建設工程規(guī)劃設計合同(優(yōu)秀17篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-13 11:06:11
建設工程規(guī)劃設計合同(優(yōu)秀17篇)
時間:2023-11-13 11:06:11     小編:FS文字使者

合同是一種法律工具,用于明確各方之間的權益和義務,防止?jié)撛诘募m紛和爭議。對于可能出現(xiàn)的風險和變動情況,可以在合同中加入部分靈活性調(diào)整的條款。在起草合同時,可以參考以下范文并靈活運用其中的條款。

建設工程規(guī)劃設計合同篇一

甲方:(以下簡稱甲方)。

乙方:(以下簡稱乙方)。

身份證:

為了確保工程順利完成,充分發(fā)揮技術力量,加強內(nèi)部統(tǒng)一管理,落實任務和責任,甲方將承建的__安泰.御華城一期_工程的工程檔案承包給乙方,為了落實各自權利和義務,全力配合按期完工,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,達成如下協(xié)議,望共同遵守,嚴格執(zhí)行。

一、工作范圍及內(nèi)容。

1、建筑竣工資料(渝建竣表格、檢驗批表格)和監(jiān)理報驗資料的填寫和整理。(建筑竣工資料包含:基礎、主體、裝飾、水電的施工資料,其中保溫、涂料、門窗、防水等分包單位的資料由乙方負責收集整理歸檔)。

2、負責收集并整理各種材料的合格證、質(zhì)保書等保證資料。

3、負責填報各種材料的復檢和試件的檢測委托單,收集各報告。

4、負責所有建竣資料的裝訂,費用由乙方負責,并移交檔案室。

5、工程承包建筑面積約:8.8萬平方米(最終以竣工結算面積為準)。

二、質(zhì)量要求:

20xx)、《工程建設標準強制性條文》以及其他標準、規(guī)范來填寫和整理資料,保證所做資料全部合格,并能順利移交檔案館和建設單位。

三、工期:

根據(jù)該工程的施工進度計劃,乙方應配合甲方,合理安排人員,按時按質(zhì)完成工作任務,工期為從開工之日起算21個日歷月。如甲方工期超出,超出部分甲方按6000元/月補貼乙方。

四、單價及付款方式:

甲方按單價2.2元/平方米支付乙方承包費用。付款面積為本工程竣工建筑面積。付款方式:每個月支付6000元。在工程預驗收后付足乙方承包費的85%,余15%在檔案移交后三日之內(nèi)付清。并由乙方給甲方出具等額的收款收據(jù)。

五、甲方應負的責任和義務:

1向乙方提供該工程的施工圖一套及電子版本,相應的圖紙會審、技術變更核定及設計變更通知單等資料。完工后,向乙方提供完整的竣工圖四套。

2負責檢測所試驗費用和檔案館人員到現(xiàn)場檢查、驗收時的其他費用,負責提供送樣車輛。

3提供辦公室給乙方,并配置辦公桌、文件柜,電腦。向乙方提供免費食宿。

4配合乙方相關工作。

六、乙方應負的責任和義務。

1做好工作范圍的本職工作,并協(xié)助甲方做好相關工作。

2負責協(xié)調(diào)檔案館的聯(lián)系,保證工作順利進行。

3負責檔案資料的所有耗材、輔材以及送檔所有檔案盒和相關配套資料夾板,后期掃描電子檔案及刻盤等所有費用。

4按工程進度編寫技術檔案,按工程進度送檢材料,反應出的試驗資料真實,數(shù)量完整,并符合設計和有關規(guī)范要求。

5資料整潔,字跡清楚,簽字完整齊全。

6確保該工程檔案資料達到合格,并提交四套完整竣工檔案資料。

7負責本工程的取樣送檢,當出現(xiàn)不合格材料時及時通知甲方。并配合甲方進行處理。

8負責配合建設、監(jiān)理、質(zhì)檢、實驗室等各單位的工作,配合甲方及建委相關部門的檢查驗收工作。

9乙方應配備2人以上(含2人)的資料人員,乙方可根據(jù)工程需要適當進行增減,但必須征得甲方同意。甲方認為應增加資料人員時,乙方應及時增加。否則,甲方有權找人替代,替代人員工資在乙方資料款中全額扣除。

七、其它及違約處理。

1未經(jīng)過甲方同意,乙方不得私自更換資料人員。否則,甲方按20xx元/次處以乙方違約金。

2施工期間,乙方資料人員應服從甲方的現(xiàn)場管理。如有不服從者,按200元/人/次對乙方進行處罰。

3因質(zhì)檢、建設、監(jiān)理、甲方等相關部門在施工期間檢查乙方資。

料不合格時,乙方應無條件限期整改合格。如乙方未及時整改或整改不合格,甲方有權解除合同,且對乙方資料余款全部不予支付。4在工程驗收后,乙方應按規(guī)定時間送交合格的資料到檔案館。如乙方送交資料不合格,甲方所欠資料款全部不予支付。

八、未盡事項,雙方按照公平、合理、互利的原則,協(xié)商處理或簽補充協(xié)議。

九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效,具有同等法律效力,工程完工,付清全款后本協(xié)議自動失效。

甲方(簽章)乙方(簽章)。

協(xié)議簽訂時間年月日。

建設工程規(guī)劃設計合同篇二

鑒于_________________(投標人名稱)已于_________年____月____日(日期)提交了建設(合同名稱)____________________________的投標書(以下稱投標書)。

風險提示:投標保證金。

投標人要按招標文件要求,將投標保證金按規(guī)定方式足額存入指定的銀行賬戶。憑存款單據(jù)在開標前到指定地點開據(jù)保證金收據(jù)。

各投標人在繳納投標保證金時,須憑銀行出具的進賬單回執(zhí)聯(lián)到指定地點開具保證金收據(jù)。每個項目的投標保證金形式是根據(jù)招標文件的要求而定。

投標人須從企業(yè)工商注冊所在地的基本賬戶以轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票和銀行電匯方式繳納投標保證金(現(xiàn)金方式交納除外)。

