在商業(yè)合作中,合同的簽訂可有效防止糾紛的發(fā)生,維護雙方的合法權益。在簽訂合同之前,雙方應明確交易的目的和內容。近年來越來越多的人在簽訂勞動合同時遇到了相關問題,下面是一份勞動合同范例。
承攬房屋裝修工程合同篇一
法定代表人:______委托代理人:_____。
住所:_____________________________。
聯(lián)系電話:_________________________。
乙方(住宅裝修施工方):______________。
資質證書號:________________________。
法定代表人:______委托代理人:_____。
住所:______________________________。
聯(lián)系電話:__________________________。
裝修住宅地址:______________________。
業(yè)主姓名:__________________________。
聯(lián)系電話:__________________________。
為加強對居住物業(yè)裝修管理,規(guī)范物業(yè)裝修行為,根據(jù)《物業(yè)管理條例》、《關于進一步加強本市居住物業(yè)裝修管理通知》和《家庭居室裝飾裝修管理暫行規(guī)定》等法規(guī),甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就住宅裝修期間管理事項,達成如下約定,以共同遵守。
第一條住宅裝修基本情況。
1、住宅建筑面積:_______平方米;結構類型:_______.
2、裝修施工期______天,預計自****年***月***日至**年**月**日。
第二條甲方按照有關法規(guī)和《前期物業(yè)管理合同》或《物業(yè)管理服務合同》,對乙方裝修住宅行為實施日常檢查和管理,以保障房屋安全、維護公共設備正常使用和相鄰業(yè)主正當利益。
1、應當將裝修相關法規(guī)、裝修禁止行為、禁止敲鑿部位、注意事項和《住宅裝修須知》等告知乙方,為進入住宅區(qū)乙方人員進行住宅裝修須知宣傳,辦理裝修施工人員小區(qū)臨時出入證,指定建筑垃圾集中堆放點等。
2、應當不定期檢查乙方人員進入小區(qū)出入證,如發(fā)現(xiàn)證件過期,應及時辦理續(xù)期手續(xù),對無證裝修施工人員應當拒絕其進入小區(qū)從事施工活動。
3、應按乙方裝修施工進展情況,對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程,每天不少于二次現(xiàn)場巡視和檢查。其它裝修項目每天不少于一次現(xiàn)場巡視和檢查。對發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,應及時采取勸阻、警告、發(fā)出書面整改通知等。
對涉及房屋結構安全,應及時通知業(yè)主委員會并報區(qū)縣房地產(chǎn)管理部門依法查處。
4、對乙方整改不及時,為保障相鄰業(yè)主利益不受到侵害,應采取相應措施,收回小區(qū)臨時出入證、責成相關施工人員退出小區(qū)等,直至乙方改正、再辦理確認手續(xù)為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞,應當督促責任人及時修賠。
對阻止無效,可直接按本協(xié)議約定,向人民法院提起民事訴訟。
第三條乙方應嚴格遵守本市有關法規(guī)、《住宅裝修須知》,接受甲方組織宣傳,與甲方簽訂《住宅裝修管理協(xié)議》,辦理住宅小區(qū)臨時出入證、住宅裝修施工告示牌等方可開始施工。
1、乙方有權從甲方獲取裝修物業(yè)結構、共用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規(guī)和本《協(xié)議》不合理要求,乙方可以拒絕。
2、施工人員進入小區(qū),自覺佩帶出入證,人員有變動,應主動辦理變更手續(xù)。施工人員須文明規(guī)范施工,服從甲方人員管理,不得影響相鄰業(yè)主或使用人正常使用。
3、維護房屋外觀統(tǒng)一,不得擅自封閉陽臺、安裝外置曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝空調室外機。防盜柵欄等。不得違反《條例》規(guī)定禁止行為,因裝修不當造成相鄰業(yè)主房屋或公共部位損壞,應承擔修復、賠償?shù)蓉熑巍?/p>
4、施工期間應采取有效措施,減輕或避免施工過程中對相鄰業(yè)主或使用人日常生活造成影響,晚間18:00時至次日上午8:00時和節(jié)假日,不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產(chǎn)生嚴重噪聲施工。
5、施工期間應關閉分戶門,不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。應自覺維護小區(qū)公共秩序,不在公共部位亂寫、亂劃、亂畫,保持環(huán)境整潔。建筑垃圾應袋裝化,并按規(guī)定時間運送垃圾,集中在指定地點堆放,搬運材料或垃圾后應負責及時打掃,保持公共部位清潔。
6、施工人員須住宿,應確保相鄰業(yè)主或使用人不受妨礙,并按規(guī)定到當?shù)鼐疝k理暫住證。
7、施工期間,必須掛牌施工,接受相鄰業(yè)主、業(yè)主委員會和甲方監(jiān)督,對公共區(qū)域(包括門廳、電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)應采取必要防護措施。
8、施工完成后,應向甲方提供住宅裝修管線布置圖等資料、退還小區(qū)臨時出入證。
第四條違約責任。
1、甲方未按本協(xié)議約定為乙方辦理相關裝修手續(xù),應承擔延誤工時責任。
甲方不履行管理職責,故意刁難乙方造成損失應賠償。
2、乙方擅自調換裝修施工人員不辦理小區(qū)臨時出入證,甲方可拒絕其進入小區(qū)從事施工作業(yè),由此造成損失由乙方自負。
第五條本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭議,各方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時,可人民法院提起民事訴訟。
第六條本協(xié)議期限:____年____月____日至____年___月___日。
第七條本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協(xié)議一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一份向小區(qū)業(yè)主委員會備案。
甲方(簽章):乙方(簽章):
法定代表人或授權代理人(簽字):
承攬房屋裝修工程合同篇二
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽商和協(xié)商,甲方?jīng)Q定將居室裝潢發(fā)包給乙方。為保證工程順利進行,依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在同等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就居室裝潢有關事宜,達成如下協(xié)議,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3.施工內容詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.承包方式:雙方約定采取下列第_________種方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;
