才華橫溢，卓有成效，來一份總結(jié)吧！總結(jié)應(yīng)該突出問題和解決方案，更加注重對解決方案的實操性進(jìn)行分析。以下是小編為大家整理的一些實用技巧和方法，希望能提升大家的工作效率和生活質(zhì)量。
小區(qū)裝修申請書版篇一
旗項目辦：
因旗委政府建立政府信息中心，我委從黨政大樓一樓搬至六樓約90平米活動室里辦公。辦公室空間大、房頂高(約8米)、窗戶大(約40㎡防紫外線玻璃)、暖氣片少(共四組)，導(dǎo)致辦公室夏季悶熱冬季冷、取暖不好、回音大、光線暗等情況，辦公條件較差。為給干部職工創(chuàng)造舒適、明亮的辦公環(huán)境，特申請裝修辦公室，現(xiàn)將裝修辦公室經(jīng)費預(yù)算上報如下，望審核。
申請人：xxx。
日期：xx年x月x日
小區(qū)裝修申請書版篇二
尊敬的xx：
蘭州市城關(guān)區(qū)民族宗教事務(wù)局由于年久失修，樓內(nèi)上下水管道、暖氣管道、消防管道均已超過服務(wù)年限，現(xiàn)急需進(jìn)行改造維修，經(jīng)預(yù)算，需維修經(jīng)費15萬元。因我市財力困難，懇請貴廳解決為盼。
妥否，請批示。
申請人：xx。
日期：
小區(qū)裝修申請書版篇三
尊敬的__縣教育局：
高廟九年一貫制學(xué)校座落于巍巍大龍山腳下，白桑梅鋪公路中段。學(xué)校歷史悠久，20__年又與高廟小學(xué)合并，成為一所融小學(xué)、初中為一體的九年一貫制學(xué)校。學(xué)?，F(xiàn)有初中6個教學(xué)班，小學(xué)8個教學(xué)班，612名學(xué)生，46名教師。
學(xué)校教室、辦公室、實驗室、各科室、教師住宿區(qū)相互交錯、相互影響，還有些功能室如音、美活動室至今沒有建立，老師上班區(qū)域遍布各樓房與樓層，不便于管理，上班紀(jì)律不能很好的貫徹，外面來找人的更不知道從何處入手。現(xiàn)申請將主教學(xué)樓前兩幢樓改造成辦公室、各功能室，讓所有的老師能夠集中辦公，統(tǒng)一管理。改造、裝修預(yù)算：
高廟九年一貫制學(xué)校。
20__年11月8日。
小區(qū)裝修申請書版篇四
有的時候辦公室換一個環(huán)境是有利于員工的心情的。下文是關(guān)于辦公室裝修的。
申請書。
僅供參考!
鄖縣教育局：
高廟九年一貫制學(xué)校座落于巍巍大龍山腳下，白(桑)梅(鋪)公路中段。學(xué)校歷史悠久，20xx年又與高廟小學(xué)合并，成為一所融小學(xué)、初中為一體的九年一貫制學(xué)校。學(xué)?，F(xiàn)有初中6個教學(xué)班，小學(xué)8個教學(xué)班，612名學(xué)生，46名教師。
學(xué)校教室、辦公室、實驗室、各科室、教師住宿區(qū)相互交錯、相互影響，還有些功能室如音、美活動室至今沒有建立，老師上班區(qū)域遍布各樓房與樓層，不便于管理，上班紀(jì)律不能很好的貫徹，外面來找人的更不知道從何處入手?，F(xiàn)申請將主教學(xué)樓前兩幢樓改造成辦公室、各功能室，讓所有的老師能夠集中辦公，統(tǒng)一管理。改造、裝修預(yù)算：
高廟九年一貫制學(xué)校。
20xx年11月8日。
自20xx年5月22日起，我司接管x小區(qū)以來，一直在業(yè)主方給了項目管理一間辦公室辦公，辦公環(huán)境簡陋，為樹立公司形象，更好的為業(yè)主服務(wù)，同時給項目工作人員營造一個寧靜的辦公環(huán)境，擬向公司領(lǐng)導(dǎo)申請對項目物業(yè)辦公室及宿舍進(jìn)行裝修整改，經(jīng)管理處工作人員多方詢價比較，此次裝修改造相對合理的報價約14813元(其中裝修公司部分約12648元，管理處自行安裝部分約2165元)。
附：裝修改造費用明細(xì)。
妥否，請批示!
