在商業(yè)和法律事務(wù)中，合同被廣泛使用以確保各方之間的合作和互信。合同中的各項條款應(yīng)當嚴格遵循法律法規(guī)，避免違反當?shù)胤桑ＷC合同的合法性和有效性。合同的履行是企業(yè)信用建設(shè)和發(fā)展的重要一環(huán)，需要雙方共同努力。
建筑工程承攬合同糾紛篇一
因山西某某建筑裝飾設(shè)計有限公司與太原市某建筑工程集團有限公司xxxx工程處、太原市某建筑工程集團有限公司建筑裝飾工程施工合同糾紛申請再審一案，現(xiàn)提出答辯意見如下：
1、答辯人嚴格依照雙方簽訂的建筑裝飾工程施工合同履行合同義務(wù)，山西某某建筑裝飾設(shè)計有限公司(以下簡稱“某某”)在沒有正當理由情況下拖延工期，造成工程逾期竣工。
《建筑裝飾工程施工合同》第1.5條工期約定：“本工程自12月5日開工，于4月30日竣工。”第6.2條關(guān)于工程價款規(guī)定“雙方約定本合同按進度付款。乙方進場后付合同價款10%，基層完工付30%，面層完工付40%，竣工驗收后付10%?！备鶕?jù)證明材料顯示的事實是月20日答辯人支付超出10%的進場費，完全履行了某筆支付義務(wù)，至此之后陸續(xù)支付的費用并非嚴格依照合同比例進行。造成此事實的原因并非答辯人故意不履行支付價款義務(wù)，而是某某公司對于工程報價義務(wù)的不作為造成。在施工過程中，某某始終未提交任何書面材料報進度價款，答辯人根本沒有材料可以依據(jù)并按約定比例付款。對于非嚴格依照合同比例支付的后續(xù)款項，答辯人是有權(quán)利不予支付，但本著誠實信用原則和促成合同實現(xiàn)目的還是善意進行了部分支付(目前總共已經(jīng)支付450萬人民幣)。因此，工程逾期的違約責任在于某某，而答辯人已嚴格按照合同履行義務(wù)，并不存在違約行為。
2、《建筑裝飾工程施工合同》第4.1條約定“按照雙方約定工期達到竣工驗收標準，甲方按乙方結(jié)算總值獎乙方5%。若工期延期一天，則罰乙方結(jié)算總值的0.5%(按此處罰，每一天類推)”，該條款合法有效，某某方應(yīng)當按照合同約定支付工程逾期120天的違約金。(約定竣工期為204月30日，實際竣工期為年9月1日)。
首先，該違約責任條款是答辯人與某某自愿訂立，未違反任何法律、行政法規(guī)和公共利益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四條的規(guī)定，符合自愿原則，應(yīng)屬合法有效。
其次，該違約責任條款的性質(zhì)屬懲罰性違約金，并不以損失多少為衡量基礎(chǔ)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》某百一十四條某款：“當事人可以約定一方違約時應(yīng)當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法?！贝疝q人與某某約定的違約金數(shù)額確定方式是此條款某種方式，即根據(jù)違約情況向答辯人支付一定數(shù)額，在本案中，“違約情況”為120天的工程逾期，“一定數(shù)額”是結(jié)算總額的0.5%(每天類推)。所以本案不是本條款后半段規(guī)定的'“也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法”的情況。
另根據(jù)《中華人民共和國合同法》某百一十四條第三款：“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當履行債務(wù)”的規(guī)定，法律認可合同當事人約定遲延履行違約金，所以本案關(guān)于工程逾期的違約金條款合法有效。對于某某公司認為的“違約賠償責任應(yīng)當與實際造成的經(jīng)濟損失基本一致，是我國合同法關(guān)于違約賠償責任的一般原則”，答辯人認為這是對法律的誤讀不能采信。因為某某公司的觀點僅僅是在補償性違約金情況下才可以以損失額為確定標準，而某某公司的觀點與本案案情無關(guān)，所以不能成為拒絕履行違約金支付義務(wù)的正當事由。
3、答辯人認為工程總造價按照《鑒定報告》的結(jié)論，應(yīng)當僅僅支7,257,502.89元(人民幣)。
首先，該《鑒定報告》合法有效，應(yīng)當為價款支付依據(jù)。其次，關(guān)于取費問題，雙方在合同中已協(xié)商約定對人工費上調(diào)至70元，而其他費用不予支付，故此，這1,006,946.61元(人民幣)取費費用按合同約定應(yīng)不予支付，而山西省高院終審判決酌情認定的50萬價款無法律明確依據(jù)，并不能計入工程總價款。再次，關(guān)于稅金，答辯人將此分包工程的稅款含入答辯人總承包工程的稅款內(nèi)代繳為繳納，并有完稅憑證加以佐證，某某公司只有分包工程價款收據(jù)而沒有繳稅憑證，因此，該稅金不應(yīng)給付給某某公司。
