商品房買賣合同訴訟大全(22篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-10 01:52:13
商品房買賣合同訴訟大全(22篇)
時間:2023-11-10 01:52:13     小編:飛雪

合同的簽署是法律意義上的承諾和保障。9.合同的簽訂和執(zhí)行應(yīng)當經(jīng)過各方的審核和批準。合同的違約責任應(yīng)當明確約定,確保違約一方承擔相應(yīng)的法律責任。

商品房買賣合同訴訟篇一

賣方:________(簡稱甲方)

身份證號:____________________________

買方:________(簡稱乙方)

身份證號:____________________________

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律、法規(guī)和______市有關(guān)規(guī)定,在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上達成一致,簽訂本協(xié)議,以資共同信守執(zhí)行。

第一條房屋概況

甲方自愿將座落于________市________區(qū)________街道________小區(qū)________棟________號,產(chǎn)權(quán)登記建筑面積共______平方米,______室______廳______廚______衛(wèi)的房產(chǎn)售賣給乙方。

第二條房屋價款及支付方式

1、甲方向乙方出售本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)的價款總金額為人民幣______元整(大寫______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整)。

2、上述房產(chǎn)價款乙方按下列方式支付給甲方:

(1)甲、乙雙方共同到____________房地產(chǎn)交易服務(wù)中心(以下簡稱“交易中心”)辦理本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記,并經(jīng)交易中心受理,甲方消戶當日(指甲方消戶前),乙方一次性付清房產(chǎn)價款于甲方。

(2)乙方于______年______月______日前向甲方付清房產(chǎn)價款。

(3)乙方于______前向甲方支付人民幣______元整(大寫人民幣),剩余房產(chǎn)價款人民幣______元(大寫人民幣),均由乙方______前支付給甲方。

(4)其他方式:______________________________。

3、乙方向甲方支付房產(chǎn)價款,甲方應(yīng)向乙方出具票據(jù)。

第三條房產(chǎn)過戶

甲、乙雙方應(yīng)于本合同簽訂之日起______日內(nèi),共同到__________________房地產(chǎn)交易服務(wù)中心窗口辦理本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記。如因一方原因,致影響產(chǎn)權(quán)過戶轉(zhuǎn)移登記,給另一方造成損失的,由造成損失的一方負賠償責任。

第四條稅費分擔

1、本合同簽訂之前,本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)如有應(yīng)交納的一切稅費均由甲方負責交納。

2、本合同簽訂之后,本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)所發(fā)生的轉(zhuǎn)移過戶登記費、契稅、印花稅、估價費、服務(wù)費等費用,經(jīng)雙方協(xié)商由_______________負擔。

3、其他:______________________________。

第五條甲方應(yīng)于______前,將本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)全部交付給乙方。

第六條違約責任

1、因房管部門確認本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)不能辦理出售、過戶手續(xù),甲方應(yīng)在當日內(nèi)向乙方退還所收的全部款項,本合同解除。

2、甲方如不按合同約定的日期交付本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn),每逾期一日按房價款總額的______計算違約金給付乙方。逾期超過______日時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除應(yīng)將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)支付__________元的違約金給付乙方。

3、乙方全部或部分不履行本合同第二條的約定,乙方應(yīng)按房價款總額的______計算違約金給付于甲方。逾期超過______日時,甲方有權(quán)解除本合同。解約時,乙方應(yīng)支付______元的違約金給付甲方。

4、甲方保證其出賣給乙方的房產(chǎn),產(chǎn)權(quán)清楚,無其他項權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。乙方買受后,如因買受前該房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)有糾葛,致使影響乙方權(quán)利行使,由甲方承擔責任,并賠償乙方因此遭受的損失。

5、甲方因個人原因不再出售此房,應(yīng)在三日內(nèi)向乙方退還所收的款項,并付違約金___________人民幣給乙方。

第七條其他

1、因不可抗力使本合同不能履行的,甲方向乙方退還所收的全部款項,本合同解除。

2、本合同如有未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決。

3、本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份,交______房屋土地管理局_______份。

甲方(簽字/蓋章):______________________

乙方(簽字/蓋章):______________________

_______________年__________月________日

_______________年__________月________日

商品房買賣合同訴訟篇二

職務(wù):____________。

身份證號:________。

家庭住址:________。

郵編:____________。

電話:____________。

甲方(與上述甲方系夫妻關(guān)系):________。

職務(wù):____________。

身份證號:________。

家庭住址:________。

郵編:____________。

電話:____________。

乙方(買方):________________________。

職務(wù):____________。

身份證號:________。

家庭住址:________。

郵編:____________。

電話:____________。

乙方(與上述乙方系夫妻關(guān)系):__________。

職務(wù):____________。

身份證號:________。

家庭住址:________。

郵編:____________。

電話:____________。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協(xié)議:

第一條甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,乙方?jīng)Q定購買甲方擁有土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)的商品房(以下簡稱商品房),商品房位于____幢____樓第____單元________號房屋。商品房建于________年____月____日,土地使用權(quán)證號為____________,房屋所有權(quán)證號為____________。屬_____磚混_____結(jié)構(gòu),建筑層數(shù)為____層。

第二條乙方向甲方購買商品房的建筑面積共_____平方米,共_____室____廳____衛(wèi)。(該商品房房屋平面圖見本合同附件三)。

第三條自商品房交付之日起,商品房所占用的土地使用權(quán)依法隨之轉(zhuǎn)移給乙方。

第四條商品房總金額為共______萬_____千_____百_____拾_____(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內(nèi)填阿拉伯數(shù)字,發(fā)生爭議以漢字大寫為準)。

第五條乙方應(yīng)當在甲乙雙方共同到房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)進行辦理房屋權(quán)屬變更登記手續(xù)之日付房款____%。否則,甲方有權(quán)解除合同,或者要求乙方每日甲方支付相當于總房價0.1%的違約金。

鑒于乙方經(jīng)濟困難,甲方同意乙方在乙方居住該商品房3個月內(nèi)付清房款的____%。若乙方違約,甲方有權(quán)要求乙方每日甲方支付相當于總房價0.1%的違約金。

甲方應(yīng)當在甲乙雙方共同到房產(chǎn)登記機關(guān)進行辦理房屋權(quán)屬變更登記手續(xù)之日,即本條第一款日期將商品房鑰匙交付給乙方。否則從該日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。

第六條甲乙雙方應(yīng)當在簽訂合同之日起日內(nèi)攜帶有關(guān)商品房登記過戶所需的所有證件、資料、票據(jù)等,到市房產(chǎn)局將商品房辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶給乙方。否則從甲乙雙方簽訂合同之日第日起,違約方每日向未違約方支付相當于總房價0.1%的違約金。

該商品房登記過戶由乙方負責,甲方協(xié)助,所需契稅、評估費等過戶費用由乙方負擔。商品房無法登記過戶的,乙方有權(quán)立即解除合同,甲方應(yīng)當立即退還所收全部房款,并自確定不能登記過戶之日起有權(quán)要求甲方每日支付乙方相當于總房價0.1%的違約金。

