在商業(yè)交易中,合同起著至關(guān)重要的作用,可以確保雙方的權(quán)益。在合同中如何明確雙方的權(quán)益和責任?如果你需要簽訂一份合同,以下是我們?yōu)槟峁┑囊恍┠0搴褪纠?/p>
承攬合同書寫篇一
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
承攬合同書寫篇二
甲方將______________花園小區(qū)______________#、______________#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂),內(nèi)外腳手架的施工,垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方,雙方就相關(guān)權(quán)利與業(yè)務(wù)協(xié)議如下,以共同遵守。
一、承包范圍與單價。
1、瓦工承包內(nèi)容:______________#、______________#樓的施工內(nèi)容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械,外墻及屋面保溫防水,泥桶、鐵鍬等,承包單價。(注:大臨計時工土方開挖及配合人工,外墻貼面磚、花崗巖、內(nèi)地面磚、散水坡意外的附屬工程,如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內(nèi),另行商定。)。
2、木工承包內(nèi)容:______________#、______________#樓的施工內(nèi)容包括模板的支拆,內(nèi)滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料,承包單價______________元/m2(建筑面積)。
3、鋼筋承包內(nèi)容:______________#、______________#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(建筑面積)。(注:電渣壓力焊及二次構(gòu)造植筋不在承包范圍內(nèi)。)。
4、架子工承包內(nèi)容:______________#、______________#樓所有腳手架搭拆包括內(nèi)外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設(shè)棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(建筑面積)。
5、水電工承包內(nèi)容:______________#、______________#樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理,外墻落水管的安裝,承包單價。(注:消防、暖通不在承包范圍內(nèi)。)。
6、垂直運輸:現(xiàn)場配備qtz60型塔吊壹臺,人貨電梯貳臺,施工用五芯電纜______________m,總配電箱一臺,二級配電箱二臺,_____配電箱十臺承包單價______________(建筑面積______________)。
二、甲方職責:
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套,并進行技術(shù)交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點,甲方技術(shù)人員配合進行施工放線。
三、乙方職責:
1、嚴格按規(guī)范和設(shè)計要求進行施工,確保工程質(zhì)量。
2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理,服從甲方調(diào)遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內(nèi)容,確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進行施工,嚴禁野莽施工,服從甲方的安全管理。
四、付款方式:
1、乙方機械材料進場一周內(nèi),甲方代付______________%材料款,約人民幣______________萬(以借條為準),待工程結(jié)算時從總價中扣除。
2、付款方式:甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。(注:付款期限不超過每個月的5號,逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。)。
3、春節(jié)前支付完成工程量的______________%,主體結(jié)構(gòu)在春節(jié)前封頂,甲方承諾給予獎金______________元,以資_____。
4、工程實體完工支付結(jié)算總價的______________%,______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它:
補充事項:
六、本協(xié)議一式三份,甲方貳份,乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證。
發(fā)包人:______________承包人:______________。
簽章:______________簽章:______________。
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:______________。
承攬合同書寫篇三
定作方:_______(簡稱甲方)。
承攬方:_______(簡稱乙方)。
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金(元)。
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分。
1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3、履行的期限、地點和方式:
4、驗收標準和方法:
5、結(jié)算方式:
6、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7、雙方約定的其它條款:
8、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12、本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____承攬方:_____。
法定代表人:_____法定代表人:____。
開戶銀行:______開戶銀行:_____。
帳號:_______帳號:_______。
____年__月__日。
承攬合同書寫篇四
發(fā)包方:____________________________(以下簡稱甲方)
承包方:____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)規(guī)定,本著真誠合作、互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商同意,簽訂雙方嚴格履行,共同守信。其條款如下:
一、工程概況
1、項目名稱:____________________________
2、工程地點:____________________________
4、合同總金額:人民幣(大寫) (小寫)
二、結(jié)算、付款方式及限期
1、預(yù)付款:為供貨定金,合同雙方的簽訂生效后,甲方____日內(nèi)支付合同總金額的元整,(小寫)元整。預(yù)付款延付,則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整,元整。
3、驗收款:乙方將剩余未安裝的門安裝完畢,并全部調(diào)試完畢后,經(jīng)甲方驗收合格后,____日內(nèi)甲方需支付總合同的,計人民幣(大寫)元整。
4、質(zhì)保金:合同金額元整,(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算),保修期滿后一周后,甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前,乙方應(yīng)當向甲方轉(zhuǎn)移交付門的所有權(quán),同時提供門的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項,乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門的所有權(quán)和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結(jié)算憑證為:普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任
