常見的承攬合同(模板20篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-19 05:28:02
常見的承攬合同(模板20篇)
時間:2023-11-19 05:28:02     小編:筆塵

合同可以明確雙方的權(quán)利和責(zé)任,并提供法律保護(hù)。編寫合同要注意用明確的條款和簡潔的語言,避免引起不必要的爭議。歡迎大家使用這些合同范文作為起草合同的參考和借鑒。

常見的承攬合同篇一

經(jīng)雙方洽談,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,特簽訂以下合同:

1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。

2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。

3、椅子按國家標(biāo)準(zhǔn)的高度配套。

4、以上辦公家具的款式按樣板制作。

數(shù)量、單價及金額:

制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個??偨痤~:_________元。。

以上價格為不變價,含稅費(fèi)、安裝及運(yùn)費(fèi)等,需方不再承擔(dān)其它任何費(fèi)用。

質(zhì)量要求:

甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認(rèn)可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問題由甲方負(fù)責(zé)修改。

加工、售后服務(wù)方式:

甲方負(fù)責(zé)全包工包料,應(yīng)嚴(yán)格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時,乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

保修期為_________年,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應(yīng)免費(fèi)修理。

在保修期內(nèi),因同一嚴(yán)重質(zhì)量問題,修理兩次仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的,憑修理記錄和有關(guān)證明,甲方應(yīng)為乙方免費(fèi)調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。

交貨時間及地點(diǎn):

在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點(diǎn)在_________。

產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應(yīng)當(dāng)按原定購價格一次退清貨款。

驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式:

甲方交貨給乙方進(jìn)行驗收,驗收以所封樣板為標(biāo)準(zhǔn)。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標(biāo)準(zhǔn),甲方負(fù)責(zé)修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補(bǔ),甲方應(yīng)按原價和乙方提出的交貨時間,保質(zhì)保量地按時完成。

包裝、裝卸、運(yùn)輸方式及費(fèi)用:

包裝必須按廠家原包裝標(biāo)準(zhǔn),裝載必須與運(yùn)輸方式相符,期間損壞、費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)。包裝不予退還。

付款方式及期限:

即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。

違約責(zé)任:

1、甲方違約責(zé)任:

甲方如中途變更訂做,應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失。

甲方如中途廢止合同,應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。

甲方逾期交付標(biāo)的物,應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

甲方實(shí)行代運(yùn)或送貨的標(biāo)的物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付標(biāo)的物的責(zé)任。

2、乙方違約責(zé)任:

乙方中途變更標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。

乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標(biāo)的物的,除償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。乙方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取標(biāo)的物的,甲方有權(quán)將標(biāo)的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給乙方;變賣標(biāo)的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,乙方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如標(biāo)的物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失。

無故拒絕接收標(biāo)的物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

變更交付標(biāo)的物地點(diǎn)或接收單位,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

甲、乙雙方必須嚴(yán)格認(rèn)真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機(jī)關(guān)證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。

甲方:_________乙方:_________。

地址:_________地址:_________。

甲方代表:_________乙方代表:_________。

電話號碼:_________電話號碼:_________。

開戶銀行:_________開戶銀行:_________。

銀行帳號:_________銀行帳號:_________。

簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。

常見的承攬合同篇二

甲方:

乙方:

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

一、工程內(nèi)容。

乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20_________年12月30日。

二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任。

1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無關(guān)。

三、工程造價及付款方式。

1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米。

2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。

甲方:乙方:

簽字(蓋章):簽字(蓋章):

常見的承攬合同篇三

定作人:

承攬人:

簽訂地點(diǎn):

簽訂時間:年月日。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況(如定作物為工程類,可另行表述或附件,寫為見合同附件一)。

1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)。

1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)。

1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)。

1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)。

2.1合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。

2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。

2.3付款時間:(寫明年、月、日)。

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):

3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)。

3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))。

3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:(注:可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)。

4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)。

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條技術(shù)資料、圖紙的提供。

5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人。

5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。

6.1驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗收)。

6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)。

6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)。

6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址)。

6.5驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機(jī)構(gòu))對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

第七條交(提)定作物的時間和地點(diǎn)。

7.1雙方約定由定作人自提定作物。

7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)。

7.1.2自提定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址不可省略)。

7.2雙方約定由承攬人送交定作物。

7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.2.2送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。

8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))。

第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。

9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。

第十條定作物的保修。

10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)。

10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。

第十一條定金及預(yù)付款。

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。

11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)。

11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。

11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)。

第十二條承攬人的違約責(zé)任:

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的____________%的違約金。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。

12.12其它違約責(zé)任:_______________。

第十三條定作人的違約責(zé)任:

13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,定作人應(yīng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

13.5超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

13.8其它違約責(zé)任:____________。

第十四條不可抗力。

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

第十五條爭議的解決方式。

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種):

1.提交_______________仲裁委員會仲裁;。

2.依法向_______________人民法院起訴。

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十七條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。

第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。

委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:傳真:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號郵政編碼:郵政編碼:

合同簽訂時間:年月日。

常見的承攬合同篇四

本合同于____年_月__日生效,合同內(nèi)容為_yz公司(以下簡稱“甲方”)與abc公司(以下簡稱“乙方”)之間關(guān)于乙方向甲方提供___工程咨詢服務(wù)的約定。雙方協(xié)議如下:

一、服務(wù)內(nèi)容。

1.乙方同意向甲方提供______________的咨詢服務(wù)。并約定了服務(wù)的內(nèi)容、時限、衡量成果的標(biāo)準(zhǔn)。其中的主要內(nèi)容包括:

