合同可以規(guī)范雙方的行為，避免糾紛和爭議。在撰寫合同時，需要明確雙方的意愿和目的。接下來是一些實用的合同案例，供大家參考和借鑒。
承包合同的法律依據(jù)篇一
發(fā)包方(甲方):。
承包方(乙方):。
因甲方19樓的施工需要,決定將該工程的土石方挖運分項工程進行發(fā)包。經(jīng)我公司考察,由乙方承包該施工任務(wù)。為明確雙方的責任、權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《^v^經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則和規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:。
第1條工程概況:。
工程名稱:。
工程地點:火車站。
工程范圍:本工程范圍內(nèi)的所有土石方工程(包括所用的機械)。
承包方式:土方工程全包干。
工期:天。
開工日期:年月日
竣工日期:年月日
總?cè)諝v日期:年月日至年月日
若實際開工日期系由原因或不可抗力因素造成滯后,則以發(fā)包正式批準的實際開工之日為準;以上工期為確?？偣て?乙方必須根據(jù)現(xiàn)場實際情況及工作量安排好機械臺班數(shù)量及運輸力量。
工程質(zhì)量等級。
工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標準的合格等級,同時接受甲方gb/t19002(iso9002)質(zhì)量保證體系的有規(guī)定和要求。
工程造價。
單價:外運:元/m3;內(nèi)轉(zhuǎn):元/m3。
如果乙方不能按時完成所承包工作量,外運按元/m3,。
內(nèi)轉(zhuǎn)按元/m3由甲方給乙方進行結(jié)算,原單價作廢。
此價款已包括物價變動及政策性調(diào)價因素的費用,按合同工期要求及相關(guān)工期指令而發(fā)生的趕工費，以及滿足城建需要車輛沖洗費用(包括機械)運土中城建規(guī)定各種費用，辦理各種政府要求的手續(xù)，但不限于如下:。
提供機械和人工進行基坑抽水(如必要)直至施工完畢后交給甲方。
計量方式和驗收。
土方的數(shù)量按實際方量施工方案計算,由甲方報相關(guān)部門進行簽訂認可核實。
第2條圖紙及資料。
乙方施工作圖(或大樣圖/施工方案/質(zhì)量保證措施)提供日期:
甲方審定日期:(提供份數(shù):份)
第3條工程采用的標準規(guī)范及質(zhì)量要求。
質(zhì)量要求:該分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。
第4條雙方責任。
甲方責任。
檢查施工進度計劃完成情況。
為乙方解決施工現(xiàn)場所需的用水、用電接口。
按合同條款支付工程款項。
協(xié)調(diào)乙方與其它專業(yè)之間在進度、施工質(zhì)量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互關(guān)系。
組織分項工程驗收。
甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
乙方責任。
提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其有能力承接工程資質(zhì)的有關(guān)材料。
組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應(yīng)向甲方附報指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同履行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的`不規(guī)范行為，并接受項目部的質(zhì)安部的質(zhì)安管理分內(nèi)工作。
執(zhí)行甲方簽發(fā)的技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方審定批準的設(shè)計圖紙、施工方案及本合同的要求組織施工，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
嚴格遵守甲方制定的分承包管理辦法、規(guī)定及各項現(xiàn)場管理制度。接受政府有關(guān)部門及業(yè)主和甲方的監(jiān)督檢查。
服從甲方統(tǒng)一調(diào)度管理，按時參加生產(chǎn)調(diào)度會及工作協(xié)調(diào)會，并執(zhí)行會議指令。
施工現(xiàn)場內(nèi)，工程竣工交驗前，乙方應(yīng)配合專門的管理人員及相應(yīng)的管理措施對自己的機械設(shè)備、材料物資等加強管理。如損失或被損壞，由乙方自行負責。
乙方應(yīng)為甲方指定的其它乙方或業(yè)主指定分包方的工作提供一切合理的方便，并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
第5條雙方駐工地代表人及履行合同約定的職責。
甲方駐工地代表人：
乙方駐工地代表人：
乙方應(yīng)接受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以書面的形式由甲方代表簽字后發(fā)給乙方。通知持有異議，應(yīng)在簽收后24小時內(nèi)提出書面報告，甲方在收到乙方的報告后24小時內(nèi)作出修改或維持原指令的決定，并以書面形式通知乙方，乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令或錯誤造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。如乙方接受指令或通知后，在規(guī)定的時間內(nèi)未提出指令的工作，所發(fā)生的一切費用不論高低均在乙方工程款中扣除。在施工過程中，如乙方的施工質(zhì)量或施工人、財、物的投放無法滿足合同要求，進度計劃不能按期完成而影響工程總進度計劃，且在限期內(nèi)沒有修正或彌補，除按合同違約條款執(zhí)行外，甲方有權(quán)采取另行選擇隊伍進場施工等措施，以確保工程質(zhì)量和進度。
第6條工期延誤。
對以下原因造成工期推遲，經(jīng)甲方確認后，工期可順延，但不予經(jīng)濟簽證。
因甲方未按約定完成工作或甲方提出更改設(shè)計導(dǎo)致中斷施工。
下雨超過24小時以上不能施工。
如遇地質(zhì)條件變化，勘察報告與設(shè)計不符合而造成施工中斷者。
因天災(zāi)或人力不可抗拒的原因被迫停工。
第7條工程付款。
本工程按每月的施工進度款50%進行撥付，40%在甲方辦完決算后支付，10%作為工程質(zhì)保金。
第8條竣工結(jié)算。
乙方提交結(jié)算報告時間為竣工驗收后三十天內(nèi)。
甲方批準結(jié)算報告的時間為收到乙方結(jié)算后三十天內(nèi)審核完畢。
第9條安全施工。
乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，對進場人員進行必要的安全教育和安全技術(shù)交底工作，遵守甲方制定的關(guān)于安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。
乙方應(yīng)做好作業(yè)區(qū)域的安全防護，給現(xiàn)場作業(yè)的工作人員提供足夠的安全帽、橡膠鞋、安全帶、安全鞋等安全勞動保護用品，作業(yè)人員的人身安全防護工作。
乙方應(yīng)指派足夠的負責安全的專兼職工作人員專門處理安全及防止人員在乙方分包區(qū)域的人身安全事故方面的問題。進入乙方作業(yè)區(qū)的所有人員(含來自甲方或其它乙方的人員)違反了文明及安全方面的規(guī)定，均應(yīng)接受到規(guī)定的處罰，此類處罰甲方認同。乙方指定的安全人員應(yīng)能勝任此項工作，并有權(quán)執(zhí)行各種指示及采取防止事故發(fā)生的預(yù)防措施。乙方的安全員的任命應(yīng)報甲方審批。
承包合同的法律依據(jù)篇二
公平和誠實信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方預(yù)訂《________________》商品房事宜，訂立本合同。
第一條乙方預(yù)訂____________________《____________》____________幢____________層____________室(以下簡稱該房屋)。
甲方已領(lǐng)取該房屋房地產(chǎn)權(quán)證(證書號：________________)，并經(jīng)_____________測繪機構(gòu)實測，該房屋建筑面積為_______平方米。
該房屋定于_______年_______月_______日交付。
第二條乙方預(yù)訂的該房屋每平方米建筑面積買賣單價為人民幣______________________________元，乙方預(yù)訂的該房屋總房價為人民幣______________________________元，乙方采取________________方式。
