要求解除房屋買賣合同的訴狀(實用16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-19 04:42:13
要求解除房屋買賣合同的訴狀(實用16篇)
時間:2023-11-19 04:42:13     小編:GZ才子

合同的有效性依賴于各方的真實意愿和自愿簽訂。在合同中,雙方應(yīng)該明確約定違約責(zé)任和違約后的賠償方式。需要注意,合同是一種法律文件,具有法律效力,請認(rèn)真對待合同的制定和簽署。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇一

甲方:(以下簡稱甲方)。

乙方:(以下簡稱乙方)。

為了確保甲、乙雙方的合法權(quán)益,現(xiàn)就住宅及車庫買賣有關(guān)事項簽訂本私有房屋買賣協(xié)議如下:

第一條經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方自愿將位于出售(出讓)給乙方,其中:住宅建筑面積為平方米。

第二條上述住宅及車庫雜物房的`出售價(含出讓價,下同)為(元)(以下金額均為人民幣)。

此價格自甲乙雙方簽訂協(xié)議書之日起不得變更。

第三條付款方式:實行分期付款,首期支付,

第二期支付具體支付時間及方式如下:

(二)在甲方辦妥上述住宅所有權(quán)過戶手續(xù)并將新的《房產(chǎn)證》及車庫雜物房的《使用權(quán)出讓證》交給乙方的當(dāng)天支付。

第四條甲方必須在收到乙方支付的首期購房款并歸還按揭借貸余額取回《房產(chǎn)證》后的____日內(nèi),與乙方共同到房產(chǎn)部門辦理上述住宅所有權(quán)過戶手續(xù),并將新的《房產(chǎn)證》交給乙方。

上述住宅一經(jīng)辦理所有權(quán)過戶手續(xù),房屋的產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)歸乙方所有,甲方不再擁有產(chǎn)權(quán)及使用權(quán),原入住人員或存放的物品必須在住宅所有權(quán)過戶后的____日內(nèi)搬離。

第六條私有房屋買賣協(xié)議中鑒于甲方原來只擁有車庫雜物房的使用權(quán)而無所有權(quán),僅取得車庫雜物房的《使用權(quán)出讓證》,而《使用權(quán)出讓證》又不能到發(fā)證機(jī)關(guān)辦理“使用人”變更手續(xù)的實際情況,該車庫雜物房及對應(yīng)的《使用權(quán)出讓證》自乙方付清上述購房款(含車庫雜物房的出讓金)之日起至該車庫雜物房使用權(quán)終了之日止歸乙方使用和保管。

第七條上述住宅及車庫雜物房的交易金額()不包括售房應(yīng)繳稅費及辦理住宅所有權(quán)過戶手續(xù)費等各種稅費,此項稅費由乙方承擔(dān)。

第八條違約責(zé)任:

(一)乙方未在規(guī)定的時間內(nèi)將購買上述住宅、車庫的款項支付給甲方的,由甲方按日加收違約金額的百分之的違約金。

甲方(簽章):__________乙方(簽章):__________。

甲方代理人(簽章):____乙方代理人(簽章):____。

_____年___月___日_____年___月___日。

簽于___________簽于___________。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇二

原告:_________________薛某,女,漢族,1977年*月*5日出生,住北京市豐臺區(qū)馬家堡嘉園三里乙*號樓*室。

聯(lián)系電話:_________________、1370116**75。

被告:_________________薛乙,女,漢族,1974年*月*日出生,住北京市豐臺區(qū)馬家堡*號院*室。

被告:_________________北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)寵各莊鎮(zhèn)工業(yè)西區(qū)號,法定代表人劉某。