乙方義務(wù):向甲方提供___工程建設(shè)全面咨詢服務(wù),直到甲方承攬到本合同所指的____工程項目,并與本工程項目業(yè)主簽訂工程合同后,才結(jié)束全面咨詢服務(wù)。乙方在履行合同期間或合同規(guī)定期內(nèi),不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務(wù)活動有關(guān)的保密資料,且不得向第三方提供本工程項目的咨詢服務(wù)。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)甲方與本工程項目有關(guān)的第三方的協(xié)調(diào),免費(fèi)為甲方工作提供順暢的外部條件。乙方應(yīng)當(dāng)在約定的時間內(nèi),及時免費(fèi)向甲方提供與本項目咨詢業(yè)務(wù)相關(guān)的資料及信息。

乙方權(quán)利:乙方可以因甲方不再積極配合本工程項目的咨詢工作,提出中止咨詢業(yè)務(wù)。

甲方義務(wù):在乙方提供咨詢服務(wù)過程中,免費(fèi)向乙方提供甲方相關(guān)資質(zhì)證件等資料,便于乙方展開相關(guān)咨詢服務(wù)。

甲方權(quán)利:甲方有向乙方詢問工作進(jìn)展情況及相關(guān)內(nèi)容的權(quán)利,當(dāng)甲方認(rèn)定乙方不按規(guī)定履行其職責(zé)或義務(wù),或與第三方串通給甲方造成任何損失的,甲方有權(quán)要求中止合同并要求乙方承擔(dān)甲方相應(yīng)損失。

2.如果乙方在工作中因自身過錯而發(fā)生任何錯誤或遺漏,乙方應(yīng)無條件更正,而不另外收費(fèi),并對因此而對甲方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償以載明的該項服務(wù)內(nèi)容對應(yīng)之服務(wù)費(fèi)為限。若因甲方原因造成工作的延誤,將由甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失。

二、驗收。

1.乙方完成階段性工作后向甲方交付工作成果。成果的提交形式為書面文件及有效的電子文件,其中書面文件的提交數(shù)量為二份。因成果提交而產(chǎn)生的任何費(fèi)用(包括但不限于郵寄費(fèi))甲方均不需負(fù)擔(dān)。

2.若一方對階段性的工作成果有異議,必須在工作成果交付之日起的__個工作日內(nèi)向另一方以書面形式提出。雙方應(yīng)在書面異議提出之日起的__個工作日內(nèi)對于該工作成果是否達(dá)到約定工作標(biāo)準(zhǔn)(或工作目標(biāo))進(jìn)行商定并確認(rèn)。雙方所商定并確認(rèn)工作成果的事宜不得被無故拖延。

3.如經(jīng)雙方書面認(rèn)可確認(rèn)達(dá)到約定工作標(biāo)準(zhǔn)(或工作目標(biāo))的,則乙方將向甲方發(fā)出該階段的費(fèi)用帳單;若未達(dá)到約定的工作標(biāo)準(zhǔn)(或工作目標(biāo))的,甲方有權(quán)暫時停止支付該部分的約定服務(wù)費(fèi)并由乙方采取必要的補(bǔ)救措施。

三、服務(wù)費(fèi)的支付。

1.中標(biāo)價如果比按國家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計算得到造價高5%,則服務(wù)費(fèi)總額為本工程項目中標(biāo)價去掉暫定金及暫估價后的3%;中標(biāo)價如果比按國家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計算得到造價低5%-10%,則服務(wù)費(fèi)總額為本工程項目中標(biāo)價去掉暫定金及暫估價后的2%;中標(biāo)價如果比按國家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計算得到造價低10%-15%,則服務(wù)費(fèi)總額為本工程項目中標(biāo)價去掉暫定金及暫估價后的1%;中標(biāo)價如果比按國家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計算得到造價低15%以上,則服務(wù)費(fèi)總額為本工程項目中標(biāo)價去掉暫定金及暫估價后的0.5%。甲方將在與本工程項目業(yè)主簽訂正式工程施工合同之日起的__個工作日內(nèi)向乙方支付應(yīng)付服務(wù)費(fèi)的30%,余額將在本工程項目正式開工且業(yè)主支付的工程開工預(yù)付款到賬后的5個月內(nèi),等額支付給乙方。

2.本費(fèi)用結(jié)構(gòu)僅限于本工程項目咨詢的工作。如果甲方要求擴(kuò)大項目范圍,或因甲方改變已經(jīng)議定的項目內(nèi)容導(dǎo)致乙方需變更項目步驟,乙方將需要重新評估上述費(fèi)用結(jié)構(gòu)。

3.乙方同意服務(wù)費(fèi)按階段支付。每階段末,甲方將在乙方提出申請的__天內(nèi),向乙方支付約定的費(fèi)用。雙方同意以人民幣形式付款。

4.階段付款的比例及時間約定如下:

費(fèi)用階段付款比例付款時間。

第一階段30%協(xié)議簽署之后。

第二階段14%工程開工預(yù)付款到賬后的第一個月末。

第三階段14%工程開工預(yù)付款到賬后的第二個月末。

第四階段14%工程開工預(yù)付款到賬后的第三個月末。

第五階段14%工程開工預(yù)付款到賬后的第四個月末。

第六階段14%工程開工預(yù)付款到賬后的第五個月末。

5.乙方將自行承擔(dān)項目實(shí)施范圍內(nèi)的全部費(fèi)用,并不得以任何理由向甲方索要其他費(fèi)用。

四、服務(wù)的變更。

甲方可以提前_個工作日以書面形式要求變更或增加所提供的服務(wù)。該變更最終應(yīng)由雙方互相商定認(rèn)可,其中包括與該變更有關(guān)的任何費(fèi)用調(diào)整。

