外包加工合同糾紛(通用15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-09 22:22:10
外包加工合同糾紛(通用15篇)
時間:2023-11-09 22:22:10     小編:字海

合同是一種法律文件,用于明確合約雙方的權(quán)利和義務(wù)。那么我們該如何撰寫一份合同呢?這是一些合同的例子,可以幫助你更好地理解合同的寫作和格式要求。

外包加工合同糾紛篇一

第一條方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。

第三條方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認(rèn)為合格。

第四條料由_________方負(fù)責(zé)。

第五條材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。

第六條收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。

一次抽樣計劃,為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。

一邊規(guī)格界限,形式_________,為_________。

第七條方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者,則不在此限。

過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計算。

第八條過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時,則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。

按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。

第十一條用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

第十三條款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。

第十四條方應(yīng)找殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

_________年____月____日_________年____月____日。

外包加工合同糾紛篇二

根據(jù)《中華人民共和國》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲方委托乙方加工_________,雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下合同條款,以便共同遵守:

第一條:乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條:乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。

第三條:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認(rèn)為合格。

第四條:材料由_________方負(fù)責(zé)。

第五條:若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。

第六條:驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。

第七條:乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者,則不在此限。

風(fēng)險告知:在履行合同過程中,承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料或圖紙、技術(shù)要求等不符合約定要求的,應(yīng)及時通知定作人進(jìn)行更換、補齊或采取其他的補救措施,如承攬人不及時通知或定作人怠于答復(fù)則有可能導(dǎo)致合同不能按時履行或造成對方損失的。因此,這里就涉及到“通知”的時間及方式問題了。所以,在承攬合同中,應(yīng)當(dāng)明確,如出現(xiàn)上述問題,合同一方應(yīng)當(dāng)在幾天內(nèi),通過什么方式通告對方,只要守約方在合同約定的時間內(nèi)履行了通知的義務(wù),則可避免相關(guān)的法律風(fēng)險。

(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計算。

第八條:通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條:按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。

第十一條:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條:加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

第十三條:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。

第十四條:乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

外包加工合同糾紛篇三

第一條 :乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條 :乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。

第三條 :乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認(rèn)為合格。

第四條 :材料由_________方負(fù)責(zé)。

第五條 :若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。

第六條 :驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。

第七條 :乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者,則不在此限。

(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計算。

第八條 :通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條 :乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條 :按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。

第十一條 :試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條 :加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

第十三條 :付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。

第十四條 :乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________

外包加工合同糾紛篇四

現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:

一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)雙方認(rèn)可,即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。

二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用??p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。

三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗確認(rèn)無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失,由加工方承擔(dān)。

四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨,給公司造成的損失,由加工廠承擔(dān),并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。

五、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。

六、質(zhì)量方面:需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%,如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%,各車間拒絕接收,送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的,乙方務(wù)必在甲方通知的第一時間來我司返工,否則產(chǎn)生的返工費,及計時費用由乙方承擔(dān)。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

外包加工合同糾紛篇五

現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:

一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)雙方認(rèn)可,即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。

二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用??p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。

三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗確認(rèn)無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失,由加工方承擔(dān)。

四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨,給公司造成的損失,由加工廠承擔(dān),并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。

五、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。

六、質(zhì)量方面:需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%,如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%,各車間拒絕接收,送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的,乙方務(wù)必在甲方通知的第一時間來我司返工,否則產(chǎn)生的返工費,及計時費用由乙方承擔(dān)。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

外包加工合同糾紛篇六

現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:

一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)雙方認(rèn)可,即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。

二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用??p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。

三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗確認(rèn)無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失,由加工方承擔(dān)。

四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨,給公司造成的損失,由加工廠承擔(dān),并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。

五、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。

六、質(zhì)量方面:需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%,如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%,各車間拒絕接收,送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的,乙方務(wù)必在甲方通知的第一時間來我司返工,否則產(chǎn)生的返工費,及計時費用由乙方承擔(dān)。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

外包加工合同糾紛篇七

住所:________________________。

聯(lián)系電話:____________________。

乙方(承攬人):_______________________。

法定代表人:_________________________。

住所:_____________________________。

聯(lián)系電話:___________________________。

甲乙雙方就產(chǎn)品外包加工事宜經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。

第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認(rèn)為合格。

第四條材料由______方負(fù)責(zé)。

第五條若材料由_______方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_______。

第六條驗收時的檢驗方法是采用,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,aql(可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式,aql(可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為。

