合同是商業(yè)交易和社會交往中一項重要的保障措施。合同的條款應當具有可操作性和可執(zhí)行性，能夠保障各方合法權益。合同中的違約責任和賠償方式應當合理和合法。
承包合同的法律依據篇一
甲方（賣方）：
乙方（預訂方）：
甲、乙雙方遵循平等自愿和誠實信用的原則，經協(xié)商一致，就乙方向甲方預訂商品房事宜，訂立本協(xié)議。
第一條乙方預訂_______區(qū)_______街（路）_____號《_________》項目______幢______層______室（以下簡稱該房屋）。甲方已取得該房屋的商品房預售許可證（證書號：________________），并經___________測繪機構預測，該房屋建筑面積為________平方米，套內建筑面積為_______平方米。該房屋甲方定于____年____月____日交付給乙方。
第二條乙方預訂的該房屋每平方米套內建筑面積單價為人民幣_____元，總房價為人民幣______元，乙方采取[一次性][分期][按揭]_____方式付款。
第三條乙方同意簽訂本協(xié)議時，支付定金人民幣___________元，作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房買賣合同的擔保，簽訂商品房買賣合同后，乙方支付的定金轉為房價款。簽訂商品房買賣合同時，買賣單價應以本協(xié)議第二條約定的單價為準。
第四條甲、乙雙方商定，預訂期為____天，乙方于_______年_____月______日前到________與甲方協(xié)商簽訂商品房買賣合同。
超過預訂期，乙方未與甲方協(xié)商簽訂商品房買賣合同的，甲方有權解除本協(xié)議。甲方解除本協(xié)議的，定金不予返還。
第五條甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、模型、樣板房所標明的房屋平面布局、結構、建筑質量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房買賣合同的附件。
第六條有下列情形之一，乙方拒絕簽訂商品房買賣合同的，甲方應全額返還乙方已支付的定金。
2、甲乙雙方簽訂本協(xié)議后、簽訂商品房買賣合同前，由司法機關、行政機關依法限制該房屋房地產權利的。
第七條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房買賣合同的，甲方應雙倍返還乙方已支付的定金：
1、甲方未以本協(xié)議第二條約定的單價作為商品房買賣價格的；
2、甲方未遵守第五條約定的；
3、甲方未告知乙方在簽訂本協(xié)議前該房屋已存在抵押、預租、查封等事實的。
第八條除本協(xié)議第六條、第七條約定的情形外，乙方在預訂期內提出解除本協(xié)議的，無權要求甲方返還定金。
第九條其他約定。
第十條甲乙雙方簽訂商品房買賣合同后，本協(xié)議自行終止。
本協(xié)議一式_____份，甲乙雙方各持_____份，______、_______各執(zhí)一份。
第十一條本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下述第_______種方式解決：
1、向重慶仲裁委員會申請仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
甲方：（簽章）。
_____年_____月_____日。
乙方：（簽章）。
_____年_____月_____日。
承包合同的法律依據篇二
甲方（賣方）：乙方（買方）：
賣方因另展宏圖需要，經雙方商定愿將已置的房屋壹間，現座落在xx鎮(zhèn)。
（號）坐朝本房屋內外現狀所有的一切固定建筑設施包括門窗、燈具、裝修物、電表、水表、閉路等設施與開戶（及占有公墻、樓梯、屋外公共設施與宅基地享有應有份額使用權在內），經合家商討同意托中出賣盡給買主為業(yè)，經三方斷定時進值人民幣拾萬仟佰拾元整。該房屋來歷清楚，確系個人之業(yè)，出賣前并無內外不明交涉及產權重疊等情，訂立合同后若有出現枝節(jié)理疊交加不清之事，由賣方負責理清，不涉買方之事，買主應付給賣主所有親屬（父母、兄弟、夫妻、子女、祖孫、婆媳）按手印簽字，交鑰匙、身份證復印件等一切紅包共元整，雙方同意訂合同約定如下：
一、買方在國歷年月日，暫付給賣方定金人民幣拾萬。
仟佰拾元整。
二、限賣方定于國歷年月日前搬清家物，交出鑰匙，交付買方使用。
三、雙方定于國歷年月日前立賣斷契據，立契時雙方將全部手續(xù)，房款一次^v^清。
四、房屋現與手續(xù)。
五、賣方負責裝置該房屋的事項：
六、賣方收受定金后，借故不賣（或補交證件不足），按定金額外加壹倍的處罰款給買方。
七、買方付定金后，借故不買按定金額全部歸賣方所有。
八、如果買賣一方反悔，本經紀服務站收取受益（得款）方的定金額20%為中介服務費。
承包合同的法律依據篇三
1)承包。
合同。
以完成一定的工作為目的。
在承包合同中，承包人應按照與定作人約定的標準和要求完成工作，定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。
2)承包人完成工作的獨立性。
定作人與承包人之間定立承包合同，一般是建立在對承包人的能力、條件行人的基礎上。只有承包人自己完成工作才符合定作人的要求。
3)定做物的特定性。
承包合同多屬個別商訂的合同，定作物往往具有一定的特定性。
承包方的主要權利是依法享有的經營管理自主權(即承包經營權);主要義務是按企業(yè)承包合同的規(guī)定完成所承包的生產經營任務。
發(fā)包方的主要權利是檢查監(jiān)督承包方的生產經營活動;主要義務是按合同規(guī)定維護承包方的合法權益，依其聯(lián)責范圍幫助協(xié)調解決承包方在生產經營中的困難。
企業(yè)承包合同的簽訂，一般依法采取公開招標的方式進行。投標者可以是公民個人、集團或企業(yè)法人，通過競爭而中標者為企業(yè)經營者。在此基礎上，由代表承包方的企業(yè)經營者與發(fā)包方，根據平等、自愿協(xié)商的原則簽訂企業(yè)承包合同。
企業(yè)承包合同的主要條款包括：承包的形式、期限，上交利潤或減少虧損的數額，技術改造任務與國家資產的維護和增殖，產品質量及其他主要經濟技術指標，留利使用、貸款歸還、承包前的債權債務處理、雙方當事人的權利和義務，對企業(yè)經營者的獎罰，違約責任等。企業(yè)承包合同依法成立即具有法律效力，任何一方非依法律均不得隨意變更或解除。
法律規(guī)定可以變更或解除企業(yè)承包合同的原因包括：
(1)國務院對稅種、稅率和指、產品價格進行重大調整;。
(2)因不可抗力或當事人雙方無法防止的外因致使企業(yè)承包合同無法履行;。
(3)由于承包方經營管理不善無法完成承包生產經營任務;。
(4)由于發(fā)包方違約，企業(yè)承包合同的對方當事人未按規(guī)定履行合同義務，均應承擔違約責任。
對于企業(yè)承包合同糾紛，當事人可提請工商行政管理機關仲裁或向人民法院起訴解決。
1、發(fā)包方和承包方的名稱;。
6、承包方遲延履行所應承擔的責任。包括承包方因素造成的延期開工和延期完工;。
7、發(fā)包方因素造成的延期開工導致承包方無法按時完工的責任;。
8、驗收方式和標準以及付款方式;。
9、雙方約定的不違反國家法律法規(guī)的其他內容。
承包合同的法律依據篇四
_________________縣_________________鄉(xiāng)_________________村_________________組(以下簡稱甲方)。
_________________縣_________________鄉(xiāng)_________________村_________________村民(以下簡稱乙方)。
為了發(fā)展林業(yè)生產，培育和合理使用林木資源，加快國土綠化，發(fā)揮森林蓄水保土、調節(jié)氣候、改善環(huán)境和提供林產品的作用，根據有關規(guī)定，經甲、乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條承包內容、面積和地點。
甲方將座落在_________________的林地(山地)_________________畝，發(fā)包給乙方植樹和管理，四界是：_________________南至_________________，北至_________________，西至_________________，東至_________________。
第二條承包期限。
承包期為_________________年，從_________________年_________________月_________________日起，至_________________年_________________月_________________日止。
第三條林木收益分配。
1、承包林地內原有林木，成材林木(成材林木的標準，按林業(yè)主管部門的規(guī)定確定)實行________________：_________________分成，甲方得________________成，乙方得________________成。
2、承包期內乙方新植樹木，成材林木實行________________：_________________分成，甲方得________________成，乙方得________________成。
