合同包含了各種條款和內(nèi)容，如付款方式、交貨日期、違約責任等，需要雙方仔細閱讀和理解。合同的各方應當遵守公平交易原則，避免惡意訂立合同。在起草合同時，可以請教專家意見，以確保合同的嚴謹性和合法性。
舊廠房改造合同篇一
甲方：
乙方：
原座落在________廠房的租賃尚未到期，但甲方對該廠房另有安排，根據(jù)有關法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致達成如下補充條款。
一、原廠房租賃期限為20xx年11月12日到20xx年11月12日，現(xiàn)改為租賃期限為20xx年11月12日到20xx年11月12日止。租金及各項費用不變，具體履行方式不變。
三、乙方必須在20xx年11月12日前搬空廠房，恢復至原先狀態(tài)，不得損壞廠房及相關的基礎設施。逾期沒有清空廠房，乙方每天補償甲方違約金為廠房租金的1%，甲方有權收回租賃廠房，強行將租賃場地內(nèi)的物品搬離租賃場地，且不負保管責任和相關的損失。
四、此協(xié)議作為原租賃合同的補充，此協(xié)議中未提及的各項權力和義務，按照原協(xié)議執(zhí)行。雙方未盡事宜，可另行協(xié)商解決。協(xié)商不成，提交甲方所在地的仲裁機構依法進行仲裁。
五、本協(xié)議一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，此協(xié)議雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
舊廠房改造合同篇二
甲方：_________________(以下簡稱甲方)。
乙方：_________________(以下簡稱乙方)。
甲方將本公司魚塘改造工程承包給乙方施工。經(jīng)雙方協(xié)商簽訂以下魚塘改造施工合同條款，以資共同信守。
一、施工時間：________年___月___日至____年___月___日。
二、施工內(nèi)容：_________________。
1、2、對部分魚塘進行清淤(改塘底)，所清出的淤泥用于塘基的加固和護坡，其中需要清淤的`魚塘約有31個，共計面積畝。
三、工程款計算和支付方式：_________________。
1、工程款按臺班計算，一臺班8小時，由當班司機和甲方現(xiàn)場代表在當天停機后共同簽單確認(臺班價錢由甲乙雙方根據(jù)施工機械共同商定)。
2、乙方施工完畢后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方需在七天內(nèi)統(tǒng)計并支付全部工程款。
四、違約。
同期利率計算)。
2、如乙方不能在合同約定限期內(nèi)完成該工程，須賠償甲方違約金200000(貳拾萬元)及由此給甲方造成的損失，并不得收取該合同定義之工程款。
五、該合同一式二份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章)：_________________。
乙方(簽章)：_________________。
_____年_____月____日___年___月___日。
舊廠房改造合同篇三
依照《^v^民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
工程地點：______________________________________。
工程內(nèi)容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預算表)。
工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
工程期限________天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條發(fā)包人義務。
提供施工期間的水源、電源;。
負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;。
施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;。
參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務。
施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程;。
嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;。
保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
發(fā)包人(簽章)：_________承包人(簽章)：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
舊廠房改造合同篇四
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方對其位于沙井后亭佳領域工貿(mào)大廈503室進行裝修。為保證工程順利進行，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、甲方責任：
1、甲方將設計圖紙交給乙方，并經(jīng)本物業(yè)管理部門的認可，配合好乙方設計施工，如電梯和物品存放。
2、在施工過程中，如果需要修改，須及時告知乙方。
二、乙方責任：