第三條乙方同意簽訂本合同時，支付定金人民幣__________________元，作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房出售合同的擔保，簽訂商品房出售合同后，乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房價款。
第四條甲、乙雙方商定，預(yù)訂期為________天，乙方于______年______月______日前到_______________________________與甲方簽訂《商品房出售合同》。
第五條甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、樣品所標明的房屋平面布局、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量、裝飾標準及附屬設(shè)施、配套設(shè)施等狀況作為商品房出售合同的附件。
第六條在本合同的第四條約定的預(yù)訂期限內(nèi)，除本合同第七條、第八條約定的情形外，甲方拒絕簽訂商品房出售合同的，雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房出售合同的，無權(quán)要求甲方返還已收取的定金。
第七條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房出售合同的，甲方應(yīng)全額返還乙方已支付的定金。
2.甲乙雙方簽訂本合同后、簽訂商品房出售合同前，由司法機關(guān)、行政機關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的。
第八條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房出售合同的，甲方應(yīng)雙倍返還乙方已支付的定金：
1.甲方未遵守本合同第二條、第五條約定的;。
2.甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的抵押、預(yù)租、查封等事實的。
第九條本協(xié)議一式__份，甲乙雙方各持__份，______、______各執(zhí)一份。
甲方：_________(簽章)。
乙方：_________(簽定)。
_________年____月____日。
承包合同的法律依據(jù)篇三
甲方（賣方）：乙方（買方）：
賣方因另展宏圖需要，經(jīng)雙方商定愿將已置的房屋壹間，現(xiàn)座落在xx鎮(zhèn)。
（號）坐朝本房屋內(nèi)外現(xiàn)狀所有的一切固定建筑設(shè)施包括門窗、燈具、裝修物、電表、水表、閉路等設(shè)施與開戶（及占有公墻、樓梯、屋外公共設(shè)施與宅基地享有應(yīng)有份額使用權(quán)在內(nèi)），經(jīng)合家商討同意托中出賣盡給買主為業(yè)，經(jīng)三方斷定時進值人民幣拾萬仟佰拾元整。該房屋來歷清楚，確系個人之業(yè)，出賣前并無內(nèi)外不明交涉及產(chǎn)權(quán)重疊等情，訂立合同后若有出現(xiàn)枝節(jié)理疊交加不清之事，由賣方負責理清，不涉買方之事，買主應(yīng)付給賣主所有親屬（父母、兄弟、夫妻、子女、祖孫、婆媳）按手印簽字，交鑰匙、身份證復(fù)印件等一切紅包共元整，雙方同意訂合同約定如下：
一、買方在國歷年月日，暫付給賣方定金人民幣拾萬。
仟佰拾元整。
二、限賣方定于國歷年月日前搬清家物，交出鑰匙，交付買方使用。
三、雙方定于國歷年月日前立賣斷契據(jù)，立契時雙方將全部手續(xù)，房款一次^v^清。
四、房屋現(xiàn)與手續(xù)。
五、賣方負責裝置該房屋的事項：
六、賣方收受定金后，借故不賣（或補交證件不足），按定金額外加壹倍的處罰款給買方。
七、買方付定金后，借故不買按定金額全部歸賣方所有。
八、如果買賣一方反悔，本經(jīng)紀服務(wù)站收取受益（得款）方的定金額20%為中介服務(wù)費。
承包合同的法律依據(jù)篇四
雙方遵循平等自愿和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就預(yù)訂方向賣方預(yù)訂商品房事宜，訂立本協(xié)議。
第一條預(yù)訂方預(yù)訂區(qū)街（路）號《》項目幢層室（以下簡稱該房屋）。賣方已取得該房屋的商品房預(yù)售許可證（證書號：），并經(jīng)測繪機構(gòu)預(yù)測，該房屋建筑面積為平方米，套內(nèi)建筑面積為平方米。該房屋賣方定于年月日交付給預(yù)訂方。
第二條預(yù)訂方預(yù)訂的該房屋每平方米套內(nèi)建筑面積單價為人民幣元，總房價為人民幣元，預(yù)訂方采取【一次性】【分期】【按揭】方式付款。
第三條預(yù)訂方同意簽訂本協(xié)議時，支付定金人民幣元，作為甲、預(yù)訂方雙方當事人訂立商品房買賣合同的擔保，簽訂商品房買賣合同后，預(yù)訂方支付的定金轉(zhuǎn)為房價款。簽訂商品房買賣合同時，買賣單價應(yīng)以本協(xié)議第二條約定的單價為準。
第四條雙方商定，預(yù)訂期為天，預(yù)訂方于年月日前到與賣方協(xié)商簽訂商品房買賣合同。超過預(yù)訂期，預(yù)訂方未與賣方協(xié)商簽訂商品房買賣合同的，賣方有權(quán)解除本協(xié)議。賣方解除本協(xié)議的，定金不予返還。
第五條賣方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、模型、樣板房所標明的房屋平面布局、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量、裝飾標準及附屬設(shè)施、配套設(shè)施等狀況作為商品房買賣合同的附件。
第六條有下列情形之一，預(yù)訂方拒絕簽訂商品房買賣合同的，賣方應(yīng)全額返還預(yù)訂方已支付的定金。1、甲乙雙方在簽訂商品房買賣合同時，因面積誤差處理、戶型結(jié)構(gòu)、土地使用年限、房屋交付、房屋質(zhì)量、違約責任、爭議解決方式等條款存在分歧，不能協(xié)商一致的；2、甲乙雙方簽訂本協(xié)議后、簽訂商品房買賣合同前，由司法機關(guān)、行政機關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的。
第七條有下列情況之一，預(yù)訂方拒絕簽訂商品房買賣合同的，賣方應(yīng)雙倍返還預(yù)訂方已支付的定金：1、賣方未以本協(xié)議第二條約定的單價作為商品房買賣價格的；2、賣方未遵守第五條約定的；3、賣方未告知預(yù)訂方在簽訂本協(xié)議前該房屋已存在抵押、預(yù)租、查封等事實的。第八條除本協(xié)議第六條、第七條約定的情形外，預(yù)訂方在預(yù)訂期內(nèi)提出解除本協(xié)議的，無權(quán)要求賣方返還定金。
第九條其他約定。第十條甲乙雙方簽訂商品房買賣合同后，本協(xié)議自行終止。本協(xié)議一式份，甲乙雙方各持份，各執(zhí)一份。
第十一條本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下述第種方式解決：1、向重慶仲裁委員會申請仲裁。2、依法向人民法院起訴。
賣方：（簽章）預(yù)訂方：（簽章）。
年月日年月日。
承包合同的法律依據(jù)篇五
甲方（賣方）:。
乙方（買方）:。
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:。
一、甲方自愿將坐落在xx市xx區(qū)xx路x小區(qū)x號樓x單元xx室（建筑面積xx平方米,儲藏室xx平方米,產(chǎn)權(quán)證號xxxxxxxxx）房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方（附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖）.
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫xx元整；即人民幣小寫xx元。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金xx萬元整,即小寫xx元。
四、乙方支付定金之日起2個月內(nèi),向甲方支付首付款（定金從中扣除）,首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理）。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)（已交納）。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由甲方承擔.
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額.
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц秞x萬元的違約金；一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц秞x元罰金,逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款.
