在商業(yè)活動中，合同扮演著非常重要的角色，能夠規(guī)范各方的行為，并確保交易的順利進行。合同的修改和補充應(yīng)該經(jīng)過雙方的書面確認。這些范文都是經(jīng)過法律專家審核的，在合同起草中具有一定的指導(dǎo)意義。
簡單承攬合同篇一
定作單位：______________(以下簡稱甲方)。
承攬單位：______________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價款。
一、加工品名：某x華高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的39;構(gòu)件。
二、承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價：每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)。
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方提供構(gòu)件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付。
一、加工期限：共計____日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預(yù)組裝前坡口形成，再進行預(yù)組裝驗收，并配合防腐涂裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條加工材料供應(yīng)與采購。
一、甲方負責供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng)，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收。
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級：一次驗收合格。
三、保修期限：保修________年。
四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預(yù)組裝后，以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應(yīng)嚴格按照標準規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求，乙方應(yīng)無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠，并承擔由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的，乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟損失。
七、甲方監(jiān)造人員負責質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可，不對乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負全部責任。
定作單位：______________。
承攬單位：______________。
______年________月_______日。
簡單承攬合同篇二
(甲方)：
(乙方)：
鑒定地點：xx縣。
鑒定時間：20xx年xx月xx日。
根據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求。
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù)，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，
2、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。
第二條、服務(wù)期限。
期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。
第三條、服務(wù)費用。
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任。
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異?；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。
第五條、乙方責任。
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務(wù)車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式。
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定。
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務(wù)和責任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：
乙方：
單位名稱(章)：
單位名稱(章)。
：單位地址：
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
20xx年xx月xx日。
簡單承攬合同篇三
運輸承攬合同中運送人以自己的名義為他人的利益，使運送人運送物品而取得報酬的合同。以下是小編為大家?guī)淼倪\輸承攬合同簡單范本，歡迎大家參考。
委托方：(以下簡稱甲方)。
承攬方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)〈〈中華人民國和國合同法〉〉第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、承攬項目：具體內(nèi)容和要求：
二、數(shù)量(設(shè)計數(shù)量)：
三、質(zhì)量標準：
四、價款。
1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行。
(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費：(費率20%)。
內(nèi)容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費及其他費。
五、承攬作業(yè)地點：
六、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止。
七、驗收：
1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關(guān)部門進行驗收。
2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。
3、甲方驗收合格后應(yīng)向乙方出具驗收合格手續(xù)。
八、結(jié)算。
1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結(jié)算。
2、結(jié)算的價款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。
九、雙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權(quán)要求乙方立即返工，嚴重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應(yīng)按規(guī)定的時間及時進行驗收和結(jié)算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。
5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。
6、乙方自行承擔安全設(shè)施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務(wù)過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應(yīng)及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。
7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務(wù)。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。
3、乙方勞務(wù)成果不合格的，應(yīng)無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應(yīng)按照逾期完工承擔違約責任。
4、甲方擅自解除合同的，應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。
十一、合同解除的條件。
1、雙方協(xié)商一致。
2、發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的。
3、合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù)，甲方有權(quán)提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項：
十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：
時間：時間：
合同編號：______________。
甲方：
乙方：
鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務(wù)事宜，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。
第一條服務(wù)機動車輛的型號、噸位及機械狀況。
第二條給付服務(wù)費的金額、時間及辦法。
1、甲方向乙方支付的服務(wù)費詳見合同附件(行車路線表)，該服務(wù)費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
2、甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結(jié)算，同時乙方向甲方提供相應(yīng)價款的油票。
第三條甲方的權(quán)利義務(wù)。
1.甲方應(yīng)按時給付乙方服務(wù)費。
2.甲方有權(quán)督促乙方履行合同規(guī)定的義務(wù)。
第四條乙方的權(quán)利義務(wù)。
1.乙方保證車輛設(shè)備和車容完好，能夠正常運轉(zhuǎn)。
2.乙方根據(jù)甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(wù)(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。
3.乙方車輛在為甲方服務(wù)期間不得拉運與甲方無關(guān)員工及人員，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權(quán)處以每次200元的罰款。
4.除本合同約定的甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費外，乙方在向甲方提供服務(wù)的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費用，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權(quán)處以每次1000元的罰款。
5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關(guān)法律法規(guī)，以保證行車安全，乙方應(yīng)負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應(yīng)承擔甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。
6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關(guān)于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關(guān)處罰。
第五條爭議解決。
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
第六條其它。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(章)：乙方：
住所：住所：
居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
簽約時間：年月日簽約時間：年月日。
委托方：(以下簡稱甲方)。
承運方：運輸車輛：(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經(jīng)過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務(wù)。
第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。