1、乙方負責購置材阻燃棉防火鋼板(厚度按提供樣板416型為準)、地槽、封邊、開門、裝鎖、拆卸、等所有安裝所需器材，并提供相應材料發(fā)票和材料檢驗合格證書。
2、因材料質量不合格而影響工程質量和工期，其材料費及返工費由乙方承擔，
3、該項目工程屬于乙方企業(yè)項目全包形式，乙方承諾已給乙方施工人員購買了相關保險，確保乙方施工人員的安全保障，如若發(fā)生任何安全責任事故由乙方負責，與甲方無關。
4、乙方負責提供乙方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質供甲方備檔。
5、乙方指派(姓名)____________為乙方項目負責人，負責合同簽訂，并按要求現(xiàn)場指導施工，并保證現(xiàn)場的安全，嚴防火災、用電等不安全因素，所有施工人員須佩證上崗、文明施工，防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、跳電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。
三、其他約定：
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。
3、裝修期限為自合同生效之日起__12__天內(nèi)完工。
4、在裝俢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
四、工程費用約定：(各項目成品全包價格)。
1、單門：280元/扇。
2、雙門：560元/扇。
3、隔墻：102元/平方米(含開門、開窗在內(nèi))，完工后丈量計算。
4、開窗：1.65米_0.9米，350元/扇。
5、提高高度項目：1000元。
6、移動風淋項目：1000元。
7、水電氣工程部分(所有項目)：4500元。
五、違約責任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額_50_%作為違約金付給對方。因對本協(xié)議條款違約者，使對方造成的實際的，應進行補償。
六、爭議解決：
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
七、合同生效。
1、本合同和合同附件圖紙向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式二份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方：(簽章)。
乙方：(簽章)。
舊廠房改造合同篇五
案例一：
1996年4月28日，某建筑工程公司與某建材有限公司簽訂了一項建造辦公樓、傳達室的建筑工程承包合同。合同規(guī)定工程期限從1996年4月28日開工至1996年7月28日竣工驗收；工程質量確保合格，力爭優(yōu)良；工程價款支付方式按補充協(xié)議辦理。補充協(xié)議規(guī)定：傳達室工程竣工驗收合格后一次性結算工程款；辦公樓主體完成一層時預付工程款30％，屋面工程完成時，預付工程款30％，竣工驗收結算后，留尾款40％在半年內(nèi)付清。該工程于當年5月開工，同年10月底竣工，所耗資金全部向銀行貸款，但建材有限公司卻未按補充協(xié)議規(guī)定支付工程款。
1996年12月1日，建材有限公司在建筑工程公司的一再要求下，派出公司管理人員與建筑工程公司進行工程結算，并立下工程結賬單。次年，該建筑工程公司向建材有限公司提出工程變更補充決算報告，經(jīng)建材有限公司管理人員確認，工程變更增加費用5896元，合計應付工程款為萬元。之后，建筑工程公司多次向建材公司催討，但后者仍未付款。建造完工的辦公樓、傳達室一直由建筑工程公司使用。建筑公司在催討無果的情況下，向市中級人民法院提起訴訟。原告要求法院判令被告支付工程款及逾期支付的違約金，并要求對原告建造的價值萬元的辦公樓、傳達室及水泥路面享有留置權，在拍賣后優(yōu)先支付原告的工程款。
市中級人民法院開庭審理后認為，原、被告雙方自愿簽訂的建筑安裝承包合同及補充協(xié)議內(nèi)容不違反國家法律政策，屬于有效合同。原告按合同規(guī)定履行義務，但被告未按規(guī)定支付工程款，屬違約行為?，F(xiàn)原告要求支付工程款及逾期支付工程款的違約金，合法合理，法院予以采納。市中級人民法院于1998年6月24日作出一審判決，判令被告建材有限公司支付原告建筑工程公司工程款萬元，支付逾期付款總金額每日萬分之五的違約金。對原告其他的訴訟請求予以駁回。法院判決生效后，建材有限公司仍未在規(guī)定期限內(nèi)償還工程款及違約金。當年8月13日，原告向法院申請執(zhí)行，法院對建材有限公司進行財產(chǎn)執(zhí)行。在執(zhí)行過程中查清建材有限公司早已負債累累，根本無力償還債務。被執(zhí)行人建材有限公司已于1998年11月2日被市工商行政管理局吊銷營業(yè)執(zhí)照，其法人代表人下落不明。該公司的兩幢廠房及約400平方米的招待所、餐廳，已被省高級法院判給某土木建筑工程公司所有。其他辦公樓、簡易倉庫、土地使用權、傳達室等財產(chǎn)，由市中院執(zhí)行裁定移交給權利人市農(nóng)村信用社所有。建材公司已根本無財產(chǎn)可執(zhí)行。
分析：