五、合同解除。

1.雙方中任一方均不得隨意終止該合同,除非任一方有下列實(shí)質(zhì)性的違約事件發(fā)生。違約方應(yīng)向另一方支付本合同總金額的5%作為違約金。

甲方未按約定及時支付服務(wù)費(fèi),并經(jīng)乙方書面催討后仍不支付的;。

乙方未按約定標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù),并在甲方書面提出后仍無法進(jìn)行合理性補(bǔ)救的。

2.在本合同期限內(nèi),若本工程項目取消或乙方咨詢失敗,雙方同意按以下步驟解除本合同。

乙方應(yīng)于確認(rèn)項目失敗的正式宣布之日起的5日內(nèi)通知甲方。

合同解除后,乙方已完成的階段性工作量相對應(yīng)的費(fèi)用,甲方不再支付給乙方。

六、不可抗力造成的遲延。

凡因不可抗力而延遲履行的,任何一方均不因此而被視為違反本合同,而且任何一方均不對由此而造成的損害承擔(dān)賠償責(zé)任。

合同雙方將盡其合理的努力,促使其各自的代理人、雇員和代表盡量減少對另一方保密信息的散發(fā)和復(fù)制,并防止作出未經(jīng)授權(quán)的透露。合同雙方同意,只有有必要知悉另一方保密信息的該方代理人、雇員和代表才會得到該等保密信息。未經(jīng)另一方事先書面同意,任何一方不得將另一方的保密信息透露給第三方。

七、雙方保證。

1.乙方保證。

1.1其有權(quán)利、經(jīng)驗、技能簽訂和充分履行本合同;。

1.2其將遵守在履行服務(wù)時所實(shí)行的一切適用的中國的法律與法規(guī);。

2.甲方保證。

甲方將把其所掌握的而且是乙方履行本合同范圍內(nèi)服務(wù)所需的一切信息提交給乙方。甲方應(yīng)對提交給乙方的一切信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。甲方同意將所提交的信息中存在的任何問題或錯誤盡快通知乙方。

3由于甲方的原因致使乙方為更正信息或資料所提供的服務(wù)可能會發(fā)生的額外費(fèi)用,雙方約定將協(xié)商談?wù)撝匦略u估費(fèi)用。

八、涉及第三方的責(zé)任。

有下列情形之一的,對于第三方(如計劃受托人、參與人或政府機(jī)構(gòu))提出的任何性質(zhì)的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責(zé)任和費(fèi)用(包括律師費(fèi)),甲方應(yīng)向乙方作出補(bǔ)償,并使其免于承擔(dān)責(zé)任;對因乙方下述行為而導(dǎo)致的任何性質(zhì)的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責(zé)任和費(fèi)用(包括律師費(fèi)),乙方應(yīng)向甲方作出補(bǔ)償,并使其免于承擔(dān)責(zé)任:

1.違反本合同保密規(guī)定的條款;。

3.嚴(yán)重疏忽或故意行為不當(dāng)。

九、訴訟條款。

雙方同意,除了為保證本合同保密條款的強(qiáng)制執(zhí)行而求助于法院以外,雙方同意因本合同終止或執(zhí)行所產(chǎn)生的其他一切爭議應(yīng)首先爭取通過友好協(xié)商解決該爭議;協(xié)商不成,則任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院起訴。

十、其他規(guī)定。

1.本合同僅為甲方和乙方的利益而簽訂,在任何情況下,均不因本合同而另設(shè)任何第三方權(quán)益或義務(wù)。

2.本合同以中文簽署一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具同等效力。

3.本合同的任何規(guī)定均不得被視為或解釋為為任何目的而在雙方之間建立合營或合伙關(guān)系。就一切目的而言(包括但不限于確定由誰負(fù)責(zé)承擔(dān)與工資有關(guān)的一切義務(wù)的問題),乙方的人員仍是乙方的雇員。

4.如果本合同的任何條款或其任何部分被宣告無效,則其余條款仍然充分有效。

雙方于下列日期簽署本合同,以資證明。

代表:_yz公司日期:____年__月__日

代表:abc公司日期:____年__月__日

常見的承攬合同篇五

定作人:

簽訂地點(diǎn):

承攬人:

簽訂時間:年月日。

第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。

加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量。

數(shù)量。

名稱、型號單位、單價金額合計。

合計人民幣金額(大寫):

(注:空格如不夠用,可以另接)。

第二條定作人提供的材料。

材料規(guī)格。

計量。

數(shù)量質(zhì)量。

提供日期

消耗定額。

名稱型號單位。

(注:空格如不夠用,可以另接)。

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:

第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:

第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:

第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):

第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:

第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:

第十三條定作人在年月日前交定金(大寫)元。

第十四條本合同解除的條件:

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責(zé)任:

第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項:

定作人(章):

住所:

住所:

法定代表人:

法定代表人:

居民身份證號碼:

居民身份證號碼:

委托代理人:

委托代理人:

電話:

電話:

開戶銀行:

開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)。

賬號:

賬號:

經(jīng)辦人:

郵政編碼:

郵政編碼:

監(jiān)制部門:

印制單位:

常見的承攬合同篇六

依照《_______________》以及相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下:

第一條:施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點(diǎn)施工期限:__________年_________月________日起至相應(yīng)工程完工。

第二條施工機(jī)械及工程款計算與支付。

一、機(jī)械設(shè)備:序號__________、機(jī)械名稱__________、規(guī)格__________、型號__________、數(shù)量__________(臺)。

二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進(jìn)行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎________元/小時。

三、工程款計算方式說明。

2、機(jī)械設(shè)備按實(shí)際工作時間進(jìn)行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時間。

3、乙方每天工作后應(yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認(rèn)可其量。

四、支付方式。

第三條機(jī)械設(shè)備的使用和管理。

一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、地點(diǎn),按甲方的書面通知將工程所需的機(jī)械運(yùn)送至本項目施工現(xiàn)場。

二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進(jìn)行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。

三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外,其余因機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、使用、施工等發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。

五、因故障造成機(jī)械無__________常運(yùn)行,乙方應(yīng)及時進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。

六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應(yīng)及時組織搶險,防止事態(tài)擴(kuò)大,保護(hù)現(xiàn)場,并報告甲方和有關(guān)部門,聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān):

1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;。

2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。

4、其他非因甲方原因造成的事故。

第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)。

一、甲方的權(quán)利和義務(wù)。

1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進(jìn)度和管理要求對乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排,包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場,乙方無條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時,甲方有權(quán)單方解除本合同。

4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。

5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。

6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。

1、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。

2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障,承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。

3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。

5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。

第五條違約責(zé)任。

任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。

一、甲方違約責(zé)任。

甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

二、乙方違約責(zé)任。

1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權(quán)解除合同。

3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時,甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。

4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時,乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無__________常施工時,甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。

第六條不可抗力。

一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)及時告知對方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。

第七條解決爭議的方式。

本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。

第八條合同的生效及其他。

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準(zhǔn)。

3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

常見的承攬合同篇七

甲方:

乙方:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。

建設(shè)單位:

工程名稱:

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣元。項目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營和工程的施工由乙方具體實(shí)施,甲方予以監(jiān)管。

二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的,甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失,全部由乙方承擔(dān);同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部。

三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時上交公司。

七、現(xiàn)場保險費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。

八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi),其余撥付給乙方。

九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。

十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。

十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動解除。

十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。

未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

甲方:

乙方:

簽定日期:

常見的承攬合同篇八

電話:電話:

聯(lián)絡(luò)人:部門:聯(lián)絡(luò)人:部門:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實(shí)履行如后條款:

第一條:工程名稱:(下稱“本工程”或“工程”)。

第二條:工程地點(diǎn):

第三條:工程范圍:(詳如本合同圖說附件一)。

第四條:工程期限:本工程的開工日期為年月日(下稱“開工日”),并自開工日起計60個日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗收。

第五條:工程總價:人民幣。

第六條:付款辦法。

6.1乙方銀行賬戶:戶名:

銀行名稱:賬號:

6.2本合同總貨款按下列約定支付:

簽訂合同,甲方應(yīng)付乙方總工程款的30%,即人民幣;

工程全部完工在驗收之前,甲方應(yīng)付乙方總工程款的15%,即人民幣。

工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應(yīng)支付乙方工程總價之12%,即人民幣.

6.3保修金條款。

本工程不需要繳納保修金。

乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務(wù)時,乙方可向甲方申請無息領(lǐng)回。

本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應(yīng)在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務(wù)的,乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

6.4經(jīng)乙方申請,甲方應(yīng)當(dāng)于收到申請3日內(nèi)核對本工程進(jìn)度款,七日內(nèi)核對保修金,并于核對完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。

6.5乙方請領(lǐng)各項工程款應(yīng)付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。

第七條:工程價款。

7.1本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設(shè)備成本、機(jī)具、運(yùn)費(fèi)、各種應(yīng)付稅款、搬運(yùn)費(fèi)、工資、安裝費(fèi)、一般支出費(fèi)、利潤、保險費(fèi)、管理費(fèi)、保修費(fèi)、工程查驗費(fèi),以及就本工程所做的試驗所需各項費(fèi)用及其它履行本合同有關(guān)的各項成本與費(fèi)用,甲方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向政府繳納的一切相關(guān)費(fèi)用除外。

7.2乙方確認(rèn)并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應(yīng)品及設(shè)備價格的漲跌,或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費(fèi)用的增加為理由而要求調(diào)整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價款或請求額外補(bǔ)償。

第八條:圖說附件。

8.1本合同附件、議價紀(jì)錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進(jìn)度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同的內(nèi)容,對雙方具有法律上約束力。

8.2乙方已詳細(xì)審閱、了解本合同及其圖說附件,并經(jīng)檢視工程地點(diǎn),已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準(zhǔn)的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應(yīng)品與設(shè)備,以完成本工程并提供其它各項服務(wù)。

8.3如遇圖說附件均未載明,而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國家強(qiáng)制性規(guī)定為應(yīng)做的工作的,乙方應(yīng)按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。

8.4乙方應(yīng)依本合同暨有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負(fù)責(zé)取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

8.5圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應(yīng)于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。

8.6圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應(yīng)維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

8.7第8.1款所述的所有相關(guān)數(shù)據(jù),乙方應(yīng)妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應(yīng)隨時提供。

(本條中關(guān)于圖書附件的約定要注意:1、認(rèn)真核實(shí)工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標(biāo)注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標(biāo)注工程范圍的圖紙)應(yīng)為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意8。1中“經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同內(nèi)容”),該原件應(yīng)在簽約同時作為合同附件由我方收管。)。

