總結(jié)是對過去的尊重，對未來的承諾?？偨Y(jié)可以幫助我們發(fā)現(xiàn)問題，找到解決問題的方法。這些總結(jié)范文都是經(jīng)過精心挑選的，希望能夠給大家?guī)硪恍懽魃系乃悸泛椭笇?dǎo)。
裝修房子申請書篇一
總經(jīng)辦：
為加強(qiáng)管理工作，規(guī)范辦公管理工作和優(yōu)化辦公條件，我單位擬對辦公室進(jìn)行裝修：
一、裝修內(nèi)容
1、設(shè)置財務(wù)室、資料室、會議室等，規(guī)范辦公室管理工作;
2、更換辦公室甲醛等有害物質(zhì)超標(biāo)的石膏板和部分老化的電路;
二、裝修費(fèi)用
經(jīng)初步概算資金約4萬元，由我單位自行解決。
妥否，請批復(fù)!
裝修房子申請書篇二
尊敬的__市地稅局：
我局辦公樓位于紫陽縣紫府路中段38號，辦公樓分前樓、后樓兩棟，前樓始建于1985年，框架結(jié)構(gòu)，于1998年從原土產(chǎn)公司購買，建筑面積為1035m2，共6層，作為縣局機(jī)關(guān)辦公使用；后樓始建于1986年，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積為703.37m2，共5層，作為稽查局、辦稅服務(wù)廳辦公使用。20__年，經(jīng)市局批準(zhǔn)，我局曾對辦公樓的內(nèi)外墻、樓梯和室內(nèi)地面等進(jìn)行了改造裝修，但是因辦公樓東側(cè)第四層前后樓的連接平臺屬新建，建成后受5.12地震和7.18災(zāi)害影響發(fā)生了整體沉降，與原辦公樓墻體出現(xiàn)間隙，直接導(dǎo)致平臺下的三樓會議室、二樓辦公室出現(xiàn)嚴(yán)重漏水、漏雨現(xiàn)象，加之20__年的改造裝修工作主要是圍繞辦公樓的內(nèi)外墻、樓梯和室內(nèi)地面等進(jìn)行的裝修亮化，還有諸如辦公樓頂層防水、電路、網(wǎng)絡(luò)等隱形部位沒徹底改造。目前，辦公樓因房屋老化，墻體多處開裂，每逢雨天都出現(xiàn)不同程度的滲水、漏雨現(xiàn)象，造成部分辦公室墻皮脫落，墻面嚴(yán)重污染，而且導(dǎo)致大部分辦公室極為潮濕，濕氣較重，嚴(yán)重影響了工作人員的正常辦公和身心健康。特別是前樓的監(jiān)察室、行政辦公室、小會議室和后樓的稽查局檔案室等漏水特別嚴(yán)重，同時辦公樓的電路、網(wǎng)線、電話等線路也均是按以前標(biāo)準(zhǔn)和要求設(shè)計建設(shè)的，容量小、不規(guī)范，超負(fù)荷使用多年，經(jīng)常出現(xiàn)電路短路，網(wǎng)絡(luò)不通的現(xiàn)象，而且由于漏雨還導(dǎo)致電線受潮，辦公樓存在漏電、連電、失火等安全隱患。盡管我局多次進(jìn)行了維修，但是由于資金不足都只是進(jìn)行了小規(guī)模維修，治標(biāo)不治本。
為了適應(yīng)新形勢下辦公需要，保證機(jī)關(guān)工作的正常開展，我局?jǐn)M決定對辦公樓進(jìn)行全面維修。重新粉刷辦公樓墻體，對前后樓的樓頂、平臺進(jìn)行防水改造，對前后樓加蓋大屋頂，亮化、美化辦公樓，對辦公樓的內(nèi)部電路，網(wǎng)線全面升級改造。經(jīng)過測算，所需經(jīng)費(fèi)分為土建工程預(yù)算、室內(nèi)工程預(yù)算和電路、網(wǎng)絡(luò)工程預(yù)算預(yù)計需維修經(jīng)費(fèi)35萬元，請市局審核批準(zhǔn)。
妥否，請批示。
申請人：____
日期：__年__月__日
裝修房子申請書篇三
xx土地規(guī)劃局：
您好！
我叫xxx，是xx鄉(xiāng)xx村xx組農(nóng)民。由于下列幾個原因，我申請新建住房。
1、我現(xiàn)住的房屋，還是19xx年建的簡陋木制瓦房，至今己近50年，雖經(jīng)過多次整修，但破損處仍然較多，修修補(bǔ)補(bǔ)既難解決漏雨漏風(fēng)問題，也影響房屋外觀。因而建新房非常有必要。
2、我現(xiàn)居住的房屋一共5間，60多平方米，要住8人，還要堆放糧食等，顯得十分擁擠。特別是我大兒子后年要娶媳婦，女方家要求必須有新房才肯嫁過來。為了改善現(xiàn)有的住房狀況，為了我大兒子能順利成家，我也必須建新房。
3、這些年來，黨的政策越來越好，我們農(nóng)民的收入也一年比一年增加。我通過二十多年的辛勤勞動，不斷積攢，已基本上攢夠了建新房（建成磚混水泥房）的費(fèi)用。只要上級一批準(zhǔn)，我就能馬上動工。
4、我建房的.方案是：拆除現(xiàn)有的住房，主要在老地基建新房，另外占用我現(xiàn)住房背后的自留地40平方米。所建房屋為一樓一底，約200平方米。
特此申請，敬請審核批準(zhǔn)。
此致
敬禮！
申請人：xxx
20xx年xx月xx日
裝修房子申請書篇四
菜鳥級必看 如何驗收裝修材料清單
通知合同另一方材料驗收的時間：材料采購以后，采購方就需要通知合同的另一方準(zhǔn)備對材料進(jìn)行驗收，而且這個驗收最好是安排在材料進(jìn)場時立即進(jìn)行。所以，約定驗收時間非常必要。以免出現(xiàn)材料進(jìn)場時，另一方?jīng)]有時間對材料進(jìn)行驗收，影響施工進(jìn)度。
資料
也許驗收時規(guī)定的驗收人不到場（驗收人員又沒有合同約定的`驗收人授權(quán)），也許驗收人到場但沒有負(fù)起驗收的責(zé)任。嚴(yán)格意義上講，這樣做都存在法律上的漏洞。
驗收程序必須嚴(yán)格：驗收人對合同中規(guī)定的每一個材料約定都應(yīng)該進(jìn)行必要的檢查，如材料質(zhì)量，材料規(guī)格，材料數(shù)量。正規(guī)裝飾公司與客戶簽訂合同時會同時簽訂一份材料說明單，詳細(xì)表明所需材料的品牌、規(guī)格和質(zhì)量等級，雙方應(yīng)根據(jù)材料說明單來驗收材料。由于材料單一般對材料數(shù)量沒有說明，因此消費(fèi)者應(yīng)在驗收單中寫明驗收材料的數(shù)量。
合同中規(guī)定的驗收人應(yīng)在驗收單上簽字：如果檢查結(jié)果材料合格，驗收人就應(yīng)該在材料驗收單上簽字。這樣做才是一個較完整的過程。因為，筆者遇到過這樣的事情，業(yè)主在材料進(jìn)場時對材料進(jìn)行了驗收，但是當(dāng)時沒有履行必要的手續(xù)。事后，業(yè)主又反悔了，而且對自己的驗收結(jié)果不認(rèn)賬。但是，由于另一方?jīng)]有證據(jù)在手，對這樣的結(jié)果也沒有辦法。
裝修房子申請書篇五
xxx工程質(zhì)量監(jiān)督站：
xxx已完工，工程質(zhì)量經(jīng)施工、監(jiān)理、建設(shè)單位等各方面檢查確認(rèn)符合法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性規(guī)定，工程質(zhì)量資料基本齊全。按照交通部《公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》以及《公路工程竣（交）工驗收辦法》的規(guī)定，現(xiàn)向你站提供下列材料，申請辦理交工質(zhì)量檢測手續(xù)，請予辦理。