申請人：
日期：
旗項目辦：
因旗委政府建立政府信息中心，我委從黨政大樓一樓搬至六樓約90平米活動室里辦公。辦公室空間大、房頂高(約8米)、窗戶大(約40㎡防紫外線玻璃)、暖氣片少(共四組)，導(dǎo)致辦公室夏季悶熱冬季冷、取暖不好、回音大、光線暗等情況，辦公條件較差。為給干部職工創(chuàng)造舒適、明亮的辦公環(huán)境，特申請裝修辦公室，現(xiàn)將裝修辦公室經(jīng)費預(yù)算上報如下，望審核。
申請人：
日期：
小區(qū)裝修申請書版篇五
尊敬的滄州市人民政府：
我局辦公樓是1976年建設(shè)的原化工局辦公樓，產(chǎn)權(quán)歸市政府所有，20__年政府對該樓進(jìn)行了簡單維修后，供市林業(yè)局、市扶貧辦以及原市化建醫(yī)藥辦下屬化工研究所等幾家單位共同使用，我局代市政府管理。
由于該辦公樓建樓時間早，且年久失修。特別是今年6月16日，我市下了罕見的冰雹，將樓頂防水材料（sbs）嚴(yán)重砸損，全部損壞，造成樓頂普遍漏水，室內(nèi)屋頂與墻面十分潮濕，辦公房頂皮嚴(yán)重脫落。另外由于漏雨導(dǎo)致電線受潮，存在漏電、連電、失火等安全隱患。
鑒于以上情況，急需進(jìn)行整修，以確保工作的正常開展。經(jīng)測算，需整修資金2.5萬元。懇請解決為盼！
當(dāng)否，請批示。
小區(qū)裝修申請書版篇六
尊敬的__市地稅局：
我局辦公樓位于紫陽縣紫府路中段38號，辦公樓分前樓、后樓兩棟，前樓始建于1985年，框架結(jié)構(gòu)，于1998年從原土產(chǎn)公司購買，建筑面積為1035m2，共6層，作為縣局機(jī)關(guān)辦公使用；后樓始建于1986年，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積為703.37m2，共5層，作為稽查局、辦稅服務(wù)廳辦公使用。20__年，經(jīng)市局批準(zhǔn)，我局曾對辦公樓的內(nèi)外墻、樓梯和室內(nèi)地面等進(jìn)行了改造裝修，但是因辦公樓東側(cè)第四層前后樓的連接平臺屬新建，建成后受5.12地震和7.18災(zāi)害影響發(fā)生了整體沉降，與原辦公樓墻體出現(xiàn)間隙，直接導(dǎo)致平臺下的三樓會議室、二樓辦公室出現(xiàn)嚴(yán)重漏水、漏雨現(xiàn)象，加之20__年的改造裝修工作主要是圍繞辦公樓的內(nèi)外墻、樓梯和室內(nèi)地面等進(jìn)行的裝修亮化，還有諸如辦公樓頂層防水、電路、網(wǎng)絡(luò)等隱形部位沒徹底改造。目前，辦公樓因房屋老化，墻體多處開裂，每逢雨天都出現(xiàn)不同程度的滲水、漏雨現(xiàn)象，造成部分辦公室墻皮脫落，墻面嚴(yán)重污染，而且導(dǎo)致大部分辦公室極為潮濕，濕氣較重，嚴(yán)重影響了工作人員的正常辦公和身心健康。