在法律上，合同是一種民事行為，其內(nèi)容和形式需要符合法律規(guī)定的要求。對于跨國合同，需要考慮國際法和國際貿(mào)易慣例的適用。精心起草合同可以避免日后的糾紛和法律煩惱，以下是一些范文供您參考。
加工制作合同篇一
合同編號：
賣方（乙方）：有限公司
簽訂合同時間： 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內(nèi)安裝調試完畢交付使用
安裝調試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)
1、交貨地點： 有限公司
2、運輸方式：汽車公路運輸
3、運輸費用：由乙方承擔
1．支付方式：銀行轉帳支付
2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2.乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；
3.余款雙方驗收完成后，一個月內(nèi)付清。
4．開票時間： 驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設備總價等
1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲 方：
代 表：
聯(lián)系人：
電話/傳真：
期：年月日
乙 方：
代 表：
聯(lián)系人：
電話/傳真：
日 期： 年 月 日日
加工制作合同篇二
甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方提供原料用于加工成品出口事宜，達成如下協(xié)議：
第一條、加工產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量及價款：合同總價款(大寫)：_______________________第二條、原材料、技術、圖紙及治具：、甲方于______年_____月______日在_______________(地點)向乙方交付原材料(或散件)，并按百分之_________的備損率提供原材料(或散件)給乙方，多提供部分不計加工(或裝配)數(shù)量。
如甲方未能按時、按質、按量提供全部原材料(或散件)，致使乙方停工待料造成損失，甲方在接到乙方提出的通知后，應予賠償。
2、甲方向乙方提供加工該產(chǎn)品的技術、圖紙及必要治具，并承擔相關知識產(chǎn)權責任。如果需乙方提供治具，則甲方應當支付相應的費用。
第三條、加工生產(chǎn)、包裝、運輸及通關：來料加工合同。
1、乙方應依據(jù)本合同約定，在______________地點進行加工生產(chǎn)，并保證如期、保質、保量完成。
2、包裝物料，包括但不限于外包裝箱、內(nèi)包裝箱、塑料袋、打包帶、封箱膠帶、添加劑，由乙方提供，甲方承擔費用。
3、乙方依據(jù)本合同的規(guī)定，代甲方辦理托運及通關手續(xù)，并由甲方支付相應的費用。
第四條、產(chǎn)品交付及質量檢驗。
1、產(chǎn)品交付。
(1)原材料出成率：原材料交接時，甲乙雙方共同對原材料做成品出成率試驗，并由雙方進行書面確認。
(2)交付時間及地點：乙方應于_______年______月______日在___________(地點)向甲方交付成品。
(3)質量標準：乙方加工產(chǎn)品的質量須達到__________________________標準。
2、質量檢驗。
(1)原料交接時，乙方應按照本合同的規(guī)定對原料的規(guī)格、數(shù)量、質量進行驗收，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的原料的規(guī)格、數(shù)量、質量與本合同規(guī)定不符，乙方應于交接3日內(nèi)向甲方提出，否則視為甲方提供的原料符合本合同的規(guī)定。
(2)在乙方加工期間，甲方有權對乙方的生產(chǎn)情況和已生產(chǎn)產(chǎn)品隨時抽檢。
但甲方的抽檢不應影響乙方工作。
第五條、加工費：乙方為甲方進行加工的加工費為：甲方應在_________運輸及通關之前______日內(nèi)，一次性支付給乙方,甲方逾期支付，應按銀行貸款利率向乙方加付延期利息，并且乙方有權以此為由停止交付加工產(chǎn)品。
第六條、保證條款：
1、甲方保證按照本合同的規(guī)定向乙方交付原料，提供技術、圖紙及治具等，并支付加工費。
2、乙方保證其具有按照本合同規(guī)定進行加工生產(chǎn)的條件和能力，并保證按照本合同規(guī)定進行加工生產(chǎn)，并按時交付產(chǎn)品。
第七條、違約責任、如果甲方未能按本合同規(guī)定向乙方提供原料，致使乙方停工待料，甲方應賠償乙方由此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失。
2、如果乙方向甲方交付的成品不符合本合同的`規(guī)定，或者如果乙方未在本合同規(guī)定的時間向甲方交付全部成品，乙方應承擔方因此遭受的經(jīng)濟損失。
第八條、不可抗力：
1、本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為或法律規(guī)定等。
2、如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行或不能按約定的條件履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在7日內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同、部分免除履行合同的責任或暫時延遲合同的履行。
3、聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
4、當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
第九條、通知義務：根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、當面送交后簽收或電子郵件方式傳遞。
第十條、保密條款：甲乙雙方應保守在結締和履行合同過程中獲知對方內(nèi)部的重要保密信息，除必要披露之外，不得以任何方式向第三方披露和不正當使用，否則應承擔相應的賠償責任。
第十一條、爭議解決：本合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，雙方應先行友好協(xié)商解決。
