通過合同,各方可以約定交付物品、提供服務或實施其他行動。合同應該考慮到各種可能的情況和風險,采取合理的風險防范措施。參考下面的合同范文,可以更好地了解合同的格式和內容。
中標后簽訂合同篇一
委托人:
居間人:
合同編號:
北京市工商行政管理局北京市建設委員會________制定。
北京市房屋承租居間合同。
依據《^v^合同法》及相關法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,承租人與房地產經紀機構在平等、自愿的基礎上,就房屋承租居間的有關事宜達成協(xié)議如下:
第一條委托事項。
甲方委托乙方為其居間尋找符合以下條件的房屋(必備條件請在方格內劃鉤,參考條件請劃圈,未選條件請劃斜線),并協(xié)助其與出租人簽訂房屋租賃合同:__________坐落_________________________________;樓房為___室________廳________衛(wèi);平房為________間;無裝修;一般裝修;精裝修;防盜門;有線電視接口;空調;天然氣;煤氣;集中供暖;土暖氣;熱水器;電話;電視機;電冰箱;洗衣機;上下水;家具:________;樓層:________;朝向________;建筑面積:________平方米;月租金標準:________元;大致租期:________;房屋用途:________;其他條件:________。乙方還應提供以下服務________。
第二條委托期限。
自年月日至年月日。
第三條現場看房。
本合同簽訂后乙方應陪同甲方到房屋現場看房。________陪同看房后,乙方(是/否)可向甲方收取合理的看房成本費,每次不得超過________元。乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件的,甲方有權拒絕支付看房成本費。
第四條甲方義務。
(一)應出示身份證、營業(yè)執(zhí)照、________等真實的身份資格證明;。
(二)應對乙方的居間活動提供必要的協(xié)助與配合;。
(三)應對乙方提供的房屋資料保密;。
(四)不得在委托期限內及期限屆滿后________日內與乙方介紹的出租人進行私下交易;。
第五條乙方義務。
(一)應出示營業(yè)執(zhí)照、房地產經紀機構備案證明等合法的經營資格證明;。
(四)不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通,損害甲方利益;。
(六)收取看房成本費、必要費用、傭金的,應向甲方開具合法、規(guī)范的收費票據;。
(七)本合同簽訂后,乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用;________。
第六條傭金。
委托事項完成后,甲方應按照實際月租金的________%(此比例不得超過100%)向乙方支付傭金。
傭金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同后(即時/________日內)支付。傭金的支付方式:現金;支票;________。
委托事項未完成的,乙方不得要求支付傭金。
第七條費用。
委托事項完成的,居間活動的費用由乙方承擔,甲方支付的看房成本費抵作傭金。
非因乙方過失導致委托事項未完成的,甲方應向乙方支付必要費用如下(必要費用包含已收取的看房成本費):________。
第八條轉委托。
甲方(是/否)允許乙方將委托事項轉委托給第三人處理。
第九條本合同解除的條件________。
第十條違約責任。
(三)甲方違反保密義務的,應按照________的標準支付違約金;。
(五)乙方為甲方介紹的出租人不具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明的,由此造成的甲方一切損失,均由乙方承擔;。
第十一條合同爭議的解決辦法。
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商或申請調解解決;協(xié)商或調解解決不成的,按下列第________種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):
(一)提交________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十二條其他約定事項。
本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后,雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
委托人(章:)居間人(章):
住所:住所:
身份證號:法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照號碼:營業(yè)執(zhí)照號碼:
法定代表人:委托代理人:
委托代理人:房地產經紀資格證書號碼:
電話:電話:
傳真:傳真:
郵政編碼:郵政編碼:
房地產經紀機構備案證明號碼:
合同簽訂時間:合同簽訂地點:
中標后簽訂合同篇二
買方名稱:(以下簡稱甲方)。
賣方名稱:(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據《^v^合同法》及相關的法律法規(guī)之規(guī)定,本著友好合作、協(xié)商一致的原則,就甲方向乙方采購辦公用品及耗材事宜達成協(xié)議如下:
1.釋義(除非文本另有不同要求)。
