解除房屋買賣協(xié)議書(優(yōu)質(zhì)17篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-08 17:03:43
解除房屋買賣協(xié)議書(優(yōu)質(zhì)17篇)
時間:2023-11-08 17:03:43     小編:XY字客

教育是培養(yǎng)人才、促進社會進步的基礎(chǔ)工作,對國家和個人都有著重要意義。在總結(jié)的時候,我們要客觀公正地評價自己的表現(xiàn)。以下是一些寫作范例供參考

解除房屋買賣協(xié)議書篇一

甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:

一、乙方將20__年10月3日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方:___________。

乙方:___________。

____年_____月_____日。

解除房屋買賣協(xié)議書篇二

原告:_________,性別:____,____族,生于___年___月___日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯(lián)系電話:_________________。

被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。

法定代表人:__________________,電話:________________________。

訴訟請求:

一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。

二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。

三、本案訴訟費及其他與訴訟有關(guān)的費用由被告承擔。

事實與理由。

___年___月___日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號:__________),合同內(nèi)容約定:原告購買被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車庫約___平方米),房屋總價款為___元,被告應(yīng)于______年______月______日將房屋交付原告使用。原告方按合同內(nèi)容履行了支付價金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。

后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。被告____________公司的'欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。

此致

______人民法院。

起訴人:_________。

___年___月___日。

將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。

解除房屋買賣協(xié)議書篇三

買賣雙方通過經(jīng)紀方出售及購買位于____市____區(qū)_____________單位物業(yè)(以下簡稱該物業(yè)),并于____年____月____日在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂了房地產(chǎn)買賣合同(合同編號為____________)?,F(xiàn)因______________________提出解除合同,經(jīng)三方協(xié)商,達成以下協(xié)議:

一、買賣雙方及經(jīng)紀方均同意按以下第(____)項履行:

(一)若賣方提前要求終止合同關(guān)系:

1、賣方須于簽署本協(xié)議之日起____日內(nèi)將定金____幣________元整退還買方(如由經(jīng)紀方托管,則賣方同意經(jīng)紀方將定金退還,并將收據(jù)交還經(jīng)紀方)。

2、賣方同意支付給買方____幣____元整作為賠償,并于簽署本協(xié)議之日起____日內(nèi)付清。

3、賣方同意支付經(jīng)紀方傭金____幣________元整,并于簽署本協(xié)議當日付清。

(二)若買方提前要求終止合同關(guān)系:

2、買方同意支付經(jīng)紀方傭金____幣________元整作為賠償,并于簽署本協(xié)議當日付清。

(三)________。

二、買賣雙方承諾不會直接或間接成交此物業(yè),如有買方之親屬、朋友、或其他代理人購入,買賣雙方須各付給經(jīng)紀方此物業(yè)成交價的1.5%作為傭金。

三、自本協(xié)議履行完畢之日起,買賣雙方及經(jīng)紀方之間的合同關(guān)系終止,三方均不得再就上述合同追究各方責任。

四、買賣雙方就本協(xié)議提供以下賬戶作為收款賬戶:

五、本合同一式三份,自三方簽字起生效。買方、賣方、經(jīng)紀方各持一份,具有同等法律效力。

解除房屋買賣協(xié)議書篇四

乙方:_______________。

甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:

一、乙方將20__年10月3日購買的'朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方:___________。

乙方:___________。

____年_____月_____日。

解除房屋買賣協(xié)議書篇五

根據(jù)我國合同法的規(guī)定,出現(xiàn)下列情形之一的,商品房買賣合同的當事人可以依法解除合同:

(1)、雙方當事人協(xié)商一致,可以解除合同,并且解除合同的行為不會損害國家、集體、第三人的合法權(quán)益。這種情況屬于協(xié)議解除,只要當事人雙方協(xié)商一致,就可以徑直解除,一般不會產(chǎn)生什么矛盾。