7、其他用度(注明內容)______________元。
第三條:質量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、數(shù)目,經(jīng)雙方簽字認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的用度,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供給。
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供給的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供給到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式。
1.合同簽訂后,甲方即付%工程材料款和施工工費的%;當工期進度過半(。
年月日),甲方即第二次付%工程材料款和施工工費的%,剩余%款待甲方對工程竣工驗收后結算(注:施工工費包括人工費)。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預支工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按皆冬須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期。
元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量分歧格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工用度由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量題目、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部分調解或仲裁部分協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中假如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工用度,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工職員擅自更改施工內容所引起的質量題目和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收。
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。驗收合格后雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有題目,甲方自負責任。甲方自行搬進進住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關用度。
第八條:其他事項。
1.甲方責任。
(1)必須提供經(jīng)物業(yè)治理部分認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
(2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔用度。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部分辦理手續(xù),并承擔有關用度。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任。
(1)應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;經(jīng)辦業(yè)務員必須有法人代表的委托證書。
(2)指派為乙方工地代表,(為木工項目負責人、為水電安裝項目負責人、為水泥工項目負責人、為墻面油漆工項目負責人、為防盜窗網(wǎng)安裝項目負責人)負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地定期完成施工任務。
(3)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必須盡快負責修復或賠償。
(4)嚴格履行合同,實行信譽工期,假如因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任。
以上條款系甲、乙雙方自愿達成,雙方應自覺遵守;若有一方違約時,罰違約方違約金為合同總價款的%并賠償因其違約給對方造成的實際經(jīng)濟損失。
第十條:爭議解決。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的條件下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效。
1.本合同書及合同附件,自甲、乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2.補充合同與本合同具有同等法律效力。
3.本合同書(包括合同附件、補充合同)一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,合同審查處保存一份;三份具有同等法律效力。
甲方(業(yè)主):
(簽章)。
乙方:
(簽章)。
住所地址:
企業(yè)地址:
郵政編碼:
郵政編碼:
工作單位:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
電
話:
電
話:
簽約地址:
簽約日期:
承攬房屋裝修工程合同篇三
法定代表人:______委托代理人:_____。
住所:_____________________________。
聯(lián)系電話:_________________________。
乙方(住宅裝修施工方):______________。
資質證書號:________________________。
法定代表人:______委托代理人:_____。
住所:______________________________。
聯(lián)系電話:__________________________。
裝修住宅地址:______________________。
業(yè)主姓名:__________________________。
聯(lián)系電話:__________________________。
為加強對居住物業(yè)裝修管理,規(guī)范物業(yè)裝修行為,根據(jù)《物業(yè)管理條例》、《關于進一步加強本市居住物業(yè)裝修管理通知》和《家庭居室裝飾裝修管理暫行規(guī)定》等法規(guī),甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就住宅裝修期間管理事項,達成如下約定,以共同遵守。
第一條住宅裝修基本情況。
1、住宅建筑面積:_______平方米;結構類型:_______.
2、裝修施工期______天,預計自****年***月***日至**年**月**日。
第二條甲方按照有關法規(guī)和《前期物業(yè)管理合同》或《物業(yè)管理服務合同》,對乙方裝修住宅行為實施日常檢查和管理,以保障房屋安全、維護公共設備正常使用和相鄰業(yè)主正當利益。