第九條:工程及材料監(jiān)理。

9.1乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應(yīng)隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào),并接受其指導(dǎo)監(jiān)督與管理,同時應(yīng)避免本合同與乙方其它進(jìn)行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進(jìn)度有關(guān)的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關(guān)文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。

9.2履行本合同之一切工程材料,應(yīng)經(jīng)甲方檢查合格后方準(zhǔn)使用,如甲方認(rèn)為不合格,乙方應(yīng)在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認(rèn)可之檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w檢驗,如檢驗結(jié)果為不合格,乙方應(yīng)立刻調(diào)換,因此而發(fā)生之搬運(yùn)、損耗及其它一切費(fèi)用均由乙方負(fù)擔(dān)。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準(zhǔn)。

9.3甲方可指定監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。

9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應(yīng)送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。

第十條:工程變更。

10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi),但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者,乙方均應(yīng)照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

10.2甲方認(rèn)為工程有變更的必要時,一經(jīng)通知乙方,乙方應(yīng)即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準(zhǔn);但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。

10.3乙方于工程開始執(zhí)行后,應(yīng)定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應(yīng)書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。

第十一條:履行進(jìn)度。

11.1乙方應(yīng)于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。

11.2乙方應(yīng)在第四條開工日前三日內(nèi),提交甲方核定與本工程各項工作與目標(biāo)有關(guān)的詳細(xì)工程進(jìn)度時間表,顯示每一細(xì)部工程項目的預(yù)計開工日與竣工期,乙方應(yīng)按工程進(jìn)度履約,定期由甲方驗收,且應(yīng)按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。

11.3乙方應(yīng)于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進(jìn)度時間表,敘明每項工作的現(xiàn)狀、完工率、預(yù)計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。

11.4凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應(yīng)無條件以夜工或其它方式趕工彌補(bǔ),在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設(shè)備趕工,乙方不得拒絕。

(此條約定過于苛刻,如確實(shí)因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`,我方應(yīng)有權(quán)要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應(yīng)考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責(zé)任和成本)。

第十二條:施工管理。

12.1乙方應(yīng)于工程地點(diǎn)明顯位置,日間設(shè)置具有警示作用的裝置,夜間設(shè)置照明裝置,或加防護(hù)設(shè)施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應(yīng)預(yù)為防范,工程進(jìn)行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負(fù)責(zé)賠償。

12.2乙方應(yīng)派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進(jìn)度時間表,切實(shí)執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認(rèn)為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應(yīng)立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。

12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應(yīng)于二十四小時之內(nèi),予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。

12.4乙方負(fù)責(zé)所有工人的管理、安全、勞動保護(hù)、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者,概由乙方負(fù)責(zé);如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。

12.5本工程使用的材料及機(jī)具設(shè)備,甲方得于進(jìn)場時檢查之,且經(jīng)認(rèn)可的一切在場機(jī)具設(shè)備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點(diǎn)。

12.6本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應(yīng)立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負(fù)擔(dān)。

12.7凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時設(shè)施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協(xié)調(diào)合作的義務(wù);如因工作不能協(xié)調(diào),而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負(fù)責(zé)賠償。

12.8本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機(jī)具、材料,概由乙方負(fù)責(zé)保管與防護(hù)。凡一切非人力所能預(yù)防,或意外損壞,皆由乙方完全負(fù)責(zé)。

(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應(yīng)在7日內(nèi)作出回應(yīng)并安排驗收,超過15日甲方未作出回應(yīng)或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔(dān)保管及防護(hù)責(zé)任)。

12.9乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害,應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。

12.10乙方應(yīng)遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。

12.11乙方應(yīng)保證其施工人員應(yīng)遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。

12.12乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應(yīng)維持環(huán)境清潔,并負(fù)保安責(zé)任。

12.13乙方各項施工應(yīng)符合本合同約定,如有未約定者,則應(yīng)依照國家有關(guān)規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。

12.14如涉及隱蔽工程,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內(nèi)驗收者,甲方有權(quán)要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費(fèi)用由乙方承擔(dān);如無問題由甲方承擔(dān)。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產(chǎn)生一切費(fèi)用,含打開隱蔽工程、驗收費(fèi)用等,由乙方承擔(dān)。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進(jìn)行其余工程的施工。

12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進(jìn)場的或使用中的材料、設(shè)備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。

12.16乙方應(yīng)遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責(zé)任造成的罰款由乙方自行負(fù)擔(dān)。

第十三條:工程驗收。

工程全部完工,乙方應(yīng)將所有設(shè)備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認(rèn)為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負(fù)責(zé)修復(fù),涉及之費(fèi)用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標(biāo)準(zhǔn)。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗的,應(yīng)當(dāng)由政府有關(guān)部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗合格者,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔(dān),乙方不得有異議,乙方除承擔(dān)該其它施工方整改工程費(fèi)用外,承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費(fèi)用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。

第十四條:品質(zhì)條款。

14.1乙方應(yīng)當(dāng)保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關(guān)許可證照。

14.2乙方必須實(shí)施工程品質(zhì)管理制度,符合國家工程品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)及各地區(qū)相關(guān)部門相應(yīng)的建筑施工標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)。

14.3乙方應(yīng)設(shè)專門負(fù)責(zé)的工程品質(zhì)管理組織,其負(fù)責(zé)人須具有品質(zhì)工程師訓(xùn)練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。

14.4乙方于每一細(xì)部工程完成后應(yīng)由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進(jìn)度表及圖說附件等相關(guān)數(shù)據(jù),提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建,如在限期內(nèi)未完成,甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。

