合同的內(nèi)容通常包括雙方的身份信息、交易條款和條件、違約責(zé)任等。合同中的條款應(yīng)明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù),避免漏洞和爭議。以下是小編為大家收集的合同范本,供大家參考和借鑒。
維修承攬合同篇一
為了保證______________區(qū)改造項目______樓空調(diào)防護欄安裝工程的安全工作,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本協(xié)議。
第一條:甲方安全責(zé)任。
甲方在乙方進行空調(diào)護欄安裝前,對乙方現(xiàn)場負責(zé)人及施工人員進行口頭安全教育,甲方現(xiàn)場安全負責(zé)人為周凱(口頭教育后,甲方無相關(guān)安全責(zé)任),其教育的主要內(nèi)容為“與空調(diào)護欄安裝有關(guān)聯(lián)的安全注意事項”。
第二條:乙方安全責(zé)任。
1.安裝過程中如有墜落物造成任何事故,均由乙方負責(zé)。
2.乙方自備空調(diào)護欄安裝所需要的機械、設(shè)備、工具、材料,并負責(zé)提供安裝人員的安全帶、等勞動保護用品。
3.乙方負責(zé)對安裝人員的安全和治安進行教育,嚴(yán)格按照國家相關(guān)安全操作規(guī)程安裝,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
4.乙方應(yīng)確保無傷亡事故、無火災(zāi)事故發(fā)生。如發(fā)生著火、觸電、高空墜落、物體打擊、機械傷害、中毒、中暑、傷亡等各類安全事故,造成的所有損失和責(zé)任均由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān)。
5.乙方在安裝前,必須與甲方簽訂安全協(xié)議書,否則視為乙方擅自施工,后果自負。
6.乙方要做到合法用工,相關(guān)證件齊全,如乙方違法用工造成的損失由乙方承擔(dān)。
7.乙方進場后要服從甲方的指揮,接受甲方的監(jiān)督,甲方有檢查處理的.權(quán)利。
8.乙方要做好成品保護工作,不得污染原有裝飾、設(shè)備、設(shè)施,否則要進行清理、恢復(fù)原樣,或進行賠償,達到甲方驗收合格為止。因成品保護不力造成的損失由乙方承擔(dān)。
9.乙方要做好勞動保護工作,在外墻、臨邊、高。
空作業(yè)要系好安全帶,掛到可靠地點,高掛低用,不得低掛高用,不系安全帶嚴(yán)禁護欄安裝作業(yè)。
10.乙方要做好建筑物、管線、室內(nèi)物品的保護工作,做好安全警械和安全防護工作,不得傷害到他人,否則造成的損失由乙方承擔(dān)。
11.乙方在安裝中產(chǎn)生的廢渣、廢液、廢棄物,不準(zhǔn)亂倒、亂放,要及時清理到甲方指定地點,做到清潔施工,文明施工。
12.乙方要遵紀(jì)守法,不得發(fā)生盜竊現(xiàn)象,否則要進行處罰。
第三條本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份,自雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。
委托代理人:______________委托代理人:______________。
維修承攬合同篇二
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等互利原則,經(jīng)友好、充分協(xié)商,就乙方承攬甲方的補焊管和駁接管工作達成如下協(xié)議,以供雙方遵守:
一、承攬項目。
甲方所有的包括但不限于;補焊、短管駁接和需打磨的黑線管、脫皮管和手感差的特殊管(以下簡稱返修管)。
二、標(biāo)準(zhǔn)和要求。
1、經(jīng)乙方返修后的返修管在一次交檢時合格率以甲方檢驗合格為標(biāo)準(zhǔn)。如返修后未達到甲方標(biāo)準(zhǔn)需多次返修的,按一次計算。出現(xiàn)薄管、小管不補的,甲方有權(quán)終止合同。
2、短管駁接的接口質(zhì)量或補焊質(zhì)量必須達到甲方的檢驗標(biāo)準(zhǔn),即要求表面看不出駁接或補焊的痕印和凹凸不平的反光點。短管駁接不應(yīng)超過2個接頭,如需超過3個接頭的短管不主張駁接。所有補焊焊不能超過三個洞,方管0.4以下要補焊,圓管0.3上補焊,補焊洞不能超過2公分。
3、補焊班組必須將當(dāng)補焊,如因特殊情況造成需補焊數(shù)量過多而無法及時充走的,必須及時聯(lián)系甲方的生產(chǎn)部進行核實。
4、乙方有責(zé)任分清鋼管材質(zhì)、規(guī)格、百度并做好相應(yīng)標(biāo)識。如乙方無法滿足甲方要求的,甲方有權(quán)要求乙方增加班次及人員。
5、補焊班必須每天下班前作好當(dāng)天報廢材料的明細記錄,經(jīng)甲方質(zhì)檢核實后統(tǒng)一存放。
6、在工作期間,甲方不能安排乙方同樣的補焊打磨工種。
三、承包加工費標(biāo)準(zhǔn)。
對接管、補焊管、需打磨的黑線管、脫皮管、手感差的特殊管為850元/噸。
四、承包期限。
承包期為年,自年月日起至年月日止。
五、場地、工具和輔料使用及相關(guān)說明。
1、返修所需的場地和工具由甲方提供,在合同期滿后,乙方應(yīng)該將甲方提供的場地和工具交還甲方,如有遺失、損壞乙方應(yīng)照價賠償(自然損耗除外)。
2、合同期內(nèi),由甲方提供水、電供應(yīng),乙方應(yīng)以節(jié)約水電原則適用并主動接受甲方檢查、監(jiān)督、如乙方浪費水電的,應(yīng)按甲方相關(guān)制度進行扣罰。