第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對不服從調(diào)度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔責任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關(guān)人員進行驗收。
第六條：乙方的運費：原木運輸按元m3公里，枝椏材元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養(yǎng)路費、運輸管理費)元/m3，枝椏材元/噸。待到合同終止時，一次性全部結(jié)算。
第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運輸?shù)倪^程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權(quán)進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。
第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。
甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：
時間：時間：
簡單承攬合同篇四
依《加工承攬合同條例》、《xxx廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
項目：________。
制作地點：________。
顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設(shè)計稿制作，以委托方簽字稿為準；
起訖時間、日期：________年________月________日
廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結(jié)算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2%，償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同_____機關(guān)申請_____；
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
本合同有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方：______________。
乙方：______________。
_______年_______月_______日。
簡單承攬合同篇五
承攬合同（供加工承攬用）。
訂立合同雙方：
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術(shù)資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結(jié)算辦法與時間；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________。
代表人：__________代表人：____________________。
簽訂日期：_____年____月____日
簡單承攬合同篇六
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《_合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
1.承攬范圍：
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù)，并負責承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務(wù)費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務(wù)工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權(quán)利義務(wù)。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件，確保乙方服務(wù)人員在甲方進行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標準無關(guān)的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權(quán)利義務(wù)。
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進駐甲方服務(wù)場所，并應(yīng)著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人，具體負責承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標準的實施、監(jiān)督與指導(dǎo)，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應(yīng)立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務(wù)，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應(yīng)制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
附件：工作范圍及工作標準。
簡單承攬合同篇七
委托方：____________(以下簡稱甲方)。
承攬方：____________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《____________》第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。
二、數(shù)量(設(shè)計數(shù)量)：____________。
三、質(zhì)量標準：____________。
四、價款。
1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行。
(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費：(費率20%)。
內(nèi)容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費及其他費。
五、承攬作業(yè)地點：
六、乙方承攬工作期限：自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
七、驗收：
1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關(guān)部門進行驗收。
2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。
3、甲方驗收合格后應(yīng)向乙方出具驗收合格手續(xù)。
八、結(jié)算。
1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結(jié)算。
2、結(jié)算的價款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。
九、雙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權(quán)要求乙方立即返工，嚴重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應(yīng)按規(guī)定的時間及時進行驗收和結(jié)算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。
5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。
6、乙方自行承擔安全設(shè)施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務(wù)過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應(yīng)及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。
7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務(wù)。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的'，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。
3、乙方勞務(wù)成果不合格的，應(yīng)無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應(yīng)按照逾期完工承擔違約責任。
4、甲方擅自解除合同的，應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。
十一、合同解除的條件。
1、雙方協(xié)商一致。
2、發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的。
3、合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù)，甲方有權(quán)提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項：
十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章)：________________________。
乙方簽字(蓋章)：________________________。
時間：________________________。
時間：____________。
簡單承攬合同篇八
經(jīng)雙方洽談，根據(jù)《xxx合同法》有關(guān)規(guī)定，特簽訂以下合同：
一、合同內(nèi)容：
1、辦公桌臺：規(guī)格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。
2、書柜：規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數(shù)量、單價及金額：
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個?？偨痤~：_________元。。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質(zhì)量要求：
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經(jīng)乙方認可并封板，甲方按樣板生產(chǎn)、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。
四、加工、售后服務(wù)方式：
甲方負責全包工包料，應(yīng)嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時，乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內(nèi)，家具出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方應(yīng)免費修理。
在保修期內(nèi)，因同一嚴重質(zhì)量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關(guān)證明，甲方應(yīng)為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi)，發(fā)生嚴重質(zhì)量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應(yīng)當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應(yīng)按原價和乙方提出的交貨時間，保質(zhì)保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
甲方如中途變更訂做，應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同，應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應(yīng)當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物，應(yīng)當按照合同規(guī)定，向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標的物的，除償付違約金外，還應(yīng)當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取標的物的，甲方有權(quán)將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙方還應(yīng)補償不足部分;如標的物不能變賣，應(yīng)當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________乙方：_________。
