解除裝修合同的絕招(優(yōu)秀19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-11 06:51:20
解除裝修合同的絕招(優(yōu)秀19篇)
時(shí)間:2023-11-11 06:51:20     小編:LZ文人

合同對(duì)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加強(qiáng)市場競爭具有重要作用。那么我們?cè)撊绾巫珜懸环莺贤??首先,我們?yīng)該明確合同的目的和雙方的權(quán)益,確保合同的合法性和公平性。其次,合同的起草要清晰明確,語言通俗易懂,避免使用模糊的措辭和不確定的條款。同時(shí),合同中的條款應(yīng)該具備可執(zhí)行性和可證明性,避免產(chǎn)生歧義和爭議。還需要注意合同的格式規(guī)范,包括抬頭、標(biāo)題、正文、簽字等部分,確保合同的完整和規(guī)范。此外,簽訂合同前應(yīng)該認(rèn)真審查各項(xiàng)條款,并與對(duì)方進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商,確保各方權(quán)益得到充分保護(hù)。合同履行過程中,可隨時(shí)與對(duì)方協(xié)商進(jìn)行修改和補(bǔ)充。

解除裝修合同的絕招篇一

丙方:-------工程有限公司。

監(jiān)理公司:-------監(jiān)理中心有限公司。

乙方于200--年--月--日與-----有限公司(甲方更名前公司)簽訂了-----有限公司---項(xiàng)目《建設(shè)工程施工合同》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),現(xiàn)甲、乙、丙、監(jiān)理公司四方就解除上述合同、補(bǔ)充協(xié)議書等原合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。

一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的關(guān)聯(lián)方針對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)等,包括但不限于執(zhí)行中甲方的擔(dān)保責(zé)任等內(nèi)容,由乙方負(fù)責(zé)自行解決,并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。

三、乙方、丙方必須按業(yè)主、監(jiān)理要求無償提供完整符合工程竣工驗(yàn)收要求的承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料:乙方負(fù)責(zé)完善xx年1月21日前施工工程部分的資料,丙負(fù)責(zé)完善xx年1月21日后施工工程部分的資料,乙方整理完善的資料由丙方負(fù)責(zé)檢查和接受,并負(fù)責(zé)承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果,監(jiān)理公司對(duì)乙方、丙方提供的上述資料進(jìn)行檢查和監(jiān)督,并承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作內(nèi)容(-------------等)工程造價(jià):

1、200--年---月---日前完成部分:按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價(jià)司法鑒定》的司法鑒定結(jié)果下浮5%,作為乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。

2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分:按-----造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果,作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。

五、工程款支付:

1、乙方、丙方必須對(duì)甲方前期已支付各項(xiàng)工程款(含針對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用,包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬元)按其財(cái)務(wù)要求予以確認(rèn),并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票,否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。

2、本協(xié)議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內(nèi)容結(jié)算款的支付:

該部分工程現(xiàn)存的質(zhì)量問題,由乙方委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行整改。整改費(fèi)用合計(jì)----萬元(小寫:------元),由甲方從乙方結(jié)算款中扣減后代為支付給相關(guān)單位。

本協(xié)議第條質(zhì)量整改工作完成,并通過有關(guān)質(zhì)量檢測部門驗(yàn)收后,支付至最終結(jié)算款95%(本款項(xiàng)分兩個(gè)月支付,每月支付一半);剩余5%為質(zhì)量保證金,保修期按國家規(guī)定執(zhí)行,在整體工程驗(yàn)收完兩年后按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用結(jié)算,余款無息返還乙方。質(zhì)量保證金在乙方提供等額銀行保函后,甲方可予先行支付。

3、本協(xié)議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內(nèi)容結(jié)算款的支付:

按甲、丙雙方新合同及聯(lián)合聲明等約定支付條款支付。

乙方承諾一次性返還丙方前期管理費(fèi)、鋼筋、資料完善等有關(guān)費(fèi)用---萬元(小寫:----元),并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。

4、工程款支付時(shí),乙方必須按甲方財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行前期已支付工程款的確認(rèn)并提供發(fā)票,且必須在乙方補(bǔ)齊前期已支付的各項(xiàng)工程款發(fā)票后才予支付后期各項(xiàng)工程款。

六、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并無息返還。

七、乙方前期代付臨時(shí)場地租賃費(fèi)人民幣-----元(小寫:----元)由乙方提供相關(guān)票據(jù)后同工程結(jié)算款一并支付;乙方前期代付司法鑒定費(fèi)用人民幣-----元(小寫:----元)按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中約定的承擔(dān)比例(即雙方各承擔(dān)一半)同工程結(jié)算款一并支付。

八、20---年---月21日后,施工的------等工程所涉及的債權(quán)債務(wù)由-----工程有限公司負(fù)責(zé)承擔(dān),并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。