若協(xié)商不成，任何一方有權向合同履行地人民法院起訴。
第十二條、補充條款：本協(xié)議未盡事宜,可由甲乙雙方共同協(xié)商達成書面補充協(xié)議，補充協(xié)議中如有與本協(xié)議實質性條款不同的內(nèi)容，以補充協(xié)議為準。
第十三條、合同效力：
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
委托代理人：__________________。
地址：__________________。
電話：__________________。
開戶銀行：__________________。
加工制作合同篇三
訂做方（甲方）：___________________。
制作方（乙方）：_______科技有限公司。
品名。
_________________________________。
_________________________________。
帳號：_______________________。
開戶行：_____________________。
訂做方。
加工制作合同篇四
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
一、承包方式：包工包料。
二、合同價款及付款方式。
1、合同價款：元/噸(q345)/噸(q235)。合計價款約為人民幣：6710700.00)。
2、結算方式：。
3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%)，提貨時付清所有貨款，定金在最后一次提貨時結算。
4、以上為含稅價，乙方須提供發(fā)票與甲方。
三、交貨地點及時間。
1、交貨地點：
2、交貨時間：
四、質量及驗收要求。
1、乙方應按照國家現(xiàn)行的鋼結構制作規(guī)范認真加工制作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規(guī)范的要求。
2、乙方所采購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內(nèi)所購材料應具有質保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認可方可代用。
3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求，依據(jù)國家現(xiàn)行鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范的規(guī)定，由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的質保書和產(chǎn)品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔。
五、其它。
1、乙方應接受甲方的質量監(jiān)督，在乙方制作過程中，甲方有權到乙方制作現(xiàn)場進行質量檢測，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾正。如甲方在現(xiàn)場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時派人整改，其費用由乙方承擔。
2、如中途設計變更，甲方應以書面形式立即通知乙方，因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進度的，工期則相應順延。
六、違約責任：按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
七、合同糾紛由雙方協(xié)商解決，或由乙方所在地法院解決。
八、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
加工制作合同篇五
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，甲方就項目的制作，委托乙方施工或加工，雙方特訂立如下合同。
本合同正式生效后，甲方預付乙方工程款的%計人民幣元制作中期甲方預付工程款的%計人民幣元。乙方制作竣工，甲方驗收全部合格后，支付乙方工程款%計人民幣元，余額%作為質量保證金，保質期滿后七日內(nèi)付清。
雙方商定該項目制作加式保質期為年，在保質期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后必須在24小時內(nèi)安排工程技術人員到達現(xiàn)場進行查驗及維修。若遇緊急情況(工程發(fā)生危險隱患、自然災害、政府市政部門的緊急處理要求等)，在接到甲方通知后，必須立即到達現(xiàn)場進行搶修、整固并盡最大可能盡快解除隱患。
乙方應按照國家有關安全施工的有關規(guī)定，切實做好施工的安全、消防安全、人身及第三方財產(chǎn)安全工作。若在甲方指定場所施工，必須安排安全員監(jiān)督，負責安全工作。若發(fā)生一切人身傷亡、財產(chǎn)損失事故、甚至刑事責任、乙方應負全部責任、甲方不承擔任何責任。
1、甲方應按合同規(guī)定條款支付乙方工程款。若發(fā)生拖欠情況，每延滯一天，應按支付款項的百分之一支付乙方違約金。
2、乙方若末按合同規(guī)定條款和要求施工、若發(fā)生違約或超過制作加工期限的規(guī)定交貨或竣工，每延滯一天，應按合同總金額的百分之一支付甲方違約金，若乙方超過制作加工期限七日以上的，除甲方的特殊原因或不可抗力因素外，則視作乙方無誠意履行合同。乙方除應退還甲方已支付的工程款之外，還應承擔合同總金額的20%的違約金。
4、乙方在甲方指定場所施工的應服從甲方派出人員及該場所有關管理人員的管理要求，提供和佩帶好必要的證件，每天施工結束后做好現(xiàn)場的清潔。不損害施工現(xiàn)場的建筑結構，若有損壞，除必須負責修復或賠償。若發(fā)生重大事故，還必須對甲方的名譽損失承擔經(jīng)濟賠償，賠償數(shù)額按事故大小、侵害程度等因素，由甲方按合同總金額的10-20%范圍內(nèi)確定賠償金額。
5、合同生效后，甲、乙方雙方無論在施工中或施工后，不得向第三方泄露該合同的任何內(nèi)容。若有發(fā)生，應承擔泄露經(jīng)濟秘密的違約責任。雙方商定違約金為合同總金額的20%。
若有未盡事宜，雙方應本著友好合作精神，妥善協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可通過本合同簽定地人民法院訴訟解決。