特別是前樓的監(jiān)察室、行政辦公室、小會議室和后樓的稽查局檔案室等漏水特別嚴(yán)重，同時辦公樓的電路、網(wǎng)線、電話等線路也均是按以前標(biāo)準(zhǔn)和要求設(shè)計建設(shè)的，容量小、不規(guī)范，超負(fù)荷使用多年，經(jīng)常出現(xiàn)電路短路，網(wǎng)絡(luò)不通的現(xiàn)象，而且由于漏雨還導(dǎo)致電線受潮，辦公樓存在漏電、連電、失火等安全隱患。盡管我局多次進(jìn)行了維修，但是由于資金不足都只是進(jìn)行了小規(guī)模維修，治標(biāo)不治本。
為了適應(yīng)新形勢下辦公需要，保證機(jī)關(guān)工作的正常開展，我局?jǐn)M決定對辦公樓進(jìn)行全面維修。重新粉刷辦公樓墻體，對前后樓的樓頂、平臺進(jìn)行防水改造，對前后樓加蓋大屋頂，亮化、美化辦公樓，對辦公樓的內(nèi)部電路，網(wǎng)線全面升級改造。經(jīng)過測算，所需經(jīng)費分為土建工程預(yù)算、室內(nèi)工程預(yù)算和電路、網(wǎng)絡(luò)工程預(yù)算預(yù)計需維修經(jīng)費35萬元，請市局審核批準(zhǔn)。
妥否，請批示。
申請人：____。
日期：__年__月__日
小區(qū)裝修申請書版篇七
xx土地規(guī)劃局：
您好！
我叫xxx，是xx鄉(xiāng)xx村xx組農(nóng)民。由于下列幾個原因，我申請新建住房。
1、我現(xiàn)住的房屋，還是19xx年建的簡陋木制瓦房，至今己近50年，雖經(jīng)過多次整修，但破損處仍然較多，修修補補既難解決漏雨漏風(fēng)問題，也影響房屋外觀。因而建新房非常有必要。
2、我現(xiàn)居住的房屋一共5間，60多平方米，要住8人，還要堆放糧食等，顯得十分擁擠。特別是我大兒子后年要娶媳婦，女方家要求必須有新房才肯嫁過來。為了改善現(xiàn)有的住房狀況，為了我大兒子能順利成家，我也必須建新房。
3、這些年來，黨的政策越來越好，我們農(nóng)民的收入也一年比一年增加。我通過二十多年的辛勤勞動，不斷積攢，已基本上攢夠了建新房（建成磚混水泥房）的費用。只要上級一批準(zhǔn)，我就能馬上動工。
4、我建房的.方案是：拆除現(xiàn)有的住房，主要在老地基建新房，另外占用我現(xiàn)住房背后的自留地40平方米。所建房屋為一樓一底，約200平方米。
特此申請，敬請審核批準(zhǔn)。
此致
敬禮！
申請人：xxx。
20xx年xx月xx日。
小區(qū)裝修申請書版篇八
總經(jīng)辦：
為加強(qiáng)管理工作，規(guī)范辦公管理工作和優(yōu)化辦公條件，我單位擬對辦公室進(jìn)行裝修：
一、裝修內(nèi)容。
1、設(shè)置財務(wù)室、資料室、會議室等，規(guī)范辦公室管理工作;。
2、更換辦公室甲醛等有害物質(zhì)超標(biāo)的石膏板和部分老化的電路;。
二、裝修費用。
經(jīng)初步概算資金約4萬元，由我單位自行解決。
妥否，請批復(fù)!
