合同是一種法律文書，在法律上具有法定效力，對違約行為可以進行追究和維權。在合同中加入違約責任和補救措施，保障雙方的權益和利益。想要編寫一份合規(guī)且專業(yè)的合同？不如來看看以下范文。
加工管材承包合同篇一
發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）。
承包單位：（以下簡稱乙方）。
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，促進雙方共同搞好配合與協(xié)作，保證工程按質按量按時完成建設任務。根據(jù)《^v^合同法》的有關規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。
第一條總則。
工程名稱：
工程地點：
工程施工范圍及內容：
工程造價：
本合同規(guī)定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工。
本合同全部工程項目于________年____月____日開工，于________年____月____日竣工。
在施工過程中，如遇下列情況，工期順延，雙方應及時協(xié)商，以書面形式確定順延期限。
因人力不可抗拒的自然災害被迫停工者；
因甲方工程計劃調整需停工者；
因材料采購困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應。
工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。
水泥由乙方在縣內采購合格產品。
爆破材料原則上由乙方采購，如有困難，甲方可協(xié)助辦理有關手續(xù)。
第四條工程質量要求及設計變更。
乙方在組織施工過程中，必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)行的國家和行業(yè)制定的有關技術規(guī)程、規(guī)范和質量評定標準。建立健全施工質量保證體系，認真填寫單元工程質量評定表。加強施工質量管理，使工程質量達到合格標準。
各工程項目有關技術數(shù)據(jù)必須嚴格按設計進行施工，不得降低標準。
建筑材料質量要求：本合同工程所有建筑材料必須符合有關規(guī)程規(guī)范要求，不準使用不符合質量要求的材料，如有違反，甲方有權要求乙方賠償一切損失，并終止合同。
砂、石骨料，砂子采用中砂（抹面砂漿采用細砂），含泥量按重量計不大于3%；碎石最大粒徑4c，含泥量按重量計不大于3%。
砼質量要求：砼標號必須達到設計要求和有關質量標準，砼澆筑面平整，振搗密實，無蜂窩麻面，防滲性好。
允許偏差。
砼和水泥砂漿強度允許偏差。
若因乙方管理不善，造成工程返工、窩工等浪費，均由乙方自行負責。
第五條工程的支付。
工程預付款：工程開工后，甲方不支付進度款，一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結算。
乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗收、結算和保修。
工程竣工驗收：工程完工后，乙方應盡快向甲方提交竣工驗收資料（即竣工圖、施工技術總結、工程質量檢驗評定的有關表格等）。甲方收到竣工資料后，于一個月內組織有關單位和部門驗收。
工程結算：乙方按甲方驗收合格的工程，結算甲方認定的實際工程量。憑甲方工程技術負責人所開出的驗收結算清單，乙方開具xx發(fā)票到甲方財務人員處結清帳務。
第七條工傷事故。
乙方必須嚴格執(zhí)行國家有關安全生產的法律、法規(guī)、條例及政策。在施工中做到安全。
第一，嚴格操作規(guī)程，杜絕安全事故發(fā)生，若發(fā)生安全事故，乙方自行負責。
第八條違約責任。
工期：竣工時間超過合同規(guī)定時間后，甲方有權從第十天開始，每天罰款工程結算款價的5%。
按本合同規(guī)定，乙方若違約，甲方有權根據(jù)有關法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之，乙方有權要求甲方給予賠償。
第九條合同份數(shù)及有效期。
本合同一式四份，乙方執(zhí)一份，甲方三份。
本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。
第十條附則。
本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同所有附件，與本合同具有同等效力。
發(fā)包單位（甲方）：（簽章）。
法人委托代表：（簽名）。
工程項目負責人：（簽名）。
承包單位（乙方）：（蓋公章）。
法人委托代表：（簽名）。
工程項目負責人：（簽名）________年____月____日訂立。
加工管材承包合同篇二
乙方：
經甲方全體合伙人同意，甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商，將順達石材加工廠的全部固定資產(20_年建設和添量的全部資產，共計人民幣一百八十萬元)使用經營權承包給乙方負責經營，雙方達成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將順達石材廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營，乙方自主經營自負盈虧，甲方無權干涉。
二、承包期限：
承包期為年，自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額：乙方每年按應支付給甲方承包款元。乙方向甲方繳納承包押金萬元。
2、支付方式：乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，沒拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金，超過一個月，甲方有權停止停止乙方的正常生產。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產，及時對財產進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將順達石材廠資產作任何抵押。如有此行為，甲方有權予以制止，由此產生的后果由甲方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。