1、施工現(xiàn)場具開工條件。
2、滿足乙方產(chǎn)品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應(yīng)提供特定地點場地供乙方現(xiàn)場安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用,提供乙方進場安裝人員的食宿,并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設(shè)工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現(xiàn)場交驗,確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人,確保與安裝進度同步。
6、負責協(xié)調(diào)處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項,以確保乙方按時按量完成任務(wù)。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實有效、合法的,否則由此造成的一切后果均由乙方承擔,并賠償經(jīng)濟損失。乙方提供的門應(yīng)滿足設(shè)計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。
4、負責產(chǎn)品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務(wù),________年內(nèi)非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換,需收取成本費用),________年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的,經(jīng)甲方簽字確認后,工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化
2、工地現(xiàn)場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質(zhì)量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準:以雙方確認之樣品門實物為制作標準,安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準,確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達到相關(guān)要求。
2、驗收方法:工程安裝完成后,甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報驗通知之日七天內(nèi)。
七、合同變更、解除
本合同履行期內(nèi),甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,簽訂補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛,雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協(xié)商解決。如協(xié)商無效,任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書寫篇五
定作方(甲方):_________。
電話:__________________。
承攬方(乙方):_________。
電話:__________________。
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
加工費。
品名規(guī)格單位數(shù)量。
單價金額。
原材料規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:__________________。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:_____________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
承攬合同書寫篇六
合同編號:
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點:
施工地點:
簽約時間: 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設(shè)備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術(shù)人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負全部責任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò)人員: 指定聯(lián)絡(luò)人員:
承攬合同書寫篇七
定作人:_____________ 簽訂地點:_____________。
承攬人:_____________ 簽訂時間:____年____月____日。
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限。
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
定作人:_______________(章)承攬人:_______________(章)。
居民身份證號碼:__________居民身份證號碼:__________。
承攬合同書寫篇八
乙方:______________。
甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況。
1、工程名稱:______________。
2、工程地點:______________。
3、工程范圍:______________。
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應(yīng)法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至____年____月____日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量。
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權(quán)利義務(wù)。
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的`乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)。
1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
承攬合同書寫篇九
為維護雙方的權(quán)益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執(zhí)行。
第一條施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第三條乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前,乙方應(yīng)向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》原件。
第五條該房屋屬_____結(jié)構(gòu),房型為_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內(nèi)容和做法說明如下(不夠可附頁):
(五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第七條施工使用的材料和設(shè)備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》,乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設(shè)備以及勞務(wù)的情形下適用。