訴訟請求。

1、請求法院判令第一被告向原告支付首付及還貸購房款共計元人民幣;。

2、請求法院判令第一被告向原告支付上述購房款利息共計元人民幣;。

3、請求法院判令第一被告承擔(dān)本案訴訟費用;。

4、請求法院判令第二被告對上述費用承擔(dān)連帶責(zé)任。

事實與理由。

原告薛某與被告薛乙系姐妹關(guān)系,一直以來,雙方經(jīng)濟(jì)往來頻繁,而且,基于姐妹真情及日常行為習(xí)慣,沒有刻意對每一筆財務(wù)交割書寫憑證,更沒有專門簽訂書面合同。20__年5月30日,原告與北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《商品房買賣合同》(編號:_________________0819899),購買位于北京市豐臺區(qū)石榴園莊西街商品房一套,房屋單價1623000元人民幣,原告首付1282700元人民幣,余款在銀行按揭貸款支付。20__年9月14日,原告辦理入住手續(xù),但尚未取得產(chǎn)權(quán)證。200年月日,被告薛乙聲稱自己非常喜歡原告所購買的該房屋,并要求原告將房屋轉(zhuǎn)讓給自己。原告基于親情考慮,隨即同意但表示需要開發(fā)商北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司認(rèn)可,200年月日,三方在簽字,變更房屋購買方為被告薛乙。200年月日,被告薛乙辦理了產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。但是,被告薛乙至今未向原告支付首付及還貸購房款,原告多次要求其支付均未收到效果,無奈之至,惟訴諸貴院,請求依法保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

此致

___________人民法院。

具狀人:___________。

____年_____月_____日。

北京市豐臺區(qū)人民法院。

具狀人:_________________(薛某)。

200年月日。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇三

甲方(賣方):

身份證號。

乙方(買方):

身份證號。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就房屋買賣達(dá)成如下協(xié)議:

一、標(biāo)的物。

1.甲方所擁有的坐落于天津市,產(chǎn)權(quán)證號建筑面積為平方米的房產(chǎn)一套,其現(xiàn)用途為自住。

2.甲方已于年月取得上述房屋的所有權(quán)證,房屋所有權(quán)證號為。

3.甲方已于年月取得上述房屋的國有土地使用證,國有土地使用權(quán)證號為。

4.甲方自愿將上述房屋所有權(quán)及所屬土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方自愿購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)無產(chǎn)權(quán)糾紛和無債權(quán)債務(wù)糾紛,否則,由甲方承擔(dān)一切法律責(zé)任。

二、付款方式。

1.買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為人民幣94.5萬元整。此房款價為甲方凈價,雙方交易稅費由乙方負(fù)擔(dān)。

2.經(jīng)甲乙雙方協(xié)商待標(biāo)的物房屋房齡滿5年后再行辦理過戶手續(xù),為此乙方暫押5萬元。

3.乙方于簽訂本合同當(dāng)日支付甲方購房定金10萬元(以收條為準(zhǔn)),作為購房擔(dān)保。乙方支付首付款時,定金折抵首付款。同時甲方須將房產(chǎn)證、契稅證復(fù)印件交與乙方。待湊足79.5萬元(按規(guī)定時間)即刻給與甲方(以收條為準(zhǔn)),同時甲方須將房產(chǎn)證、契稅證原件和房屋鑰匙交與乙方。

4.房齡滿5年后辦理房屋過戶時,乙方將暫押的5萬元交齊,甲方將房屋評估價的費用補(bǔ)足差額,并由甲乙雙方一同交與房屋交易管理部門辦理過戶手續(xù)。

三、雙方責(zé)任。

1.甲方保證出售房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)上市的規(guī)定,并保證產(chǎn)權(quán)清晰,無抵押、貸款和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內(nèi)容,若有違反上述約定造成的責(zé)任由甲方承擔(dān)。

2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價,隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡(luò)費及有線電視信號費由甲方承擔(dān)。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡(luò)費及有線電視信號費由乙方承擔(dān)。

3.甲乙雙方應(yīng)積極配合辦理過戶手續(xù),因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責(zé)任方賠償守約方。