第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者,則不在此限。

(一)過期______日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處____%違約金。

(二)繼續(xù)逾期______天以上至_____天以內(nèi)者,每逾1天,按未交部分總價,處_____%違約金。

(三)繼續(xù)逾期______天以上至______天以內(nèi)者,每逾1天,按未交部分總價,處_____%違約金。

(四)繼續(xù)逾期_____天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的______倍計算。

第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條按期交足定貨而合格率為______%,給予總價_____%獎勵金。按期交足定貨而合格率為______%,給予總價______%獎勵金。

第十一條試用廠商的試用期間為_____個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量、交貨期、價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

第十三條付款條件。

乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_____________________。

第十四條乙方應(yīng)找連帶保證乙方履行本約。

第十五條爭議解決。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)夭块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交仲裁委員會仲裁。

本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

外包加工合同糾紛篇八

(以下三項選填)。

法定代表人姓名:_______________。

法定代表人身份證號:_______________。

法定代表人住所:_______________。

二、證明人姓名:_______________身份證號住所。

三、事件起因:_______________。

四、經(jīng)協(xié)商,且經(jīng)證明人證明有效,現(xiàn)甲乙雙方達(dá)成以下協(xié)議:

1、

2、

3、

4、

5、

6、合同甲、乙雙方約定的其他事項。

五,證明人同意為本協(xié)議的公正性,有效性負(fù)責(zé)本合同一式三份,甲方、乙方及證明方各一份,自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜,由甲乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成一致意見,形成書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方(蓋章)簽名:_______________。

乙方(蓋章)簽名:_______________。

證明人(蓋章)簽名:_______________(三方需按手印)。

簽定日期:_______________日期大寫

外包加工合同糾紛篇九

近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展,外包加工也越來越普遍,外包加工。

合同。

怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的外包加工合同范文,感謝您的閱讀。

甲方:_________。

乙方:_________。

第一條:乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條:乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。

第三條:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認(rèn)為合格。

第四條:材料由_________方負(fù)責(zé)。

第五條:若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。

第六條:驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。

第七條:乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者,則不在此限。

(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計算。

第八條:通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條:按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。

第十一條:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條:加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

第十三條:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。

第十四條:乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方:_________。

乙方:_________。

第一條:乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條:乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。

第三條:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認(rèn)為合格。

第四條:材料由_________方負(fù)責(zé)。

第五條:若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。

第六條:驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。

第七條:乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者,則不在此限。

(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計算。

第八條:通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條:合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

第十一:本協(xié)議簽署地在(寫你企業(yè)所在地)。

第十二:本協(xié)議一試份并具有同等法律效率。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方(供應(yīng)方):__________。

乙方(加工方):_________。

現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:

一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)雙方認(rèn)可,即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。

二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用??p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。

三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗確認(rèn)無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失,由加工方承擔(dān)。

四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨,給公司造成的損失,由加工廠承擔(dān),并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。

五、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。

六、質(zhì)量方面:需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%,如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%,各車間拒絕接收,送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的,乙方務(wù)必在甲方通知的第一時間來我司返工,否則產(chǎn)生的返工費,及計時費用由乙方承擔(dān)。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

外包加工合同糾紛篇十

聯(lián)系電話:______。

被答辯人:______。

地址:__________________,

聯(lián)系電話:_________。

答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案,日前答辯人已向上海仲裁委員會提起仲裁申請,貴會已予以立案受理?,F(xiàn)被答辯人向貴會提出對仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議,對此,答辯人特作如下答辯:

一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定:“如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致,甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會提起仲裁?!彪m然該約定上海市仲裁委員會與上海仲裁委員會有一字之差,但是能夠確定就是指上海仲裁委員會。

二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家仲裁機(jī)構(gòu),但是屬于上海市的仲裁機(jī)構(gòu)僅此一家,另一仲裁機(jī)構(gòu)中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會上海分會,顧名思義不屬上海市,他只是中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會派出機(jī)構(gòu),不屬上海市。