甲方應(yīng)當在甲乙雙方辦理完畢付清房款之日將商品房鑰匙交付給乙方。否則從乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。甲方要將房子在過戶交屋前,將室內(nèi)清掃干凈,不能留有垃圾,廢棄物等。

第七條甲方承諾該商品房內(nèi)從未發(fā)生過任何人死亡、從未發(fā)生過惡性傷人等涉嫌犯罪案件、以及從未發(fā)生過其他使社會一般人居住在該房產(chǎn)生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方有權(quán)解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應(yīng)自該事件發(fā)生之日起7日內(nèi)向乙方支付違約金萬元,逾期則甲方再每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。

該商品房所有權(quán)轉(zhuǎn)移后,甲方承諾其不欠任何物業(yè)管理費、水費、電費等。如發(fā)生此種情況,甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費用通知之日起7日內(nèi)結(jié)清。否則從乙方通知甲方之日起第8日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。

該商品房所有權(quán)轉(zhuǎn)移過程中及轉(zhuǎn)移后,甲方承諾其他任何第三方不會對乙方所購的商品房及該房屋相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等提出任何權(quán)利(包括但不限于抵押權(quán)、留置權(quán)、交納土地出讓金權(quán)利等)要求,不會要求乙方支付除房款以外其他任何價款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)等設(shè)施、設(shè)備的目的。如發(fā)生此情況,則乙方有權(quán)解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應(yīng)自該事件發(fā)生之日起每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金,直至甲方將上述妨礙乙方利益行使的事項消除。

第八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同任何一處修改須經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。

第九條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十條本合同連同附件共__頁,一式__份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,另一份提交市房產(chǎn)局辦理過戶手續(xù),均具有同等效力。

甲方(簽章):__________________。

乙方(簽章):______________。

______年____月____日簽于____________。

我保證甲方以后不會違約,如果甲方違約,我承擔保證責任。

甲方保證人:__________身份證號:________單位:________。

______年____月____日。

我保證乙方以后不會違約,如果乙方違約,我承擔保證責任。

乙方保證人:__________身份證號:________單位:________。

商品房買賣合同訴訟篇三

甲乙雙方協(xié)商一致,達成以下合意。

1、甲方欲將登記在其名下的房屋轉(zhuǎn)讓給乙,_____年_____月_____日前完成交房,并在_____年_____月_____日前按照法律規(guī)定到房地產(chǎn)主管部門完成過戶登記。

2、乙方在_____年_____月_____日前交付房屋價款,方式。

3、交易產(chǎn)生的稅款由_____承擔,手續(xù)費由_____承擔。

4、違約及救濟:

(1)乙方支付價款后,若甲方_____年_____月_____日前未完成交房,需賠償乙方違約金_____萬。

(2)若乙方_____年_____月_____日前未完成房屋價款交付,支付給甲方的押金_____元不予退還。

(3)若因為甲方原因,在_____年_____月_____日前未完成過戶登記,需賠償乙違約金_____元,并履行過戶登記義務(wù)。

本合同一式_____份,甲乙各_____份保管。

5、簽訂本合同意味著。

(1)乙對房屋進行了細致檢查并滿意。

(2)出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔全部責任。

(3)甲收取了乙的押金_____元。

(4)雙方身份證復印件。

(5)甲方房產(chǎn)證復印件。

6、雙方約定的其他事項。

甲方:______________。

乙方:______________。

_____年_____月_____日。

商品房買賣合同訴訟篇四

甲方(賣方): 簽訂地點: 乙方(買方): 簽訂時間:年____月____日 甲、乙雙方就乙方向甲方購買摩托車一事,經(jīng)過協(xié)商,達成以下協(xié)議,以茲共同遵守摩托車型號、單介、數(shù)量: 摩托車品牌: 型號: 顏色: 數(shù)量: 車駕號: 發(fā)動機號: 單價:

一、交車方式及驗收標準

1、甲方負責三包,具體按《摩托車商品修理更換退貨責任實施細則》執(zhí)行。

2、乙方收到摩托車當場驗收,若有質(zhì)量問題,立即通告甲方,否則視為貨物符合質(zhì)量標準并已驗收。

二、貨款結(jié)算方式及期限

1、乙方同意收到甲方貨品后,首付款 結(jié)清: a:于 b:于年每月固定償還元,于________年____月____日前結(jié)算清。

2、乙方不能按上述方式付清貨款,該貨物所有權(quán)仍歸甲方所有,甲方有權(quán)采取任何方式收回貨物。

三、違約責任 乙方保證提供的身份證、駕駛證、住址、電話等個人資料真實有效,否則自愿承擔法律責任。

1、乙方不能按第三款規(guī)定向甲方按時支付貨款的,則乙方除向甲方清還所有欠款,應(yīng)向甲方甲方支付滯納金,其標準為每逾期____日按應(yīng)付金額百分之一計時。

2、如在規(guī)定還款時間內(nèi),如乙方未即時還款的由甲方收回乙方車輛,且由乙方承擔往返路收回車費用,如甲方收回摩托車之日起一個月內(nèi)乙方仍舊沒有付款的,甲方有權(quán)將摩托車拍賣,拍賣得收入歸甲方所有。

3、如摩托車損壞的,乙方同意用家庭中任意財產(chǎn)賠償歸還甲方,其中車款未付清尾款,乙方所購買的保險受益人為甲方。

4、如果乙方拖欠欠款,甲方每次到家索要拖欠欠款,按每次補償甲方。

四、合同爭議解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不能,任何一方均可向本協(xié)議簽訂地之有管轄權(quán)的法律提起訴訟。

五、本合同一式二份同,經(jīng)雙方簽字蓋章或手印后生效,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

商品房買賣合同訴訟篇五

養(yǎng)殖戶(甲方):收購方(乙方):

簽訂地點:簽訂時間:

為促進貽貝業(yè)健康發(fā)展,使養(yǎng)殖戶和經(jīng)營方得到共同發(fā)展,根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上,達成如下協(xié)議:

一、數(shù)量甲方確保將其養(yǎng)殖的 (根)鮮貽貝銷售給乙方。

二、規(guī)格甲方提供的貽貝規(guī)格應(yīng)達到乙方的要求。

四、提貨方式乙方到甲方養(yǎng)殖所在海域或甲、乙方商定的收購地點。

五、檢驗方法根據(jù)質(zhì)量要求當場進行驗收,邊收購邊檢驗。

六、結(jié)算乙方收到貽貝之日起1個月內(nèi)結(jié)算完畢。

七、協(xié)作在遇到臺風等自然災(zāi)害時,乙方應(yīng)按其能力協(xié)助甲方做好相關(guān)措施,因臺風而提前收割的貽貝,規(guī)格未達到要求的,乙方應(yīng)盡量予以收購,在價格上雙方予以協(xié)商。

八、違約責任甲方未按要求履行本合同的,乙方不負責對其今后養(yǎng)殖貽貝的收購(包括臺風季節(jié)的協(xié)作);乙方延遲支付收購款的,應(yīng)當每日按照延遲部分貨款百分之 向甲方支付違約金。