3、對原有林木的修枝材、腳材，按________________：_________________分成，甲方得________________成，乙方得________________成。由乙方承擔修枝勞務。承包期內新植林木的修枝材、腳材，歸乙方所有。乙方修枝要嚴格按照林業(yè)部門的有關技術規(guī)定執(zhí)行。
第四條種植密度、采伐與納稅。
1、承包期間，乙方必須保證承包林地范圍內，每畝植樹不少于________________株，樹苗由乙方自備(或由甲方提供)。
2、在承包期內，甲、乙雙方均不得擅自采伐樹木。如一方需要采伐時，應由雙方向有關主管部門提出申請，經批準發(fā)給采伐許可證后，按批準采伐的方式(如擇伐、間伐或漸伐)進行采伐。對采伐后的空地，實行誰采伐誰補種的原則，由采伐方在采伐當年或次年完成更新造林。更新造林的面積和株數，必須大于采伐的面積和株數，并做到包栽包活。甲方如將應由自己補種的樹木委托給乙方補種的，應向乙方支付勞務費，費用由雙方議定。
3、采伐稅實行誰采伐誰負擔，應納稅方應在國家規(guī)定的時間內向稅務部門納稅。
第五條雙方的義務。
1、承包期間，乙方負責山林樹木的管理防護。乙方應做到“三有”，即有專人護林，有房屋崗棚，有護林器械。
2、乙方不得在林地野外用火，不得自行或準許他人在承包林地內毀林開墾、采石、采砂、采土和進行其它毀林行為。
3、乙方必須切實做好護林防火工作，消除火災隱患。一旦發(fā)生火災，乙方除積極采取滅火措施外，應及時向甲方報告。
4、上級發(fā)放用于造林、育林的扶持資金、物資或貸款，甲方必須及時、合理分配給乙方。
5、承包期內的林木治蟲費用，由甲方承擔_________________%，乙方承擔_________________%。
第六條獎懲。
第七條不可抗力如遇不可抗力的自然災害，造成乙方承包林地內林木的損失，經調查證實后，對損失部分林木雙方均不負責。
第八條本合同自承包起算之日起生效，至承包期滿失效。
承包期滿后雙方如愿意繼續(xù)承包，應重新訂立合同。在承包期內，承包戶主如去世，其家庭成員有承包繼承權。
本合同不因甲方代表人的變更而變更。合同執(zhí)行期間，任何一方不得擅自變更或解除合同;合同執(zhí)行中如有未盡事宜，應由甲、乙雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式_________________份，送鄉(xiāng)政府、村委會、(如經公證或鑒證，還應送公證或鑒證機關)各留存一份。
甲方：_____________(公章)。
乙方：__________________(公章或簽名)。
雙方在合同中約定的林地承包期限肯定不能超過國家法定期限，如此之外承包期間對林地的使用也要同時符合國家其他的法律制度，其他細節(jié)上的條款就沒有什么固定的答案了。相對來說國家還是支持林地承包這種經營模式的，但也要注意保護國家林木資源。
承包合同的法律依據篇五
出賣人（甲方）：______________________（以下簡稱甲方）。
身份證號碼：
（房屋共有產權人）_________身份證號碼：
（房屋共有產權人）_________身份證號碼：
（房屋共有產權人）_________身份證號碼：
以上_______人是本合同中所述房屋的共有產權人。
買受人（乙方）：______________________（以下簡稱乙方）。
身份證號碼：
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況：
甲方房屋座落在________________________________，位于第____層，共______（套）（間），房屋結構為________，建筑面積為______平方米，房屋用途為_______。并附帶_________一間，位于___________________，面積為______平方米。（詳見土地房屋權證第_______________號）。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備：
包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋為_____________________，是________________________的家庭（夫妻）共同財產。原建房售房單位允許轉賣，該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。
第四條、上述房產的交易價格：
成交價格為：人民幣___________元整（大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。
第五條、付款時間與辦法：
甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款，并已在____年____月___日將首付款（定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方，付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數額及款項用途。第二筆房款人民幣________拾________萬元整于_____年____月___日付給甲方，第三筆（尾款）房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整于甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當日（_____年____月___日）付給甲方。
第六條、房屋交付：
甲方應在交房當日（____年____月____日）將拆遷安置房屋相關的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關的文件及票據交付乙方（以各項文件及票據為證明）。甲方于房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出：
甲方應在房屋交付（_____年____月___日）前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責任：
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過_叁拾_天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止，每延期一日（遇法定節(jié)假日順延），甲方按乙方已支付房價款金額的_壹_%（大寫數字）向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行；
逾期超過_陸拾_天（大寫數字），則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第____種約定，追究甲方的違約責任。
1.甲方按乙方累計已付款的_貳拾_%（大寫數字）向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行，并在本合同第六條約定的實際交付之日起_玖拾_天內交付房屋。
2.終止合同，甲方將乙方累計已付款全額還與乙方，按_壹拾%_利率付給利息。
3._________________________________________。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題，影響乙方的居住及使用時，乙方有權要求退房，一切損失由甲方承擔（是否要注明損失的范圍？）。
甲方如在規(guī)定的此房屋戶口遷出時間內未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出，即視為甲方違約，并支付乙方違約金貳仟元整，并應在三十天辦理結束全部戶口遷出手續(xù)。
第九條、關于產權登記的約定：
本房屋以后若遇到需要辦理房屋產權證，土地證等其它手續(xù)，經甲乙雙方協(xié)商，按以下第____種約定進行。
1、在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協(xié)助乙方在房地產產權登記機關規(guī)定的期限內（______天）向房地產產權登記機關辦理權屬登記過戶手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天（大寫數字）（遇法定節(jié)假日順延）內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天（大寫數字）內將乙方已付款退還給乙方，按_______________利率付給利息，并按已付款的______%（大寫數字）賠償乙方損失。
3、因本房建房售房單位及甲方原因，此房房屋產權證，土地證及其手續(xù)尚未辦理，但因甲方及其房屋共有人資金需要，甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產權證，土地證及其手續(xù)時，甲方負責在房地產產權登記機關規(guī)定的期限內（______天）將此房房屋產權證，土地證產權直接辦理為乙方______（姓名）名下，并在房屋產權證，土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內交與乙方，所需費用，由______承擔。