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風(fēng)機一臺（型號:xx）,空調(diào)兩臺（型號:xx）,熱水器（型號:xx）,浴霸（型號:xx）,飲水機（型號:xx）,音響兩臺（型號:xx）,涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施,等讓與乙方（含在房屋價值內(nèi)）。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:。
1、轉(zhuǎn)讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方（賣方）:身份證號:。
住址:電話:。
20xx年x月xx日。
乙方（買方）:身份證號:。
住址:電話:。
承包合同的法律依據(jù)篇六
轉(zhuǎn)讓方：__________________(甲方)。
受讓方：_____________________(乙方)。
甲方現(xiàn)將位于__________小區(qū)的一套安置房房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)一事簽訂以下合同，以共同遵守。
甲方安置房屬__________危舊房改造項目，由縣政府統(tǒng)一安置分配給甲方在________小區(qū)的房產(chǎn)，房號為_______樓_______單元______室，主房屋面積為__________平方米(含公攤面積)，配儲藏室_______平方米(含公攤面積)，現(xiàn)尚未辦理產(chǎn)權(quán)證。
本合同簽署后，乙方將轉(zhuǎn)讓款一次性交付給甲方，或現(xiàn)金一次性打入甲方的銀行賬戶：開戶行建-行，戶名：__________，賬號_____________或農(nóng)村合作銀行卡：_______________。
乙方付清所有房款后，甲方將所持有的《安置協(xié)議書》原件及相關(guān)資料一并交由乙方保管，并將安置房、儲藏室鑰匙全部交付給乙方，由乙方所有。
關(guān)于該安置房的產(chǎn)權(quán)登記及過戶，待以后政策能夠辦理的情況下，甲方將積極主動協(xié)助乙方辦理，所有費用由乙方承擔。
違約條款：協(xié)議簽訂后生效，雙方不得違約。如甲方反悔，必須征得乙方同意，甲方返還乙方房款并處以房款總額的100﹪的違約金;如乙方反悔，甲方將扣除房款總額的100﹪違約金。
本協(xié)議一式二份，經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字)：_____________。
乙方(簽字)：______________。
簽字日期：________年_______月______日
：購房合同、售房合同。
房屋買賣|二手房買賣|商品房買賣|農(nóng)村房屋買賣|小產(chǎn)權(quán)房買賣|安置房買賣。
承包合同的法律依據(jù)篇七
乙方：身份證號：身份證號：
根據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就自治區(qū)第五監(jiān)獄鋼屋架制作及安裝工程，達成如下勞務(wù)承包協(xié)議。
一、乙方承包范圍：
1、鋼屋架制作、安裝。
2、清點、驗收甲方運到施工現(xiàn)場的一切施工材料。
3、做好現(xiàn)場施工日志，做好工程驗收。
4、依據(jù)圖紙和甲方所定的工期，編織施工組織計劃，并按期進行施工。
二、承包方式：
乙方負責按照圖紙要求，依據(jù)相關(guān)施工規(guī)范進行施工，并通過甲方驗收后達到合格。
三、施工工期：
1、施工工期按甲方要求開工后，的工作量，并通過驗收。
2、乙方如無故撤離，造成工期延誤，甲方有權(quán)扣除乙方完成工程所應(yīng)支付的工程款的50%，作為違約金。
四、其它條款天完成件。
1、乙方所需住宿由甲方解決。
2、乙方不得損壞和浪費甲方所提供的一切設(shè)備及材料。
3、施工過程中，出現(xiàn)整改圖紙以及造成的多次費用由甲方承擔，包含已加工費，責任與乙方無關(guān)。
4、施工過程中，如出現(xiàn)停工待料、停電及其它不可抗拒的因素造成的工期延誤與乙方無關(guān)。
五、付款方式。
協(xié)議簽訂后按工程進度付款，整幢廠房加工完畢后扣留5%，10日之內(nèi)付清。
乙方：
20xx年7月4日身份證號：身份證號。
承包合同的法律依據(jù)篇八
1、包工包料、包機械、包質(zhì)量、保安全、包文明施工。
2、乙方提供土方、運輸（自卸車）、推土機到甲方工地回填，甲方提供的回填區(qū)域：300寬170區(qū)域，回填土后標高達到4。
三、合同工期：整個項目土方回填總工期共15天，自_________至________年____月____日至________年____月____日止（包括法定節(jié)假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然災(zāi)害工期順延。
四、回填土方質(zhì)量要求。
1、土料：小塊風(fēng)化石。
2、回填土方中的風(fēng)化石塊直徑不宜大于____厘米，大于厘米的風(fēng)化石塊量不得大于土方總量的千分之零點五。
3、回填土方必須經(jīng)推土機平整壓實，土質(zhì)及回填質(zhì)量應(yīng)得到甲方認可。
五、合同價款及支付方式。
1、承包單價_____元3（含稅價），綜合報價包含土方工料費、運輸費及按要求回填平整壓實的費用，運輸距離不作為承包價格的計量因素。
2、工程價款支付：工程期間甲方無需付款，為乙方全墊資，工程完成經(jīng)甲方驗收合格后給予支付工程款。
六、施工要求。
1、乙方按甲方提供的指定地點回填，回填土方質(zhì)量必須經(jīng)過甲方現(xiàn)場管理人員的認可方可回填，并須保證土方運輸?shù)倪B續(xù)性。
2、在回填過程中，乙方必須接受甲方管理人員的監(jiān)督和檢查。
3、安全文明施工：乙方應(yīng)對其現(xiàn)場操作人員做好安全教育工作。若因乙方原因造成人員傷亡（含第三者）或甲方財產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔全部責任。
七、違約。
1、合同履行過程中，任何一方無正當理由單方面終止合同，均屬單方違約，毀約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。
2、乙方回填地坪后的絕對標高應(yīng)達到甲方要求，若達不到甲方要求的回填高度，甲方按實量給予扣減。
3、乙方應(yīng)按期完工，每延遲一天，付合同總價款5%違約金。日內(nèi)甲方一次性付清總價款。
八、爭議如履行本合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，提交____縣仲裁委員會仲裁。
承包合同的法律依據(jù)篇九
發(fā)包方：(簡稱甲方)。
承包方：架子班組(簡稱乙方)。
為使本工程施工順利，確保工程質(zhì)量、安全、工期，提高企業(yè)，職工的經(jīng)濟利益。根據(jù)有關(guān)法律條文規(guī)定，遵照平等、互利、自愿的原則，結(jié)合項目的實際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方把本項目的腳手架分項工程以包清工的形式承包給乙方，為了明確甲、乙雙方的職責及義務(wù)，特訂立以下協(xié)議：