九、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

十、本協(xié)議書一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,監(jiān)理一份。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):

委托代理人(簽章):委托代理人(簽章):

-----工程建設(shè)監(jiān)理中心乙方(蓋章):

有限公司(蓋章)法定代表人(簽章):

法定代表人:委托代理人(簽章):

委托代理人:簽訂時(shí)間:

解除裝修合同的絕招篇二

原告曹某訴稱,原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價(jià)款5萬元,工期自20xx年9月24日開工,至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元,但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料,隱蔽工程也未通知原告驗(yàn)收,原告曾提出異議,被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場,導(dǎo)致原告無法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計(jì)算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項(xiàng)6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計(jì)算。

經(jīng)審理查明,原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定,由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價(jià)款5萬元,工期自20xx年9月24日開工,至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后,被告進(jìn)場進(jìn)行施工,原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中,雙方因被告未通知原告驗(yàn)收材料及驗(yàn)收隱蔽工程等問題產(chǎn)生矛盾,原告曾對(duì)被告使用的材料提出異議,被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場,致成訟。

審理中,經(jīng)原告申請(qǐng),本院委托某某工程造價(jià)咨詢公司對(duì)系爭房屋內(nèi)被告已施工的工程價(jià)格進(jìn)行審價(jià),該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價(jià)為33945元。

審理中,原告稱系爭房屋經(jīng)有關(guān)部門對(duì)施工工程進(jìn)行審價(jià)后,原告為減少損失,于20xx年4月7日對(duì)該房屋進(jìn)行了裝修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的價(jià)錢在外租房居住。期望法院在計(jì)算租金損失時(shí)考慮到原告另行裝修需要一個(gè)合理期限,從而支持原告有關(guān)租金損失計(jì)算至20xx年5月7日的訴請(qǐng)。

本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護(hù),當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示,并未違反法律規(guī)定,依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過程中,未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù),且在工程未完工的情況下擅自退場,造成逾期竣工及系爭房屋長期空置,原告據(jù)此要求解除合同,并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當(dāng),應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計(jì)價(jià)格為33945元,原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理,應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié),本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無法按期入住,原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住,該損失被告理應(yīng)賠償,至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定,判決如下:

如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)650元,審價(jià)費(fèi)1500元,由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。

解除裝修合同的絕招篇三

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。

甲乙雙方于___年___月___日簽定的《裝修施工合同》即日終止。

甲方支付的設(shè)計(jì)定金人民幣_(tái)____元,首付工程款_____,兩項(xiàng)合計(jì)人民幣_(tái)____元。

乙方前期工程費(fèi)用如下:

1、水電安裝工程:_____;現(xiàn)已完成工程按總價(jià)_____元。

2、設(shè)計(jì)費(fèi):123平方米x_____元/方=_____元;

3、拆墻及清運(yùn)費(fèi):_____元;

4、材料搬運(yùn)費(fèi):_____元;

5、兔寶寶材料約_____元;

合計(jì)人民幣共:_____元;

前期工程的水電、板材的材料款及人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān),水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔(dān)支付,甲乙雙方互不要求工程的款項(xiàng)收取和退回。

本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。

甲方:_____________乙方:_____________。

日期:_____________日期:_____________

解除裝修合同的絕招篇四

公司(先生/女士):

根據(jù)貴我雙方于年月日簽訂的《租賃合同》約定,貴方承租我方位于處的平方米房屋,貴方按月(季)向我方支付租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi),租金為每月元,物業(yè)服務(wù)費(fèi)為每月元。截至20xx年月日,貴方尚欠我公司租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi)及其他欠款共計(jì)小寫:元(大寫人民幣元)。貴方怠于支付上述費(fèi)用的行為已構(gòu)成違約,且給我公司正常經(jīng)營帶來了不良影響。

本著友好合作的態(tài)度,我公司于20xx年月日向貴方發(fā)出催款函,通知貴方自收到催款函之日起7日內(nèi)全額支付上述款項(xiàng),否則我公司將對(duì)貴方所經(jīng)營的項(xiàng)目進(jìn)行停業(yè)整頓;逾期15日仍未全額支付上述款項(xiàng)的,我公司有權(quán)與貴方解除《租賃合同》,并依法追繳以上欠款及相應(yīng)的滯納金。