如因甲方原因不能將此房房屋產權證，土地證產權直接辦理為乙方______（姓名）名下，甲方須為乙方辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續(xù)，所須費用由____________承擔。
乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續(xù)與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續(xù)時，甲方應該提供一切與之有關的手續(xù)及資料（原房屋產權人的產權證及國土證，原房屋產權人結婚證及復印件，原房屋產權人夫妻雙方身份證復印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等），不得用任何方式拒絕阻撓。
第十條、違約責任條款：
1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本合同，乙方首付給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款，同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、甲方不根據本合同的約定將房屋和產權證書交付給乙方，視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書，并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
4、乙方根據本合同第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產權過戶手續(xù)，甲方超過_叁拾_天不協(xié)助乙方辦理手續(xù)，視為甲方違約，乙方有權要求甲方履行合同，并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元。
5、當房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時，拆遷補償款歸乙方所有。
6、當出現因繼承、贈與或其他涉及房屋產權所有人變化時，新的產權所有人承擔甲方全部責任。
第十一條、雙方約定的其他事項：
本合同附件如下：
《房屋實際所有人確認書》。
《首付款（定金）收條確認書》。
《房屋內財產一并轉讓清單、確認書》。
第十二條、本合同主體。
1、甲方是_____________________________共_____人，委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋，簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。
2、乙方是_________________________，代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人，_________、_________系其法定監(jiān)護人，_________、_________承諾其有權出售該房屋并全權代理_________簽訂本合同，且無其他糾紛，否則由此產生的相關責任由_________、_________自行承擔。（注：本條適用于甲方安置戶中有未成年人時使用。）。
第十三條、本合同如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證；
()但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日（_20xx_年_____月_____日）起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲方，乙方，見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產權人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份，見證方（中間人）____________一份，留存?zhèn)洳椤?/p>
第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式：
雙方本著友好協(xié)商，公平合理的原則簽定本合同，簽定本合同后，雙方應嚴格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下方式解決糾紛。
1.提交______仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定由甲方，乙方，見證方三方共同協(xié)商解決，與本合同同具法律效力。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
身份證號碼：身份證號碼：
電話：電話：
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
身份證號碼：身份證號碼：
電話：電話：
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
身份證號碼：身份證號碼：
電話：電話：
年月日年月日。
見證方（中間人）：_______身份證號碼：
日期：____年___月___日
見證方（中間人）：_______身份證號碼：
日期：____年___月___日
甲方：
乙方：
甲乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協(xié)商一致訂立本合同，以資共同遵守。
一、甲方已經簽署了一份動遷補償協(xié)議（以下簡稱協(xié)議），根據該協(xié)議，甲方將20xx年月日獲得動遷房一套。甲方是動遷協(xié)議規(guī)定的該動遷房及該房屋占用范圍內的土地使用權（以下簡稱房地產）的權利人。
在本合同有效期間，甲方不得設立任何抵押、其他租賃關系，也不得遷入任何戶口。
二、甲方同意自房地產交付入住之日起，將房地產租賃給乙方使用。租期xx年。租賃期間屆滿，乙方有權要求依照原租賃合同的條件續(xù)訂租賃合同，甲方應當簽訂。依次類推。
自甲方獲得房地產產權證，并且該房地產根據國家或者地方的動遷房政策，可以依法轉讓登記之日起，甲方應當將房地產轉讓給乙方（租賃合同相應自然終止）。甲方應當自可以轉讓之日三個工作日內，和乙方簽訂《上海市房地產買賣合同》（或者當時房地交易主管機關推薦的示范文本），并在此期間內和乙方一起赴房地產所在的房地產交易中心（或者當時有權的類似組織）辦理房地產產權過戶手續(xù)。
根據第二條第二款簽訂的買賣合同應當不違反本合同所述的交易條件；
買賣合同約定不明確的，本合同所述的交易條件構成買賣合同的一部分。
雙方可以另行簽署租賃合同，租賃合同應當不違反本合同所述的交易條件；
沒有另行簽署租賃合同或者租賃合同約定不明確的，本合同所述的交易條件構成租賃合同或者租賃合同的一部分。
任何一方都不得主張不合理的買賣、租賃條件。如果任何一方主張的條件，在當時國家主管機關推薦的買賣、租賃示范文本（如果有）上沒有示范條款的約定的，或者屬于空白可以自由約定的，而另外一方在本合同約定的期限內無法同意的，視為該方的主張不合理；
雙方應當對該條件不再進行討論，也不做約定（雙方可以約定“未盡事宜，依法處理”）；
任何一方不得以此為由不履行本合同。
三、本合同所述的交易，總價款為人民幣元整，另加第二款所述款項。
1、乙方應當，自本合同簽訂之日起三日內，支付人民幣萬元整給甲方。
2、乙方應當，自甲方將房地產交付乙方租賃使用之日起三日內，支付人民幣萬元整給甲方。
3、乙方應當，自房地產產權過戶給乙方之日起三日內，支付人民幣萬元整給甲方。
乙方在支付本條第一款所述第3期價款時，乙方應當支付如下款項給甲方，其計算方式如下：
（人民幣萬元）x（自交付租賃使用之日起至房地產產權過戶之日所跨的時間）x（同期人民銀行同期定期存款利率）。
2、房地產轉讓時，甲方雙方應當共同完成以上各項的更名手續(xù)，更名費用由乙方承擔。
五、無論在租賃期還是房地產轉讓時，該房地產內的附屬設施、設備以及裝修的價格均以包含在本合同價款之內，并由該房地產轉讓之時一并轉讓給乙方。
六、甲方承諾戶口。
七、自房地產交付給甲方入住使用之日起，甲方沒有將房地產交付乙方使用的，從交付給甲方之日起第15天起，乙方有權選擇：
要求繼續(xù)履行合同，甲方每遲延一日（從房地產交付給甲方之日起計算），應當支付100元作為違約金。
在房地產交付給甲方入住使用之日起，在甲方通知到乙方，但是乙方沒有租賃房地產的，從通知到乙方第15天起，甲方有權選擇：
要求乙方支付本合同第三條所述房價款（扣除第三條第二款所述價款）的10%作為違約金，并解除合同；
或者，要求繼續(xù)履行合同，乙方每遲延一日（從甲方通知到乙方之日起計算），應當支付100元作為違約金。
乙方開始租賃使用之后，甲方單方解除租賃關系，或者拒不簽訂房屋買賣合同、或者拒不辦理房地產過戶手續(xù)的，乙方有權選擇：
要求甲方返還已經支付的所有款項，并且支付本合同第三條所述房價款（扣除第三條第二款所述價款）的20%作為違約金，甲方無權主張任何租金；
或者要求繼續(xù)履行合同，并賠償乙方因此導致的損失。