第一條：工程名稱及地點：
1、工程名稱：xx居住主題公園荷塘月舍別墅。
2、工程地點：xx象湖公園以南。
第二條：工程內(nèi)容及范圍：
1、xx居住主題公園荷塘月舍別墅腳手架分項工程施工。
2、工作內(nèi)容：根據(jù)本工程結(jié)構(gòu)編制搭拆方案、繪制施工平立面圖、分類報表、材料計劃，房屋四周圍護(攪拌機、出入口、防護棚)、登高樓梯(斜道)、基坑安全圍護;主體外腳手架、洞口、臨時房屋頂搭設(shè)、樓梯、防護棚、臨邊防護的搭拆，隔離網(wǎng)拉拆;腳手片，安全網(wǎng)圍護掛、翻、拆、連接件預(yù)埋;扣件上油;落手清工作，場內(nèi)運輸。本工種用材料進入現(xiàn)場新鋼管需派兩人配合卸車，舊鋼管自行卸車;堆放連接件以及在外墻裝飾過程臨時拆除、臨時固定;拉接件預(yù)埋、制安、焊割;拆除后的本工程所有材料清理集中，按甲方指定位置堆放整齊。卸扣件，安全網(wǎng)拆疊入庫，現(xiàn)場臨設(shè)棚、舍搭拆等工作。包括鋼筋、木工、工具房等操作棚，不包括物料提升機的搭拆，但包括通道口、通道板鋪設(shè)，不包括新鋼管的油漆，并且在此項工作中不存在任何點工。
第三條承包形式：包清工。
第四條承包費用及結(jié)算標準。
1、按實際搭設(shè)建筑面積計算，每平方米按5.2元綜合計算，(如需搭設(shè)滿堂腳手架，應(yīng)由架子班搭設(shè)，其費用不高于市場價)此價位已包括如下：
(1)工資及獎金。
(2)各類津貼.及夜餐.保健等補貼。
(3)勞保福利，勞保用品，防暑飲料，防凍取暖。
(4)非生產(chǎn)用工：包括社會義務(wù)用工，開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、探親等用工及差旅費，因氣候影響的停工，特殊停、待工費等。
(5)作業(yè)隊員的招募、進退場，工地之間轉(zhuǎn)移等費用。
(6)構(gòu)件的場內(nèi)水平運輸，本工種范圍內(nèi)材料的'裝卸。
2、乙方承諾腳手架工程質(zhì)量安全工期保證金三千元整(本合同生效前提交)。保證金主體結(jié)束后退還，不計息。
3、乙方進場后不預(yù)支生活費，甲方按每月完成的工作量，并應(yīng)通過質(zhì)量、安全、施工管理方面項目部管理人員認可后，發(fā)放生活費，每月每人每月500元出勤率不少于25日，但發(fā)放生活費的人員必須經(jīng)安全員，辦理過三級教育及持有本項目部制有效胸牌的工人，否則，不予發(fā)放。主體結(jié)頂后付至總價的60%。達到項目部質(zhì)量時，腳手架拆除后，在45天之內(nèi)結(jié)算付清全額工程款。不足部分由乙方墊付，如不及時發(fā)到每個職工或卡職工工資導(dǎo)致向有關(guān)部門告狀損害公司利益和名譽，每次罰款500元。
4、如非正常原因，乙方中途退出施工的，甲方與乙方的結(jié)算按實際完成的工程量的50%算。保證金視實際發(fā)生的原因而確定是退回還是沒收。
5、乙方在現(xiàn)場所需用的安全帽、工作服、雨衣、保險帶等統(tǒng)一向甲方領(lǐng)取，必須全員配備，費用由乙方自負。
6、如遇上級部門大檢查，本工種范圍內(nèi)所應(yīng)緊急處理的各項工作由本班組負責，與兄弟班組責任范圍不十分明確由項目部決定誰清理。
第五條工期標準。
乙方必須組織充足的施工技術(shù)力量，嚴格按照甲方的總體分項工期計劃提前或及時完成，密切配合工種之間關(guān)系，若乙方原因拖延工期的，或無故停工，造成的影響及工期由乙方承擔，甲方處以乙方罰款200元/日，罰金在保證金中扣除，如保證金不足扣除在當月工資款中扣除。
第六條質(zhì)量標準。
1、外腳手架及防護等腳手架工程必須按現(xiàn)行《建筑施工扣件或鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》搭設(shè)。施工質(zhì)量必須達成現(xiàn)行《建筑施工安全檢查標準》及市安監(jiān)站標化驗收優(yōu)良標準。搭設(shè)不符合要求必須返工重搭，所造成的費用由乙方自負。
如屬本工程安全生產(chǎn)、文明施工、質(zhì)量等原因影響省標化評選的按整個乙方承包總價10%計罰，現(xiàn)場施工的質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)保按項目部治安管理條款及制度進行獎罰。
第七條甲、乙方責任。
(一)甲方責任。
1、全面履行合同，確保乙方正常施工。
2、按施工方案落實采取安全施工措施，確保乙方勞務(wù)人員的安全生產(chǎn)與10人住宿宿舍。
3、負責向乙方進行現(xiàn)場二級安全教育。
4、負責技術(shù)交底、驗收、現(xiàn)場施工與調(diào)配;材料采購。
5、協(xié)調(diào)好內(nèi)外部施工環(huán)境，為乙方作業(yè)做好各項后勤服務(wù)。
(二)乙方責任。
1、嚴格執(zhí)行項目部的各項規(guī)章制度，依照甲方的施工進度計劃，組織合格的勞務(wù)人員進場施工，虛心接受有關(guān)人員及社會各界的監(jiān)督檢查及指導(dǎo)(特殊工種需持證上崗)。負責維護管理好本工種所有的施工機具、勞動保護設(shè)施以保證生產(chǎn)正常進行。按時完成甲方生產(chǎn)部門的生產(chǎn)任務(wù)。項目部需要乙方配合時必須全力服從。不得提任何附加條件。
乙方負責腳手架搭設(shè)及安全防護材料的把關(guān)、驗收工作，不合格材料不得用于工程?？奂膿p耗率為1%，超出部分有乙方負責，節(jié)余部分由甲方按市場價給予獎勵。鋼管不存在損耗。損耗不包括因扣件的質(zhì)量問題損壞，以及螺帽滑絲。
2、班組工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。
3、乙方施工人員探親，禁止上工地現(xiàn)場，工地并不安排住宿。如遇特殊情況必須由項目部批準許可并由本人做好家屬的安全教育工作，小孩更應(yīng)由家屬嚴加看管。嚴禁在宿舍內(nèi)用火燒飯，私拉電線，經(jīng)查處沒收器具并每次罰款100元。發(fā)生意外概由乙方承擔責任。
4、施工期間發(fā)生矛盾，應(yīng)及時向現(xiàn)場負責人匯報，尋求商量解決，嚴禁聚眾打架，如在施工現(xiàn)場發(fā)生打架事件，不論有無理由每次罰款500元，如發(fā)現(xiàn)有承擔責任人參與或背后指使罰承包責任人壹仟元每人次。如違反法律公安機關(guān)處理，項目部不予承擔任何責任。
5、對勞務(wù)人員進入現(xiàn)場施工，必須進行三級安全教育，嚴格執(zhí)行安全規(guī)章制度，一旦發(fā)生安全事故，查清原因如屬乙方責任的扣罰除質(zhì)安保證金的同時，按事故的實際損失由乙方自負外，同時追究責任，視責任輕重采取重罰措施。發(fā)生其它意外，醫(yī)療費在1000元以內(nèi)的由乙方負責，在1000元以外部分甲方承擔70%乙方承擔30%。
6、積極配合項目部質(zhì)安部門工作，做好上通下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產(chǎn)責任制。
7、發(fā)生安全事故應(yīng)立即組織搶救，并保護現(xiàn)場，即刻上報，嚴禁隱瞞事故不報。