綜上所述，答辯人請求如下：某、請求人民法院否定申請再審人某某公司提出的第二項、第三項訴訟請求。第二、判決答辯人僅承擔某某公司工程造價款7,257,502.89元(人民幣)。第判決某某公司承擔工程逾期違約金共計4,354,501.734元(人民幣)。第四、本案全部訴訟費用由某某公司承擔。
此致
最高人民法院。
附：1、答辯人營業(yè)執(zhí)照共2份。
2、答辯人法定代表人身份證明書1份。
3、答辯人訴訟代理人授權(quán)委托書1份。
4、律師證復(fù)印件1份。
5、律師事務(wù)所介紹信1份。
6、工程造價鑒定報告復(fù)印件1份。
7、《建筑裝飾工程施工合同》復(fù)印件1份。
8、完稅證明復(fù)印件1份。
建筑工程承攬合同糾紛篇二
據(jù)經(jīng)濟合作暨發(fā)展組織(oecd)公布的最新調(diào)查顯示,美國仍是最受歡迎的移民國家,英國位居第二位。但與此同時,由于受申請美國入籍申請費用大幅提高,以及美國經(jīng)濟景氣度下降等多重因素影響,今年上半年申請美國國籍人數(shù)減少近半,為2003年以來的最低點。甚至有不少華人精英選擇回國發(fā)展。
美國是最受歡迎的移民國家。
根據(jù)經(jīng)濟合作暨發(fā)展組織(oecd)對32個會員國的最新移民統(tǒng)計資料進行調(diào)查發(fā)現(xiàn),2006年總計有400萬人移民到oecd會員國,其中美國吸引移民人數(shù)最多,高達130萬人,而英國則吸引了34.3萬人移居或赴英國工作,位居第二。同時,尋求政治庇護的人數(shù)則連續(xù)第四年減少,共有28.2萬人,是自1987年以來的`最低人數(shù)。
根據(jù)這份“2008國際移民展望”報告,最受移民歡迎的國家依序是:美國、英國、德國、意大利、澳洲、法國、日本及荷蘭。
入籍費提高移民申請減半。
根據(jù)調(diào)查,雖然美國仍是最受歡迎的移民國家,但是美國移民的實際情況卻并不樂觀,今年上半年,美國移民申請的數(shù)量較去年同期減少將近一半。
據(jù)僑報報道,去年夏天,美國把入籍費提高了將近7成,此前申請美國國籍,只需繳交400美元,現(xiàn)在增加到675美元。不少人抱怨說,美國提高入籍費,目的就是阻止外國人申請美國國籍,這讓很多有意移民美國的人倍感壓力。
據(jù)美國公民移民服務(wù)局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至今年上半年仍有28.1萬人申請加入美國國籍,但是這比去年同期幾乎減少一半。然而申請費漲價之前,僅去年7月一個月內(nèi),就有46萬人遞交申請。對此,美國公民與移民服務(wù)局有關(guān)官員表示,自2003年以來,還未見到如此少的人遞交入籍申請。當年有27萬人遞交申請。有專家分析,入籍費用的大幅提高是造成這一現(xiàn)象的首要原因。
經(jīng)濟低迷勾起入籍者歸國情緒。
同時,oecd在報告里還指出,近五成的外國移民,在移民五年后,因家庭或工作因素遷返祖國。這一點也在美國得到了印證。
據(jù)了解,受最近一年美國經(jīng)濟持續(xù)低迷的影響,很多原本想入籍的外國人重新考慮實現(xiàn)美國夢的機會與成本。不少短期在美國工作的中國高學歷青年精英,紛紛打算回國發(fā)展。一位姓楊的博士在華盛頓一家醫(yī)學研究所工作了4年,他本已遞交入籍申請,卻毅然作出年底回中國發(fā)展的選擇。(美國僑報)。
建筑工程承攬合同糾紛篇三
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結(jié)構(gòu)的建筑任務(wù)，所有墻的內(nèi)外粗粉刷任務(wù)，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，上料、拌料等所有任務(wù)由乙方負責。
二、乙方在施工過程中，甲方提供生產(chǎn)工具、水、電接通。
三、質(zhì)量要求：乙方必須按照該工程的建筑設(shè)計圖進行施工，同時也要達到承包方的質(zhì)量要求，如果出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方返工工資甲方概不負責。
四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂?shù)纳w瓦任務(wù))，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務(wù)，甲方預(yù)付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內(nèi)把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內(nèi)完工。