甲、乙方雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽定蓋章后生效。
甲方：乙方：
單位名稱：(章)單位名稱：(章)
法定代表人：法定代表人：
委托人：委托人：
______年______月_____日：
加工制作合同篇六
甲方根據(jù)《廣告管理條例》及有關規(guī)定制作1+8鞋品吸塑燈箱門頭，現(xiàn)委托乙方進行加工制作，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立如下合同，共同遵守。
一、廣告牌名稱：
二、設置地點：
三、制作安裝、調試、維護、吸塑字等總費用為元，合同簽訂后支付總金額的40%，工程結束驗收合格后付總金額的30%，工程結束三個月后無質量問題付總金額的10%，一年后無質量問題再付總金額的10%，留10%的質保金于一年半后付清。
四、工程施工工期：________個工作日。
五、該門頭保修期為三年，自驗收合格之日計算。
六、其它約定：
1、乙方須按效果圖施工，正面紅色吸塑燈箱全部為紅色亞克力進口材料，字為白色吸塑字，吸塑材料為進口原料，保修期為三年，三年內(nèi)吸塑發(fā)光字保證不腿色、不變形、不起泡，亮度保證不變，字高3厘米，面高3厘米，四邊采用不繡鋼包邊，不得低于5厘米。
3、安裝前必須由甲方專業(yè)人員驗收合格后方可安裝。
4、施工過程中乙方施工人員必須服從甲方人員的管理，如施工中存在質量問題必須及時整改。
5、甲方以甲方提供的效果圖為驗收標準。
6、保修期內(nèi)如有甲方所造成的任何問題，正常情況需24小時內(nèi)修復到位。否則每晚一天扣乙方500元。
8、乙方必須按期完工，否則甲方有權按拖延時間天數(shù)扣除乙方500元/天。
9、乙方必須憑正式發(fā)票付款。
七、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：________
乙方：________
________年________月________日
加工制作合同篇七
合同編號：__________
品名：__________
規(guī)格：__________（長寬高）
單位：__________
數(shù)量：__________
單價：__________（元）
金額：__________（元）
合計人民幣金額__________（大寫）整金額（小寫）：__________元
交貨日期：合同簽定起____日內(nèi)
其它說明：____________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)），
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的`方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
訂做方：__________制作方：__________
單位名稱：__________單位名稱：__________
法人代表：__________法人代表：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
電話：__________電話：__________
___年____月____日___年____月____日
加工制作合同篇八
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將 店的樹脂發(fā)光字和不銹鋼發(fā)光字承包給乙方制作并安裝。為確保工程的質量和如期竣工，雙方特達成如下協(xié)議：
按甲方圖紙或文件提供的尺寸、材料及安裝要求施工，如未按要求施工，乙方須免費返工。
個工作日。
1、工程價款，按甲方要求的發(fā)光字共計 萬元，全部承包給乙方。
2、付款方式：合同簽訂后，甲方支付給乙方 元工程料款；余款待工程完工后，經(jīng)顧客驗收合格后付清。
1、發(fā)光字從甲方驗收合格之日起保修期2年，在保修期限內(nèi)，因質量問題所產(chǎn)生的一切費用均由乙方承擔。
2、保修期滿后，發(fā)光字維修費用由雙方另行協(xié)商。
3、無論在保修期內(nèi)還是在保修期外，如發(fā)光字出現(xiàn)故障，乙方都應在接到通知后，及時派人幫甲方排除。
1、乙方必須保證不向甲方的顧客透露此工程的造價。
2、其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
此合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
加工制作合同篇九
訂做方（甲方）
制作方（乙方）
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期 合同編號：
品 名 規(guī) 格（長*寬*高）
單位
數(shù) 量
單 價（元）
金 額（元）
合計人民幣金額（大寫） 整 金額（小寫）： 元
交貨日期： 合同簽定起 日內(nèi)
其它說明：
二、質量要求、技術標準：
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)），
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：北京奧聯(lián)金盟科技有限公司 帳號：020xx131 開戶行：工行大興支行
訂 做 方 制 作 方
單位名稱：
單位名稱：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
簽單日期： 年 月 日
加工制作合同篇十
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
屋面鋼結構加層委托給乙方施工，特簽訂本合同，望雙方共同遵照執(zhí)行。
1、工程地點：
2、質量標準：合格工程。
1、鋁合金窗戶：
2、磚墻泥水部分：
3、鋼結構加層部分：
包清工、包質量、包安全。
1、甲方責任：
甲方應做到無償提供水電等相應配套設施，以方便乙方施工，另甲方應負責所做項目相應的合法手續(xù)，如遇物業(yè)、城管或其它行政單位的干預造成停工，乙方概不負任何責任，且甲方應給予乙方每人每天?元的誤工補償。未經(jīng)甲方同意或允許，乙方嚴禁私自對工程結構進行破壞或處理。
甲方有權對不合格施工要求的乙方作業(yè)人員予以清退。
2、乙方責任。