文中“雙方”指甲方和乙方,“一方”指甲方和乙方中的任何一方。
文中所涉及費用均以人民幣“元”為計量單位。
簽收人是指甲方所屬員工或指定的收貨人。
2.協(xié)議要點。
甲方向乙方購買辦公用品及耗材與其它日用商品,且每月消費金額在b1000元以上;。
乙方向甲方提供所售商品的送貨及售后退換等服務并提供三十天的結算期;。
a、在同等商品中,我方愿按最低優(yōu)惠價格提供商品給貴單位,特別議價的的商品按最終協(xié)議價供貨。
中標后簽訂合同篇三
下列詞語除專用條款另有約定外,應具有本條所賦予的定義:
通用條款:是根據法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設工程施工的需要訂立,通用于建設工程施工的條款。
專用條款:是發(fā)包人與承包人根據法律、行政法規(guī)規(guī)定,結合具體工程實際,經協(xié)商達成一致意見的條款,是對通用條款的具體化、補充或修改。
發(fā)包人:指在協(xié)議書中約定,具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
承包人:指在協(xié)議書中約定,被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
項目經理:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
設計單位:指發(fā)包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。
監(jiān)理單位:指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應工程監(jiān)理資質等級證書的單位。
工程師:指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。
工程造價管理部門:指^v^有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。
工程:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內的工程。
合同價款:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。
追加合同價款:指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況,經發(fā)包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
費用:指不包含在合同價款之內的應當由發(fā)包人或承包人承擔的經濟支出。
工期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,按總日歷天數(包括法定節(jié)假日)計算的承包天數。
開工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
竣工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書約定,承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。
圖紙:指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經發(fā)包人批準,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
施工場地:指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。書面形式:指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
違約責任:指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
索賠:指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。
不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
小時或天:本合同中規(guī)定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規(guī)定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的,以節(jié)假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
2、合同文件及解釋順序。
合同文件應能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
(1)本合同協(xié)議書。
(3)投標書及其附件。
(4)本合同專用條款。
(5)本合同通用條款。
(6)標準、規(guī)范及有關技術文件。
(7)圖紙。
(8)工程量清單。
(9)工程報價單或預算書。
合同履行中,發(fā)包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
當合同文件內容含糊不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請負責監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監(jiān)理的工程師的解釋時,按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。