4.第三條房屋交付。

甲方應(yīng)于年月日前將房屋交付乙方。

四、甲、乙雙方權(quán)利與義務(wù)。

1.甲方應(yīng)按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。

甲方逾期交房達(dá)60日,乙方有權(quán)解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。

2.在辦理過戶手續(xù)以前不論房價漲與跌,雙方均不得違約。如甲方違約,甲方應(yīng)將所收房款總額退還給乙方并向乙方支付違約金萬元。

六、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。

七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

八、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房屋管理部門備案一份,各份具有相同效力。

甲方:乙方:

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇四

原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯(lián)系電話:_________________。

被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。

法定代表人:__________________,電話:________________________。

訴訟請求:

風(fēng)險提示:

訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關(guān)法院審查的范圍。

但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費。

另外,訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。

雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險,而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。

一、確認(rèn)原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。

二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。

三、本案訴訟費及其他與訴訟有關(guān)的費用由被告承擔(dān)。

事實與理由風(fēng)險提示:

訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。

如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。

因此,要擺事實,講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。

擺事實,是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。

講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號:__________),合同內(nèi)容約定:原告購買被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車庫約___平方米),房屋總價款為___元,被告應(yīng)于________年____月____日將房屋交付原告使用。

原告方按合同內(nèi)容履行了支付價金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。

后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。

被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。

綜上所述,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。

此致______人民法院起訴人:________年____月____日風(fēng)險提示:

提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。

另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應(yīng)能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。

原告(簽章):_________被告(簽章):_________。

簽訂地點:___________簽訂地點:___________。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇五

丙方:__________________________________。

),現(xiàn)經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:_________________。

1.本協(xié)議一經(jīng)生效,甲乙丙三方此前分別或共同簽署的所有關(guān)于上述房屋買賣、代理及相關(guān)協(xié)議(無論口頭、書面或其它形式)均告解除。除本解約協(xié)議書所確定之責(zé)任外,甲乙丙三方互不承擔(dān)其它任何責(zé)任。

3.1。

3.2。

3.3。

3.4。

4.1。

4.2。

4.3。

4.4。

4.1。

4.2。

4.3。

4.4。

5因履行本解約協(xié)議所引起的或與此相關(guān)的任何爭議,三方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向丙方所在地人民法院訴訟解決。

6本協(xié)議一式三份,三方各執(zhí)一份。

(此頁無正文)。

丙方(章):_________________。

住所:_________________。

經(jīng)辦人:_________________。

聯(lián)系電話:_________________。

本文件簽署日期:_________________

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇六

身份證號:_____________________,聯(lián)系電話:_________________。

被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。

法定代表人:__________________,電話:________________________。

訴訟請求:

一、確認(rèn)原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。

二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。

三、本案訴訟費及其他與訴訟有關(guān)的費用由被告承擔(dān)。

事實與理由。

___年___月___日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號:__________),合同內(nèi)容約定:原告購買被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車庫約___平方米),房屋總價款為___元,被告應(yīng)于______年______月______日將房屋交付原告使用。原告方按合同內(nèi)容履行了支付價金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。

后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。

此致

______人民法院。

起訴人:_________。

___年___?月___?日。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇七

2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;。

3、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。

事實和理由。

原告于20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同,約定由原告購買被告擬建造的位于_______________縣_____________的一套面積為181.65平方米的商品房,該房屋為聽楓苑t11號,交房日期為20021年5月1日之前。協(xié)議生效后,原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是,被告卻遲遲沒有建造該房屋,超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行交房義務(wù),導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定:________________“出賣人逾期超過45日未能交房的,買受人有權(quán)解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金?!北M管原告多次向被告主張要求解除合同,返還已付房款,但被告到目前為止只返還給原告房款50000元,遲遲不予返還剩余房款,未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任?,F(xiàn)訴諸法院,請求法院判如所求!