目前,貴方收到催款函已超過15日,且仍未繳清上述款項(xiàng)。因此,再次函告貴方:請(qǐng)于20xx年4月日前繳清截至20xx年月日前的租金、物業(yè)管理費(fèi)及其他欠款和滯納金共計(jì)人民幣元整,如逾期不繳,自20xx年月日起,我公司正式解除與貴方簽訂的上述《租賃合同》,并依法追繳所有欠款及相應(yīng)的滯納金。請(qǐng)?jiān)诮獬贤?日內(nèi),辦理清場,逾期未辦理,將視同貴方授權(quán)我公司進(jìn)行清場。我公司將對(duì)裝修等設(shè)施進(jìn)行拆除,且我公司不承擔(dān)任何責(zé)任,拆除費(fèi)用由貴方承擔(dān)。同時(shí),視同貴方放棄剩余貨物的所有權(quán),授權(quán)我方進(jìn)行處置。我公司將對(duì)存放在專柜內(nèi)的貨物清點(diǎn)后,有權(quán)對(duì)貨物采取包括但不限于變賣等處理措施,貨物處理所得價(jià)款優(yōu)先抵交欠款,不足部分我公司將依法繼續(xù)追繳。貴方已繳納的質(zhì)量保證金、履約保證金不再退還,將優(yōu)先用于清償貴方欠我公司的租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi)等款項(xiàng),但出現(xiàn)的已售商品質(zhì)量問題,仍由貴方負(fù)責(zé);希望貴方認(rèn)真對(duì)待,避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失和商譽(yù)損毀!

特此函告!

****公司(印章)。

****年**月**日。

解除裝修合同的絕招篇五

依照《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,就__________________________施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

(一)工程概況:

1、工程地點(diǎn):__________________________。

2、工程內(nèi)容:__________________________。

(二)協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________,水電輕工輔料款_____________,兩項(xiàng)合計(jì)_____________元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營費(fèi)_____________元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

________年___月___日________年___月____日。

解除裝修合同的絕招篇六

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,就該世紀(jì)名園1-2-702家裝施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

1、工程地點(diǎn):時(shí)光街與裕華路交叉口世紀(jì)名園小區(qū)1-2-702。

2、工程內(nèi)容:室內(nèi)設(shè)計(jì)和裝修施工。

3、工程造價(jià):約。

1、甲乙雙方均同意解除年月《世紀(jì)名園家裝施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的'權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款5000元,水電輕工輔料款4140.5元,兩項(xiàng)合計(jì)9140.5元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營費(fèi)5258.4元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

甲方:

乙方:

(一)合同解除一般只適用于單方違約的情形,在雙方違約的情形下則比較復(fù)雜,要看哪一方的違約是根本違約,解除權(quán)的行使要視具體情況而定。

(二)從自我保護(hù)意義來講,并不是只要對(duì)方違約就要解除合同,而要判斷這種違約是不是根本違約,是否不采取解除措施就可能避勉給自己造成更大的損失。也就是說,合同解除權(quán)的行使要符合正當(dāng)目的。

(三)從交易成本角度來分析,合同解除意味著交易失敗,一方違約就解除合同,將給市場交易帶來沉重的交易成本,并給市場交易秩序和安全帶來沖擊和破壞。

(四)一般來說,合同的目的是與合同的主要義務(wù)聯(lián)系在一起的,違反主要義務(wù)將使合同目的難以達(dá)到,而單純違反依誠實(shí)信用原則所產(chǎn)生的附隨義務(wù),一般不會(huì)導(dǎo)致合同目的喪失,不能據(jù)此解除合同。

(五)不適當(dāng)履行與合同解除。不適當(dāng)履行是指債務(wù)人交付的貨物不符合合同規(guī)定的質(zhì)量要求,即履行有瑕疵。如果瑕疵并不嚴(yán)重,一般要求采取降價(jià)和修補(bǔ)辦法予以補(bǔ)救,而并不宣告合同解除。如果瑕疵本身能夠修理,非違約方有權(quán)要求違約方修理瑕疵。給予非違約方要求修理瑕疵的權(quán)利,實(shí)際上使他獲得修補(bǔ)瑕疵的機(jī)會(huì),從而避免合同被解除。

解除裝修合同的絕招篇七

因原租賃合同解除而產(chǎn)生的糾紛,如果出租人未將次承租人作為被告的,考慮到判決生效后的執(zhí)行問題以及保護(hù)次承租人利益的需要,原則上可以追加次承租人作為無獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人參與訴訟。如果次承租人人數(shù)過多,且各方的利益也不同,則不宜追加次承租人為第三人,可根據(jù)情況需要,由當(dāng)事人另行訴訟。

次承租人要求承租人解除合同并賠償裝修等添附損失的,屬于合同當(dāng)事人之間的糾紛,一般無須追加出租人為案件的第三人。

租賃房屋與其添附物,屬于動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)的附合。附合是指不同所有人的物密切結(jié)合在一起而形成新的物,對(duì)原物雖然尚能分明,但無法分離或者分離后會(huì)大大降低新物的價(jià)值。民法理論認(rèn)為,不動(dòng)產(chǎn)所有人可以取得添附于不動(dòng)產(chǎn)的動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)。