九、爭議解決方式雙方在本合同履行期間發(fā)生糾紛,可采取協(xié)商解決或申請有關(guān)部門進行調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定按下列第 種方式解決:

(一)提交仲裁委員會仲裁。

(二)依法向人民法院起訴。

十、本合同自雙方簽字之日起生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。

十一、其他約定事項:

養(yǎng)殖戶(簽字):

收購方(蓋章):

身份證號:

法定代表人(簽字):

商品房買賣合同訴訟篇六

出賣人:______________(以下簡稱甲方)買受人:______________(以下簡稱乙方)茲為買賣__________________機械先行試驗,經(jīng)雙方同意訂立協(xié)議如下:

第一條乙方向甲方購買后列標示機械約定先行試驗后如合意時,即行成交于合同成立日起一星期內(nèi),由甲方將買賣標的物運到乙方工廠而甲方允xx。

第二條試用期間以____日為限自接到機械的次日起算。

第三條前項試用如不合時,乙方應(yīng)即將機械退回以做買賣不成立。前項退回所需運費由乙方負擔。

第四條在試用期間,乙方對買賣機械有自由使用之權(quán),而因此有所損害的乙方應(yīng)負賠償之責。但其損害系因制造欠妥,或因運輸中損壞的不在此限。

第五條試用期間屆滿乙方不立刻表示,并將機械退還與甲方時,視為試用合格買賣應(yīng)即成立乙方認xx。

第六條買賣價款議定為人民幣______元整,于合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣_______元整,甲方如數(shù)收訖。如買賣成立時本保證金應(yīng)充價金的一部分,如買賣不成立的由甲方全數(shù)返還。

第七條試用后乙方認為不合格,或試用尚未完畢須要繼續(xù)試用時,可以向甲方請求更換或延長期間但甲方不同意時可拒絕。

第八條試用后如乙方認為合格的,應(yīng)于試用期終止日起算日內(nèi)將貨款全部付清不得拖延短欠等情況。

第九條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:

(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

商品房買賣合同訴訟篇七

根據(jù)(中華人民共和國民法典)、(中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法)、(____市商品房管理條例)、(____市房屋權(quán)屬登記條例)等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下條款:

第一條商品房情況該商品房銷售許可證號:________商品房座落:________區(qū)、________縣路、________道、________街。設(shè)計用途,建筑結(jié)構(gòu),建筑層數(shù)為______層。建筑面積________平方米,其中:套內(nèi)建筑面積________平方米,公共部位分攤建筑面積________平方米。商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。商品房土地來源為:________。以出讓方式取得土地使用權(quán)的,土地使用年限為年,自________年____月____日至________年____月____日止。

第二條商品房價款商品房銷售按建筑面積計算,每平方米價格為元(幣種:________),價款為元(幣種:________),計(大寫________)。

第三條商品房交付及交付日期商品房竣工,經(jīng)驗收合格后,方可交付;未經(jīng)驗收或驗收不合格的,不得交付。甲方于________年____月____日前,將符合上述條件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行合同的,按下列第種方式處理:

1、變更合同。

2、解除合同。

第四條乙方付款形式及付款時間雙方約定,乙方按下列第種形式付款:

1、一次性付款。

2、分期付款。

3、其他方式。

第五條甲方逾期交付商品房的處理除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房,逾期在____日內(nèi)的,乙方有權(quán)向甲方追究已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,乙方有權(quán)按照下列第種約定,追究甲方違約責任:

2、同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)每日按商品房價款的‰。向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應(yīng)承擔賠償責任。

第六條乙方逾期付款的處理乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,逾期在日內(nèi)的,甲方有權(quán)追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應(yīng)付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,甲方有權(quán)按照下列第種約定,追究乙方違約責任:

1、合同繼續(xù)履行。乙方應(yīng)支付逾期付款及其利息,利息自合同約定的應(yīng)付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應(yīng)每日按商品房價款的‰。向甲方支付違約金。

2、解除合同。乙方應(yīng)每日按商品房價款的‰。向甲方支付違約金。

第七條商品房建筑面積與銷售建筑面積差異的處理商品房建筑面積以房屋所有權(quán)證記載面積為法定依據(jù)。商品房建筑面積與甲方銷售建筑面積差異不超過177;3%(包括177;3%)的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建筑面積與銷售建筑面積的差異多退少補。面積差異超過177;3%的,雙方約定如下:

第八條商品房質(zhì)量及保修責任甲方交付的商品房的質(zhì)量和設(shè)備等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定和甲方的承諾(見附件三),未達到國家規(guī)定標準和承諾的,甲方應(yīng)承擔責任。在乙方正常使用情況下,甲方應(yīng)按照(____市商品住宅質(zhì)量保證書)的規(guī)定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。

第九條商品房配套設(shè)施運行的約定下列配套設(shè)施運行日期約定如下:

1、上水。

2、下水。

3、供電。

4、燃氣(氣源種類)。

5、暖氣。上述配套設(shè)施未按約定日期運行的,甲方應(yīng)在日內(nèi)采取補救措施,并賠償乙方損失;超過上述約定期限的,甲方應(yīng)賠償損失,并且每項還應(yīng)按商品房價款的%向乙方支付違約金。

第十條商品房設(shè)計變更的約定甲方未征得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設(shè)計和環(huán)境布局(見附件四)。確需變更的,甲方應(yīng)自設(shè)計變更方案確定之日起日內(nèi)與乙方協(xié)商。乙方同意變更的39;,雙方訂立補充合同。乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權(quán)解除合同。解除合同的,甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)按商品房價款的%向乙方支付違約金。

第十一條商品房交接商品房交付時,甲方應(yīng)書面通知乙方辦理商品房交接手續(xù),提供(____市商品住宅質(zhì)量保證書)和(____市商品住宅使用說明書),交接房屋鑰匙。

第十二條商品房權(quán)屬登記雙方約定,在下列第種期限內(nèi),辦結(jié)房屋權(quán)屬登記:

1、自初始登記完畢之日起日。

2、訂立本合同時,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起____日;訂立合同時,房屋已竣工的,自合同訂立之日起____日。由于甲方的原因,未能在上述期限內(nèi)辦結(jié)房屋權(quán)屬登記的,按下列第種約定處理:

1、合同繼續(xù)履行。甲方應(yīng)按商品房價款的%向乙方支付違約金。

2、解除合同。甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)按商品房價款的%向乙方支付違約金。

第十三條前期物業(yè)管理甲方已向乙方明示已經(jīng)備案的(____市前期物業(yè)管理服務(wù)合同)及(業(yè)主公約),乙方對該合同及公約相關(guān)內(nèi)容予以書面確認,并承諾遵守。

第十四條權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛的約定甲方保證在交付商品房時,無權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。如存在權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,由甲方承擔全部責任。

第十五條爭議處理本合同發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時,按下列第種方式處理:

1、向仲裁委員會申請仲裁;。

2、向人民法院提起訴訟。

第十六條合同附件本合同未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充合同(見附件五)。附件一至附件五均為本合同不可分割的部分,具有同等效力。

第十七條合同份數(shù)本合同連同附件共頁,一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,備案機關(guān)存留一份,其他二份備用,具有同等效力。