此致

_______________市_______________區(qū)人民法院。

具狀人:________________王_______________。

________年____月____日。

附:________________本訴狀一式二份。

證據(jù)件。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇八

乙方:

甲、乙方雙方本著自愿,平等,信用的原則,經(jīng)協(xié)商達(dá)成委托賣房協(xié)議如下:。

一、乙方應(yīng)如實填寫出售房屋登記表,并出示產(chǎn)權(quán)證及身份證,提供產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件。

二、乙方保證該房屋權(quán)屬清楚無爭議,無糾紛,并已征得共有人同意,否則造成不良后果均由乙方負(fù)責(zé)。

三、該方最終成交價,由買賣雙方自主商定,甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的`賣房達(dá)成買賣協(xié)議時,須交甲方按成交價的1%的中介費,成交價低于伍萬元按500元收費。

四、乙方也可同時委托他人或自行聯(lián)系賣房,但不得與甲方介紹的買方以各種借口私下交易,否則,應(yīng)承擔(dān)雙倍的中介服務(wù)費。

五、甲方應(yīng)通過媒體發(fā)布賣房信息。物色,篩選,推薦適合買方。帶客戶到乙方現(xiàn)場看房。如實傳遞買賣雙方的要求,積極周旋,直至買賣成交。

六、甲方還可以為乙方提供下列服務(wù):起草房屋買賣協(xié)議、代辦產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)為定金、房款的收付提供信用賬戶,鈍化矛盾、調(diào)解糾紛,提供有關(guān)法律服務(wù)。

七、本協(xié)議壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章后生效,如雙方今后另行簽訂協(xié)議或委托書,本協(xié)議終止,權(quán)利義務(wù)關(guān)系以后簽協(xié)議為準(zhǔn)。

甲方:

乙方:地址:電話:

委托代理人:身份證號碼:

委托日期:________年____月____日

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇九

買方:乙方。

注明:甲方于20xx年xx月x日以按揭的方式向園置業(yè)有限公司夠買商品房一套,總金額191665元。甲方已付房款的30%付款金額為61665元。其余130000萬元,向中國工商很行股份有限公司潁上支行,以按揭方式貸款購買。貸款期限為15年。截止本合同簽訂之日已支付15個月的貸款。

現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,甲方自愿將按揭期間的房屋轉(zhuǎn)賣給乙方。

購房條款。

甲乙雙方現(xiàn)就按揭房屋買賣事宜訂條約如下:

1、甲方自愿將下列按揭房屋轉(zhuǎn)賣給乙方,雙方商定按揭房屋的轉(zhuǎn)讓價格為人民幣79134元(大寫金額:柒萬玖仟壹佰叁拾肆元整)。

2、乙方同時應(yīng)付給甲方購買按揭房屋時的相關(guān)費用,以下費用按發(fā)票為依據(jù)支付。

1)甲方已付15個月銀行貸款16260元。

2)抵押登記費285元,

3)貸款公證費200元。

4)契稅3833元。

5)房產(chǎn)費用6元,

6)水入戶840元,

7)電入戶340元,

8)物業(yè)費155元,

9)防盜窗3000元。

10)公共維修金2874元。

以上費用合計28451元:

3、本合簽字蓋章時乙方應(yīng)向甲方支付購房定金。

人民幣15000元(大寫金額:壹萬伍仟元整)。

甲方并將所有與按揭房屋相關(guān)憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。

4、其余費用在乙方搬入房屋居住后付清,付款方式為金錢支付。

5、本合同簽訂之日起乙方按甲方簽定的《個人購房借款合同》向銀行支付借款。直致還清借款為止。還款期間為20xx年4月到20xx年1月。共計165月。

6、乙方還清借款后,甲方應(yīng)在6個月之內(nèi)及時協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù)。

(1)該房屋的所有權(quán)證號為:;國有土地使用權(quán)證號為:。

(2)該按揭房屋的土地使用權(quán)取得方式為出讓取得,合同一經(jīng)簽訂,該按揭房屋占用范圍內(nèi)的.土地使用權(quán)隨同按揭房屋同時轉(zhuǎn)讓。