第八條該房屋工程總價款為_____元,其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設(shè)計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預(yù)算價格。結(jié)算價格超出預(yù)算價格的,甲方按預(yù)算價格支付工程總價款;結(jié)算價格低于預(yù)算價格的,甲方按結(jié)算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設(shè)計費、垃圾清運費的報價,不得超過本合同簽訂時該費用的.市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的,按市場平均價格結(jié)算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委托價格評估部門評估,價格評估部門的評估結(jié)論,雙方應(yīng)當接受。
第十條乙方應(yīng)在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設(shè)備的名稱、生產(chǎn)廠廠名、廠址、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
乙方提供并已經(jīng)使用的材料和設(shè)備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定不符的,甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理,乙方應(yīng)當接受:
(1)甲方同意繼續(xù)使用的,乙方免收該材料和設(shè)備的費用;。
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的,乙方應(yīng)當根據(jù)《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定更換和重做,更換后的材料和設(shè)備費減半收取,原工期不變。
第十一條乙方應(yīng)當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對的,乙方應(yīng)當同意。發(fā)票上應(yīng)當載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十二條乙方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
乙方提供的材料和設(shè)備必須符合國家環(huán)保標準,包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的,應(yīng)當立即更換和重做,更換后的材料和設(shè)備不再收費,原工期不變。第十三條甲方變更施工內(nèi)容的,乙方應(yīng)當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內(nèi)容相應(yīng)變化的,經(jīng)甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設(shè)備,乙方提供勞務(wù)的情形下適用。
第十四條該房屋的工程總價款為_____元,其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當按時送到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。甲方提供的材料、設(shè)備不符合國家標準的,乙方應(yīng)在驗收后以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運抵現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收后發(fā)生損壞的,乙方應(yīng)當賠償。第十六條甲方提供的材料和設(shè)備,均應(yīng)用于本工程;未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因?qū)е录追教峁┑牟牧虾驮O(shè)備短缺或被更換的,乙方應(yīng)按短缺材料和設(shè)備的價款或材料和設(shè)備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第十七條工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開工前二至五日,甲方支付相當于總價款30%的工程款;。
(二)完成50%的工程量之日后的三日內(nèi),甲方支付相當于總價款40%的工程款;。
(三)竣工驗收后三日內(nèi),甲方支付相當于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款5%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十八條因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當出具合法發(fā)票。
第二十條竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當于工程總價款的5%的保修基金??⒐を炇蘸细窈笠荒陜?nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第二十一條工程竣工,甲方驗收后對價款有異議的,可以要求不超過七日的核價期,核價期內(nèi),甲方有權(quán)暫停向乙方付款,乙方應(yīng)當同意。甲方若委托第三方進行評估的,核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的,以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據(jù),按照評估結(jié)果結(jié)算總價款,乙方應(yīng)當同意。
第二十二條本工程于_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內(nèi),乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第二十三條乙方指派_____為工程駐工地代表,負責本合同的履行,包括根據(jù)要求組織施工,協(xié)調(diào)、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的,應(yīng)當書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應(yīng)當認可。
第二十四條乙方應(yīng)當自行施工,未經(jīng)甲方同意,不得將本工程轉(zhuǎn)包給任何第三方。
第二十五條工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》,以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質(zhì)量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條施工期間,甲方及其代表有權(quán)在現(xiàn)場查看、了解、檢查施工情況,乙方應(yīng)當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條乙方應(yīng)當按照工程建設(shè)強制性標準和其他技術(shù)標準施工,按照甲方認可的設(shè)計、施工方案和做法說明完成工程,確保工程質(zhì)量,不得偷工減料。
第二十八條施工期間,甲方修改設(shè)計方案并相應(yīng)地變更施工方案、增減施工內(nèi)容的,應(yīng)在變更的項目施工前通知乙方,乙方應(yīng)當根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的,應(yīng)當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的,按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得擅自折、改供曖、燃氣管線,或?qū)嵤┢渌绊懡ㄖY(jié)構(gòu),危害使用安全,和超過住宅原設(shè)計標準的行為。
甲方要求實施前款規(guī)定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應(yīng)當提供修改意見。
第三十條乙方應(yīng)當遵守施工安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護和消防措施,保證作業(yè)人員安全,避免甲方房屋和其他財產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規(guī)定,造成損失的,應(yīng)當賠償。
