合同是商務合作的基石,有助于構建和諧、穩(wěn)定的合作關系。寫合同時要注意合同法律法規(guī)的適用和市場行業(yè)的特殊要求,以確保合同的合法性和有效性。合同的履行過程中,雙方應當秉持誠實守信的原則,共同維護交易的穩(wěn)定。
簡易施工合同共篇一
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、關于材料供應的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件(略))后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發(fā)票。
六、其它事項。
1、甲方工作:(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔承擔有關費用。
2、乙方工作:(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。(3)未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投訴。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向———市仲裁委員會申請仲裁———人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)。
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:1.2.3.4.5.
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):乙方(簽章):
委托代理人:法定代表人:
住址:________地址:________。
電話:________電話:________。
郵編:________郵編:________。
簡易施工合同共篇二
發(fā)包方(以下稱甲方):
法定代表人:
承包方(以下稱乙方):
法定代表人:
為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:_____________________________。
二、建筑面積(工程形式):__________________。
三、施工地點:______________________________。
四、工期:
1、開工:____年___月___日;
2、竣工:____年___月___日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式:___________________。
六、工程價款:共計_______人民幣元。
七、付款方式:本合同生效后支付合同款項的____%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的____%,計____元;質保金___元,質保期滿后支付。
八、質保期:____年。
九、工程質量及驗收:
本合同項工作內容應滿足國家相關工程施工規(guī)范以及驗收標準的要求,質量合格。
十、甲方的責任:
十一、乙方的'責任:
1、按照合同所規(guī)定的施工內容進行施工,確保工程質量,按照合同規(guī)定的時間如期完工和交付使用。
2、在國家規(guī)定的保修期內,對屬于乙方責任的工程質量問題,免費無償修理。
十二、特別約定:
1、施工中因乙方原因發(fā)生的傷亡事故,均由乙方負責,并承擔相關醫(yī)療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用,由雙方共同協(xié)調處理。
十三、其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
2、因本合同產生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式____份,雙方各執(zhí)_____份,具有同等效力。
發(fā)包方:
法定代表人:
_____年___月___日。
承包方:
法定代表人:
_____年___月___日。
簡易施工合同共篇三
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
承包方:。
按照《中華人民共和國合同法》,及其有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,結合本工程具體情況,雙方協(xié)商一致達成以下協(xié)議:
一、工程名稱:
二、工程地點:(合同履行地):
三、承包范圍:
四、合同價款:
五、結算方式:以實際回填方量進行結算。
六、付款方式:工程開工后,乙方按月上報進度,以監(jiān)理和甲方確認的工程量以及合同包干單價計算進度款,按85%付款比例通過轉賬方式于7日內支付,乙方出具工程發(fā)票。
七、甲、乙雙方責任:
1、甲方責任:
(1)向乙方提供相關圖紙和工程地質資料,并保證數據真實準確。
(2)將水準點與坐標點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。
(3)組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。
(4)協(xié)調處理施工現(xiàn)場周圍地下管線的保護。
2、乙方責任:
(1)做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
(2)有義務做好施工現(xiàn)場的文明施工,夜間施工必須確保場內。
(3)認真按照標準、規(guī)范和設計要求以及甲方代表依據合同發(fā)出的指令進行施工。隨時接受甲方代表的檢查檢驗。
八、安全責任:
1、施工企業(yè)必須嚴格執(zhí)行安全生產施工有關規(guī)定及條款。
2、乙方未按合同約定和安全生產規(guī)定進行施工,甲方對乙方現(xiàn)場提出的書面及口頭要求均有效,因乙方未按照甲方提出的書面及口頭要求整改,由此造成的安全責任概由乙方負責。
九、其他約定:
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行友好協(xié)商。
2、本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽章后生效,款付清后失效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人簽字(蓋章):法定代表人簽字(蓋章):委托代理人簽字(蓋章):委托代理人簽字(蓋章):電話:電話:
日期:日期:
簡易施工合同共篇四
發(fā)包方(簡稱甲方)。
承包方(簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國民法典》,《建筑安裝工程承包合同條例》,以及其他有關法律規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條概況。
1、甲方工程項目系合法審批。
3、工程承包方式:
4、總價款:元,大寫(人民幣):經雙方認可,變更施工內容,變更部分工程款按成本價向甲方計收。
第二條工期。
一、甲方要求比合同工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工期的相應費用。
二、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
三、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響,導致停工8小時以上,工期相應順延。
五、因乙方原因,工期每延誤____日,乙方應按工程總造價的3向甲方支付違約金,甲方有權直接在工程款中扣除。
第三條關于工程質量及驗收的約定。
一、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。如甲方提出復驗時,乙方按要求辦理復驗,如復驗合格,甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間,乙方應提前24小時通知甲方。
二、乙方須在交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方,以便對不合格項目提前維修完善。
第四條關于工程質量及驗收的約定。
一、由于乙方原因造成質量事故或返工,其返工費由乙方承擔,工期不順延。
二、工程竣工后,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、面積核實、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的人工費,看管費每天100元人民幣。
三、材料在使用前,乙方應提供給甲方樣品,并經甲方確認后,方可使用。乙方在施工過程中,應自覺接受用戶監(jiān)督,嚴格按照裝修設計方案施工,裝飾材料應嚴格按照預算表中規(guī)定的材質及價格采購,保質保量,裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認可后按報價規(guī)定價格購進并使用。如發(fā)現(xiàn)裝修期間與合同規(guī)定的材料和工藝不相符,甲方有權要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。
四、乙方出具的施工圖須經甲方簽字認可后方可施工,如施工過程中或施工完畢甲方對原設計方案提出不同意見,已施工所耗材料和人工由甲方自付,甲方必須在合同規(guī)定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費。
五、根據合同要求,乙方應按時、按質、按量完成裝修任務,如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見,須及時向乙方提出修改方案,甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。
六、乙方施工過程中的所有施工圖,需經甲方簽字認可后,方可施工。
七、乙方在施工過程中,由于操作不當造成火災及人身傷亡事故由乙方負全部責任。
第五條付款方式。
1、簽訂合同七天內,支付工程款總額%,計為元整;。
2、工程進展到,支付工程款總額%,計為元整;。
3、工程進展到,支付工程款總額%,計為元整;。
4、工程驗收合格一周內支付工程總額的%,計為元整;。
5、按工程總額的%為質保金,計為元整;。
第六條其它。
一、乙方施工完畢后,做到人走場清,讓客戶滿意。
二、施工完畢甲乙雙方可按實際施工面積和項目進行工程結算。
三、甲方如不按合同的約定付款,乙方有權按工程總價的5每日收取滯納金。
第七條保修的約定。
一、保修期限為天,自通過甲方的竣工驗收之日起計算。
二、乙方保修范圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題(非竣工驗收后人為造成的損壞視為質量問題)的維修,如不屬于以上問題造成的維修,除材料由甲方本身購買外,乙方將收取相應的人工費。
三、如乙方怠于履行保修義務,甲方有權另行委托。
第三方進行維修,費用由乙方承擔。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
簡易施工合同共篇五
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
1.1工程名稱:防水補漏維修施工程。
1.2工程地點:
1.3承包范圍:衛(wèi)生間。
1.4承包方式:包工、包料、包質量、包管理、包安全等總方式。
1.5工期:本工程自20--年月日開工,于年月日竣工。
1.7工程造價:衛(wèi)生間防水每平方30元,結算時按實際面積結算。
2.1應提前提出施工計劃,并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
2.2應提出工期計劃,但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
2.3甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,提交乙方限時整改。
3.1參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
3.5應嚴格按防水工程標準規(guī)范施工,發(fā)現(xiàn)問題,及時自行解決,確保工程質量達到優(yōu)良標準,并對工程保修五年。五年內出現(xiàn)滲漏,一切損失都有乙方負責。(包括對于樓下造成的損失)。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力,待五年保修期滿,合同自動失效。未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
代表人:代表人:
電話:電話:
年月日年月日。
發(fā)包人(以下簡稱甲方):_________。
承包人(以下簡稱乙方):_________。
簡易施工合同共篇六
發(fā)包人(以下簡稱甲方):
統(tǒng)一社會信用代碼:
通訊地址:
承包人(以下簡稱乙方):
統(tǒng)一社會信用代碼:
通訊地址:
為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:_____________________________。
二、工程范圍和內容:__________________。
三、施工地點:______________________________。
四、工期:
1、開工:____年___月___日;。
2、竣工:____年___月___日;。
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式:___________________。
六、工程價款:共計_______人民幣元(大寫:_________________元整)。
七、付款方式:本合同生效后支付合同款項的____%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的____%,計____元;質保金___元,質保期滿后支付。
八、質保期:____年,自完成驗收之日起算。
九、工程質量及驗收:
本合同項工作內容應滿足國家相關工程施工規(guī)范以及驗收標準的要求,雙方應及時進行驗收,乙方應確保工程質量合格。