附件：1、申請交工驗收質(zhì)量檢測具體部位；
2、施工單位工程質(zhì)量自檢報告；
3、監(jiān)理單位工程質(zhì)量評定報告。
業(yè)主簽署：
聯(lián)系電話：
填寫日期：
裝修房子申請書篇六
尊敬的__縣教育局：
高廟九年一貫制學(xué)校座落于巍巍大龍山腳下，白桑梅鋪公路中段。學(xué)校歷史悠久，20__年又與高廟小學(xué)合并，成為一所融小學(xué)、初中為一體的九年一貫制學(xué)校。學(xué)?，F(xiàn)有初中6個教學(xué)班，小學(xué)8個教學(xué)班，612名學(xué)生，46名教師。
學(xué)校教室、辦公室、實(shí)驗室、各科室、教師住宿區(qū)相互交錯、相互影響，還有些功能室如音、美活動室至今沒有建立，老師上班區(qū)域遍布各樓房與樓層，不便于管理，上班紀(jì)律不能很好的貫徹，外面來找人的更不知道從何處入手?，F(xiàn)申請將主教學(xué)樓前兩幢樓改造成辦公室、各功能室，讓所有的老師能夠集中辦公，統(tǒng)一管理。改造、裝修預(yù)算：
高廟九年一貫制學(xué)校
20__年11月8日
裝修房子申請書篇七
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1、工程地址：
2、居室規(guī)格：房型層（式）室廳廚衛(wèi)，總計施工面積________平方米。
3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式：
5、工程開工日期：20____年____月____日
6、工程竣工日期：20____年____月____日
7、工程總天數(shù)：天。
第二條：工程價款。
工程價款（金額大寫）元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款________元；
2、人工費(fèi)________元；
3、設(shè)計費(fèi)________元；
4、施工清運(yùn)費(fèi)________元；
5、搬卸費(fèi)________元；
6、管理費(fèi)________元；
7、其他費(fèi)用（注明內(nèi)容）________元。
第三條：質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)。
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付工程材料款和施工工費(fèi)的`；當(dāng)工期進(jìn)度過半（20____年____月____日），甲方即第二次付施工工費(fèi)的剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。（注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi)）。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件（復(fù)印件）交給乙方。
第六條：工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費(fèi)的作為誤工費(fèi)支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條：工程驗收。
1、工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條：其他事項。
1、甲方責(zé)任。
1）必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2）二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
3）如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。
2、乙方責(zé)任。
1）應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2）指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4）嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5）在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為個月。
第九條：違約責(zé)任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條：爭議解決。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補(bǔ)充合同）一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
電話：
電話：
簽約日期：20____年____月____日
簽約日期：20____年____月____日
裝修房子申請書篇八
發(fā)包方(簡稱甲方)：
住所：身份證號：
聯(lián)系電話：
承包方(簡稱乙方)：
住所：身份證號：
聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就乙方承包甲方的家庭居家裝飾工程的在關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況：
1、甲方裝飾房屋系合法居住。乙方為本市工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記，并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》的企業(yè)。
2、裝飾施工地點(diǎn)：區(qū)(縣)路小區(qū)號樓號。
3、住房結(jié)構(gòu)：房型房廳套，施工面積平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容及做法：(見預(yù)算合同)。
5、承包方式：雙方商定采取下列第承包方式。
(1)乙方包工包料、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料。
第承包方式，具體內(nèi)容：(見乙方包工、包部分材料明細(xì)單)。
6、總價款：元，大寫(人民幣)：萬千百拾元。雙方約定，如果施工內(nèi)容或變更施工材料，這部分的工程協(xié)商另計。
7、工期：自年月日開工，至年月日竣工，工期日，其中完中后觀察期為6日，為雙方共同看管。
第二條甲方工作。
1、開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
2、無償提供施工期間的水源、電源。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰居之間的關(guān)系。