根據(jù)本文件,茲宣布,我行______________(以下稱銀行)向業(yè)主立約擔保支付________________的保證金。本保證書對銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。

銀行名稱(蓋章)。

_________年____月____日。

本保證義務的條件是:

(a)如果投標人在投標書中規(guī)定的投標書有效期內(nèi)撤回投標書;

或(b)如果投標人在投標書有效期內(nèi)接到業(yè)主所發(fā)的中標通知書后;

(1)未能或拒絕根據(jù)投標須知的規(guī)定,按要求簽署合同協(xié)議書;

或(2)未能或拒絕接投標須知的規(guī)定,提供法的保證金。

我行保證在收到業(yè)主第一次書面要求后,即對業(yè)主支付上述款額,無須業(yè)主出具任何證明,只需在其書面要求中說明條件是在此要求業(yè)主將注意到索款是由于出現(xiàn)了上述條件中的一種或兩種,并具體說明情況。本保證書在投標須知規(guī)定的有效期或在該日期前已延長的投標書有效期后30天(會第30天)內(nèi)有效。延長投標書有效期無須通知銀行,任何索款要求應在上述日期前交到銀行。

日期:_________年____月____日

銀行名稱:________________。

蓋章:________________。

證人簽字:________________。

證人所在單位及地址:________________。

建設工程規(guī)劃設計合同篇三

甲方公司因工作和業(yè)務發(fā)展需要,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,就甲方聘請乙方擔任甲方公司工程師,達成如下聘用協(xié)議:

二、甲方責任和義務。

1、將相關資料歸還乙方。

2、投標。

3、甲方應妥善保管乙方資料和證書,確保職稱證書完好無損。如果由于甲方原因發(fā)生乙方的證書丟失或吊銷,甲方應賠償損失。

三、乙方的責任和義務。

1、乙方承諾向甲方提供的資料真實合法,若乙方提供的資料是虛假偽造,乙方自行承擔一切責任并負責賠償甲方相應損失。

2、乙方的職稱證書在協(xié)議有效期內(nèi)交由甲方保管。

四、酬金。

1、酬金按年支付,支付標準為年。

2、付款時間:酬金一次性付清。即雙方簽訂協(xié)議時,乙方提供工程師證書(原件)、身份證復印件、畢業(yè)證復印件、一寸彩色照片(或電子版)。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶。乙方須保證證書未在其它公司掛靠,如因乙方證書已掛靠而導致甲方不能使用的,乙方須退還甲方支付的聘用工資。

五、違約責任。

1、協(xié)議有效期內(nèi),乙方提出終止協(xié)議,則乙方必須雙倍返還酬金,甲方提出終止協(xié)議則已付酬金不予返還。

2、乙方須保證證書真實、有效,如因乙方提供虛假證書,導致甲方投標或申辦資質(zhì)失敗,乙方退還甲方已付酬金。

六、其他。

1、本協(xié)議期滿前一個月,如雙方達成一致意見,可續(xù)簽本協(xié)議。若不續(xù)簽的,甲方應及時歸還乙方所有證件,甲方不得扣留拖延歸還任何證件。

2、協(xié)議終止或協(xié)議期滿后,甲乙雙方應彼此友好合作,配合完成解除協(xié)議等相關的后續(xù)工作。

3、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)一份。

乙方:________。

法定代表人:________身份證號:________。

建設工程規(guī)劃設計合同篇四

聯(lián)合體各成員(以下簡稱我方)在《智能溫室建設和施工》項目招標中,如果我方有幸中標,非常感謝評委及建設單位的信任,在該項目建設和施工過程中,我們除響應招標文件中所有的條款及履約合同內(nèi)容外,并對工程售后服務做出如下承諾:

6、現(xiàn)場響應:

6.3發(fā)生緊急搶修事故的,我方在接到通知后,確保做到立即到達事故現(xiàn)場;。

6.4對于涉及安全的質(zhì)量問題,按照《建筑工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定,做到立即報告,及時采取防范措施。

建設工程規(guī)劃設計合同篇五

發(fā)包人(甲方):

承包人(乙方):

本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商,本著友好合作原則,達成如下分包合同:

一、承包范圍:

二、承包方式:

三、質(zhì)量標準:

四、工期:

本工程自年月日開工至年月日完工,工期為天。

五、收費標準及支付方式:

1、經(jīng)雙方協(xié)議,本工程總量為米,收費標準為,共計:(大寫:)。

2、合同總價依據(jù)實際完成工程量進行結算。

3、付款方式:

六、變更及工程費用調(diào)整:

1、本工程進行中,發(fā)包人對本工程與技術要求提出變更時,發(fā)包人應在變更前天內(nèi)發(fā)出書面通知。承包人接到變更后天內(nèi)予以確認。

2、變更后及承包增加施工費用,發(fā)包方按市場價予以調(diào)整。

七、發(fā)包責任:

1、發(fā)包方在開工2日前向承包方提供本工程施工組織設計、技術交底與要求、設計圖紙及放線定點軸線。

2、開工前,發(fā)包方應辦理開工許可證、工作場地使用等手續(xù),及時解決好有關擾民和影響正常工作的有關問題,并承擔相應費用。

八、承包方責任:

1、承包人按本合同所規(guī)定的時間完成本工程的工作內(nèi)容。

2、嚴格按本工程設計方案及技術要求進行施工,確保施工質(zhì)量。

3、施工中如發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報,并提出相應的處理方案,經(jīng)發(fā)包方確認后進行施工。

4、負責好現(xiàn)場測量放線、樁體定位、施工技術資料記錄工作,并如實及時提交發(fā)包方,如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質(zhì)量問題,承包方應負責補救并承擔相應責任,情況嚴重時,發(fā)包方有權向承包方追償相應損失。

5、遵守國家及北京市有關施工管理規(guī)定,服從現(xiàn)場指揮與領導。

九、違約責任:

甲方或乙方不能按照本協(xié)議條款約定履行各自的各項責任及發(fā)生與本合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任。