十、甲方的責任:
1、協(xié)助乙方開展項目工作,按約定提供圖紙、圖套,完成技術交底;。
2、對乙方工作進行檢查,與乙方一起協(xié)商制定安全生產,文明施工的規(guī)范;。
3、工程竣工時,及時驗收;。
4、按約定向乙方支付工程款。
十一、乙方的責任:
2、服從甲方和相關部門的檢查、管理,遵守法律法規(guī)的規(guī)定;。
3、安排具有資質的工人進行施工,安全、文明施工;。
十二、特別約定:
1、施工中因乙方原因發(fā)生的傷亡事故,均由乙方負責,并承擔相關醫(yī)療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用,由雙方共同協(xié)調處理。
十三、其他:
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
2、因本合同產生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交工程所在地人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式____份,雙方各執(zhí)_____份,具有同等效力。
(以下無正文)。
甲方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
乙方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
簡易施工合同共篇七
發(fā)包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目。
一、工程名稱:麻城宋埠40mw光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程。
二、工程地點:麻城宋埠。
三、承包方式:包工、包機械、包安全。
一、合同工期總日歷天數10天。
第三條工程價款、結算及付款方式。
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
第四條甲乙方責任。
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第六條獎懲責任。
1、如8月20日前安裝達到1mw光伏板安裝,則按1mw=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
簡易施工合同共篇八
甲方:
乙方:
依據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
一、工程概況。
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層sbs改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3mm厚,-15°),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包范圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
2、本合同價格包括材料現(xiàn)場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現(xiàn)場)。
3、施工厚度要求:采用外mm厚“”防水卷材。
4、全部包工包料,單價為元/平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標準、圖集和設計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質量必須符合?彈性體改性瀝青防水卷材?(gb18242-20xx)及《地下防水工程施工質量驗收規(guī)范》(gb50208-20xx),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發(fā)包人、監(jiān)理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規(guī)格、性能符合現(xiàn)行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。
六、合同價款與支付方式。
按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。
在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。
達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發(fā)包人造成損失的,應賠償發(fā)包人的損。
七、工程款支付辦法:
4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金,在保修期滿后的14日內,由發(fā)包人無息退還給承包人。保修期間出現(xiàn)保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收。
所有分部分項工程、工序的施工,必須經發(fā)包人代表、監(jiān)理工程師檢查驗收并簽字認可后,方可進入下道工序的施工。
十一、安全施工文明施工。
安全生產,文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前,發(fā)包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發(fā)生工傷事故者,醫(yī)療費用由保險公司理賠,由發(fā)包人和承包人共同負責聯(lián)系保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發(fā)生重傷事故或傷亡事故者,發(fā)包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其余由承包人承擔。
十二、工程變更。
施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執(zhí)行設計單位或發(fā)包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。
十三、工程轉包和分包。
雙方關于不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發(fā)生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。
十五、保險。
承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。
十六、關于意外停工的約定。
因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環(huán)境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發(fā)包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發(fā)包雙方協(xié)商同意并在確定再次復工的時間后,承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。
十七、工程質量保修。
本防水工程的保修期為五年;。
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理;發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現(xiàn)場搶修;質量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收。
十八、違約責任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發(fā)生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合合同所規(guī)定且必須達到國家規(guī)范要求,否則一經發(fā)現(xiàn)所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發(fā)現(xiàn),甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。
4、合同一經簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現(xiàn)場成品行為,否則一經發(fā)現(xiàn),所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照合同所規(guī)定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為五年),如發(fā)生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發(fā)生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。
十九、廉潔條款。
1、嚴禁甲方人員以任何方式明、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現(xiàn)乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止合同,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留合同的權利和義務。
二十、其他事項:
1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式貳份,經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:
簽約日期:
簡易施工合同共篇九
為明確甲乙方雙在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,按時保質保量地完成國家的基本建設任務,經甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條總則。
一、工程名稱:
二、國家(或各部委、或省、自治區(qū)、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執(zhí)照,計劃任務書,初步設計、總概算等文件號。
三、工程編號:________________。
四、工程地點:________________。
五、工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表略)。
六、工程造價:本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表略)。
本合同全部工程____年____月____日開工至____年____月____日竣工(各單項工程、中間交工工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表略)。
在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協(xié)商,并通過書面形式確定順延期限:
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;。
二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;。
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料,以及設備不合規(guī)格要求,被迫停工或不能順利施工者。
一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷:申請領取建筑執(zhí)照;清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、綠化等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地,搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的接通;應于____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員學習和熟悉圖紙,參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工地區(qū)內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。
第四條物資供應。
一、本合同全部所需材料按下列項供應方式辦理。
2.統(tǒng)配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用;。
3.包工不包料工程,全部材料由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點;。
4.________________________________。
二、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工、引進成套設備在交付乙方前,甲方應負責商品檢驗。在施工現(xiàn)場加工的非標準設備,甲方可委托有條件的乙方加工。
三、工程所需材料如因供應部門的規(guī)格品種或材質不能滿足工程所需要求,必須以其他規(guī)格品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲乙雙方的.同意,在辦理有關手續(xù)后實行,由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,由負責供應之一方負擔。
四、凡應附有合格證明的材料,在進入施工現(xiàn)場時必須驗證,如無證明,須經試驗合格方準使用,其試驗費應由負責供應之一方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規(guī)格質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負擔。