第十八條合同生效本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,從其約定。

甲方:________乙方:________。

________年____月____日________年____月____日。

委托代理人:________委托代理人:________。

________年____月____日________年____月____日。

附:商品房方位圖;分門分層平面圖(1:100或1:200),將該商品房圈紅,加蓋騎縫章。

附件二:商品房抵押、租賃等情況。

附件三:商品房質(zhì)量、設(shè)備等情況。

附件四:商品房房屋設(shè)計、環(huán)境布局等情況。

附件五:補充合同合同登記備案欄。

經(jīng)辦人:________年____月____日。

商品房買賣合同訴訟篇八

賣方(下稱甲方):

身份證:

買方(下稱乙方):

身份證:

乙方向甲方購買坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:《———–(合同和房屋的標明)。

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同?!丁C(合同解除)。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭。

議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。

《———–(聲明房屋與乙方無關(guān))。

1、乙方已繳付樓款/元(不包含交予中介定金)。

2、乙方已繳款項自動轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復利。

3、甲方還款事宜另行約定。

四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩推還乙方所有款項?!丁C(關(guān)于合同已進行部分的退回處理)。

五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。

《———–(再次聲明簽訂合同無效,雙方不再對合同提出主張權(quán)利)。

六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,均具同等法律效力?!丁C(聲明該協(xié)議簽訂份數(shù),聲明法律效力)。

甲方:乙方:

身份證:身份證:

年月日年月日。

商品房買賣合同訴訟篇九

出賣人:__________________(以下簡稱甲方)

買受人:__________________(以下簡稱乙方)

茲為__________________貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。

第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)付賠償之責。

第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。

第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:

(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第一條其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)指標)單價、總價等略

第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用_________

第三條驗收方法______________

第四條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法___________

第五條交貨規(guī)定

1、交貨方式:______

2、交貨地點:______

3、交貨日期:______

4、運輸費:_______

第六條經(jīng)濟責任

1、乙方應(yīng)負的經(jīng)濟責任

(1)產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本銷售買賣合同規(guī)定時,甲方同意利用者,按質(zhì)論價。不能利用的,乙方應(yīng)負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期____日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

(2)乙方未按本銷售買賣合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的___%的罰金。

(3)產(chǎn)品包裝不符合本銷售買賣合同規(guī)定時,乙方應(yīng)負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應(yīng)按不符銷售買賣合同規(guī)定包裝價值__%的罰金付給甲方。

(4)產(chǎn)品交貨時間不符銷售買賣合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之__的罰金。

(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關(guān)單證和資料,應(yīng)當承擔相關(guān)的賠償責任。

2、甲方應(yīng)負的經(jīng)濟責任

(1)甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)總值%的罰金。

(2)甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值__%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按銷售買賣合同規(guī)定收貨。

(3)甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延____日,甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之__的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等,應(yīng)視中途退貨處理。

(4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之___的罰金。

(5)甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款,每延期一天,應(yīng)按延期付款總額萬分之__計算付給乙方,作為延期罰金。

(6)乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應(yīng)承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

第七條產(chǎn)品價格如須調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之__作為罰金付給甲方。

第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷銷售買賣合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷銷售買賣合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N銷售買賣合同部分總額__%的補償金。

第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時,應(yīng)提前__天與甲方協(xié)商。

第十條本銷售買賣合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本銷售買賣合同,對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨,并要求單獨變更、修改銷售買賣合同一方賠償一切損失。

第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本銷售買賣合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?,部分履行銷售買賣合同的理由。在取得有關(guān)機構(gòu)證明后,本銷售買賣合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承擔違約責任。

第十二條本銷售買賣合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不了時,雙方可向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)

第十三條本銷售買賣合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤,并按本銷售買賣合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。

第十四條本銷售買賣合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本銷售買賣合同之內(nèi),所有附則在法律上均與本銷售買賣合同有同等效力。

第十五條本銷售買賣合同一式___份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本__份。

訂立銷售買賣合同人:

甲方:____________(蓋章)

乙方:__________(蓋章)

負責人:___________(蓋章)

負責人:_________(蓋章)

日期:____________

日期:____________

商品房買賣合同訴訟篇十

(合同編號:20075493401)

合同雙方當事人:

出賣人:

注冊地址:營業(yè)執(zhí)照注冊號: 機構(gòu)代碼證: 法定代表人: 聯(lián)系電話: 委托代理機構(gòu):注冊地址: 營業(yè)執(zhí)照注冊號:機構(gòu)代碼證: 法定代表人:

買受人:

證件類型:

國籍:聯(lián)系電話: 證件號碼: 聯(lián)系電話:聯(lián)系地址: 共有情況:

代理人:

國籍: 聯(lián)系電話: 代表人聯(lián)系地址:根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一一的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議:

第一條 項目建設(shè)依據(jù)

出賣人以 方式取得位于 ,編號為 的地塊的土地使用權(quán),土地面積為

出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設(shè)商品房,項目名稱 。該項目的建設(shè)用地規(guī)劃許可證為 號 ,建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為 ,規(guī)劃用途為 ,施工許可證號為。

第二條 商品房銷售依據(jù)

買受人購買的商品房為預售商品房,預售商品房批準機關(guān)為長沙市房屋產(chǎn)權(quán)管理局,商品房預售許可證號為 。

買受人購買的房屋為現(xiàn)房,房屋所有權(quán)證號為 。

第三條 買受人所購商品房的基本情況

買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一)為本合同第一條規(guī)定的項目中的:

第 [幢][層] 號房。該商品房的用途為,屬結(jié)構(gòu),該幢房屋建筑層數(shù)地上 層,地下 層。

該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共套內(nèi)建筑

面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二)。

第四條 計價方式及付款

出賣人與買受人約定按下列第 種方式計算該商品房價款:

1、按建筑面積計算,該商品房單位為(元,總金額( 元) 。

2、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為每平方米總金額元 。

3元) 。

2

第五條 預售款監(jiān)管

該商品房的預售款監(jiān)管機構(gòu): ,預收款監(jiān)管賬戶名稱為,賬號為 。預售款應(yīng)按法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定監(jiān)管使用。

買受人應(yīng)當按合同約定如期足額將房價款繳入上列預售款監(jiān)管帳戶。買受人采用現(xiàn)金直接支付給出賣人房價款的,出賣人收到款項后應(yīng)及時繳入上列預售款監(jiān)管帳帳戶。

第六條 付款方式及期限

買受人按下列第 種方式按期付款:

1、一次性付款

首付款(含定金) 元于合同簽訂之日一次性支付。

2、銀行按揭付款

首付款(含定金)元于支付,剩余房款壹拾伍萬采用銀行按揭方式支付。

因買受人的原因?qū)е沦I受人未能獲得貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,出賣人同意買受人在 日內(nèi),以自有資金或其他方式支付,并不承擔本合同第七條約定的違約責任。

因出賣人的原因?qū)е沦I受人未能獲得貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,買受人可以選擇以下第 種方式:

(1) 合同繼續(xù)履行,具體付款方式和付款期限另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。