8、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。

9、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。

違約條款。

10、本合同簽訂后既對甲乙雙方產(chǎn)生法律約束力,在乙方辦理過戶之前甲不得向乙方主張對房屋的所有權(quán),也不得向第三人公示對此房屋享有所有權(quán)。

12、因房屋升值后甲方拒絕辦理過戶手續(xù),乙方有權(quán)要甲方返還購房款,所支付的銀行借款,房屋升值款。房屋裝修款等因違約引起的相關(guān)費用。

13、乙方中途違約,乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應(yīng)在違約之日起30日內(nèi)雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或乙方20xx年付清房款后甲方不能按期協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)證過戶,每逾期一日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價款千分之2的違約金。

14、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的費由乙方承擔(dān),甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助提供乙方辦理與過戶有關(guān)的相關(guān)手續(xù)。

15、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向潁上縣人民法院起訴。

16、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。

17、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,

甲方(簽章):

乙方(簽章):

身份證號碼:

身份證號碼:

共有權(quán)人:

身份證號碼:

地址:

地址:

聯(lián)系電話:

聯(lián)系電話。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇十

賣方(以下簡稱甲方):

買方(以下簡稱乙方):

第一條房屋的基本情況:甲方房屋坐落于;位于第層戶,房屋結(jié)構(gòu)為,房產(chǎn)證登記面積平方米,地下室一間,面積平方米,房屋權(quán)屬證書號為。

第二條價格:以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù),每平米元,該房屋售價總金額為萬元整,大寫:。

第三條付款方式:乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金元整,大寫:,日內(nèi)交付萬元(大寫),余款元(大寫)在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。

第四條房屋交付期限:甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起日內(nèi),將該房屋交付乙方。

第五條乙方逾期付款的違約責(zé)任:乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約責(zé)任。

自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應(yīng)付款的%向甲方支付違約金。

逾期超過日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,追究乙方的違約責(zé)任。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任:除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約責(zé)任。

每逾期一天,甲方按累計已付款的%向乙方支付違約金。

逾期超過日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,追究甲方的違約責(zé)任。

第七條關(guān)于產(chǎn)權(quán)過戶登記的約定:甲方應(yīng)協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬過戶登記手續(xù)。

如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的%賠償乙方損失。

第八條簽訂合同之后,所售房屋室內(nèi)設(shè)施不再變更。

甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,質(zhì)量符合國家有關(guān)規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。

房屋交付使用之前的有關(guān)費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔(dān)。

由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關(guān)。

第九條甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起日內(nèi),將戶口遷出,逾期超過日,乙方每日按已付款的%收取違約金。

第十條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費均按國家的有關(guān)規(guī)定由甲乙雙方交納。

第十一條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第十二條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。

協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。

第十三條本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。

均具有同等效力。

甲方(簽章):__________乙方(簽章):__________。

甲方代理人(簽章):____乙方代理人(簽章):____。

_____年___月___日_____年___月___日。

簽于___________簽于___________。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇十一

一、乙方將_____________年_________月_________日購買的_____________公寓_________號和__________號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行_____________分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款_____________萬元退還給乙方,將購房貸款_____________萬元退還給中國銀行_____________分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。

五、違約金。

違約方需支付違約金_____________萬元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方蓋章_____________。

負(fù)責(zé)人簽字:_________________。

乙方簽字:_________________。

_________________年_______月_______日。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇十二

原告:,男,漢族,年月日出生,住址省市區(qū)花園幢室,身份證號碼:。

被告:1,女,漢族,年月日出生,住址省市區(qū)花園幢室,身份證號碼:。聯(lián)系電話:。

被告:2,男,漢族,1987年10月8日出生,住址省市區(qū)花園幢室,身份證號碼:。聯(lián)系電話:。

訴訟請求:

一、判令被告支付原告違約金41萬元及因被告原因?qū)е隆斗课葙I賣(居間)合同》目的不能實現(xiàn),房屋溢價損失34萬元,返還購房款5萬元,合計80萬元。