第五條工程款結算。
一、本合同全部工程造價的結算方式,按下列第項辦理;。
1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算;。
3.按標準施工圖單方造價包干,包干范圍以外的費用另按有關規(guī)定調整包干造價;。
4.包工不包料工程,按包工預算定額或人工費包于辦法結算;。
5.________________________________。
二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應在日內按工程造價總數元的百分之一次撥給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應審查乙方提供的完成工作量統(tǒng)計月(季)報表,并據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前,可預留工程總造價的百分之的尾款,待工程竣工驗收后全部付清。(基本建設投資撥款改貸款之后,貸款辦法按主管部門的規(guī)定辦理。)不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規(guī)定處理。
第六條施工與設計變更。
要求組織施工,要求全部工程達到合格標準。
二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計,如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運,勞動力、機械調遷等損失,應由甲方負擔:
3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽驗收手續(xù)。如甲方與沒計單位未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,并應作好記錄,甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時,檢查結果不符合要求者,其檢查費用由乙方負責,符合要求者,其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中,如遇特殊情況甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔。在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續(xù)。
第七條竣工驗收、結算與保修。
一、乙方在單項工程竣工前日,應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收,其間所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方負擔,并償付逾期違約金,違約金計算辦法。
二、竣工工程經檢驗合格,從驗收之日起天內乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使乙驗收工程發(fā)生損失,應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方,以便由另一施工單位進行施工,在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續(xù),作為竣工工程驗收之依據。
四、在進行地竣t212程驗收中,如發(fā)現(xiàn)不合格需返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應議定修補措施和期限,甲乙方在規(guī)定期限內完成完成后經驗收合格再行移交,因此而發(fā)生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經雙方研究同意,可作減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質量檢驗標準及施工圖為依據,在進行竣工驗收時,乙方應向甲方提供以下條件:
1.增減工程變更的有關手續(xù)和其他洽商記錄;。
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;。
3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應盡量在原施工圖上加以注明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收天內,應將竣工工程結算件送交甲方進行審定,甲方接到竣工結算件后應在天內審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結算,建設銀行據以撥款。
八、工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質量保修一年,采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間,確因施工責任造成的屋面漏水、漏氣、堵塞等質量事故,應由乙方負責修理,并負擔全部修理費用。
第八條獎勵、懲罰與仲裁。
一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議,經甲方和原設計單位同意方可施工,由此而節(jié)約的工程投資,百分之歸乙方,百分之歸設計單位。
二、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,以竣工驗收合格日期計算,每逾期一天,應按該項工程的項算造價(包工不包料工程按預算人工費計算),由乙方償付給甲方萬分之的違約金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬分之的獎勵。獎金由甲方收益中開支或從甲方節(jié)約的投資中支付。如甲方確無資金來源,可不實行獎罰條款,乙方應從全局出發(fā),不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應增付應付而未付款項的利息。
四、施工合同由各級建設銀行監(jiān)督執(zhí)行。施工中的經濟糾紛,應本著實事求是的原則,協(xié)商解決,如雙方協(xié)商不能解決時,根據一方當事人的請求,可以提交有管轄權的工商行政管理部門仲裁。
第九條工程負責人和工傷事故。
一、甲方派同志為駐現(xiàn)場負責人,乙方派同志為現(xiàn)場施工負責人,共同履行本合同的各項規(guī)定,對工程進度、工程質量進行監(jiān)督,檢查隱蔽工程,辦理中間交3232程驗收手續(xù)及其他事宜。
二、乙方有責任教。
育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,安全施工,防火防盜。在施工中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責,乙方不得因此影響工程進度。
第十條合同份數及有效期。
一、本合同一式份。其中正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;副本一式________份,報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
第十一條附則。
一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規(guī)定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協(xié)議書,在簽訂本合同后,可作為本合同之附件,與本合同抵觸之處,以本合同為準。
第十二條合同附件(均略)。
一、工程項目一覽表,
三、施工圖預算表;。
四、甲方負責供應材料、設備一覽表;。
五、國家(或省、自治區(qū)、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批準投資計劃、計劃任務書等份文件。
第十三條其他條款____________________________________________。
建設單位(甲方):(蓋章)______________。
代表人:(蓋章)________________________。
地址:__________________________________。
電話:__________________________________。
聯(lián)系人:________________________________。
銀行賬號:______________________________。
施工單位:(蓋章)______________________。
代表人:(蓋章)________________________。
地址:__________________________________。
電話:__________________________________。
聯(lián)系人:________________________________。
銀行賬號:______________________________。
_____________年_________月__________日。
簡易施工合同共篇十
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:____區(qū)____街____單元____室。
二、形式結構:____層式____室____廳____廚____衛(wèi)。
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80x80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面25x40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30x30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30x30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的.裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金,20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
20xx年xx月xx日。
簡易施工合同共篇十一
承包方(以下稱乙方):_________。
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、工程名稱:
麻城宋埠40mw光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程。
二、工程地點:
麻城宋埠。
三、承包方式:
包工、包機械、包安全。
一、合同工期總日歷天數10天。
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價x安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的`費用,由乙方承擔。
1、如8月20日前安裝達到1mw光伏板安裝,則按1mw=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
因本合同產生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
二、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:_________乙方:_________。
代表:_________代表:_________。
簡易施工合同共篇十二
承包方(簡稱乙方):_______________。
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、關于材料供應的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行dbj086297《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t301999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的'材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件(略))后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發(fā)票。
六、其它事項。
1、甲方工作:(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔承擔有關費用。
2、乙方工作:(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。(3)未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投訴。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向———市仲裁委員會申請仲裁———人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)。
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):乙方(簽章):
委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:年月日簽訂地點:
簡易施工合同共篇十三
發(fā)包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目。
一、工程名稱:麻城宋埠40mw光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程。
二、工程地點:麻城宋埠。
三、承包方式:包工、包機械、包安全。
一、合同工期總日歷天數10天。
第三條工程價款、結算及付款方式。
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用.