動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)附合,一般以不動(dòng)產(chǎn)為主物,由不動(dòng)產(chǎn)所有人取得附合其上的從物的所有權(quán)。對(duì)于不動(dòng)產(chǎn)所有人取得添附物后,動(dòng)產(chǎn)所有人能享有何種權(quán)利的問題,我國臺(tái)灣地區(qū)民法第816條規(guī)定,動(dòng)產(chǎn)因附合而為不動(dòng)產(chǎn)之重要成分者,不動(dòng)產(chǎn)所有人,取得動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)。但原動(dòng)產(chǎn)所有人可依不當(dāng)?shù)美囊?guī)定請(qǐng)求其動(dòng)產(chǎn)的價(jià)值相當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。

德國民法典第946條規(guī)定:"動(dòng)產(chǎn)與土地附合成為土地之同一體的構(gòu)成部分者,土地所有權(quán)擴(kuò)充到該動(dòng)產(chǎn)。"但應(yīng)補(bǔ)償動(dòng)產(chǎn)所有人的損失。最高人民法院《關(guān)于貫徹執(zhí)行中華人民共和國民法通則若干問題的意見(試行)》第86條規(guī)定:"非產(chǎn)權(quán)人在他人的財(cái)產(chǎn)上增添附屬物,財(cái)產(chǎn)所有人同意增添,并就財(cái)產(chǎn)返還時(shí)附屬物如何處理有約定的,按約定辦理;沒有約定又協(xié)商不成,能夠拆除的,可以責(zé)令拆除;不能拆除的,也可以折價(jià)歸財(cái)產(chǎn)所有人;造成財(cái)產(chǎn)所有人損失的,應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任。"。

我國《合同法》第二百二十三條規(guī)定:"承租人經(jīng)出租人同意,可以就租賃物進(jìn)行改善或者增設(shè)他物。承租人未經(jīng)出租人同意,對(duì)租賃物進(jìn)行改善或者增設(shè)他物的,出租人可以要求承租人恢復(fù)原狀或者賠償損失。"。

從以上規(guī)定看出,各國法律對(duì)添附物的處理都較為籠統(tǒng),我國《合同法》將其區(qū)分為經(jīng)出租人同意的添附和未經(jīng)出租人同意的添附兩種情況,但該規(guī)定還是比較原則、簡單,不能適應(yīng)司法實(shí)踐的具體情況。而且僅僅規(guī)定了是否可以進(jìn)行添附或者裝修,而沒有規(guī)定對(duì)于添附物如何處理。

解除裝修合同的絕招篇八

由于甲方對(duì)其發(fā)包的_____________的家裝工程項(xiàng)目現(xiàn)因甲方與乙方施工工隊(duì)發(fā)生材料搬運(yùn)費(fèi)的協(xié)商問題,甲方不認(rèn)可乙方施工工隊(duì)提出的搬運(yùn)費(fèi)金額,使雙方簽定的施工合同無法得到有效的履行?,F(xiàn)應(yīng)甲方要求,解除雙方____年____月____日簽定的《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》。依照《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本協(xié)議書。

1、工程地點(diǎn):_____________。

2、工程內(nèi)容:_____________。

3、承包范圍:_____________。

4、工程造價(jià):_____________。

1、甲乙雙方同意解除____年____月____日簽訂的《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

2、甲乙雙方同意對(duì)于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負(fù)責(zé)擔(dān)。

3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的,乙方同意不收取甲方任何費(fèi)用。

本協(xié)議由雙方簽字蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式份,由雙方各收?qǐng)?zhí)份。

日期:_____________

日期:_____________

解除裝修合同的絕招篇九

乙方:______________。

依照《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,就該世紀(jì)名園1—2—702家裝施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

一、工程概況:

1、工程地點(diǎn):時(shí)光街與裕華路交叉口世紀(jì)名園小區(qū)1—2—702。

2、工程內(nèi)容:室內(nèi)設(shè)計(jì)和裝修施工。

3、工程造價(jià):約______________。

二、協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除年月《世紀(jì)名園家裝施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款5000元,水電輕工輔料款4140.5元,兩項(xiàng)合計(jì)9140.5元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營費(fèi)5258.4元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

甲方:______________乙方:______________。

_____年__月___日_____年__月___日。

解除裝修合同的絕招篇十

乙方:_____________。

依照《^v^民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,就__________________________施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

(一)工程概況:

1、工程地點(diǎn):__________________________。

2、工程內(nèi)容:__________________________。

(二)協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________,水電輕工輔料款_____________,兩項(xiàng)合計(jì)_____________元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營費(fèi)_____________元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

二、解除合同注意事項(xiàng)。

(一)合同解除一般只適用于單方違約的情形,在雙方違約的情形下則比較復(fù)雜,要看哪一方的違約是根本違約,解除權(quán)的行使要視具體情況而定。

(二)從自我保護(hù)意義來講,并不是只要對(duì)方違約就要解除合同,而要判斷這種違約是不是根本違約,是否不采取解除措施就可能避勉給自己造成更大的損失。也就是說,合同解除權(quán)的行使要符合正當(dāng)目的。