小區(qū)裝修申請書版篇九
尊敬的__：
自20__年5月22日起，我司接管___小區(qū)以來，一直在業(yè)主方給了項目管理一間辦公室辦公，辦公環(huán)境簡陋，為樹立公司形象，更好的為業(yè)主服務(wù)，同時給項目工作人員營造一個寧靜的辦公環(huán)境，擬向公司領(lǐng)導(dǎo)申請對項目物業(yè)辦公室及宿舍進(jìn)行裝修整改，經(jīng)管理處工作人員多方詢價比較，此次裝修改造相對合理的報價約14813元（其中裝修公司部分約12648元，管理處自行安裝部分約2165元）。
附：裝修改造費用明細(xì)。
妥否，請批示！
申請人：__。
日期：__年__月__日
小區(qū)裝修申請書版篇十
申請再審人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
負(fù)責(zé)人：
被申請人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
法定代表人：。
一、申請事由：
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級人民法院于年月日作出的云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，向貴院申請再審。
二、申請再審的請求：
1.請求撤銷______________________民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔(dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔(dān)。
三、具體事實與理由：
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，具體理由如下：
原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認(rèn)定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人粉糊，對承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯，認(rèn)定申請再審人承擔(dān)30%的責(zé)任是法律適用錯誤。
首先，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人粉糊，并無對承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯。
其次，建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。
再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案;沒有設(shè)計方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。
此外，參考最高人民法院民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認(rèn)為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案朱某及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護(hù)申請再審人的合法權(quán)益。
此致
__________高級人民法院。
申請人：
小區(qū)裝修申請書版篇十一
我單位的裝修工程已于年月日竣工，并符合租戶室內(nèi)裝修規(guī)定及管理處裝修批復(fù)的規(guī)定，現(xiàn)向管理處申請工程驗收并：
退還裝修押金：元(收據(jù)號：)業(yè)/租戶簽名蓋章：
日期：
隨函附上：裝修保證金收據(jù)復(fù)印件、竣工圖紙一份。
小區(qū)裝修申請書版篇十二
永平縣建設(shè)局：
我系北斗鄉(xiāng)栗樹坪村瓦窯組農(nóng)民，全家2口人，現(xiàn)有土瓦房2間，約60平方米，其中一間廚房，一間房間。自建房至今，已有15年，加上年久失修及連續(xù)幾年遭遇風(fēng)雨自然災(zāi)害。
自20xx年起，房屋出現(xiàn)了許多裂縫，房頂上的瓦片經(jīng)常出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。目前房屋已經(jīng)搖搖欲墜，墻體開裂、傾斜、梁柱霉?fàn)€脫節(jié)、房頂透亮，瓦片脫落，險象環(huán)生，已經(jīng)成了危房，不能住人了，危及全家生命安全。
所以想我是多么想把我家的住房改造一下，可以讓我的家人住進(jìn)比較安心的房子，不必要每天擔(dān)心房子倒塌的問題。我家十分貧困，是貧困戶，一年除了種地收成和我一個人外出打工，沒有什么經(jīng)濟(jì)來源，女兒還在讀書讀書，供讀艱難?？墒怯捎诩依镎娴氖掷щy，沒有多余的錢來改造我家的住房，我自己是心有余而力不足，沒有經(jīng)濟(jì)條件來改善我家的住房條件，讓家人住的安心，由于經(jīng)濟(jì)困難，無法重新建房。
現(xiàn)欣聞?wù)霓r(nóng)村危房改造工程和有關(guān)惠民政策，及保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全，讓多少風(fēng)雨飄搖中擔(dān)驚受怕度日的危房戶遠(yuǎn)離危險，喜極而泣!所以我想請求補助，懇請建設(shè)局給予危房改造救助資金為盼。
我保證，我申請的補助只是為了改善我家的住房問題，絕對不進(jìn)行其他與這無關(guān)的事情，懇請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)!特此申請。
此致
敬禮!