第四條甲乙方責任。
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第六條獎懲責任。
1、如8月20日前安裝達到1mw光伏板安裝,則按1mw=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簡易施工合同共篇十四
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
經甲乙雙方共同協(xié)商,甲方同意將下列工作承包給乙方完成,為了更好地完成此工作,雙方同意簽定此合同。合同條款及內容如下。
(1)地下負二層砌水溝、地面砌磚坎分格,人工費單價元/米。水溝按雙邊計算。
(2)地下室負二層地面30cm厚找平混凝土澆筑,要求澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工費單價元/立方米。
(3)地下室負二層地面10cm厚找平混凝土澆筑,要求人工澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工費單價元/平方米。
(4)水溝抹灰,要求水溝底最溥處厚度5cm,按1%坡度找坡,表面用水泥粉壓光,水溝口要抹成放蓋板的子口,水溝口要平直光滑。人工費單價元/米。
(5)集水坑抹灰,口部做法與水溝口一樣,人工費單價元/個。
(6)不澆混凝土的人防門口地面做水泥砂找平及四周抹灰,要求灰面光面。人工費單價元/平方米。
(7)水溝蓋板鋪設及刷黑色油漆。人工費單價元/塊。
(8)墻腳水泥砂踢腳線抹灰。要求線口離地12cm,厚度9mm,表面水泥粉壓光。人工費單價元/米。
(1)以上單價包括施工工藝上必須進行的水平線彈設,混凝土厚度定點的費用,以及水溝邊按混凝土厚度定出標高的灰條抹灰費用。
(2)以上單價包括商品混凝土施工的輸送泵管接拆及清洗用工。
(3)乙方必須在此單價內承擔地下室地面工程的一切手尾工作,包括防火門框腳及其它一切地面手尾修補。
(4)地面水泥砂施工技術及質量必須符合以下要求:
1、根據水溝位置,分設地面找坡方向,然后定出地面標高灰餅,灰餅間距2米設置一個。
2、地面做4cm高分水坡面,水溝完成面寬度20cm,坡向集水坑,不得有積水。
4、待混凝土開始凝固可以站穩(wěn)人腳時,即對混凝土表面進行打磨,灑水泥粉,固后起皮。
5、完成地面不得有積水,不得起皮,表面平整度允許偏差5mm。地面墻腳必然后再壓光。須平整,且不能污染墻面。
(5)如地面完成后有大片的積水或地面起皮或地面起砂眼面,則按每個位置處罰100元。
乙方按甲方要求從地面定點開始,20天內完成本合同的(1)至(5)項內容,(6)至(7均數)項何時完成則何時才能進行工程量結算。如乙方無法按甲方要求進行施工,甲方則有權終止施工合同。
由于該合同工程施工期較短,人工費結算一次性完成,在整個地面完成,包括所有手尾工程全部完成后,10天內結算人工費。
乙方當施工完成每項工作內容時,應及時通知主管施工員、項目部質量檢查小組對完成的工程進行質量驗收,驗收合格才有資格進行結算。如上述驗收人員發(fā)現(xiàn)施工質量不合格,項目部會發(fā)出質量整改通知給乙方。乙方應及時對質量毛病進整改,整改完畢后再通知主管施工員及項目部質量檢查小組驗收,驗收合格經得上述有關人員簽名確認才給予結算。
工程量計算方法:按實際地面的可見面積計算(地面+高低差面),澆砼地面按30cm砼地面的實際計算量。
(1)甲方提供施工場地及施工材料。
(2)甲方提供混凝土輸送泵、混凝土磨面機、砂漿攪拌機、運輸手推斗車。
(3)甲方提供施工照明所需的電燈及地拖線。該用品屬于借用,完工后乙方必須按數歸還,否則按價賠償。
(4)甲方提供踢腳線施工用的9厘木板壓條。
(5)甲方提供工人的住宿場地、生活用水及照明用電。
(6)甲方負責給乙方施工工人購買工傷保險(保險范圍由保險公司指定,如超出保險范圍由乙方自負,與甲方無關。)。
(7)甲方指定地方給乙方自行做飯,乙方炊事員、炊具及柴火(煤氣)自理。
(8)乙方必須自帶施工用的小型工具(如鐵鏟、灰桶、鋁合金方、灰刀、灰板、灰抹子等)。
(9)乙方按工程施工規(guī)范及技術交底進行施工,做到工完場清,節(jié)約使用材料。
(1)凡進入本工地施工的人員須持有身份證或深圳市勞務工暫住證。凡屬三無入員及國家通緝犯均不準進入本工地務工。一經查獲,送公安部門處理。
(2)乙方所有工人不準帶家屬進住工地。進場的工人必須領用安全帽及工作卡,由乙方負責人到工地辦公室統(tǒng)一辦理。其中安全帽10元,工作卡5元,共15元作為押金,在乙方人工費中扣押,在乙方人員退場時歸還領用物品時統(tǒng)一退回押金。如領用物品損壞,則按價賠償。
(3)乙方進場人員必須經過項目部安全教育才能上崗工作。施工時必須遵守甲方的安全管理。如有違反安全操作規(guī)程且不聽指揮的,每次給予50元的罰款。嚴重者給予停工退場處理。
(4)不能讓砂漿硬結在地面上、斗車上及攪拌機內。一經發(fā)現(xiàn),每次給予乙方500元的處罰。
(5)乙方所有人員必須遵守《工地管理條例合約》。如有違反,按條例規(guī)定處罰。
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。乙方完成該項工作結清帳款后合同自動失效。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
(1)甲乙雙方若因故不能履行合同,應征得對方的同意,并賠償另一方的損失,損失大小由雙方協(xié)商解決。若甲方有足夠證據認證乙方無能力完成本合同任務,可隨時取消乙方施工資格,并按本合同第三條結算乙方人工費。
(2)本合同解釋權在甲方,乙方需詳細閱讀以上各條款,一經簽字即視為認可。
甲方:
乙方:
合同簽訂日期:
簡易施工合同共篇十五
甲方:
乙方:
甲乙雙方經友好協(xié)商,在平等合法、自愿公平及誠實信用的基礎上,就甲方發(fā)包給乙方的工程一事達成一致,簽訂以下合同。
2、工程地點:
3、工程內容:按甲方提供的圖紙要求完成圖紙范圍內的工程施工,詳見附件一。
4、工程質量要求:乙方應按國家相關施工規(guī)范、圖紙及本合同約定的技術要求施工,工程竣工一次驗收達到合格標準。
5、施工技術要求:
二、承包方式。
本合同為綜合單價固定合同,由乙方包工、包料、包質量、包工期、包安全文明施工的包干方式承包施工。乙方確認其對工程所在周圍環(huán)境、地質情況、交通情況、質量標準、工期等情況均已熟悉且已研究明了,考慮了相關風險因素并計算了相關費用。
三、工期要求。
1、開工日期:暫定年月日(以甲方開工通知確定的時間為準),竣工日期:年月日,總工期:日歷天。以上工期包括人員進場、施工準備至驗收在內的所有工作所需的時間,除遇不可抗力及設計變更影響工程進度外,工期不予順延。
2、節(jié)點工期:詳見附件三。乙方不能按節(jié)點工期完成工程進度的,應按本合同關于逾期完工的約定承擔違約責任。
四、合同價款。
1、合同綜合單價為:
上述綜合單價已含乙方為完成本工程所需支出的所有經濟費用,不因施工期間的任何因素、條件變化而調整。
2、暫定合同總價為人民幣元;工程完工,按雙方現(xiàn)場簽證確認的工程量結算工程總價。
3、如乙方因不可抗力、政府行為或甲方要求停工終止合同,則按雙方確認的已完工合格工程量按合同單價結算工程款。
4、因設計變更、甲方單方面增加工程量或特殊因素(非乙方原因)引起的工程量增減,先參照本合同約定的綜合單價結算該部分工程款,如不屬于本合同工程綜合單價范圍內的工程內容的,雙方參照市場價格合理確定,并簽訂補充協(xié)議明確。
五、工程量確認。
1、甲方派現(xiàn)場管理人員與監(jiān)理單位一起根據本條約定的工程量計算方法,對工程量進行現(xiàn)場計量,計量結果由甲方管理人員、乙方代表、監(jiān)理共同簽字認可,并經甲方審核后方能作為結算依據。工程量計算方法詳見附件四。
2、計算結果應在24小時內簽字,逾期不能作為結算依據。
六、付款方式:
甲乙雙方商定,工程款支付具體采用以下第種付款方式:
(一)竣工后付款。
(1)本合同無預付款。
(1)本合同無預付款。
(2)乙方應在每月日上報上月完成工程(包括已完工并且其補充預算已經審核的工程變更)進度款申請表(進度款申請表必須按照甲方統(tǒng)一發(fā)放格式),監(jiān)理單位在3個工作日內審核完畢并報甲方,甲方應在天內審定,并于審定后個工作日內支付當期工程款的%(節(jié)假日順延)。
(3)工程完工經檢驗合格后,雙方在乙方提交套完整竣工資料后天內辦理結算,并在結算辦理完畢后個工作日內支付至結算總價的%。
(4)余款作為工程保修金,在保修期屆滿后天內按本合同約定扣除相關款項后無息付清。