8、乙方承包人應(yīng)是本工種安全生產(chǎn)的第一責任人，應(yīng)帶頭遵紀守法，不準違章指揮，準確擺好安全、質(zhì)量、進度、效益的位置，保證全體施工人員，全方位的動轉(zhuǎn)。
9、積極配合項目部組織的安全知識學(xué)習(xí)，宣傳及業(yè)余上課，并落實到每個職工，真正做到安全第一，預(yù)防為主，以人為本的現(xiàn)場安全氛圍。
10、乙方必須確保班組長、專職技術(shù)質(zhì)量、安全檢查員的到位，如不到位項目部有權(quán)100元/天?人處罰。
第八條材料、設(shè)備供應(yīng)。
1、腳手架搭設(shè)材料由甲方負責采購，乙方應(yīng)在使用前提早15天以書面上報用量計劃。
2、搭設(shè)防護所用機具等由乙方自備。
3、乙方不得隨意浪費材料、切截鋼管。人為造成材料浪費由乙方承擔全部損失。
第九條其他。
1、乙方必須充分有效的組織現(xiàn)場施工人員，必須滿足本工程的進度需要，杜絕轉(zhuǎn)包，一旦發(fā)生轉(zhuǎn)包甲方有權(quán)終止合同，保證金沒收。
2、乙方應(yīng)服從甲方的管理及指揮，執(zhí)行本項目部的一切規(guī)章制度，遵守國家的政策法令，乙方在施工中因管理混亂，質(zhì)量、安全不符合本協(xié)議要求，工期不符合甲方要求時，甲方有權(quán)單方終止協(xié)議，另行安排班組施工。終止協(xié)議時按階段預(yù)付工資額終止結(jié)算，余額及保證金作甲方的損失彌補。
3、協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效，本工程完工后終止。本協(xié)議一式叁份，甲方貳份，乙方一份。未盡事宜，按項目部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以上協(xié)議希雙方共同執(zhí)行。
甲方：xx項目部。
代表(簽名)：
乙方：架子班組。
承包人(簽名)：
身份證號碼：
家庭住址：
合同簽訂日期：
承包合同的法律依據(jù)篇十
法定代表人：________________________。
郵編：______________。
法定代表人：___________________。
郵編：_____________。
證件名稱：______________。
證號：______________。
承包合同的法律依據(jù)篇十一
甲方(賣方):。
乙方(預(yù)購方):。
依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),甲乙雙方買賣雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就乙方向甲方預(yù)訂房屋事宜，訂立本合同。
雙方保證所提交資料的真實性。若任何一方提交虛假資料使本次交易無法進行則該方必須要負法律責任。
一、該房屋坐落：；建筑面積平方米；房屋所有權(quán)編號:；房屋成交價格為元（大寫），甲方收取乙方定金元整（大寫）。
二、該房屋的設(shè)施及附屬物。該房地產(chǎn)所附著的戶口，賣方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款之日起日內(nèi)遷出，逾期則以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按每日萬分之向買方支付違約金。
三、甲方確保產(chǎn)權(quán)清晰，房屋的所有權(quán)是其本人的合法所有，無權(quán)益糾紛。
四、甲乙雙方約定于年月日之前簽定正式買賣合同，簽定地點為，甲乙雙方如不按時簽定正式買賣合同，則作違約處理。如遇不可抗力因素，導(dǎo)致無法履行本協(xié)議，則不作違約處理。
五、違約責任：
1、如甲方房屋產(chǎn)權(quán)不清晰，沒有合法的產(chǎn)權(quán)證，或有任何欺騙行為的，視為甲方違約。
2、如甲方?jīng)]有任何不清晰、不合法產(chǎn)權(quán)問題，乙方不得隨意改變主意，不購買其房屋，否則視為違約。
3、房屋有質(zhì)量問題或安全隱患的，乙方有權(quán)拒絕購買，不承擔違約責任。
甲乙雙方如有一方不能遵守本協(xié)議所約定的條款，則視作違約，如甲方違約，甲方應(yīng)退還乙方已付的定金，并再向乙方支付相當于定金金額的100%的違約金。如乙方違約，乙方放棄收回定金的權(quán)利，乙方所付的定金視作違約金。
六、甲乙雙方其他約定事項：
七、甲乙雙方在此聲明，均已認真閱讀本協(xié)議，已全部知曉所有條款所約定的內(nèi)容，并自愿遵守及依照所有條款履行本協(xié)議。
八、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方和中介方簽字后即產(chǎn)生法律效力，本協(xié)議一式二份，甲、乙、各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
身份證號碼：身份證號碼：
日期：日期：
承包合同的法律依據(jù)篇十二
《中華人民共和國民法通則》
第一百一十七條 侵占國家的、集體的財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)的，應(yīng)當返還財產(chǎn)，不能返還財產(chǎn)的，應(yīng)當折價賠償。
損壞國家的、集體的財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)的，應(yīng)當恢復(fù)原狀或者折價賠償。
受害人因此遭受其他重大損失的，侵害人并應(yīng)當賠償損失。
《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條當事人對自己提出的主張，有責任提供證據(jù)。
當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù)，或者人民法院認為審理案件需要的證據(jù)，人民法院應(yīng)當調(diào)查收集。
人民法院應(yīng)當按照法定程序，全面地、客觀地審查核實證據(jù)。
第二百二十九條 被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)當加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行其他義務(wù)的，應(yīng)當支付遲延履行金。
薛海金于2009年12月30日，與郇封村委會(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村村民委員會)簽訂了承包合同，合同約定由薛海金承包郇封村(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村)北地工業(yè)區(qū)養(yǎng)狐場養(yǎng)殖狐貍，承包期限自2010年1月1日至2015年12月31日，共六年;承包期限內(nèi)，如因上級政策性項目建設(shè)需要，薛海金須服從規(guī)劃。
在合同履行期間，因華芳公司(華芳修武紡織有限公司)進行項目開發(fā)需要征遷土地，薛海金經(jīng)營的養(yǎng)狐場土地被納入修武縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)整體規(guī)劃范圍，屬于征遷土地范圍。但是，薛海金與郇封村委會對補償費用并未達成一致意見。2011年3月5日，郇封村委會在薛海金不在場的情況下，對薛海金養(yǎng)狐場進行了強制拆遷，造成了薛海金養(yǎng)狐場地上附著物損失12.6279萬元，及其他物品損失。