3、如甲方原有舊機臺老化乙方可以更換原機臺，費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備，擴大生產力，在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。
6、石材廠手續(xù)方面未完成或有關部門收繳的不在生產范圍內其它稅項由雙方調解負責。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應出面調解。
8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理，及時排除可能造成安全隱患，發(fā)生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經濟和法律責任，但甲方應協(xié)調處理。
9、承包期間如有關部門要求石材廠整改(如廠內場地硬化、車間噪音隔離、建設工人宿舍、辦公樓和圍墻等。)其投資應由甲方出資，所增加財產為甲方所有，投資金額按五年增加乙方承包金(如整改總投資一百萬元，則乙方每年應增加上繳甲方承包金額二十萬元)增加的資產經營權為乙方所有，整改期間如乙方不能生產，則按時間比例減交承包金。
五、其它。
除合同。2、違約責任：甲乙雙方應嚴格遵守合同，乙方承包經營，甲方不得干預，由于甲方原因造成影響乙方正常生產經營，甲方應按年承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應按年承包款﹪向甲方支付違約金。
3、合同未盡事宜雙方另行商議。
4、同經甲乙雙方代表及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
簽訂日期：
簽訂日期：
加工管材承包合同篇三
乙方：__________。
本著互惠互利共同發(fā)展的原則，，就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產管理，經甲乙雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:。
一、原礦粗選廠地址：
二、合同期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
四、甲方職責：
1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設備、現(xiàn)場作業(yè)機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備，工人洗浴設施。
2、甲方根據(jù)乙方生產量無條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產，生活用電，用水，尾礦堆放場地，礦石運送和開采設備的正常運行。
4、甲方負責配備現(xiàn)場生產協(xié)調人員，進行甲乙雙方現(xiàn)場工作的協(xié)調。
5、甲方提供乙方生產時所有備品備件及易損件的供應(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。
6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃，甲方采購怠慢或儲備不足，所造成的一切損失全部由甲方承擔。
五、乙方的職責：
1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的.維修工作。
2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。
3、乙方負責進廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數(shù)向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金__元。甲方在每月結算后從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產期間維護保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。
7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術人員來完成，乙方積極配合完成。
六、結算方式：
1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數(shù)，按噸/車計算)簽字認可的數(shù)據(jù)報表，每自然月上報公司核實后給予結算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量后在次月十五日內給予發(fā)放一切承包費用。
3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放，除去工資一項，剩余款項甲方一次性付給乙方。
七、承包單價、獎罰和任務：
1、承包單價為每處理一頓原礦_____元人民幣。
八、甲方的權利和義務：
1、甲方有權監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現(xiàn)問題及時提出，雙方協(xié)商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應按乙方月處理原礦石量萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。
3、在乙方生產維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。
4、在生產期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費用，事后由保險公司賠付后給予扣除，剩余款項交付當事工人。
5、生產期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時，甲方應相應按日產量_______噸從承包任務中遞減當月任務量，停產影響總量(__噸/天)剔除三天產量后按每噸__________元雙方結算進行補償。
九、乙方的權利和義務：