十、材料與設備。

1、發(fā)包人及承包人對各自所提供的材料及機械設備進場負責,并經(jīng)雙方驗收合格后方可使用。

2、若造成窩工、誤工所造成的損失,責任是甲方的由甲方負責,是乙方的由乙方負責。

十一、報告、成果、質(zhì)量檢查與驗收。

1、發(fā)包方負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查與驗收。

2、承包方應對其所確保提交的報告、成果、文件的真實性進行負責。

3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后,通知發(fā)包方進行檢查與驗收,經(jīng)發(fā)包方簽字確認后方可進行下一道工序。檢驗不合格,承包人負責在規(guī)定的時間內(nèi)必須進行修補。

十二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

十三、其它約定事項:

本合同自發(fā)包人、承包人簽字蓋章后生效,發(fā)包人、承包人履行完成合同所規(guī)定的義務后終止。

本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建設工程規(guī)劃設計合同篇六

發(fā)包人:

勘察人:

發(fā)包人委托勘察人承擔任務。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法規(guī)規(guī)定,結合本工程的具體情況,為明確責任,協(xié)作配合,確保工程勘察質(zhì)量,經(jīng)發(fā)包人,勘察人協(xié)商一致,簽定本合同,共同遵守。

1.2工程建設地點:

1.3工程規(guī)模、特征:

1.4工程勘察任務委托書、日期:____年__月__日

1.5工程勘察任務(內(nèi)容)與技術要求:

1.6承接方式:投標。

1.7預計勘察工作量:

2.1提供本工程批準文件(復印件),遺跡用地(附紅線范圍),施工、勘察許可等批件(復印件)。

2.2提供工程勘察任務委托書、技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。

2.3提供勘察工作范圍已有的技術資料及工程所需的坐標與標高資料。

2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分布圖。

2.5發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集。

勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料《勘察報告》十份。

4.1開工及提交勘察成果資料的時間。

4.1.1本工程的勘察工作定于____年__月__日開工,____年__月__日提交勘察成果資料。

4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準,如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。

4.2收費標準及付費方式。

4.2.1本工程勘察費用單價為:元/米??辈旃ぷ鳛楣潭▎蝺r合同,按實際完成并經(jīng)雙方確認的工作量結算。

4.2.2本工程勘察費預算為元(大寫):元整。勘察任務完成,提交勘察成果資料,雙方確認后30天內(nèi)發(fā)包人一次付清全部勘察費用。

5.1發(fā)包人責任。

5.1.1發(fā)包人委托任務時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。

5.1.2發(fā)包人應及時為勘察人提供勘察現(xiàn)場的基本工作條件并解決勘察現(xiàn)場出現(xiàn)的問題。

5.1.3發(fā)包人為勘察人的工作人員提供水電源,水電費用由勘察人自行承擔。

5.1.4發(fā)包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝(方法)、專利技術和合理化建議等,未經(jīng)勘察人同意,發(fā)包人不得向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目。

5.1.5配合勘察人進行隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認。

5.1.6合同有關條款規(guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應負的其他責任。

5.2勘察人責任。

5.2.1勘察人應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務委托書及技術要求進行工程勘察,按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料,并對其負責。

5.2.2由于勘察人提供的勘測成果資料質(zhì)量不合格,勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格;若勘察人無力補充完善,需另委托其他單位時,勘察人應承擔全部勘察費用;或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時,勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的100%。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設計,報發(fā)包人審核。

5.2.4勘察過程中,根據(jù)工程的巖土工程條件(或工作現(xiàn)場地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件)及技術規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見,并辦理正式變更手續(xù)。

5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員,應遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其他有關的規(guī)章制度,承擔其有關資料保密義務。

5.2.6若勘察現(xiàn)場需要看守,特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時,勘察人應派人負責安全保衛(wèi)工作,按國家有關規(guī)定,對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護,并承擔費用。

5.2.7.勘察人及時組織發(fā)包人、監(jiān)理方對隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認,未經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理方確認發(fā)包人有權拒付工程款。

5.2.8合同有關條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應負的其他責任。

6.1發(fā)包人未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘察費,每超過一日,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。

6.2由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應減收勘察費千分之一。

6.3由于勘察人原因造成勘察成果質(zhì)量不合格,不能滿足技術要求時,其返工勘察費用由勘察人承擔。

本合同未盡事宜,經(jīng)發(fā)包人與勘察人協(xié)商一致,簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

其他約定事項:無。

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向勘察工程所在地的人民法院起訴。

本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章之日起生效;按規(guī)定到省級建設行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;發(fā)包人、勘察人認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請簽證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務后,本合同終止。

本合同一式柒份,發(fā)包人伍份,勘察人貳份。

發(fā)包人名稱:勘察人名稱:

(蓋章)(蓋章)。

法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。

委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。

住所:住所:

郵政編碼:郵政編碼:

電話:電話:

傳真:傳真:

開戶銀行:開戶銀行:

銀行帳號:銀行帳號:

建設行政主管部門備案:鑒證意見:

(蓋章)(蓋章)。

備案號:經(jīng)辦人:

備案日期:____年__月__日鑒證日期:____年__月__日

建設工程規(guī)劃設計合同篇七

建設單位:_________(以下簡稱甲方)。

建筑單位:_________(以下簡稱乙方)。

經(jīng)雙方協(xié)商就馬集中學工程問題簽訂如下合同:

一、工程地點:馬集中學。

三、承包方式:

四、開工日期:

五、竣工日期:

六、工程造價:

七、支付辦法:竣工驗收合格后全部付清。

八、甲乙雙方職責。

(一)甲方。

1、現(xiàn)場負責做到三通一平:水通、電通、路通,現(xiàn)場平整。

2、協(xié)助乙方疏通當?shù)赜嘘P關系。

3、確保資金按進度到位。

(二)乙方。

1、按甲方要求施工,確保工程質(zhì)量。

2、確保工期,工期為_________天。

3、教育職工文明施工。

4、做好安全生產(chǎn),安全事故由乙方自行負責。

九、其他未盡事宜,雙方協(xié)商后,以補辦的文字手續(xù)為準,其補充的條款具有同等法律效力。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________。