2、乙方申請付款時須按甲方要求的格式填報付款資料,并提供有效工程發(fā)票請款,否則甲方有權拒付;并且,乙方對甲方應付的違約金及合同規(guī)定的應扣款項,甲方有權在工程進度款中扣除。
七、雙方的權利與義務。
1、甲方權利義務。
(1)合同生效后天內與乙方做好圖紙會審工作。
(2)指派作為現(xiàn)場代表進行簽證,對現(xiàn)場施工質量、安全、進度進行檢查和監(jiān)督,保證工期順利進行。
(3)如乙方不按合同要求進行施工,甲方可勒令乙方暫停施工,待整改完畢后報甲方驗收并同意后方可復工,由此造成的損失由乙方負責。甲方認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工。乙方應當按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工程,停工期間甲方按每天每人元的標準補償乙方施工人員生活費。暫停施工達天的,視為合同終止,雙方按合同的約定進行結算。
(4)如因施工需要,甲方應向乙方提供室外地下管線設施、水、暖、電及道路平面圖等資料,提供水電源接駁點給乙方,維持施工現(xiàn)場周邊環(huán)境現(xiàn)狀在施工期內不發(fā)生影響施工的重大變化。
(5)按合同約定支付工程款。
(6)在施工過程中,甲方在不妨礙乙方正常作業(yè)的基礎上,可以隨時對工程進度、質量進行檢查。甲方有權對不符合質量要求,違反施工操作工藝的施工,或材料不合格的,責令乙方返工或更換,其費用由乙方承擔;乙方在接到甲方及監(jiān)理發(fā)出的質量問題通知后,應及時迅速整改完畢,并請監(jiān)理與甲方人員復查。甲方對工程施工質量有疑問,而要求乙方復測時,乙方應給予積極配合。
(7)組織對工程竣工驗收。
(8)法律規(guī)定的其他權利義務。
2、乙方權利義務。
(1)根據甲方要求,組織有經驗、有素質的施工班組和設備進場,復檢甲方提供的控制點,并提供現(xiàn)場施工記錄以及資料整理,在工程竣工驗收合格后天內向甲方提交套完整竣工資料。
(2)及時組織施工,按工期要求合理配置施工設備,保證施工材料的及時供應,按期完成施工任務。
(3)合同簽訂后天內提交工程施工組織設計及進度計劃給甲方審核。
(3)委派為現(xiàn)場管理代表,辦理簽證,負責施工期間的施工質量、安全等問題。
(4)負責施工材料的采購和保管,并報請甲方檢驗才可用于工程施工,檢驗費用由乙方承擔。
(5)嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行施工,施工中如發(fā)現(xiàn)設計錯誤或嚴重不合理時,應立即書面通知甲方。
(6)按安全施工有關規(guī)定,采取嚴格、科學的安全防護措施,做到文明施工,安全生產,確保施工安全和第三者的安全,如乙方未履行上述義務,造成工程、財產損失和人身傷害,由乙方承擔全部責任。
(7)施工過程中聽從甲方的指揮和安排。
(8)乙方自負費用解決施工及生活用水、用電問題。
(9)使用民工施工的,應及時支付民工工資,如拖欠民工工資的,甲方有權代付并從應支付給乙方的工程款中扣還,乙方每次并應向甲方賠償經濟損失人民幣元。
(10)竣工驗收后,乙方施工人員必須在天內撤離施工現(xiàn)場。
(11)法律規(guī)定的其他權利義務。
八、施工要求。
1、乙方施工必須達到合同要求及有關驗收規(guī)范,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄等,對于不符合質量技術規(guī)范和安全操作的行為,經甲方或監(jiān)理提出后不做整改的,作為一次不良記錄;遵守國家和地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物,設備管線,密切注意地下管線和四周房屋安全,如發(fā)現(xiàn)險情應立刻停止施工,通知甲方做好排險措施并作好施工現(xiàn)場保衛(wèi)工作。
2、為確保在合同工期內完成工程,乙方應根據工程要求精心做好施工組織設計,包括人員、機械安排和日進度計劃。
九、安全要求。
1、開工前乙方應做好本工程施工工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、乙方在施工過程中,全權負責處理施工現(xiàn)場和周邊關系的協(xié)調和安全保衛(wèi),以及相關職能部門關系協(xié)調,并自行負責所有費用。
3、乙方對該工程和其施工人員負有不可推卸的安全責任。在施工過程中,乙方的施工人員無論任何原因與工程周邊的第三人及相關職能部門發(fā)生沖突,造成自身或第三人人身、財產損失的,甲方均不負擔任何法律責任和經濟賠償責任,由此造成的經濟賠償損失和法律糾紛均由乙方自行負責。如由于上述原因造成工期延誤,造成甲方其他直接或者間接損失的,乙方還應承擔所有的損失賠償責任。
4、乙方應嚴格遵守甲方的安全保衛(wèi)和其他有關工地規(guī)章制度,服從現(xiàn)場管理人員的指揮及上級有關部門的監(jiān)督管理。如在施工過程中由于自身的原因造成人身、財產的損失,乙方自行負責解決,甲方不承擔由此引發(fā)的任何經濟責任和費用。
十、工程驗收。
1、甲方根據合同約定、施工圖、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為驗收依據。
2、乙方應在隱蔽工程隱蔽前小時以書面形式通知甲方和監(jiān)理驗收,驗收合格后,乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工;驗收不合格,乙方應在甲方和監(jiān)理限定的時間內整改后重新申請驗收;乙方單方隱蔽施工的,甲方有權要求重新檢驗,無論驗收是否合格,由此引起的所有費用均由乙方承擔。
3、工程完工,乙方應提前天書面通知甲方和監(jiān)理驗收。工程質量達不到約定標準的部分,乙方應在甲方要求的期限內進行整改,乙方必須承擔所有整改費用直至工程驗收合格為止,并應承擔逾期竣工的違約責任。
十一、工程保修。
1、按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和合同約定,乙方承擔施工合同約定的所有施工承包范圍內工程質量保修責任。
2、工程保修期:月,自工程竣工驗收合格后起算。
3、保修期內,出現(xiàn)工程質量問題,乙方應及時履行保修義務。否則甲方有權自行維修或委托第三方維修,維修費用由乙方承擔,并從工程保修金中扣除。
十二、違約責任。
1、乙方不得將本工程轉包;非經過甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給其他人,否則甲方有權單方面解除合同,并可向乙方主張合同暫定總價%的違約金。
2、施工過程中,甲方或監(jiān)理公司對乙方記載有違反合同約定或有關施工行為規(guī)范的不良記錄的,每次乙方應向甲方支付違約金人民幣元。
3、如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的,每逾期一天,乙方應支付人民幣元的違約金給甲方。逾期達天的,甲方可解除合同,并有權向乙方主張合同暫定總價%的違約金。
4、乙方逾期交付竣工資料給甲方的,每逾期一天應支付違約金人民幣元。
5、乙方施工人員逾期撤出本工程工地的,每逾期一天應支付違約金人民幣元。
6、甲方未按合同約定及時支付工程款的,應按照銀行同期貸款利率向乙方支付應付未付部分工程款的利息。
十三、糾紛解決。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決不成的,任一方可向人民法院起訴。
十四、其他。
1、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份,具同等法律效力。
2、本合同經雙方代表簽字并加蓋公章后成立。
3、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簡易施工合同共篇十六
發(fā)包方:
法定代表人:
電話及地址:
承包方:
法定代表人:
電話及地址:
依照《中華人民共和國民法典》等國家有關法律法規(guī)的規(guī)定和本工程具體情況,經雙方協(xié)商一致,達成如下施工條款,以資共同遵守。
第一章工程概況。
第一條:工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:。
4、承包范圍:
5、工程質量:達到驗收合格標準。
6、工程價款(可選擇):
暫定為人民幣(大寫)元(元)含稅費,據實結算(單價不變)。