根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規(guī)定,“仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)名稱不準(zhǔn)確,但能夠確定具體的仲裁機(jī)構(gòu)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)”。因此,雖然雙方約定是上海市仲裁委員會,名稱不夠準(zhǔn)確,但無可爭議就是上海仲裁委員會,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)。該仲裁協(xié)議有效,上海仲裁委員會具有管轄權(quán)。

綜上所述,答辯人根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,特向貴會申請仲裁,貴會受理本案符合法律規(guī)定,被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖,懇請貴委依法作出決定予以駁回。

此致

上海仲裁委員會。

答辯人:

特別授權(quán)代理人:

外包加工合同糾紛篇十一

被告一:xx。

被告二:xx。

訴訟請求:

1、判令被告一向原告支付加工費人民幣169,466元,并按中國人民銀行同期貸款利率向原告支付逾期付款的利息(自2月24日開始計算,暫計至立案之日為4236元,最終數(shù)額計算至被告實際付清之日)。

2、判令被告二對上述加工費及利息承擔(dān)連帶責(zé)任。

3、判令被告承擔(dān)本案全部的訴訟費用。

以上合計:173702元。

事實與理由:

11月至201月原告為被告一有限公司廣告封面等產(chǎn)品,在委托加工期間,被告一因委托原告進(jìn)行上述加工業(yè)務(wù),共產(chǎn)生加工費人民幣171,761元。被告一曾于年1月25日向原告出具一張人民幣45,000元的普通支票,但由于被告一賬戶余額不足以致支票被退回。截止2013年6月8日,被告一仍欠原告加工費共計169,466元,事后原告曾多次催要剩余的加工費,但至今被告以各種理由拒付。

原告認(rèn)為,原告向被告一履行約定的加工義務(wù),被告一理應(yīng)按約定及時足額向原告支付加工費。拖欠原告加工費的行為,侵犯了原告的合法權(quán)益。另外,被告二作為公司唯一股東,由于自己的財產(chǎn)混同于公司財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。故此,原告特起訴至貴院,懇請貴院支持原告的訴訟請求,判如所請。

此致

博羅縣人民法院。

具狀人:xx。

xx年xx月xx日。

注:

從2013年2月24日(即1月份對賬單確認(rèn)之日)至立案之日的利息為4236元(169,466元×6.00%÷12個月×5個月=4236元)。

外包加工合同糾紛篇十二

原告成都錦鵬新材料有限公司,住所地:四川省成都市龍泉驛區(qū)龍泉街頭道建材路6號。

法定代表人傅正清,該公司總經(jīng)理。

委托代理人曹斌,男,1973年12月18日生,漢族,雙峰縣人,法律服務(wù)工作者,住本縣永豐鋪育才路139號。

被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司,住所地:湖南省雙峰縣甘棠鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)。

法定代表人朱錦華,該公司總經(jīng)理。

委托代理人陳偉,湖南定勝律師事務(wù)所律師。

原告成都錦鵬新材料有限公司(以下簡稱錦鵬公司)與被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司(以下稱華峰公司)加工合同糾紛一案,本院于xx年4月7日受理后,依法由審判員黃福江適用簡易程序,于xx年4月27日公開開庭進(jìn)行了審理。書記員朱金成擔(dān)任記錄。原告錦鵬公司的特別授權(quán)委托代理人曹斌、被告華峰公司的法定代表人朱錦華、委托代理人陳偉均到庭參加訴訟,本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告訴稱:原告與被告于xx年9月12日經(jīng)協(xié)商一致簽訂了一份加工高錳、鉻鋼系列產(chǎn)品的委托加工協(xié)議,合同約定原告預(yù)付加工產(chǎn)品總額的50%給被告,產(chǎn)品交付時付清余款,預(yù)付款交付后的12天內(nèi)為被告的交貨期限,貨物由被告負(fù)責(zé)運到邵東托運站,并發(fā)到成都市龍泉驛區(qū),運費由原告負(fù)責(zé);同時,合同約定,一方違約需向另一方支付違約金2萬元;合同簽訂后,原告向被告交付了產(chǎn)品圖紙,并于xx年9月18日和10月15日分兩次將應(yīng)付的預(yù)付款5457元打入被告指定的帳戶上;事后,被告未按協(xié)議約定向原告交付加工產(chǎn)品,原告除電話催促外,還派員到被告處催討預(yù)付款,遭到被告的無理拒絕。現(xiàn)向法院起訴,請求判令被告返還貨款5457元,支付違約金xx0元。