3、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范語言文字。
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時,漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。
本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī),由雙方在專用條款中約定。
適用標準、規(guī)范。
雙方在專用條款內約定適用國家標準、規(guī)范的名稱;沒有國家標準、規(guī)范但有行業(yè)標準、規(guī)范的,約定適用行業(yè)標準、規(guī)范的名稱;沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的,約定適用工程所在地地方標準、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。
國內沒有相應標準、規(guī)范的,由發(fā)包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求,承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經發(fā)包人認可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標準、規(guī)范的,應負責提供中文譯本。
本條所發(fā)生的購買、翻譯標準、規(guī)范或制定施工工藝的費用,由發(fā)包人承擔。
4、圖紙。
發(fā)包人應按專用條款約定的日期和套數,向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛档?,發(fā)包人應代為復制,復制費用由承包人承擔。發(fā)包人對工程有保密要求的,應在專用條款中提出保密要求,保密措施費用由發(fā)包人承擔,承包人在約定保密期限內履行保密義務。
承包人未經發(fā)包人同意,不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后,除承包人存檔需要的圖紙外,應將全部圖紙退還給發(fā)包人。
承包人應在施工現場保留一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
中標后簽訂合同篇四
實行發(fā)包人供應材料設備的,雙方應當約定發(fā)包人供應材料設備的一覽表,作為本合同附件(附件2)。一覽表包括發(fā)包人供應材料設備的品種、規(guī)格、型號、數量、單價、質量等級、提供時間和地點。發(fā)包人按一覽表約定的內容提供材料設備,并向承包人提供產品合格證明,對其質量負責。發(fā)包人在所供材料設備到貸前24小時,以書面形式通知承包人,由承包人派人與發(fā)包人共同清點。
發(fā)包人供應的材料設備,承包人派人參加清點后由承包人妥善保管,發(fā)包人支付相應保管費用。因承包人原因發(fā)生丟失損壞,由承包人負責賠償。
發(fā)包人未通知承包人清點,承包人不負責材料設備的保管,丟失損壞由發(fā)包人負責。
發(fā)包人供應的材料設備與一覽表不符時,發(fā)包人承擔有關責任。發(fā)包人應承擔責任的具體內容,雙方根據下列情況在專用條款內約定:
(1)材料設備單價與一覽表不符,由發(fā)包人承擔所有價差;。
(4)到貸地點與一覽表不符,由發(fā)包人負責運至一覽表指定地點;。
發(fā)包人供應的材料設備使用前,由承包人負責檢驗或試驗,不合格的不得使用,檢驗或試驗費用由發(fā)包人承擔。
發(fā)包人供應材料設備的結算方法,雙方在專用條款內約定。
28、承包人采購材料設備。
承包人負責采購材料設備的,應按照專用條款約定及設計和有關標準要求采購,并提供產品合格證明,對材料設備質量負責。承包人在材料設備到貨前24小時通知工程師清點。
承包人采購的材料設備與設計標準要求不符時,承包人應按工程師要求的時間運出施工場地,重新采購符合要求的產品,承擔由此發(fā)生的費用,由此延誤的工期不予順延。
承包人采購的材料設備在使用前,承包人應按工程師的要求進行檢驗或試驗,不合格的不得使用,檢驗或試驗費用由承包人承擔。
工程師發(fā)現承包人采購并使用不符合設計和標準要求的材料設備時,應要求承包人負責修復、拆除或重新采購,由承包人承擔發(fā)生的費用,由此延誤的工期不予順延。承包人需要使用代用材料時,應經工程師認可后才能使用,由此增減的合同價款雙方以書面形式議定。
由承包人采購的材料設備,發(fā)包人不得指定生產廠或供應商。八、工程變更。
9、工程設計變更。
施工中發(fā)包人需對原工程設計變更,應提前14天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規(guī)模時,發(fā)包人應報規(guī)劃管理部門和其他有關部門重新審查批準,并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人按照工程師發(fā)出的變更通知及有關要求,進行下列需要的變更:
(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;。
(2)增減合同中約定的工程量;。