xuexila。
20xx年x月x日。
小區(qū)裝修申請書版篇十三
榮縣人民政府、北街社區(qū)：
申請原因及理由：我本人原是糧油加工廠職工，因該廠破產(chǎn)倒閉于20xx年下崗至今無事可做。同時解除了勞動合同。
下崗后既無國家的收入和其他經(jīng)濟(jì)來源，更無經(jīng)濟(jì)購買住房，為了生存，現(xiàn)外出打工維持生活，又丟不下小小年紀(jì)的女兒。兒子也沒有工作，在家待業(yè)，想在本城找工作又難找到適合我們的工作，所以致使經(jīng)濟(jì)和生活十分困難。
上班時單位已交養(yǎng)老保險，但下崗后沒有交養(yǎng)老保險，連生活都成問題，所以交不起養(yǎng)老保險金。
為此，根據(jù)現(xiàn)在特殊情況和實際問題，懇求政府解決廉租房補貼，渡過住房難關(guān)為謝!
此致
敬禮!
xuexila。
20xx年x月x日。
小區(qū)裝修申請書版篇十四
申請執(zhí)行依據(jù)：___________________________。
申請請求：
1，強(qiáng)制執(zhí)行被申請人賠償款__________元;。
2，本案執(zhí)行費用由被申請人__________承擔(dān)。
事實與理由：
__________市__________區(qū)人民法院于__________年__________月__________日就申請人__________訴被申請人__________人身損害侵權(quán)糾紛一案作出判決((__________)__________民初字第__________號)，判決被申請人__________應(yīng)于20__年__________月__________日前支付申請人_______________元賠償款。被申請人未上訴，原判決現(xiàn)已生效。申請人多次要求被申請人支付，被申請人均不予理會，拒不執(zhí)行原判決，被申請人至今尚未支付申請人賠償款。故申請人要求強(qiáng)制執(zhí)行被申請人賠償__________元，同時本案執(zhí)行費用由被申請人__________承擔(dān)。
此致
__________區(qū)人民法院。
申請人：_________________。
___年___月___日。
小區(qū)裝修申請書版篇十五
1.1.6現(xiàn)場材料的驗收措施以及不合格品的處驗收是利用有關(guān)手段對進(jìn)場材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種進(jìn)行檢驗和辦理驗收手續(xù)的過程，是現(xiàn)場材料管理的重要環(huán)節(jié)?，F(xiàn)場材料的驗收包括：驗收準(zhǔn)備，核對憑證，質(zhì)量和數(shù)量檢驗，辦理驗收手續(xù)和遺留問題的處理等。
(1)驗收準(zhǔn)備材料進(jìn)場前，必須做好各項驗收準(zhǔn)備，保證驗收工作順利進(jìn)行，為材料的存放、保管創(chuàng)造良好條件。驗收準(zhǔn)備包括以下幾項工作：
1)場地和設(shè)施的準(zhǔn)備。在材料進(jìn)場前，根據(jù)用料計劃，現(xiàn)場平面布置圖，物資保管規(guī)程及場容管理要求，進(jìn)行存料場地及設(shè)施的準(zhǔn)備。場地應(yīng)平整、夯實，按需要建棚、建庫。2)計量器具的準(zhǔn)備。根據(jù)材料計量辦法的要求，在材料進(jìn)場前配齊所需的計量器具，確保驗收計量的順利進(jìn)行。
3)有關(guān)資料準(zhǔn)備。主要包括用料計劃、加工合同、翻樣、配套表和有關(guān)材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等。(2)核對憑證辦理材料驗收，首先要認(rèn)真核對進(jìn)料憑證，經(jīng)核對確認(rèn)是應(yīng)收的材料后，方能辦理質(zhì)量、數(shù)量的驗收。凡經(jīng)確認(rèn)不屬于應(yīng)收的材料不得辦理驗收，并及時通告供料部門處理。
(3)質(zhì)量驗收現(xiàn)場材料的質(zhì)量驗收，在方法上主要通過目測，對外觀進(jìn)行檢驗，以及對材料性能證件進(jìn)行檢驗。(4)數(shù)量驗收對進(jìn)場的材料一般采取點數(shù)、檢斤、檢尺的方法進(jìn)行數(shù)量驗收。對分批進(jìn)場的材料要做好分次的驗收記錄;對超過規(guī)定磅差的應(yīng)通知有關(guān)部門處理。(5)驗收手續(xù)驗收手續(xù)可根據(jù)不同情況采取不同形式。一是由現(xiàn)場收料人員與甲方代表和監(jiān)理方代表依據(jù)來料憑證和實際驗收數(shù)量，開具收料單;一是由現(xiàn)場收料人員與甲方代表和監(jiān)理方代表依據(jù)供方提供的調(diào)撥單，直接填寫實際驗收數(shù)量并簽字;一是由現(xiàn)場收料人員與甲方代表和監(jiān)理方代表依據(jù)分次進(jìn)料憑證和驗收記錄核對結(jié)算憑證，或開具收料單，或在供方提供的調(diào)撥單上簽字。(6)問題處理進(jìn)場材料如發(fā)生不符合要求的，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人與生產(chǎn)廠家或供貨商，能退貨的應(yīng)及時退貨，一時不能退貨的，在協(xié)商期限內(nèi)妥善保管，不得丟失和損壞。
小區(qū)裝修申請書版篇十六
發(fā)包方：
承包方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況。
1.1工程名稱：.
1.2工程地點：.
1.3工程內(nèi)容及做法。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
乙方包工、包料。
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。
乙方包工、甲方包料。
1.5工程期限_____歷天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預(yù)算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認(rèn)后增減該部分費用。
第二條施工圖紙雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份。
甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設(shè)計費__________元，由甲方支付。
第三條甲方義務(wù)。
3.1開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則如甲方不采取必要保護(hù)措施而造成家具、陳設(shè)損失的，有甲方自行負(fù)責(zé)。
3.2負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。
3.3負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源。
3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系。