法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

建設工程規(guī)劃設計合同篇八

甲方因施工需要與乙方建立勞務關系,雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則,明確甲、乙雙方權利和義務的協(xié)議,訂立本勞務合同:

南寧市青秀區(qū)大水坡至官已坡道路大中修工程,原舊路為水泥混凝土路面,全線舊水泥路面已出現(xiàn)局部破壞嚴重,須進行局部翻修。

1、工程名稱:____________工程。

2、工程地址:____________。

單項砼工種自備機械勞務承包。

乙方嚴格按照甲方施工要求,自備發(fā)電機,攪拌機,上料鏟車,運輸車輛,斗車,水泵,模板等工具,進行攪拌,運輸,支拆模,澆筑,收光等工作。

嚴格按砼質(zhì)量驗收標準執(zhí)行。

(1)質(zhì)量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼,嚴禁出現(xiàn)爛根、蜂窩、麻面、汽泡,杜絕出現(xiàn)砼漏振、爛腳等。

(2)砼澆筑嚴格按照公路水泥混凝土路面設計規(guī)范(tgd40—20)執(zhí)行。

(3)如出現(xiàn)上述質(zhì)量問題時,乙方無條件承擔所有的處理工作并根據(jù)實際情況賠償甲方損失。

(4)進度:乙方無論在任何條件下施工作業(yè)時必須保證勞動力,若因乙方勞動力不足造成的損失將由乙方全部負責。

1、現(xiàn)場:進入施工現(xiàn)場所有人員必須戴好安全帽,系上帽帶。衣著整潔,不準穿拖鞋、不準穿背心裙子、裸背進入施工現(xiàn)場。

2、安全教育:

(1)乙方進場人員必須在3天內(nèi)準確的記錄勞務人員的地址、身份證號碼、等資料登記造冊,交給甲方一份以備查詢。

(2)乙方進場人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動。上崗人員經(jīng)過培訓及業(yè)務孰練的人員才能上崗,違章作業(yè)的后果自負。

(3)在施工期間因工地不安全的環(huán)境造成的安全事故,由甲方承擔正規(guī)醫(yī)院就醫(yī)的所有醫(yī)療費(憑正規(guī)醫(yī)院發(fā)票報銷),誤工費、護理費、生活費、營養(yǎng)費。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔,甲方不承擔任何費用。

(4)在施工期間不得惹事、打架、偷盜,發(fā)現(xiàn)一次根據(jù)情節(jié)輕重進行經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的移交司法機關。

(5)租房:在施工現(xiàn)場有條件情況下將集中住宿統(tǒng)一管理。

(6)文明施工:在所有的工作范圍內(nèi)必須每天做到工完場清、余料及廢料每天做到下班時清理干凈。不得私拉亂接電線,非械面人員不得從事機械操作,不得違章指揮,發(fā)生事故由乙方自行負責。

乙方按甲方要求時間進場,先期費用由乙方自行解決,工程進行15天后可向甲方支付生活費,待工程完工驗收后,結清全部款項。

1、本合同與項目管理條例同時生效。

2、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一經(jīng)簽字立即生效至工程款付清后自動失效。

3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產(chǎn)的,責任由乙方全部承擔。中途無故退場的,退場費將由乙方自行承擔,甲方只付給乙方工程款的70%。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建設工程規(guī)劃設計合同篇九

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》的有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。

第一條工程名稱__________;

工程地點__________;

工程規(guī)模__________;

工程投資__________;

第二條委托方根據(jù)本合同規(guī)定填寫建設工程勘察設計委托書。(見附表一、二)。

第三條勘察設計費取費的依據(jù)和取費標準,按國家規(guī)定執(zhí)行。

勘察設計費的撥付辦法,自合同生效后__天內(nèi),委托方應向承包方給付定金。合同履行后,定金抵作勘察設計費,不足部分委托方應在__天內(nèi)一次結清(或訂為分若干次結清)。

勘察任務的定金為勘察費的30%,設計任務的定金為估算設計費的20%。本工程的勘察費為__元估算設計費為__元。

委托方不履行合同的,無權要求返還定金;承包方不履行合同的,應雙倍返還定金。

第四條委托方的義務。

1、委托方應在商定的時間內(nèi)向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料和可靠性負責。提供資料的內(nèi)容、技術要求及期限見附表三。

2、在勘察設計人員進入現(xiàn)場作業(yè)或配合施工時,應負責提供以下工作和生活條件。

3、委托方配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術考察直至建成投產(chǎn)的各階段,應吸收承擔有關設計任務的承包參加。

4、按有關規(guī)定的勘察設計取費標準如期如數(shù)付給承包方勘察設計費。

5、維護承包方的勘察成果和設計文件,不得擅自修改或轉(zhuǎn)讓給第三方重復使用。

第五條承包方的義務。

1、承包方應在__年__月__日前提交有關勘察成果和設計文件,并承擔責任。提交勘察成果的范圍、進度和質(zhì)量,以及設計的階段、進度、質(zhì)量和設計文件份數(shù)。

2、初步設計經(jīng)上級主管部門審查后,在原定任務書范圍內(nèi)的必要修改,由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設計時,須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書,經(jīng)雙方協(xié)商,另訂合同。

3、設計單位對所承擔設計任務書的建設項目應配合施工,進行設計技術交底,解決施工過程中有關設計的問題,負責設計變更和修改預算,參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業(yè)項目和復雜的民用工程應派現(xiàn)場設計代表,并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協(xié)商(另附協(xié)議)。

第六條違約責任。

1、因勘察設計質(zhì)量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察設計文件拖延工期造成損失,由承包方繼續(xù)完善勘察設計任務,并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設計費。具體規(guī)定如下:

2、因勘察設計錯誤而造成工程重大質(zhì)量事故,承包方除免收受損失部分的勘察設計費外,還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設計費相等的賠償金。

3、承包方不按合同規(guī)定的期限提交勘察成果、設計文件,每拖延一天,應向委托方交納按勘察設計費5‰的違約金。

4、由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設計必需的資料或工作條件而造成勘察設計工作的返工、窩工或修改設計,委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規(guī)定如下:

5、因委托方責任造成勘察設計工作的重大返工或重任設計,應另行增加勘察設計費用。

6、委托方超過合同規(guī)定的日期付費時,應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天,按該工程勘察設計費的5‰計算。

第七條爭議的解決方式。

合同執(zhí)行過程中如有爭議,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方屬于一個部門的由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成,或雙方不屬于同一個部門的,合同雙方任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。

第八條經(jīng)雙方協(xié)商一致,增加補充下列__項條款(沒有增補以“空白”記入)。

第九條附則。

本合同未言明事項,一律按《中華人同共和國經(jīng)濟合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》規(guī)定執(zhí)行。

本合同附件:《建筑工程設計委托書》、《工程地質(zhì)勘察委托書》、《建設文件和勘察設計基礎資料交付日期一覽表》、《勘察設計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各執(zhí)1份;副本__份,分別報送業(yè)務主管部門、工商行政管理局和建設銀行備案。

委托方(蓋章):

承包方(蓋章):

鑒(公)證意見:

地址:

地址:

經(jīng)辦人:

法定代表人(簽名):

法定代表人(簽名):

鑒(公)證機關(章)。

委托代理人(簽名):

委托代理人(簽名):

開戶銀行:開戶銀行:

帳號:

帳號:

電話:

電話:

電掛:

電掛:

郵政編碼:

郵政編碼:

簽約時間年月日簽約地點___________。

有效期限年月日至年月日。

附表一:

委托方委托承包方進行__________________________設計工作。

工程設計項目表。

項目名稱建設性質(zhì)投資(萬元)規(guī)模建筑層數(shù)結構設計內(nèi)容。

附表二:

工程、地質(zhì)勘察委托書。

場地位置。

設計單位。

要察。

求資。

提料。

建設工程規(guī)劃設計合同篇十

甲方:

乙方:

甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規(guī)的規(guī)定,為明確雙方的權利、義務和責任,保證工程正常順利進行、雙方本著平等互利的原則達成如下協(xié)議:

第一條、工程概況

1、施工名稱: 辦公樓內(nèi)墻面裝修

2、施工地點:四平市鐵東區(qū)開發(fā)區(qū)大路2499號

第二條、承包范圍:行政辦公樓內(nèi)墻粉刷。

第三條、工程要求:符合吉林省的有關規(guī)定及國家驗收標準。

第四條、合同工期:總工期為(日歷工期)4 天。(2 013 年 9月 日20xx年 9 月 日)

第五條、合同文件使用的語言文字及使用的法律

1、合同使用的語言:漢語。

2、適用法律、法規(guī):中華人民共和國有關法律、法規(guī)。

第六條、工地代表

甲方代表:

乙方代表:王永軍

第七條、工程量、合同造價、結算方式:

1、工程量:粉刷面積為 。

2、合同造價:甲方以 固定總價 的標準計算合同價款,共計人民幣(大寫),小寫: (: ) 元整。

3、付款方式: 工程竣工驗收合格并結算審核后支付至總價的95%,剩余5%做保修金,保持期滿一年驗收無缺陷后一次支付完畢。

3、結算方式: 結算審核后,由施工方出具四平地區(qū)稅務部門開具的全額工程類發(fā)票,甲方于七日內(nèi)將工程款的95%,一次性付給乙方。

第八條、甲方工作

1、甲方提供工人的就餐場所,費用由施工方承擔。

2、甲方負責定位基準點、技術交底等技術要求及相關問題,并負責組織工程竣工驗收等。

3、提供施工臨時用水、用電主干管和接駁口,并提供一個二級主配電匣供乙方接駁使用,工程用水、用電費用由乙方另行繳納。

4、組織甲、乙雙方工程技術人員進行驗收。

5、負責協(xié)調(diào)乙方施工現(xiàn)場與相關單位之間的關系。

6、協(xié)助乙方接洽政府、地方有關部門對施工現(xiàn)場的各項檢查。

7、監(jiān)督乙方的安全生產(chǎn)、文明施工,同時為乙方提供施工便利條件,如辦公室、食堂等。

第九條、乙方工作

1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機械設備。

2、接受甲方的工作指導及工程質(zhì)量的監(jiān)督。

3、確保安全施工并達到甲方的要求的工程質(zhì)量和工期,如發(fā)生質(zhì)量問題,根據(jù)損失給予甲方相應賠償,如工程逾期,每日歷天由工程款內(nèi)扣除工期違約金1000元。

第十條 安全及防護要求

1、施工方須設置專職安全員,負責施工現(xiàn)場安全,作好施工現(xiàn)場安全管理工作。

3、承擔由于自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用。

第十一條 技術要求

1、乙方根據(jù)工程的具體情況,派駐1名工程師或技術人員對施工進行全過程技術指導。

2、乙方在施工過程中,須按照甲方的技術交底施工,每道工序須按照建筑裝飾施工規(guī)范操作。

3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標正品原料,不得出現(xiàn)脫落、發(fā)霉等現(xiàn)象。

第十二條文明施工

1、乙方在施工過程中必須遵守吉林省建筑裝修行業(yè)及白象食品股份有限公司吉林分公司的有關文明施工的規(guī)定,不得擾亂建設單位正常秩序。

2、進入現(xiàn)場施工的人員應有禮貌,不得頂撞甲方。

3、使用的生活設施應保持整潔衛(wèi)生,施工人員不得隨地大小便,不得在廠區(qū)內(nèi)吸煙,由此引起的罰款由責任方承擔。

第十三條違約責任

1、由于一方過失造成合同不能履行時,由過失一方承擔違約責任,如屬雙方過失,根據(jù)實際情況,由雙方承擔各自的違約責任。

2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時,甲、乙雙方應協(xié)商解決。

3、當合同雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商或申請施工合同管理機構有關合同管理部門調(diào)解,不愿通過協(xié)商調(diào)解或調(diào)解不成的,可以向合同簽定所在地人民法院提起訴訟。

第十四條附則

1、本合同未盡事宜,甲乙雙方應本著友好合作的精神,另行商定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效。