(三)從交易成本角度來分析,合同解除意味著交易失敗,一方違約就解除合同,將給市場交易帶來沉重的交易成本,并給市場交易秩序和安全帶來沖擊和破壞。

(四)一般來說,合同的目的是與合同的主要義務(wù)聯(lián)系在一起的,違反主要義務(wù)將使合同目的難以達(dá)到,而單純違反依誠實(shí)信用原則所產(chǎn)生的附隨義務(wù),一般不會(huì)導(dǎo)致合同目的喪失,不能據(jù)此解除合同。

(五)不適當(dāng)履行與合同解除。不適當(dāng)履行是指債務(wù)人交付的貨物不符合合同規(guī)定的質(zhì)量要求,即履行有瑕疵。如果瑕疵并不嚴(yán)重,一般要求采取降價(jià)和修補(bǔ)辦法予以補(bǔ)救,而并不宣告合同解除。如果瑕疵本身能夠修理,非違約方有權(quán)要求違約方修理瑕疵。給予非違約方要求修理瑕疵的權(quán)利,實(shí)際上使他獲得修補(bǔ)瑕疵的機(jī)會(huì),從而避免合同被解除。

解除裝修合同的絕招篇十一

甲方:

乙方:

訂本著坦誠真摯、相互理解、及時(shí)快速解決問題的原則,雙方協(xié)商一致達(dá)成如下終止協(xié)議:

一、經(jīng)雙方核實(shí),截止目前甲方共完成工程總價(jià)款________萬元。

二、項(xiàng)目施工過程中乙方已累計(jì)支付甲方各項(xiàng)款項(xiàng)______萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方在十月月底退還______萬元。至此雙方再無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

三、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議文本一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

甲方:(蓋章)。

乙方:(蓋章)。

代表人:

代表人:(蓋章)。

賬戶:

_____年_____月_____日。

解除裝修合同的絕招篇十二

依照《民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,就__________________________施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

(一)工程概況:

1、工程地點(diǎn):__________________________。

2、工程內(nèi)容:__________________________。

(二)協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________,水電輕工輔料款_____________,兩項(xiàng)合計(jì)_____________元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營費(fèi)_____________元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

解除裝修合同的絕招篇十三

原告曹某訴稱,原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價(jià)款5萬元,工期自9月24日開工,至月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元,但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料,隱蔽工程也未通知原告驗(yàn)收,原告曾提出異議,被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場,導(dǎo)致原告無法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從2007年11月26日起至4月7日止按每日50元計(jì)算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項(xiàng)6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從2007年11月26日起至205月7日按每月3000元計(jì)算。

經(jīng)審理查明,原被告于2007年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定,由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價(jià)款5萬元,工期自2007年9月24日開工,至2007年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后,被告進(jìn)場進(jìn)行施工,原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中,雙方因被告未通知原告驗(yàn)收材料及驗(yàn)收隱蔽工程等問題產(chǎn)生矛盾,原告曾對(duì)被告使用的材料提出異議,被告卻于2007年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場,致成訟。

【案件要點(diǎn)】:是否應(yīng)解除合同,退還裝修費(fèi)?

【律師評(píng)析】。

審理中,經(jīng)原告申請(qǐng),本院委托某某工程造價(jià)咨詢公司對(duì)系爭房屋內(nèi)被告已施工的工程價(jià)格進(jìn)行審價(jià),該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價(jià)為33945元。

審理中,原告稱系爭房屋經(jīng)有關(guān)部門對(duì)施工工程進(jìn)行審價(jià)后,原告為減少損失,于2007年4月7日對(duì)該房屋進(jìn)行了裝修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的價(jià)錢在外租房居住。期望法院在計(jì)算租金損失時(shí)考慮到原告另行裝修需要一個(gè)合理期限,從而支持原告有關(guān)租金損失計(jì)算至年5月7日的訴請(qǐng)。

本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護(hù),當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示,并未違反法律規(guī)定,依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過程中,未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù),且在工程未完工的情況下擅自退場,造成逾期竣工及系爭房屋長期空置,原告據(jù)此要求解除合同,并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當(dāng),應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計(jì)價(jià)格為33945元,原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理,應(yīng)予支持。至于原告主張的'在外租房損失一節(jié),本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無法按期入住,原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住,該損失被告理應(yīng)賠償,至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定,判決如下:

一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;。

四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自2007年11月26日起至2008年5月7日止,按每月元計(jì)算)。

如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)650元,審價(jià)費(fèi)1500元,由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。