薛海金以郇封村委會強制拆遷其承包的養(yǎng)狐場，造成其財產(chǎn)損失為由，提起訴訟，請求判令郇封村委會賠償其經(jīng)濟損失。
一審法院認定：郇封村委會在與薛海金就養(yǎng)狐場搬遷補償事宜未達成一致意見的情況下，強制搬遷其養(yǎng)狐場，造成其經(jīng)濟損失，應(yīng)承擔賠償責任。郇封村委會委托代養(yǎng)尚存的狐貍應(yīng)返還薛海金，參照市場價格，將其價值酌定為每只300元，共計16.26萬元，在薛海金主張的種公狐、種母狐、仔狐經(jīng)濟損失371.5萬元中扣除該部分，剩余355.24萬元。
一審法院判決：郇封村委會返還薛海金成年種銀狐438只，成年種藍狐23只，幼狐81只;郇封村委會賠償薛海金種公狐、種母狐、仔狐經(jīng)濟損失共計355.24萬元;郇封村委會賠償薛海金養(yǎng)狐場地上附著物損失共計12.6279萬元;郇封村委會返還薛海金養(yǎng)狐場物品(詳見返還物品清單);駁回薛海金的其他訴訟請求。
郇封村委會不服一審判決，提起上訴稱：其行為系基于雙方簽訂的合同約定，在合同承包期內(nèi)遇上級政策性項目，薛海金有義務(wù)服從規(guī)劃，但其經(jīng)多次協(xié)商拒不搬遷，故郇封村委會只得對其搬遷。其在搬遷過程中已盡到相應(yīng)的注意義務(wù)，委托他人代養(yǎng)被搬遷的狐貍，故其搬遷行為不構(gòu)成侵權(quán)。
薛海金飼養(yǎng)的種狐已由郇封村委會代養(yǎng)，原物未毀滅，故不存在損失;薛海金飼養(yǎng)的是野生狐貍，并非種狐;原審判決種狐數(shù)量、貶損價值以及仔狐數(shù)量及損失數(shù)額，沒有依據(jù)。綜上，故原審認定的薛海金損失數(shù)額不當，請求撤銷原審判決，駁回薛海金的訴訟請求。
薛海金辯稱：其與郇封村委會簽訂的合同中雖約定其應(yīng)當服從上級政策性項目的規(guī)劃，但郇封村委會并未依法解除合同，而是擅自對其養(yǎng)狐場進行拆遷，構(gòu)成侵權(quán);因郇封村委會的強制拆遷活動，致繁殖期的狐貍受到驚嚇，造成其重大損失。故郇封村委會的拆遷行為構(gòu)成侵權(quán)，原審對其損失數(shù)額的認定正確。薛海金所飼養(yǎng)的種狐雖有部分生存，但因不能再作為種狐使用，價值大幅降低，原審依據(jù)野生動物養(yǎng)殖委員會(中國野生動物保護協(xié)會養(yǎng)殖委員會)意見確定損失數(shù)額正確。綜上，請求二審駁回上訴,維持原判。
二審法院判決：維持一審判決的第一、三、四、五項;變更一審判決的第二項為：郇封村委會賠償薛海金狐貍損失350.785萬元。
郇封村委會不服二審判決，向最高人民法院申請再審。
最高人民法院裁定：駁回郇封村委會的再審申請。
依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百一十七條規(guī)定：“侵占國家的、集體的財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)的'，應(yīng)當返還財產(chǎn)，不能返還財產(chǎn)的，應(yīng)當折價賠償。損壞國家的、集體的財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)的，應(yīng)當恢復(fù)原狀或者折價賠償。受害人因此遭受其他重大損失的，侵害人并應(yīng)當賠償損失?！蔽覈嚓P(guān)法律還規(guī)定，簽訂合同的雙方應(yīng)按照合同的約定履行各自的義務(wù)。
合同雙方當事人簽訂承包合同，承包人有義務(wù)按照合同中約定在承包期限內(nèi)，遇上級政策性項目時，服從規(guī)劃。但若發(fā)包人在雙方未對賠償事宜達成一致意見時，擅自拆除承包房屋的，應(yīng)承擔賠償責任。
在此情況下是有權(quán)解除雙方合同的，但其未按照合法程序?qū)嵤┰擁椊獬龣?quán)，反而在未與薛海金對征地補償事宜達成一致意見的情況下，未經(jīng)薛海金同意，也沒有給予合理搬遷時間，即擅自將養(yǎng)狐場拆遷，造成養(yǎng)殖狐貍遭受嚴重損失，故郇封村委會應(yīng)賠償薛海金損失。
被拆遷養(yǎng)殖戶屬弱勢群體，因被暴力拆遷，利益受損害的事件經(jīng)常發(fā)生。雖拆遷行為系為發(fā)展而實施，利于穩(wěn)定大局,但在此過程中不得忽視被拆遷人的利益，不能以公平公正的喪失換取暫時的穩(wěn)定。
承包合同的法律依據(jù)篇十三
發(fā)包方（甲方）:。
承包方(乙方):。
有限公司（發(fā)包方）與（承包方）經(jīng)協(xié)商一致，且經(jīng)有限公司股東會批準，現(xiàn)將公司經(jīng)營權(quán)在本合同期限內(nèi)發(fā)包給承包方以供經(jīng)營，訂立本合同。
第一條承包經(jīng)營期間，公司獨立核算、依法納稅，自主經(jīng)營，自負盈虧.財政，稅收渠道不變。
第二條承包經(jīng)營期間，承包方必須在本公司的法定經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動（以本公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照為準）。
第三條承包經(jīng)營的期限為一年，即從二00三年八月七日起至二00四年八月六日止.
第四條承包經(jīng)營的方式為:發(fā)包方在承包經(jīng)營期限內(nèi)將公司經(jīng)營權(quán)提供給承包方，承包方為此支付給發(fā)包方人民幣二千元。該筆款項于____之前付清。
承包方的權(quán)利。
第五條承包經(jīng)營期間，承包方指派的代理人(僅限一人)作為公司的法定代表人，行使總經(jīng)理的職權(quán)。
第六條承包方在承包期間，對本公司享有自主、獨立的的經(jīng)營權(quán)。具體權(quán)利如下:。
1.有權(quán)聘任副總經(jīng)理和各部門經(jīng)理，組成本公司的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，并報股東會備案，承包期滿或合同解除后，該領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)即告解體.
2.有權(quán)決定公司的機構(gòu)設(shè)置，制定規(guī)章制度，人事聘用、任免和獎懲。
3.有權(quán)根據(jù)實際需要購置新設(shè)備和資產(chǎn)。
第七條承包方有權(quán)根據(jù)本合同規(guī)定，取得其應(yīng)得的合法收入.
第八條承包方有權(quán)在承包期內(nèi)使用公司公章、合同章、支票、賬號、發(fā)票等財務(wù)憑證。
承包方的義務(wù)。
第九條承包方在承包期間應(yīng)盡義務(wù)如下:。
1、必須依照國家有關(guān)規(guī)定，按期如數(shù)繳納應(yīng)繳納的各種稅，費等.
2.在承包期間，應(yīng)保證公司各項資產(chǎn)的完好（合理損耗除外）.
第十條承包方必須全面履行本合同中應(yīng)由承包方履行的全部條款.