4、在凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
5、參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督，參加工程材料選購、材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第三條乙方工作。
1、負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)程，防火規(guī)定，施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
3、嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民和污染環(huán)境，施工期間發(fā)生的安全、環(huán)保、質(zhì)量事故由乙方承擔(dān)責(zé)任。
4、工程竣工前，乙方全權(quán)負(fù)責(zé)甲方材料、工程成品、半成品的保管，做好防腐、防盜等措施。工程移交關(guān)因此造成的損失由乙方承擔(dān)。
5、保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢和施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第四條材料供應(yīng)。
1、應(yīng)由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方面在材料設(shè)備到施工前天通知乙方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、應(yīng)由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場前5天通知甲方，甲方根據(jù)附表(包工包料材料單)天內(nèi)對材料進(jìn)行選購，并經(jīng)乙方同意。乙方將甲方選購的材料進(jìn)行施工前天通知甲方，雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、共同驗收，如與甲方選定的質(zhì)量、規(guī)格有差異，甲方有權(quán)禁止使用，如已使用，對工期造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備等有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍堅持使用需簽字認(rèn)可，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方承擔(dān)。
4、甲方采購供應(yīng)的材料、設(shè)備、均應(yīng)用于合同規(guī)定的裝飾范圍內(nèi)，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用，如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用的材料、設(shè)備價款賠償給甲方。
第五條工程驗收。
1、在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收。
(1)材料驗收：由甲乙雙方分別購買的材料，雙方共同驗收。
(2)隱蔽工程驗收：甲乙雙方應(yīng)及時共同參與由乙方提前2天通知的隱蔽工程中間工程的檢查與驗收。
(3)裝修設(shè)計驗收：裝修設(shè)計符合雙方約定。
(4)竣工驗收：乙方應(yīng)通知甲方竣工驗收，甲方自接到通知單后10日內(nèi)組織驗收。
3、雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。
第六條工程款支付方式。
第七條違約責(zé)任。
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，延誤工期由乙方向甲方支付違約金，每天100元。
2、由于甲方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，延誤工期由甲方向乙方支付違約金，每天100元。
第八條其它事項。
1、本工程由方設(shè)計，提供施工圖紙一式份。甲乙雙方應(yīng)在施工圖紙簽字認(rèn)可。
2、乙方應(yīng)按圖紙施工，甲乙雙方不得隨意更改施工圖。
3、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目，須提前3天與乙方溝通聯(lián)系并書面簽定《工程項目變更單》，方能進(jìn)行該項目的施工。
4、凡甲方私自與施工人員商定更改施工內(nèi)容，增加施工項目所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
5、雙方在竣工驗收合格后，甲方付清工程尾款，乙方辦理移交手續(xù)，并簽訂《工程質(zhì)保單》。
6、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
7、因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。
8、凡是施工期間，發(fā)生的一切安全、環(huán)保事故。
9、乙方承諾此合同價格為最終工程總價，工程竣工結(jié)算時不得以任何理由要求增加合同金額。
10、若甲方要求增加項目，則由甲乙雙方協(xié)商費(fèi)用。
甲方簽字：
乙方簽字：
時間：
裝修房子申請書篇九
申請再審人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
負(fù)責(zé)人：
被申請人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
法定代表人：。
一、申請事由：
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級人民法院于年月日作出的云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，向貴院申請再審。
二、申請再審的請求：
1.請求撤銷______________________民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔(dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費(fèi)用由被申請人承擔(dān)。
三、具體事實(shí)與理由：
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，具體理由如下：
原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認(rèn)定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人粉糊，對承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯，認(rèn)定申請再審人承擔(dān)30%的責(zé)任是法律適用錯誤。