包干總價為人民幣(大寫)元(元)含稅費。
第二章工程期限。
第二條:根據該工程的實際工作量,工程期限為個日歷天,自發(fā)包人發(fā)出施工通知書之日起計算。本工程開竣工日期如下:
開工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
第三條:在施工中,如遇下列情況,可順延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或甲乙雙方之外的原因,導致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續(xù)履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作,并按發(fā)包方要求將所屬機械設備和人員撤出現(xiàn)場。
4、經發(fā)包方同意的其他情況。
第四條:順延工期應由甲乙雙方及時協(xié)商,簽字生效。
第三章雙方責任。
第五條:發(fā)包方責任。
1、開工前具備xx通、水通、電通的施工條件。
2、向承包方提供建筑物結構及管線資料等資料。
3、向承包方提供完整的施工圖紙。
4、及時參加驗收。
第六條:承包方責任。
1、加強對施工現(xiàn)場人員的管理,遵守發(fā)包方管理規(guī)定,承包人施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質、按期完成本合同。
2、遵守政府和有關管理部門對施工現(xiàn)場進出口交通、環(huán)境衛(wèi)生、施工噪音等管理規(guī)定。
3、施工現(xiàn)場按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設臨時設施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
第三方人身及財產損害的,承包人承擔相關責任,并賠償發(fā)包人因此遭受的'其他損失。
5、承包人承擔施工所需水電費。
6、采取積極措施做好施工現(xiàn)場的管線和鄰近建筑物、構筑物、道xx、樹木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
7、承包人負責辦理施工的各項審批手續(xù)。
8、承包人負責工程成品及設備的保護,做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)、消防和垃圾清運等工作。
9、施工中未經發(fā)包人及業(yè)主方及有關部門批準,不得改動原建筑結構及各種設備管線。
第四章工程質量。
第七條:承包方應嚴格按照標準、規(guī)范和設計要求組織施工,隨時接受發(fā)包方及質量監(jiān)督部門的檢查,并為檢驗提供便利條件。
1、該工程質量要求達到現(xiàn)行國家建筑裝飾裝修工程質量驗收標準。
2、施工中如發(fā)現(xiàn)有嚴重不合理的地方,承包方應以書面形式詳細說明原因和理由,由發(fā)包方提出修改或變更意見,經甲乙雙方簽定變更文件后施工。
第五章材料供應。
第八條:該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價格須經發(fā)包方書面確認),承包方購回的材料,必須具有出廠合格證和材料檢測報告,經發(fā)包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
第九條:承包方采購材料,經發(fā)包方驗收不合格,承包方應無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
第六章合同價款與結算。
第十條:工程結算條款。
第七章工程款支付。
第十一條:
1、本合同簽訂之日內,向承包方支付工程總價的%(元)作為預付款。
2、工程竣工驗收合格后,支付總造價的%(元)。
第三方,所需費用自承包人質保金中扣除,不足以扣除的,承包人另行支付。
4、承包人于每次收款前____日向發(fā)包人提交正規(guī)合法的發(fā)票。否則,發(fā)包人有權暫停支付應付款項,直至提交發(fā)票之日,且承包方不到據此延遲履行本合同義務。
5、乙方帳號資料:開戶名:,開戶行:,帳號:。
第八章竣工驗收。
第十二條:工程竣工后,承包方應在竣工驗收5天前,向發(fā)包方提交竣工驗收報告。
第十三條:發(fā)包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內,組織有關部門進行驗收。發(fā)包方無正當理由不組織驗收并在5天內不提修改意見,亦不批準驗收報告,工期順延。
第十四條:竣工驗收報告批準日期為竣工日期。
第九章違約責任。
第十五條:發(fā)包方逾期付款的,每逾期____日按應付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
第十六條:承包人逾期超過5天的,發(fā)包人有權將剩余工程另行發(fā)包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發(fā)包人有權按照合同總價的20%追究承包人的違約責任。
第十七條:因承包人工程質量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
第十八條:工程質量經驗收不合格,承包方應返工,返工后經再次驗收不合格,發(fā)包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任。
第十章爭議解決方式。
第十九條:本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均有權向合同履行地人民法院起訴。
第十一章其他事項。
第二十條:安全施工,承包方按有關規(guī)定,采取嚴格安全防護措施,并承擔因自身安全措施不力而造成的事故責任和因此發(fā)生的一切費用。非承包方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。發(fā)生重大傷亡責任事故,承包方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包方,同時按政府有關要求規(guī)定妥善處理,由此發(fā)生的費用全部由責任方承擔。
第二十一條:本工程承包方不得轉包,若發(fā)現(xiàn)承包方違約,發(fā)包方有權責令承包方立即退場,并賠償發(fā)包方的一切損失。
第二十二條:本合同一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,經甲乙雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
第二十三條:本合同附件:報價表(或預算表)、工程內容清單。
發(fā)包方:(蓋章)承包方(蓋章)。
代表人(簽字)代表人(簽字)。
年____月____日________年____月____日。
簡易施工合同共篇十七
甲乙雙方經友好協(xié)商,在平等合法、自愿公平及誠實信用的基礎上,就甲方發(fā)包給乙方的工程一事達成一致,簽訂以下合同。
一、工程概況________
1、工程名稱:________
2、工程地點:________
3、工程內容:按甲方提供的圖紙要求完成圖紙范圍內的工程施工,詳見附件一。
4、工程質量要求:乙方應按國家相關施工規(guī)范、圖紙及本合同約定的技術要求施工,工程竣工一次驗收達到合格標準。
5、施工技術要求:
二、承包方式
本合同為綜合單價固定合同,由乙方包工、包料、包質量、包工期、包安全文明施工的包干方式承包施工。乙方確認其對工程所在周圍環(huán)境、地質情況、交通情況、質量標準、工期等情況均已熟悉且已研究明了,考慮了相關風險因素并計算了相關費用。
三、工期要求
1、開工日期:暫定________年 ________月________日(以甲方開工通知確定的時間為準),竣工日期:年月日,總工期:日歷天。以上工期包括人員進場、施工準備至驗收在內的所有工作所需的時間,除遇不可抗力及設計變更影響工程進度外,工期不予順延。
2、節(jié)點工期:詳見附件三。乙方不能按節(jié)點工期完成工程進度的,應按本合同關于逾期完工的約定承擔違約責任。
四、合同價款
1、合同綜合單價為:
上述綜合單價已含乙方為完成本工程所需支出的所有經濟費用,不因施工期間的任何因素、條件變化而調整。
2、暫定合同總價為人民幣元;工程完工,按雙方現(xiàn)場簽證確認的工程量結算工程總價。