七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內(nèi)必須運到施工現(xiàn)場，還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方?jīng)]有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過程中，必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
建筑工程承攬合同糾紛篇四
答辯人：_________地址：_________，聯(lián)系電話：_________被答辯人：_________地址：_________，聯(lián)系電話：_________答辯人與被答辯人之間的承攬。
合同。
糾紛一案，日前答辯人已向上海_____委員會提起_____申請，貴會已予以立案受理。
現(xiàn)被答辯人向貴會提出對_____協(xié)議效力及_____管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經(jīng)協(xié)商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市_____委員會提起_____。
”雖然該約定上海市_____委員會與上海_____委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海_____委員會。
二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家_____機構(gòu)，但是屬于上海市的_____機構(gòu)僅此一家，另一_____機構(gòu)中國國際經(jīng)濟貿(mào)易_____委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經(jīng)濟貿(mào)易_____委員會派出機構(gòu)，不屬上海市。
根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國_____法》解釋第三條規(guī)定，“_____協(xié)議約定的_____機構(gòu)名稱不準確，但能夠確定具體的_____機構(gòu)的，應(yīng)當認定選定了_____機構(gòu)”。
因此，雖然雙方約定是上海市_____委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海_____委員會，應(yīng)當認定選定了_____機構(gòu)。
該_____協(xié)議有效，上海_____委員會具有管轄權(quán)。
受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致上海_____委員會答辯人：特別授權(quán)代理人：
建筑工程承攬合同糾紛篇五
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結(jié)構(gòu)的建筑任務(wù)，所有墻的內(nèi)外粗粉刷任務(wù)，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，上料、拌料等所有任務(wù)由乙方負責。
二、乙方在施工過程中，甲方提供生產(chǎn)工具、水、電接通。
三、質(zhì)量要求：乙方必須按照該工程的建筑設(shè)計圖進行施工，同時也要達到承包方的質(zhì)量要求，如果出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方返工工資甲方概不負責。
四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂?shù)纳w瓦任務(wù))，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務(wù)，甲方預(yù)付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內(nèi)把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內(nèi)完工。