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作。
3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。
3.8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務(wù)。
4.1指派為乙方駐工地監(jiān)理，負(fù)責(zé)本合同履行按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
4.4保護(hù)好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通。
4.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
4.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，雙方簽名確認(rèn)，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第六條材料的提供。
6.1由甲方提供的材料、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)乙方驗收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
6.2由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
第七條工期延誤。
7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延
工程量變化和設(shè)計變更。
不可抗力。
甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
7.4因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第八條工程款支付方式。
8.1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。
第二次：木工進(jìn)場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。
第三次：扇灰油漆進(jìn)場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。
第四次：工程完工及竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%，即元。
8.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。
8.3工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準(zhǔn)。
8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12____月。
第九條雙方責(zé)任和工期延誤處理。
9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負(fù)責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延：
不能提供水、電。
不能保證每天8小時以上工作時間。
不能按期提供自購材料、設(shè)備。
不能按期支付工程款影響正常施工的。
因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目。
同意工期順延的其他情況。
逾期驗收或無故怠于驗收。
因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：
因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延。
因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負(fù)責(zé)。
乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。
乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。
乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.4未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
9.5因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
第十條關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的約定。
10.1乙方設(shè)計師完成的施工圖，必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后，乙方方可進(jìn)行施工。
10.2乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工。
10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結(jié)果，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
10.5工程竣工后，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，應(yīng)當(dāng)及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
10.6雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第十一條《工程預(yù)算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認(rèn)的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決也可由____市裝飾協(xié)會調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則1。
3.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。1。
3.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方：____________乙方：東莞__公司法定代理人：法定代理人：_____________委托代理人：_____________委托代理人：_____________地址：地址：____鎮(zhèn)路電話：電話：裝修工程承包合同閱讀委托方：_________承接方：_________工程項目：_________甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況。
1.工程地址：_________。
2.居室規(guī)格：房型_________層_________室_________廳_________廚_________衛(wèi)，總計：施工面積_________平方米。