第十一條發(fā)包方的權(quán)利如下:。
1.有權(quán)維護公司利益不受損害。
2.有權(quán)監(jiān)督本公司的經(jīng)營范圍。
3.對本公司有財務(wù)監(jiān)督權(quán)。
第十二條發(fā)包方的義務(wù)如下:。
1.不得以任何形式干涉承包方的經(jīng)營權(quán)。
2.必須按本合同規(guī)定保障承包方的合法權(quán)益。
3.必須全面履行合同中應(yīng)由發(fā)包方履行的全部條款。
第十三條承包方的收入計算方法：承包方在承包經(jīng)營期限內(nèi)的所有利潤均由承包方享有。
第十四條本合同生效后即具有法律約束力，發(fā)包、承包雙方均不得隨意變更或解除.本合同需要變更或解除時，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議，在新的書面協(xié)議未達成之前，本合同仍然有效。
第十五條本合同履行期間，如國家有關(guān)政策與本合同簽訂時相比，發(fā)生重大變更，發(fā)包、承包任何一方利益受到重大影響，受影響的一方可以提出變更或解除本合同。
第十六條發(fā)包方如違反本合同規(guī)定，干擾承包方的經(jīng)營管理活動，使承包方無法繼續(xù)經(jīng)營下去，或使承包方的合法收入得不到保障，承包方有權(quán)解除本合同以及暫停支付承包費用，并要求發(fā)包方承擔違約責任。
第十七條由于不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行時，須發(fā)包，承包雙方協(xié)商一致，可以變更或解除合同。
第十八條本合同規(guī)定的承包期滿，發(fā)包承包雙方的權(quán)利，義務(wù)履行完畢后，本合同自行終止。
第十九條本合同期滿三十日以前，承包方應(yīng)接受發(fā)包方派出的審計機構(gòu)對其承包情況進行審核，確定無誤后，雙方代表在審計意見書上簽字，承包方方可離職。
第二十條發(fā)包，承包雙方應(yīng)全面實際履行本合同，不履行或不完全履行的應(yīng)負違約責任。
第二十一條發(fā)包方如違反本合同第二十條的規(guī)定，應(yīng)承擔違約責任，支付承包方對公司的投資總額的50％作為違約金，如承包方的實際損失超出該違約金的，則發(fā)包方按承包方的實際損失賠償。
第二十二條承包方如發(fā)生意外事故，無法繼續(xù)履行本合同，則由承包方另行推選或指派承包經(jīng)營者，經(jīng)發(fā)包方認定，繼續(xù)履行本合同。
第二十三條在簽訂本合同時，發(fā)包方應(yīng)將公司所有資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)狀況編制成冊，雙方確認后作為本合同的附件。
發(fā)包方應(yīng)提供公司董事會和股東會關(guān)于不干涉承包方自主經(jīng)營的決議，并作為本合同的附件。
第二十四條本合同期滿后，如本公司承包經(jīng)營，且承包方履行本合同情況良好，承包方在同等條件下有優(yōu)先再承包的權(quán)利。
第二十五條本合同由雙方簽字蓋章后生效。
第二十六條本合同正本二份，發(fā)包方，承包方各執(zhí)一份。
第二十七條本合同適用中國法律，雙方在履行合同中發(fā)生爭議的，應(yīng)協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，雙方提交仲裁委員會仲裁。
發(fā)包方:***國際貿(mào)易（上海）有限公司。
地址：
電話：
法定代表人:___________(簽字蓋章)。
鷂___年____月____日。
承包方：______________。
身份證號碼：
鷂___年____月____日。
承包合同的法律依據(jù)篇十四
委托人___________經(jīng)與___________律師事務(wù)所協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、___________律師事務(wù)所指派___________律師擔任___________案件的被告人（犯罪嫌疑人）___________的'辯護人。
二、根據(jù)《律師業(yè)務(wù)收費辦法》的規(guī)定，委托人___________向律師事務(wù)所繳納委托費用___________元。
三、本委托協(xié)議有效期自雙方簽訂之日起至___________止。
四、本委托協(xié)議如需變更，另行協(xié)商。
委托人（簽字）：____________。
受托方：____________________。
承包合同的法律依據(jù)篇十五
乙方：
根據(jù)中華人民共和國勞動法、合同法及有關(guān)條文規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方聘請乙方為甲方在消防安裝工程施工承包人。工程以施工費包干形式進行合作。為分清甲乙雙方責、權(quán)、利的關(guān)系，特簽訂以下合作協(xié)議，雙方共同嚴格遵守執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
5、質(zhì)量等級：工程質(zhì)量必須達到合格標準。并滿足甲方與建設(shè)方合同約定的質(zhì)量標準。
6、協(xié)議價款：工程承包價款為萬元（大寫：）。
7、承包方式：所有施工費，包施工原始資料，包施工機械設(shè)備。
一、甲方的職責和義務(wù)：
1、負責工程的合同簽訂工作和開工前的圖紙會審、技術(shù)交。
底工作，負責施工中的協(xié)調(diào)和技術(shù)指導(dǎo)。
2、負責支付土建方的配套費用和施工水電費。
3、負責乙方施工進場前的協(xié)調(diào)工作。
4、負責由于建設(shè)方或其他施工的原因，給乙方人員造成傷。
亡或事故的協(xié)調(diào)工作。
5、指導(dǎo)調(diào)試開通工作。組織工程檢測及驗收工作。
6、負責工程所需材料、設(shè)備的采購和供應(yīng)。
7、對工程質(zhì)量嚴格檢查，對乙方施工中存在的問題提出整。
改要求，并視情節(jié)輕重予以處罰。
8、審核、修正工程竣工資料，辦理工程審計結(jié)算。
二、乙方的職責和義務(wù)：
1、必須自覺遵守甲方有關(guān)規(guī)章制度，服從公司管理，不得從事違反甲方利益的活動。如有違規(guī)違紀行為，按公司有關(guān)規(guī)定予以處罰。
2、必須按安全操作規(guī)程文明施工，杜絕一切事故隱患。
3、按建設(shè)方的圖紙及建設(shè)方、甲方的進度要求施工。根據(jù)其進度要求，編制施工組織方案。
4、負責進出工地材料設(shè)備的裝卸工作，負責工地材料設(shè)備的二次搬運。
5、嚴把質(zhì)量關(guān)，認真組織施工。嚴格按規(guī)范和圖紙施工，確保施工進度和質(zhì)量。如出現(xiàn)安裝質(zhì)量問題，其返工的一切費用及造成的其它經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
6、負責參加施工技術(shù)交底會、協(xié)調(diào)會、施工現(xiàn)場會。及時催收工程款。
7、乙方必須為自己聘用人員購買保險，并安排施工人員的住宿。施工過程中所造成的所有傷亡及安全事故，及其它違規(guī)、違章、違法行為等，均由乙方負責。
8、在甲方指導(dǎo)下，做好工程的調(diào)試開通。配合檢測和驗收。及時辦理交工手續(xù)。
9、竣工時提供原始竣工圖紙及竣工資料，配合甲方編制工程結(jié)算和完成工程審計、結(jié)算。
10項目承包人必須親自主管工地。配合協(xié)調(diào)工地現(xiàn)場各方之關(guān)系。會議、檢測、驗收等必須到場。
11、對進入工地的材料、設(shè)備進行質(zhì)量和資料檢查驗收，并妥善保管。
12、在每月28日前按月及時真實的向公司呈報項目進度報表及下月施工計劃。工程進度以前月26日零時至當月25日24時完成的工程量為準。
13、保證項目施工質(zhì)量并能一次性通過檢測中心的檢測及消防驗收。
14、負責保修期內(nèi)的維修任務(wù)（保修時間以甲方與建設(shè)方所簽合同中所規(guī)定的保修期為準，材料、設(shè)備由甲方提供）。
三、付款方式：
1、乙方每月28日前向甲方提交經(jīng)甲方和監(jiān)理審核的月進度報表。
2、甲方按審核后的月進度報表的定額人工的80％在次月五日前支付乙方費用。
3、甲方按協(xié)議付款至協(xié)議總價款的80％時即暫停支付乙方款項。
4、工程經(jīng)消防檢測中心檢測和消防部門驗收合格后二個月內(nèi)甲方支付至施工費的90％。
5、甲方與業(yè)主結(jié)算完畢，業(yè)主支付甲方的工程款達到業(yè)主與甲方合同總額的95％后，甲方在一月內(nèi)向乙方支付至協(xié)議價款的95％。
6、余額5％作為保修金，按甲方與業(yè)主合同約定的方式和條件支付。
四、合同價款及調(diào)整：
1、本合同為包干價。在項目實施過程中，現(xiàn)場實際工程量累計增減5萬元內(nèi)（含5萬元），視為協(xié)議包干范圍內(nèi)變更，雙方不調(diào)整協(xié)議價款。
2、累計變更工程量超過5萬元后，甲方按業(yè)主認可的簽證，按相應(yīng)工程量的12％調(diào)整雙方協(xié)議價款，（純點工簽證的70％歸乙方）。如項目變更人工用量過多，雙方按實協(xié)商。
3、所有的調(diào)整后的合同價款均待甲方與業(yè)主結(jié)算完成后進行計算和支付。
五、雙方約定：