(3)改變有關工程的施工時間和順序;。
(4)其他有關工程變更需要的附加工作。
因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失,由發(fā)包人承擔,延誤的工期相應順延。
施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失,由承包人承擔,延誤的工期不予順延。
以上就是建設工程施工合同范本的全部內容,內容很詳細很實用很俱到,對于每一條每一款都是相當重要的,合同是不容小覷的,建設施工更是馬虎不得,合同有規(guī)范性還有約束性等等,不容有失,不完整也可以在進行補充說明,一定要做到方方面面俱到,相關的內容必須清楚必須明了,這樣可以起到很好的保障作用。
中標后簽訂合同篇五
招標工程的合同價款由發(fā)包人承包人依據中標通知書中的中標價格在協(xié)議書內約定。非招標工程的合同價款由發(fā)包人承包人依據工程預算書在協(xié)議書內約定。
合同價款在協(xié)議書內約定后,任何一方不得擅自改變。下列三種確定合同價款的方式,雙方可在專用條款內約定采用其中一種:
(1)固定價格合同。雙方在專用條款內約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法,在約定的風險范圍內合同價款不再調整。風險范圍以外的合同價款調整方法。應當在專用條款內約定。
(2)可調價格合同。合同價款可根據雙方的約定而調整,雙方在專用條款內約定合同價款調整方法。
(3)成本加酬金合同。合同價款包括成本和酬金兩部分,雙方在專用條款內約定成本構成和酬金的計算方法。
可調價格合同中合同價款的調整因素包括:
(1)法律、行政法規(guī)和國家有關政策變化影響合同價款;。
(2)工程造價管理部門公布的價格調整;。
(3)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;。
(4)雙方約定的其他因素。
承包人應當在款情況發(fā)生后14天內,將調整原因、金額以書面形式通知工程師,工程師確認調整金額后作為追加合同價款,與工程款同期支付。工程師收到承包人通知后14天內不予確認也不提出修改意見,視為已經同意該項調整。
24、工程預付款。
實行工程預付款的,雙方應當在專用條款內約定發(fā)包人向承包人預付工程款的時間和數額,開工后按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應不遲于約定的開工日期前7天。發(fā)包人不按約定預付,承包人在約定預付時間7天后向發(fā)包人發(fā)出要求預付的通知,發(fā)包人收到通知后仍不能按要求預付,承包人可在發(fā)出通知后7天停止施工,發(fā)包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的貸款利息,并承擔違約責任。
25、工程量的確認。
承包人應按專用條款約定的時間,向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后7天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量),并在計量前24小時通知承包人,承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量,計量結果有效,作為工程價款支付的依據。
工程師收到承包人報告后7天內未進行計量,從第8天起,承包人報告中開列的工程量即視為被確認,作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人,致命承包人未能參加計量,計量結果無效。
對承包人超出設計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量,工程師不予計量。
26、工程款(進度款)支付。
在確認計量結果后14天內,發(fā)包人應向承包人支付工程款(進度款)。按約定時間發(fā)包人應扣回的預付款,與工程款(進度款)同期結算。
本通用條款第23條確定調整的合同價款,第31條工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款,應與工程款(進度款)同期調整支付。
發(fā)包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款),承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知,發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議,經承包人同意后可延期支付。協(xié)議應明確延期支付的時間和從計量結果確認后第15天起應付款的貸款利息。
發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協(xié)議,導致施工無法進行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔違約責任。
中標后簽訂合同篇六
承包人應按專用條款約定的日期,將施工組織設計和工程進度計劃提交修改意見,逾期不確認也不提出書面意見的,視為同意。
群體工程中單位工程分期進行施工的,承包人應按照發(fā)包人提供圖紙及有關資料的時間,按單位工程編制進度計劃,其具體內容雙方在專用條款中約定。