解除裝修合同的絕招篇十四

分包單位:______。

簽訂日期:______

為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī),強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,確保項(xiàng)目施工中操作人員的安全與健康,促進(jìn)施工順利進(jìn)行,特簽訂本協(xié)議。

一、安全生產(chǎn)方面甲方的責(zé)任與義務(wù)。

1、貫徹落實(shí)國家及北京市有關(guān)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工的法規(guī)和管理規(guī)定。

2、協(xié)助乙方了解甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,協(xié)助乙方解決施工過程中碰到的各種涉及安全的問題。從思想上和組織上應(yīng)把乙方安全生產(chǎn)管理納入甲方統(tǒng)一的安全管理體系之中。

3、甲方對(duì)乙方進(jìn)場的人員組織進(jìn)行三級(jí)安全教育和經(jīng)常性安全教育,并檢查乙方班組級(jí)安全教育情況。

4、甲方負(fù)責(zé)編制安全技術(shù)措施和各種專項(xiàng)施工方案,并監(jiān)督檢查其落實(shí)情況。

5、甲方根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)分包單位進(jìn)行安全技術(shù)交底,并定期檢查安全技術(shù)交底執(zhí)行情況。

6、由甲方提供的機(jī)械設(shè)備、腳手架材料、臨時(shí)用電等設(shè)施,在搭設(shè)、安裝完畢交付使用前,甲方應(yīng)組織有關(guān)人員按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可由乙方使用,嚴(yán)禁在未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的情況下投入使用。

7、甲方有權(quán)要求乙方立刻撤走現(xiàn)場內(nèi)不遵守、執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、安全條例和指令的人員,無論在任何情況下,此人不得再雇傭于現(xiàn)場。

8、對(duì)不符合安全規(guī)定的,甲方安全管理人員有權(quán)要求停工,整改合格后方可繼續(xù)施工。

9、違反安全生產(chǎn)、治安、消防、文明施工規(guī)定的行為,甲方依據(jù)相關(guān)規(guī)定有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

二、安全生產(chǎn)方面乙方的責(zé)任與義務(wù)。

1、乙方必須貫徹執(zhí)行國家、北京市、行業(yè)主管部門的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、消防、食品安全的法律法規(guī)、條例、規(guī)定;遵守甲方的安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)定及要求,并積極參加各種有關(guān)促進(jìn)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)活動(dòng)。

2、乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施。由于未執(zhí)行安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章制度或自身安全措施不力而造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。非分包方責(zé)任的傷亡事故,由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費(fèi)用。

3.乙方要服從甲方的安全生產(chǎn)管理。乙方的負(fù)責(zé)人必須對(duì)本單位人員進(jìn)行安全教育,以增強(qiáng)安全意識(shí)及自我保護(hù)能力,自覺遵守安全生產(chǎn)制度。

4、乙方必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行甲方的施工安全技術(shù)措施、專項(xiàng)施工方案、分部分項(xiàng)、分工種施工安全技術(shù)交底要求,并檢查施工人員落實(shí)情況。乙方應(yīng)進(jìn)行了經(jīng)常性的督促、指導(dǎo),確保施工安全。

5、乙方應(yīng)落實(shí)甲方對(duì)生活區(qū)域的消防、治安、食品安全方面的各項(xiàng)安全規(guī)定及要求。對(duì)生活區(qū)的消防、治安、食品安全等方面的工作負(fù)責(zé)。應(yīng)經(jīng)常檢查督促本單位人員自覺做好各方面工作。

6、乙方應(yīng)按規(guī)定,認(rèn)真開展班級(jí)安全活動(dòng)。參加安全教育活動(dòng),以及安全、防火、生活衛(wèi)生等檢查,并及時(shí)對(duì)事故隱患進(jìn)行整改。

7、乙方人員入場一律接受三級(jí)安全教育,考試合格后方準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場施工。如果乙方的人員需要變動(dòng),必須提出計(jì)劃報(bào)告甲方,按規(guī)定進(jìn)行教育、考核合格后方可上崗。

8、乙方的特種作業(yè)人員的配置必須滿足施工需要,特種作業(yè)人員必須持特種操作證方可上崗。

9、乙方在施工期間必須接受甲方的檢查、督促和指導(dǎo)。

10、乙方必須依據(jù)相關(guān)法規(guī)配備專職安全生產(chǎn)管理人員。必須每日上班前對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備的安全狀態(tài)進(jìn)行認(rèn)真的檢查,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,應(yīng)及時(shí)上報(bào)甲方安全管理人員,整改合格后方可作業(yè)。

11、乙方的負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員應(yīng)在本隊(duì)人員作業(yè)過程中巡視檢查,隨時(shí)糾正違章行為。下班前對(duì)作業(yè)中使用的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查,確認(rèn)機(jī)電拉閘斷電箱門上鎖,用火熄滅,活完料凈場地清等情況無誤后方準(zhǔn)離開現(xiàn)場。