原告為支持其訴訟請求,在本院規(guī)定的舉證期限內(nèi),向本院提交了以下證據(jù):

3、興業(yè)銀行成都龍泉驛支行個人匯款委托書2份,用以證明原告分別于xx年9月18日將預(yù)付款4000元、xx年10月15日將預(yù)付款1457元打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英在中國農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣支行6228481700299029318帳戶的事實。

被告辯稱,雙方于xx年9月12日訂立一份委托加工協(xié)議是實,但事后原告的預(yù)付款沒有打到公司的帳戶上,故被告雖然加工了產(chǎn)品,但沒有發(fā)給原告。因此,本案是原告違約,而不是被告違約,請求法院駁回原告的訴訟請求。

被告未向本院提交證據(jù)。

經(jīng)庭審質(zhì)證,被告對原告提交的證據(jù)1、2無異議,對原告提交的證據(jù)3,被告認(rèn)為其款打入戴聰英的帳戶不能認(rèn)定原告交付了預(yù)付款的事實。

本院認(rèn)為,原告提交的證據(jù)1、2經(jīng)與原件核對無異,被告也無異議,原告提交的證據(jù)3系書證原件,均符合證據(jù)的合法性、主觀性、關(guān)聯(lián)性,本院予以采信。

經(jīng)審理查明:原告是一家自然人投資或控股的有限責(zé)任公司,原名成都鑫眾化工有限公司,xx年12月5日經(jīng)工商部門批準(zhǔn)變更名稱為成都錦鵬新材料有限公司,被告是一家私營有限責(zé)任公司;xx年9月12日,原、被告經(jīng)協(xié)商一致訂立了一份委托加工協(xié)議,該協(xié)議約定了如下主要事實:1、原告委托被告加工生產(chǎn)高錳、鉻鋼系列產(chǎn)品,并按產(chǎn)品圖紙生產(chǎn);2、加工產(chǎn)品的數(shù)量為沖擊塊20件,材質(zhì)均為錳8鉻15(其他元素標(biāo)準(zhǔn)參照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行),交貨期限為定金給付后12天;3、產(chǎn)品價格為13500元/噸(不含稅價),以后遇價格調(diào)整,雙方另行協(xié)商;4、關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量,雙方約定,加工方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為出廠之日起120天,期間如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,加工方應(yīng)負(fù)責(zé)退貨,并負(fù)擔(dān)因此產(chǎn)生的運輸、差旅費等費用和損失;5、產(chǎn)品交付地為成都市龍泉驛區(qū),加工方負(fù)責(zé)將生產(chǎn)合格的產(chǎn)品運到邵東托運站,并發(fā)到成都龍泉驛區(qū),運費由委托方承擔(dān),產(chǎn)品運到成都龍泉驛區(qū)后由委托方自己提取、驗收,如有異議應(yīng)在收到后一個月內(nèi)提出,雙方如產(chǎn)生爭議可聘請第三方進(jìn)行鑒定;6、委托方應(yīng)預(yù)付所定產(chǎn)品總額的50%做為訂金,產(chǎn)品交付時付清余款;7、如一方違反約定,則需向另一方支付違約金人民幣2萬元;8、合同有效期為一年,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可在協(xié)議到期前一個月以補充協(xié)議方式延長協(xié)議期限;協(xié)議簽訂后,原告向被告交付了產(chǎn)品圖紙并分別于xx年9月18日、10月15日分兩次將預(yù)付貨款5457元打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英設(shè)在中國農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣支行的6228481700799029318帳戶上;被告并未按協(xié)議約定為原告加工和交付委托加工的產(chǎn)品,原告多次催促,被告仍未交付,原告要求被告返還交付的訂貨定金,被告亦未返還,原告遂向本院起訴。