承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工,接受工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時,承包人應按工程師的要求提出改進措施,經工程師確認后執(zhí)行。因承包人的原因導致實際進度與進度計劃不符,承包人無權就改進措施提出追加合同價款。
11、開工及延期開工因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工,工程師應以書面形式通知承包人,推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失,并相應順延工期。
12、暫停施工。
工程師認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工,并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,工程師應當在48小時內給予答復。工程師未能在規(guī)定時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求后48小時內未予答復,承包人可自行復工。因發(fā)包人原因造成停工的,由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發(fā)生的費用,工期不予順延。
13、工期延誤。
因以下原因造成工期延誤,經工程師確認,工期相應順延:
(1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;。
(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;
(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;。
(4)設計變更和工程量增加;。
(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;。
(6)不可抗力;。
(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
承包人在款情況發(fā)生后14天內,就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后14天內予以確認,逾期不予確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。
14、工程竣工。
承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔違約責任。
施工中發(fā)包人如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后應簽訂提前竣工協(xié)議,作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。
中標后簽訂合同篇七
工程質量應當達到協(xié)議書約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
16、檢查和返工。
承包人應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發(fā)出的指令施工,隨時接受工程師的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
工程質量達不到約定標準的部分,工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔,相應順延工期。
因工程師指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款,由發(fā)包人承擔。
17、隱蔽工程和中間驗收。
工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。
工程師不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,工程師應承認驗收記錄。
經工程師驗收,工程質量符合標準、規(guī)范和設計圖紙等要求,驗收24小時后,工程師不在驗收記錄上簽字,視為工程師已經認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
18、重新檢驗。
無論工程師是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,承包人應按要求進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格,發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款,賠償承包人損失,并相應順延工期。檢驗不合格,承包人承擔發(fā)生的全部費用,工期不予順延。
19、工程試車。
雙方約定需要試車的,試車內容應與承包人承包的安裝范圍相一致。
設備安裝工程具備單機無負荷試車條件,承包人組織試車,并在試車前48小時以書面形式通知工程師。通知包括試車內容、時間、地點。承包人準備試車記錄,發(fā)包人根據承包人要求為試車提供必要條件。試車合格,工程師在試車記錄上簽字。
工程師不能按時參加試車,須在開始試車前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,不參加試車,應承認試車記錄。