乙方開始租賃使用之后，乙方單方解除租賃關系，或者拒不簽訂房屋買賣合同，或者拒不辦理房地產過戶手續(xù)的，甲方有權選擇：
要求乙方支付本合同第三條所述房價款（扣除第三條第二款所述價款）的20%作為違約金，乙方已經支付的款項，在扣除同期市場合理租金之后予以返還；
或者要求繼續(xù)履行合同，并賠償乙方因此導致的損失。
八、合同可分。
九、訴訟。
十、本合同系雙方在平等自愿的基礎上經過充分協(xié)商達成的一致意見，任何一方在未征得其他方同意的前提下不得擅自變更本協(xié)議內容。
由于本合同簽訂時甲方未取得以甲方為權利人的該房地產之產權證，而且本合同履行期限較長，雙方確認對此情況有充分認識。雙方對各自的權利、義務清楚明白，并愿按本合同約定嚴格履行。如任何一方違反本合同，另外一方有權按本合同約定索賠。
承包合同的法律依據篇六
轉讓方：__________________(甲方)。
受讓方：_____________________(乙方)。
甲方現將位于__________小區(qū)的一套安置房房產轉讓給乙方，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產一事簽訂以下合同，以共同遵守。
甲方安置房屬__________危舊房改造項目，由縣政府統(tǒng)一安置分配給甲方在________小區(qū)的房產，房號為_______樓_______單元______室，主房屋面積為__________平方米(含公攤面積)，配儲藏室_______平方米(含公攤面積)，現尚未辦理產權證。
本合同簽署后，乙方將轉讓款一次性交付給甲方，或現金一次性打入甲方的銀行賬戶：開戶行建-行，戶名：__________，賬號_____________或農村合作銀行卡：_______________。
乙方付清所有房款后，甲方將所持有的《安置協(xié)議書》原件及相關資料一并交由乙方保管，并將安置房、儲藏室鑰匙全部交付給乙方，由乙方所有。
關于該安置房的產權登記及過戶，待以后政策能夠辦理的情況下，甲方將積極主動協(xié)助乙方辦理，所有費用由乙方承擔。
違約條款：協(xié)議簽訂后生效，雙方不得違約。如甲方反悔，必須征得乙方同意，甲方返還乙方房款并處以房款總額的100﹪的違約金;如乙方反悔，甲方將扣除房款總額的100﹪違約金。
本協(xié)議一式二份，經甲、乙雙方簽字后生效。甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字)：_____________。
乙方(簽字)：______________。
簽字日期：________年_______月______日
：購房合同、售房合同。
房屋買賣|二手房買賣|商品房買賣|農村房屋買賣|小產權房買賣|安置房買賣。
承包合同的法律依據篇七
發(fā)包方(甲方):。
承包方(乙方):。
因甲方19樓的施工需要,決定將該工程的土石方挖運分項工程進行發(fā)包。經我公司考察,由乙方承包該施工任務。為明確雙方的責任、權利和義務,根據《^v^經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則和規(guī)定,結合本工程的具體情況,經雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:。
第1條工程概況:。
工程名稱:。
工程地點:火車站。
工程范圍:本工程范圍內的所有土石方工程(包括所用的機械)。
承包方式:土方工程全包干。
工期:天。
開工日期:年月日
竣工日期:年月日
總日歷日期:年月日至年月日
若實際開工日期系由原因或不可抗力因素造成滯后,則以發(fā)包正式批準的實際開工之日為準;以上工期為確保總工期,乙方必須根據現場實際情況及工作量安排好機械臺班數量及運輸力量。
工程質量等級。
工程質量應達到國家質量檢驗評定標準的合格等級,同時接受甲方gb/t19002(iso9002)質量保證體系的有規(guī)定和要求。
工程造價。
單價:外運:元/m3;內轉:元/m3。
如果乙方不能按時完成所承包工作量,外運按元/m3,。
內轉按元/m3由甲方給乙方進行結算,原單價作廢。
此價款已包括物價變動及政策性調價因素的費用,按合同工期要求及相關工期指令而發(fā)生的趕工費，以及滿足城建需要車輛沖洗費用(包括機械)運土中城建規(guī)定各種費用，辦理各種政府要求的手續(xù)，但不限于如下:。
提供機械和人工進行基坑抽水(如必要)直至施工完畢后交給甲方。
計量方式和驗收。
土方的數量按實際方量施工方案計算,由甲方報相關部門進行簽訂認可核實。
第2條圖紙及資料。
乙方施工作圖(或大樣圖/施工方案/質量保證措施)提供日期:
甲方審定日期:(提供份數:份)
第3條工程采用的標準規(guī)范及質量要求。
質量要求:該分項工程應達到國家質量評定合格標準。
第4條雙方責任。
甲方責任。
檢查施工進度計劃完成情況。
為乙方解決施工現場所需的用水、用電接口。
按合同條款支付工程款項。
協(xié)調乙方與其它專業(yè)之間在進度、施工質量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互關系。
組織分項工程驗收。
甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
乙方責任。
提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其有能力承接工程資質的有關材料。
組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方附報指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同履行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的`不規(guī)范行為，并接受項目部的質安部的質安管理分內工作。
執(zhí)行甲方簽發(fā)的技術質量指令，按甲方審定批準的設計圖紙、施工方案及本合同的要求組織施工，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
嚴格遵守甲方制定的分承包管理辦法、規(guī)定及各項現場管理制度。接受政府有關部門及業(yè)主和甲方的監(jiān)督檢查。
服從甲方統(tǒng)一調度管理，按時參加生產調度會及工作協(xié)調會，并執(zhí)行會議指令。
施工現場內，工程竣工交驗前，乙方應配合專門的管理人員及相應的管理措施對自己的機械設備、材料物資等加強管理。如損失或被損壞，由乙方自行負責。
乙方應為甲方指定的其它乙方或業(yè)主指定分包方的工作提供一切合理的方便，并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
第5條雙方駐工地代表人及履行合同約定的職責。
甲方駐工地代表人：
乙方駐工地代表人：
乙方應接受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以書面的形式由甲方代表簽字后發(fā)給乙方。通知持有異議，應在簽收后24小時內提出書面報告，甲方在收到乙方的報告后24小時內作出修改或維持原指令的決定，并以書面形式通知乙方，乙方應予執(zhí)行。因指令或錯誤造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。如乙方接受指令或通知后，在規(guī)定的時間內未提出指令的工作，所發(fā)生的一切費用不論高低均在乙方工程款中扣除。在施工過程中，如乙方的施工質量或施工人、財、物的投放無法滿足合同要求，進度計劃不能按期完成而影響工程總進度計劃，且在限期內沒有修正或彌補，除按合同違約條款執(zhí)行外，甲方有權采取另行選擇隊伍進場施工等措施，以確保工程質量和進度。
第6條工期延誤。
對以下原因造成工期推遲，經甲方確認后，工期可順延，但不予經濟簽證。
因甲方未按約定完成工作或甲方提出更改設計導致中斷施工。
下雨超過24小時以上不能施工。
如遇地質條件變化，勘察報告與設計不符合而造成施工中斷者。
因天災或人力不可抗拒的原因被迫停工。
第7條工程付款。
本工程按每月的施工進度款50%進行撥付，40%在甲方辦完決算后支付，10%作為工程質保金。
第8條竣工結算。
乙方提交結算報告時間為竣工驗收后三十天內。
甲方批準結算報告的時間為收到乙方結算后三十天內審核完畢。
第9條安全施工。
乙方應嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，對進場人員進行必要的安全教育和安全技術交底工作，遵守甲方制定的關于安全生產的規(guī)章制度。
乙方應做好作業(yè)區(qū)域的安全防護，給現場作業(yè)的工作人員提供足夠的安全帽、橡膠鞋、安全帶、安全鞋等安全勞動保護用品，作業(yè)人員的人身安全防護工作。
乙方應指派足夠的負責安全的專兼職工作人員專門處理安全及防止人員在乙方分包區(qū)域的人身安全事故方面的問題。進入乙方作業(yè)區(qū)的所有人員(含來自甲方或其它乙方的人員)違反了文明及安全方面的規(guī)定，均應接受到規(guī)定的處罰，此類處罰甲方認同。乙方指定的安全人員應能勝任此項工作，并有權執(zhí)行各種指示及采取防止事故發(fā)生的預防措施。乙方的安全員的任命應報甲方審批。
承包合同的法律依據篇八