3、合同期內(nèi),甲方提供砂輪、麻輪、切割片等輔助材料,輔助材料發(fā)放時按甲方要求和標(biāo)準(zhǔn)以舊換新,造成浪費甲方有權(quán)按相關(guān)制度對乙方進行扣罰。
六、乙方人員配置和食宿。
乙方根據(jù)實際情況自行配置返修人員,但返修技術(shù)人員必須經(jīng)甲方考核合格后方可上崗,乙方可申請上甲方提供伙食,但乙方人員必須遵守甲方食堂的管理制度。
七、工作環(huán)境要求。
合同期內(nèi),返修工作區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作由乙方負責(zé),垃圾、污染物應(yīng)放置于指定地點,駁管切下的廢料按材質(zhì)放入相應(yīng)的廢料庫,不得隨便舍棄,否則按甲方相關(guān)制度處理。
八、結(jié)算方式。
返修加工費在甲方員工工資發(fā)放日當(dāng)天進行結(jié)算。
九、雙方責(zé)任。
1、由于甲方原因(如輔料不及時到位、停水、停電)造成乙方未能按合同要求如期完成返修任務(wù)的,乙方無需負任何責(zé)任。
2、乙方所領(lǐng)用工具在合同期滿時就如數(shù)歸還甲方,如有損壞或遺失的由乙方按工具價格進行賠償(附工具領(lǐng)用清單)。
3、因甲方提供的補焊工作區(qū)與甲方廢料倉在同一場地,甲乙雙方同意由乙方負責(zé)管理甲方的廢料入倉。乙方進行接駁管時應(yīng)盡利用廢料進行,廢料在各工序確認后方可入倉,前、后段廢料應(yīng)當(dāng)天清理。
4、雙方應(yīng)按本協(xié)議履行義務(wù),任何一方不能違反本協(xié)議或單方面無正當(dāng)理由終止本協(xié)議。
5、履行本合同發(fā)生爭議的雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
6、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議未盡事宜雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
維修承攬合同篇三
甲方:乙方:
甲方:
(一)案件基本事實。
xx年7月至今,印務(wù)公司與制藥公司簽訂加工承攬合同,約定由印務(wù)公司為制藥公司印刷包裝盒和產(chǎn)品說明書等物品。合同對品名、數(shù)量、金額、驗收、結(jié)算等事項以及違約責(zé)任和糾紛的處理方式進行了詳細的約定。其中第六條“交(提)定作物的時間和地點”約定:按定作方通知印刷,以定單為主,18天左右。
合同簽訂后,印務(wù)公司按約定完成印刷工作,但制藥公司卻遲遲未依約支付報酬,且對部分定作物拒絕接收,造成印務(wù)公司產(chǎn)品積壓,資金周轉(zhuǎn)不暢。
(二)對雙方法律關(guān)系的分析。
1、印務(wù)公司與制藥公司的承攬合同關(guān)系合法有效。
2、制藥公司的遲延付款構(gòu)成違約,依法應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任(理由及注意事項參考上述生物公司案件之分析)。
3、對合同第六條“交(提)定作物的時間和地點”之特別約定的理解。
一方面,必須明確此條的目的是對交(提)定作物的約定;另一方面,合同第一條已對承擔(dān)合同定作物的“品名、規(guī)格尺寸、計量單位、數(shù)量、單價、總金額”事項進行了約定;因此承攬方有義務(wù)加工而定作方應(yīng)該接受該條約定之相關(guān)物品。
綜合起來,第六條規(guī)定只是對雙方具體履行各自義務(wù)的程序、時間和協(xié)助事項的進一步約定,其應(yīng)以第一條為基礎(chǔ),從屬于第一條。否則第一條沒有存在之必要,而從交易習(xí)慣來講,標(biāo)的之?dāng)?shù)量、品種與金額等密切相關(guān),甚至直接決定交易能否達成,斷不可對部分種類或數(shù)量進行隨意分割。
因此定作方取消對合同第一條部分約定之訂單,實際上是單方面解除合同部分內(nèi)容,按合同法相關(guān)規(guī)定,其應(yīng)就由此給承攬方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。而按照合同第十一條“違約責(zé)任”第2項之規(guī)定,“定作方中途廢止合同,應(yīng)償付承攬方未履行部分價款總值的30%”,也即其應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
(三)本案糾紛解決的思路設(shè)計。
1、由于雙方目前仍處于合作狀態(tài),只是物品及報酬交付上存在分歧,并未有一方強行要求終止合同的意思表示。因此在糾紛解決過程中,宜以協(xié)商作為前置程序。
2、在協(xié)商不成而致訴訟的情況下,印務(wù)公司需準(zhǔn)備充分的證據(jù),特別是對制藥公司拒收物品部分的維權(quán)上進行周密設(shè)計,以爭取自身合法權(quán)益的最大實現(xiàn)。(湖北武漢律師吳新平)。
三、對其他相關(guān)問題的分析建議。
(一)對印務(wù)公司在印刷過程中,質(zhì)量存在瑕疵而定作方予以接收的部分物品的處理。
主要考慮該物品設(shè)計、驗收的程序和時間,瑕疵對工作成果整體效果的影響以及物品交付使用后的市場反應(yīng)等諸多方面進行綜合權(quán)衡。以確定承攬方是否應(yīng)承攬責(zé)任,或者承攬責(zé)任的大小(主要表現(xiàn)為減少報酬的程度)。
(二)在訴訟程序中需注意的事項。
1、對財產(chǎn)保全的設(shè)計:由于生物公司經(jīng)營狀況不容樂觀,建議在起訴前對其進行嚴(yán)密的訴前保全措施,以預(yù)防執(zhí)行上的困難;制藥公司效益較好,具有償還能力,可不采取保全,以節(jié)省訴訟成本,同時為雙方今后之合作留最后余地。