建筑公司雖然勝訴，但是工程款已無法追回，造成這種情況是由于施工企業(yè)在簽訂合同之前，未做好前期工作，對建設方的社會信譽與經(jīng)濟實力缺乏了解，為承包工程埋下極大的隱患，最后造成惡果。該案例帶有普遍性。新“合同法”規(guī)定不能采用工程留置權。因此，施工企業(yè)在簽訂合同時為防止工程款拖欠，應設定具有償還能力的“保證人”或設定有效的“抵押”手段等。其次，簽訂合同條款時把今后可能出現(xiàn)的問題事先加以設防。首先，認真考察對方，了解對方的情況；另一方面設想今后可能出現(xiàn)的問題和糾紛，盡量在合同中加以設定，使合同盡量完備和嚴密。一旦發(fā)生糾紛引起訴訟，設定協(xié)議管轄條款，由原告方的法院受理，為今后勝訴打下基礎。
案例二：
2005年1月31日，江蘇某建筑公司（原告）與天津某科技建材有限公司（被告）簽訂了工程施工合同，約定：原告將南京某機電研究中心的環(huán)氧樹脂自流地坪工程交由被告施工，合同價款元，付款方式為訂立合同3日內(nèi)付30%，施工完工3日內(nèi)付30%，驗收合格3日內(nèi)付35%,質保期屆滿后3日內(nèi)付5%，質保期為驗收合格后的兩年。違約責任：逾期完工或逾期付款，則違約方向守約方支付合同總價的日萬分之四的違約金，一方擅自變更，解除或終止協(xié)議，違約方向守約方支付40%的違約金。
舊廠房改造合同篇六
根據(jù)《汽車抵押借款合同》合同號：訂立出本責任書。
甲方：，身份證號碼：
違約責任書范本。
乙方：，身份證號碼：
甲方以下行為被定性為違約行為：
一：甲方隱瞞車輛真實情況。
二：甲方未按合同約定日期交付利息。
三：甲方未按合同約定日期交付車輛維護服費。
四：甲方未按合同約定日期交付停車費。
五：甲方所提供的聯(lián)系方式無效(乙方無法聯(lián)系到甲方)。
六：甲方因自身問題如需合同展期(續(xù)期)必須書面向乙方提交申請。
七：乙方從甲方逾期后刊登報紙通知起三日內(nèi)。
未得到甲方任何書面申請及書面回復。
甲方因違反合同號：，汽車借款抵押合同，甲方同意無條件協(xié)助乙方辦理，車輛變賣手續(xù)。如甲方不主動協(xié)助，拒絕協(xié)助，或乙方無法通過甲方合同提供的聯(lián)系方式取得有效聯(lián)系，乙方售賣車輛之后所發(fā)生的所有法律責任由甲方無條件全部承擔與乙方無關。
所有相關的售賣車輛后所有關法律上所產(chǎn)生的，訴訟費，仲裁費，評估費，公告費，拍賣費，律師費，執(zhí)行費，民事賠償，甲方同意無條件全額承擔與乙方無關。
甲方已詳細閱讀并理解以上內(nèi)容，同意遵守以上所有條款，并同意本違約責任書內(nèi)所需要承擔的全部法律責任。履行本責任書如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，雙方同意將爭議交由仲裁委員會進行訴訟解決，訴訟期間乙方所產(chǎn)生的所有法律費用，甲方同意全額支付。
附注(共九條)：
一、甲方需詳細閱讀本違約責任書內(nèi)所有條款及違約責任書項內(nèi)所需要承擔的法律責任。
二、甲方簽署違約責任前應詳細閱讀本違約責任書所有條款及細節(jié)后自愿簽署。
三、甲方簽署則表示甲方已詳細閱讀，理解并同意支付本合同所有條款及條款內(nèi)所產(chǎn)生的已知或未知的所有費用。
四、違約責任書項手寫內(nèi)容項與打印內(nèi)容項具有同樣法律效力。
五、乙方通過登報通知方式限期通知甲方，限期內(nèi)無法得到甲方書面有效聯(lián)系乙方有權出售抵押物。
六、乙方選擇所登報紙為《報》或《報》。
七、《違約責任書》壹式貳份，甲乙各持壹份。
八、甲方從合同到期日起計算15日內(nèi)如甲方拒交付利息及車輛維護服務費或者乙方無法從甲方所留聯(lián)系方式聯(lián)系到甲方，則表示甲方違約，乙方有權將該抵押物出售或轉讓處理。
九、因甲方自身原因違反《汽車抵押借款合同》約定，導致乙方按合同約定出售抵押物，甲方同意乙方以主合同第三條，第1項，甲、乙雙方認定評估價值出售該抵押物。
(以下無正文)。
甲方已閱讀并同意上述所有條款乙方已閱讀并同意上述所有條款。
甲方：乙方：
舊廠房改造合同篇七
第一條買受人所購房屋的基本情況買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準)【幢】【座】【單元】【層】號房。該房屋的用途為，屬結構，層高為，建筑層數(shù)地上層。該房屋陽臺是【封閉式】【非封閉式】。該房屋建筑面積共平方米，其中，套內(nèi)建筑面積平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米。
1.按建筑面積計算，該房屋單價為(幣)每平方米xx元，總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計算，該房屋單價為(幣)每平方米xx元，總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
3.按套(單元)計算，該房屋總價款為(幣)千百拾萬千百拾元整。
第三條付款方式及期限買受人按下列第種方式按期付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、其他方式。
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)。
(2)逾期超過日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。
1.該房屋經(jīng)驗收合格。
2.該房屋經(jīng)綜合驗收合格。
3.該房屋經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。
1、遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起日內(nèi)告知買受人的;。