第一，矛盾著的對立面的互相依賴性。矛盾著的每一方都同對立一方彼此互相依賴著，而不能孤立存在和發(fā)展。矛盾的一方必須以另一方為媒介，一方的'存在和發(fā)展必須以另一方的存在和發(fā)展為條件。自然界、社會和人類思維中任何事物和現象，無一不是作為這樣的矛盾統(tǒng)一體而存在。
第二，矛盾著的對立面之間的相互貫通性。矛盾的雙方不僅互相依存，而且存在著由此達彼的橋梁，存在著向對立面轉化的趨勢，即相互貫通性。矛盾的相互貫通首先表現為矛盾雙方的相互滲透和相互包含。任何矛盾都是具體的統(tǒng)一體內的矛盾，二者之間存在著共同的基礎和因素，因而必定是互相滲透和互相包含的。
承包合同的法律依據篇九
1、包工包料、包機械、包質量、保安全、包文明施工。
2、乙方提供土方、運輸（自卸車）、推土機到甲方工地回填，甲方提供的回填區(qū)域：300寬170區(qū)域，回填土后標高達到4。
三、合同工期：整個項目土方回填總工期共15天，自_________至________年____月____日至________年____月____日止（包括法定節(jié)假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然災害工期順延。
四、回填土方質量要求。
1、土料：小塊風化石。
2、回填土方中的風化石塊直徑不宜大于____厘米，大于厘米的風化石塊量不得大于土方總量的千分之零點五。
3、回填土方必須經推土機平整壓實，土質及回填質量應得到甲方認可。
五、合同價款及支付方式。
1、承包單價_____元3（含稅價），綜合報價包含土方工料費、運輸費及按要求回填平整壓實的費用，運輸距離不作為承包價格的計量因素。
2、工程價款支付：工程期間甲方無需付款，為乙方全墊資，工程完成經甲方驗收合格后給予支付工程款。
六、施工要求。
1、乙方按甲方提供的指定地點回填，回填土方質量必須經過甲方現場管理人員的認可方可回填，并須保證土方運輸的連續(xù)性。
2、在回填過程中，乙方必須接受甲方管理人員的監(jiān)督和檢查。
3、安全文明施工：乙方應對其現場操作人員做好安全教育工作。若因乙方原因造成人員傷亡（含第三者）或甲方財產損失，乙方應承擔全部責任。
七、違約。
1、合同履行過程中，任何一方無正當理由單方面終止合同，均屬單方違約，毀約方應賠償由此給對方造成的損失。
2、乙方回填地坪后的絕對標高應達到甲方要求，若達不到甲方要求的回填高度，甲方按實量給予扣減。
3、乙方應按期完工，每延遲一天，付合同總價款5%違約金。日內甲方一次性付清總價款。
八、爭議如履行本合同發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，提交____縣仲裁委員會仲裁。
承包合同的法律依據篇十
乙方：身份證號：身份證號：
根據中華人民共和國合同法及相關規(guī)定，甲、乙雙方經友好協(xié)商，就自治區(qū)第五監(jiān)獄鋼屋架制作及安裝工程，達成如下勞務承包協(xié)議。
一、乙方承包范圍：
1、鋼屋架制作、安裝。
2、清點、驗收甲方運到施工現場的一切施工材料。
3、做好現場施工日志，做好工程驗收。
4、依據圖紙和甲方所定的工期，編織施工組織計劃，并按期進行施工。
二、承包方式：
乙方負責按照圖紙要求，依據相關施工規(guī)范進行施工，并通過甲方驗收后達到合格。
三、施工工期：
1、施工工期按甲方要求開工后，的工作量，并通過驗收。
2、乙方如無故撤離，造成工期延誤，甲方有權扣除乙方完成工程所應支付的工程款的50%，作為違約金。
四、其它條款天完成件。
1、乙方所需住宿由甲方解決。
2、乙方不得損壞和浪費甲方所提供的一切設備及材料。
3、施工過程中，出現整改圖紙以及造成的多次費用由甲方承擔，包含已加工費，責任與乙方無關。
4、施工過程中，如出現停工待料、停電及其它不可抗拒的因素造成的工期延誤與乙方無關。
五、付款方式。
協(xié)議簽訂后按工程進度付款，整幢廠房加工完畢后扣留5%，10日之內付清。
乙方：
20xx年7月4日身份證號：身份證號。
承包合同的法律依據篇十一
發(fā)包方：(簡稱甲方)。
承包方：架子班組(簡稱乙方)。
為使本工程施工順利，確保工程質量、安全、工期，提高企業(yè)，職工的經濟利益。根據有關法律條文規(guī)定，遵照平等、互利、自愿的原則，結合項目的實際情況，經雙方友好協(xié)商，甲方把本項目的腳手架分項工程以包清工的形式承包給乙方，為了明確甲、乙雙方的職責及義務，特訂立以下協(xié)議：
第一條：工程名稱及地點：
1、工程名稱：xx居住主題公園荷塘月舍別墅。
2、工程地點：xx象湖公園以南。
第二條：工程內容及范圍：
1、xx居住主題公園荷塘月舍別墅腳手架分項工程施工。
2、工作內容：根據本工程結構編制搭拆方案、繪制施工平立面圖、分類報表、材料計劃，房屋四周圍護(攪拌機、出入口、防護棚)、登高樓梯(斜道)、基坑安全圍護;主體外腳手架、洞口、臨時房屋頂搭設、樓梯、防護棚、臨邊防護的搭拆，隔離網拉拆;腳手片，安全網圍護掛、翻、拆、連接件預埋;扣件上油;落手清工作，場內運輸。本工種用材料進入現場新鋼管需派兩人配合卸車，舊鋼管自行卸車;堆放連接件以及在外墻裝飾過程臨時拆除、臨時固定;拉接件預埋、制安、焊割;拆除后的本工程所有材料清理集中，按甲方指定位置堆放整齊。卸扣件，安全網拆疊入庫，現場臨設棚、舍搭拆等工作。包括鋼筋、木工、工具房等操作棚，不包括物料提升機的搭拆，但包括通道口、通道板鋪設，不包括新鋼管的油漆，并且在此項工作中不存在任何點工。
第三條承包形式：包清工。
第四條承包費用及結算標準。
1、按實際搭設建筑面積計算，每平方米按5.2元綜合計算，(如需搭設滿堂腳手架，應由架子班搭設，其費用不高于市場價)此價位已包括如下：
(1)工資及獎金。
(2)各類津貼.及夜餐.保健等補貼。
(3)勞保福利，勞保用品，防暑飲料，防凍取暖。
(4)非生產用工：包括社會義務用工，開會、學習、培訓、探親等用工及差旅費，因氣候影響的停工，特殊停、待工費等。
(5)作業(yè)隊員的招募、進退場，工地之間轉移等費用。
(6)構件的場內水平運輸，本工種范圍內材料的'裝卸。
2、乙方承諾腳手架工程質量安全工期保證金三千元整(本合同生效前提交)。保證金主體結束后退還，不計息。
3、乙方進場后不預支生活費，甲方按每月完成的工作量，并應通過質量、安全、施工管理方面項目部管理人員認可后，發(fā)放生活費，每月每人每月500元出勤率不少于25日，但發(fā)放生活費的人員必須經安全員，辦理過三級教育及持有本項目部制有效胸牌的工人，否則，不予發(fā)放。主體結頂后付至總價的60%。達到項目部質量時，腳手架拆除后，在45天之內結算付清全額工程款。不足部分由乙方墊付，如不及時發(fā)到每個職工或卡職工工資導致向有關部門告狀損害公司利益和名譽，每次罰款500元。
4、如非正常原因，乙方中途退出施工的，甲方與乙方的結算按實際完成的工程量的50%算。保證金視實際發(fā)生的原因而確定是退回還是沒收。
5、乙方在現場所需用的安全帽、工作服、雨衣、保險帶等統(tǒng)一向甲方領取，必須全員配備，費用由乙方自負。
6、如遇上級部門大檢查，本工種范圍內所應緊急處理的各項工作由本班組負責，與兄弟班組責任范圍不十分明確由項目部決定誰清理。
第五條工期標準。
乙方必須組織充足的施工技術力量，嚴格按照甲方的總體分項工期計劃提前或及時完成，密切配合工種之間關系，若乙方原因拖延工期的，或無故停工，造成的影響及工期由乙方承擔，甲方處以乙方罰款200元/日，罰金在保證金中扣除，如保證金不足扣除在當月工資款中扣除。
第六條質量標準。
1、外腳手架及防護等腳手架工程必須按現行《建筑施工扣件或鋼管腳手架安全技術規(guī)范》搭設。施工質量必須達成現行《建筑施工安全檢查標準》及市安監(jiān)站標化驗收優(yōu)良標準。搭設不符合要求必須返工重搭，所造成的費用由乙方自負。
如屬本工程安全生產、文明施工、質量等原因影響省標化評選的按整個乙方承包總價10%計罰，現場施工的質量、安全、文明施工、環(huán)保按項目部治安管理條款及制度進行獎罰。
第七條甲、乙方責任。
(一)甲方責任。
1、全面履行合同，確保乙方正常施工。
2、按施工方案落實采取安全施工措施，確保乙方勞務人員的安全生產與10人住宿宿舍。
3、負責向乙方進行現場二級安全教育。
4、負責技術交底、驗收、現場施工與調配;材料采購。
5、協(xié)調好內外部施工環(huán)境，為乙方作業(yè)做好各項后勤服務。
(二)乙方責任。
1、嚴格執(zhí)行項目部的各項規(guī)章制度，依照甲方的施工進度計劃，組織合格的勞務人員進場施工，虛心接受有關人員及社會各界的監(jiān)督檢查及指導(特殊工種需持證上崗)。負責維護管理好本工種所有的施工機具、勞動保護設施以保證生產正常進行。按時完成甲方生產部門的生產任務。項目部需要乙方配合時必須全力服從。不得提任何附加條件。
乙方負責腳手架搭設及安全防護材料的把關、驗收工作，不合格材料不得用于工程?？奂膿p耗率為1%，超出部分有乙方負責，節(jié)余部分由甲方按市場價給予獎勵。鋼管不存在損耗。損耗不包括因扣件的質量問題損壞，以及螺帽滑絲。
2、班組工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。
3、乙方施工人員探親，禁止上工地現場，工地并不安排住宿。如遇特殊情況必須由項目部批準許可并由本人做好家屬的安全教育工作，小孩更應由家屬嚴加看管。嚴禁在宿舍內用火燒飯，私拉電線，經查處沒收器具并每次罰款100元。發(fā)生意外概由乙方承擔責任。