(2)、當事人的合同中約定一方解除合同的條件的,解除合同的條件成就的,解除權(quán)人可以解除合同。比如,當事人在合同中約定,如果開發(fā)商超過三十日不能交付商品房的,購房者有權(quán)解除商品房買賣合同。那么,當此條件成就時,購房者即可按照此約定主張解除合同。

(3)、由于不可抗力致使合同目的無法實現(xiàn)。當不可抗力出現(xiàn)時,任何一方當事人可以主張解除合同。

(4)、在履行期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的,另一方可以主張解除合同。

(5)、當事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。比如,購房者逾期支付房款,經(jīng)催告后仍不支付的,開發(fā)商可以解除合同。

(6)、當事人一方遲延履行債務(wù)或著有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的的,另一方可以主張解除合同。

根據(jù)合同法的規(guī)定,享有解除權(quán)的當事人主張解除合同的,可以通過通知的方式告知對方。合同自通知到達對方時即解除。

解除房屋買賣協(xié)議書篇六

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。

第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。

第三條 付款時間與辦法:

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當日付給甲方。

第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當日將_________等費用結(jié)清。

第五條 稅費分擔 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔。

第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條 本合同一式___份。

甲方:產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,

乙方

賣方(下稱甲方):

身 份 證 :

買方(下稱乙方):

身 份 證 :

乙方向甲方購買坐落于 房屋 套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號: 號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的.產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:

1、乙方已繳付定金:(人民幣)

2、乙方已繳定金甲方不予返還。

3、乙方另付甲方補償金:(人民幣)

四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。

五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。

六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式 叁 份,甲方執(zhí) 壹 份,乙方執(zhí) 壹 份,居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司) 壹 份,均具同等法律效力。

甲方: 乙方:

身 份 證 :

月 身 份 證: 年 2 / 2

解除房屋買賣協(xié)議書篇七

原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯(lián)系電話:_________________。

被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。

法定代表人:__________________,電話:________________________。

訴訟請求:

風險提示:

訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關(guān)法院審查的范圍。

但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費。

另外,訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。

雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調(diào)解和雙方當事人的和解,減少訟累。

一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。

二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。

三、本案訴訟費及其他與訴訟有關(guān)的費用由被告承擔。

事實與理由風險提示:

訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。

如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。

因此,要擺事實,講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。

擺事實,是要把雙方當事人的`法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。

講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號:__________),合同內(nèi)容約定:原告購買被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車庫約___平方米),房屋總價款為___元,被告應(yīng)于________年____月____日將房屋交付原告使用。

原告方按合同內(nèi)容履行了支付價金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。

后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。

被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。

綜上所述,為維護原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。

此致______人民法院起訴人:________年____月____日風險提示:

提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。

另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應(yīng)能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。

原告(簽章):_________被告(簽章):_________。

簽訂地點:___________簽訂地點:___________。

_________年____月____日_________年____月____日。

解除房屋買賣協(xié)議書篇八

賣方(下稱甲方):

身份 證 :

買方(下稱乙方):

身份 證 :

乙方向甲方購買坐落于 房屋壹套,雙

方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:《-----------(合同和房屋的標明)

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同?!?----------(合同解除)

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭

議全部解決。甲方收回出售給乙方的'上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。

《-----------(聲明房屋與乙方無關(guān))

中關(guān)于款項的處理)

1、乙方已繳付樓款/元(不包含交予中介

定金)。

2、乙方已繳款項自動轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計

息,不計復(fù)利。

3、甲方還款事宜另行約定。

四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解

除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,

若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方

有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項?!?----------(關(guān)于合同已進行部分的退回處理)

五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任

何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。

效力)

甲方:乙方:

身份 證 : 身份 證 :

年月日

解除房屋買賣協(xié)議書篇九

賣方與買方通過經(jīng)紀方的居間服務(wù)于_________年____月____日在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂了關(guān)于市區(qū)物業(yè)(以下簡稱該房產(chǎn))的《房地產(chǎn)買賣合同》(合同編號為?,F(xiàn)經(jīng)三方友好協(xié)商,就解除房屋買賣合同相關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:

一、三方均同意按以下第項履行:

(一)賣方要求提前終止合同關(guān)系:

1、賣方須于簽署本協(xié)議之日起日內(nèi)將定金_________)退還買方。

2、賣方同意賠償買方幣_________),并于簽署本協(xié)議時付清。

3、賣方同意補償經(jīng)紀方損失幣元整(小寫:_________),并于簽署本協(xié)議時付清。

(二)買方要求提前終止合同關(guān)系:

1、買方同意支付給賣方幣_________)作為賠償。

2、買方同意補償經(jīng)紀方損失元整(小寫:_________),并于簽署本協(xié)議時付清。

3、買方于年日搬離房屋,交還房屋鑰匙,并結(jié)清相關(guān)費用。

二、未按期履行合同解除義務(wù)的,以拖欠金額為基數(shù)按日‰向?qū)Ψ街Ц稖{金。

三、自本協(xié)議履行完畢之日起,三方之間的合同關(guān)系終止,三方均不得再就上述合同追究各方責任。

四、雙方就本協(xié)議提供以下帳戶作為收款帳戶:

五、本合同一式叁份,自三方簽字之日起生效。賣方、買方、經(jīng)紀方各持壹份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

解除房屋買賣協(xié)議書篇十

甲方(出賣人):件號:

乙方(買受人):件號:

甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就本合同第一條所示房屋(以下簡稱“該房屋”)買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:

甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:

(一)座落于_______________________________________,建筑面積為______平方米。

(二)該房屋的所有權(quán)證證號為___________________________________(附件一)。

(三)房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證;。

該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。

該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。

出賣人還應(yīng)當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、地下室、其他設(shè)施、設(shè)備,轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。房屋及附屬設(shè)施見清單(附件二)。

甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定抵押、擔保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

計價方式與價款。

按套計算價款,總金額人民幣_____________元整;房價款的支付方式______________。

乙方在____年___月____日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)元,(小寫)_________________元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調(diào)整。

上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。

房屋價款乙方分三期付給甲方:

第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣_______萬元。

以上款項,由乙方直接通過轉(zhuǎn)帳或者直接存入等方式支付到甲方提供的本人銀行帳號(銀行帳號見附件三)。每次收到款項后當日內(nèi)甲方應(yīng)當開具收據(jù)給乙方。如甲方未開具體要求收據(jù)的,則乙方憑其持有的銀行開出的轉(zhuǎn)帳憑證或者存入憑證作為付款的有效證明。

1、甲、乙雙方定于__________正式交付該房屋;甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋。

2、雙方定于________________前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。

3、甲方應(yīng)在_____________前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。

4、甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的,則按下列約定承擔違約責任:

甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權(quán)證未作記載,但依法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。

甲、乙雙方同意,雙方應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)到房地產(chǎn)主管部門辦理過戶手續(xù)。

在辦理房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,導(dǎo)致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權(quán)解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后,按有關(guān)規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權(quán)變更手續(xù)。

該房屋土地使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定辦理:

該房屋土地使用權(quán)為出讓取得,其土地使用權(quán)證證載權(quán)利和相關(guān)出讓合同的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。

該房屋土地使用權(quán)為劃撥取得,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由_________承擔。

除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應(yīng)當繳納的稅費,由__________甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔。

乙方違約責任:

1、乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約責任。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應(yīng)付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過3個月時,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,追究乙方的違約責任。

2、如果乙方有其他嚴重違約行為的,則乙方已經(jīng)支付的定金歸甲方所有,甲方有權(quán)解除合同,乙方其他已經(jīng)支付的款項退還給乙方。

甲方違約責任:

1、除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第三條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,追究甲方的違約責任。

2、如甲方在合同生效后,有其他違約行為,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價款同額的賠償金給乙方,同時,乙方有權(quán)要求繼續(xù)履行合同;如果確定無法繼續(xù)履行的,甲方還應(yīng)當賠償乙方實際損失。

甲方承諾并保證:

1、其為本合同項下房屋的合法所有權(quán)人,其有完全的權(quán)利處分該房屋并完全有權(quán)簽署本房屋轉(zhuǎn)讓合同及相關(guān)協(xié)議文件。

2、本合同項下房屋不存在任何或者影響本次轉(zhuǎn)讓的情形,包括但不限于查封、凍結(jié)、抵押、共有人反對(如有)等情況。

3、甲方保證沒有與任何第三人簽署轉(zhuǎn)讓房屋的合同,并保證在本合同簽署后,及時辦理有關(guān)將房屋過戶到乙方名下的相關(guān)手續(xù)。

4、在本合同約定的時間內(nèi),甲方及時辦理完畢房屋過戶手續(xù),不得無故拖延。甲方在(明確的日期或者時間)前沒有辦妥過戶手續(xù)的,愿意承擔違約責任,且乙方有權(quán)依法申請辦法強制過戶手續(xù)。

甲、乙雙方向房屋權(quán)屬登記機關(guān)申請所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,登記機關(guān)準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權(quán)按的轉(zhuǎn)移時間。

該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。

該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關(guān)雜費,按下列約定處理:

1甲方應(yīng)繳清自交房之日之前的物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等一切與該房屋相關(guān)的費用。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關(guān)。

2甲方向乙方提交房屋全套鑰匙,雙方共同清查確認電、水、煤氣等度數(shù)。

3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理物業(yè)管理的相關(guān)入戶手續(xù)。

4甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理水、電、煤氣、有線電視、通訊等相關(guān)的更名手續(xù)。

5甲方應(yīng)向乙方提供房屋的維修基金、物業(yè)管理費押金等相關(guān)收據(jù)。

6甲方應(yīng)向乙方提供附屬設(shè)施的設(shè)備及保修卡。附屬設(shè)施見清單(附件二)。

本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。

本合同一式____________份。其中甲方留執(zhí)____份,乙方留執(zhí)_______份,為申請房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機關(guān)一份。均具有相同的法律效力。

本合同自甲乙雙方簽訂之日自_______之日起生效。

甲方(簽章):乙方(簽章):

地址:地址:

現(xiàn)住址:現(xiàn)住址:

聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

簽約日期:簽約日期:

解除房屋買賣協(xié)議書篇十一

甲方:

乙方:

根據(jù)甲﹑乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就下列房屋買賣達成如下協(xié)議:

一﹑房屋坐落:區(qū)居室,建筑面積 平方米。

二﹑甲方自愿將上述房屋以總價人民幣 (元)出售給乙方,乙方同意在本協(xié)議簽訂當日向甲方支付定金 (元)整,其余 (元),在過戶當日一次付清。由乙方承擔相應(yīng)過戶稅費。

三﹑甲方同意在過戶當日一次性結(jié)清本套房屋供暖﹑水電﹑物業(yè)管理等費用,并保證上述房屋不存在產(chǎn)權(quán)糾紛。

四﹑甲方承諾在過戶當日騰空房屋。

五﹑本協(xié)議簽訂后至過戶前,甲﹑乙雙方有一方無正當理由反悔的,須承擔違約責任。乙方反悔的,甲方不退付其房屋定金;甲方反悔的,甲方應(yīng)全額退還乙方房屋定金,并向乙方支付于相當房屋定金一倍數(shù)額的違約金。

六﹑本協(xié)議一式肆份,經(jīng)雙方確認并簽章后生效。甲﹑乙雙方各一份,房管部門存檔一份,銀行存檔一份。

甲方:

乙方:

日期:

日期:

解除房屋買賣協(xié)議書篇十二

甲方(賣方):身份證號:

乙方(買方):身份證號:

根據(jù)平等互利、協(xié)商一致的原則,甲、乙雙方自愿訂立本協(xié)議,共同遵照執(zhí)行。

一、甲方自愿將位于售給乙方,乙方對甲方所出售房屋做了充分了解,自愿購買該房。

二、該房成交價為人民幣元整(小寫:元整),一次性付清。

三、乙方付清購房款后,甲方正式將房屋交付乙方。

四、建筑面積:平方米。

五、乙方購買甲方房屋,由甲方提供過戶的相關(guān)證件并幫助乙方將土地使用證、房產(chǎn)證過戶到乙方名上,一切費用均由方承擔。

六、甲方應(yīng)保證房屋在協(xié)議簽訂之前不拖欠任何費用,并且房屋不得有損壞,否則甲方須負責修復(fù)。

七、本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議和本合同具有同等法律效力。

八、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。自簽定之日起生效。

甲方:(簽名蓋章)。

乙方:(簽名蓋章)。

解除房屋買賣協(xié)議書篇十三

為規(guī)范甲乙雙方在買賣合作過程中的廉潔行為,保證雙方合作的公平、公正性,特訂立本協(xié)議,供雙方遵守執(zhí)行。

一、甲乙雙方的'責任

(一)嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

(二)嚴格執(zhí)行雙方確定的合同、協(xié)議及承諾等,按合同辦事;

(三)雙方如發(fā)現(xiàn)任何一方在業(yè)務(wù)活動中有違規(guī)、違法行為的,應(yīng)及時提醒對方,情節(jié)嚴重的,應(yīng)向相關(guān)部門舉報。

二、雙方責任

甲乙雙方在買賣合作過程中任何一方不準向?qū)Ψ饺魏稳藛T索要或接受回扣、禮金、物品和好處費、感謝費等。

三、違約責任

甲乙雙方如有違反以上條款的,按照管理權(quán)限給予處理,涉嫌犯罪的,移交司法機關(guān)追究刑事責任;甲乙雙方如有任何一方給對方造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)予以賠償;并且甲方作為買方有權(quán)保留對乙方結(jié)算和產(chǎn)品質(zhì)量持懷疑態(tài)度的權(quán)利。

四、本責任書經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效,雙方合作期間有效;雙方合作期滿,結(jié)清款項后失效。

五、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

簽約代表(簽字):_____ 簽約代表(簽字):_____

解除房屋買賣協(xié)議書篇十四

甲方:

乙方:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他法律法規(guī)、甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則,就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下協(xié)議條款。

一、甲方房屋(如有共有權(quán)人,甲方已經(jīng)取得了共有權(quán)人對轉(zhuǎn)讓該房屋的一致同意)坐落于號樓單元層 號,建筑面積 平方米,房屋用途為。

二、甲乙雙方同意一次性付款,房屋轉(zhuǎn)讓價格為:總金額萬 元。(大寫:拾萬仟佰拾元整)。

三、甲方負責將該房屋所有權(quán)變更給乙方所有。辦理房權(quán)證時所發(fā)生的相關(guān)費用由乙方承擔,甲方應(yīng)積極配合乙方辦理房權(quán)證事宜。

四、本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字之日起生效。

甲方:

乙方:

日期:

解除房屋買賣協(xié)議書篇十五

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的原則上,就房屋買賣事項達成以下協(xié)議書條款:

甲方(賣房人):__________ 身份證號碼:__________

乙方(買房人):__________ 身份證號碼:__________

一、甲方同意出售將自己合法擁有的位于 __________的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方。該房屋戶型為__________ ,建筑面積 __________平方米,房屋用途為住房,權(quán)屬為私產(chǎn)。

二、甲乙雙方議定上述房屋轉(zhuǎn)讓價為人民幣 (大寫: __________元 整),按套計算,包括公共維修金、房屋現(xiàn)有設(shè)施等所有費用,甲方不得再以任何形式追加。

乙方應(yīng)在本合同生效之日起日內(nèi),向甲方一次性支付購房款(人民幣 __________萬元),由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證,甲方應(yīng)開具收款收據(jù)或收款證明。

三、房屋交付:

在甲乙雙方在場的情況下,甲方對該房屋以下項目進行交接:

1、甲方將上述房屋全部鑰匙、水、電,費交清避免乙方在過后生活中發(fā)生不必要的麻煩。

2、由甲方向乙方說明可以正常使用的設(shè)備的基本情況、使用方法及注意事項。

述房屋的占有、使用、收益、處置權(quán)歸乙方行使。

四、甲方須提供該房購房協(xié)議、購房發(fā)票原件等相關(guān)所有證明文件,出示本人(__________ )與共有權(quán)人(__________ )身份證并提供復(fù)印件各壹份并摁手印。

五、甲方承諾保證:甲方不得隱瞞與轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)相關(guān)的重要事實,必須保證其對轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)擁有完全的所有權(quán),保證上述房產(chǎn)沒有設(shè)定擔保、沒有權(quán)屬糾紛及債權(quán)債務(wù)糾紛,保證該房屋不受他人合法追索,若發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權(quán)利障礙的,概由甲方負責處理,并承擔相應(yīng)法律責任。甲方保證自己對該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán),保證在交易時該房屋沒有經(jīng)濟糾紛,轉(zhuǎn)讓前無其他拖欠費用及法律上的障礙,該房屋所有權(quán)為合法取得,即權(quán)力無瑕疵。甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權(quán)的人對該房屋不再主張繼承權(quán)、共同所有權(quán)和其他權(quán)利。甲方保證該轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不涉及第三方的權(quán)利,否則一切后果由甲方自行承擔。

注:甲方應(yīng)在收到款項前交清一切因甲方產(chǎn)生的費用。乙方自交納購房全款之日起,就享有該房屋使用權(quán)、居住權(quán)。

銀行轉(zhuǎn)賬憑證和收據(jù)即為交易憑據(jù),上述房屋的占有、使用、收益、處分權(quán)即時起歸乙方行使,其建筑范圍內(nèi)的土地使用權(quán)一并并入乙方使用,甲方與此房屋再無任何關(guān)系,甲方親屬也不再享有任何與此房屋相關(guān)的財產(chǎn)繼承權(quán)。甲方應(yīng)于付款當日將該房屋房產(chǎn)實物全部鑰匙及所有購房資料原件、合同文書等權(quán)力憑證及房屋相關(guān)的資料和物品等正式交付乙方。

六、若不能直接以乙方的名義辦理房地產(chǎn)權(quán)證,房產(chǎn)所有人署名雖為甲方,但實際所有權(quán)歸乙方,房產(chǎn)證、土地證也交由乙方留存。

七、協(xié)議生效后,甲乙雙方均不得反悔,甲方不許再行轉(zhuǎn)讓,不得以任何形式或借口將房地產(chǎn)權(quán)證寫成第三人或私自轉(zhuǎn)讓第三方。

八、違約責任。本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字即成立并生效,任一方違約,需向守約方支付違約金,即:

1、 房款違約金為總房款的30% 。(甲乙雙方均適用)

2、 未盡事宜,甲乙雙方友好協(xié)商解決。

九、本合同按照《中華人民共和國合同法》規(guī)定的內(nèi)容履行,壹式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力,一經(jīng)簽字即產(chǎn)生法律效力。

十、本合同在履行中若發(fā)生爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)議不成,任何一方均可向所在地的人民法院起訴。

十一、本“房屋買賣協(xié)議書”永久有效。

十二、本協(xié)議全文共叁頁,為叁頁紙正面打印。

附:甲方以負責人的態(tài)度告知乙方,甲方欠開發(fā)商伍仟元整,若以后能辦證,甲方承諾給乙方伍仟元整。其他費用由乙方自行承擔。

甲 方:__________ 乙 方:__________

(摁手印) (摁手?。?/p>

身份證號:__________ 身份證號:__________

聯(lián)系電話:__________ 聯(lián)系電話:__________

地址:__________ 地址:__________

日期:__________ 日期:__________

解除房屋買賣協(xié)議書篇十六

甲方(賣房人):,女,身份號:

乙方(購房人):,女,身份證號:

丙方(房產(chǎn)中介):

甲乙丙三方于xx年5月1日簽定了一份房屋買賣協(xié)議書,約定由乙方購買甲方的位于沈陽市于洪區(qū)某某街55-7號331房產(chǎn)。原協(xié)議其他約定事項中的6項作廢,現(xiàn)變更為以下條款:

1、甲乙丙三方在簽訂本協(xié)議時明知沈陽市于洪區(qū)某某街55-7號331房產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生區(qū)域變更,由于洪區(qū)變更為皇姑區(qū)的事實,具體地址以變更后的地址為準。

2、甲方的保證義務(wù)。第一、甲方應(yīng)保證出售的該房屋具備合法的“沈陽市房產(chǎn)管理局”頒發(fā)的沈房權(quán)證,保證該房房產(chǎn)證將來不能被撤銷或該房產(chǎn)被變更為鄉(xiāng)產(chǎn)權(quán)。第二、甲方保證該房屋不存在任何未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)、稅、費(包括但不限于采暖費、水電氣、電話寬帶有線物業(yè)費等)。第三、甲方保證該房無抵押、查封等強制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料,否則當乙方發(fā)現(xiàn)該房屋存在甲方無法保證的情況時,乙方有權(quán)隨時提出解除合同,甲方需在乙方提出解除和同后日內(nèi)退還收取的乙方所有費用,否則發(fā)生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金元整,造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。

3、在甲方和該房產(chǎn)都具備本合同約定的上述條件無任何瑕疵時,甲乙雙方到房產(chǎn)交易部門辦理更名過戶手續(xù),甲方保證沒有兩套售房的稅,若有甲方承擔該稅,其他交易所需的費用由乙方承擔,在更名過戶手續(xù)辦理完畢后日內(nèi),乙方一次性支付甲方剩余房款,如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金元整。

4、在乙方更名過戶后如需甲方配合乙方辦理相應(yīng)稅費的變更手續(xù)的(包括但不限于采暖費、水電氣、電話寬帶有線物業(yè)費等)乙方必須無條件配合,否則不配合導(dǎo)致乙方損失的,甲方應(yīng)賠償乙方的損失。

5、在本協(xié)議簽訂后個月內(nèi)如果該房還無法辦理更名過戶手續(xù)的,房屋買賣合同關(guān)系將自動解除,甲方應(yīng)于和同解除后日內(nèi)退還收取的乙方所有費用,否則發(fā)生延期退費甲方還將額外支付乙方延期付款違約金元整。

6、丙方在甲乙交易過程中負責提供政策咨詢和相關(guān)代辦事項,具體中介費的收取方式為;辦理更名過戶手續(xù)時丙方一次性從乙方收取中介費貳千元,如是因本協(xié)議所定的甲方的原因?qū)е碌姆课葙I賣合同無效、解除的,丙方的中介費由甲方在合同無效、解除當日一次性支付。

以上協(xié)議三方自愿訂立,認真遵守執(zhí)行,此協(xié)議一式3份,甲乙丙各執(zhí)一份。

簽約地點:

甲方:

乙方:

丙方:

年月日

年月日

年月日

解除房屋買賣協(xié)議書篇十七

甲方(賣方):

身份證號:

乙方(買方):

身份證號:

一、甲方自愿將坐落在市鎮(zhèn)村號(自建住

宅)的房屋,東至南至西至北至建筑面

積平方米,出售給乙方。

二、甲、乙雙方議定的`上述房屋成交價格為人民幣(大寫)

共萬仟佰圓(小寫元),乙方在年月

日前,一次付給甲方。

三、雙方同意于年月日由甲方將上述房屋交付給乙

方所有。

四、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的

產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方責任。甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦好過戶手續(xù)。

五、辦理房屋過戶手續(xù)所繳納的稅費,由方負擔。

六、本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章后,經(jīng)房地產(chǎn)交易主管機關(guān)審核后,

上述房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。

七、甲、乙雙方同意上述協(xié)議,各無異議,不得反悔。

八、本協(xié)議一式三份,甲、乙、中證人各執(zhí)一份。

甲方(簽字):

乙方(簽字):

中證人(簽字):

年 月 日

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/9397111.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