第五條交接。
房屋達到交付使用條件后，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。
第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的%賠償買受人損失。
2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的%向買受人支付違約金。
第七條買受人的房屋僅作使用，買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第九條本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第十條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條本合同連同附件共頁，一式份，具有同等法律效力，合同持有的情況如下：出賣人份，買受人份。
第十二條本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內(nèi)，由出賣人向申請登記備案。
出賣人(簽章)：_____買受人(簽章)：_____。
【法定代表人】：_____【法定代表人】：_____。
【委托代理人】：_____(簽章)【委托代理人】：_____(簽章)。
舊廠房改造合同篇八
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》之規(guī)定，結合本建筑消防設施安裝的實際，經(jīng)協(xié)商雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條：建筑消防設施概況。
（一）建筑名稱：營銷中心裝修工程。
（二）承包范圍：營銷中心、衛(wèi)生間噴淋改造，區(qū)域報警系統(tǒng)改造。包報建、報備，安全文明施工，包驗收。
第二條：工期。
施工工期為10天，以甲方開工令為計算依據(jù)。施工單位進場后，根據(jù)裝修單位提供的施工進度計劃，排出安裝進度計劃，甲方簽字后按計劃進行安裝改造。
第三條：價款、撥款和結算。
（二）合同簽訂乙方進場后付給預付款50%；
（三）消防設施驗收合格后，甲方付給乙方進度款97%；保修期滿，甲方付給乙方余款3%。
第四條：材料、設備采購。
改造施工過程中使用的鍍鋅鋼管、噴頭、電線主材及其他相應的輔材全部由乙方進行采購。
第五條：雙方責任。
（二）乙方：應及時采購材料；嚴格按操作規(guī)程施工，確保安裝質量，服從甲方的進度安裝，按時提供有關竣工資料并組織竣工驗收。
第六條驗收和工程質量。
工程質量標準：（1）噴淋改造、區(qū)域報警系統(tǒng)改造施工質量、驗收必須符合《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》（gb50261—20xx）和《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》（gb50303—20xx）相關規(guī)定。（2）公安消防部門驗收需要進行檢測的，則必須通過建筑自動消防技術檢測，并經(jīng)公安消防部門竣工驗收合格為標準。
第七條保修。
保修條款詳見質量保修書。
第八條安全施工。
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第九條違約責任。
（一）甲方責任：
（二）乙方責任：
1、乙方逾期交工中或質量不符合合同規(guī)定的，甲方有權要求限期無償修理或返工：
2、由于乙方施工改造工程造成的第三方消防設施系統(tǒng)損壞，由乙方負責修復并支付相應的費用。
第十條本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方均可向當?shù)刂俨脵C關申請裁或人民法院提起訴訟。
第十一條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至保修期滿終止。
第十二條本合同正本六份，甲方五份，乙方一份。如乙方需另立備案合同，則解釋效力低于本合同。
第十三條合同組成由協(xié)議書、質量保修書及改造方案三部分組成。
甲方（章）：____________乙方（章）：____________。
地址：____________地址：____________。
法定代表人：____________法定代表人：____________。
委托代理人：____________委托代理人：____________。
開戶銀行：____________開戶銀行：____________。
帳號：____________帳號：____________。
開戶名稱：____________開戶名稱：____________。
舊廠房改造合同篇九
茲因甲方單位需要建筑水、電和其他附屬工程壹項，依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關法律、法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在甲、乙雙方自愿以及完全清楚、理解本協(xié)議的基礎上，甲方委托乙方負責的改造工程。為使工程順利進行，明確雙方在辦理及施工過程中的權利、義務及經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商，同意簽訂本協(xié)議。
1、工程地點：____________。
2、工程范圍：____________。