1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產，并配有專業(yè)管理技術人員，在承包期負責設備保養(yǎng)和維修，如遇設備損壞雙方有專業(yè)技術人員現(xiàn)場鑒定，如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。
3、經常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規(guī)程操作，管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理，協(xié)調調配，一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脫崗，玩手機等一切與工作無關的事情。
十、違約責任：
1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失，并承擔相應的法律責任。
2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務，乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達的生產任務，甲方有權單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同，應提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因，取得對方同意后，雙方協(xié)商終止本合同。
4、乙方在設備正常，處理礦石量達到任務要求時，甲方不得單方面提出解除合同，否則給予乙方賠償連續(xù)生產四個月的承包費。
十一、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向當?shù)亟洕俨梦瘑T會提起仲裁。
十二、本合同的附帶補充合同同樣具有法律效力。
十三、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，存檔一份。雙方進廠簽字、蓋章后生效。
甲方：__________。
法人代表蓋章：__________。
乙方：__________。
身份證號：__________。
簽訂時間：_____年_____月_____日。
加工管材承包合同篇四
甲方：
乙方：
根據(jù)《^v^合同法》及相關法律法規(guī)等的規(guī)定，為明確甲乙雙方在本工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務按設計質量要求全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協(xié)商同意，簽訂本合同。
第一條工程概況。
(一)工程名稱：
(二)工程地點：
(三)工程范圍：
(四)工程承包金額：按甲乙雙方約定單價收方計算金額，不能計量的工程按記日工結算。(漿砌片石單價：元/m3、混凝土單價：/m3)。
第二條工程期限。
根據(jù)雙方協(xié)商，工程期限自20xx年4月20日起至220xx年5月30日止，沒按期完成工程任務扣取20xx元。
第三條工程質量。
乙方根據(jù)甲方提供的圖紙及相關國家質量標準進行施工，確保工程質量。工程驗收時，按圖紙和驗收標準執(zhí)行。
第四條工程款結算。
工程進場后，按完成工程量的施工進度支付工程款的60%;工程完畢時，乙方開具建安發(fā)票支付工程款總額的90%;剩余的10%作為工程質量保證金，在工程交付并經驗收合格后，一次性付清余款。
第五條雙方責任。
(一)甲方責任。
1、甲方提供施工圖紙等資料，乙方必須嚴格按照設計圖紙進行施工。
2、甲方提供材料需在乙方塔機施工范圍內，如需二次轉運，費用由甲方承擔。
3、甲方派駐代表現(xiàn)場進行技術指導、質量監(jiān)督、檢查及質量送檢。
4、工程完畢后，甲方應組織專門人員在30日進行驗收。
5、工程范圍由甲方承擔。
(二)乙方責任。
1、乙方所有進場人員必須聽從甲方的管理、安排，嚴格按安全施工規(guī)范及質量驗收規(guī)范進行施工操作，并做好相關資料。
2、乙方施工過程中須制定安全措施，加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育和管理。如發(fā)生安全事故，由乙方承擔全部責任。
3、砼、砂漿配合比由甲方提供，達不到強度乙方不承擔責任，因施工造成的質量事故由乙方負責。乙方應在保證質量的前提下節(jié)約材料，如發(fā)現(xiàn)乙方有故意浪費材料的情況，甲方有權視情節(jié)輕重處以3—5倍的罰款(如擅自調整配合比、地上散落的材料收撿等)。
第六條違約責任。
1、達不到質量要求的除承擔返工損失外，還要承擔由此給甲方造成的停工費用及水、電、建筑材料費用。(做資料費用由甲方承擔)。
2、不按安全操作規(guī)范施工且拒不聽從現(xiàn)場管理人員指揮的，視情節(jié)輕重甲方有權處以200—20xx元的罰款。
3、不能按合同工期及甲方下達的工程進度計劃完成施工任務的，除賠償由此給甲方造成的直接損失外(管理人員工資、設備及周轉材料租金)，根據(jù)情節(jié)輕重甲方有權按每誤工一天處以200—20xx元的罰款。
4、乙方在施工過程中如因管理不善造成材料浪費，例：發(fā)現(xiàn)100kg以上的砼或砂漿塊等，甲方有權處以200—20xx元的罰款。
第七條乙方擅自轉包合同的，一經查證落實乙方所完成工程量中無條件扣出壹萬元付甲方違約金，另外還要承擔由此給甲方造成的經濟損失，并解除合同。
第八條其它未盡事宜甲乙雙方另行協(xié)商，對本合同如有爭議可申請仲裁。
第九條本合同經甲乙雙方簽字后生效，至本工程竣工驗收合格，結清工程尾款，保修期滿后自動失效。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方代表：
乙方代表：
加工管材承包合同篇五
甲方：
乙方：
為了更好貫徹“安全第一，預防為主”的方針。搞好本工程安全管理，落實安全管理責任制，減少事故發(fā)生，甲乙雙方達成如下承包協(xié)議，條款如下：
第一項：工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二項：安全目標。
本工程不發(fā)生重大傷亡事故，輕傷事故不得超過0.2‰.