建立健全和完善項目組織管理機構，人員按承諾及時到位，服從管理，措施要得力，責任到人，限期完成。乙方應注意防火，確保消防安全，不得發(fā)生任何火災事故，凡因乙方施工造成的`火災，乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的一切損失。杜絕違章和野蠻冒險施工現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須先排除后施工。按規(guī)定進行安全防護，正確使用安全勞保用品。必須按照安全操作規(guī)程進行施工，并對施工作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和安全交底，確保自身安全和不傷害他人，對違反安全操作規(guī)程所發(fā)生的安全事故，由乙方自行負責。
因本工程屬于清包工方式施工，乙方不負責任何形式的稅務票具，其中鋁合金窗戶部分工資小計?元，磚墻泥水部分工資小計元，鋼結構加層及樓梯部分工資??小計??元。以上共計元。
乙方進場施工，甲方付?元做為乙方的生活費用和機械費用，主體框架形成之后付總承包款的??元，余款元，在工作日內(nèi)甲方驗收合格以后一次付清。
1、未盡事宜雙方協(xié)商解決，但不得違背本合約定的基本原則，否則，視為無效。
2、本合同雙方簽字后生效，施工完畢，款項結清后終止。根據(jù)產(chǎn)品質量法和建筑工程質量法中涉及工程質量時，本合同長期有效，并按國家相關法律條文執(zhí)行。
3、本合同共二份，甲方、乙方各一份。
甲方：乙方：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
加工制作合同篇十一
隨著人們對法律的'了解日益加深，人們運用到合同的場合不斷增多，它可以保護民事法律關系。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的加工制作合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
訂做方（甲方）：___________________
制作方（乙方）：__________________
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期
交貨日期：合同簽定起___________日內(nèi)
其它說明：_________________________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)）。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
帳號：_______________________
開戶行：_____________________
訂做方：___________
制作方：___________
單位名稱：___________
單位名稱：__________________
法人代表：___________
法人代表：___________
委托代理人：___________
委托代理人：___________
電話：___________
電話：___________
律師：___________
簽單日期：_______年_______月_______日
加工制作合同篇十二
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
6、違約責任：除不可抗力的`原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附屬文件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期：________年____月____日。
承攬方：____________
法定代表人：__________
法定代表人：________
開戶銀行：____________
開戶銀行：__________
帳號：________________
帳號：______________
________年____月____日
加工制作合同篇十三
托方：______________ (下稱甲方)
加工方：________________ (下稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自愿基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
(1)甲方委托乙方加工罐頭，有關食品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向乙方發(fā)出。
(2)乙方希望根據(jù)下列條件為甲方加工_罐頭食品，有關食品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
(3)甲方為罐頭食品之唯一商標持有人及享有有關食品專利權。
(4)甲方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
(5)乙方在收悉訂單后，必須在一個星期內(nèi)以傳真書面向甲方確認訂單。
(6)除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被乙方確定接納后，甲方不能中止訂單而乙方必須履行訂單。
(7)甲方必須最遲在乙方開工前五天向乙方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)乙方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由甲方承擔。
(9)原材料及包裝材料的進庫(乙方之倉庫)質量檢驗工作由甲方委派代表全權負責。
加工費：______________
(10)含增值稅的加工費(包括乙方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協(xié)議簽訂日起計至____年__月__日，可以雙方同意下，根據(jù)情況作出調整。
(11)甲方將負責食品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
(12)甲方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向乙方運送所需原材料及包裝材料，甲方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。