本院認(rèn)為:原、被告經(jīng)協(xié)商一致訂立的委托加工協(xié)議,是雙方的真實意思表示,合法有效,雙方均應(yīng)秉著誠實信用原則履行協(xié)議的約定;原告按約預(yù)付加工費后,被告沒有按約定為其加工交付委托定做的產(chǎn)品顯屬違約,理應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任;被告系私營性質(zhì)的有限責(zé)任公司,原告的預(yù)付款打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英的帳戶,應(yīng)認(rèn)定是按被告指定而為,并不違反雙方約定的交易規(guī)則,被告所辯稱的原告定金沒有打入公司帳戶,不履行加工義務(wù)并不構(gòu)成違約的理由不成立,故對原告要求終止合同履行、返還預(yù)付貨款5457元、支付違約金xx0元的訴訟請求,本院予以支持。依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百一十四條、第一百一十六條、第二百五十一條之規(guī)定,判決如下:

限被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司在本判決生效后十日內(nèi)返還原告成都錦鵬新材料有限公司預(yù)付貨款5457元,支付違約金xx0元。

如果未按本判決指定的期間履行給付義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費440元,由被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)。

如不服本判決,可在判決送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對芳當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于婁底市中級人民法院。

審判員黃福江。

二〇〇九年六月十日。

書記員朱金成。

附相關(guān)法律條文:

《中華人民共和國合法法》第六十條當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。

當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則,根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

第一百一十四條當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。

當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。

第一百一十六條當(dāng)事人既約定違約金,又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約金或者定金條款。

第二百五十一條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。

承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作。

外包加工合同糾紛篇十三

答辯人:

地址:

法定代表人:

委托代理人:

一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。

根據(jù)《民法典》第七百七十條、252條之規(guī)定:加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備、和勞力,按照定作人的要求,將定作人提供的原材料加工為成品,定作人接受該成品并支付報酬的合同。而_____提供的合同,表面上寫的是《加工定作合同》,但定作人_____并未提供原材料,也未提供加工成品的圖紙、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項,_____提供的所謂“定作成品”實際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定,_______與____簽訂的是《買賣合同》,它們之間發(fā)生糾紛的案由應(yīng)定為“買賣合同糾紛”。

二、答辯人不是本案適格的被告,只能作為第三人參與訴訟。

縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條,上面沒有答辯人的公章,也沒有答辯人的法定代表人簽名,所以答辯人不是本案適格的被告,但由于_____與_____買賣的設(shè)備最終是答辯人使用,故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。

三、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳,是不合格產(chǎn)品,不符合國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。

首先,_____只不過是_____的一個個體工商戶,但他在企業(yè)介紹時宣傳是______公司,號稱“重質(zhì)量、講信譽”,卻連一個完整的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)都沒有。

其次,像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開槽機(jī)、圓壓圓模切機(jī)、薄刀分紙機(jī)、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品,根本達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品既沒有出廠合格證,也沒有使用說明書,產(chǎn)品也沒有安裝調(diào)試,人員培訓(xùn)更沒有。

最后,答辯人聲明,保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問題而對答辯人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。

綜上所述,答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品,但是與_____簽訂的《買賣協(xié)議》,與_____無關(guān),答辯人付款也是付給_____的,況且款項已基本付清。_____所寫的欠條應(yīng)由其個人承擔(dān),_____應(yīng)承擔(dān)其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務(wù)的責(zé)任。懇請法院查明事實,駁回_____對答辯人的訴請!

此致

_____人民法院。

答辯人:_______。

____年___月___日。

附:

答辯書副本_____份;。

證據(jù)材料______份。

外包加工合同糾紛篇十四

乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。

乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認(rèn)為合格。

材料由_________方負(fù)責(zé)。

若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。

驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。

乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管-理-員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者,則不在此限。

(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計算。

通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。

按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。

試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。

加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。

乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

(簽章):________________。

_________年________月_______日。

(簽章):________________。

_________年________月_______日。

外包加工合同糾紛篇十五

雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。

第一條加工內(nèi)容。

乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

第二條交貨。

乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運至________港口交付乙方。

第三條來料數(shù)量與質(zhì)量。

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。

第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。

甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。

第五條加工費。

甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。

第六條付款方式。

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。

第七條運輸與保險。

乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負(fù)責(zé)。

第八條不可抗力。

第九條仲裁。

本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為:

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。

2.中華人民共和國法律;。

3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。

第十條合同有效期。

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。

第十一條合同的續(xù)訂。

本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。

第十二條合同文本與文字。

本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。

第十三條其他。

1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。

2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補足。

第十四條合同條款的變更。

本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/9936411.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