3、合同價（含稅）：工程預算價為（大寫）：____________。
4、工程日期：____________個工作日內(nèi)完成。
5、本工程竣工日期若遇雨、雪、冰凍及法定假日而導致的停工，上述工程順延。
6、該工程系包工包料方式進行施工，施工須符合設計要求及甲方提出的書面要求。對不符合設計要求和國家標準規(guī)定的，乙方必須無條件更換，返工。
7、保證質量，做到節(jié)約用料，如在施工過程中，遇到人力不能抵抗的自然災害，造成損失，乙方不負其責。
8、工程施工時，雙方須選工地負責人，以便取得聯(lián)系，保證工程順利進行完成。乙方應文明施工，符合施工安全規(guī)范，由乙方造成的安全事故乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
9、工程決算：執(zhí)行國家、省市造價部門計價辦法，材料單價按同期信息價，沒有信息價的.按甲方確認的市場價；工程量經(jīng)甲方及監(jiān)理確認后按實計取。甲方收到乙方完整決算資料后送有資質的造價機構審核，審核成果經(jīng)甲乙雙方簽認后作為決算定案依據(jù)。
10、付款辦法：在合同簽訂后支付合同價的30%作為預付款，竣工驗收合格后一次性付清工程款。保修期一年。
11、乙方按照合同規(guī)定時間完成技術施工，工程竣工后所有管道及設施均免費終身進行維護管理，人為損壞另行計價維修。
12、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方（章）：____________乙方（章）：____________。
代表人簽字：____________代表人簽字：____________。
聯(lián)系電話：____________聯(lián)系電話：____________。
簽訂日期：____________簽訂日期：____________
舊廠房改造合同篇十
甲乙雙方按照互利、互惠、平等、自愿、協(xié)商一致的原則，根據(jù)有關規(guī)定，簽訂以下廠房出租協(xié)議書樣本：
一、被租廠房為_____________________________門面房_____間。
二、租賃期限。
租賃期為______年，從______年_____月_____日至______年_____月_____日。
合同期滿后，甲方如果繼續(xù)對外租賃本房屋，乙方享有優(yōu)先承租權，乙方必須在合同到期前____________日內(nèi)，與甲方商議簽訂新租賃合同，否則按自動棄權處理，甲方有權另行發(fā)包。
三、租金每年為________元，乙方必須于每年的____________日前一次性將租金交齊，交不齊則視為違約，每超過一天，乙方應按每年房租的____________%的罰款賠償給甲方。
四、租賃期房屋的修繕。
房屋屬人為的損壞由乙方及時修繕，由于不可抗拒的損壞，由甲方及時修繕。
五、乙方在經(jīng)營過程中的一切經(jīng)濟糾紛及其它任何責任與甲方無關。
六、廠房出租協(xié)議書樣本的出租方與承租方的變更。
1、在合同履行期內(nèi)，乙方不征得甲方同意，無權將房屋轉租給第三者或相互對換房屋，否則甲方有權收回房屋。
2、在合同期內(nèi)，如果甲方同意乙方將房屋使用權交付給第三者，本合同對原乙方與房屋使用權者繼續(xù)有效。
七、在合同履行期間，乙方與第三者發(fā)生的一切經(jīng)濟、民事等糾紛，甲方概不負責。
八、在合同履行期間，乙方應保持所租房內(nèi)外所有設施完好無損，如果確需改造或增設其他固定設施，應征得甲方同意后再進行，所需經(jīng)費由雙方協(xié)商，合同期滿時，乙方如需拆除，需將房屋恢復原樣，不愿拆除或不得拆除的甲方不予補償。
九、在合同履行期間，如有政策變化，市里統(tǒng)一規(guī)劃等其它原因需要拆除房屋，其租賃費按實際使用時間計算，本合同即終止。
乙方要積極配合不得向甲方提出任何要求。
十、在合同履行期間，要遵紀守法，講文明道德，自覺維護好室內(nèi)外衛(wèi)生。
水、電費及社會公共收費由乙方自行繳納。
十一、甲方責任。
1、按合同規(guī)定的時間將房屋交給乙方使用，否則每超出一天應賠償乙方年租金的____________%的經(jīng)濟損失。
2、不按合同內(nèi)的條款規(guī)定修繕房屋的應賠償乙方由此而造成的經(jīng)濟損失。
3、不得無故終止合同，否則應賠償乙方年租金的____________%的經(jīng)濟損失。
十二、乙方責任。
1、不得利用租賃的房屋進行非法活動，損害公共利益。
2、不得干擾和影響周圍居民的正常生活。
3、不按合同內(nèi)的條款規(guī)定修繕房屋的其它設施，根據(jù)造成的后果，賠償其經(jīng)濟損失。
4、合同終止后要及時搬出，否則按租賃房屋繳納租金，并處以租金的____________%罰款。
十三、免責條件。
如因不可抵抗的自然災害，使雙方或任何一方造成經(jīng)濟損失的，任何一方均不得向對方提出索賠要求。
十四、本合同未盡事宜，依據(jù)有關條款，經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
十五、本合同自簽字之日起生效。
十六、本廠房出租協(xié)議書樣本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_________________乙方：_________________。
舊廠房改造合同篇十一