4、施工期間發(fā)生矛盾，應及時向現場負責人匯報，尋求商量解決，嚴禁聚眾打架，如在施工現場發(fā)生打架事件，不論有無理由每次罰款500元，如發(fā)現有承擔責任人參與或背后指使罰承包責任人壹仟元每人次。如違反法律公安機關處理，項目部不予承擔任何責任。
5、對勞務人員進入現場施工，必須進行三級安全教育，嚴格執(zhí)行安全規(guī)章制度，一旦發(fā)生安全事故，查清原因如屬乙方責任的扣罰除質安保證金的同時，按事故的實際損失由乙方自負外，同時追究責任，視責任輕重采取重罰措施。發(fā)生其它意外，醫(yī)療費在1000元以內的由乙方負責，在1000元以外部分甲方承擔70%乙方承擔30%。
6、積極配合項目部質安部門工作，做好上通下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產責任制。
7、發(fā)生安全事故應立即組織搶救，并保護現場，即刻上報，嚴禁隱瞞事故不報。
8、乙方承包人應是本工種安全生產的第一責任人，應帶頭遵紀守法，不準違章指揮，準確擺好安全、質量、進度、效益的位置，保證全體施工人員，全方位的動轉。
9、積極配合項目部組織的安全知識學習，宣傳及業(yè)余上課，并落實到每個職工，真正做到安全第一，預防為主，以人為本的現場安全氛圍。
10、乙方必須確保班組長、專職技術質量、安全檢查員的到位，如不到位項目部有權100元/天?人處罰。
第八條材料、設備供應。
1、腳手架搭設材料由甲方負責采購，乙方應在使用前提早15天以書面上報用量計劃。
2、搭設防護所用機具等由乙方自備。
3、乙方不得隨意浪費材料、切截鋼管。人為造成材料浪費由乙方承擔全部損失。
第九條其他。
1、乙方必須充分有效的組織現場施工人員，必須滿足本工程的進度需要，杜絕轉包，一旦發(fā)生轉包甲方有權終止合同，保證金沒收。
2、乙方應服從甲方的管理及指揮，執(zhí)行本項目部的一切規(guī)章制度，遵守國家的政策法令，乙方在施工中因管理混亂，質量、安全不符合本協(xié)議要求，工期不符合甲方要求時，甲方有權單方終止協(xié)議，另行安排班組施工。終止協(xié)議時按階段預付工資額終止結算，余額及保證金作甲方的損失彌補。
3、協(xié)議經甲、乙雙方簽字后生效，本工程完工后終止。本協(xié)議一式叁份，甲方貳份，乙方一份。未盡事宜，按項目部有關規(guī)定執(zhí)行，以上協(xié)議希雙方共同執(zhí)行。
甲方：xx項目部。
代表(簽名)：
乙方：架子班組。
承包人(簽名)：
身份證號碼：
家庭住址：
合同簽訂日期：
承包合同的法律依據篇十二
委托人___________經與___________律師事務所協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、___________律師事務所指派___________律師擔任___________案件的被告人（犯罪嫌疑人）___________的'辯護人。
二、根據《律師業(yè)務收費辦法》的規(guī)定，委托人___________向律師事務所繳納委托費用___________元。
三、本委托協(xié)議有效期自雙方簽訂之日起至___________止。
四、本委托協(xié)議如需變更，另行協(xié)商。
委托人（簽字）：____________。
受托方：____________________。
承包合同的法律依據篇十三
郵編：_________。
法定代表人：_________。
乙方(預訂方)：_________。
郵編：_________。
證件名稱：_________。
證號：_________。
第一條乙方預訂_________區(qū)_________街(路)_________號《_________》項目_________幢_________層_________室(以下簡稱該房屋)。
甲方已取得該房屋的商品房預售許可證(證書號：_________)，并經_________測繪機構預測，該房屋建筑面積為_________平方米，套內建筑面積為_________平方米。
該房屋甲方定于________年____月____日交付給乙方。
第二條乙方預訂的該房屋每平方米套內建筑面積單價為人民幣_________元，總房價為人民幣_________元，乙方采取一次性分期按揭方式付款。
第三條乙方同意簽訂本協(xié)議時，支付定金人民幣_________元，作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房買賣合同的擔保，簽訂商品房買賣合同后，乙方支付的定金轉為房價款。
簽訂商品房買賣合同時，買賣單價應以本協(xié)議。
第二條約定的單價為準。
第四條甲、乙雙方商定，預訂期為_________天，乙方于________年____月____日前到_________與甲方協(xié)商簽訂商品房買賣合同。
超過預訂期，乙方未與甲方協(xié)商簽訂商品房買賣合同的，甲方有權解除本協(xié)議。
甲方解除本協(xié)議的，定金不予返還。
第五條甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、模型、樣板房所標明的房屋平面布局、結構、建筑質量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房買賣合同的附件。
第六條有下列情形之一，乙方拒絕簽訂商品房買賣合同的，甲方應全額返還乙方已支付的定金。
2.甲乙雙方簽訂本協(xié)議后、簽訂商品房買賣合同前，由司法機關、行政機關依法限制該房屋房地產權利的。
第七條有下列情況之一，乙方拒絕簽訂商品房買賣合同的，甲方應雙倍返還乙方已支付的定金：
1.甲方未以本協(xié)議。
第二條約定的單價作為商品房買賣價格的;。
2.甲方未遵守。
第五條約定的;。
3.甲方未告知乙方在簽訂本協(xié)議前該房屋已存在抵押、預租、查封等事實的。
第六條約定的情形外，乙方在預訂期內提出解除本協(xié)議的，無權要求甲方返還定金。
第七條其他約定。
第八條甲乙雙方簽訂商品房買賣合同后，本協(xié)議自行終止。
本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各持_________份，_________、_________各執(zhí)一份。
第九條本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下述第_________種方式解決：
1.向_________仲裁委員會申請仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：____________。
________年____月____日________年____月____日。
承包合同的法律依據篇十四
法定代表人：________________________。
郵編：______________。
法定代表人：___________________。
郵編：_____________。
證件名稱：______________。
證號：______________。
承包合同的法律依據篇十五
甲方(賣方):。
乙方(預購方):。
依據國家有關法律、法規(guī),甲乙雙方買賣雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就乙方向甲方預訂房屋事宜，訂立本合同。
雙方保證所提交資料的真實性。若任何一方提交虛假資料使本次交易無法進行則該方必須要負法律責任。
一、該房屋坐落：；建筑面積平方米；房屋所有權編號:；房屋成交價格為元（大寫），甲方收取乙方定金元整（大寫）。
二、該房屋的設施及附屬物。該房地產所附著的戶口，賣方保證于收到房地產轉讓總價款之日起日內遷出，逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按每日萬分之向買方支付違約金。
三、甲方確保產權清晰，房屋的所有權是其本人的合法所有，無權益糾紛。
四、甲乙雙方約定于年月日之前簽定正式買賣合同，簽定地點為，甲乙雙方如不按時簽定正式買賣合同，則作違約處理。如遇不可抗力因素，導致無法履行本協(xié)議，則不作違約處理。
五、違約責任：
1、如甲方房屋產權不清晰，沒有合法的產權證，或有任何欺騙行為的，視為甲方違約。
2、如甲方沒有任何不清晰、不合法產權問題，乙方不得隨意改變主意，不購買其房屋，否則視為違約。
3、房屋有質量問題或安全隱患的，乙方有權拒絕購買，不承擔違約責任。
甲乙雙方如有一方不能遵守本協(xié)議所約定的條款，則視作違約，如甲方違約，甲方應退還乙方已付的定金，并再向乙方支付相當于定金金額的100%的違約金。如乙方違約，乙方放棄收回定金的權利，乙方所付的定金視作違約金。
六、甲乙雙方其他約定事項：
七、甲乙雙方在此聲明，均已認真閱讀本協(xié)議，已全部知曉所有條款所約定的內容，并自愿遵守及依照所有條款履行本協(xié)議。
八、本協(xié)議經甲乙雙方和中介方簽字后即產生法律效力，本協(xié)議一式二份，甲、乙、各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
身份證號碼：身份證號碼：
日期：日期：
承包合同的法律依據篇十六
《中華人民共和國民法通則》
第一百一十七條 侵占國家的、集體的財產或者他人財產的，應當返還財產，不能返還財產的，應當折價賠償。