首先，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人粉糊，并無對承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯。
其次，建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。
再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案;沒有設(shè)計方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。
此外，參考最高人民法院民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認(rèn)為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案朱某及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護(hù)申請再審人的合法權(quán)益。
此致
__________高級人民法院。
申請人：
裝修房子申請書篇十
申請執(zhí)行依據(jù)：___________________________
申請請求：
1，強(qiáng)制執(zhí)行被申請人賠償款__________元;
2，本案執(zhí)行費(fèi)用由被申請人__________承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
__________市__________區(qū)人民法院于__________年__________月__________日就申請人__________訴被申請人__________人身損害侵權(quán)糾紛一案作出判決((__________)__________民初字第__________號)，判決被申請人__________應(yīng)于20__年__________月__________日前支付申請人_______________元賠償款。被申請人未上訴，原判決現(xiàn)已生效。申請人多次要求被申請人支付，被申請人均不予理會，拒不執(zhí)行原判決，被申請人至今尚未支付申請人賠償款。故申請人要求強(qiáng)制執(zhí)行被申請人賠償__________元，同時本案執(zhí)行費(fèi)用由被申請人__________承擔(dān)。
此致
__________區(qū)人民法院
申請人：_________________
___年___月___日
裝修房子申請書篇十一
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
石廟學(xué)校是一所農(nóng)村寄宿制學(xué)校，學(xué)校位于石門鄉(xiāng)東北
整體搬遷到現(xiàn)在的位置。現(xiàn)在的校舍是有洛陽有色金屬設(shè)計院設(shè)計，南陽天工集團(tuán)承建的一所高標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校?，F(xiàn)有教學(xué)樓、學(xué)生公寓、食堂餐廳、教師公寓各一幢。
為了使這所學(xué)校更加美麗和安全，在實(shí)際的.學(xué)校管理和教學(xué)中，我們總結(jié)了學(xué)校在安全方面存在的幾個問題需要解決。解決的問題和所需資金預(yù)算如下：
1.學(xué)校院墻低矮，最低處不足2米高，需要提高0.7米，長度400米，共計280平方米。約需資金4萬2千元。
2.學(xué)校大門簡陋，沒有設(shè)門衛(wèi)室。與學(xué)校整體建筑不符。改建大門及門衛(wèi)室約12萬元。
3.學(xué)校建筑的窗戶和陽臺應(yīng)安護(hù)網(wǎng)。約需資金6萬元。
4.一幢學(xué)生公寓男女生共用。男女生宿舍需要隔離。約需資金7千元。
5.學(xué)校應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備。約需資金2萬元。
以上各項資金共計24.9萬元。
學(xué)校安全建設(shè)是學(xué)校建設(shè)的第一要務(wù)，事關(guān)千家萬戶。是德政工程和民心工程。為辦好群眾滿意的學(xué)校，為鴨河工區(qū)營造良好的群眾基礎(chǔ)，懇望各級領(lǐng)導(dǎo)早日解決為盼!
xx學(xué)校
裝修房子申請書篇十二
本合同雙方當(dāng)事人：
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
姓名(名稱)住所聯(lián)系電話。
承包方(以下簡稱乙方)：
定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
1、工程地點(diǎn)。
2、工程承包方式：
3、工程期限天。
開工日期20xx年月日
竣工日期20xx年月日
4、雙方商定，本工程的價款為人民幣元。
5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知。
后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。
7、工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的損失。
9、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。
10、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
發(fā)包人(簽字)：承包人(簽字)：
年月日年月日。
開戶銀行：
裝修房子申請書篇十三
承接方(乙方)：_______________________。
經(jīng)雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守，在雙方同意的情況下，本協(xié)議由____________起草。
一、工程項目。
1、________個房間(________臥室、________客廳，以下簡稱________個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包________個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強(qiáng)化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩?zhàn)?，刷立邦漆兩次?/p>