二、判令被告承擔(dān)本案全部訴訟費用。

事實和理由。

原告與被告1于20xx年9月15日簽訂《房屋買賣(居間)合同》(以下簡稱為"買賣合同"),在經(jīng)紀(jì)有限公司提供中介居間服務(wù)下,原告以人民幣205萬元的價款購買被告2與被告1共同所有的位于x區(qū)號x區(qū)幢xx室物業(yè)(該房產(chǎn)證顯示被告2與被告1系夫妻關(guān)系)。合同對交易定金、付款方式、遞件過戶時間、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀、稅費承擔(dān)、違約責(zé)任等進(jìn)行了明確約定。被告2因在外出差,故被告1當(dāng)原告和居間人面與被告2電話聯(lián)系,被告2同意被告1出售該房產(chǎn)。

20xx年11月4日,被告1以該期限房價波動較大其夫妻沒有購置合適價格新房為由,要求解除合同。原告予以拒絕,并要求被告繼續(xù)履行合同。

另了解,在買賣合同簽訂之后,該地段房價大漲,現(xiàn)今該交易房屋的房價已增至280萬左右,比原、被告交易時價格上漲了75萬元。買賣合同約定的違約金已不能彌補(bǔ)原告的實際損失,故要求被告另行支付房屋溢價部分。

原告認(rèn)為:原、被告雙方簽訂的買賣合同合法有效,雙方均應(yīng)按約履行。現(xiàn)因被告的違約行為導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行,故被告應(yīng)當(dāng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。但是合同約定的違約金已不足以彌補(bǔ)原告的實際損失,根據(jù)《中華人民共和國合同法》第114條規(guī)定及買賣合同第六條第五款約定,要求被告支付41萬元的違約金,及承擔(dān)交易房屋溢價部分的損失。

為維護(hù)原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依法訴至貴院,請求判如所請。

此致

敬禮

具狀人:

日期:

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇十三

法定代表人:_________________。

被反訴人(本訴原告):_________________。

被反訴人(本訴原告):_________________。

反訴請求:

2.判令被反訴人向反訴人支付違約金__________元;。

3.本案本訴及反訴訴訟費由被反訴人承擔(dān)。

事實和理由:

反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂《商品房買賣合同》一份。約定本訴訴爭房屋購房款34112元,一次性分期支付。被反訴人于_____年_____月_____日支付訂金20__元,于合同簽訂當(dāng)日支付購房款10000元,余款18000元應(yīng)于合同簽訂之日起五天內(nèi)付清。尾款4112元在交付房屋時支付。但是,被反訴人在支付了訂金20__元和首期10000元之后,拒不支付剩余房款,也不與反訴人交接辦理房屋交付手續(xù),擅自占據(jù)訟爭房屋使用至今。

被反訴人的起訴沒有事實和法律依據(jù),其應(yīng)承擔(dān)在先違約行為導(dǎo)致的違約責(zé)任。此外,訟爭房屋所在項目已轉(zhuǎn)讓給他人,合同履行不能。因此,被反訴人的本訴訴訟請求應(yīng)予駁回。反訴人依據(jù)合同約定和法律規(guī)定,特向貴院提起反訴如所請。

此致

__________縣人民法院。

反訴人特別授權(quán)代理人:_________________。

_____年_____月_____日。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇十四

出賣方(甲方):

地址:

郵政編碼:

電話:

法定代表人:

職務(wù):

購買方(乙方):

地址:

郵政編碼:

電話:

法定代表人:

職務(wù):根據(jù)國家有關(guān)法律的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

第一條乙方購買甲方坐落在市街巷號的房屋棟間,建筑面積為平方米。

第二條上述房產(chǎn)的交易價格:

第三條付款時間與辦法:

第四條甲方應(yīng)于年月日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。

第五條稅費分擔(dān)。

1.甲方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)向甲方征收的交易額的%的交易費,承擔(dān)公證費、協(xié)議公證費。