第三項：承包方式。
乙方進場后須向甲交納風險押金伍佰元，退場時實現(xiàn)目標其押金退還，并獎勵伍佰元;若乙方在退場前未達到本協(xié)議的安全目標要求，則押金不退還。
第四項：承包期限。
乙方進入施工場至退場止。
第五項：甲方的責任和義務。
1、加強對建筑安全生產的管理，執(zhí)行安全生產責任制度，采取有效措施，防止傷亡和其它安全生產事故的發(fā)生。
2、建立健全勞動安全生產教育培訓制度，加強對工人安全生產的教育培訓，對進場工必須進行“三級安全教育”，并進行安全技術交底，辦好交底簽字手續(xù)后，工人才能上崗。
3、禁止違章指揮，向作業(yè)人員提供安全生產所必需的防護用品及作為條件(安全帽及特殊工種的勞保用品統(tǒng)一發(fā)放，其余工種勞保用品費用計入勞務費中)。
第六項：乙方的責任和義務。
1、自覺接受安全教育，掌握本工種的安全操作規(guī)程有關方面的安全意識，遵守安全生的各項制度。
2、嚴格遵守崗位責任制，嚴禁無證進行特殊工種作業(yè)。
3、服從指揮，做到不違章冒險作業(yè)。
4、對影響和危害人體健康的作環(huán)境和工作條件有權提出改進意見并有權獲得安全生產所需的防護用品(需自行解決的勞保用品除外)。對危及生命和人身體健康的行為有權拒絕作業(yè)，并對違章指揮人員提出批評，檢舉和控告。
5、如乙方違章作業(yè)引發(fā)的安全事故，一切責任由乙方負責，并賠償由此造成的一切損失。
第七項：本承包協(xié)議經雙方簽字后生效，雙方共同遵守。未盡事宜經雙方協(xié)商后另簽訂補充協(xié)議解決。補充協(xié)議與本承包協(xié)議具有同等效力。
甲方：南寧大地建筑工程公司項目部乙方：
項目經理：
乙方代表：
簽字日期：年月日
加工管材承包合同篇六
承攬人：________________________。
簽訂地點：______________________。
簽訂時間：________年____月____日。
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
規(guī)格型號。
計量單位。
數(shù)量。
報酬。
交貨期限及數(shù)量。
單價。
金額。
合計。
合計人民幣金額(大寫)。
(注：空格如不夠用，可以另接)。
第二條定作人提供的材料。
材料名稱。
規(guī)格型號。
計量單位。
數(shù)量。
質量。
提供日期
消耗定額。
(注：空格如不夠用，可以另接)。
第四條加工物的技術標準、質量要求：_______________________。
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：_______________。
第十二條報酬的結算方式及期限：____________________。
第十三條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是.否)可以留置加工物。
第十六條違約責任：_____________________________。
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：____________________________。
定作人。
單位名稱(章)。
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
承攬人。
單位名稱(章)。
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
加工管材承包合同篇七
勞務承包特別是農民工用工問題是當前建筑業(yè)所關心的問題，泥工勞務承包合同怎么寫呢?以下是我為大家整理的泥工勞務承包合同范文，感謝您的閱讀。
發(fā)包方：(簡稱甲方)承包方：(簡稱乙方)。
為了規(guī)范項目施工管理行為，全面提高工程質量，保證施工安全，文明施工，施工工期順利進行。確保雙方合法權益，經甲乙雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、承包方式：
二、承包范圍及結算方式。
承包f區(qū)施工圖紙包括的全部主體部分及基礎部分工程內容。并包括臺階，周邊水溝，施工現(xiàn)場灰渣清理(化糞池除外)建筑面積按20_年頒發(fā)的消耗量標準中建筑面積計算規(guī)則結算。甲方除提供板車外，其它施工工具由乙方自備。每平方米承包價格為元。
三，施工進度要求。
乙方必須按項目部編制的施工進度表如質如量完成各個階段任務，各班組必須相互協(xié)調配合施工，當天事當天畢，做到分工合理。乙方不得以任何借口不完成該做的工程量或須配套完成的工程量，如甲方認為乙方的工作人員不夠，甲方有權自行調配安排工作人員，所用工資在乙方工程款中扣除。乙方因組織管理不力等自身原因，無法完成各階段計劃，甲方施工人員有權當場作出處罰決定。依據(jù)情節(jié)輕重處罰責任班組200-500元罰金。在當期支付的工程款中扣除。
四.工程質量要求。
乙方在施工期間必須服從建設方、監(jiān)理方、甲方的監(jiān)督管理，在施工期間乙方負責人必須堅守工地，工地會議按時到場，如遲到或不到甲方將處罰班組長100元/次。乙方在施工過程中必須嚴格按照設計圖紙，技術規(guī)范及國家強制性條文規(guī)定施工。精心組織，科學管理，用材合理，分部分項工程必須通過項目部及質監(jiān)管理人員查驗合格后才準進行下一道工序施工。如因乙方原因不能滿足工程質量要求，甲方有權責令整改，并處100-500元罰款，工料損失由乙方負責如乙方在施工過程中，不能確保工程質量和施工工期，甲方有權責令其退場，退場后甲方按實際完成工程量結算款的85%結算，剩下15%作為處罰金，且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。
五.付款方式。
二層完工后付已完工程量的造價的50%，主體封頂付總承包價的60%，竣工驗收合格付總承包價的80%，余款待驗收合格后4個月付清。
六，安全，文明施工。
為保證本工程不發(fā)生一例大小工傷事故，且做到文明施工，所有施工人員須同甲方簽訂安全文明施工合同，自覺接受甲方安全教育，有權拒絕甲方及建設方的違規(guī)指揮，但同時也須遵守甲方及建設方所制訂的各項安全文明獎罰制度。
1.不準未滿十六周歲人員進入工地，進入工地應正確戴好安全帽，不準穿拖鞋，違者罰款50元/次/人。