1、乙方在現(xiàn)場施工中必須接受甲方或甲方指定的管理人員的管理和指揮。發(fā)生爭執(zhí)時，也必須保證現(xiàn)場正常的和必須的施工，否則甲方有權(quán)對乙方進行處罰直至要求乙方無條件退場。
2、現(xiàn)場材料的節(jié)約使用及現(xiàn)場保管，均由乙方負責（材料員由甲方指派，乙方負責管理）。設(shè)備材料如有遺失和損壞，必須照價賠償。施工過程中造成不正當損耗和材料消耗超過限額部分由乙方承擔。
4、施工過程中乙方整理好各類施工資料，向甲方提供工程驗收所必備的資料，并協(xié)助甲方辦理工程結(jié)算。
5、施工中所需要的設(shè)備、工具及相關(guān)消耗用品均由乙方自備，甲方一概不予提供。
6、如遇施工變更，乙方應(yīng)及時辦理相關(guān)簽證手續(xù)，并把相關(guān)情況通知甲方。
7、乙方人員配備不齊，施工質(zhì)量低劣及不服甲方調(diào)度等，甲方可中途辭退乙方，另請其它安裝隊伍。辭退時的施工費用按已完工程量扣除罰款后按實結(jié)算。
8、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行停工（包括節(jié)假日、農(nóng)忙等季節(jié)），否則將予以處罰，直至更換施工隊伍。
9、甲方如派駐專職材料員，乙方負責材料員工資的20％。
10、協(xié)議中未包括的施工內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商后可以簽訂補充協(xié)議。
六、違約責任：
1、甲方管理人員隨時有權(quán)檢查施工現(xiàn)場的安裝質(zhì)量和安全施工情況，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、安全隱患，有權(quán)要求乙方返工，乙方不能因此要求工期順延。工期以甲方和建設(shè)方所簽合同所規(guī)定的合同所規(guī)定的合同工期為準。由于乙方施工不力所造成工期每延誤一天，罰款壹仟元，罰款額累計達到壹萬元則中止本協(xié)議，扣除乙方剩余的施工款，由甲方另請施工隊。
2、所有安裝工程質(zhì)量標準均以國家現(xiàn)行的施工與驗收標準為依據(jù)。如因質(zhì)量問題而被甲方勒令返工或?qū)е买炇詹荒芡ㄟ^，甲方有權(quán)終止承包協(xié)議，并處以二倍返工費用罰款。
3、因建設(shè)單位或其他非乙方的原因造成的返工，乙方可通過甲方向有關(guān)方面簽證點工工日或要求補償。
4、乙方不能以任何形式轉(zhuǎn)包給其他任何一方。否則，甲方有權(quán)終止協(xié)議，并由乙方支付甲方人民幣貳萬元違約金。
七、以上協(xié)議，一式叁份，雙方簽字生效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商。如有爭議，不能達成共識，可在甲方或乙方所在仲裁部門或法院解決。
甲方（蓋章）：
乙方簽字：
主管副總經(jīng)理簽字：
身份證號碼：
承包合同的法律依據(jù)篇十六
郵編：_________。
法定代表人：_________。
乙方(預(yù)訂方)：_________。
郵編：_________。
證件名稱：_________。
證號：_________。
第一條乙方預(yù)訂_________區(qū)_________街(路)_________號《_________》項目_________幢_________層_________室(以下簡稱該房屋)。
甲方已取得該房屋的商品房預(yù)售許可證(證書號：_________)，并經(jīng)_________測繪機構(gòu)預(yù)測，該房屋建筑面積為_________平方米，套內(nèi)建筑面積為_________平方米。
該房屋甲方定于________年____月____日交付給乙方。
第二條乙方預(yù)訂的該房屋每平方米套內(nèi)建筑面積單價為人民幣_________元，總房價為人民幣_________元，乙方采取一次性分期按揭方式付款。
第三條乙方同意簽訂本協(xié)議時，支付定金人民幣_________元，作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房買賣合同的擔保，簽訂商品房買賣合同后，乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房價款。
簽訂商品房買賣合同時，買賣單價應(yīng)以本協(xié)議。
第二條約定的單價為準。
第四條甲、乙雙方商定，預(yù)訂期為_________天，乙方于________年____月____日前到_________與甲方協(xié)商簽訂商品房買賣合同。
超過預(yù)訂期，乙方未與甲方協(xié)商簽訂商品房買賣合同的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。
甲方解除本協(xié)議的，定金不予返還。
第五條甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、模型、樣板房所標明的房屋平面布局、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量、裝飾標準及附屬設(shè)施、配套設(shè)施等狀況作為商品房買賣合同的附件。
第六條有下列情形之一，乙方拒絕簽訂商品房買賣合同的，甲方應(yīng)全額返還乙方已支付的定金。
2.甲乙雙方簽訂本協(xié)議后、簽訂商品房買賣合同前，由司法機關(guān)、行政機關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的。
第七條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房買賣合同的，甲方應(yīng)雙倍返還乙方已支付的定金：
1.甲方未以本協(xié)議。
第二條約定的單價作為商品房買賣價格的;。
2.甲方未遵守。
第五條約定的;。
3.甲方未告知乙方在簽訂本協(xié)議前該房屋已存在抵押、預(yù)租、查封等事實的。
第六條約定的情形外，乙方在預(yù)訂期內(nèi)提出解除本協(xié)議的，無權(quán)要求甲方返還定金。
第七條其他約定。
第八條甲乙雙方簽訂商品房買賣合同后，本協(xié)議自行終止。
本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各持_________份，_________、_________各執(zhí)一份。
第九條本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下述第_________種方式解決：
1.向_________仲裁委員會申請仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：____________。
________年____月____日________年____月____日。
承包合同的法律依據(jù)篇十七
第一，矛盾著的對立面的互相依賴性。矛盾著的每一方都同對立一方彼此互相依賴著，而不能孤立存在和發(fā)展。矛盾的一方必須以另一方為媒介，一方的'存在和發(fā)展必須以另一方的存在和發(fā)展為條件。自然界、社會和人類思維中任何事物和現(xiàn)象，無一不是作為這樣的矛盾統(tǒng)一體而存在。
第二，矛盾著的對立面之間的相互貫通性。矛盾的雙方不僅互相依存，而且存在著由此達彼的橋梁，存在著向?qū)α⒚孓D(zhuǎn)化的趨勢，即相互貫通性。矛盾的相互貫通首先表現(xiàn)為矛盾雙方的相互滲透和相互包含。任何矛盾都是具體的統(tǒng)一體內(nèi)的矛盾，二者之間存在著共同的基礎(chǔ)和因素，因而必定是互相滲透和互相包含的。
承包合同的法律依據(jù)篇十八
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》等有關(guān)法律、法規(guī)和國家政策的規(guī)定，本著平等協(xié)商、自愿、有償?shù)脑瓌t，就土地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包(出租)事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、轉(zhuǎn)包(出租)面積。
甲方將其承包經(jīng)營的_________鄉(xiāng)(鎮(zhèn))_________村_________組_________畝土地(地名、面積、等級、四至、土地用途附后)轉(zhuǎn)包(出租)給乙方從事_________(主營項目)生產(chǎn)經(jīng)營。
二、轉(zhuǎn)包(出租)期限。
轉(zhuǎn)包(出租)期限為_________年，即自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
三、轉(zhuǎn)包(出租)價款。
轉(zhuǎn)包(出租)土地的轉(zhuǎn)包金(租金)為每年_________元人民幣(其中包括、不包括依法向國家和集體繳納的農(nóng)業(yè)稅費等)。
四、支付方式和時間。
乙方可以采取下列第_________種方式和時間支付轉(zhuǎn)包金(租金)。
1、現(xiàn)金(一次或分次)支付轉(zhuǎn)包金(租金)的方式，支付時間為_________。
2、實物(一次或分次)支付轉(zhuǎn)包金(租金)的方式，實物為：_________，支付時間為_________。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/8719835.html】