(13)成品各項理化指標由甲方提供(見附件一)，乙方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由甲方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。乙方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，乙方對食品質量即沒有任何責任。食品其它質量責任則由甲方承擔，除非：
(14)首次加工費，甲方在食品生產(chǎn)完成10日后全數(shù)匯至乙方的銀行戶頭。
(16)非經(jīng)甲方書面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號或泄露乙方為甲方的食品代加工商。
(17)乙方根據(jù)甲方確認的配方及工藝要求加工上述食品，必須保質保量、按期完成甲方的加工任務指標，甲方負責上述加工食品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn)，甲方將負全部責任。
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(19)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提早三十天以書面形式通知。
(20)協(xié)議終止后，甲方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于甲方之剩余的食品，原材料及包裝材料，否則乙方有權自行處理有關物料。
(21)本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
加工制作合同篇十四
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《民法典》的有關細則規(guī)定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。
一、項目名稱和地點：
1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告xx5座。
2、工程地點：杭州原野汽配五金市場。
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《長方貼墻》型廣告xx5座。
2、乙方負責廣告xx結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝;面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三、承包方式和造價：
《長方貼墻》型廣告xx5座，單價每座元(大寫：元整)。合計人民幣元，大寫：整。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告xx結構及基礎施工。
四、工程價款支付、結算方式：
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。
六、雙方責任：
(一)甲方責任。
1、甲方負責廣告xx(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止。協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，xxx至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地內(nèi)如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告xx(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責任。
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告xx(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為2(抗風設計值為級)。廣告xx質保期為________年，保修期為________年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告xx損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期____日按工程總價的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據(jù)。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知____日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告xx維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
附則：
(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
(四)本合同附廣告xx驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設標準化協(xié)會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規(guī)程》cec148：、____省工程建設標準《____省戶外廣告設施鋼結構技術規(guī)程》。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
加工制作合同篇十五
合同編號：
賣方（乙方）：有限公司。
簽訂合同時間：年月日。
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應。
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試。
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓。
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用。
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調試完畢交付使用。
安裝調試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)。
1、交貨地點：有限公司。
2、運輸方式：汽車公路運輸。
3、運輸費用：由乙方承擔。
1．支付方式：銀行轉帳支付。