2、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)鮬vc板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整，客廳門后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。
5、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式。
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的'所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。
四、施工期限。
________年________月________日至________年________月________日，如不能按期完成，每天將處罰金________元。
五、工程造價。
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)________人民幣。
六、付款方式。
工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，________天內(nèi)一次將裝修人工費(fèi)付清。
七、其它問題。
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
裝修房子申請書篇十四
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
1.工程地址：湟里鎮(zhèn)湟庭花苑7-1號。
2.居室規(guī)格：房型雙拼別墅，總計施工面積700平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見施工圖。
4.委托方式：包工包料大包干工程。
5.開工日期：20__年_______月_______日，竣工日期20__年_______月_______日，工期_______個月。
工程價款(金額大寫)_______，詳見本合同附件(二)《材料預(yù)算表》。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方付合同總價的_______，工期過半支付_______，竣工驗收后付_______(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。乙方未按工期安排完工，甲方有權(quán)不按比例支付約定款項。
1.按工期八個月完工。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知單后兩天內(nèi)進(jìn)行驗收。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修為兩年。
1.乙方責(zé)任。
1)指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，施工中出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)。嚴(yán)防火災(zāi)、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
1.本合同雙方簽字后生效。
2本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)：_______簽約日期：______________
乙方：_______簽約日期：______________
裝修房子申請書篇十五
房子是安居樂業(yè)之本,中國人在買房后大多數(shù)都要請裝修隊來進(jìn)行裝修,以圖個舒適,那么對于房子。
你了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的房子裝修合同范文，感謝您的欣賞。
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
通過甲乙雙方多次協(xié)商、甲方?jīng)Q定把自己所居住的房子的裝修工程承包給乙方進(jìn)行裝修，具體約定事項如下：
工程要求：水泥清光，所需砂子、水泥、鐵釘、鐵絲由甲方提供，其余勞動所需工具和材料均由乙方自己籌備。質(zhì)量要求：裝修后墻體平整光滑。工程單價：每平方11元。
二、房子的內(nèi)墻裝飾。所需砂子、水泥、鐵釘、鐵絲由甲方提供，其余勞動所需工具和材料均由乙方自己籌備。質(zhì)量要求：裝修后平整、搓砂以便刮瓷粉的工人便于刮瓷粉。工程單價：每平方米7元。
三、外墻貼瓷磚部分：瓷磚、水泥、鐵釘、鐵絲由甲方提供，其余勞動所需工具和材料均由乙方自己籌備。質(zhì)量要求：貼磚以后墻面水平能過線、所貼瓷磚排放有規(guī)律，按一定的順序，該切的地方可以切，但是必須有規(guī)則，切忌不通過計算，隨意亂切磚、亂拼湊。若乙方工人情緒用事對工程亂做，工程結(jié)束后甲方對工程驗收時發(fā)現(xiàn)有以上提到的不負(fù)責(zé)現(xiàn)象亂做的甲方不但不給乙方工資，乙方還要負(fù)責(zé)賠償甲方所損失的材料價。工程單價：每平方米30元。
四、室內(nèi)地板磚：磚、所需砂子、水泥由甲方負(fù)責(zé)。其余勞動所需工具和材料均由乙方自己籌備。質(zhì)量要求：不能出現(xiàn)有地板因底下的砂沒有鋪好而出現(xiàn)空洞。鋪好的地板平整有找水流的方向、所貼地磚排放有規(guī)律，按一定的順序，該切的地方可以切，但是必須有規(guī)則，切忌不通過計算，隨意亂切磚、亂拼湊。若乙方工人情緒用事對工程亂做，工程結(jié)束后甲方對工程驗收時發(fā)現(xiàn)有以上提到的不負(fù)責(zé)現(xiàn)象亂做的甲方不但不給乙方工資，乙方還要負(fù)責(zé)賠償甲方所損失的材料價。每平方米12元。腳線磚每米5元。
五、以上一到四款項目，在整個施工過程中發(fā)生的一切安全責(zé)任事故由乙方自己負(fù)責(zé)。一切與甲方無關(guān)。
六、工期：整個工程必須在八月二十日前結(jié)束。
七、此合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起到本年八月二十日前有效。
甲方：簽字：
乙方：簽字：
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程地點(diǎn)：西城紫都第三期13號門市。
二、工程承包方式：包工包料。
三、承包金額：158000.00元，大寫：壹拾伍萬捌仟元整。
四、工程期限60天。
開工日期20xx年6月15日
竣工日期20xx年8月14日
五、乙方在施工時，甲方向乙方支付生活費(fèi)5000元，工程完工經(jīng)。
甲方驗收合格后一次性付清全部工程款。
六、此協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效。
甲方：乙方：
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1.工程地址：湟里鎮(zhèn)湟庭花苑7-1號。