14.5乙方應(yīng)保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標(biāo)準(zhǔn)。

14.6乙方應(yīng)每年辦理一次全面性稽查,負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)工作,保護(hù)期間發(fā)生自然損壞,乙方自費(fèi)予以修復(fù)。

第十五條:違約罰款。

乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應(yīng)按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,如有不足,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。

(3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應(yīng)另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。)。

第十六條:保修期限。

甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應(yīng)按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年,另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應(yīng)于甲方通知期限內(nèi)按照圖說附件,負(fù)責(zé)無償修復(fù),如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。

第十七條:工程保險。

乙方應(yīng)依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費(fèi),并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險的保險單復(fù)印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險約定如下:

本工程未約定保險條款。

本工程由甲方向國內(nèi)保險公司辦理工程一切險及第三人意外責(zé)任險。出險時,乙方需保護(hù)現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方;并應(yīng)協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。

第十八條:稅捐條款。

因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負(fù)擔(dān)。

第十九條:解約條款。

19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:

19.1.1乙方有破產(chǎn)之虞、進(jìn)行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。

19.1.2乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。

19.1.3違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。

19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認(rèn)為其不能履約者。

19.2如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,乙方應(yīng)立即停工,負(fù)責(zé)遣散工人,清理現(xiàn)場,并于甲方通知后,五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應(yīng)積極配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續(xù)。

19.3如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)負(fù)責(zé)賠償。

(如因甲方延遲支付任何應(yīng)支付款項超過日的,乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運(yùn)至工地之材料和設(shè)備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負(fù)責(zé),乙方因此所受一切損失,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償)。

第二十條:不得轉(zhuǎn)讓條款。

20.1乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運(yùn)入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔(dān)保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。

20.2乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者:

20.2.1由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機(jī)具使能完成施工的工程。

20.2.2一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對工程有利者。

第二十一條:合同期限。

本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責(zé)任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。

第二十二條:管轄條款。

甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。

(如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)。

第二十三條:通知條款。

23.1雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進(jìn)行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達(dá)人。

23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認(rèn)的地址為準(zhǔn)。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達(dá)并發(fā)生送達(dá)之效力。

23.3本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

第二十四條:附則。

投標(biāo)文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準(zhǔn)。

甲方:乙方:

有權(quán)簽字人:有權(quán)簽字人:

常見的承攬合同篇九

簽訂時間:_____________________

合同雙方當(dāng)事人:_______________

定作人(以下簡稱甲方):_______

安裝地點(diǎn):_____________________

現(xiàn)住所地址:___________________

郵政編碼:______________________

身份證號碼:___________________

聯(lián)系電話:____________________

承攬人(以下簡稱乙方):_______

營業(yè)執(zhí)照號:___________________

注冊地址:______________________

法定代表人:___________________

聯(lián)系電話:______________________

本廚房設(shè)計師:_________________

聯(lián)系電話:______________________

安裝負(fù)責(zé)人:___________________

聯(lián)系電話:______________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合整體廚房企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實(shí)信用的原則,達(dá)成本合同并共同遵守。

第1條付款方式

1.1合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者( )方式支付。

1.2甲方在乙方整體廚房展示廳預(yù)約上門設(shè)計時需要交納設(shè)計定金,行業(yè)慣例為合同總價款的____%,(人民幣____圓),乙方登門出具設(shè)計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務(wù)成本和甲方信譽(yù)保證金不予退還;如甲方定做的,設(shè)計定金轉(zhuǎn)化為貨款,甲方只需交納余款。

1.3由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進(jìn)行物資采購、加工生產(chǎn),因此整體廚房須付齊全款后方可定做,同時乙方需給甲方開具發(fā)票。

1.4由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,一旦下達(dá)生產(chǎn)定單貨款不退,整體廚房產(chǎn)品不退不換。但依據(jù)《家用廚房設(shè)備》(gb/t18884.4-20xx)中6.5條之規(guī)定判定廚房產(chǎn)品不合格、而乙方在90日內(nèi)沒按照合同約定整改到位的,以及法律明確規(guī)定應(yīng)退換貨的其他情形乙方應(yīng)給予退換貨。

第2條交貨日期/安裝日期

交貨日期:整體廚房屬于定制產(chǎn)品,精細(xì)化制造與諸多服務(wù)環(huán)節(jié)需要較長周期;而且整體廚房安裝應(yīng)是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內(nèi),乙方免費(fèi)為甲方運(yùn)輸合同內(nèi)產(chǎn)品(除折價樣品和喬遷外)。

從甲方確認(rèn)方案并交齊全款(或者交付總價款的____%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期,其他地區(qū)地順延2-3天,節(jié)假日生產(chǎn)周期順延):

序號

地區(qū)

交貨周期

1

青島及周邊地區(qū)

________天

2

南、西南、西北、東北地區(qū)

________天

3

山東、華北、華中、華東地區(qū)

________天

4其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆

________天

甲方交齊全款、乙方下達(dá)生產(chǎn)定單日期為__________年_____月_____日,計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內(nèi)。

第3條服務(wù)范圍

3.1整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細(xì)以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細(xì)為準(zhǔn),甲乙雙方簽字確認(rèn)。

3.2整體廚房服務(wù)內(nèi)容:乙方僅對其所經(jīng)銷的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝服務(wù),并負(fù)責(zé)本合同項下的售后服務(wù)保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎(chǔ)工程的裝飾裝修不提供安裝服務(wù)與售后服務(wù)保證,也不承擔(dān)其質(zhì)量不良所引起的連帶責(zé)任。