_________室，計_________平方米。
_________廳，計_________平方米。
_________廚房，計_________平方米。
_________衛(wèi)生間，計_________平方米。
_________陽臺，計_________平方米。
_________過道，計_________平方米。
其他_________，計_________平方米。
4.委托方式：_________。
第二條工程價款工程價款_________元。
材料款_________元。
人工費_________元。
設(shè)計費_________元。
施工清運費_________元。
搬卸費_________元。
管理費_________元。
稅金_________元。
其他費用_________元。
第三條質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。家庭裝潢工程材料決算清單》。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：_________市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條材料供應(yīng)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價?！都彝パb潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條付款方式。
第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。甲方付清工程價款，《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。3甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向__行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件交給乙方。
第六條工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲____日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條工程驗收。
1.工程質(zhì)量驗收，《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條其他事項。
1.甲方。
必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方。
應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)如是下屬分支機(jī)構(gòu)，也須有上級公司出具的證明經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
指派_________為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。__發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
嚴(yán)格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_________個月。
第九條違約責(zé)任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補償。
第十條爭議解決。
1.本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決?；驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向_________市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向_________仲裁委員會申請仲裁，或向_________人民法院提起訴訟。
第十一條合同的變更和終止。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條合同生效。
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同一式_________份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方：_________乙方：_________。
住所地址：_________企業(yè)地址：___________。
編碼：___________編碼：_________。
工作單位：_________法人代表：_________。
委托代理人：_________委托代理人：_________。
電話：_________電話：__________。
______年____月____日________年____月____日。
小區(qū)裝修申請書版篇十七
_____________部門：
本單位_____________在_____________地址，開辦項目，按照國家相應(yīng)規(guī)定，進(jìn)行了環(huán)保設(shè)計和施工，設(shè)計單位是_____________，施工單位是_____________，均為有合格資質(zhì)單位?，F(xiàn)工程完工，請貴單位進(jìn)行驗收。
申請單位：_____________。
_______年_____月_______日。
小區(qū)裝修申請書版篇十八
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
石廟學(xué)校是一所農(nóng)村寄宿制學(xué)校，學(xué)校位于石門鄉(xiāng)東北
整體搬遷到現(xiàn)在的位置?，F(xiàn)在的校舍是有洛陽有色金屬設(shè)計院設(shè)計，南陽天工集團(tuán)承建的一所高標(biāo)準(zhǔn)學(xué)?！，F(xiàn)有教學(xué)樓、學(xué)生公寓、食堂餐廳、教師公寓各一幢。
為了使這所學(xué)校更加美麗和安全，在實際的.學(xué)校管理和教學(xué)中，我們總結(jié)了學(xué)校在安全方面存在的幾個問題需要解決。解決的問題和所需資金預(yù)算如下：
1.學(xué)校院墻低矮，最低處不足2米高，需要提高0.7米，長度400米，共計280平方米。約需資金4萬2千元。
2.學(xué)校大門簡陋，沒有設(shè)門衛(wèi)室。與學(xué)校整體建筑不符。改建大門及門衛(wèi)室約12萬元。
3.學(xué)校建筑的窗戶和陽臺應(yīng)安護(hù)網(wǎng)。約需資金6萬元。
4.一幢學(xué)生公寓男女生共用。男女生宿舍需要隔離。約需資金7千元。
5.學(xué)校應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備。約需資金2萬元。
以上各項資金共計24.9萬元。
學(xué)校安全建設(shè)是學(xué)校建設(shè)的第一要務(wù)，事關(guān)千家萬戶。是德政工程和民心工程。為辦好群眾滿意的學(xué)校，為鴨河工區(qū)營造良好的群眾基礎(chǔ)，懇望各級領(lǐng)導(dǎo)早日解決為盼!