2.居室規(guī)格：房型雙拼別墅，總計施工面積700平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見施工圖。
4.委托方式：包工包料大包干工程。
5.開工日期：20xx年月日，竣工日期20xx年月日，工期個月。
第二條：工程價款。
工程價款(金額大寫)，詳見本合同附件(二)《材料預(yù)算表》。
第三條：質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
第四條：材料供應(yīng)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
第五條：付款方式。
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方付合同總價的，工期過半支付，竣工驗收后付(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。乙方未按工期安排完工，甲方有權(quán)不按比例支付約定款項。
第六條：工程工期。
1.按工期八個月完工。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
第七條：工程驗收和保修。
乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知單后兩天內(nèi)進(jìn)行驗收。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修為兩年。
第八條：其他事項。
1.乙方責(zé)任。
1)指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，施工中出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)。嚴(yán)防火災(zāi)、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
第九條：違約責(zé)任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條：爭議解決。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效。
1.本合同雙方簽字后生效。
2本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)：簽約日期：
乙方：簽約日期：
裝修房子申請書篇十六
工程名稱：_________________。
工程地點(diǎn)：_________________。
建設(shè)單位：_________________。
設(shè)計單位：_________________。
施工單位：_________________。
監(jiān)理單位：_________________。
某公司：
______年___月日。
5、變更簽證單（如有）。
施工單位（蓋章）年月日。
工程設(shè)計單位質(zhì)量檢查意見。
理情況、質(zhì)量事故技術(shù)處理方案落實(shí)情況、設(shè)計功能、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等進(jìn)行檢查評價。
某公司印制。
建設(shè)單位使用。
工程竣工驗收邀請函回復(fù)：
已收到上報的竣工驗收資料，經(jīng)核查，符合竣工驗收條件，同意于______年___月日地點(diǎn)進(jìn)行工程竣工驗收。
xx公司（蓋章）。
工程竣工驗收項目表。
制性標(biāo)準(zhǔn)的情況；工程合同履約情況；規(guī)劃、公安消防、環(huán)保、檔案等規(guī)定落實(shí)情況；設(shè)計功能、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等；對工程設(shè)計、施工、監(jiān)理等方面的簡單評價；工程質(zhì)量情況；難以彌補(bǔ)的質(zhì)量缺陷記錄（不得影響安全使用）。驗收組組長由建設(shè)單位派人擔(dān)任。
裝修房子申請書篇十七
發(fā)包方：____________(以下簡稱“甲方”)。
承包方：____________(以下簡稱“乙方”)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以資共同遵守。
1.1工程名稱：____________。
1.2工程地點(diǎn):____________。
1.3工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報價表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。
1.5工程期限_____歷天，開工日期______年______月______日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進(jìn)場日第二天起計算)。
1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預(yù)算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認(rèn)后增減該部分費(fèi)用。
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(fèi)__________元，由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。
3.1開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護(hù)措施而造成家具、陳設(shè)損失的，有甲方自行負(fù)責(zé)。
3.2負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報批的全部費(fèi)用。
3.3負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源;。
3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;。
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;。
3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。
3.8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。
4.1指派為乙方駐工地監(jiān)理，負(fù)責(zé)本合同履行;按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
4.4保護(hù)好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