或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務(wù)作如下約定:____________________________________________。

因受專業(yè)限制,在設(shè)計安裝前,乙方設(shè)計師僅提出廚房基礎(chǔ)工程改造的建議,甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎(chǔ)工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于:廚房基礎(chǔ)工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設(shè)備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應(yīng)請煤氣公司調(diào)試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據(jù)甲方提供的開孔模板免費(fèi)開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。

第4條工程配合

4.1甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同:確認(rèn)設(shè)計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。

4.2乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應(yīng)規(guī)范和設(shè)計師建議將廚房基礎(chǔ)工程改造完成后由設(shè)計師復(fù)測,同時將自購部品實(shí)物與尺寸提供給設(shè)計師并在圖紙上予以確認(rèn)、確定最終設(shè)計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后,己方依據(jù)訂單安排生產(chǎn)。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進(jìn)行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設(shè)計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。

4.3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應(yīng)購買有信譽(yù)保證廠家的產(chǎn)品,并要求其經(jīng)銷(服務(wù))商提供服務(wù),同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該部分產(chǎn)品質(zhì)量不良或安裝不當(dāng)所造成的后果與乙方無關(guān)。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

常見的承攬合同篇十

電話:________________________。

承攬方(乙方):______________。

電話:________________________。

經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。

品名。

規(guī)格。

單位。

數(shù)量。

加工費(fèi)。

單價。

金額。

定作方供應(yīng)原材料:

原材料。

規(guī)格。

單位。

數(shù)量。

日期

成品單位耗用量。

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。

2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________。

3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):__________________________________。

4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):_______________。

乙方(蓋章):_______________。

常見的承攬合同篇十一

(甲方):

(乙方):

鑒定地點(diǎn):xx縣。

鑒定時間:20xx年xx月xx日。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條、運(yùn)輸服務(wù)要求。

甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù),車輛情況分別為:

1、廠牌車型,營運(yùn)證號碼,發(fā)動機(jī)號,車架,

2、廠牌車型,營運(yùn)證號碼,發(fā)動機(jī)號,車架。

第二條、服務(wù)期限。

期限從20xx年xx月xx日起,至20xx年xx月xx日止,共計天。

第三條、服務(wù)費(fèi)用。

合同總費(fèi)用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。

第四條、甲方責(zé)任。

1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔(dān)責(zé)任。

2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運(yùn)證的車輛從事運(yùn)輸服務(wù)活動,乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報的權(quán)利。

3、在服務(wù)期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點(diǎn),由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。

4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護(hù)及車輛年檢、年審。

5、負(fù)責(zé)機(jī)動車第三者責(zé)任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。

6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理,并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。

7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定,即《四川省道路運(yùn)輸管理條列》、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運(yùn)政管理部門舉報。

8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù),按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。

9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。

10、服務(wù)期內(nèi),應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責(zé)任,甲方自行負(fù)責(zé),并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

11、甲方不得利用服務(wù)車輛進(jìn)行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。

12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。

13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異?;蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方,并及時采取補(bǔ)救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。

14、若發(fā)生事故,甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。

15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護(hù)好現(xiàn)場,承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任,負(fù)擔(dān)保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費(fèi)。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。

16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)10%的違約金。

第五條、乙方責(zé)任。

1、按照乙方宣傳的需要,負(fù)責(zé)制定行車計劃,并提交給甲方。

2、按照乙方宣傳的需要,負(fù)責(zé)對服務(wù)車輛進(jìn)行包裝。

3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。

4、乙方中途退車,乙方需按實(shí)限使用時間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)10%的違約金。

第六條、糾紛解決方式。

1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運(yùn)政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。

2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。

第七條、特別約定。

1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。

2、服務(wù)期間,甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔(dān)責(zé)任。

甲方:

乙方:

單位名稱(章):

單位名稱(章)。

:單位地址:

單位地址:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

電話:

電話:

20xx年xx月xx日。

常見的承攬合同篇十二

甲方(承租方):

乙方(出租方):

因甲方演出需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置;

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。

3、活動所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸;

4、活動現(xiàn)場的錄像。

設(shè)備的名稱見附表1和附表2。

租賃用途:演出所用。

使用時間:20年月日、

安裝時間:20年月日開始,音響led屏14日上午9時前交付使用。

安裝地點(diǎn):信和源華庭廣場。

拆卸時間:20年月日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。

租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)、

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負(fù)責(zé)賠償、

4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負(fù)責(zé)。

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)、(由乙方造成的原因除外)。

2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。

甲方:

乙方:

常見的承攬合同篇十三

簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

貨款共計人民幣(大寫):

1。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________

2。交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):________

3。質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________

4。包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________

5。結(jié)算辦法及期限:_____________

6。原材料供應(yīng)辦法:____________

7。其他:_______________

違約責(zé)任:

(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)償付乙方實(shí)際損失____

(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。

(8)其他___________

(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要

要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

(7)其他:____________

本合同一式___份。

有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方:______

乙方:________

法定代表人:_______

電話:________

地址:________

開戶銀行:_____

帳號:________

常見的承攬合同篇十四

承攬方(乙方):_____________________

經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。

加工費(fèi)______________

單價 ____________金額____________

定作方供應(yīng)原材料:

原材料____________________

規(guī)格________________________

單位_______________________

數(shù)量_______________________

日期_____________________

成品單位耗用量______________________

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_____________________。

2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________。

3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):_____________________。

4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:_____________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