3、如乙方因不可抗力、政府行為或甲方要求停工終止合同,則按雙方確認的已完工合格工程量按合同單價結算工程款。
4、因設計變更、甲方單方面增加工程量或特殊因素(非乙方原因)引起的工程量增減,先參照本合同約定的綜合單價結算該部分工程款,如不屬于本合同工程綜合單價范圍內的工程內容的,雙方參照市場價格合理確定,并簽訂補充協(xié)議明確。
五、工程量確認
1、甲方派現(xiàn)場管理人員與監(jiān)理單位一起根據本條約定的工程量計算方法,對工程量進行現(xiàn)場計量,計量結果由甲方管理人員、乙方代表、監(jiān)理共同簽字認可,并經甲方審核后方能作為結算依據。工程量計算方法詳見附件四。
2、計算結果應在24小時內簽字,逾期不能作為結算依據。
六、付款方式:
甲乙雙方商定,工程款支付具體采用以下第種付款方式:
(一)竣工后付款
(1)本合同無預付款。
(1)本合同無預付款。
(2)乙方應在每月________日上報上月完成工程(包括已完工并且其補充預算已經審核的工程變更)進度款申請表(進度款申請表必須按照甲方統(tǒng)一發(fā)放格式),監(jiān)理單位在3個工作日內審核完畢并報甲方,甲方應在天內審定,并于審定后個工作日內支付當期工程款的%(節(jié)假日順延)。
(3)工程完工經檢驗合格后,雙方在乙方提交套完整竣工資料后________天內辦理結算,并在結算辦理完畢后________個工作日內支付至結算總價的 ________%。
(4)余款作為工程保修金,在保修期屆滿后天內按本合同約定扣除相關款項后無息付清。
2、乙方申請付款時須按甲方要求的格式填報付款資料,并提供有效工程發(fā)票請款,否則甲方有權拒付;并且,乙方對甲方應付的違約金及合同規(guī)定的應扣款項,甲方有權在工程進度款中扣除。
七、雙方的權利與義務
1、甲方權利義務
(1)合同生效后 ________天內與乙方做好圖紙會審工作。
(2)指派作為現(xiàn)場代表進行簽證,對現(xiàn)場施工質量、安全、進度進行檢查和監(jiān)督,保證工期順利進行。
(3)如乙方不按合同要求進行施工,甲方可勒令乙方暫停施工,待整改完畢后報甲方驗收并同意后方可復工,由此造成的損失由乙方負責。甲方認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工。乙方應當按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工程,停工期間甲方按每天每人 ________元的標準補償乙方施工人員生活費。暫停施工達________天的,視為合同終止,雙方按合同的約定進行結算。
(4)如因施工需要,甲方應向乙方提供室外地下管線設施、水、暖、電及道路平面圖等資料,提供水電源接駁點給乙方,維持施工現(xiàn)場周邊環(huán)境現(xiàn)狀在施工期內不發(fā)生影響施工的重大變化。
(5)按合同約定支付工程款。
(6)在施工過程中,甲方在不妨礙乙方正常作業(yè)的基礎上,可以隨時對工程進度、質量進行檢查。甲方有權對不符合質量要求,違反施工操作工藝的施工,或材料不合格的,責令乙方返工或更換,其費用由乙方承擔;乙方在接到甲方及監(jiān)理發(fā)出的質量問題通知后,應及時迅速整改完畢,并請監(jiān)理與甲方人員復查。甲方對工程施工質量有疑問,而要求乙方復測時,乙方應給予積極配合。
(7)組織對工程竣工驗收。
(8)法律規(guī)定的其他權利義務。
2、乙方權利義務
(1)根據甲方要求,組織有經驗、有素質的施工班組和設備進場,復檢甲方提供的控制點,并提供現(xiàn)場施工記錄以及資料整理,在工程竣工驗收合格后天內向甲方提交套完整竣工資料。
(2)及時組織施工,按工期要求合理配置施工設備,保證施工材料的及時供應,按期完成施工任務。
(3)合同簽訂后天內提交工程施工組織設計及進度計劃給甲方審核。
(3)委派為現(xiàn)場管理代表,辦理簽證,負責施工期間的施工質量、安全等問題。
(4)負責施工材料的采購和保管,并報請甲方檢驗才可用于工程施工,檢驗費用由乙方承擔。
(5)嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行施工,施工中如發(fā)現(xiàn)設計錯誤或嚴重不合理時,應立即書面通知甲方。
(6)按安全施工有關規(guī)定,采取嚴格、科學的安全防護措施,做到文明施工,安全生產,確保施工安全和第三者的安全,如乙方未履行上述義務,造成工程、財產損失和人身傷害,由乙方承擔全部責任。
(7)施工過程中聽從甲方的指揮和安排。
(8)乙方自負費用解決施工及生活用水、用電問題。
(9)使用民工施工的,應及時支付民工工資,如拖欠民工工資的,甲方有權代付并從應支付給乙方的工程款中扣還,乙方每次并應向甲方賠償經濟損失人民幣元。
(10)竣工驗收后,乙方施工人員必須在天內撤離施工現(xiàn)場。
(11)法律規(guī)定的其他權利義務。
八、施工要求
1、乙方施工必須達到合同要求及有關驗收規(guī)范,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄等,對于不符合質量技術規(guī)范和安全操作的行為,經甲方或監(jiān)理提出后不做整改的,作為一次不良記錄;遵守國家和地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物,設備管線,密切注意地下管線和四周房屋安全,如發(fā)現(xiàn)險情應立刻停止施工,通知甲方做好排險措施并作好施工現(xiàn)場保衛(wèi)工作。
2、為確保在合同工期內完成工程,乙方應根據工程要求精心做好施工組織設計,包括人員、機械安排和日進度計劃。
九、安全要求
1、開工前乙方應做好本工程施工工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、乙方在施工過程中,全權負責處理施工現(xiàn)場和周邊關系的協(xié)調和安全保衛(wèi),以及相關職能部門關系協(xié)調,并自行負責所有費用。
3、乙方對該工程和其施工人員負有不可推卸的安全責任。在施工過程中,乙方的施工人員無論任何原因與工程周邊的第三人及相關職能部門發(fā)生沖突,造成自身或第三人人身、財產損失的,甲方均不負擔任何法律責任和經濟賠償責任,由此造成的經濟賠償損失和法律糾紛均由乙方自行負責。如由于上述原因造成工期延誤,造成甲方其他直接或者間接損失的,乙方還應承擔所有的損失賠償責任。
4、乙方應嚴格遵守甲方的安全保衛(wèi)和其他有關工地規(guī)章制度,服從現(xiàn)場管理人員的指揮及上級有關部門的監(jiān)督管理。如在施工過程中由于自身的原因造成人身、財產的損失,乙方自行負責解決,甲方不承擔由此引發(fā)的任何經濟責任和費用。
十、工程驗收
1、甲方根據合同約定、施工圖、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為驗收依據。
2、乙方應在隱蔽工程隱蔽前小時以書面形式通知甲方和監(jiān)理驗收,驗收合格后,乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工;驗收不合格,乙方應在甲方和監(jiān)理限定的時間內整改后重新申請驗收;乙方單方隱蔽施工的,甲方有權要求重新檢驗,無論驗收是否合格,由此引起的所有費用均由乙方承擔。
3、工程完工,乙方應提前天書面通知甲方和監(jiān)理驗收。工程質量達不到約定標準的部分,乙方應在甲方要求的期限內進行整改,乙方必須承擔所有整改費用直至工程驗收合格為止,并應承擔逾期竣工的違約責任。
十一、工程保修
1、按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和合同約定,乙方承擔施工合同約定的所有施工承包范圍內工程質量保修責任。
2、工程保修期:月,自工程竣工驗收合格后起算。
3、保修期內,出現(xiàn)工程質量問題,乙方應及時履行保修義務。否則甲方有權自行維修或委托第三方維修,維修費用由乙方承擔,并從工程保修金中扣除。
十二、違約責任
1、乙方不得將本工程轉包;非經過甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給其他人,否則甲方有權單方面解除合同,并可向乙方主張合同暫定總價%的違約金。
2、施工過程中,甲方或監(jiān)理公司對乙方記載有違反合同約定或有關施工行為規(guī)范的不良記錄的,每次乙方應向甲方支付違約金人民幣元。