1、應當將裝修相關法規(guī)、裝修禁止行為、禁止敲鑿部位、注意事項和《住宅裝修須知》等告知乙方,為進入住宅區(qū)乙方人員進行住宅裝修須知宣傳,辦理裝修施工人員小區(qū)臨時出入證,指定建筑垃圾集中堆放點等。
2、應當不定期檢查乙方人員進入小區(qū)出入證,如發(fā)現(xiàn)證件過期,應及時辦理續(xù)期手續(xù),對無證裝修施工人員應當拒絕其進入小區(qū)從事施工活動。
3、應按乙方裝修施工進展情況,對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程,每天不少于二次現(xiàn)場巡視和檢查。其它裝修項目每天不少于一次現(xiàn)場巡視和檢查。對發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,應及時采取勸阻、警告、發(fā)出書面整改通知等。
對涉及房屋結構安全,應及時通知業(yè)主委員會并報區(qū)縣房地產(chǎn)管理部門依法查處。
4、對乙方整改不及時,為保障相鄰業(yè)主利益不受到侵害,應采取相應措施,收回小區(qū)臨時出入證、責成相關施工人員退出小區(qū)等,直至乙方改正、再辦理確認手續(xù)為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞,應當督促責任人及時修賠。
對阻止無效,可直接按本協(xié)議約定,向人民法院提起民事訴訟。
第三條乙方應嚴格遵守本市有關法規(guī)、《住宅裝修須知》,接受甲方組織宣傳,與甲方簽訂《住宅裝修管理協(xié)議》,辦理住宅小區(qū)臨時出入證、住宅裝修施工告示牌等方可開始施工。
1、乙方有權從甲方獲取裝修物業(yè)結構、共用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規(guī)和本《協(xié)議》不合理要求,乙方可以拒絕。
2、施工人員進入小區(qū),自覺佩帶出入證,人員有變動,應主動辦理變更手續(xù)。施工人員須文明規(guī)范施工,服從甲方人員管理,不得影響相鄰業(yè)主或使用人正常使用。
3、維護房屋外觀統(tǒng)一,不得擅自封閉陽臺、安裝外置曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝空調室外機。防盜柵欄等。不得違反《條例》規(guī)定禁止行為,因裝修不當造成相鄰業(yè)主房屋或公共部位損壞,應承擔修復、賠償?shù)蓉熑巍?/p>
4、施工期間應采取有效措施,減輕或避免施工過程中對相鄰業(yè)主或使用人日常生活造成影響,晚間18:00時至次日上午8:00時和節(jié)假日,不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產(chǎn)生嚴重噪聲施工。
5、施工期間應關閉分戶門,不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。應自覺維護小區(qū)公共秩序,不在公共部位亂寫、亂劃、亂畫,保持環(huán)境整潔。建筑垃圾應袋裝化,并按規(guī)定時間運送垃圾,集中在指定地點堆放,搬運材料或垃圾后應負責及時打掃,保持公共部位清潔。
6、施工人員須住宿,應確保相鄰業(yè)主或使用人不受妨礙,并按規(guī)定到當?shù)鼐疝k理暫住證。
7、施工期間,必須掛牌施工,接受相鄰業(yè)主、業(yè)主委員會和甲方監(jiān)督,對公共區(qū)域(包括門廳、電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)應采取必要防護措施。
8、施工完成后,應向甲方提供住宅裝修管線布置圖等資料、退還小區(qū)臨時出入證。
第四條違約責任。
1、甲方未按本協(xié)議約定為乙方辦理相關裝修手續(xù),應承擔延誤工時責任。
甲方不履行管理職責,故意刁難乙方造成損失應賠償。
2、乙方擅自調換裝修施工人員不辦理小區(qū)臨時出入證,甲方可拒絕其進入小區(qū)從事施工作業(yè),由此造成損失由乙方自負。
第五條本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭議,各方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時,可人民法院提起民事訴訟。
第六條本協(xié)議期限:____年____月____日至____年___月___日。
第七條本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協(xié)議一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一份向小區(qū)業(yè)主委員會備案。
甲方(簽章):乙方(簽章):
法定代表人或授權代理人(簽字):
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
承攬房屋裝修工程合同篇四
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋裝修,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:xx縣xx小區(qū)g幢401室。
二、形式結構:單層式三室兩廳一廚兩衛(wèi)。
三、工程工期:開工之日算起一個半月(45天)。
四、承包方式:
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(甲方提供裝飾裝修材料明細表。乙方提供裝飾裝修材料明細表)。
五、工程項目:
1、乙方負責5個房間(三臥室、一客廳、一飯廳)地面鋪設瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,兩個衛(wèi)生間墻面鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨。瓷磚由甲方提供,其余材料由乙方提供。
2、乙方負責電路水路改造:
3、乙方負責集成吊頂:廚房,兩個衛(wèi)生間。
4、包三個水管。
5、乙方負責客廳頂部打石膏條,客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墻面刷雙灰粉上漆,甲方提供漆材料,其余由乙方負責。
7、乙方負責安裝衛(wèi)生間門兩扇、燈、潔具,材料由甲方提供。
8、裝修完成后由乙方負責清理打掃。
9、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案,商量確定。
10、其它未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
六、材料、設備的供應。
1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、質量、計量標準及數(shù)量相符。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
七、質量標準。
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題,乙方負責無償返工維修。
八、工程造價。
甲方共支付乙方裝修人工費、材料費共15600元人民幣。
九、工程款按以下方式支付:
(三)竣工驗收后三日內,甲方支付相當于總價款40%(6240元)的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,如果裝修出現(xiàn)質量問題,乙方應該免費為甲方排查,否則,退還受損金額!