(2) 買受人權(quán)解除本合同。

的,買受人可以單方面解除合同,但應(yīng)書面通知出賣人,出賣人應(yīng)當在收到 買受人書面通知日內(nèi)將房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還給買受人。

3、其他方式

首付款(含定金) 元于本合同簽訂之日支付。合同簽訂之后三十日內(nèi)應(yīng)付元,剩余房款的支付。

第七條 買受人逾期付款的違約責任

買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第種方式處理:

1.按逾期時間,分別處理(不作累加)

(2) 逾期超過人按累計應(yīng)付款的 %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付萬分之 (該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。

本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。

2. 。

第八條 面積確認及面積差異處理

根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以面積)為依照進行面積確認及面積差異處理。當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

4

合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。

商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第 種方式進行處理:

1.雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按 利率付給利息。

買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足,提出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人; 絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積

面積誤差比=---------------------×100%

合同約定面積

因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當簽署補充協(xié)議。

2.雙方自行約定: 。

第九條 房屋室內(nèi)層高及差異處理方式

買受人所購房屋的室內(nèi)層高為 米,若房屋實際交付時室內(nèi)層高低于該約定,雙方同意按如下方式處理:

本合同所述房屋室內(nèi)層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。

商品房買賣合同訴訟篇十一

對徐女士的這個糾紛本人認為有兩種解決方式:一種方式是根據(jù)《高級人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第十條的規(guī)定,向法院申請確認房產(chǎn)公司與胡某訂立的房屋買賣合同無效,并要求房產(chǎn)公司繼續(xù)履行與其訂立的商品房買賣合同;第二種方式是根據(jù)《解釋》第八條的規(guī)定,請求解除徐女士與房產(chǎn)公司的房屋買賣合同,并要求房產(chǎn)公司返還購房款并支付相應(yīng)利息、賠償損失,同時可要求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

類似于徐女士的這種購房糾紛在20xx年6月1日生效實施的《解釋》中均有所規(guī)定。該《解釋》除規(guī)定了上述兩種應(yīng)認定合同無效或解除合同的情形之外,還在該《解釋》第八、九、十二、十三、十四、十五、十九、二十三條規(guī)定了另外十種依法可請求確認合同無效、撤銷或解除的具體情形。筆者根據(jù)該解釋的規(guī)定,對這十種確認合同無效、依法撤銷或解除的具體情形作一概括性介紹,希望能對廣大購房者有所幫助。

1.商品房買賣合同訂立后,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人,導致商品房買賣合同目的不能實現(xiàn)的,無法取得房屋的買受人可以請求解除合同,并要求房產(chǎn)公司返還購房款并支付相應(yīng)利息、賠償損失。

2.出賣人訂立商品房買賣合同時,故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明的,買受人可根據(jù)《中華人民共和國合同法》第52條的規(guī)定,以違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定為由,向法院申請確認該合同無效,并要求房產(chǎn)公司返還購房款并支付相應(yīng)利息、賠償損失。

3.出賣人訂立商品房買賣合同時,故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實,買受人可根據(jù)我國合同法的規(guī)定,向法院申請確認該合同無效或撤銷該合同,并要求房產(chǎn)公司返還購房款并支付相應(yīng)利息、賠償損失。

4.出賣人訂立商品房買賣合同時,故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣給第三人或者為拆遷補償安置房子的事實,買受人可根據(jù)我國合同法的規(guī)定,向法院申請確認該合同無效或撤銷該合同,并要求房產(chǎn)公司返還購房款并支付相應(yīng)利息、賠償損失。

上述四種情形,買受人還可同時要求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

5.因房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量經(jīng)核驗確屬不合格,買受人有權(quán)請求解除合同和賠償損失。

6.因房屋質(zhì)量問題嚴重影響正常居住使用,買受人有權(quán)請求解除合同和賠償損失。

7.出賣人交付使用的房屋套內(nèi)建筑面積或者建筑面積與商品房買賣合同約定面積不符,其面積誤差比絕對值超同3%,買受人有權(quán)請求解除合同、返還購房款并支付利息,但合同中另有約定的除外。

8.出賣人遲延交付房屋,經(jīng)催告后在三個月的合理期限內(nèi)仍未履行的,買受人有權(quán)請求解除合同,但合同中另有約定的除外。

9.商品房買賣合同約定或者《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第33條規(guī)定的辦理房屋所有權(quán)登記的期限屆滿后超過一年,由于出賣人的原因,導致買受人無法辦理房屋所有權(quán)登記,買受人有權(quán)請求解除合同和賠償損失。

10.商品房買賣合同約定,買受人以擔保貸款方式付款,因出賣人的原因或不可歸責于買賣雙方的事由而未能訂立商品房擔保貸款合同,并導致商品房買賣合同不能繼續(xù)履行的,買受人有權(quán)請求解除合同并要求賠償損失或者由出賣人返還購房款及支付利息或返還定金。

從上述分析可以看出,該《解釋》的突出特點是強調(diào)對房屋買受人的保護,其中規(guī)定的12種商品房買賣合同無效、撤銷、解除的具體情形,對于有力的維護消費者合法權(quán)益及我國人民法院對此類糾紛正確、及時的審理有著十分重要的意義。

當然,對于商品房買賣合同的無效、解除及撤銷,除了直接適用上述規(guī)定之外,還可以適用我國合同法及房地產(chǎn)方面法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,而不能局限于《解釋》中的這12種具體情形。

商品房買賣合同訴訟篇十二

甲方(賣方):簽訂地點:乙方(買方):簽訂時間:年____月____日甲、乙雙方就乙方向甲方購買摩托車一事,經(jīng)過協(xié)商,達成以下協(xié)議,以茲共同遵守摩托車型號、單介、數(shù)量:摩托車品牌:型號:顏色:數(shù)量:車駕號:發(fā)動機號:單價:

一、交車方式及驗收標準。

1、甲方負責三包,具體按《摩托車商品修理更換退貨責任實施細則》執(zhí)行。

2、乙方收到摩托車當場驗收,若有質(zhì)量問題,立即通告甲方,否則視為貨物符合質(zhì)量標準并已驗收。

二、貨款結(jié)算方式及期限。

1、乙方同意收到甲方貨品后,首付款結(jié)清:a:于b:于年每月固定償還元,于________年____月____日前結(jié)算清。

2、乙方不能按上述方式付清貨款,該貨物所有權(quán)仍歸甲方所有,甲方有權(quán)采取任何方式收回貨物。

三、違約責任乙方保證提供的身份證、駕駛證、住址、電話等個人資料真實有效,否則自愿承擔法律責任。

1、乙方不能按第三款規(guī)定向甲方按時支付貨款的,則乙方除向甲方清還所有欠款,應(yīng)向甲方甲方支付滯納金,其標準為每逾期____日按應(yīng)付金額百分之一計時。

2、如在規(guī)定還款時間內(nèi),如乙方未即時還款的由甲方收回乙方車輛,且由乙方承擔往返路收回車費用,如甲方收回摩托車之日起一個月內(nèi)乙方仍舊沒有付款的,甲方有權(quán)將摩托車拍賣,拍賣得收入歸甲方所有。