2、對管轄法院的確定:根據(jù)合同約定,以合同履行地(承攬合同之加工行為地)法院為準(zhǔn),因此應(yīng)認定為武漢市東西湖區(qū)人民法院。
(三)建議對印務(wù)公司作為規(guī)范使用之《加工承攬合同書》進行規(guī)范,以減少歧義;同時對合同之履行程序進行重新設(shè)計,以最大程度維護公司之合法權(quán)益。(湖北武漢律師吳新平)。
維修承攬合同篇四
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī),簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止,合同期滿自行終止。
2.工作標(biāo)準(zhǔn)(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù),并負責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中,月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務(wù)費用。
乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后,甲方于次月日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
(一)甲方的權(quán)利義務(wù)。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件,確保乙方服務(wù)人員在甲方進行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(二)乙方的權(quán)利義務(wù)。
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進駐甲方服務(wù)場所,并應(yīng)著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人,具體負責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實施、監(jiān)督與指導(dǎo),以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經(jīng)雙方查實,乙方除照價賠償外,應(yīng)立即將其開除;嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任,以及由此發(fā)生各種費用。
1.本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù),給對方造成損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
1.乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險責(zé)任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人法定代表人。
或委托代理人:或委托代理人:
年月日年月日。
簽訂地點:。
維修承攬合同篇五
根據(jù)機械設(shè)備維修保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)進行。
1:甲方通知乙方每年對機械設(shè)備傳動機構(gòu)進行一次保養(yǎng),半年更換一次液壓油。
2:在甲方日常使用過程中出現(xiàn)故障后,由甲方通知乙方,乙方應(yīng)及時提供上門維修服務(wù),排除設(shè)備故障。
3、維修過程中,如需更換零部件,乙方應(yīng)在24—72小時內(nèi)提供備件,并及時進行更換,事后由甲方按乙方提供的報價單進行支付費用。
4、甲方提供保養(yǎng)過程中所需要的潤滑脂和潤滑油。
5、在合同期內(nèi),乙方配合甲方聯(lián)系特種設(shè)備檢驗部門完成年檢,所需費用有甲方支付。
6、在維保過程中由甲方提供安全可靠的檢修平臺或輔助設(shè)施。
7、以后設(shè)備正常維護保養(yǎng)按每臺設(shè)備一次收費2000元。
8、本次維修保養(yǎng)項目:
9、共計臺設(shè)備,合計包干費用元整,萬元整。(含維修所需材料費,配件費,工時費)。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
20xx年x月x日。
維修承攬合同篇六
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行窗戶更換,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:
二、形式結(jié)構(gòu):普通裝修。
三、工程項目:
1、見預(yù)算書。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:乙方包工包料。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責(zé)無償返工維修。
六、工程造價:以雙方確定的預(yù)算書價格為準(zhǔn),驗收后,雙方可以在預(yù)算書的價格基礎(chǔ)上協(xié)商最終工程款,協(xié)商不成以預(yù)算書為準(zhǔn)。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。注:以上工程金額稅收由甲方負責(zé),乙方協(xié)助辦理。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
維修承攬合同篇七
甲方:
法定代表人:
注冊地址:
乙方:
法定代表人:
注冊地址:
甲乙雙方本著互惠互利的精神,經(jīng)友好協(xié)商,就乙方車輛在甲方做定點維修保養(yǎng)事宜達成如下協(xié)議:
一、協(xié)議服務(wù)車輛:各類小型汽車、面包車、吉普車、中型客車。具體協(xié)議服務(wù)車輛見附件一備案車輛。
二、車輛服務(wù)項目:車輛日常維護、一級維護、二級維護、汽車大修、總成維修、汽車小修和專項修理、24小時拖車、代辦年審以及相關(guān)汽車維修的服務(wù)。
三、甲方義務(wù):
2、對乙方所有在本協(xié)議中備案的車輛,甲方須為其每月免費進行一次安全檢查,向乙方指出所發(fā)現(xiàn)的故障隱患并出具由甲方技術(shù)部簽署的檢驗報告單和建議維修項目報告;乙方應(yīng)自行將車輛開到甲方公司進行安全檢查,因乙方的原因?qū)е录追讲荒苈男邪踩珯z查義務(wù),所產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。
3、對竣工車輛,甲方保證維修質(zhì)量,保修期按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,保修期內(nèi)如確認為甲方維修過的項目出現(xiàn)返工,甲方承諾免費修復(fù)。對竣工車輛,如乙方發(fā)現(xiàn)不合格、維修項目與送修單上記載項目不符,乙方有權(quán)要求甲方無償維修至合格或符合送修單上記載項目為止,乙方有要求甲方支付相當(dāng)于當(dāng)次修理費用總額30%的違約金。
如對維修項目是否合格產(chǎn)生爭議的,任何一方均可以委托法定檢測部門進行檢測,以法定檢測部門的最終檢測報告為準(zhǔn)。經(jīng)檢測合格的,檢測費用由乙方承擔(dān);經(jīng)檢測不合格的,檢測費用由甲方承擔(dān)。
4、對乙方所有在本協(xié)議中備案的車輛可享受甲方的工時費九折優(yōu)惠;。
5、對乙方所有在本協(xié)議中備案的車輛,甲方提供電話預(yù)約、急修快修、救援、24小時服務(wù)、免費拖車、現(xiàn)場服務(wù)等服務(wù)。在市區(qū)范圍內(nèi)(含天河區(qū)、海珠區(qū)、白云區(qū)、荔灣區(qū)、越秀區(qū)、黃浦區(qū)所轄區(qū)域)乙方車輛發(fā)生事故或故障急需維修救援的,甲方應(yīng)免費提供2小時內(nèi)響應(yīng)、24小時免費拖車服務(wù)、免費接送維修服務(wù)。
6、對乙方所有在本協(xié)議中備案的車輛,甲方提供每輛每月兩次免費洗車及車廂吸塵服務(wù);。
7、甲方的維修工時必須嚴(yán)格遵照電腦維修系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)價進行核價;。
8、根據(jù)乙方需求,甲方可提供上門取車及送車服務(wù);。
9、維修項目、配件材料更換必須事先征得乙方授權(quán)送修人同意方可進行維修換件。在維修過程中新增加或變更維修項目、配件材料的,也應(yīng)事先征得乙方授權(quán)送修人同意方可進行增加變更。乙方授權(quán)送修人應(yīng)當(dāng)及時協(xié)助甲方進行相關(guān)確認工作,如因乙方及其授權(quán)人的原因?qū)е戮S修延遲的,所生的一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
10、甲方所采用的零部件、配件等材料必須符合國家或部頒標(biāo)準(zhǔn),不得使用假冒偽劣產(chǎn)品或以次充好。經(jīng)乙方授權(quán)送修人同意,可以用舊件,但汽車修理企業(yè)必須在材料清單中注明為舊件。
11、甲方妥善保管好更換的舊件,維修車輛出廠時交乙方處理,未經(jīng)乙方同意不得擅自丟棄。對可以維修的部件,不得以換代修;不得與任何人串通,虛假修車或虛報維修項目,損害方的利益。
12、根據(jù)乙方的要求,甲方可向乙方提供代理車輛的年檢、季檢、違章處理等服務(wù),所需的費用由乙方承擔(dān)。
四、乙方義務(wù):
1、乙方提供本協(xié)議附件一乙方需進行定點維修車輛的號牌一覽表給甲方備案,經(jīng)甲方備案后,本協(xié)議中所規(guī)定“本協(xié)議中備案的車輛”僅限于該附件一上的乙方需進行定點維修車輛的號牌一覽表。
2、乙方提供本協(xié)議附件二乙方授權(quán)送修人名單給甲方備案。在甲方處從事車輛維修業(yè)務(wù)時具有確認權(quán)利的乙方授權(quán)送修人僅限于該附件二上的乙方授權(quán)送修人名單;對于非乙方授權(quán)送修人送修的車輛,甲方有權(quán)不予受理。
3、乙方應(yīng)確保所有備案車輛定點到甲方處維修保養(yǎng)。
4、乙方不得將貴重物品放在送修車輛內(nèi)。
五、雙方權(quán)利:
2、如在執(zhí)行本協(xié)議中出現(xiàn)爭議,甲乙雙方應(yīng)本著友好的態(tài)度協(xié)商解決,協(xié)商不能解決爭議的均向乙方所在地人民法院提起訴訟。
六、結(jié)算:
1、甲方承諾維修項目的工時費、材料費、外加工費應(yīng)明碼標(biāo)價,不得高于同期市場平均價。甲方應(yīng)充分考慮車況、部位、安全、經(jīng)費等因素,向乙方提出合理額報價及維修方案,由乙方授權(quán)送修人確定。
2、甲方于每月5日前向乙方出具維修結(jié)算單,維修結(jié)算單應(yīng)真實、分列清楚并具體標(biāo)明上月維修車輛車牌號、維修項目名稱、工時定額、工時單價、工時費(必須標(biāo)明原價及九折后價格)、材料費(必須標(biāo)明正廠還是副廠)、外加工費。