七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內(nèi)必須運到施工現(xiàn)場，還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方?jīng)]有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過程中，必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑工程承攬合同糾紛篇六
工程名稱：___________________________。
施工地址：___________________________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他相關(guān)的法律法規(guī)，遵循自愿和誠實信用的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方就_______________________________住宅工程分承包合作事項協(xié)商一致，同意簽訂本合同，雙方共同遵守履行。
工程概況、承包內(nèi)容及方式。
一、工程概況。
1、工程名稱：________________________________。
2、結(jié)構(gòu)類型：________________________________。
3、建筑面積：________________________________。
二、承包內(nèi)容及方式。
1、承包工作內(nèi)容及范圍：基礎(chǔ)砼(包括放線，鋼筋安裝，釘板、打混凝土到成品);主體工程：框架造型和斜板、砌磚墻，甲方提供三通一平。
2、承包方式：包工，施工機具由乙方提供。
三、工期。
2、增加或不可抗力因素造成的工期延誤，甲方給予乙方工期順延，乙方要會同項目經(jīng)理辦理延誤手續(xù)，因乙方原因照成的工期延誤，甲方不予工期延誤。
四、合同價款。
1、本合同單價為固定價格，任何一方不得擅自改變，在杜絕一定的風險范圍合同價款不再調(diào)整，按建筑板面積計算，其中基礎(chǔ)工程砼___________元/立方米，主體工程以板面平方__________元計標，斜板以板面平方計標含砌磚。
2、所有造形用到鐵模費用由甲方自付，
3、無包安裝石窗、門，外架，碰焊。
建筑工程承攬合同糾紛篇七
答辯人(被上訴人):xx,男，地址:東莞市長安鎮(zhèn)xx號。
被答辯人(上訴人):東莞xx眼鏡廠有限公司。住址：東莞市長安鎮(zhèn)xx第六經(jīng)濟工業(yè)區(qū)。
答辯人收到東中法民二終字第xx號案應(yīng)訴通知書和起訴狀副本，現(xiàn)提出如下答辯意見，供法庭參考采信。
答辯請求：請求依法駁回被答辯人的訴訟請求，維持原判。
事實和理由：
一、在履行合同期間上訴人存在違約事實清楚。所有證據(jù)表明上訴人沒有受到重大經(jīng)濟損失，而是其沒有依約完成付款義務(wù)。
1、上訴人沒有依約完成付款義務(wù)。雙方簽訂的《合作公約》、《報價單》合法有效，還有相應(yīng)的送貨單、對帳清單等證據(jù)都充分證明了上訴人存在違約事實。在履行合同期間由于被上訴人已履行了加工義務(wù)并交付了工作成果，上訴人理應(yīng)支付加工費37848.9元人民幣及其逾期利息。
2、上訴人沒有受到重大經(jīng)濟損失。已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認的事實無需舉證證明。案號為()東二法民二初字第xx號屬于已生效的判決書。其中認定的事實是：被上訴人于1月26日交付的半成品沒有損壞，所退回的貸物不存在損壞料件及修復(fù)。法院已駁回上訴人要求賠償損失的請求?，F(xiàn)在上訴人又重新提出相關(guān)訴請，請求賠償料件的'損失費用19377.25元于法無據(jù)。
二、上訴人已經(jīng)驗收了相關(guān)加工的產(chǎn)品，認可了被上訴人交付的工作成果符合質(zhì)量要求。
1.上訴人在送貨單上的簽名確認證明其認可了被上訴人交付的工作成果符合質(zhì)量要求。根據(jù)合同法的相關(guān)規(guī)定，定作人應(yīng)當驗收所交付的工作成果。承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。關(guān)于質(zhì)量問題，上訴人沒有提供任何證據(jù)證明其主張。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款規(guī)定：“當事人對自己提出的主張，有責任提供證據(jù)加以證明?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定：“當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實，有責任提供證據(jù)加以證明;沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果?！鄙鲜龇杉八痉ń忉尵?guī)定了舉證不能將會承擔的法律后果。當事人如要求對方承擔違約責任，則其負有舉證證明合同相對人存在違約行為的舉證責任。