常見的承攬合同篇十五

經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:

一、乙方負(fù)責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:

1、日常清潔區(qū)域:

2、定期保潔區(qū)域:

3、垃圾區(qū)域:

二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見時,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時改正,直到達(dá)到甲方的要求。

三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。

六、保潔加工承攬費(fèi)用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:

七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

八、乙方提供保潔服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用。

十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

常見的承攬合同篇十六

甲方:

乙方:

甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,在平等自愿的基礎(chǔ)上,與乙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

一、合同期內(nèi),甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。

二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。

三、甲方的責(zé)任和義務(wù):

1.甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有。

2.甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺。

3.甲方有權(quán)隨時對乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務(wù)(支架由方承擔(dān))。

四、乙方的責(zé)任和義務(wù):

1.合同時,需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調(diào)安裝資質(zhì)等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復(fù)印件等材料。

2.乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來履行本合同,必須嚴(yán)格執(zhí)行國家《空調(diào)機(jī)安裝技術(shù)規(guī)范》,各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員上門服務(wù)規(guī)范》,以及其他相關(guān)規(guī)定,保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)甲方的企業(yè)形象和信譽(yù)。

3.乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負(fù)責(zé)。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟(jì)和其他損失,須由乙方自行承擔(dān)。

4.乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進(jìn)行安裝,若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費(fèi)用(交通費(fèi))由甲方承擔(dān)。

5.乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機(jī)事宜由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決,因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問題除外。

6.乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發(fā)生人身安全問題,由乙方自行承擔(dān)。

五、費(fèi)用結(jié)算(有安裝卡結(jié)算):

1.必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費(fèi)的明細(xì),并在隔月10日前結(jié)清所有費(fèi)用,甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費(fèi),所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進(jìn)行。

3.下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費(fèi)按10元/臺由甲方支付給乙方。

六、違約責(zé)任:

1.乙方當(dāng)天如未能完成甲方安排或乙方確認(rèn)的安裝量,乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費(fèi)用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。

2.乙方如服務(wù)不規(guī)范面引起的用戶投訴,經(jīng)甲方查證屬實(shí),乙方按每起50元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。

3.甲方在合同期內(nèi),所售空調(diào)不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。

七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。

八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。

甲方:(公章)乙方:(公章)代表人:代表人:

電話:電話:

日期:日期:

常見的承攬合同篇十七

承攬人:____________。

第三條承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。

第十一條定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人(預(yù)付材料費(fèi)/交付定金(大寫)______元。

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費(fèi)的,承攬人可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件:

第十六條合同爭議的解決方式:

本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:(只能選擇一種)。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向_______人民法院起訴。

第十八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

定作人:________________(簽章)。

營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________。

法定代表人:____________________。

電話:__________________________。

開戶銀行:______________________。

賬號:__________________________。

承攬人:________________(簽章)。

營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________。

法定代表人:____________(簽章)。

電話:__________________________。

開戶銀行:______________________。

賬號:__________________________。

簽約日期:_______年_____月____日

簽約地點(diǎn):______________________。

常見的承攬合同篇十八

委托方(甲方)。

依照《合同法》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。

第一條、制作承攬內(nèi)容。

1.1項目:

1.2項目內(nèi)容:

1.3工期要求:

1.4其他要求:

第二條、制作費(fèi)用。

2.1費(fèi)用明細(xì):乙方按照甲方標(biāo)準(zhǔn)完成相關(guān)項目制作及安裝要求,待甲方驗收合格后,按項目結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。

第三條雙方約定的其他事項。

3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關(guān)系,甲方無義務(wù)為乙方提供任何安全責(zé)任保險及福利。

3.2乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時,必須規(guī)范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關(guān)安全措施,以確保人身安全。

3.3合同期間,乙方各種工具、設(shè)備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機(jī)械、工器具及防護(hù)設(shè)施,乙方必須按時進(jìn)行安全檢查。交通工具、設(shè)備和工具的維修與保養(yǎng)費(fèi)用,乙方自行承擔(dān);乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務(wù)協(xié)作者,在各項目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān),安全責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不負(fù)任何連帶責(zé)任。

3.4本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章之日起生效。

甲方:乙方:

常見的承攬合同篇十九

定作方(乙方):____________________________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

風(fēng)險提示:

加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

風(fēng)險提示:

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。

1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

風(fēng)險提示:

定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時,要及時核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點(diǎn)

風(fēng)險提示:

加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。

1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

風(fēng)險提示:

運(yùn)輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具。總的要求是運(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。

注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。

此外,運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān),應(yīng)結(jié)合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

第十條轉(zhuǎn)包

風(fēng)險提示:

在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果,應(yīng)當(dāng)在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權(quán)解除合同。

1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

(2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(____)項處理:

1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。

定作方:

代表人:

______年____月____日

承攬方:

代表人:

_______年____月____日

常見的承攬合同篇二十

承攬方廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司簽訂日期:年月日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

1.1 項目:________

1.2 制作地點(diǎn):________

1.3 顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設(shè)計稿制作,以委托方簽字稿為準(zhǔn);

1.4 起訖時間、日期:________年________月________日

2.1廣告制作與安裝費(fèi)

乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。

2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。

4.1 委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費(fèi)的2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費(fèi)的2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的2 ‰,償付違約金。

4.3 其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。

1、向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;

2、向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

6.1 本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。

6.2 本合同有效期:自年月日至年月日終止。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/13187437.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點(diǎn)擊

下載此文檔