3、乙方核對無誤并簽署的維修結(jié)算單為甲乙雙方結(jié)算的唯一合法有效依據(jù)。乙方于每月15日前將上月維修費以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付,逾期付款的,每逾期一天,按應(yīng)付未付款項的萬分之二點一向甲方支付違約金;逾期付款超過30天的,甲方有權(quán)解除本合同。甲方應(yīng)自收到維修費之日起3日內(nèi)向乙方開具相應(yīng)的合法發(fā)票。
甲方賬戶:賬號:
七、違約責(zé)任。
1、如乙方車輛在甲方維修期間出現(xiàn)車輛損毀、車輛遺失或車輛上的物品遺失,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
2、如因維修質(zhì)量問題給乙方造成損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
八、協(xié)議期限:
本協(xié)議有效期限為壹年。協(xié)議有效期滿后,如雙方均無異議,協(xié)議可續(xù)簽。、
九、其他事項:
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決也可簽訂補充協(xié)議進行完善,補充協(xié)議視為本協(xié)議的一部分。附件一乙方需進行定點維修車輛的號牌一覽表、附件二乙方授權(quán)送修人名單、乙方簽署確認之送修單及結(jié)算單為本合同之有效組成部分。
2、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽名蓋章后生效。
甲方:乙方:
(蓋章)(蓋章)。
代表簽署:代表簽署:
年月日年月日。
維修承攬合同篇八
上海市高級人民法院:
你院(89)滬高經(jīng)核第3號請示報告收悉。關(guān)于如何確定加工承攬合同履行地問題,經(jīng)研究答復(fù)如下:
合同履行地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地點。加工承攬合同主要是以承攬方按照定作方的特定要求完成加工生產(chǎn)任務(wù)為履約內(nèi)容的,承攬方履約又是以使用自己的設(shè)備、技術(shù),人力為前提條件的。因此,加工承攬方所在地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地點,即合同履行地。但是,本案合同簽訂地在你市虹口區(qū),合同承攬方所在地在你市松江縣,松江縣應(yīng)為合同履行地。故,虹口區(qū)法院和松江縣法院對本案均有管轄權(quán)。現(xiàn)兩院在管轄上發(fā)生爭議,根據(jù)民事訴訟法(試行)第三十三條規(guī)定,應(yīng)由上海市中級法院指定管轄。
甲方:乙方:
地址:地址:
郵編:郵編:
電話:電話:
法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):
開戶行:開戶行:
帳戶:帳戶。
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限。
定作物品名或項目規(guī)格。
型號計量。
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限。
單價總金額。
合計。
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失,全部由乙方承擔(dān);同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部.
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機關(guān)檢查,并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負責(zé)收集整理各項施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
(一)案件基本事實。
xx年7月至今,印務(wù)公司與制藥公司簽訂加工承攬合同,約定由印務(wù)公司為制藥公司印刷包裝盒和產(chǎn)品說明書等物品。合同對品名、數(shù)量、金額、驗收、結(jié)算等事項以及違約責(zé)任和糾紛的處理方式進行了詳細的約定。其中第六條“交(提)定作物的時間和地點”約定:按定作方通知印刷,以定單為主,18天左右。
合同簽訂后,印務(wù)公司按約定完成印刷工作,但制藥公司卻遲遲未依約支付報酬,且對部分定作物拒絕接收,造成印務(wù)公司產(chǎn)品積壓,資金周轉(zhuǎn)不暢。
(二)對雙方法律關(guān)系的分析。
1、印務(wù)公司與制藥公司的承攬合同關(guān)系合法有效。
2、制藥公司的遲延付款構(gòu)成違約,依法應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任(理由及注意事項參考上述生物公司案件之分析)。
3、對合同第六條“交(提)定作物的時間和地點”之特別約定的理解。
一方面,必須明確此條的目的是對交(提)定作物的約定;另一方面,合同第一條已對承擔(dān)合同定作物的“品名、規(guī)格尺寸、計量單位、數(shù)量、單價、總金額”事項進行了約定;因此承攬方有義務(wù)加工而定作方應(yīng)該接受該條約定之相關(guān)物品。
綜合起來,第六條規(guī)定只是對雙方具體履行各自義務(wù)的程序、時間和協(xié)助事項的進一步約定,其應(yīng)以第一條為基礎(chǔ),從屬于第一條。否則第一條沒有存在之必要,而從交易習(xí)慣來講,標(biāo)的之?dāng)?shù)量、品種與金額等密切相關(guān),甚至直接決定交易能否達成,斷不可對部分種類或數(shù)量進行隨意分割。