義教樓，教師宿舍樓由于電線接入時間比較長，線路已經(jīng)老化，經(jīng)常出現(xiàn)一些小問題，為了安全起見，經(jīng)學校行政班子協(xié)商，決定改造線路。經(jīng)甲乙雙方現(xiàn)場查看友好協(xié)商簽定本合同。
一、改造時間：____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
二、改造材料：包工包料。所涉及材料均采用貴州產(chǎn)貴王牌或貴州產(chǎn)的.玉蝶牌。
三、工程安全：乙方要有高度安全責任感保護好自身安全，甲方不負責乙方在施工中的安全，乙方在施工中要對甲方全校師生人身安全高度負責，對甲方電器財產(chǎn)高度負責，如果在施工中由乙操作不當造成師生人身安全，電器財產(chǎn)損壞乙方要負全部責任。
四、施工費用：
經(jīng)甲乙雙方現(xiàn)場勘測考查協(xié)商確定費用：伍仟肆佰叁拾貳圓（5432元）。
五、材料檢驗：
施工前乙方先將材料運到甲方指定地方由甲方檢驗，經(jīng)檢驗合格后，乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方負責保管。如果在檢驗中甲乙雙方有異議，由甲方請供電所專業(yè)人員來檢驗，不合格不接收不負責乙方經(jīng)濟損失。
六、施工要求。
1、線路規(guī)劃甲乙雙方一起實地查看完成。
2、布線要做到美觀大方實用。
3、在施工中由于乙方操作不當毀壞甲材料，乙方要賠償相應的材料。
七、付款：
施工完成經(jīng)甲方檢驗合格并試用20天無異樣，全額付款。如果甲方違約在違約期間按銀行同期貸款利息支付。
____________年____________月____________日。
舊廠房改造合同篇十二
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱：__鍋爐房及空調水泵房改造工程。
1.2工程地點：_電力療養(yǎng)院院區(qū)內(nèi)。
1.3承包范圍：
1.3.1：鍋爐房及空調水泵房改造需挖排水溝約3米、電纜溝約60米、墻面、頂面、天棚刷涂料二遍、配電箱安裝、電纜線敷設、鍋爐水路管道安裝、鍋爐機座、地面瓷磚，詳細見預算表及經(jīng)甲方確認的施工圖。
1.4承包方式：_包工包料_(地面磁磚甲方提供)。
1.5工期：本工程安裝部分工程于_20xx年_4_月_30_日前竣工，土建部分于_20xx_年_5_月20日竣工。1.6工程質量：按國家有關施工及驗收規(guī)范要求達到合格等級。
1.7合同預算價款及付款方式：本合同預算價款約10萬元，(其中電纜、電纜鋪設、拆卸、設備電纜、控制柜電纜安裝、多余電纜搬運至倉庫，安裝工時費包干價為3萬元，材料以工程量現(xiàn)場簽證，按定額計價)，作為付款依據(jù)。
合同簽訂后5天內(nèi)甲方付合同價款的30%(小計30000元)，作為工程預付備料款，竣工驗收結算審計后付至結算工程款的95%(小計65000元)，余款5%(小計5000元)，留作質保金，保修期一年滿后付清。
第二條甲方工作。
2.1開工前向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。
2.2指派_易偉良、鄧志平為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。驗收、工程量簽證需甲方兩人以上簽字認可。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派_張勝平_為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，乙方駐工地代表需駐守在工地，如離開工作崗位，需經(jīng)甲方負責人同意后方可離開，否則將按500元/天扣除工程款。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。電工要求持證上崗。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、客房家具、綠化苗木不受損壞，如有損壞，需照價賠償并承擔相應費用。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清掃等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6乙方應采取有效措施保障安全施工，如發(fā)生傷亡事故，責任自負，并在本合同簽訂后開工前與甲方安全保衛(wèi)部門簽訂《安全協(xié)議》和辦理臨時人員施工進院出入證和暫住證手續(xù);做到文明施工，遵守甲方有關規(guī)章管理制度;愛護環(huán)境，做到工完場清;自行處理施工人員食宿問題。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護，并承擔相關費用。
3.8工程竣工后10天內(nèi)向甲方報送工程結算及簽證等有關資料一式兩份、竣工圖紙一式肆份。
第四條關于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。
第五條關于工程價款及結算的約定。
本工程采用按竣工圖紙、現(xiàn)場經(jīng)濟簽證等按實結算的方式，根據(jù)湘建價[20xx]406號文件、《湖南省建設工程工程量清單計價辦法》中的綜合單價法和相應的《湖南省建筑裝飾裝修工程消耗量標準》、《湖南省安裝工程消耗量標準》及相關取費標準取費計算(安全文明施工費及養(yǎng)老保險費不計取);裝修部分的人工工資按78元/工日，強弱電安裝人工工資按每工日62元/工日計算，主材價格參照施工同期《長沙建設造價》上的預算，價格文件中沒有的以甲方簽證確認的價格作為結算依據(jù)，由乙方將工程結算資料提交甲方送審計部門審計后結算。