第三十一條施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。乙方違反前款的規(guī)定,引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的,應(yīng)當負責處理,造成甲方損失的,應(yīng)當賠償。第三十二條施工現(xiàn)場發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費用由甲方承擔,但日平均支出超過以下限額的,超過的部分由乙方承擔:水費_____元/日,電費_____元/日,煤氣費_____元/日,電話費_____元/日。
前款所述施工現(xiàn)場每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費為施工期間該項費用的總額與施工天數(shù)的比值,以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認定費用的依據(jù)。
第三十三條隱蔽工程完工后,乙方應(yīng)在完工前三日書面通知甲方驗收,甲方應(yīng)當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的,應(yīng)當通知乙方另行安排時間。
甲方:_____________乙方:_____________。
日期:_____________日期:_____________
承攬合同書寫篇十
乙方:___________。
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負責廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應(yīng)按時保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果,即按時制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務(wù)費結(jié)算和支付方式。
3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標準進行結(jié)算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時,甲方應(yīng)按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應(yīng)及時對已損壞的廣告和相關(guān)財物進行重作和維修,相關(guān)費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的`困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進行業(yè)務(wù)費結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認的相關(guān)單據(jù)為準。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費,并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。
4.2乙方應(yīng)按時保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。
4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費,并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
承攬合同書寫篇十一
乙方:_________。
鑒于甲方為_________采購洽談會的執(zhí)行單位,乙方欲在本次洽淡會期間進行廣告宣傳活動,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成以下一致意見:
一、甲方將在_________采購洽談會期間向乙方提供_________(類型)的廣告宣傳,廣告宣傳條件見合同附件。
二、乙方應(yīng)當自負費用按照甲方指定的設(shè)計風格及形式設(shè)計制作相應(yīng)的廣告,乙方應(yīng)當在____月____日前將與甲方指定形式風格相應(yīng)的廣告交付甲方,甲方如發(fā)現(xiàn)乙方廣告內(nèi)容不妥或違背洽談會風格,甲方有權(quán)要求乙方補充證明或修改廣告內(nèi)容,乙方不能提供或不愿意修改的,甲方有權(quán)終止本合同。
三、乙方保證其廣告內(nèi)容真實,健康,合法,并且乙方對該廣告享有全部合法權(quán)利,該廣告不會侵犯任何第三人的合法權(quán)益。若乙方廣告造成了對第三人的侵權(quán),并且甲方因此遭受經(jīng)濟損失,則乙方將對此向甲方承擔全部賠償責任。
四、本合同金額為rmb_________元。乙方應(yīng)當在____月____日前向甲方全額支付合同金額。若乙方未能按本合同約定時間向甲方支付合同金額,甲方有權(quán)單方與乙方解除本合同。
五、因廣告媒體的數(shù)量有限,甲方組委會將按照客戶廣告款到賬的先后順序安排廣告位,乙方應(yīng)當服從組委會的安排。
六、若由于非甲方原因而導致_________采購洽談會無法如期召開,則甲方應(yīng)當在原定洽談會召開前適當時間通知乙方,同時甲方將退還乙方已支付的合同金額,乙方不得再要求甲方承擔相關(guān)違約責任。
七、由于不可抗力因素導致一方不能履行本合同,應(yīng)當免除遭受不可抗力一方不履行合同的違約責任,但遭受不可抗力的`一方應(yīng)當立即以快捷方式通知對方,并在十五天內(nèi)提交當?shù)毓C機關(guān)的證明文件。雙方應(yīng)及時協(xié)商善后處理事宜。
八、凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商,經(jīng)協(xié)商不能解決的,任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
九、本合同的附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十、本合同未盡事宜,甲乙雙方應(yīng)當簽訂書面補充協(xié)議。本合同1式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
負責人(簽字):_________負責人(簽字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
承攬合同書寫篇十二
承攬方:__________。
簽訂日期:__________
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內(nèi)容及證件:__________。
1.2播出頻道和時間:__________。
1.3制作形式:__________。
1.4廣告長度:__________。
1.5播出形式:__________。
1.6播出日期:__________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間:__________。
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費__________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的.工作,向委托方償付未履行部分廣告費__________%的違約金,不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第()項規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。
第六條附則。
6.1本合同附件件,名稱:__________。
6.2本合同有效期:自__________年__________月__________日生效至__________年__________月__________日終止。
委托方__________。
單位名稱(蓋章)__________。
法定代表人:__________。
單位名稱(蓋章)__________。
法定代表人:__________。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/9935496.html】