因此定作方取消對合同第一條部分約定之訂單,實際上是單方面解除合同部分內(nèi)容,按合同法相關(guān)規(guī)定,其應(yīng)就由此給承攬方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。而按照合同第十一條“違約責(zé)任”第2項之規(guī)定,“定作方中途廢止合同,應(yīng)償付承攬方未履行部分價款總值的30%”,也即其應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
(三)本案糾紛解決的思路設(shè)計。
1、由于雙方目前仍處于合作狀態(tài),只是物品及報酬交付上存在分歧,并未有一方強行要求終止合同的意思表示。因此在糾紛解決過程中,宜以協(xié)商作為前置程序。
2、在協(xié)商不成而致訴訟的情況下,印務(wù)公司需準(zhǔn)備充分的證據(jù),特別是對制藥公司拒收物品部分的維權(quán)上進行周密設(shè)計,以爭取自身合法權(quán)益的實現(xiàn)。(湖北武漢律師吳新平)。
三、對其他相關(guān)問題的分析建議。
(一)對印務(wù)公司在印刷過程中,質(zhì)量存在瑕疵而定作方予以接收的部分物品的處理。
主要考慮該物品設(shè)計、驗收的程序和時間,瑕疵對工作成果整體效果的影響以及物品交付使用后的市場反應(yīng)等諸多方面進行綜合權(quán)衡。以確定承攬方是否應(yīng)承攬責(zé)任,或者承攬責(zé)任的大?。ㄖ饕憩F(xiàn)為減少報酬的程度)。
(二)在訴訟程序中需注意的事項。
1、對財產(chǎn)保全的設(shè)計:由于生物公司經(jīng)營狀況不容樂觀,建議在起訴前對其進行嚴(yán)密的訴前保全措施,以預(yù)防執(zhí)行上的困難;制藥公司效益較好,具有償還能力,可不采取保全,以節(jié)省訴訟成本,同時為雙方今后之合作留最后余地。
2、對管轄法院的確定:根據(jù)合同約定,以合同履行地(承攬合同之加工行為地)法院為準(zhǔn),因此應(yīng)認定為武漢市東西湖區(qū)人民法院。
(三)建議對印務(wù)公司作為規(guī)范使用之《加工承攬合同書》進行規(guī)范,以減少歧義;同時對合同之履行程序進行重新設(shè)計,以程度維護公司之合法權(quán)益。(湖北武漢律師吳新平)。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
維修承攬合同篇九
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一、工程概況。
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費用。
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程。
二、合同單價和付款方式。
2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任。
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。
本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方:乙方:
簽字簽字。
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日。
維修承攬合同篇十
承攬合同(半成品)
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________
(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:
加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物
名稱或項目或完成工作日期
單價金額
合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額
質(zhì)量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負責(zé)期限:___________
4.包裝要求及費用負擔(dān):_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔(dān))、地點:_____
6.驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
8.結(jié)算方式和期限:___________
9.違約責(zé)任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方承攬方
單位名稱(蓋章)(蓋章)
法定代表人
簽約代表
地址
電話
電掛
開戶銀行及帳號
保證單位
(蓋章)(蓋章)
維修承攬合同篇十一
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進行驗收)
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準(zhǔn)。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔(dān):
8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔(dān):(寫明包裝費用由哪方承擔(dān))
第九條運輸方式及費用負擔(dān)
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責(zé)任:
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責(zé)任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用。
13.8其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開戶銀行:___________________
開戶銀行:___________________
賬號:___________________
賬號:___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時間:__年_月_日
維修承攬合同篇十二
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任。
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任。
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)。
代表人:(簽名)。
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業(yè)所。
帳號:
乙方:××縣百貨公司。
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行。
帳號:
維修承攬合同篇十三
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。
維修承攬合同篇十四
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見時,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
維修承攬合同篇十五
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍。
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準(zhǔn)。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟責(zé)任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責(zé))。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量。
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)。
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)。
1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負責(zé)人,負責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責(zé)管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
維修承攬合同篇十六
發(fā)建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責(zé)任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設(shè)備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責(zé)辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責(zé)人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。承攬人應(yīng)安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應(yīng)承攬人自行負責(zé)。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責(zé)。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任,并由乙方承擔(dān)所需的費用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當(dāng)理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認,工期可以相應(yīng)順延:
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時,甲方只負責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補給乙方。
六、建房工期:自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起,到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、工程款支付方式:
乙方進場后,甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結(jié)頂,驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復(fù)驗,確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后,甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后,7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法。
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/8815956.html】