2.乙方進入操作高層作業(yè)時，應視自己及他人生命為本錢，不得蠻^v^干，亂接亂搭電，因乙方不遵守規(guī)章而造成的一切大、小安全事故及經濟損失概由乙方負責。因甲方材料劣質，指揮不當所造成的安全事故由甲方負責。
2.乙方必須保持住宿干凈，衣被整齊，住房內外干凈，違者罰款50元/次。
4.乙方施工人員嚴禁在工地隨便大小便，嚴禁長明燈、長流水，嚴禁用電爐取暖，燒水，嚴禁在工地自備炊具做飯、做菜，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元/次。
5.乙方施工人員不得損壞工地公共設施，更不準有偷盜行為，如發(fā)現(xiàn)，按價值以一罰拾。
6.乙方施工人員應同其它各工種團結協(xié)作，互敬互愛，嚴禁吵架、打架現(xiàn)象發(fā)生，違者罰款100—200元/次。
七、其它。
1、未盡事宜，甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
2、本合同一式貳份，項目部、承包人各執(zhí)一份為據(jù)，并具有同等法律效益，自簽字生效，工程完工結算后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
甲方：
乙方：身份證號。
為使香榭公寓工程能保質保量的順利進行，本著平等互利，協(xié)商一致的原則，結合本工程的實際情況，經雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議，供雙方執(zhí)行。
一、工程概況。
1、工程名稱：香榭公寓1#、2#、3#樓(4#樓單價另定)。
2、工程地址：邢臺市車站南路。
3、建筑面積：按圖紙實際建筑面積計算。
二、承包形式。
清工大包(包括自備機械)，單價一次包定，自負盈虧。
三、承包單價。
按建筑面積結算(所有機械費已包括在單價內)每平方90元人民幣(原定承包單價為80元/平方，因甲方把外墻面磚的鋪貼同時承包給乙方，經協(xié)商單價增加10元/平方，假如業(yè)主的原因取消外墻面磚，則承包單價仍為80元/平方)。
四、承包范圍及具體內容。
承包范圍：甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班組施工完成的工作。
加工管材承包合同篇八
甲方：
乙方：
根據(jù)《^v^合同法》和《^v^建筑法》，甲方決定將小區(qū)共同遵守。
1、工程量及價格：工程量按實際測量為紗窗，總價為元。在施工過程中，材料價格、人工費及政策變化引起造價增減時均不調整，各項收費標準不變。
2、承包方式：包工包料，乙方自帶工具。
3、以上單價包含型材、五金配件、玻璃、制作、安裝、運輸，塞縫、密封等均由乙方負責。
4、封閉陽臺所用材料：
5、技術指標符合物業(yè)提供的圖紙設計和有關規(guī)范要求，以上型材、玻璃、小五金、配件必須符合現(xiàn)行安裝與驗收標準及要求，乙方應按甲方要求提供檢驗合格的材料。
6、保修期為兩年，安裝完畢后使用過程中如有質量問題須在個工作日內解決。
7、工期：雙方簽訂合同起天內。
8、付款方式：陽臺封閉整體框架完成預付總價50%(即--圓整)工程款，安裝。
完畢檢驗合格后付總價。
9、雙方職責：
a.甲方負責安排乙方材料進入小區(qū)，提供乙方安裝時需要的水電等。
b.乙方施工人員必須遵守現(xiàn)場管理制度及安全操作規(guī)程，確保安全施工，乙方原因造成事故全部由乙方承擔一切費用。
10、其他事項。
a.本合同未盡事宜，雙方根據(jù)相關規(guī)定及具體情況協(xié)商解決或另行補充條款。b.本合同執(zhí)行中如有爭議可協(xié)商解決，達不成一致時，可向甲方所在地法院提起訴訟。
c.本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：甲方身份證號：乙方身份證號：
年月日年月日。
加工管材承包合同篇九
甲方：電話：
身份證號碼：
聯(lián)系地址：
乙方：電話：
身份證號碼：
聯(lián)系地址：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定：甲、乙雙方就位于廣西貴港市港南區(qū)湛江鎮(zhèn)初級中學大門右側鄧清華屋的電子線材加工廠承包事宜經共同協(xié)商，達成以下協(xié)議：
二、雙方權利及義務：
甲方權利及義務。
1.甲方有權要求乙方遵守公司的規(guī)章制度進行生產管理;。
3.甲方必須每月15號之前將上月加工費總額交予乙方;。
乙方權利及義務：
乙方每月10號前必須把上月加工費費對賬單交付到甲方相關人員，并核對清楚；
乙方必須按照甲方的生產需要進行生產安排，并且配合甲方保質保量如期的完成相關訂單；
三．承包期限。
四.安全責任。
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。
六、其它事項。
1．計件單價：編織線雙插頭帶usb頭+中部調音線材成品加工費為1.45元/條（此單價包含人工，電費，廠租，錫條，錫線，膠料等所有費用），四芯頭條線加工費為0.06元/條，兩芯頭條線及咪線加工費為0.05元/條。其他線材加工單價甲乙雙方根據(jù)實際協(xié)商計算，所有線材具體加工費單價已下達的生產訂單單價為準。
2．甲方已預繳2020年10月1日-2021年9月30日的租金，自2020年12月1日起租金由乙方承擔，甲方從乙方加工費中扣除。
3．合同期內甲方自行購買的機器設備免費提供給乙方使用，乙方負責保養(yǎng)維修等一切費用，若因乙方原因造成的機器損壞或者遺失，甲方有權要求乙方全額賠償并追加損失。
4、甲方交付乙方的設備清單及設備定價。
a.贊陽立式注塑機5臺12000元/臺。
b.10p螺桿空壓機+氣罐1臺7000元/套。
c.膠料破碎機1臺3000元/臺。
d.烘料機1臺2000元/臺。
e.線材綜合測試機2臺3000元/臺。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內，如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協(xié)調有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協(xié)調好關系，無法讓乙方繼續(xù)開工，則雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即深圳市地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。