3、如摩托車損壞的,乙方同意用家庭中任意財產(chǎn)賠償歸還甲方,其中車款未付清尾款,乙方所購買的保險受益人為甲方。

4、如果乙方拖欠欠款,甲方每次到家索要拖欠欠款,按每次補償甲方。

四、合同爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不能,任何一方均可向本協(xié)議簽訂地之有管轄權(quán)的法律提起訴訟。

五、本合同一式二份同,經(jīng)雙方簽字蓋章或手印后生效,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

商品房買賣合同訴訟篇十三

訴訟請求:_________________。

一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。

二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_______________元,違約金_______________元/天,(由____年10月31日至____年6月10日)逾期7個月,(按銀行同期貸款利率計算)。

三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣_______________元(大寫:_________________)。

四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來的損失_______________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。

五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內(nèi)的一切相關(guān)費用由被告承擔。

事實與理由。

原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于_______年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的紅橋區(qū)咸陽路南端東側(cè)龍悅花園_____樓_____門_______________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進行了詳細約定。原告于_______年_____月_____日將首付款人民幣_______________元,于______年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付于被告帳戶,合計總房款_______________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應(yīng)于____年10月31日前驗收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今____年_____月_____日,原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。

依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應(yīng)當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標準:_________________逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布____年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區(qū)____年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區(qū)22元/月/建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自____年10月31日至____年6月10日的違約金為人民幣_______________元。

商品房買賣合同訴訟篇十四

1.合同當事人訂立合同前,須認真協(xié)商各項條款。合同一經(jīng)簽字或蓋章即生效(當事人另有約定的除外),任何條款的變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽字或蓋章確認。

2.合同空格部分若為空白句,應(yīng)用/劃掉。涂改之處,須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章確認。

3.合同自訂立之日起30日內(nèi),當事人應(yīng)到商品房買賣合同登記備案機關(guān)登記備案。合同發(fā)生重大變更、解除及合同文本遺失的,應(yīng)及時到原備案機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)。

4.本合同不得翻印。

合同編號:____________。

出賣人(以下簡稱甲方):_____________________。

法定代表人:_________________________________。

聯(lián)系電話:___________________________________。

注冊地址:___________________________________。

郵政編碼:___________________________________。

營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________________。

委托代理人(房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)):_______________。

商品房買賣合同訴訟篇十五

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)規(guī)定,為明確商品房買賣雙方的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并共同遵守。

1、甲方依據(jù)________房許字第________號《商品房銷售許可證》將坐落在________市________區(qū)________路(街)________號(小區(qū))________號樓(總層數(shù)、用途、結(jié)構(gòu))________單元________層________室________廳________號(管理號________________)的商品房出售給乙方。

2、乙方購買商品房________套,建筑面積(大寫)________________平方米,(小寫)________________平方米。房屋建筑面積以________市房地產(chǎn)管理局實地測量后計算的測量結(jié)果為準。

3、乙方購買的商品房的土地使用權(quán)以(劃撥、出讓)方式取得,土地使用權(quán)年限至________年________月________日。

4、甲方于________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。

5、甲方出售的.商品房除《商品房住宅使用說明書》所列設(shè)施外,還有________________等設(shè)施。

1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方同意將該商品房按建筑面積每平方米________元銷售給乙方,總價款(小寫)________________元,(大寫)________________元。

2、自本合同簽訂之日起________日內(nèi),乙方應(yīng)向甲方交付購房定金________元。

3、乙方可將購房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,應(yīng)于________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的,其購房定金在第________次付款時沖抵,分期付款日期、金額為:

合同定額(元)付款日期

商品房買賣合同訴訟篇十六

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就買賣________(以下簡稱設(shè)備)事宜,達成如下協(xié)議條款:

一、設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、價格:

二、運輸費用:運費由________方承擔。

三、付款條件:

1.甲乙雙方簽訂本合同后,甲方需向乙方支付定________元整(小寫:_)。

2.乙方將設(shè)備運至甲方指定地點,甲方一次性支付乙方價款________元整(小寫:_),乙方才開始交付設(shè)備。

四、交貨期:自甲方支付定x且與乙方簽訂本合同之日起________日內(nèi)交付設(shè)備。

五、設(shè)備的交付及驗收。

甲方在簽訂本合同前,已經(jīng)選定要購買的設(shè)備,并對設(shè)備進行了初步檢驗。

甲方交付定x視為對設(shè)備的初步檢驗已經(jīng)完成,沒有異議。如運費由乙方承擔,則合同總金額中包含運費,乙方給甲方出具的購機發(fā)票的金額為扣除運費后的金額。

六、設(shè)備所有權(quán)及風險的轉(zhuǎn)移。

1.設(shè)備所有權(quán)自甲方付清設(shè)備的全部價款后轉(zhuǎn)移至甲方,甲方在未結(jié)清設(shè)備的全部價款前(即使欠款一元),設(shè)備所有權(quán)仍歸乙方所有,未經(jīng)乙方書面同意,甲方不得將設(shè)備出賣、出租、和進行擔保。

2.設(shè)備交付甲方后,所有相應(yīng)風險(包括設(shè)備的滅失、損毀、事故致人傷亡)均由甲方承擔。

七、違約責任。

甲方接到乙方的提貨通知后,不能按時提貨給乙方造成損失的,甲方支付的定x不予退回,同時應(yīng)賠償乙方的全部損失。如因甲方原因形成訴訟,甲方愿意承擔包括但不限于律師費、通訊費。交通費等其他費用。

八、乙方對甲方的所有不包括在本合同內(nèi)的承諾均以書面的并經(jīng)乙方簽章的證明、承諾書、附加協(xié)議等形式(傳真件有效)為準,其他乙方以及乙方的代表所有口頭承諾均無效。

九、包裝標準:主機裸裝,隨機備件箱裝,包裝物不回收。

十、通知。

1.甲方保證在合同中留的地址是能夠?qū)⒂舌]寄件郵寄送到甲方的地址,本合同中乙方向甲方發(fā)出通知即按此地址郵寄。乙方的通知在郵寄7日內(nèi),即視為通知到達甲方;如因地址原因或其他無法郵寄的原因或甲方拒收被退回,均視為通知到達甲方。

2.本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成形成訴訟,由乙方所在地人民法院管轄。

十一、其它。

1.本協(xié)議未盡事宜,由雙方另行簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。

2.本合同正本壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

_________年___月___日________年___月___日。

商品房買賣合同訴訟篇十七

郵編:____________電話:____________

甲方(與上述甲方系夫妻關(guān)系):________

郵編:____________電話:____________

甲方夫妻身份證、結(jié)婚證見合同附件一

乙方(買方):________________________

郵編:____________電話:____________

乙方(與上述乙方系夫妻關(guān)系):

郵編:____________電話:____________

買方夫妻身份證、結(jié)婚證見合同附件二

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協(xié)議:

第一條甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,乙方?jīng)Q定購買甲方擁有土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)的商品房(以下簡稱商品房),商品房位于____幢____樓第____單元________號房屋。商品房建于________年____月____日,土地使用權(quán)證號為____________,房屋所有權(quán)證號為____________。屬_____磚混_____結(jié)構(gòu),建筑層數(shù)為____層。