第六條關于材料供應的約定。
1、電纜品牌順選用衡陽金杯。
2、乙方應采購優(yōu)質材料，如材料不符合質量要求或規(guī)格有差異，禁止使用;材料運到工地現(xiàn)場后，應向甲方提交出廠證明、產(chǎn)品質量證明書、合格證、檢測資料等，提請甲方驗收認可;主材未經(jīng)甲方驗收，不得用于本工程;若擅自使用不合格產(chǎn)品，對工程造成的損失由乙方負責。
第七條有關安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.2由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第八條獎勵和違約責任。
9.1由于甲方原因中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失;但乙方必須向甲方提交申請補償損失的書面報告，報經(jīng)甲方認可。每停工或窩工一天，甲方按停工或窩工的人數(shù)支付乙方20元/人/天。，每拖期一天，按付款額的萬分之一支付滯納金。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方_500元，作為獎勵。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.4未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.5未辦理驗收手續(xù)或乙方認可，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.6因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第九條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由寧鄉(xiāng)縣仲裁委員會仲裁。
第十條附則。
12.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協(xié)議。
12.2本合同一式五份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)一份。
12.3本合同履行完畢后自動終止。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法人代表或委托代理人：
法人代表或委托代理人：
年月日年月日。
戶名：帳號：
開戶行：稅號：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
組織機構代碼證號：
舊廠房改造合同篇十三
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就位于xxxxxxxxxxx的水電施工項。
目達成如下施工協(xié)議：
1、所有開槽須先用墨斗彈線后方能開槽，且所有槽深度統(tǒng)一，
2、橫平豎直。
3、墻上平行走線的埋管一律離地60公分至90公分之間。所有墻壁插座需離裸地面（未鋪地板的地面）40cm；空調、衛(wèi)生間熱水器、離地2.4米；開關離地1.5米。所有開關和插座底座都應彈水平線開槽，且都在同一水平上。
4、各單位回路單獨走管，依據(jù)強電在上，弱電在下的原則，強弱電平行距離至少相距30cm，平行的弱電盒與插座盒之間最少距離20cm或以上。空調和熱水器線須在2米以上單獨走線。
5、每小于等于三米的走線距離須布一個拉線盒，空白墻壁至少平均每2.5米布一個插座。天花板上的每個獨立燈具（吊燈等）單獨布一個拉線盒。所有拉線盒需在同一個水平位置且拉線盒內(nèi)留15至20公分線。
6、空調、熱水器插座須在離地1.5米的合適位置單獨引一個專用單開關控制。
7、所有pvc管每間隔50cm用一只管卡固定；pvc接頭均需用配套接頭固定；所有彎頭需用相應彈簧內(nèi)置進行彎曲；線管盒與pvc管均需用鑼接固定。客廳廚衛(wèi)等需砌瓷磚的位置，地面線管間距需拉開至少1cm的間距，以免瓷磚吃不足水泥而空鼓。
8、須按先布管，再穿線的原則操作。如布好管后不能順利穿線，需找出原因及時調整管位，重新穿線，直到能順利穿線。
9、根管內(nèi)不能有任何接頭，只能用完整的線?？照{熱水器用4平方的線，照明插座均用2.5平方的線。
10、電線插座盒內(nèi)的電線接頭應全部涮錫后才能安裝于面板。
11、廚房單獨使用4平方插座線，按實際電器位置分別布置插座盒?？偩€盒里，每個空調分別回路且各安裝一個空氣開關，除總漏電保護外，每個熱水器還需安裝專門漏電保護開關。
12、三插插座要遵循左零、右相、上接地的原則進行接入。
13、插座密度：每個臥室、書房除固定燈具及電器外，另外備用的插座不少于4組回路；客廳除固定電器外，平均每2.5平方一組備用插座回路；廚房除實際電器配置專用插座外，也還需另外至少每2.5平方一組備用插座的原則。
14、入戶水管應加裝總水閥，應從入戶管往上開槽，從天花吊頂?shù)碾[蔽位置貼墻走明管（不能靠在吊頂上），再由上至下開槽到各龍頭位置。水管每隔50cm用管卡固定于墻上，并與墻保持一定間隙。
15、水路完工后需進行施壓驗收（要求：15個壓力2小時，期間壓力不回落），每個電路回路都須需進行回路通電測試驗收。
1、施工的工費在水電隱蔽部分驗收合格后付二分之一，后期燈具、廚房衛(wèi)浴等安裝完畢測試合格后付清其它二分之一。