3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

建設工程規(guī)劃設計合同篇十一

本協(xié)議中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方于_____年______月____日簽訂的《建設工程設計合同》(下稱“原合同”)中的定義相同。鑒于:

發(fā)包方和設計方于______年______月____日共同簽署了《建設工程設計合同》,雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就《建設工程設計合同》中未盡事項特訂立以下補充協(xié)議:

1、所有單體工程施工圖必須在20__年2月15日前完成,以保證工程項目順利進行。

2、因功能改變等原因造成的設計變動,施工圖紙應保證不影響工程正常進行(包括地庫、地下室增層、閣樓、機房變動等)。

3、鋼結構的二次設計由發(fā)包方發(fā)包,并由設計方進行審核。

4、設計方須派駐設計代表,保證及時、有效的解決施工過程中的一切設計問題。

5、因出圖時間延誤,施工過程中設計問題解決不及時等原因造成的一切損失,按工程實際發(fā)生的費用由設計方負責賠償。

本協(xié)議生效后,即成為《建設工程設計合同》不可分割的組成部分,與《建設工程設計合同》具有同等的法律效力。

除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原協(xié)議的其余部分應完全繼續(xù)有效。

發(fā)包方:___________

設計方:___________

____年____月____日

建設工程規(guī)劃設計合同篇十二

本案要旨為,原告的起訴行為是否構成重復起訴,這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則,即“一事不再理”原則,判斷是否適用該原則,主要依據(jù):訴訟標的是否一致,訴訟請求是否一致,當事人是否一致,爭議事項是否一致,應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù),以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。

20xx年4月22日,被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結算未結算?!痹摻Y算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定。

本案的爭議焦點主要為,原告的起訴行為是否構成重復起訴,一審法院審理認為,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,二審法院審理認為,洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加,但其并未提供自己所持有的結算協(xié)議書來證明自己的主張,也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干,朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干,只是工程款具體數(shù)額記不清,并證明之前調(diào)解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時,一審法院也查閱了該院(20xx)孟會民初字第59號案件卷宗材料后,認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結案的案件中。而且孟津法院(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內(nèi)容。因此,洛基公司認為楊治安屬重復訴訟,其并不欠楊治安工程款的主張,法院不予支持。

二、案件來源。

三、基本案情。

被告在承攬華陽洛陽(孟津)電廠公用區(qū)基樁工程期間,于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》,合計工程結算數(shù)額為163972.02元,協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結算協(xié)議的空白部分,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結算未結算?!痹摻Y算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人(且又是(20xx)孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人)查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定?,F(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息,向法院提起了訴訟,但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張,共計款49550元。

四、法院審理。

一審法院認為:審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點,一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在(20xx)孟會民初字第59號案件中是否一并審理,原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定;二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結算憑據(jù),按照庭審中原告提供的相關證據(jù),對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元,超出部分,證據(jù)不足,不能認定。原告要求被告支付利息,因雙方無明確約定,利息可從原告起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中,被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等,理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定,判決如下:一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下:

駁回上訴,維持原判。

五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引。

《中華人民共和國民事訴訟法》。

第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴,必須受理;對下列起訴,分別情形,予以處理:

(一)依照行政訴訟法的規(guī)定,屬于行政訴訟受案范圍的,告知原告提起行政訴訟;

(三)依照法律規(guī)定,應當由其他機關處理的爭議,告知原告向有關機關申請解決;

(四)對不屬于本院管轄的案件,告知原告向有管轄權的人民法院起訴;

(七)判決不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件,判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關系的案件,沒有新情況、新理由,原告在六個月內(nèi)又起訴的,不予受理。

建設工程規(guī)劃設計合同篇十三

甲方:

乙方:

丙方:

甲方與乙方于 年 月 日簽訂的既有合同正在履行中,現(xiàn)甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致,就合同主體變更及保證條款相關事宜達成以下協(xié)議:

1、本協(xié)議各方同意丙方取代乙方成為“既有合同”的一方。

2、乙丙雙方保證丙方具有履行本協(xié)議所需相關資質(zhì)和條件,如因其不具備相關資質(zhì)和條件給甲方造成損失的,由乙丙雙方承擔連帶賠償責任。

3、乙方在本協(xié)議生效前基于履行“既有合同”對甲方所享有的權利和承擔的義務分別由丙方享有和承擔。

4、本協(xié)議生效后,丙方按照 “既有合同”的約定享受權利和承擔義務。

5、乙、丙雙方必須做好資料、手續(xù)等的交接工作,因合同主體變更所產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。

為了保證丙方按照約定履行義務,本協(xié)議生效后,乙方對丙方基于本協(xié)議及“既有合同” 對甲方所負的一切債務向甲方提供連帶責任保證。

三、除本協(xié)議約定情形外,“既有合同”其他內(nèi)容不變。

四、因本協(xié)議及“既有合同”而引起的糾紛,適用中華人民共和國法律,如果協(xié)商解決不成,任何一方均有權提交甲方所在地人民法院法院解決。本協(xié)議自甲、乙、丙三方蓋章之日起生效,一式六份,甲、乙、丙各執(zhí)二份。

甲方: 乙方: 丙方:

地址: 地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:

年 月 日 年 月 日 年 月 日

建設工程規(guī)劃設計合同篇十四

根據(jù)國家建設部、監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反腐敗和反對不正當競爭的通知》和中共云南省紀委、監(jiān)察廳、建設廳《關于在全省建設工程中建立工程承包和工程廉政“雙合同”機制的通知》精神,堅決執(zhí)行《反對不正當競爭法》、《建筑法》、《招標投標法》等有關法律法規(guī)和政策,為確保建設工程質(zhì)量達到國家有關規(guī)定、爭優(yōu)創(chuàng)優(yōu)、干部廉潔,在簽定工程建設合同的同時,甲乙雙方必須簽定工程廉政合同。

一、甲方不得接受乙方請吃、請玩;不得接受乙方贈送的禮品、禮金和各種有價證券、信用卡及其他支付憑證;不得接受乙方任何好處費及工程回扣;不得向乙方報銷任何由甲方支付的費用;不得借用、租用乙方的交通、通訊工具等物品;不得參加乙方舉行的任何祝賀慶典活動。