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:______________乙方:______________。
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:______________。
______年____月____日______年____月____日。
承攬房屋裝修工程合同篇五
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況。
裝飾工程施工地點:
施工內容:
承包方式:
合同總工期______天,自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價款(金額大寫);。
其中:人工費________元;材料費________元。(見附表。
一)。
二、雙方工作。
1.甲方工作。
1.1 開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現(xiàn)場交底??辗课荩宄绊懯┕さ恼系K物。對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳x等采取保護措施,并經(jīng)乙方書面確認。
1.2 辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),協(xié)調鄰里關系,保證乙方施工時間。
1.3 向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,并說明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2.乙方工作。
2.1 按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認定。
2.2 乙方指派________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3 未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期。
1.工期延誤。
1.1 因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2 由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方__________元。
1.3 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方________元違約金。
四、工程價款支付。
開工日前三天,甲方支付總價款的________%,計________元;。
工程日期過半,甲方再支付總價款的________%,計________元;
驗收合格____日內,甲方支付總價款的剩余部分,計__________元。
五、材料供應。
1、甲方供應材料。
甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表。
二)。
甲方供應的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。
甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場____日內,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管。
由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料。
乙方采購的材料、設備,必須有材料設備表,(見附表。
三)注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
六、工程變更。
四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
七、質量與驗收。
1.工程質量。
1.1 工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據(jù),以《市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2 乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按甲方的要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修。
2.1 工程完工后,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表。
五)。甲方自接到工程驗收單____日內驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2 雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位:___________________________。
2.3 雙方約定的保修項目內容期限為:______________________________。
(本條。
2.2和。
2.3款的內容過多可另加頁)。
八、安全和防火。
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
九、違約責任。
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_______%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式。
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決或請__________________________調解。協(xié)商或調解不成時,雙方可以按下述第_____________種方式解決:
1、由_______________仲裁委員會仲裁;。
2、向人民起訴。
十
一、其他約定。
_______________________________________________________。
十
二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十
三、組成本合同的文件包括:
1、本合同條款及合同附表;。
2、施工圖紙及做法說明;。
3、雙方有關本工程洽商的其他書面協(xié)議;。
4、補充規(guī)定。
十
四、其他。
1、本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業(yè)主:(簽章)承包方:(公章)。
住地:法定代表人:
委托代理人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
________年____月____日________年____月____日。
鑒(公)證單位:(公章)。
經(jīng)辦人:
鑒(公)證日期:
承攬房屋裝修工程合同篇六
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
____區(qū)____街____單元____室。
____層式____室____廳____廚____衛(wèi)。
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80_80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面25_40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30_30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30_30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的.所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題,乙方負責無償返工維修。
材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
為確保工程質量,暫扣500元押金,________年____月____日至________年____月____日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:________________乙方:______________。
簽字(蓋章):_______簽字(蓋章):_______。
聯(lián)系電話:___________聯(lián)系電話:____________。
________年____月____日________年____月____日。
承攬房屋裝修工程合同篇七
本合同雙方當事人:
發(fā)包方(以下簡稱甲方):________________。
承包方(以下簡稱乙方):________________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
1、工程地點:________________。
2、工程承包方式:________________。
3、工程期限________________天。
開工日期____年____月_____日
竣工日期____年____月_____日
4、雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫)元。首付:________________,第二次付________________元。
5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7、施工范圍:________________。
8、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后______日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
9、凡因本合同雙方當事人中的'一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
10、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的損失。
11、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
12、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
____年____月_____日____年____月_____日。
承攬房屋裝修工程合同篇八
依照《合同法》規(guī)定雙方在平等、自愿、協(xié)商的基礎上就甲方的裝修工程達成如下協(xié)議:
一、工程承包方式:(采用包工包料)。
二、合同價款:總造價為:
三、甲方要提供施工期間的水源,電源和物業(yè)管理上的便利:
四、甲方參與工程質量和施工進度的監(jiān)督和俊工驗收工作,乙方在施工中要保證施工安全,防水防電保證質量按期完工:
五、工程項目如下:
(1)地面、墻面、頂面拆除:
(2)地磚、墻磚鋪貼:
(3)廚房、隔斷柜子:
(4)大廳墻裙和暖氣:
(5)收銀臺1個:
(6)衛(wèi)生間隔斷和洗碗間隔斷:
(7)廚房pvc吊頂:
(8)大方石膏板吊頂:
(9)墻面乳膠漆:
(10)玻璃門2個:
(11)垃圾清運等:(不含燈具和開關插座)。
六、工期自20xx年20xx年月日竣工期,為。
七、關于工程價款及結算約定:
合同簽字生效后:甲方按下列表中約定向乙方支付工程款:第一次支付:開工前:第二次支付:等第三次支付:最后剩余:
八、關于變更內容:在施工過程中如有修改及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系,工程如有遺漏項目沒有預算,請甲方補償增加項目發(fā)生相關費用。
九、其它事項:
甲方工作:甲方在開工前,向乙方進行現(xiàn)場交底,向乙方提供施工需用的水電必備條件,并說明使用注意事項,做好施工中因臨時使用公用部位以及產(chǎn)生影響關系等協(xié)調工作。
十、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬房屋裝修工程合同篇九
一、協(xié)議內容:甲方委托乙方對房屋進行裝飾施工。
二、房屋地點:______
三、房屋總面積128.24平方米。
四、施工內容:詳見本合同附件《裝飾工程預算清單》
五、裝修工程總造價人民幣219537元,大寫貳拾壹萬玖仟伍佰叁拾柒元整。
六、分期付款方式:
首期:甲方先付100000元訂金給乙方;
二期:工程完工后十天內進行驗收報告,合格后甲方再付119537元給乙方。
八、乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方關,由乙方自負,乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故,與甲方無關,乙方自負。
九、精心施工、認真負責、打造精品工程、保質保量完成任務。
十、工程在施工中,甲方更改施工方案,甲方應提前給乙方協(xié)商,乙方可另計單價。
十一、違約責任:
本協(xié)議雙方協(xié)商簽訂后共同遵守,甲方有意違約,應提前給乙方協(xié)商,如乙方不同意,甲方必須賠償,乙方工程造價價格30%作為違約金,另外已經(jīng)完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。
乙方未經(jīng)甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方工程總款的30%作為違約金。
十二、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十三、協(xié)議到期,甲方如有意續(xù)約,應在計劃時間內與乙方進行協(xié)商,本協(xié)議及附件共四頁一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方在合同有效期內,如發(fā)生糾紛,原則上采用和平協(xié)商,如協(xié)商不成可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾峤辉V訟解決。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
承攬房屋裝修工程合同篇十
委托單位:______________________________(以下簡稱甲方)。
設計單位:______________________________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條 工程項目。
甲方委托乙方承擔以下工程設計任務:
工程名稱:_____________________________。
工程地址:_____________________________。
第二條 設計資料、設計階段及設計文件的提交。
本工程設計依次按初步設計、施工圖設計兩個階段開展設計工作。設計進度依照建設部規(guī)定的設計周期,并考慮甲方對該項工程的實際要求以及乙方的可能,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,約定如下:
(一)甲方應以書面形式提交下列建設文件與設計資料:
_______________。
(二)乙方按約定的時間提交下列設計文件:
_______________。
提交設計文件的份數(shù)以國家物價局和建設部的規(guī)定為準,超出部分另行收費。
(三)設計文件提交日期在雙方簽訂合同時若不能確定,則可待設計工作進行到可確定時,甲乙雙方另行簽訂《階段設計協(xié)議書》,作為本合同的附件執(zhí)行。
第三條 設計收費及支付方法。
(一)本工程設計收費按照國家和北京市現(xiàn)行收費標準執(zhí)行。甲方要求設計單位超出規(guī)定設計周期趕工提供設計圖紙,設計單位可以收取最高不超過設計費的三分之一的趕工費,具體數(shù)額由甲乙雙商定。
(二)本工程設計收費詳見附件3"委托設計項目表"。本合同生效時甲方向乙方預付估算設計費總額的20%作為合同定金,設計工作完成后,定金抵做工程設計費。
(三)乙方向甲方提交初步設計文件時,甲方向乙方撥款付應付設計費總額的_______________%(不含定金)。
(四)乙方向甲方提交施工圖設計文件時,甲方向乙方按設計概算結清全部工程設計費。
(五)對采用先進技術而節(jié)約投資、縮短工期或在建成后有顯著經(jīng)濟效益的設計,經(jīng)北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會會同有關部門確認后,可適當增收工程設計費。增收金額按北京市有關標準執(zhí)行,未定具體標準的,由甲、乙雙方商定。
(六)本合同在執(zhí)行期間,如遇國家規(guī)定的設計收費標準調整時,甲乙雙方已定的設計收費額應按新標準重新核定,并按核定后的設計收費額進行結算。
第四條 雙方責任。
(一)甲方責任。
1、如期向乙方提交本合同規(guī)定的有關建設文件和設計資料,并保證所提交資料質量達到工程設計要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設計費。
3、負責本工程各階段設計文件向規(guī)劃設計管理部門的送審報批工作,并負責將報批結果正式書面通知乙方。
4、甲方要求乙方進行現(xiàn)場設計或派駐現(xiàn)場設計代表時,應向乙方正式發(fā)出邀請書,并且負責乙方必要的工作條件,所需費用由甲方負擔,不計入工程設計費總額之中。
5、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔。
6、在不增加工程設計費總額的情況下,甲方有責任就本工程設計中所采用的新技術、新材料等項目,協(xié)助乙方辦理技術合同中應由甲方辦理的有關手續(xù)。技術合同可作為本合同的合同附件與本合同具有同等效力。
(二)乙方責任。
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設計文件,并保證設計文件的質量符合國家和北京市的有關規(guī)定,規(guī)范的要求,符合甲方的建設使用要求。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規(guī)定參加該工程地基基礎、主體結構和竣工的驗收。
第五條 工程設計版權。
本工程的設計版權全部屬乙方所有,甲方有責任對此給予保護,不得將本工程的設計造型、設計文件、及有關數(shù)據(jù)進行修改、復制、描繪或提供給第三方使用,亦不得作為非本工程所屬的其它工程建設之用。
第六條 違約責任。
(一)由于甲方變更計劃任務書、建設條件、施工技術條件、已選定的設計方案、已批準的初步設計、已提交的使用要求、文件和資料等,給乙方造成設計返工時,雙方需重新商定提交文件的日期。甲方要按實際返工日向乙方支付費用,每日按_____元計算。如變更導致重新設計的,則按本合同第七條執(zhí)行,結清應付設計費,結束本合同關系并重新簽訂合同。
(二)甲方未在本合同第三條所約定的時間內交付工程設計費時,甲方從應付設計費的次日起計算,每延誤一天,關系并重新簽訂合同。
甲方未在本合同第三條所約定的時間內交付工程設計費時,甲方從應付設計費的次日起計算,每延誤一天,向乙方按應付工程設計費的_____償付違約金。
(三)由于甲方違反本合同第五條之約定,乙方有權向甲方提出償付違約金的要求,違約金額為甲方向乙方應支付全部設計費的兩倍,并承擔違反政府有關規(guī)定及法律的責任。
(四)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設計文件時,乙方從應提交日期的次日起計算,每延誤一天,向甲方賠償經(jīng)濟損失為該設計階段設計費的_______違約金。
(五)由于乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經(jīng)濟損失時,乙方有責任在設計上繼續(xù)采取補救措施,并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經(jīng)濟損失,全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。
(六)甲方不履行合同時,乙方不返回定金,且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時,應雙倍返還甲方定金,同時返還已收取定金外的全部設計費。
第七條 合同生效、中止與結束。
(一)本合同需經(jīng)甲乙雙方加蓋單位法人公章,并且要有雙方單位法人代表或由法定代表人授權的委托代理人的簽字(或蓋章)方為有效。本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設計合同時,應提前一個月書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設計工作的,已付定金不退還;當設計工作進行相應設計階段不足一半時,甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時,甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時,甲方應支付該階段的全部設計費。同時,按本條第(二)款辦理,結束本工程甲乙雙方合同關系。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
第八條 不可抗力。
本合同在執(zhí)行過程中,若發(fā)生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行時,甲乙雙方可協(xié)商解決,不受本合同有關條款的約束。
第九條 合同糾紛解決方式。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
1、向北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會申請調解;。
2、向有管轄權的工商行政管理局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁;。
3、向有管轄權的人民法院起訴;。
4、其它解決方式:_______________。
第十條 未盡事宜與附加條款。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
________________________________________________。
第十一條 合同文本。