2、施工人員上下班不能隨身攜帶除施工工具外的'其它水電材料及配件，所有施工水電材料均由甲方提供，施工工具盡量留在工地，完工后一次性帶回，以免造成不必要的誤會。
3、乙方要確保甲方的施工進度，嚴格按甲方要求規(guī)范施工，確保能不間斷施工。每天工地上施工人員不少于同時兩人，如確有事需停工離開的，應提前知會甲方。如乙方不按施工規(guī)范和約定施工造成返工的，須無條件返工，損失由乙方自行承擔；如因乙方人員連續(xù)停工造成施工進度嚴重滯后的，甲方有權及時更換施工人員，中止合同，并要求乙方賠償甲方相應的損失。
4、乙方應提前最少一天（特殊情況提前半天）向甲方開具采購清單。由甲方采購材料不及時造成的工期滯緩由甲方負責。乙方應根據(jù)實際使用數(shù)量開具材料采購清單，盡量做到不少開和不多開。
甲乙雙方對以上協(xié)議條文均無異議，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
日期：
舊廠房改造合同篇十四
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就乙方向甲方承包網(wǎng)絡升級改造工程事宜達成一致意見，特訂立本合同，雙方共同遵守。
一、項目內(nèi)容。
（一）網(wǎng)絡升級改造工程造價：
本工程總金額合計人民幣：________元（大寫：________元整）。合同總額為包工包料及含稅價格。
二、驗收與付款方式。
（一）合同簽訂后________個工作日內(nèi)，乙方安排人員操作。
（二）工程完工并經(jīng)甲方驗收合格后________個工作日內(nèi)，甲方向乙方________次性付清。
三、工程完成時間：簽訂合同后________個工作日內(nèi)完工，并達到驗收合格標準。
四、質量保證及服務承諾。
（一）乙方保證本工程所使用的貨物品質、規(guī)格符合合同規(guī)定及國際、國家商品檢驗標準。
（四）硬件質保期后出現(xiàn)故障，或保修期內(nèi)因不可抗力、甲方使用不當?shù)仍?，造成系統(tǒng)無_____常使用的，乙方應提供維修服務。維修僅收取零部件成本費，不另收人工費用。所有零部件可以通過乙方或甲方自行在市場上競價采購。
五、甲方的責任。
（一）合同履行期間，甲方應積極履行協(xié)助義務，會同乙方共同為合同的履行創(chuàng)造便利條件。
（二）施工期間，甲方應派相關負責人員對工程進度、施工質量進行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)問題必須及時通知乙方并要求整改，保證工程進度和施工質量符合雙方訂立的指標。
（三）安裝調試完畢后，甲方須在________個工作日內(nèi)組織工程驗收。
六、乙方的責任。
（一）本工程所安裝的主要設備及全部零部件均由乙方出資購買。乙方應嚴格按照合同附件規(guī)定的產(chǎn)品品牌、型號、規(guī)格進行購臵。未經(jīng)甲方許可，乙方不得自行決定更換清單中列明的物資；乙方確保其購臵的物資符合甲方工程的特定要求和用途及適合于工程的整體設計及國家相關標準、規(guī)范的要求。
（二）乙方必須依照合同規(guī)定的期限、按照合同設計方案進行工程施工和調試，并定期向甲方匯報施工情況和工程進度，甲、乙雙方保持緊密的溝通和聯(lián)系，保證工程如期完工。
（三）保證施工對周圍環(huán)境的影響應符合有關環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定。在施工的同時應保證施工安全、用電安全，并確保符合有關用電規(guī)定，保障施工人員的生命、健康以及財產(chǎn)安全。施工期間出現(xiàn)任何事故由乙方自行承擔全部責任，甲方不負任何責任。
（四）乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)按照設計方案要求施工完畢并達到驗收合格標準，否則，每延遲________日，由乙方按合同總額日千分之________向甲方支付違約金，并由甲方自工程款中扣除，如果因為甲方原因造成工程不能正常驗收的，乙方不予賠償。
（五）若乙方提供的產(chǎn)品或施工質量達不到到本合同約定地要求，乙方除負責退、換貨及返工至驗收合格外，導致甲方無法使用的，由乙方按照合同總價款的________%向甲方支付違約金，并賠償由此給甲方造成的一切損失，造成工程逾期的，仍應承擔逾期違約責任。
七、爭議的解決。
在發(fā)生所供設備的質量、售后服務等問題時，甲方有權直接向乙方索賠，簽訂必要的書面處理協(xié)議。如協(xié)商開始____天內(nèi)仍不能解決，可向_____________委員會申請_____或向________人民法院提起訴訟。
八、本合同一式________份，甲乙雙方各持________份。自雙方簽字、蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
聯(lián)系電話：
開戶銀行賬號：
簽署時間：________年________月________日。
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
聯(lián)系電話：
開戶銀行賬號：
簽署時間：________年________月________日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/9572145.html】