3、如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的,每逾期一天,乙方應支付人民幣元的違約金給甲方。逾期達天的,甲方可解除合同,并有權向乙方主張合同暫定總價%的違約金。
4、乙方逾期交付竣工資料給甲方的,每逾期一天應支付違約金人民幣元。
5、乙方施工人員逾期撤出本工程工地的,每逾期一天應支付違約金人民幣元。
6、甲方未按合同約定及時支付工程款的,應按照銀行同期貸款利率向乙方支付應付未付部分工程款的利息。
十三、糾紛解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決不成的,任一方可向人民法院起訴。
十四、其他
1、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)________份,具同等法律效力。
2、本合同經雙方代表簽字并加蓋公章后成立。
3、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡易施工合同共篇十八
甲、乙雙方本著互惠互利、共同發(fā)展的原則,就乙方承建的甲方工程有關事宜,進行了認真協(xié)商,雙方取得了一致意見,特訂立了本協(xié)議,具體內容如下:
一、工程承包內容和結算方式:
施工內容:工程(包工包料)。
工程類別結算方式:
本工程包干價_____萬元。
乙方應嚴格按施工圖及方案要求進行施工。最終以乙方現(xiàn)場的實際做法、乙方完成竣工資料及竣工圖。
設計變更和經濟簽證必須經甲方工程部審核簽字加蓋公章后生效,否則無效。設計變更和經濟簽證進入工程竣工結算,不作為支付進度款的依據。
二、工期。
____年____月____日開工;室外給排水工程____年____月____日竣工交付甲方使用。
三、工程款撥付:合同包干價:____萬元。
合同簽訂后,工人進場施工,完成工程一期部分的工程內容后7日內付完成工程量的70%工程款,依次執(zhí)行。工程進度達80%后支付至暫控價70%工程款,工程完工、驗收合格后報建設單位施工資料及甲方代表核實后簽證認可的資料進行工程結算定案后,支付到工程結算總價的95%,預留5%保修金,保修期兩年。
四、違約責任。
該工程若因甲方原因造成工期延誤,則工程工期相應順延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付違約金壹仟元,均從工程結算款中扣除,歸甲方所有。
若因乙方的原因,不執(zhí)行合同或終止合同,則乙方向甲方賠償合同總價的10%的違約金。
五、質量和質量保證金:
工程質量:一次性驗收合格。
若因乙方原因未能使工程質量一次性驗收合格,乙方給甲方支付質量保證違約金____萬元,從工程結算款中扣除,歸甲方所有。
六、驗收標準:工程驗收依據建筑工程質量檢驗評定標準、建筑工程施工質量。
驗收統(tǒng)一標準、砌筑工程施工質量驗收規(guī)范等相關技術標準規(guī)范。給水工程所使用的材料嚴格執(zhí)行烏魯木齊市水務集團有限公司20__年8月8日《關于規(guī)范使用小型供水工程材料的通告》的要求。保證供水工程竣工使用后正常交接____市水務集團管理。
工程竣工后,由乙方向甲方提交工程竣工資料及竣工驗收申請報告,甲方組織乙方、監(jiān)理公司三方參加共同進行工程驗收。
七、工程其它事項。
1、乙方人員進場應聽從甲方管理人員的協(xié)調安排。應對進場工作加強安全教育,如發(fā)生人員傷亡事故,甲方不承擔任何責任。
2、乙方應按照甲方的要求組織施工,接受監(jiān)理人員的監(jiān)督。若工程質量達不到質量要求,施工進度不能按計劃完成時,甲方有權拒付工程款,并有權與乙方解除合同。
3、乙方施工時,不得破壞甲方現(xiàn)場已有的其他管線及設施,否則由乙方自行恢復,費用自理,造成損失的,由乙方承擔。
八、乙方同意在工程竣工驗收合格之日起七日內,給甲方提供工程竣工資料兩套,將工程交付甲方使用;該項條款作為雙方進行工程結算的前提條件之一。
九、工程結算完畢后,乙方同意33萬元采用非貨幣形式進行支付工程款。
其它未盡事宜,雙方協(xié)商或另外簽訂補充協(xié)議,本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方:_____乙方:_____。
代表人:_____代表人:_____。
日期:_____日期:_____
簡易施工合同共篇十九
發(fā)包人(全稱):________(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):________(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:________。
工程地點:________。
承包范圍:________。
三、合同工期。
四、質量標準。
五、合同價款。
金額暫估價(大寫):________(人民幣)。
(小寫):________(人民幣)。
以實際工程量為準進行結算。
六、工程款支付。
七、質量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程。防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查紀錄。
4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,并辦理相關施工手續(xù)。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。
1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2.因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。
九、工程驗收。
1.本工程以施工圖紙、作法說明施工,驗收規(guī)范按照國家質量評定驗收標準。
2.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方應提前二天通知甲方,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續(xù)和工程結算。
3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
十、材料供應。
1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,且均應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
2.乙方負責采購的材料設備,必須按甲方具體的要求采購,并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管。
十一、違約責任。
1.在履行合同過程中發(fā)生的爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,可以人民法院起訴。
2.如一方違約或擅自中止合同的履行,必須向對方支付違約金,額度為本合同工程總價的10%。
3.承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。乙方在施工期間嚴格應按規(guī)范進行組織施工,確保文明施工。服從甲方正確指導,配合甲方圓滿竣工。
4.發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定,最終以實際工程量計算。
十二、爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
2.當事人不愿意通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商調解不成的,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由工程所在地人民法院解決。
十三、合同生效。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
本合同自雙方簽字蓋章后生效,至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商另簽補充協(xié)議。
合同定訂立時間:________年________月________日。
合同定立地點:________。
本合同雙方約定簽字、蓋章后生效。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/10089720.html】