第二條乙方向甲方購買商品房的建筑面積共_____平方米,共_____室____廳____衛(wèi)。(該商品房房屋平面圖見本合同附件三)。

第三條自商品房交付之日起,商品房所占用的土地使用權(quán)依法隨之轉(zhuǎn)移給乙方。

第四條商品房總金額為共______萬_____千_____百_____拾_____(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內(nèi)填阿拉伯數(shù)字,發(fā)生爭議以漢字大寫為準)

第五條乙方應(yīng)當在甲乙雙方共同到房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)進行辦理房屋權(quán)屬變更登記手續(xù)之日付房款____%。否則,甲方有權(quán)解除合同,或者要求乙方每日甲方支付相當于總房價0.1%的違約金。

鑒于乙方經(jīng)濟困難,甲方同意乙方在乙方居住該商品房3個月內(nèi)付清房款的____%。若乙方違約,甲方有權(quán)要求乙方每日甲方支付相當于總房價0.1%的違約金。

甲方應(yīng)當在甲乙雙方共同到房產(chǎn)登記機關(guān)進行辦理房屋權(quán)屬變更登記手續(xù)之日,即本條第一款日期將商品房鑰匙交付給乙方。否則從該日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。

第六條甲乙雙方應(yīng)當在簽訂合同之日起日內(nèi)攜帶有關(guān)商品房登記過戶所需的所有證件、資料、票據(jù)等,到市房產(chǎn)局將商品房辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶給乙方。否則從甲乙雙方簽訂合同之日第日起,違約方每日向未違約方支付相當于總房價0.1%的違約金。

該商品房登記過戶由乙方負責,甲方協(xié)助,所需契稅、評估費等過戶費用由乙方負擔。商品房無法登記過戶的,乙方有權(quán)立即解除合同,甲方應(yīng)當立即退還所收全部房款,并自確定不能登記過戶之日起有權(quán)要求甲方每日支付乙方相當于總房價0.1%的違約金。

甲方應(yīng)當在甲乙雙方辦理完畢付清房款之日將商品房鑰匙交付給乙方。否則從乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。甲方要將房子在過戶交屋前,將室內(nèi)清掃干凈,不能留有垃圾,廢棄物等。

第七條甲方承諾該商品房內(nèi)從未發(fā)生過任何人死亡、從未發(fā)生過惡性傷人等涉嫌犯罪案件、以及從未發(fā)生過其他使社會一般人居住在該房產(chǎn)生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方有權(quán)解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應(yīng)自該事件發(fā)生之日起7日內(nèi)向乙方支付違約金萬元,逾期則甲方再每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。

該商品房所有權(quán)轉(zhuǎn)移后,甲方承諾其不欠任何物業(yè)管理費、水費、電費等。如發(fā)生此種情況,甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費用通知之日起7日內(nèi)結(jié)清。否則從乙方通知甲方之日起第8日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。

該商品房所有權(quán)轉(zhuǎn)移過程中及轉(zhuǎn)移后,甲方承諾其他任何第三方不會對乙方所購的商品房及該房屋相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等提出任何權(quán)利(包括但不限于抵押權(quán)、留置權(quán)、交納土地出讓金權(quán)利等)要求,不會要求乙方支付除房款以外其他任何價款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)等設(shè)施、設(shè)備的目的。如發(fā)生此情況,則乙方有權(quán)解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應(yīng)自該事件發(fā)生之日起每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金,直至甲方將上述妨礙乙方利益行使的事項消除。

第八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同任何一處修改須經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。

第九條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十條本合同連同附件共__頁,一式__份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,另一份提交市房產(chǎn)局辦理過戶手續(xù),均具有同等效力。

我保證甲方以后不會違約,如果甲方違約,我承擔保證責任。

甲方保證人:__________身份證號:________單位:________

______年____月____日

我保證乙方以后不會違約,如果乙方違約,我承擔保證責任。

乙方保證人:__________身份證號:________單位:________

商品房買賣合同訴訟篇十八

甲乙雙方為購銷________渡假村商品房事宜,經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。

一乙方向甲方購買座落在 ________渡假村________組團內(nèi)________樓房________棟。建筑面積為________平方米。其面積以________省[建筑面積計算規(guī)則]為準。

二商品房售價為人民幣________元。其 中包括配套的配電室 臨時鍋爐房 道路 綠化等工程設(shè)施的費用,但不 包括建筑稅和公證費。

三付款辦法:

預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣________元,(其中10%為定金)。待房屋建設(shè)工作量完成一半時再預付30%.房屋竣工交付乙方時按實際售價結(jié)清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。

四交房時間:

甲方應(yīng)于一九____年____月將驗收合格的房屋交付乙方。

五 乙方在 接到甲方接房通知后的十天內(nèi)將購房款結(jié)清。屆時乙方若不 能驗收接管時,須委托甲方代管,并付甲方代管費(按房價的萬分之一/日計取)。

六 乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規(guī)定,對房屋質(zhì)量問題實行保修(土建工程保修一年,水電半年,暖氣一個采暖期)。

七 違約責任:

1 本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不 退;如甲方違約,則應(yīng)雙倍退還定金。

2 甲方如不 能按期交付乙方所購房屋時(除人力不 可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承擔應(yīng)交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

八 乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。

九 乙方對所購房屋享有 所有 權(quán),但必須遵守國家有 關(guān)房屋管理規(guī)定及渡假村管理辦法。

十 甲乙雙方如在 執(zhí)行本合同過程 中發(fā)生爭執(zhí),應(yīng)首先通過友好商議解決,如雙方不 能達成一致意見時,應(yīng)提交有 關(guān)仲裁機關(guān)進行仲裁。

十一 本合同一式九份,正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本六份,雙方各執(zhí)三份,正副兩本具有 同等法律約束力。

十二 本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行商議。

十三 本合同附件:

1 房屋平面位置及占用土地范圍圖(略)

2 ________渡假村別墅暫行管理方法(略)

甲 方:(蓋章) 乙 方:(蓋章)

代 表: 代 表:

地址及電話: 地址及電話:

開戶銀行: 開戶銀行:

帳 號: 帳 號:

____年____月____日 ____年____月____日

商品房買賣合同訴訟篇十九

乙方(買受人):______。

甲乙雙方在平等、自愿、誠實守信的前提下,經(jīng)過友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:

第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體情況,并自愿買受該房屋。

該房屋具體狀況如下:

(一)房屋座落于金鐘鎮(zhèn)大莊村大莊中社,房屋___間,建筑面積為____平方米。

(二)房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證;該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。

第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條房屋價格及房款交付情況。

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商該房屋出售總價為人民幣元,大寫:房款支付方式:現(xiàn)金,一次性付清。房款支付時間:自本合同簽訂之日起30日內(nèi)。乙方將房價一次性付清后,甲方將房屋鑰匙移交乙方。乙方房款全部付清后,甲方須及時交付房屋鑰匙給乙方,甲方如果違約,乙方有權(quán)解除本合同。