損壞國家的、集體的財產或者他人財產的，應當恢復原狀或者折價賠償。
受害人因此遭受其他重大損失的，侵害人并應當賠償損失。
《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條當事人對自己提出的主張，有責任提供證據。
當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據，或者人民法院認為審理案件需要的證據，人民法院應當調查收集。
人民法院應當按照法定程序，全面地、客觀地審查核實證據。
第二百二十九條 被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行給付金錢義務的，應當加倍支付遲延履行期間的債務利息。被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行其他義務的，應當支付遲延履行金。
薛海金于2009年12月30日，與郇封村委會(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村村民委員會)簽訂了承包合同，合同約定由薛海金承包郇封村(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村)北地工業(yè)區(qū)養(yǎng)狐場養(yǎng)殖狐貍，承包期限自2010年1月1日至2015年12月31日，共六年;承包期限內，如因上級政策性項目建設需要，薛海金須服從規(guī)劃。
在合同履行期間，因華芳公司(華芳修武紡織有限公司)進行項目開發(fā)需要征遷土地，薛海金經營的養(yǎng)狐場土地被納入修武縣產業(yè)聚集區(qū)整體規(guī)劃范圍，屬于征遷土地范圍。但是，薛海金與郇封村委會對補償費用并未達成一致意見。2011年3月5日，郇封村委會在薛海金不在場的情況下，對薛海金養(yǎng)狐場進行了強制拆遷，造成了薛海金養(yǎng)狐場地上附著物損失12.6279萬元，及其他物品損失。
薛海金以郇封村委會強制拆遷其承包的養(yǎng)狐場，造成其財產損失為由，提起訴訟，請求判令郇封村委會賠償其經濟損失。
一審法院認定：郇封村委會在與薛海金就養(yǎng)狐場搬遷補償事宜未達成一致意見的情況下，強制搬遷其養(yǎng)狐場，造成其經濟損失，應承擔賠償責任。郇封村委會委托代養(yǎng)尚存的狐貍應返還薛海金，參照市場價格，將其價值酌定為每只300元，共計16.26萬元，在薛海金主張的種公狐、種母狐、仔狐經濟損失371.5萬元中扣除該部分，剩余355.24萬元。
一審法院判決：郇封村委會返還薛海金成年種銀狐438只，成年種藍狐23只，幼狐81只;郇封村委會賠償薛海金種公狐、種母狐、仔狐經濟損失共計355.24萬元;郇封村委會賠償薛海金養(yǎng)狐場地上附著物損失共計12.6279萬元;郇封村委會返還薛海金養(yǎng)狐場物品(詳見返還物品清單);駁回薛海金的其他訴訟請求。
郇封村委會不服一審判決，提起上訴稱：其行為系基于雙方簽訂的合同約定，在合同承包期內遇上級政策性項目，薛海金有義務服從規(guī)劃，但其經多次協(xié)商拒不搬遷，故郇封村委會只得對其搬遷。其在搬遷過程中已盡到相應的注意義務，委托他人代養(yǎng)被搬遷的狐貍，故其搬遷行為不構成侵權。
薛海金飼養(yǎng)的種狐已由郇封村委會代養(yǎng)，原物未毀滅，故不存在損失;薛海金飼養(yǎng)的是野生狐貍，并非種狐;原審判決種狐數量、貶損價值以及仔狐數量及損失數額，沒有依據。綜上，故原審認定的薛海金損失數額不當，請求撤銷原審判決，駁回薛海金的訴訟請求。
薛海金辯稱：其與郇封村委會簽訂的合同中雖約定其應當服從上級政策性項目的規(guī)劃，但郇封村委會并未依法解除合同，而是擅自對其養(yǎng)狐場進行拆遷，構成侵權;因郇封村委會的強制拆遷活動，致繁殖期的狐貍受到驚嚇，造成其重大損失。故郇封村委會的拆遷行為構成侵權，原審對其損失數額的認定正確。薛海金所飼養(yǎng)的種狐雖有部分生存，但因不能再作為種狐使用，價值大幅降低，原審依據野生動物養(yǎng)殖委員會(中國野生動物保護協(xié)會養(yǎng)殖委員會)意見確定損失數額正確。綜上，請求二審駁回上訴,維持原判。
二審法院判決：維持一審判決的第一、三、四、五項;變更一審判決的第二項為：郇封村委會賠償薛海金狐貍損失350.785萬元。
郇封村委會不服二審判決，向最高人民法院申請再審。
最高人民法院裁定：駁回郇封村委會的再審申請。
依據《中華人民共和國民法通則》第一百一十七條規(guī)定：“侵占國家的、集體的財產或者他人財產的'，應當返還財產，不能返還財產的，應當折價賠償。損壞國家的、集體的財產或者他人財產的，應當恢復原狀或者折價賠償。受害人因此遭受其他重大損失的，侵害人并應當賠償損失。”我國相關法律還規(guī)定，簽訂合同的雙方應按照合同的約定履行各自的義務。
合同雙方當事人簽訂承包合同，承包人有義務按照合同中約定在承包期限內，遇上級政策性項目時，服從規(guī)劃。但若發(fā)包人在雙方未對賠償事宜達成一致意見時，擅自拆除承包房屋的，應承擔賠償責任。
在此情況下是有權解除雙方合同的，但其未按照合法程序實施該項解除權，反而在未與薛海金對征地補償事宜達成一致意見的情況下，未經薛海金同意，也沒有給予合理搬遷時間，即擅自將養(yǎng)狐場拆遷，造成養(yǎng)殖狐貍遭受嚴重損失，故郇封村委會應賠償薛海金損失。
被拆遷養(yǎng)殖戶屬弱勢群體，因被暴力拆遷，利益受損害的事件經常發(fā)生。雖拆遷行為系為發(fā)展而實施，利于穩(wěn)定大局,但在此過程中不得忽視被拆遷人的利益，不能以公平公正的喪失換取暫時的穩(wěn)定。
承包合同的法律依據篇十七
發(fā)包方（甲方）:。
承包方(乙方):。
有限公司（發(fā)包方）與（承包方）經協(xié)商一致，且經有限公司股東會批準，現將公司經營權在本合同期限內發(fā)包給承包方以供經營，訂立本合同。
第一條承包經營期間，公司獨立核算、依法納稅，自主經營，自負盈虧.財政，稅收渠道不變。
第二條承包經營期間，承包方必須在本公司的法定經營范圍內從事經營活動（以本公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照為準）。
第三條承包經營的期限為一年，即從二00三年八月七日起至二00四年八月六日止.
第四條承包經營的方式為:發(fā)包方在承包經營期限內將公司經營權提供給承包方，承包方為此支付給發(fā)包方人民幣二千元。該筆款項于____之前付清。
承包方的權利。
第五條承包經營期間，承包方指派的代理人(僅限一人)作為公司的法定代表人，行使總經理的職權。
第六條承包方在承包期間，對本公司享有自主、獨立的的經營權。具體權利如下:。
1.有權聘任副總經理和各部門經理，組成本公司的領導機構，并報股東會備案，承包期滿或合同解除后，該領導機構即告解體.
2.有權決定公司的機構設置，制定規(guī)章制度，人事聘用、任免和獎懲。
3.有權根據實際需要購置新設備和資產。
第七條承包方有權根據本合同規(guī)定，取得其應得的合法收入.
第八條承包方有權在承包期內使用公司公章、合同章、支票、賬號、發(fā)票等財務憑證。
承包方的義務。
第九條承包方在承包期間應盡義務如下:。
1、必須依照國家有關規(guī)定，按期如數繳納應繳納的各種稅，費等.
2.在承包期間，應保證公司各項資產的完好（合理損耗除外）.
第十條承包方必須全面履行本合同中應由承包方履行的全部條款.
第十一條發(fā)包方的權利如下:。
1.有權維護公司利益不受損害。
2.有權監(jiān)督本公司的經營范圍。
3.對本公司有財務監(jiān)督權。
第十二條發(fā)包方的義務如下:。
1.不得以任何形式干涉承包方的經營權。
2.必須按本合同規(guī)定保障承包方的合法權益。
3.必須全面履行合同中應由發(fā)包方履行的全部條款。
第十三條承包方的收入計算方法：承包方在承包經營期限內的所有利潤均由承包方享有。
第十四條本合同生效后即具有法律約束力，發(fā)包、承包雙方均不得隨意變更或解除.本合同需要變更或解除時，須經雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議，在新的書面協(xié)議未達成之前，本合同仍然有效。
第十五條本合同履行期間，如國家有關政策與本合同簽訂時相比，發(fā)生重大變更，發(fā)包、承包任何一方利益受到重大影響，受影響的一方可以提出變更或解除本合同。
第十六條發(fā)包方如違反本合同規(guī)定，干擾承包方的經營管理活動，使承包方無法繼續(xù)經營下去，或使承包方的合法收入得不到保障，承包方有權解除本合同以及暫停支付承包費用，并要求發(fā)包方承擔違約責任。
第十七條由于不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行時，須發(fā)包，承包雙方協(xié)商一致，可以變更或解除合同。
第十八條本合同規(guī)定的承包期滿，發(fā)包承包雙方的權利，義務履行完畢后，本合同自行終止。
第十九條本合同期滿三十日以前，承包方應接受發(fā)包方派出的審計機構對其承包情況進行審核，確定無誤后，雙方代表在審計意見書上簽字，承包方方可離職。
第二十條發(fā)包，承包雙方應全面實際履行本合同，不履行或不完全履行的應負違約責任。