xx學(xué)校
小區(qū)裝修申請書版篇十九
xxx工程質(zhì)量監(jiān)督站：
xxx已完工，工程質(zhì)量經(jīng)施工、監(jiān)理、建設(shè)單位等各方面檢查確認(rèn)符合法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性規(guī)定，工程質(zhì)量資料基本齊全。按照交通部《公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》以及《公路工程竣（交）工驗收辦法》的規(guī)定，現(xiàn)向你站提供下列材料，申請辦理交工質(zhì)量檢測手續(xù)，請予辦理。
附件：1、申請交工驗收質(zhì)量檢測具體部位；
2、施工單位工程質(zhì)量自檢報告；
3、監(jiān)理單位工程質(zhì)量評定報告。
業(yè)主簽署：
聯(lián)系電話：
填寫日期：
小區(qū)裝修申請書版篇二十
申請人：_________，男，漢族，電話：__________________，住所：____________________________________，聯(lián)系電話：______________。被申請人：__________________________，住址：__________________________________________，法定代表：______________，職務(wù)_________，電話：_________________。風(fēng)險提示：
勞動爭議當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在勞動爭議仲裁時效范圍內(nèi)申請勞動仲裁，如果過了勞動爭議仲裁時效申請，合法權(quán)利就無法得到保障。勞動爭議申請仲裁的時效期間為________年。仲裁時效期間從當(dāng)事人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利被侵害之日起計算。超過申請時效期間提出仲裁申請的，勞動仲裁委員會會駁回仲裁申請。申訴請求：
四、依法裁決被申請人現(xiàn)金支付申請人________年____月至________年____月加班工資_________元（112小時15.28元小時1.5倍_________）。
六、依法裁決被申請人現(xiàn)金支付申請人________年____月至____月的住房公積金______元（每月______）。
七、依法裁決被申請人現(xiàn)金支付申請人______20__年終獎______元。合計金額：_________元。事實與理由：申請人于________年____月____日起與被申請人建立勞動關(guān)系，在被申請人單位從事裝修工作，當(dāng)時被申請人口訴試用期為一個月，工資為_______元；第二個月轉(zhuǎn)正后每個月工資為_______元。直至____月____日為止，被申請人都沒與申請人簽定書面勞動合同，被申請人沒有為申請人繳納社會勞動保險。現(xiàn)根據(jù)《勞動合同法》第八十二條規(guī)定用人單位自用工之日起超過一個月不滿________年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動者每月支付二倍工資。因此被申請人應(yīng)該支付________年____月____日到________年____月____日工資計_________元；根據(jù)《勞動合同法》第四十七條規(guī)定：經(jīng)濟(jì)補償按勞動者在本單位工作的年限，每滿________年支付一個月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動者支付。六個月以上不滿________年的，按________年計算；不滿六個月的，向勞動者支付半個月工資的經(jīng)濟(jì)補償，計_________元（________年半）。被申請人沒有為申請人繳納社會勞動保險，單位應(yīng)繳納社會勞動保險費為勞動者實收工資的20%共計1650元。被申請人未按時支付________年____月____日至________年____月____日工資_________元和年終獎一個月工資_________元。被申請人沒有為申請人繳納________年____月至____月住房公積金_________元。根據(jù)勞動部《關(guān)于印發(fā)工資支付暫行規(guī)定a;的通知》，應(yīng)按以下標(biāo)準(zhǔn)支付工資：（1）用人單位依法安排勞動者在日法定標(biāo)準(zhǔn)工作時間以外延長工作時間的，按照不低于勞動合同規(guī)定的勞動者本人小時工資標(biāo)準(zhǔn)的____%支付勞動者工資；因此被申請人現(xiàn)金支付申請人________年____月至________年____月加班工資_________元（112小時15.28元小時1.5倍______）此致____________勞動爭議仲裁委員會申請人：____________（簽名或簽章）________年____月____日風(fēng)險提示：
遞交《勞動爭議仲裁申請書》的同時，向勞動仲裁委員會遞交下列材料：
1、申請人為勞動者的，應(yīng)提交身份證復(fù)印件；
2、勞動關(guān)系相關(guān)證明，其它證明材料。
3、申請人系用人單位的，交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件加蓋公章、法定代表人身份證明加蓋公章。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/9537606.html】