二、甲方工作人員的配偶、子女,不得承包或從事與工程有關的材料供應、工程

分包、工程監(jiān)理、工程裝璜和裝修、組織提供勞務等活動;不得向施工方推薦分包單位;不得要求施工方購買合同規(guī)定外的材料和設備。

三、甲方人員向乙方索賄,經(jīng)乙方或其他線索檢舉,被紀檢監(jiān)察機關立案查處認定的,由此產(chǎn)生的辦案費用由甲方( 索賄方單位或個人 )承擔。不論舉報甲方或乙方賄賂行為的舉報人,經(jīng)查證屬實,可由查辦案件的機關(單位)依照規(guī)定給予獎勵。

四、乙方不得以任何形式邀請甲方人員吃、玩或向甲方贈送禮品、禮金、各種有價證券、信用卡及其他支付憑證或物品。如有違反,由有關行政主管部門對乙方給予扣減應付工程款的3%-5%,或者中止工程建設合同。并視情節(jié)輕重,對乙方?jīng)Q策人和經(jīng)辦人以及甲方接受人員給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。

五、乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員、中介方人員,被紀檢監(jiān)察機關或司法機關立案查處的,甲方有權中止工程建設合同。由此給甲方造成的損失以及發(fā)生的一切費用均由乙方承擔??稍诠こ探Y算款中扣除。

六、甲乙雙方人員贈送、賄賂、接受或索要錢物的行為,如果一方發(fā)生,另一方當事人應立即主動報告本單位領導和紀檢監(jiān)察機關或向檢察機關舉報。對不主動報告情況的有關人員,一經(jīng)查出,必須視情節(jié)輕重給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。

七、凡是未按規(guī)定簽定《工程廉政合同》的工程項目,不得辦理工程建設項目施工許可證等相關手續(xù),不得擅自同意或者進行施工(勘察、設計、監(jiān)理)。違者將由紀檢監(jiān)察機關追究黨政紀責任,由有關行政主管部門依照有關法律法規(guī)進行處罰。

嚴追究責任。

九、工程竣工驗收同期,甲乙雙方要分別向本單位的紀檢監(jiān)察部門和監(jiān)證的紀檢監(jiān)察機關、部門寫出執(zhí)行《工程廉政合同》的情況總結和相互鑒定報告。未按規(guī)定作出報告或紀檢監(jiān)察機關、部門不同意驗收的工程,不得辦理工程竣工驗收手續(xù)。

十、此合同一式四份:甲乙雙方各一份,有關行政主管部門一份,紀檢監(jiān)察機關、部門一份。

十一、此合同自雙方簽字并經(jīng)紀檢監(jiān)察機關、部門簽證后即生效,并由本單位的紀檢監(jiān)察部門和簽證的紀檢監(jiān)察機關、部門監(jiān)督執(zhí)行。

建設單位(甲方):(公章) 中標單位(乙方):(公章)

地址:地址:

建設單位法定代表人: 中標單位法定代表人:

聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

建設單位項目法人:中標單位項目法人:

聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

本單位紀檢監(jiān)察部門:(公章)

聯(lián)系電話:

紀檢監(jiān)察機關、部門:(公章)

聯(lián)系電話:

年 月 日

建設工程規(guī)劃設計合同篇十五

甲方:(以下簡稱甲方)。

乙方:(以下簡稱乙方)裝修公司。

依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:

2、工程地點:

3、工程承包方式:包工包料。

4、工程概況:建筑面積平方米。

綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù);工程造價為:xx元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。

1、工程開工日期:________年____月____日

2、工程竣工日期:________年____月____日

按國家建設部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。

1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的。

2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。

3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的。

4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金xx內(nèi)付清。

1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。

3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。

4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。

甲方單位名稱:

乙方單位名稱。

法人代表:

法人代表:

委托代理人:

委托代理人:

xx年xx月xx日。

xx年xx月xx日。

建設工程規(guī)劃設計合同篇十六

合同編號:______________________________。

(由勘察人編填)。

勘察證書等級:__________________________。

發(fā)包人:________________________________。

勘察人:________________________________。

簽訂日期:______________________________

協(xié)議書:

發(fā)包人委托勘察人承擔__________________________任務。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法規(guī)規(guī)定,結合本工程的具體情況,為明確責任,協(xié)作配合,確保工程勘察質(zhì)量,經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。

第一條工程概況。

第二條發(fā)包人應及時向勘察人提供下列文件資料,并對其準確性、可靠性負責。

2.1提供本工程批準文件(復印件),以及用地(附紅線范圍)、施工、勘察許可等批件(復印件)。

2.2提供工程勘察任務委托書、技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。

2.3提供勘察工作范圍已有的技術資料及工程所需的坐標與標高資料。

2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分布圖。

2.5發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集的,發(fā)包人需向勘察人支付相應費用。

第三條勘察人向發(fā)包人提交勘察成果資料并對其質(zhì)量負責。

勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料四份,發(fā)包人要求增加的份數(shù)另行收費。

第四條開工及提交勘察成果資料的時間和收費標準及付費方式。

4.1開工及提交勘察成果資料的時間。

4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日開工,________年________月________日提交勘察成果資料,由于發(fā)包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時,按本合同第六條規(guī)定辦理。

4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準,如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。

4.2收費標準及付費方式。

4.2.1本工程勘察按國家規(guī)定的現(xiàn)行收費標準_____________________計取費用;或以“預算包干”、“中標價加簽證”、“實際完成工作量結算”等方式計取收費。國家規(guī)定的收費標準中沒有規(guī)定的收費項目,由發(fā)包人、勘察人另行議定。

4.2.2本工程勘察費預算為________元(大寫_____________________),合同生效后3天內(nèi),發(fā)包人應向勘察人支付預算勘察費的20%作為定金、計________元(本合同履行后,定金抵作勘察費);勘察規(guī)模大、工期長的大型勘察工程,發(fā)包人還應按實際完成工程進度________%時,向勘察人支付預算勘察費的_________%的工程進度款,計___________元;勘察工作外業(yè)結束后________天內(nèi),發(fā)包人向勘察人支付預算勘察費的________%,計__________元;提交勘察成果資料后10天內(nèi),發(fā)包人應一次付清全部工程費用。