2。上訴人提供的物料本身就存在質(zhì)量問題。上訴人提供的材料沒有按照約定提供。被上訴人經(jīng)檢驗，發(fā)現(xiàn)上訴人所送的物料不符合約定時，多次通知其更換、補齊?？缮显V人卻沒有備齊約定的物料。
鑒于上述原因，答辯人認為自己已經(jīng)全部履行了合同義務(wù)，不存在違約的事實，而被答辯人卻存在拒付加工費等違約責任。被答辯人提出相關(guān)訴訟請求既沒有事實根據(jù)，又沒有法律依據(jù)。故請求法院駁回其訴訟請求，維持一審判決。
此致
廣東省東莞市中級人民法院。
答辯人：xxx。
建筑工程承攬合同糾紛篇八
答辯人：南京××公司。
住所地：南京市××區(qū)××街××號。
答辯人因江蘇××公司對施工合同糾紛一案所提上訴，提交答辯意見如下：
一、一審認定包括質(zhì)保金在內(nèi)的全部工程款支付條件業(yè)已成就，符合合同約定，具有事實和法律依據(jù)。
雙方于7月9日簽訂的補充協(xié)議(二)明確約定“該項工程全部完工并驗收合格，乙方把所有原材料的質(zhì)保書、合格證、檢測報告提供給甲方后一星期內(nèi)付至總價的80%，其余付款條件及其他所有條款和未盡事宜按205月5日簽訂合同及年5月26日簽訂的補充協(xié)議履行”，其中的“該項工程”系指鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程。上訴人與答辯人所簽的三份合同和補充協(xié)議的內(nèi)容構(gòu)成雙方的建設(shè)工程施工合同，文本中出現(xiàn)的“該項工程”的含義是統(tǒng)一的、明確的，這一用語如無特別說明應(yīng)指合同標的，即上訴人分包給被上訴人的鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程。上訴人將“該項工程”理解為物流配送中心全部工程，沒有事實和法律依據(jù)。
“該項工程全部完工并驗收合格”中的驗收系指上訴人對該項工程的內(nèi)部驗收，而不是相關(guān)行政主管部門的竣工驗收。作為物流配送中心全部工程的一項子工程，只能在全部工程完工后才能進行相關(guān)行政主管部門的竣工驗收，而答辯人對全部工程的進度完全無法掌控，更何況分包合同只能約定分包工程的竣工驗收，而不能對全部工程的'竣工驗收做出約定。事實上，直至一審?fù)?，物流配送中心全部工程仍未完工，更談不上竣工驗收，如果將“驗收合格”理解為相關(guān)行政主管部門的竣工驗收，對答辯人是極不公平的。補充協(xié)議(二)第三條規(guī)定“乙方必須在2008年8月7日前全部完工并驗收合格”，協(xié)議簽訂于2008年7月9日，當時雙方都很清楚物流配送中心全部工程不可能在2008年8月7日前完工并進行竣工驗收，如果將“驗收合格”理解為相關(guān)行政主管部門的竣工驗收，則該條款實際無法履行。雙方簽署該協(xié)議的目的是為了積極履行，只有將“驗收合格”理解為上訴人對該項工程的內(nèi)部驗收才符合雙方真實意思和合同目的。
二、一審對違約金進行調(diào)整有法律和事實依據(jù)，符合公平原則和誠實信用原則。補充協(xié)議(二)中約定每滯后一天罰款十萬元違約金，延期違約金不限額。該違約金與合同總價相比，明顯過高，而被上訴人一直未能提交證據(jù)證明其因延期完工所遭受損失?！逗贤ā返谝话僖皇臈l第二款規(guī)定“約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當減少”?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(二)》第二十九條規(guī)定“當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應(yīng)當以實際損失為基礎(chǔ)，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預(yù)期利益等綜合因素，根據(jù)公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的‘過分高于造成的損失’”。根據(jù)上述規(guī)定，法院有權(quán)對過分高于造成的損失的違約金予以適當減少。
特別需要指出的是，被上訴人逾期四天完工是在施工過程中遭遇極端天氣，屬不可抗力，按照合同法第一百一十七條的規(guī)定，可部分或者全部免除責任。