第四條乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日1%計算的違約金給與甲方。逾期超過30天,甲方有權(quán)解除本合同。

第五條該房屋毀損、滅失的風險自房屋鑰匙正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。

第六條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

第七條本合同一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)壹份,均具有相同的法律效力。

第八條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

甲方(公章)_________。

乙方(公章)_________。

法定代表人(簽字)_________。

法定代表人(簽字)_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

商品房買賣合同訴訟篇二十

被告。

訴:

1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35,680元整;。

2、訴訟費由二被告承擔。事實與理由:年12月5日,原、被告在上海房屋服務(wù)有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》,合同約定原告購買被告所有的上海市區(qū)路號幢室房屋,房價款為人民幣4萬元整。簽約當天,雙方簽署了補償協(xié)議,約定乙方另行補償甲方裝修及設(shè)備款人民幣8萬元整。原告于簽約當日支付被告人民幣5萬元整;于年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據(jù)本買賣合同補充條款約定,甲方于收到乙方貸款款項后3個工作日內(nèi),將該房屋交付乙方,交付標志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方,并對物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電話、有線電視等費用進行結(jié)算。同時,本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當日,直接支付甲方房款人民幣1萬元整。20__年2月3日,原告貸款銀行農(nóng)業(yè)銀行放款給被告人民幣290萬元,按照買賣合同約定,被告應(yīng)于3個工作日即20__年2月8日內(nèi)交房給原告。被告因故遲延交房,直至20__年2月21日,原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù),原告支付被告尾款人民幣1萬元。基于上述事實,原告認為,原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示,應(yīng)屬合法、有效,被告未按合同約定按時交付房屋已構(gòu)成違約,根據(jù)買賣合同約定,甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方,應(yīng)當向乙方支付違約金,違約金按乙方已付款日萬分之五計算,違約金自本合同約定應(yīng)當交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋,合計人民幣37,050元,扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣1,370元,被告應(yīng)支付原告逾期交房違約金人民幣35,680元。

特此,懇請貴院依法判如所請。

此致區(qū)人民法院

具狀人:

商品房買賣合同訴訟篇二十一

甲方(賣方):

身份證號碼:

聯(lián)系電話:

乙方(買方)。

身份證號碼:

聯(lián)系電話:

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn),簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

一、房屋基本情況乙方同意購買甲方擁有的座落在房產(chǎn),建筑面積為平方米,土地使用面積為平方米。房屋產(chǎn)權(quán)證號、土地使用證號.

二、買賣條件。

1、房屋價格:甲方同意將其已購買的上述房屋以總價人民幣元整(大寫金額元整)出售給乙方。該房產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的一切費用(包括稅費及必要的公證費等)均由方承擔。

2、甲方保證上述房屋權(quán)屬資料真實、合法、有效。如甲方房屋有共有、租賃等行為應(yīng)告知乙方,并自行約定解決。如因上述原因?qū)е卤竞贤椣路课萁灰兹绨l(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛、債權(quán)糾紛或租賃糾紛時,由甲方承擔全部責任。

3、乙方已對甲方要出售的房屋做了充分了解,愿意購買該房產(chǎn)。

三、房屋貸款抵押的注銷。

1、甲方應(yīng)于合同簽訂后的天內(nèi)至xx辦理提前還貸手續(xù),同時提交辦理該房屋所屬權(quán)證、土地證所需的各類材料。

2、甲方應(yīng)在從xx取得的上述房地產(chǎn)已結(jié)清貸款、注銷抵押的證明文件,取得房屋產(chǎn)權(quán)證后的天內(nèi)將相關(guān)文件交給乙方保管、留置。

四、乙方付款。

1、乙方在簽訂合同當日支付首期房款元(大寫:元,含定金萬元)給甲方。甲方同意在首期房款支付____日內(nèi),將房產(chǎn)交付乙方使用,但在房地產(chǎn)交易中心受理上述房屋的過戶申請前,乙方不得擅自改變房屋內(nèi)外的構(gòu)造及設(shè)施,如任何一方未能按約履行,則另一方有權(quán)單方面解除本合同,并按違約責任處理。

2、乙方在房地產(chǎn)交易中心受理上述房屋的過戶申請當日支付尾款元(大寫:元)整。

五、其他約定。

1、維修基金、有線電視開通費送于乙方。

2、甲方所留屋內(nèi)家俱、電器均送于乙方。

六、違約責任乙方中途悔約,則不得向甲方索還定金。甲方中途悔約,則應(yīng)在悔約之日起____日內(nèi)將定金退還給乙方,另給付乙方相當于定金數(shù)額的違約金。

七、本合同在履行中若發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成時,任何一方均可向人民法院起訴。

八、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行商定,并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議(含附加條款)與本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式兩份,自甲、乙雙方簽章之日生效,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

十、如因不可抗力或其他不可歸責于當事人的原因致使合同不能履行的,甲、乙雙方可解除合同,并不承擔違約責任。

甲方(賣方及配偶):

乙方(買方):

聯(lián)系電話:

聯(lián)系電話:

合同簽訂時間:________年____月____日。

商品房買賣合同訴訟篇二十二

買受人:xx。

出賣方、買受方在平等、自愿的情況下,根據(jù)買賣雙方的實情,簽訂如下協(xié)議:

一、買賣人向出賣人購買的xx花園六號樓a301房,因應(yīng)乙方的需要,簽訂《商品房買賣合同》總價為人民幣貳拾壹萬貳仟伍佰元正。

二、現(xiàn)出賣人、買受人約定實際按套內(nèi)建筑面積計算,套內(nèi)面積103.19平方米,每平方米單價1647.45元,總金額壹拾柒萬元正。

三、合同總價和實際總價多出部分肆萬貳仟伍元買受人沒有支付出賣人。

四、出賣人與買受人約定,該房開具銷售發(fā)票總額貳拾壹萬貳仟伍佰元,其中肆萬貳仟伍佰元的銷售稅收由買受人支付,其中壹拾柒萬元正的銷售稅由出賣人支付,買受人必須在出賣人開具發(fā)票時交付銷售稅款付給出賣人。

五、合同第六條款肆萬貳仟伍佰元正樓價款,買受人并沒有只付給出賣人,出賣人開出的收款收據(jù)只提供辦理按揭手續(xù)之用,不作付款的依據(jù),收據(jù)正本由出賣人保留。

六、辦理國有土地使用證及房屋所有權(quán)證的所涉稅收及費用計算準則仍按總價貳拾壹萬貳仟伍佰元正計算。多出的肆萬貳仟伍佰元正所征收的稅、費仍由買受人支付。

七、面積差異處理的計算單價標準按每平方1647.45元計取。

八、《商品房買賣合同》中未有在本補充條款加以說明的部分不作變更。

九、本補充協(xié)議經(jīng)出賣人與買受人簽名后生效,本補充協(xié)議與《商品房買賣合同》具有同等法律效力。

十、本協(xié)議一式二份,出賣人與買受人各執(zhí)一份。

出賣人:買受人簽名:

法定代表:

二0xx年月日。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/10009488.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