本合同正式一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。副本____份,甲方執(zhí)____份,乙方執(zhí)____份。
合同簽訂地點:_______________。
建設單位: 設計單位:
承攬房屋裝修工程合同篇十一
發(fā)包人:承包人:
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方飯店裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1、工程地點:?。
2、總施工面積:
3、工程承包方式:五包乙方包工包料,原材料和輔料由乙方提供壹佰貳拾叁萬陸仟捌佰元整詳見附件3:。
第三條發(fā)包人的義務。
1、開工前天為乙方入場施工創(chuàng)造條件;。
2、提供施工期間的水源、電源;。
3、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;。
5、施工期間甲方仍需部分使用該場地的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;。
6、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責監(jiān)督材料進場,竣工驗收。
第五條承包人的義務。
2、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
3、保護好原室內物品,保證室內上、下水管道的暢通;。
4、保證施工線現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
不可抗力;。
1、甲方同意工期順延的其他情況。
2、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
3、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;。
因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條工程驗收和保修。
1、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。
2、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為個月。
驗收合格簽字后。
第八條工程款支付方式。
第二次:工程進度過半支付肆拾壹萬貳仟貳佰陸拾陸元整;。
第三次:雙方驗收合格支付肆拾壹萬貳仟貳佰陸拾陸元整;。
工程進度過半是指:。
2、工程驗收合格后,乙方應向甲方提供工程結算,并將有關資料送交甲方。
甲方審核同意后,雙方填寫工程結算單并簽字,甲方與乙方結清工程尾款。
第十一條違約責任。
4、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金壹仟元。
第十二條合約爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;。
也可由有關部門調解;。
協(xié)商或調解不成的,按下列第2種方式解決:提交仲裁委員會仲裁;。
依法向人民法院提起訴訟。
第十三條其他規(guī)定。
2、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午點至午點。
第十四條附則。
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________。
法定代表人:_________法定代表人:__________。
________年____月____日_________年____月____日。
承攬房屋裝修工程合同篇十二
建設方(下稱甲方):?身份證號碼:?承攬方(下稱乙方):?身份證號碼:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,現(xiàn)達成如下房屋施工承攬合同條款:
一、承攬項目。
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為?平方米,現(xiàn)將?工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付。
1、本工程工程款為?元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任。
乙方在施工過程中,應注重加強安全意識,乙方在施工過程中發(fā)生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期。
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為?天。
3、如乙方未在約定的工期內完工,每拖延一天乙方應向甲方支付違約金?元。
五、返工義務的承擔。
在施工過程中,若出現(xiàn)建設工程質量及未按甲方設計施工等問題,由乙方負責返工,所需費用由乙方負責。
六、保修期限。
1、工程質量保修期為?年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現(xiàn)質量瘕疵,非因乙方施工造成的質量缺陷,乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷,乙方應負責維修或賠償,請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
七、特別約定。
1、乙方未經(jīng)甲方書面同意,不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德,以確保甲方樓房建筑質量。
八、違約責任。
任何一方違約,對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任:
1、執(zhí)行本合同相關違約約定。
2、賠償守約方經(jīng)濟損失,經(jīng)濟損失不限于直接經(jīng)濟損失及實現(xiàn)權益所需合法費用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設方(甲方):?承攬方(乙方):
承攬房屋裝修工程合同篇十三
甲方(定作人):身份證號碼:
住址:乙方(承攬人):?身份證號碼:?住址:
甲方擬裝修房屋一套,位置在?室,由乙方負責承攬部分裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務。
1、具體裝修工程為乙方承攬?的房屋?工程(含?面積的防水)。?工程面積為?平方米。防水面積為?平方米。
2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。
3、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
6、乙方履行承攬合同過程中,對甲方造成的一切損失,按照市場價格對甲方進行賠償。
二、質量和工期要求。
1、工期從20_________年?月?日開始建設,到20_________年?月?日止,工期為?天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量行為時,甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。
三、付款方式。
1、工程款結算方式:以?面積計算,每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程,總價為?元。
2、工程款付款時間:第一次付款在施工開始后工程過半支付?元,第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15?天內給付。
四、違約責任。
1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作。
2、由于工程質量達不到要求的,甲方有權解除本承攬合同,并拒絕支付工程款;造成損失的,由乙方向甲方賠償。
3、超過雙方約定工期的,每超過一日扣工程款?元。
五、爭議解決辦法。
1、發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交?區(qū)人民法院進行裁決。
六、附則。
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印):?乙方簽字(手?。?年月?日?年月?日。
承攬房屋裝修工程合同篇十四
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現(xiàn)裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方):承攬單位(乙方):
代表人:代表人:
日期:日期:
地址:地址:
電話:電話:
承攬房屋裝修工程合同篇十五
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本市裝飾裝修的特點,遵循自愿、公平和誠實、信用的原則,雙方對本工程的施工事項協(xié)商一致,就乙方承接甲方的裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
1.1、工程名稱:_________________________。
1.2、工程地點:_________________________。
裝飾內容以圖紙和預算為依據(jù),實際施工如有增減應征得雙方同意,并以書面形式予以確認,增減部分按實際結算。
1.4、承包方式:經(jīng)充分協(xié)商雙方確定為_______________類承包方式。
a類為乙方包工、包全部材料;
b類為乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;
c類為乙方包工、甲方包全部材料。
1.5、根據(jù)設計圖紙及工程預算書內容和承包方式。
雙方確定合同額為_______________元,金額大寫(人民幣)。
設計費為_______________元,金額大寫(人民幣)。
1.6、工程期限:根據(jù)國家建設裝飾工程工期定額、雙方商定。自_____年____月____日開工至_____年_____月_____日竣工。
如遇下列情況,工期相應順延。
1.6.1、按施工準備規(guī)定,不能提供施工現(xiàn)場場地,電源線路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工。
1.6.2、不屬于系數(shù)范圍內的重大設施變更,提供工程資料不準致使設計方案改變或出于施工無法進行而影響進度。
1.6.3、在施工中如因停電、停水而影響正常施工的。
1.6.4、甲方現(xiàn)場負責人監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工。
1.6.5、因甲方材料供應不及時而影響施工。
1.6.6、未按合同規(guī)定撥預付款,工程進度款或代購材料差價款而影響施工。
1.6.7、因政府行為、自然災害等人力不可抗拒的因素,而延誤工期。
工程質量標準:優(yōu)良。按(gb50210—20xx)建筑裝飾、裝修工程質量標準驗收規(guī)范執(zhí)行。
3.1、開工前_______________天,為乙方接通施工現(xiàn)場、電、水、交通、負責直協(xié)調工作。