本合同未盡事宜，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。本合同自雙方蓋章簽字后生效。合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工管材承包合同篇十
法定住址：_____________________________。
法定代表人：___________________________。
職務：_________________________________。
委托代理人：___________________________。
身份證號碼：___________________________。
通訊地址：_____________________________。
郵政編碼：_____________________________。
聯(lián)系人：_______________________________。
電話：_________________________________。
傳真：_________________________________。
帳號：_________________________________。
電子信箱：_____________________________。
定作人：_______________________________。
法定住址：_____________________________。
法定代表人：___________________________。
職務：_________________________________。
委托代理人：___________________________。
身份證號碼：___________________________。
通訊地址：_____________________________。
郵政編碼：_____________________________。
聯(lián)系人：_______________________________。
電話：_________________________________。
傳真：_________________________________。
帳號：_________________________________。
電子信箱：_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費。
定作物名稱。
型號。
規(guī)格。
質量要求。
計量單位。
數(shù)量。
加工費。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標準及方法。
包裝標準。
包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運輸方法。
運輸價款承擔。
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱。
型號。
規(guī)格。
質量要求。
計量單位。
數(shù)量。
單價。
總價。
圖紙、技術資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。
材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數(shù)量。
包裝要求。
檢驗方法。
運輸方法和運費承擔。
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
第七條轉包。
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密。
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失。
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協(xié)助。
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解。
除合同。
第十一條監(jiān)督。
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管。
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間。
_____________________________________。
第十四條付款。
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置。
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；
3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；
第十七條質量保證。
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任。
1．承攬人的違約責任。
（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任。
（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證。
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知。
1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更。
本
合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內（書面通知發(fā)出_________天內）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓。
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理。