設備安裝工程具備無負荷聯動試車條件,發(fā)包人組織試車,并在試車內容、時間、地點和對承包人的要求,承包人按要求做好準備工作。試車合格,雙方在試車記錄上簽字。
雙方責任。
(1)由于設計原因試車達不到驗收要求,發(fā)包人應要求設計單位修改設計,承包人按修改后的設計重新安裝。發(fā)包人承擔修改設計、拆除及重新安裝的全部費用和追加合同價款,工期相應順延。
(2)由于設備制造原因試車達不到驗收要求,由該設備采購一方負責重新購置或修理,承包人負責拆除和重新安裝。設備由承包人采購的,由承包人承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用,工期不予順延;設備由發(fā)包人采購的,發(fā)包人承擔上述各項追加合同價款,工期相應順延。
(3)由于承包人施工原因試車不到驗收要求,承包人按工程師要求重新安裝和試車,并承擔重新安裝和試車的費用,工期不予順延。
(4)試車費用除已包括在合同價款之內或專用條款另有約定外,均由發(fā)包人承擔。
(5)工程師在試車合格后不在試車記錄上簽字,試車結束24小時后,視為工程師已經認可試車記錄,承包人可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。
投料試車應在工程竣工驗收后由發(fā)包人負責,如發(fā)包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時,應征得承包人同意,另行簽訂補充協(xié)議。
中標后簽訂合同篇八
本工程全部項目的施工由乙方負責。
二、工程承包形式
以輕工形式承包。
三、工程質量
本工程為合格工程,乙方嚴格按施工規(guī)范和圖紙進行施工,嚴把工程質量關。因施工質量造成返工,損失由乙方承擔,并對乙方_______-_______元/次的罰款。
四、工程日期:自開工之日起至_______年_______月_______日交付使用。
五、材料管理
本工程中主要材料有甲方購進。乙方負責驗收和監(jiān)督材料的質量、數量、單價及材料購進后的保管、使用。以甲乙雙方簽字的收料單依據施工定額進行工程結算。
材料保管乙方要嚴格管理,出庫、領料要有專人負責。嚴禁丟失和浪費。進入工地后,場內材料所發(fā)生的所有費用由乙方承擔,因管理不善,交付乙方入庫后,如有丟失、浪費和超預算使用,由乙方承擔賠償責任。
六、機械管理
工程中所有機械及腳手架、模板、起重設備由乙方負責。
七、結算方式
本工程依據定額,按工程進度和實際工程量,對人工費、機械費、腳手架、模板、土建項目的水電費進行結算,按甲方支付能力進行付款。乙方發(fā)生費用的_______%為質保金,質保期滿_______年后全部付清。
八、費用提取
土建工程按乙方實際發(fā)生的工程量取企業(yè)管理費_______%,人工費按實際工程量每工日取_______元,利潤按乙方實際發(fā)生的費用取三級,稅金按乙方實際發(fā)生費用取費。機械費、模板費等執(zhí)行費用定額。
九、水、電費由乙方負責向當地供電部門進行結算。
十、安全責任
乙方一定注意施工安全,按規(guī)范施工避免一切事故的發(fā)生,對于施工中出現的一切大小事故,均有乙方負責,甲方不負一切責任(另簽安全責任書)。
十一、其它
起重設備的使用費依據定額結算(包括設備的進出場運輸費用、安拆費用及設備基礎的鋼筋混凝土澆筑)。
十二、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,簽字蓋章后生效。本合同未盡事宜,按《合同法》執(zhí)行或雙方協(xié)商解決。
甲方簽字(蓋章):____________
__________年_______月_______日
乙方簽字(蓋章):____________
__________年_______月_______日
中標后簽訂合同篇九
7月5日上午,我區(qū)朱林鎮(zhèn)黃金村與上海藝領投資管理有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,就品牌開發(fā)、互聯網營銷等事宜達成合作意向,副區(qū)長陳鎖龍參加活動。
朱林鎮(zhèn)黃金村地處茅山老區(qū),從xxxx年起,在村書記嚴清華的帶領下,創(chuàng)新土地流轉機制,培育出“黃金”牌優(yōu)質軟米,通過土地、稻米等合作社的經營,使村集體資產從原來的9萬元增加到現在的1300多萬元,村集體年收入達410多萬元,村民人均純收入超1.96萬元。上海藝領投資管理有限公司是一家專注于傳統(tǒng)文化工藝產品開發(fā)的投資公司。依托其創(chuàng)建的.“振興中華傳統(tǒng)工藝o2o系統(tǒng)公共服務云平臺”,通過市場化的運作,發(fā)掘中國傳統(tǒng)工藝文化的市場價值?!鞍盐覀凕S金村的農耕文化進行提升,用文化資助黃金村的大米產業(yè),使它能夠做大做強?!碧瓶傁蛴浾哝告傅纴?,我們意在把黃金村打造成打造中國生態(tài)文明與農耕文化第一村。根據合作協(xié)議,上海藝領投資管理有限公司將為黃金村建立有機稻米互聯網銷售平臺,通過資金投入、包裝策劃等方式拓寬銷售渠道,形成完整的有機稻米生產經營產業(yè)鏈。
中標后簽訂合同篇十
《合同簽訂的法律意義》內容如下:
《民事訴訟法》第二十四條規(guī)定,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。這是法律對于因合同糾紛提起的訴訟的管轄一般規(guī)定,即發(fā)生糾紛后,要么向被告住所地人民法院起訴,要么起訴至合同履行地人民法院(從這里可以看出,明確合同履行地比明確合同簽訂地更具有法律意義)。