12、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行檢查整改消項(xiàng)制度。

13、乙方必須執(zhí)行安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備驗(yàn)收制度和施工作業(yè)轉(zhuǎn)換后的交接檢驗(yàn)制度;。

14、分包方自帶的各類施工機(jī)械設(shè)備,必須是合格產(chǎn)品,且機(jī)械性能良好、各種安全防護(hù)裝置齊全、靈敏、可靠。

15、乙方的中小型機(jī)械設(shè)備和一般防護(hù)設(shè)施執(zhí)行自檢后報(bào)甲方驗(yàn)收,合格后方可使用。

16、乙方自帶或租賃的大型防護(hù)設(shè)施、材料和大型機(jī)械設(shè)備,在自檢的基礎(chǔ)上向甲方申報(bào)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可使用。

17、乙方負(fù)責(zé)提供的勞動(dòng)防護(hù)用品必須是合格產(chǎn)品。對(duì)個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品如:安全帽、安全帶、面罩、眼罩、護(hù)耳、絕緣手套、絕緣鞋等定期定量供應(yīng),并建立勞動(dòng)防護(hù)用品采購、發(fā)放記錄。

19、發(fā)生生產(chǎn)安全事故乙方必須及時(shí)向甲方報(bào)告。同時(shí)參加搶救工作,采取相應(yīng)的措施保護(hù)好現(xiàn)場。乙方要積極配合甲方上級(jí)部門、政府部門對(duì)事故的調(diào)查和現(xiàn)場勘查。凡因乙方隱瞞不報(bào)、做偽證或擅自拆毀事故現(xiàn)場,所造成的一切后果均由乙方承擔(dān)。

20、如果發(fā)生因工傷亡事故,乙方應(yīng)積極配合甲方做好事故的善后處理工作。乙方應(yīng)直接負(fù)責(zé)傷亡者家屬的接待善后工作,因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方先行支付,待事故調(diào)查清楚后由責(zé)任方支付。

21、乙方要教育和約束自己的職工嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定,對(duì)遵章守紀(jì)者給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度者給予處罰。

三、消防工作甲乙雙方的責(zé)任與義務(wù):

1、甲、乙雙方必須認(rèn)真遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)部和、建委頒發(fā)的有關(guān)治安、消防、交通安全管理規(guī)定及條例。

2、甲方應(yīng)建立并監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場、生活區(qū)的消防安全措施及消防安全管理制度的落實(shí)情況,對(duì)存在的安全隱患及時(shí)簽發(fā)安全隱患通知書,責(zé)令乙方進(jìn)行整改,未按要求進(jìn)行整改的,甲方有權(quán)按規(guī)定對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按甲方消防保衛(wèi)制度的要求建立義務(wù)消防隊(duì),負(fù)責(zé)現(xiàn)場初期火災(zāi)的撲救工作。

四、現(xiàn)場文明施工及其人員管理方面甲乙雙的責(zé)任與義務(wù):

1、甲方負(fù)責(zé)制定現(xiàn)場安全文明施工的各項(xiàng)管理規(guī)定及要求。在現(xiàn)場布置、設(shè)施投入、人員管理等方面統(tǒng)一管理。

2、乙方應(yīng)對(duì)其人員加強(qiáng)教育,防止其勞務(wù)人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為,保持安定局面。并且保護(hù)工程周圍人員和財(cái)產(chǎn)不受上述行為的危害,否則由此造成的一切損失和費(fèi)用均由乙方自己負(fù)責(zé)。

3、乙方必須遵守甲方有關(guān)文明安全施工、消防保衛(wèi)、環(huán)保衛(wèi)生、料具管理和環(huán)境保護(hù)等方面的各項(xiàng)管理規(guī)章制度,同時(shí)必須按照要求,采取有效的防擾民、防噪聲、防空氣污染、防道路遺灑和垃圾清運(yùn)等措施。

4、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行保安制度、門衛(wèi)管理制度,工人和管理人員要舉止文明、行為規(guī)范、遵章守紀(jì)、對(duì)人有禮貌,禁止喝酒作業(yè)、尋釁鬧事。

5、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照生活區(qū)管理制度、工地食堂管理制度的要求采取預(yù)防措施,確保不發(fā)生食物中毒及傳染病。

五、安全管理協(xié)議書的份數(shù)。

本協(xié)議書一式三份,由雙方各持一份,報(bào)公司工程部備案一份。

六、有效期。

本協(xié)議書自簽字(蓋章)之日起生效,待工程竣工自行解除。

甲方(總包方蓋章):乙方(分包方蓋章):

法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):

委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):

簽訂日期:

解除裝修合同的絕招篇十五

甲方:

乙方:

依照《民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,就該________________家裝施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

一、工程概況:

1、工程地點(diǎn):

2、工程內(nèi)容:

3、工程造價(jià):

二、協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除年月《________________家裝施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款________元,水電輕工輔料款________元,兩項(xiàng)合計(jì)________元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營費(fèi)________元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

甲方:乙方:

________年____月____日________年____月____日。

解除裝修合同的絕招篇十六

甲方:

乙方:

甲方____與乙方____原于___年___月___日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)合同,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意,合同于___年___月___日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,本著坦誠真摯、相互理解、及時(shí)快速解決問題的原則,雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場協(xié)議:

一、經(jīng)雙方核實(shí),截止目前乙方共完成工程總價(jià)款_____萬元,詳見附表1完成工程量清單。

二、經(jīng)雙方對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì),截止__年__月__日甲方應(yīng)付乙方款項(xiàng)共計(jì)___萬元,該款項(xiàng)已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費(fèi)用,對(duì)此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費(fèi)用要求。

三、項(xiàng)目施工過程中甲方已累計(jì)支付乙方各項(xiàng)款項(xiàng)計(jì)___萬元(含代付工程料款_____萬元),詳見附表2已支付費(fèi)用清單?,F(xiàn)甲方尚欠乙方款項(xiàng)計(jì)___萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款___萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系,甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

四、合同解除后免除乙方對(duì)已施工部分的.工程質(zhì)量責(zé)任。

五、合同解除后,乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應(yīng)承擔(dān)拖延費(fèi)______元/日。

六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

甲方:(蓋章)________乙方:(蓋章)_____。

法人代表:(蓋章)_____法人代表:(蓋章)_____。

______年___月________日______年___月________日。

解除裝修合同的絕招篇十七

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。

一、甲乙雙方于2009年3月14日簽定的《裝修施工合同》即日終止。

二、甲方支付的設(shè)計(jì)定金人民幣1000元,首付工程款18550,兩項(xiàng)合計(jì)人民幣19500元。

三、乙方前期工程費(fèi)用如下:

1.水電安裝工程:;。

現(xiàn)已完成工程按總價(jià)乘80%=元。

2.設(shè)計(jì)費(fèi):123平方米乘25元/方=元;。

3.拆墻及清運(yùn)費(fèi):元;。

4.材料搬運(yùn)費(fèi):元;。

5.兔寶寶材料約6620元;。

合計(jì)人民幣共:19500元;。

四、前期工程的水電、板材的材料款及人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān),水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔(dān)支付,甲乙雙方互不要求工程的款項(xiàng)收取和退回。

五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。

甲方簽字:乙方簽字:

日期:日期:

解除裝修合同的絕招篇十八

依照《民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,就__________________________施工合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

(一)工程概況:

1、工程地點(diǎn):__________________________。

2、工程內(nèi)容:__________________________。

(二)協(xié)議內(nèi)容:

1、甲乙雙方均同意解除_________年____月____日簽定的__________________________及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的.權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________,水電輕工輔料款_____________,兩項(xiàng)合計(jì)_____________元。

3、乙方應(yīng)收取該項(xiàng)目中水電款及水電工程管理費(fèi)和運(yùn)營費(fèi)_____________元。

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對(duì)方的違約等責(zé)任。

本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收?qǐng)?zhí)壹份。

甲方:_______________________。

_______年___月___日。

乙方:__________________________。

________年___月____日。

解除裝修合同的絕招篇十九

咨詢者:

律師解答:

如果你司有確切證據(jù)證明對(duì)方有喪失或者可能喪失履行能力的,可以中止履行合同。

根據(jù)《民法典》第五百二十七條規(guī)定:“應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人,有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列情形之一的,可以中止履行:

(一)經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化;。

(二)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金,以逃避債務(wù);。

(三)喪失商業(yè)信譽(yù);。

(四)有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。當(dāng)事人沒有確切證據(jù)中止履行的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任?!蹦闼驹诼男袘?yīng)先履行的義務(wù)時(shí),若能確認(rèn)該房產(chǎn)開發(fā)商的經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化或有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形,你司可以中止履行合同,即行使《民法典》上的不安抗辯權(quán)。當(dāng)然,你們中止履行合同后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方,如果對(duì)方提供適當(dāng)擔(dān)保時(shí),你司應(yīng)當(dāng)恢復(fù)履行。如果中止履行后,對(duì)方在合理期限內(nèi)未恢復(fù)履行能力并且未提供適當(dāng)擔(dān)保的,你司可以解除合同。值得注意的是,你司在運(yùn)用不安抗辯權(quán)維護(hù)自己合法權(quán)益時(shí)需要提交對(duì)方有喪失或者可能喪失履行能力的確切證據(jù),否則,你司需要承擔(dān)不履行合同的違約責(zé)任,望慎重履行該抗辯權(quán)。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/10603866.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