第二十一條發(fā)包方如違反本合同第二十條的規(guī)定，應承擔違約責任，支付承包方對公司的投資總額的50％作為違約金，如承包方的實際損失超出該違約金的，則發(fā)包方按承包方的實際損失賠償。
第二十二條承包方如發(fā)生意外事故，無法繼續(xù)履行本合同，則由承包方另行推選或指派承包經營者，經發(fā)包方認定，繼續(xù)履行本合同。
第二十三條在簽訂本合同時，發(fā)包方應將公司所有資產及債權債務狀況編制成冊，雙方確認后作為本合同的附件。
發(fā)包方應提供公司董事會和股東會關于不干涉承包方自主經營的決議，并作為本合同的附件。
第二十四條本合同期滿后，如本公司承包經營，且承包方履行本合同情況良好，承包方在同等條件下有優(yōu)先再承包的權利。
第二十五條本合同由雙方簽字蓋章后生效。
第二十六條本合同正本二份，發(fā)包方，承包方各執(zhí)一份。
第二十七條本合同適用中國法律，雙方在履行合同中發(fā)生爭議的，應協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，雙方提交仲裁委員會仲裁。
發(fā)包方:***國際貿易（上海）有限公司。
地址：
電話：
法定代表人:___________(簽字蓋章)。
鷂___年____月____日。
承包方：______________。
身份證號碼：
鷂___年____月____日。
承包合同的法律依據篇十八
乙方：
根據中華人民共和國勞動法、合同法及有關條文規(guī)定，經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方聘請乙方為甲方在消防安裝工程施工承包人。工程以施工費包干形式進行合作。為分清甲乙雙方責、權、利的關系，特簽訂以下合作協(xié)議，雙方共同嚴格遵守執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
5、質量等級：工程質量必須達到合格標準。并滿足甲方與建設方合同約定的質量標準。
6、協(xié)議價款：工程承包價款為萬元（大寫：）。
7、承包方式：所有施工費，包施工原始資料，包施工機械設備。
一、甲方的職責和義務：
1、負責工程的合同簽訂工作和開工前的圖紙會審、技術交。
底工作，負責施工中的協(xié)調和技術指導。
2、負責支付土建方的配套費用和施工水電費。
3、負責乙方施工進場前的協(xié)調工作。
4、負責由于建設方或其他施工的原因，給乙方人員造成傷。
亡或事故的協(xié)調工作。
5、指導調試開通工作。組織工程檢測及驗收工作。
6、負責工程所需材料、設備的采購和供應。
7、對工程質量嚴格檢查，對乙方施工中存在的問題提出整。
改要求，并視情節(jié)輕重予以處罰。
8、審核、修正工程竣工資料，辦理工程審計結算。
二、乙方的職責和義務：
1、必須自覺遵守甲方有關規(guī)章制度，服從公司管理，不得從事違反甲方利益的活動。如有違規(guī)違紀行為，按公司有關規(guī)定予以處罰。
2、必須按安全操作規(guī)程文明施工，杜絕一切事故隱患。
3、按建設方的圖紙及建設方、甲方的進度要求施工。根據其進度要求，編制施工組織方案。
4、負責進出工地材料設備的裝卸工作，負責工地材料設備的二次搬運。
5、嚴把質量關，認真組織施工。嚴格按規(guī)范和圖紙施工，確保施工進度和質量。如出現安裝質量問題，其返工的一切費用及造成的其它經濟損失均由乙方承擔。
6、負責參加施工技術交底會、協(xié)調會、施工現場會。及時催收工程款。
7、乙方必須為自己聘用人員購買保險，并安排施工人員的住宿。施工過程中所造成的所有傷亡及安全事故，及其它違規(guī)、違章、違法行為等，均由乙方負責。
8、在甲方指導下，做好工程的調試開通。配合檢測和驗收。及時辦理交工手續(xù)。
9、竣工時提供原始竣工圖紙及竣工資料，配合甲方編制工程結算和完成工程審計、結算。
10項目承包人必須親自主管工地。配合協(xié)調工地現場各方之關系。會議、檢測、驗收等必須到場。
11、對進入工地的材料、設備進行質量和資料檢查驗收，并妥善保管。
12、在每月28日前按月及時真實的向公司呈報項目進度報表及下月施工計劃。工程進度以前月26日零時至當月25日24時完成的工程量為準。
13、保證項目施工質量并能一次性通過檢測中心的檢測及消防驗收。
14、負責保修期內的維修任務（保修時間以甲方與建設方所簽合同中所規(guī)定的保修期為準，材料、設備由甲方提供）。
三、付款方式：
1、乙方每月28日前向甲方提交經甲方和監(jiān)理審核的月進度報表。
2、甲方按審核后的月進度報表的定額人工的80％在次月五日前支付乙方費用。
3、甲方按協(xié)議付款至協(xié)議總價款的80％時即暫停支付乙方款項。
4、工程經消防檢測中心檢測和消防部門驗收合格后二個月內甲方支付至施工費的90％。
5、甲方與業(yè)主結算完畢，業(yè)主支付甲方的工程款達到業(yè)主與甲方合同總額的95％后，甲方在一月內向乙方支付至協(xié)議價款的95％。
6、余額5％作為保修金，按甲方與業(yè)主合同約定的方式和條件支付。
四、合同價款及調整：
1、本合同為包干價。在項目實施過程中，現場實際工程量累計增減5萬元內（含5萬元），視為協(xié)議包干范圍內變更，雙方不調整協(xié)議價款。
2、累計變更工程量超過5萬元后，甲方按業(yè)主認可的簽證，按相應工程量的12％調整雙方協(xié)議價款，（純點工簽證的70％歸乙方）。如項目變更人工用量過多，雙方按實協(xié)商。
3、所有的調整后的合同價款均待甲方與業(yè)主結算完成后進行計算和支付。
五、雙方約定：
1、乙方在現場施工中必須接受甲方或甲方指定的管理人員的管理和指揮。發(fā)生爭執(zhí)時，也必須保證現場正常的和必須的施工，否則甲方有權對乙方進行處罰直至要求乙方無條件退場。
2、現場材料的節(jié)約使用及現場保管，均由乙方負責（材料員由甲方指派，乙方負責管理）。設備材料如有遺失和損壞，必須照價賠償。施工過程中造成不正當損耗和材料消耗超過限額部分由乙方承擔。
4、施工過程中乙方整理好各類施工資料，向甲方提供工程驗收所必備的資料，并協(xié)助甲方辦理工程結算。
5、施工中所需要的設備、工具及相關消耗用品均由乙方自備，甲方一概不予提供。
6、如遇施工變更，乙方應及時辦理相關簽證手續(xù)，并把相關情況通知甲方。
7、乙方人員配備不齊，施工質量低劣及不服甲方調度等，甲方可中途辭退乙方，另請其它安裝隊伍。辭退時的施工費用按已完工程量扣除罰款后按實結算。
8、未經甲方同意，乙方不得自行停工（包括節(jié)假日、農忙等季節(jié)），否則將予以處罰，直至更換施工隊伍。
9、甲方如派駐專職材料員，乙方負責材料員工資的20％。
10、協(xié)議中未包括的施工內容，經雙方協(xié)商后可以簽訂補充協(xié)議。
六、違約責任：
1、甲方管理人員隨時有權檢查施工現場的安裝質量和安全施工情況，如發(fā)現質量、安全隱患，有權要求乙方返工，乙方不能因此要求工期順延。工期以甲方和建設方所簽合同所規(guī)定的合同所規(guī)定的合同工期為準。由于乙方施工不力所造成工期每延誤一天，罰款壹仟元，罰款額累計達到壹萬元則中止本協(xié)議，扣除乙方剩余的施工款，由甲方另請施工隊。
2、所有安裝工程質量標準均以國家現行的施工與驗收標準為依據。如因質量問題而被甲方勒令返工或導致驗收不能通過，甲方有權終止承包協(xié)議，并處以二倍返工費用罰款。
3、因建設單位或其他非乙方的原因造成的返工，乙方可通過甲方向有關方面簽證點工工日或要求補償。
4、乙方不能以任何形式轉包給其他任何一方。否則，甲方有權終止協(xié)議，并由乙方支付甲方人民幣貳萬元違約金。
七、以上協(xié)議，一式叁份，雙方簽字生效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商。如有爭議，不能達成共識，可在甲方或乙方所在仲裁部門或法院解決。
甲方（蓋章）：
乙方簽字：
主管副總經理簽字：
身份證號碼：
承包合同的法律依據篇十九
甲乙雙方根據《中華人民共和國農村土地承包法》等有關法律、法規(guī)和國家政策的規(guī)定，本著平等協(xié)商、自愿、有償的原則，就土地承包經營權轉包(出租)事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、轉包(出租)面積。
甲方將其承包經營的_________鄉(xiāng)(鎮(zhèn))_________村_________組_________畝土地(地名、面積、等級、四至、土地用途附后)轉包(出租)給乙方從事_________(主營項目)生產經營。
二、轉包(出租)期限。
轉包(出租)期限為_________年，即自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
三、轉包(出租)價款。
轉包(出租)土地的轉包金(租金)為每年_________元人民幣(其中包括、不包括依法向國家和集體繳納的農業(yè)稅費等)。
四、支付方式和時間。
乙方可以采取下列第_________種方式和時間支付轉包金(租金)。
1、現金(一次或分次)支付轉包金(租金)的方式，支付時間為_________。
2、實物(一次或分次)支付轉包金(租金)的方式，實物為：_________，支付時間為_________。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/8669860.html】