施工期間:甲方需派現(xiàn)場負責人會同乙方對隱蔽工程進行24小時檢查驗收,合格后并簽署意見,由乙方保存作為竣工驗收依據(jù)。
3.2、不拆動原建筑承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
3.3、做好及時供應工作,發(fā)現(xiàn)材料不足時需立即補足。
3.4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)理負責工程竣工驗收。
4.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
4.2、乙方負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
4.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
4.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
4.5、施工中未經(jīng)甲方同意,不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
風險提示:保修責任的起算。
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據(jù)有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
4.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞,乙方負責修復,費用乙方自理。
5.1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更,應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關說明。
5.2、項目變更。施工中甲方需求增加或減少項目,應提前3天向乙方以書面方式發(fā)出變更通知。乙方同意后,雙方應辦理簽證,作為追加合同價款和結算的依據(jù)。
5.3、因甲方提出設計或項目變更的,工期相應順延。
6.1、工程完工后,乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告。
6.2、甲方接到驗收報告后三日內組織驗收,并在驗收后三日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用;由甲方原因造成的修改,其修改費用由甲方負責。
6.3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后三日內不組織驗收,或驗收后三日內不提出修改意見,視為驗收合格。
6.4、工程未經(jīng)竣工驗收或驗收未通過的,甲方不得使用;如甲方強行使用,乙方不予承擔保修,并視為工程竣工及驗收合格。
7.1、第一次于合同簽訂之日,甲方支付合同總額的_______%,即_______元。
7.2、第二次于工程進度的_______%時,甲方支付合同總額的________%,即______元。
7.3、第三次于工程進度的_____%時,甲方支付合同總額的______%,即________元。
7.4、工程驗收合格后,由乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方,甲方接到資料后三日內如未有異議,即視為同意。雙方填寫工程結算清單,七日內付清余款。
8.1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
8.2、未辦理驗收移交手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
8.3、因單方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
8.4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。
8.5、由于甲方原因,工期延誤,每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。
8.6、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理工期不予順延。
8.7、由于乙方原因,工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______________元。
9.1、本工程保修期為壹年,自驗收合格雙方簽字之日起計算。
9.2、乙方提供終身維修服務,保修期外的維修費用由甲方負責。
9.3、人為破壞及外來因素,甲方指定或提供材料的質量原因,自然災害和人力不可抗拒的因素等原因造成的損失不在保修范圍。
10.1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生糾紛,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。
10.2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向_______________仲裁委員會申請仲裁;或向_______________人民法院提起訴訟。
11.1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點,甲方負責垃圾清運費(此費用不在工程價內)。
11.2、工程竣工決算以實際工程量計算為準。
11.3、增減項目由雙方協(xié)商,雙方簽證為依據(jù)。
12.1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
12.2、甲、乙雙方直接鑒定合同,本合同一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份。
12.3、本合同在工程竣工驗收和款項結清后自動終止。
12.4、本合同實行當事人自愿簽證原則,可將合同文本提交所在市(區(qū))縣有關簽證部門進行簽證,以保護合同雙方當事人的合法權益。
12.5、合同的其它附件。
甲方(簽章):_____________________。
乙方(簽章):_____________________。
委托代理人:____________________。
托代理人:____________________。
聯(lián)系電話:______________________。
聯(lián)系電話:______________________。
地址:_________________________。
地址:_________________________。
簽約地點:______________________。
簽約時間:______________________。
承攬房屋裝修工程合同篇十六
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯(lián)系方式:
一、工作內容。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀热?,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責_____為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責_____的維修保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責_____內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據(jù)甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責_____工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時間:_______年_______月_______日。
承攬房屋裝修工程合同篇十七
委托方(甲方):
身份證:
承接方(乙方):
身份證:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點。
區(qū)街單元室。
二、形式結構。
層式室廳廚衛(wèi)。
三、工程項目。
1、。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式。
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的`所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質量標準。
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價。
材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費元人民幣。
七、付款方式。
為確保工程質量,暫扣元押金,年月日至年月日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
承攬房屋裝修工程合同篇十八
依照《_____》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
一、工程施工地點及房屋情況。
1.施工地點:__________________________。
2.住房結構:鋼筋混凝土結構;房型:二室二廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.2o。
二、雙方權利義務。
2.乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,防止被盜丟失,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求。
2.裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理,保證工程質量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
四、違約責任。
由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的,乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法。
1.發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則。
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
2.以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
承攬房屋裝修工程合同篇十九
發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)。
承包方:_________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致,簽訂本勞務作業(yè)承包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