地址：_________地址：_________。
甲方代表：_________乙方代表：_________。
電話號碼：_________電話號碼：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
銀行帳號：_________銀行帳號：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
簡單承攬合同篇九
發(fā)包方:________（以下簡稱甲方）。
承攬方:________（以下簡稱乙方），住，身份證號。
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，為了明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：一、工作內(nèi)容：
１、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝；
２、避雷接地；
３、五金配件安裝于配合調(diào)試；
二、安裝人工費及結(jié)算：
安裝人工單價為：空調(diào)：元／臺，熱水器：元／臺，本價格為包干價。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求。
１、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，做到保質(zhì)保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
２、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權(quán)解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求。
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責；
2、甲方為乙方購買意外傷害險；
３、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，
４、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。
５、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲方：___________________。
乙方：___________________。
聯(lián)系電話：__________________。
聯(lián)系電話：__________________。
簽約時間：20xx年xx月xx。
簡單承攬合同篇十
定作方：______________（簡稱甲方）。
承攬方：______________（簡稱乙方）。
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目。
規(guī)格、型號。
單位。
數(shù)量。
單價。
價款或酬金（元）。
金額：
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
8、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________承攬方：____________。
法定代表人：__________法定代表人：________。
開戶銀行：____________開戶銀行：__________。
帳號：________________帳號：______________。
________年____月____日。
簡單承攬合同篇十一
定作方（甲方）：
本合同甲方委托乙方承攬項目，雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。
1、1乙方帶料。
執(zhí)行。
驗收合格后免費保修月。
4、1乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知甲方；甲方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
4、2乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
4、3甲方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
5、1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，技術(shù)標準、圖紙和樣品作為驗收標準。
5、2甲方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復(fù)或退換。
5、3當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
年月日至年月日。
驗收合格后日內(nèi)支付總價款的95%，余款保修期滿后如無質(zhì)量問題一次付清。
8、1乙方違約責任。
8、1、1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
8、1、2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
8、1、3未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
8、1、4逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的0、3%償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。
8、1、6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應(yīng)當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
8、1、7實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。
8、1、9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的，由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
8、1、10擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
8、1、11乙方在甲方的工作場地，設(shè)備設(shè)施上進行工作時，應(yīng)當遵守有關(guān)的操作規(guī)程，不允許毀壞甲方的設(shè)施設(shè)備，對工作中出現(xiàn)的安全事故由乙方自己負責，甲方不負任何責任。
8、2甲方違約責任。
8、2、1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
8、2、2中途廢止合同，屬乙方提供原村料的，償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。
8、2、3無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)協(xié)商解決。若協(xié)商不成，按以下1種方式解決：
1、向東營市人民法院提起訴訟。
2、向仲裁委員會申請仲裁。
3、提交內(nèi)部法律糾紛調(diào)解處理委員會調(diào)解處理。
雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關(guān)規(guī)定，認真履行廉潔從業(yè)義務(wù)。
12、1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外，乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備技術(shù)和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作向甲方負責，未經(jīng)甲方同意的，甲方可以解除合同。
12、2本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
12、3本合同一式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
甲方。
乙方。
單位名稱（章）：
單位名稱（章）：
住所：
住所：
法定代表人（負責人）：
法定代表人（負責人）：
委托代理人：
委托代理人：
聯(lián)系人：
聯(lián)系人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
郵政編碼：
郵政編碼：
簽訂時間：年月日。
簽訂地點：
簡單承攬合同篇十二
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設(shè)備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應(yīng)安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應(yīng)承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應(yīng)當承擔工程質(zhì)量違約責任。
5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應(yīng)按甲方要求標準施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應(yīng)順延：
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起，到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、工程款支付方式：
乙方進場后，甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結(jié)頂，驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復(fù)驗，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簡單承攬合同篇十三
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍。
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應(yīng)法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量。
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權(quán)利義務(wù)。
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)。
1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
簡單承攬合同篇十四
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計：____總金額（大寫）____元整
二、技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算；
七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款____元，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）。
八、標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂做方：____承攬方：____
單位：____單位：____
法定代理人：____法定代理人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話：____電話：____
開戶行：____戶名：____
帳號：____卡號：____
郵編：____郵編：____
簽訂時間：_____年____月____日
簡單承攬合同篇十五
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書，經(jīng)標價結(jié)果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。
二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經(jīng)驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應(yīng)按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。
九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù)，保證人應(yīng)繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/9471526.html】