2.乙方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)向乙方征收的交易額的%的交易費,承擔(dān)房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費。

第六條違約責(zé)任。

1.乙方必須按期向甲方付款,否則,每逾期一天,應(yīng)向甲方償付違約部分房產(chǎn)款%的違約金。

2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用,否則,每逾期一天,應(yīng)向乙方償付違約部分房產(chǎn)款%的違約金。

第七條本合同主體。

1.乙方是共人,委托代理人即乙方代表人。

2.甲方是單位,代表人是。

第八條本合同經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)公證處公證。

第九條本合同發(fā)生爭議的解決方式:

本合同履行中發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。

協(xié)商不成時,按下列第種方式解決:

1.向仲裁委員會申請仲裁;。

2.依法向人民法院起訴。

第十條本合同一式份。

甲方產(chǎn)權(quán)人各執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,房產(chǎn)管理局、公證處各執(zhí)一份。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。

法人代表(簽字):_________法人代表(簽字):_________。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇十五

買方:_____________。

甲、乙雙方根據(jù)各自的實際需求自愿結(jié)合,就甲方將另一套閑置住房賣給乙方事宜在平等、自愿,充分協(xié)商一致的前提下訂立本合同,以資共同遵守:

二、買賣房屋所在的位置、面積:

甲方將位于________小區(qū)____棟____單元____室,建筑面積________平方米的'住房一套賣給乙方。

三、買賣房物售價金額:

雙方協(xié)商房屋總價款為________元。含水、電、煤氣安裝費。

四、付款方式:_____________。

甲、乙雙方在簽訂本合同后,乙方需在____日內(nèi)支付________萬元給甲方,甲方將房屋鑰匙交給乙方。余款必須在________年____月____日前付清,甲方出具收款憑證。

五、甲、乙雙方責(zé)任和義務(wù):

1、甲方保證乙方在簽訂本合同并繳納足額房屋購買款后,完全擁有該房屋和本小區(qū)其他居民同等時效的產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)。甲方保證乙方居住權(quán)利的行使,負(fù)責(zé)解決入住前后相關(guān)事宜。

2、甲方保證其出賣給乙方的房屋產(chǎn)權(quán)清楚,絕無他項權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。甲方及見證人、甲方子女代表清楚并可證明甲方的所有子女家屬成員均知曉并同意、支持該合同的履行事宜。

3、因該房屋未辦理房產(chǎn)證、契證、土地證,甲方需在統(tǒng)一辦理房產(chǎn)證、契證、土地證時更換戶主名字,即由甲方名字更換為乙方名字。

六、違約責(zé)任:

1、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。

2、如房屋交付后發(fā)生該房屋交付前即存在的權(quán)利和其他糾紛,影響乙方權(quán)利的行使,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償乙方因此受到的經(jīng)濟(jì)損失。

3、如因甲方原因?qū)е卤竞贤慕獬?,甲方?yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修和其他相關(guān)費用。

4、本合同簽訂后,雙方應(yīng)共同遵守。如有違約,違約方除賠償對方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失外,還應(yīng)該賠償對方房屋總價款20%的違約金。

七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商,簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

八、其它約定事項:

九、本合同壹式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,壹份交由村委會存檔。

甲方:_____________。

簽訂日期:_____________

乙方:_____________。

簽訂地點:_____________。

要求解除房屋買賣合同的訴狀篇十六

住所:_________________。

被告:_________________。

訴訟請求。

2、請求判決被告返還原告向其支付的定金萬元,并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣萬元。

3、請求判決被告賠償原告利息損失元(詳見利息損失計算表)。

事實和理由。

原告認(rèn)為:_________________《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》應(yīng)依法確認(rèn)為無效合同。

基于上述事實和理由,為保護(hù)原告合法權(quán)益,特此請求貴院,判決如所請。

此致

__________人民法院。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/13171490.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