2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2.乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；
3.余款雙方驗收完成后，一個月內(nèi)付清。
4．開票時間：驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票。
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設備總價等。
1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴。
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效。
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
代表：
聯(lián)系人：
電話/傳真：
乙方：
代表：
聯(lián)系人：
電話/傳真：
日期：年月日日
加工制作合同篇十六
買方（甲方）：
賣方（乙方）：
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一．設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額。
二．技術標準及售后服務：（乙方對產(chǎn)品質量負責的條件和期限）。
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應。
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試。
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓。
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用。
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調試完畢交付使用。
安裝調試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)。
1、交貨地點：有限公司。
2、運輸方式：汽車公路運輸。
3、運輸費用：由乙方承擔。
1．支付方式：銀行轉帳支付。
2．支付時間：
1、合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2、乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；
3、余款雙方驗收完成后，一個月內(nèi)付清。
4．開票時間：驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票。
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容，包括設備總價等。
1、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴。
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
1、本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效。
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
日期：年月日日
加工制作合同篇十七
訂做人（甲方）：
承攬人（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，甲乙雙方在自愿平等、互助互利的基礎上，經(jīng)協(xié)商一致，就承攬人（乙方）利用訂做人（甲方）材料制作傲海華藝裝飾畫事項簽訂本協(xié)議，之前雙方已經(jīng)仔細審議過本協(xié)議內(nèi)容，并完全了解協(xié)議各款的法律含義。
第一條：承攬人（乙方）制作以下作品。
加工名稱圖案規(guī)格型號數(shù)量單價共計交付日期
華藝布藝粘畫樣品（）樣品、圖紙1個月。
第二條：甲方向乙方提供材料并收取材料風險金每幅元、共計元，本合同簽訂之日即為材料交計之日，甲方不再別行出具收據(jù)。
第三條：甲方負責技術培訓，提供材料、圖紙、樣品、乙方一定按照技術要求樣品標準去做，不得更換原材料。
第四條：質量要求：粘貼牢固、布無皺紋、干凈、整體光滑、五官端正、線條流暢、無重筆、造型準確、（見附件）。
第五條：乙方的作品加經(jīng)甲方驗收合格后，按合同約定的`價格支付報酬，并返還材料風險金。
第六條：乙方不能按照合同約定的數(shù)量、質量、時間交付作品，材料風險金不予退還乙方。
第七條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起具有法分律效應。
注※承攬方（乙方）不按期送貨達不到驗收標準，定作方（甲方）有權拒收。
甲方簽字（蓋章）：
乙方簽字（蓋章）：
加工制作合同篇十八
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，牟定縣第一小學與楚雄開發(fā)區(qū)楚風布藝店窗簾加工制安，共同達成協(xié)議，并簽訂如下合同：
一、窗簾制安方式以甲方看樣品為準，用鋁合金窗桿，制安包工包料及調試，按1：2的比例制作安裝。
二、布和紗高度為2.75米，窗高超過2.75米，按實際高度加布用量計算。
三、結算價格：綜合價(窗桿、窗簾、插鉤)的單價55元/米,共10906.5米;窗桿單價12元/米，共132.2米，共計1586.4元。兩項合計：12492.90元(大寫：壹萬貳仟肆佰玖拾貳元玖角)。
四、付款方式。
1、合同簽訂之日，甲方向乙方預付30%—50%。
2、窗簾安裝完畢，甲方向乙方支付質量保證金以外的費用。
3、甲方留取貨款總額的5%做為質量保證金。待質保期滿，甲方一次性返還給乙方。
五、其它約定。
1、留取布樣，由甲方封存。乙方必須按布樣用料。
2、保修期為一年。出現(xiàn)窗桿脫落，甲方通知乙方后，在兩個工作日內(nèi)修復，如人為污染及劃破布料，乙方不負責更換。
3、乙方在現(xiàn)場安裝過程中，應注意安全，出現(xiàn)一切安全事故，甲方不承擔任何責任與賠償。乙方在甲方現(xiàn)場，應加強對現(xiàn)場成品的保護。甲方簽約代表人：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/11325337.html】