1、工程名稱:
2、工程地點:_________。
3、承包方式:
4、承包范圍及內容:
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總日歷天數(shù)_______天。
2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價款暫定為_________元。
(1)1#樓:513792_________________元/平方米=_________元。
(2)2#樓:477042_________________元/平方米=_________元。
(3)3#樓:560736__________________元/平方米=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數(shù)額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%,剩余20%的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到。
由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。
(一)甲方的責任和權利。
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產(chǎn)達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續(xù),若丟失損壞,均由乙方照價賠償。
(二)乙方責任和權利。
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
1、本協(xié)議一經(jīng)簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工,如因質量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。
6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
甲方(簽字/蓋章):_________。
代表人:_________。
身份證號:_________。
聯(lián)系方式:_________。
簽訂時間:年_________月_________日。
乙方:(簽字/蓋章):_________。
代表人:_________。
身份證號:_________。
聯(lián)系方式:_________。
簽訂時間:年_________月_________日。
承攬房屋裝修工程合同篇二十
隨著人們對法律的了解日益加深,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么相關的合同到底怎么寫呢?下面是小編幫大家整理的房屋承攬合同簡潔版,僅供參考,歡迎大家閱讀。
甲方:____________
乙方:____________
鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,____年____月____日甲自愿將位于________________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協(xié)議:
工程地點及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建筑面積:________________________________。
工程戶型結構:________________________________。
工程項目:____________________________________。
工程價款及付款方式:
1.本工程總價為________元,大寫_________。
2.本合同簽訂后,甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關于材料供應,甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,并接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限:
施工要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內檢驗,如在該期限內,甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。
五、施工期限:
工期為_______,從____年____月____日到____年____月____日,如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付_____元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的.,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定:
1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務,并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
甲方:____________乙方:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
地點:____________地點:____________
電話:____________電話:____________
____年____月____日____年____月____日
承攬房屋裝修工程合同篇二十一
承攬合同的承攬人可以是一人,也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時,數(shù)個承攬人即為共同承攬人,如無相反約定,共同承攬人對定作人負連帶清償責任。
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
承攬房屋裝修工程合同篇二十二
建設方(下稱甲方):身份證號碼:承攬方(下稱乙方):身份證號碼:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,現(xiàn)達成如下房屋施工承攬合同條款:
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為平方米,現(xiàn)將工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設備、工具等均由乙方負責。
1、本工程工程款為元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
乙方在施工過程中,應注重加強安全意識,乙方在施工過程中發(fā)生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔。
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為天。
3、如乙方未在約定的工期內完工,每拖延一天乙方應向甲方支付違約金元。
在施工過程中,若出現(xiàn)建設工程質量及未按甲方設計施工等問題,由乙方負責返工,所需費用由乙方負責。
1、工程質量保修期為年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現(xiàn)質量瘕疵,非因乙方施工造成的質量缺陷,乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷,乙方應負責維修或賠償,請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務,由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金,留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現(xiàn)質量缺陷,由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現(xiàn)質量缺陷,由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
1、乙方未經(jīng)甲方書面同意,不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德,以確保甲方樓房建筑質量。
任何一方違約,對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任:
1、執(zhí)行本合同相關違約約定。
2、賠償守約方經(jīng)濟損失,經(jīng)濟損失不限于直接經(jīng)濟損失及實現(xiàn)權益所需合法費用支出。
本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設方(甲方):承攬方(乙方):
承攬房屋裝修工程合同篇二十三
本合同雙方當事人:
發(fā)包方(以下簡稱甲方):姓名(名稱)住所聯(lián)系電話。
承包方(以下簡稱乙方):名稱工程責任人聯(lián)系電話。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規(guī)這規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
1、工程地點:
2、工程面積:平方米。
3、工程承包方式:包工包料。
5、雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫)萬元。
首付萬,第二次付萬元,工程結束后驗收合格付清其余萬元。
6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。
甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。
在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。
7、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。
雙方應在驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
8、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。
甲方接到資料后,日內如末有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
9、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或場所國家法律法規(guī)及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
10、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的損失。
成包方簽字:發(fā)包方簽字:
______年____月____日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/12283245.html】