4.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
4.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，雙方簽名確認(rèn)，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
6.1由甲方提供的材料、設(shè)備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
6.2由乙方提供的'材料、設(shè)備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
7.4因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
8.1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的______%，即______元。
第二次：木工進(jìn)場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的______%，即____________元。
第三次：扇灰油漆進(jìn)場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的______%，即______元。
第四次：工程完工及竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的______%，即______元。
8.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。
8.3工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準(zhǔn)。
8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12月。
9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負(fù)責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延：
(1)不能提供水、電;。
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);。
(3)不能按期提供自購材料、設(shè)備;。
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;。
(5)因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目;。
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無故怠于驗收;。
(8)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延：
(1)因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;。
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負(fù)責(zé);。
(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;。
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。
(6)乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.4未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
9.5因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
10.1乙方設(shè)計師完成的施工圖，必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后，乙方方可進(jìn)行施工。
10.2乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工(安裝)。
10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費(fèi)用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實(shí)填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結(jié)果，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
10.5工程竣工后，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后______天內(nèi)驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，應(yīng)當(dāng)及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
10.6雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由東莞市裝飾協(xié)會調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
13.1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
13.3本合同一式______份，雙方各執(zhí)________份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方:____________(簽字)。
乙方:東莞___裝飾工程有限公司(蓋章)。
法定代理人:____________。
法定代理人:_____________。
委托代理人:_____________。
委托代理人:_____________。
地址：____________。
地址：東莞市__鎮(zhèn)___路___。
電話：____________。
電話：0769-8_______。
______年______月______日。
裝修房子申請書篇十八
_____________部門：
本單位_____________在_____________地址，開辦項目，按照國家相應(yīng)規(guī)定，進(jìn)行了環(huán)保設(shè)計和施工，設(shè)計單位是_____________，施工單位是_____________，均為有合格資質(zhì)單位?，F(xiàn)工程完工，請貴單位進(jìn)行驗收。
申請單位：_____________
_______年_____月_______日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/8394358.html】