所以,一般而言合同簽訂地人民法院沒有管轄權,但也存在特殊情況。《民事訴訟法》第二十五條規(guī)定,合同的雙方當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的.物所在地人民法院管轄,但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。根據此規(guī)定,合同簽訂地人民法院有管轄權,要同時滿足以下條件才可以:
1、雙方簽訂了書面合同(口頭合同當然不行);。
2、雙方所簽訂的書面合同中已明確約定合同簽訂地人民法院為管轄法院;。
3、雙方關于管轄法院的約定,沒有違反法律對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。
只有同時具備以上三個條件,明確合同簽訂地才具有法律意義,否則對于合同的履行以及可能發(fā)生的訴訟,其實際意義相當微小。
中標后簽訂合同篇十一
合同是調整社會經濟關系的一種法律形式。在經濟活動中,買賣雙方為了嚴肅及約束起見,達成成交意向后都應簽訂合同。合同具有法律效力,受法律保護。任何一方違背合同都要受到法律制裁。
一般來說,簽訂合同必須本著平等互利、協(xié)商一致的原則,在嚴肅認真考慮和論證的基礎上方可簽寫。一旦簽字就不得違約。
簽訂合同與協(xié)議,必須把雙方的權利、義務寫清,必要時還應加上附件說明。俗話說:“先小人,后君子?!痹S多事提前寫清楚了,即使將來不發(fā)生這些情況也沒關系。相反,不寫清楚,定會給后事帶來麻煩的。簽合同時,尤其要寫清那些容易在將來產生歧義之處。合同或協(xié)議一經簽訂,就要認真履行。
無論是簽合同還是簽協(xié)議,雙方都必須衣著整潔,遵守時間并互相彬彬有禮。簽完后,雙方要起立互相握手致意。
合同和協(xié)議的.簽訂儀式,不只是個禮儀程序,它表明雙方已形成共識,愿受法律約束和保護。儀式是在形式上向社會、公眾及法律宣布對合同、協(xié)議的認可和承諾。即使不舉行任何儀式,只要雙方簽字,同樣有效,實質是一樣的。
中標后簽訂合同篇十二
甲方:大連品心商貿有限公司。營業(yè)執(zhí)照編碼:乙方:_____________身份證號:甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠實、信用的原則,經友好協(xié)商,根據中華人民共和國有關法律、法規(guī)的規(guī)定簽定本協(xié)議,由雙方共同遵守。
第一條:合作內容及范圍。
乙方負責開展甲方產品的銷售及客戶服務工作,并嚴格執(zhí)行甲方給予的市場指導價格,不得私自更改產品銷售價格.第二條:合作條件。
一.乙方代理每次進貨量必須大于等于20xx元。
三.乙方退貨需提前15個工作日向甲方公司提出退貨申請,若未提前15個工作日申請則視為自動放棄該項政策(前提是產品未開封,外觀完好未破損。
b.無現金獎勵,新進代理購入的產品將成為老代理的業(yè)績累積。
五.無個人擔保,陌生推介的代理商享受兩個月無條件退換貨政策前提需向甲方支付百分之十的手續(xù)費(前提必須是產品未開封,外觀完好未破損)。
六.所有代理商,貨品郵寄費用需乙方代理獨自承擔,甲方不負責郵寄費。
七.代理以進貨量累計為計算方式,可拿到不同等級的優(yōu)惠政策。
八.代理的零售價格需嚴格按照公司統(tǒng)一規(guī)定價格,任何微商代理不可私自調整更改銷售價格。
九.代理在收到產品2天內完成產品驗收,如果2天內沒有上報的話公司視為正常驗收,如果有問題及時與公司聯系商議。
十.甲方將確保本公司產品在同等市場價格具有最明顯的競爭優(yōu)勢,品質保障最大化,成為該行業(yè)最有力的競爭者。
十一.為保證代理商的利潤最大化,甲方承諾所有產品均直接供貨給簽訂合同的代理商,絕不向個人進行零售、批發(fā)。
第三條:甲方的權利與義務。
一.甲方授權給乙方進行“微商戶”產品的推廣銷售工作,并向乙方提供定期的產品知識培訓。
二.甲方應及時詳盡地向乙方提供與代理業(yè)務有關的文件和資料,向乙方的銷售和技術人員提供有關的業(yè)務及操作流程培訓,幫助乙方提高技術服務能力,拓展業(yè)務范圍。三.為規(guī)范市場,甲方有權利對乙方是否正確推廣銷售產品進行監(jiān)督,預防破壞整體市場。
五.甲方有權對乙方違反國家法律法規(guī)或者違反甲方代理管理規(guī)定進行停止代理資格等處理。
第四條.乙方的權利與義務。
一.乙方在本協(xié)議約定的區(qū)域范圍內自行開拓與發(fā)展客戶,積極推廣。
甲方產品,維護甲方的企業(yè)形象和服務品質,代理業(yè)務中如實向客戶介紹甲方產品,并確保為商戶提供良好的服務,不得以欺詐、脅迫等不正當手段損害客戶及甲方聲譽。
三.乙方需要甲方人員協(xié)助培訓或者從事其他相關工作的,甲方可根據協(xié)議內容給予幫助。
四.未與甲方正式簽訂合同,乙方不得以甲方辦事處或者“總代理”等有壟斷性、排斥性等名義進行廣告宣傳、商業(yè)活動及其他非本協(xié)議目的之活動,更不得做任何超出協(xié)議內容及經營范圍之外的本業(yè)務不相關的事。否則,乙方承擔全部法律責任。第五條.代理條件。
一.具有一定的經濟實力或良好信譽的商家。
二.勇于承擔責任,具備開拓發(fā)展能力的企業(yè)或個人。