答辯人：南京××公司。
20xx年×月×日。
建筑工程承攬合同糾紛篇九
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就雙方的勞動關(guān)系處理及__市___區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會_勞仲案字(20__)辦字第____號《裁決書》的履行及訴訟情況，達成以下協(xié)議：
一、甲方一次性支付給乙方經(jīng)濟補償金人民幣元(大寫：)，作為最終解決雙方的勞動爭議的方式。
二、甲方向乙方支付本協(xié)議約定補償后，甲方自行向__區(qū)人民法院提出勞動爭議撤訴請求，__市__區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會_勞仲案字(20__)辦字第____號《裁決書》裁定不再執(zhí)行。
三、自本協(xié)議簽訂后20個工作日內(nèi)，甲方將本協(xié)議中所列的款項一次性支付至乙方以下賬戶：
開戶行：
戶名：
賬號：
四、本協(xié)議中所列的款項和金額構(gòu)成甲方應(yīng)向乙方支付的全部和最終的解決，包括所有與勞動關(guān)系有關(guān)的法律規(guī)定的必要的款項，如社保費用、公積金、加班費、違法解除賠償金(如有)等。
應(yīng)無條件返還甲方已支付的全部款項，乙方不得以本協(xié)議作為其主張權(quán)利的依據(jù)。
六、甲方未按約定支付補償?shù)?，乙方有?quán)解除本協(xié)議。
七、本協(xié)議簽訂前，甲乙雙方均已對協(xié)議內(nèi)容審慎閱讀;且已充分理解各條款內(nèi)容，予以認可方簽字確認。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
甲方：
代表人：
日期：
乙方：日期：
建筑工程承攬合同糾紛篇十
鑒于患者__________曾于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日在甲方處治療，甲、乙雙方因患者醫(yī)療問題發(fā)生爭議，但均愿通過協(xié)商解決;甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，根據(jù)《醫(yī)療事故處理條例》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)充分協(xié)商，達成本協(xié)議如下，共同遵照執(zhí)行。
第一條本協(xié)議相關(guān)數(shù)據(jù)如下：
某市年度職工平均工資：__________元。
某市年度城鎮(zhèn)居民平均生活費：__________元。
某市城鎮(zhèn)居民最低生活保障金：__________元。
第二條賠償項目及計算方法(略)。
第三條甲方同意于本協(xié)議生效后_____日內(nèi)向乙方一次性(或分期)支付本協(xié)議第二條規(guī)定的款項。
第四條在甲方依本協(xié)議約定支付全部款項后，甲、乙雙方因患者醫(yī)療問題引起的所有爭議即告終結(jié)，乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主張權(quán)利，否則乙方應(yīng)無條件返還甲方已：支付的全部款項，且不得以本協(xié)議作為其主張權(quán)利的'依據(jù)。
第五條本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方授權(quán)代表簽字蓋章(并公證)之日起生效。
甲方：_______________醫(yī)院。
日期：__________
建筑工程承攬合同糾紛篇十一
學院建立于1984年近來為新加坡建筑企業(yè)培養(yǎng)了許多人才。學院的'師資除包括專家學者外，也包括新加坡的政府官員。課程內(nèi)容新，實用性強。在校學生近4000人。
申請條件:。
報考資格：高三在讀生或高中應(yīng)往屆畢業(yè)學生，年齡：17―25周歲。
申請材料:學生及父母身份證復(fù)印件、高三在讀證明/高中畢業(yè)證、4張護照型照片。
入學考試：
考試科目：英語、數(shù)學、面試（建筑工程、綠色建筑科技、物業(yè)管理、電子工程和清潔能源專業(yè)）。
考試科目：英語、繪畫、面試（室內(nèi)與園林設(shè)計專業(yè)）。
考試時間：4月、8月、11月。
以上便是“新加坡留學建筑工程專業(yè)申請條件”的所有內(nèi)容，若您想了解更多的留學相關(guān)內(nèi)容，可鎖定，專業(yè)的留學知識都聚集在這里！感謝您的閱讀！
建筑工程承攬合同糾紛篇十二