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力。
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力。
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________。
法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：______。
委托代理人（簽字）：_____委托代理人（簽字）：______。
加工管材承包合同篇十一
定作方：
簽訂地點：
合同編號：
承攬方：
簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用 轉賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。
定作方： 承攬方：
(蓋章) (蓋章)
代表人： 代表人：
電 話： 電 話：
加工管材承包合同篇十二
甲方：
乙方：
本著互惠互利共同發(fā)展的原則，，就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產管理，經甲乙雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:
一、原礦粗選廠地址：
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
四、 甲方職責：
1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設備、現(xiàn)場作業(yè)機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備，工人洗浴設施。
2、甲方根據(jù)乙方生產量無條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產，生活用電，用水，尾礦堆放場地，礦石運送和開采設備的正常運行。
4、甲方負責配備現(xiàn)場生產協(xié)調人員，進行甲乙雙方現(xiàn)場工作的.協(xié)調。
5、甲方提供乙方生產時所有備品備件及易損件的供應(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。
6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃，甲方采購怠慢或儲備不足，所造成的一切損失全部由甲方承擔。
六、乙方的職責：
1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。
2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。
3、乙方負責進廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數(shù)向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金xxx元。甲方在每月結算后從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產期間維護保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。
7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術人員來完成，乙方積極配合完成。
七、結算方式：
1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數(shù)，按xx噸/車計算)簽字認可的數(shù)據(jù)報表，每自然月上報公司核實后給予結算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量后在次月十五日內給予發(fā)放一切承包費用。
3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放，除去工資一項，剩余款項甲方一次性付給乙方。
八、承包單價、獎罰和任務：
1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。
九、甲方的權利和義務：
1、甲方有權監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現(xiàn)問題及時提出，雙方協(xié)商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。
3、在乙方生產維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。
4、在生產期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費用，事后由保險公司賠付后給予扣除，剩余款項交付當事工人。
5、生產期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時，甲方應相應按日產量xxxx噸從承包任務中遞減當月任務量，停產影響總量(xxx噸/天)剔除三天產量后按每噸xx元雙方結算進行補償。
十、乙方的權利和義務：
1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產，并配有專業(yè)管理技術人員，在承包期負責設備保養(yǎng)和維修，如遇設備損壞雙方有專業(yè)技術人員現(xiàn)場鑒定，如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。
3、經常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規(guī)程操作，管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理，協(xié)調調配，一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脫崗，玩手機等一切與工作無關的事情。
十一、違約責任：
1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失，并承擔相應的法律責任。