第六條.在協(xié)議范圍內,雙方的關系確定為合作關系。為拓展市場更好地、更規(guī)范地服務商家,根據公司的規(guī)劃,甲方根據乙方的申請和對乙方的經營能力的審核,同意乙方加入品心商貿有限公司微代理的銷售網絡,成為——級微代理商,并授權乙方在微信、有贊微小店,微店渠道代理經營品心商貿有限公司茶葉產品。
本協(xié)議受中華人民共和國法律的管轄。
第七條如果產生有關本協(xié)議的存在、效力,履行、解釋、終止的爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決,如果爭議發(fā)生之日起三個月內通過協(xié)商不能解決的,或者任何一方拒絕協(xié)商的,則任何一方均可訴請本協(xié)議簽到地人民法院裁決。
第八條:協(xié)議簽署地位于遼寧省大連市西崗區(qū)珠江國際大廈1110室。
本協(xié)議一式兩份。甲乙雙方簽字后即日起生效。雙方各備案一份,復印件無效。乙方茲承認簽署本協(xié)議,并已閱讀及明白本協(xié)議所列條款所包含的規(guī)定,并同意受其約束。
第九條:如有未盡事宜,經雙方協(xié)商以書面補充合同附上,同具有法律效力。
十二.。
十三.甲方(蓋章):________。
十四.負責人(簽字):______。
十五.地址_______________。
十六.聯系人:______________。
十七.電話:________________。
十八.________年____月____日。
中標后簽訂合同篇十三
一、首先看開發(fā)商是否具備五證。即房地產開發(fā)證、國有土地使用證、該工程開發(fā)許可證、建筑工程規(guī)劃許可證和商品房銷(預)售許可證。簽訂規(guī)范的商品房買賣合同,最好請律師代理或介入并要對合同進行公證,確認其法律效力。
二、使用規(guī)范的合同文本。許多開發(fā)商在簽訂正式的預售合同前會要求購房者簽訂一份《房屋定購協(xié)議書》,交一筆訂金。這種行為并非購房的必經程序,往往會使購房者陷入訂金糾紛。因此建議消費者直接與開發(fā)商簽訂商品房預售合同,這樣購房者就有充分的主動權與開發(fā)商就合同的具體條款進行完全平等的協(xié)商。
三、查驗有關證明文件。買期房要查看開發(fā)商是否有預售許可證,并要確認自己所購之房在預售范圍內,買現房則要查看開發(fā)商是否具有該房屋的大產證和《新建住宅交付使用許可證》。此外要核對一下賣方的營業(yè)執(zhí)照和房地產開發(fā)企事業(yè)資質證書,要注意這些證照文件的單位名稱是否一致。
四、買期房要注意建筑面積的約定。購房者在建筑面積約定時僅僅用多退少補、按實結算來約定面積問題時容易產生糾紛。在填寫暫測面積時除了要填上總建筑面積外,也要將套內面積和公用分攤面積填上。在沒有約定的情況下,根據有關法規(guī),建筑面積超過預售合同約定的,購房人可以不承擔增加部分的價款,建筑面積不足預售面積合同約定的,開發(fā)商應將建筑面積減少部分的價款退還購房者。
五、買期房要約定資訊條件和時限。所謂交房有兩層含義:一層是房屋使用權即實物交付;另一層是房屋所有權轉移即產權過戶。購房者應當在預售合同中對實物交付和產權過戶均約定清楚。為避免尷尬法律狀態(tài),購房者不能接受未取得《新建住宅交付使用許可證》的房屋使用交付。
六、簽約時要注意房屋質量問題。購房者在簽約時,應認真推敲《商品住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》兩書的內容。并將質保書作為合同的附件。
七、簽約時明確物業(yè)管理事項。合同中要確定前期物業(yè)管理公司,以及雙方約定的物業(yè)管理范圍和收費標準。
八、注意合同文本中補充協(xié)議的內容。補充協(xié)議通常由開發(fā)商起草,購房者應謹防有些開發(fā)商將示范合同文本中保護交易公平的條款通過補充協(xié)議加以取消,以減輕賣方的責任。
中標后簽訂合同篇十四
各項目部:
為規(guī)范用工行為,規(guī)避公司潛在的用工風險和保障員工的合法權益,公司各項目部聘用的工人必須及時與勞務派遣公司簽訂派遣合同。
為了保證合同簽訂工作的順利開展,公司明確項目經理和項目財務為此項工作的責任人。自工人到達項目工地之日起20天內必須簽訂派遣合同,如工人拒絕簽訂派遣合同的,項目部應當立刻終止其工作。如果工人未簽訂派遣合同又被項目部繼續(xù)聘用的,一經查實將對項目經理處以2000元/次、項目會計1000元/次的.罰款。上述未簽訂派遣合同的工人與公司發(fā)生勞務糾紛或出現工傷賠償而給公司帶來經濟損失的,按經濟損失的20%對項目經理、財務進行處罰。
特此通知。
中標后簽訂合同篇十五
在原良圖溝中學“普九”期間,該校護校的臨時工人屈杰(以下稱乙方)出部分資金建筑護校人員宿舍及學校食堂,20xx年9月,良圖溝中學與七道嶺中學(以下稱甲方)合校后,甲方需要解除與乙方的勞動雇傭關系,鑒于乙方不但在過去對學?;ㄓ羞^投資,經七道嶺鄉(xiāng)政府領導出面調解,甲乙雙方同意簽訂以下協(xié)議:
一、甲方一次性付給乙方7000.00元的經濟補償,另無其它附加經濟補償。
二、自甲方付給乙方以上款項后,乙方與原良圖溝中學所在地無任何關系,立即撤離該校。
三、乙方如不撤離,則按違約處理,出現其他一切后果甲方概不負責。
以上協(xié)議雙方各執(zhí)一份。立協(xié)議人:
甲方: (法人代表簽字) ( 單位公章)
乙方:(個 人 簽 字 ) (個人蓋章手?。?監(jiān)督方:七道嶺鄉(xiāng)政府
立協(xié)議時間:
(單位公章)
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/10691121.html】