原告：______________住址。
被告：_________________人力資源和社會保障局。
地址：_________________。
1、第三人對人力資源與社會保障局作出的行政答辯狀沒有任何異議。
2、第三人與原告存在勞動關(guān)系，事實清楚，證據(jù)確鑿。
原告主張與第三人沒有任何勞動關(guān)系與事實不符。原告是在歪曲事實，想擺脫自己的法律責任，并且原告未能法定的期限提供任何證據(jù)材料證明與第三人的勞動關(guān)系不存在。根據(jù)工傷保險條例的規(guī)定，職工與用人單位的主張不一致時應(yīng)由用人單位舉證。相反，本案中原告已經(jīng)證明第三人在其批發(fā)部(廣陵區(qū)__________酒類食品商貿(mào)部)工作的工資證明。這份證明充分說明了第三人與原告所經(jīng)營的公司存在勞動關(guān)系。
3、人力資源與社會保障局的工傷認定書認定第三人的工傷的事實清楚，證據(jù)確鑿，適用法律正確，程序正當合法，依法應(yīng)當予以維持。
(1)20__年12月29日早上8點第三人在本單位門前等待上班時，公司老板_______________(原告)駕車在單位門前停車時將第三人撞傷，交通事故發(fā)生后由揚州市交通巡邏警察支隊一大隊作出交通事故認定書由原告承擔全部責任。第三人受傷部位經(jīng)武警江蘇總隊診斷為右膝內(nèi)側(cè)副韌帶損傷、右膝前交叉韌帶損傷、右下肢軟組織挫傷。根據(jù)《工傷保險條例》第14條第2款規(guī)定，工作時間前后在工作場所內(nèi)，因履行工作職責受得暴力等意外傷害的，以及第6款在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故導(dǎo)致傷害的，應(yīng)認定為工傷。
(2)人力資源與社會保障局在法定期限內(nèi)、法定范圍內(nèi)，按照法定程序作出的《工傷認定書》認定第三人所受傷害為工傷。該行政行為程序合法，適用法律正確。
綜上所述，人力資源與社會保障局的工傷認定的具體行政行為事實清楚，運用法律正確，程序正當。同時為了維護法律的尊嚴，為了保護弱者的合法利益，請求法院依法作出公正判決，駁回原告訴訟請求。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
建筑工程承攬合同糾紛篇十三
甲方：
乙方：
茲就甲方與乙方有關(guān)勞動合同等勞動糾紛事宜，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商一致，達成如下協(xié)議，以期共同遵守。
一、對于未能及時簽訂勞動合同的事宜，甲方已經(jīng)充分理解到自己的做法確實存在一定問題，并給乙方造成了不良影響，甲方對此向乙方表示歉意。
二、因校區(qū)搬遷，用工崗位進行調(diào)整，因此從20xx年x月起甲方不再繼續(xù)聘用乙方，并與乙方解除勞動關(guān)系。
三、補償辦法。
1、考慮到乙方在甲方工作期間的實際情況，甲方經(jīng)研究決定向乙方按在甲方工作的實際年限，每滿一年支付乙方最近一個月的工資的標準(六個月以上的按一年計算;不滿六個月的支付半個月的工資)，一次性向乙方支付經(jīng)濟補償金。
甲方支付乙方之補償費用，已經(jīng)充分考慮了乙方的實際情況，并本著以人為本的原則，充分體現(xiàn)甲方對乙方的人文關(guān)懷，而做出的一次性補償。
四、本協(xié)議書簽訂后，乙方須在三日內(nèi)向勞動監(jiān)察部門對雙方的勞動爭議提出撤回投訴，并向甲方提供撤回投訴申請的相應(yīng)證明文書，甲方在收到乙方提供的該文書后于五個工作日內(nèi)支付一次性補償費用。
五、甲方將以現(xiàn)金形式支付乙方一次性補償費用，乙方或者其代理人簽收領(lǐng)取該款項后即視為甲方已經(jīng)履行完畢支付義務(wù)。
六、乙方承諾自本協(xié)議履行完畢后，甲乙雙方之間不再存在任何其他未了糾紛，乙方承諾不得再以任何理由向甲方主張任何其他民事權(quán)利。
七、甲乙雙方約定，雙方均應(yīng)積極履行完畢本協(xié)議第二、三、四條約定的事項，甲方應(yīng)按約定向乙方或者經(jīng)其特別授權(quán)的代理人交付上述約定款項，乙方(或者特別授權(quán)代理人)收到后應(yīng)簽署收款憑據(jù)。如果甲方不按照約定履行付款義務(wù)，應(yīng)該承擔相應(yīng)的違約責任。
八、本協(xié)議自雙方代理人簽字之日起生效。
九、本協(xié)議一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲方：
乙方：
建筑工程承攬合同糾紛篇十四