2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務，乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達的生產任務，甲方有權單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同，應提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因，取得對方同意后，雙方協(xié)商終止本合同。
加工管材承包合同篇十三
發(fā)包人：（下稱甲方）。
承包人：（下稱乙方）。
經甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的__木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應共同遵守。
一、合同標的。
甲方將座落于____的__木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的__木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式。
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限。
1、承包經營期限為___年，即從___年___月___日起至___年___月___日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式。
乙方承包木材廠的承包保證金為___元/年，采取先繳納后使用原則；乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：
五、甲方的權利與義務。
1、甲方有權按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時將__木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，并享有監(jiān)督權。
六、乙方的權利與義務。
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理；該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律，否則后果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將__木材廠轉讓給第三方經營，一經發(fā)現(xiàn)甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作；因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經營范圍無關的經營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任。
甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金____元；違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。
八、其它。
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決.
九、本協(xié)議經雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
___年___月___日___年___月___日。
加工管材承包合同篇十四
身份證號碼：_________。
印刷加工：在確認打樣品后按訂單交期提前3天交貨。
工作地點：甲方公司提供的場地、設施、設備、工具等，乙方派出印刷師傅及1-2名印刷工。
一、印刷質量標準。
1、乙方前期制作應按提供樣品之要求按時、按質完成，印刷品質量以樣品為準驗收;甲方應負責有關內容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方印刷塑料件，甲方有權要求乙方提供樣品確認。在乙方提供確認樣時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在確認后仍需要進行修改，甲方同意視修改內容額外支付的費用印刷承包協(xié)議書范本印刷承包協(xié)議書范本。
3、印刷品的色差范圍不良應不超過樣品的2%，其他如需檢驗的項目按國家行業(yè)標準有關平印刷品的質量標準驗收。
4、甲方對印刷質量有任何異議，須在交貨后三個工作日內提出。
二、乙方責任。
1、乙方對承印樣品、印板、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規(guī)定的印數(shù)，不得擅自加印、多印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務后，應當認真清點印刷品數(shù)量，登記臺賬，并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方應自覺保護甲方提供的一切用于印刷的樣品及原件，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
5、交貨數(shù)量同意允許2%的不良品，甲方有權選擇是否按合同單價接收超產品。若甲方不接收，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，甲方有權要求乙方補足所缺產品印刷承包協(xié)議書范本合同范本。
6、印刷好后按訂單數(shù)量結算工資，產品按價格表上工價結算《附價格表》。
7、承包結束時，乙方應將甲方提供的場地、設施、設備、工具、油墨數(shù)量、等輔助材料全部清還甲方，配合甲方完成清算工作。
8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同樣有效。
甲方：_________乙方：_________。
________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/11465411.html】