第五條發(fā)包人、勘察人責任。

5.1發(fā)包人責任。

5.1.1發(fā)包人委托任務時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。

5.1.2在勘察工作范圍內(nèi),沒有資料、圖紙的地區(qū)(段),發(fā)包人應負責查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作過程中發(fā)生人身傷害或造成經(jīng)濟損失時,由發(fā)包人承擔民事責任。

5.1.3發(fā)包人應及時為勘察人提供并解決勘察現(xiàn)場的工作條件和出現(xiàn)的問題(如:落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現(xiàn)場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業(yè)用船等),并承擔其費用。

5.1.4若勘察現(xiàn)場需要看守,特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時,發(fā)包人應派人負責安全保衛(wèi)工作,按國家有關規(guī)定,對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護,并承擔費用。

5.1.5工程勘察前,若發(fā)包人負責提供材料的,應根據(jù)勘察人提出的工程用料計劃,按時提供各種材料及其產(chǎn)品合格證明,并承擔費用和運到現(xiàn)場,派人與勘察人的人員一起驗收。

5.1.6勘察過程中的任何變更,經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后,發(fā)包人應按實際發(fā)生的工作量支付勘察費。

5.1.7為勘察人的工作人員提供必要的生產(chǎn)、生活條件,并承擔費用;如不能提供時,應一次性付給勘察人臨時設施費_____________元。

5.1.8由于發(fā)包人原因造成勘察人停、窩工,除工期順延外。發(fā)包人應支付停、窩工費(計算方法見6.1);發(fā)包人若要求在合同規(guī)定時間內(nèi)提前完工(或提交勘察成果資料)時,發(fā)包人應按每提前一天向勘察人支付_________元計算加班費。

5.1.9發(fā)包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝(方法)、專利技術和合理化建議,未經(jīng)勘察人同意,發(fā)包人不得復制、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目;如發(fā)生上述情況,發(fā)包人應負法律責任,勘察人有權索賠。

5.1.10本合同有關條??钜?guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應負的其它責任。

5.2勘察人責任。

5.2.1勘察人應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務委托書及技術要求進行工程勘察,。按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料,并對其負責。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質(zhì)量不合格,勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格;若勘察人無力補充完善,需另委托其他單位時,勘察人應承擔全部勘察費用;或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時,勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的________%。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設計,派人與發(fā)包人的人員一起驗收發(fā)包人提供的材料。

5.2.4勘察過程中,根據(jù)工程的巖土工程條件(或工作現(xiàn)場地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件)及技術規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。并辦理正式變更手續(xù)。

5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員,應遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其它有關的規(guī)章制度,承擔其有關資料保密義務。

5.2.6本合同有關條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應負的其它責任。

第六條違約責任。

6.1由于發(fā)包人未給勘察人提供必要的工作生活條件而造成停、窩工或來回進出場地,發(fā)包人除應付給勘察人停、窩工費(金額按預算的平均工日產(chǎn)值計算),工期按實際工日順延外,還應付給勘察人來回進出場費和調(diào)遣費。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質(zhì)量不合格,不能滿足技術要求時,其運工勘察費用由勘察人承擔。

6.3合同履行期間,由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時,勘察人未進行勘察工作的,不退還發(fā)包人已付定金;已進行勘察工作的;完成的工作量在50%以內(nèi)時,發(fā)包人應向勘察人支付預算額50%的勘察費計________元;完成的工作量超過50%時,則應向勘察人支付預算額100%的勘察費。

6.4發(fā)包人未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘察費,每超過一日,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。

6.5由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應減收勘察費千分之一。

6.6本合同簽訂后,發(fā)包人不履行合同時,無權要求退還定金;勘察人不履行合同時,雙倍返還定金。

第九條本合同發(fā)生爭議,發(fā)包人、勘察人應及時協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成時,發(fā)包人、勘察人同意由_______________仲裁委員會仲裁。發(fā)包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起拆。

第十條本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章后生效;按規(guī)定到省級建設行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;發(fā)包人、勘察人認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務后,本合同終止。

本合同一式__________份,發(fā)包人__________份、勘察人__________份。

發(fā)包人名稱:__________勘察人名稱:__________。

(蓋章)(蓋章)。

法定代表人:__________(簽字)法定代表人:__________(簽字)。

委托代理人:__________(簽字)委托代理人:__________(簽字)。

住所:__________住所:__________。

郵政編碼:__________郵政編碼:__________。

電話:__________電話:__________。

傳真:__________傳真:__________。

開戶銀行:__________開戶銀行:__________。

銀行帳號:__________銀行帳號:__________。

建設行政主管部門備案:__________鑒證意見:__________。

(蓋章)(蓋章)。

備案號:__________經(jīng)辦人:__________。

備案日期:___年___月___日鑒證日期:___年___月___日

建設工程規(guī)劃設計合同篇十七

2、甲方后續(xù)將對________________項目裝修工程進行邀請招標,如乙方中標,甲乙雙方將簽訂《________________項目裝修工程施工合同》(以下稱裝修工程施工合同),該裝修工程施工合同將覆蓋題述合同約定的內(nèi)容及雙方權利義務,雙方承諾按照該裝修工程施工合同的約定行使權利、履行義務、承擔責任。

3、甲乙雙方對本備忘錄負有保密義務,除非按照法律規(guī)定有合理必要,未經(jīng)另一方事先書面同意,任何一方不得就本備忘錄發(fā)表任何公開聲明或進行任何披露。

4、本備忘錄經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽字或簽章并加蓋公司合同專用章之日起生效,至后續(xù)所簽裝修工程施工合同生效之日終止。

甲方:_________________(簽章)乙方:_________________(簽章)。

地址:_________________地址:_________________。

電話:_________________電話:_________________。

傳真:_________________傳真:_________________。

本合同于20年_____月______日簽訂于_____________市。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/11531898.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