鑒于患者曾于______年______月______日至______年______月______日在甲方處治療，甲、乙雙方因患者醫(yī)療問題發(fā)生爭議，但均愿通過協(xié)商解決;甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，根據(jù)《醫(yī)療事故處理條例》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)充分協(xié)商，達成本協(xié)議如下，共同遵照執(zhí)行。
第一條協(xié)議相關(guān)數(shù)據(jù)如下：
某市______年度職工平均工資：_______________元。
某市______年度城鎮(zhèn)居民平均生活費：____________________元。
某市城鎮(zhèn)居民最低生活保障金：________________元。
第二條償項目及計算方法(略)。
第三條方同意于本協(xié)議生效后______日內(nèi)向乙方一次性(或分期)支付本協(xié)議第二條規(guī)定的款項。
第四條甲方依本協(xié)議約定支付全部款項后，甲、乙雙方因患者醫(yī)療問題引起的所有爭議即告終結(jié)，乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主張權(quán)利，否則乙方應(yīng)無條件返還甲方已：支付的全部款項，且不得以本協(xié)議作為其主張權(quán)利的依據(jù)。
第五條協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方授權(quán)代表簽字蓋章(并公證)之日起生效。
日期：______年______月______日
建筑工程承攬合同糾紛篇十五
承攬合同的簽訂和履行是建筑工程項目中的重要環(huán)節(jié)之一。然而，在實踐中，由于各種原因，承攬合同糾紛經(jīng)常發(fā)生，給當事人和法院帶來很大的困擾。在處理承攬合同糾紛的過程中，不僅需要熟悉相關(guān)法規(guī)和條例，還需要對實踐案例進行深入分析，提高實踐和解決問題的能力。本著這樣的目標，下面將結(jié)合一個承攬合同糾紛案例，分享我在辦理此類案件中的體會和心得。
第二段：糾紛案例分析。
2014年11月，甲方與乙方簽訂了一份承攬合同，乙方承諾在工期內(nèi)按照圖紙和規(guī)范要求建設(shè)甲方指定的工程項目。然而，在項目實施過程中，由于乙方施工不規(guī)范和拖延工期等問題，引發(fā)了糾紛。其中最主要的問題是乙方未按約定完成工程，并要求甲方支付超過合同金額的費用。甲方認為乙方違約，拒絕支付超額費用，并要求乙方承擔違約責任。于是，雙方激烈交鋒，轉(zhuǎn)而起訴至法院，要求判令對方履行合同并承擔相應(yīng)的違約責任。
第三段：對案例的分析和判決。
在此案中，法院通過多次開庭、調(diào)解及勘驗現(xiàn)場等方式，審理了案件，并最終做出了判決。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及實際情況，法院認為：乙方無故拖延工期，造成甲方經(jīng)濟損失，并要求甲方支付超額費用，屬于違約行為，應(yīng)承擔相應(yīng)違約責任。因此，法院判定乙方承擔違約責任，要求乙方按照原合同約定完成工程，并支付甲方應(yīng)付款項。
通過對此案的分析，我認為，在處理承攬合同糾紛時，首先要了解合同條款，明確各方權(quán)利義務(wù)，并要求各方嚴格履行。其次，在出現(xiàn)糾紛后，要及時采取有效措施，通過溝通、協(xié)商和調(diào)解等方式，盡量避免糾紛的擴大和加劇。最后，如果通過協(xié)商無法解決爭議，應(yīng)及時申請仲裁或訴訟解決。
第四段：總結(jié)和反思。
承攬合同糾紛是在實踐中經(jīng)常遇到的問題，因此我們在辦理這類案件時，不僅要熟練掌握相關(guān)法規(guī)和條例的理論知識，同時也要注重實踐經(jīng)驗的積累。只有通過不斷的溝通和學習，才能提高處理問題的能力，避免同類糾紛再次發(fā)生。同時，在辦理案件時，也需要注重法律意識和職業(yè)道德，堅持公正、客觀的態(tài)度和原則，保證案件的公正處理。
第五段：結(jié)尾。
承攬合同糾紛是建筑工程項目中常見的問題之一，處理此類案件需要我們熟悉相關(guān)法規(guī)和條例，同時還需要注重實踐和經(jīng)驗的積累。我們應(yīng)該不斷提高自身的法律素養(yǎng)和職業(yè)素養(yǎng)，加強自身能力的提升和提高處理問題的能力，為各方當事人提供公正、公平、公開的司法服務(wù)。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/10329947.html】
