合同是法律上確認(rèn)和保護(hù)各方權(quán)益的重要文件,適用于各種商業(yè)和法律交易。在編寫合同之前,需要對合同的目的、范圍和條件進(jìn)行明確和詳細(xì)的說明。在下文中,我們將分享一些如何避免合同糾紛的經(jīng)驗(yàn)和建議。
建設(shè)工程中的承攬合同篇一
甲方:_________乙方:_________雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條總則。
一、井位。
1.鉆井施工地點(diǎn):_________;
2.地形圖:_________;
3.井位設(shè)計圖:_________;
4.地層構(gòu)造圖:_________.
二、國家、部、局對鉆進(jìn)工程施工的批準(zhǔn)投資計劃、工程項(xiàng)目,設(shè)計任務(wù)書等文件號及影印件。
三、井別:_________.
四、鉆井口數(shù):_________.
五、井深結(jié)構(gòu):_________.
六、質(zhì)量:
1.井身質(zhì)量合格率_________,
2.固井質(zhì)量合格率_________.
七、價格。
1.調(diào)整井單價_________元米,合計金額_________元。
2.開發(fā)井單價_________元米,合計金額_________元。
一、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計劃或更變施工圖而不能繼續(xù)施工者;
三、因甲方不能按期提供技術(shù)文件、技術(shù)圖紙和鉆井施工條件,被迫停工或不能繼續(xù)施工者。
第三條鉆前準(zhǔn)備。
一、甲方在開鉆前應(yīng)辦妥征地拆遷和井場道路的墊方;清除施工場地及進(jìn)出道路范圍內(nèi)影響施工的原有建筑物、構(gòu)筑物、管線、樹木、青苗等阻礙物。解決施工用的水、電和鉆機(jī)安裝搬運(yùn)的道路。
二、甲方按時向乙方交付井位設(shè)計、完鉆井深、層位和完井要求,負(fù)責(zé)鉆井區(qū)塊的斷層分布圖;斷層數(shù)據(jù);小層平面圖;構(gòu)造圖和鄰井圖壓力資料數(shù)據(jù),并向乙方進(jìn)行地質(zhì)和工程技術(shù)要求交底。
三、乙方在開鉆前應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員學(xué)習(xí)和熟悉各種設(shè)計圖紙,參加地質(zhì)設(shè)計交底,編好施工圖預(yù)算,負(fù)責(zé)安排鉆機(jī)運(yùn)行計劃,施工方案,做好一切施工準(zhǔn)備。
第四條工程款結(jié)算。
一、按不同的機(jī)型、井別、井深、另加風(fēng)險金,確定承包費(fèi)用。對承包范圍以外的費(fèi)用,按規(guī)定結(jié)算。
二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應(yīng)在____日內(nèi)按工程費(fèi)用總額_________元的百分之_________一次撥給乙方,作為乙方備料及施工費(fèi)。
第五條施工與設(shè)計變更。
一、乙方在組織施工中,必須為油田開發(fā)著想,嚴(yán)格按照部、局頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),以及設(shè)計要求組織施工。
1.鉆井施工設(shè)計有錯誤或甲方提供的技術(shù)資料與實(shí)際不符造成的事故由甲方負(fù)責(zé)。如乙方及時發(fā)現(xiàn)并通知甲方,甲方接到通知后立即(當(dāng)天)提出修改或變更設(shè)計,經(jīng)雙方同意后方可改變施工計劃,由此而引起的費(fèi)用增加,由甲方承擔(dān),并由甲方賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失。
2.鉆井施工中如有設(shè)計變更,超出原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或加大鉆井難度時,需經(jīng)上級有關(guān)部門審批同意,甲乙雙方辦理有關(guān)增加的生產(chǎn)費(fèi)用手續(xù)后方可施工,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。在設(shè)計變更尚未批準(zhǔn)前,任何一方不得強(qiáng)行施工。
3.甲方未盡協(xié)助義務(wù)給乙方造成損失。
三、在鉆井施工中,由乙方本身原因造成的損失自理。
四、鉆井是隱蔽工程,乙方在施工中必須按標(biāo)準(zhǔn)操作,做好每一道工序的記錄,接受甲方的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收。
五、甲方遇到特殊情況,要求乙提前完____區(qū)塊鉆井任務(wù)的,由雙方協(xié)商解決。乙方因此增加的費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。
第六條完井驗(yàn)收、結(jié)算與保修。
一、乙方在完井前____日,應(yīng)及時通知甲方,如甲方不能按期驗(yàn)收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗(yàn)收日期。但甲方必須承認(rèn)乙方的完井時間。甲方推遲驗(yàn)收,其間發(fā)生的管理費(fèi)、車輛費(fèi)由甲方負(fù)擔(dān)。
二、施工完畢的井要以部、局的統(tǒng)一質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),甲方不準(zhǔn)提高驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
三、經(jīng)檢驗(yàn)合格的井,從驗(yàn)收即日起為移交完畢。移交后發(fā)生井口套管頭損壞、晃動或井口帽子丟失、井下落物,乙方概不負(fù)責(zé)。
四、由于甲方提供的資料、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或其他原因,造成鉆井質(zhì)量不合格,由甲方負(fù)責(zé)。需乙方修井的甲方還要承擔(dān)修井費(fèi)用和乙方的窩工費(fèi),窩工費(fèi)按每小時_________元計算。
五、因乙方本身原因造成不合格的井,由乙方自己承擔(dān)。
六、施工完畢并已驗(yàn)收合格交給甲方的井,甲方在未射孔之前,若出現(xiàn)管內(nèi)外冒油、水、氣現(xiàn)象,乙方負(fù)責(zé)保修,保修期為六個月,超過保修發(fā)生管內(nèi)外噴冒氣油、水,乙方不予負(fù)責(zé)。
第七條獎勵、懲罰與仲裁。
一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下,提前完成鉆井任務(wù),為甲方提前投產(chǎn)創(chuàng)造了條件,增加了效益,甲方應(yīng)按總施工費(fèi)用的_________‰給乙方獎勵。
二、甲方不能隨意借故拖欠或拒付乙方施工完畢、并已驗(yàn)收合格的井,如逾期不付,甲方應(yīng)增付未付款項(xiàng)的利息。
三、合同糾紛的解決方式。
第八條工傷事故乙方有責(zé)任教育工人,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,文明生產(chǎn)、安全施工、防火防盜。在施工中發(fā)生傷亡事故和乙方管理不善造成的其它經(jīng)濟(jì)損失,均由乙方自負(fù),不得因此影響工程進(jìn)度。
第九條附則。
一、本合同條款如對特別情況尚有未說盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定擬定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等是合同的組成部分,具有合同效力。
二、本合同訂立之前,雙方簽訂的工程協(xié)議書,在簽訂本合同后可作為本合同之附件,與本合同抵觸之處,以本合同為準(zhǔn)。
第十條合同附件(略)。
一、鉆井施工圖紙;
二、地形圖;
三、井位設(shè)計圖;
四、地層構(gòu)造圖;
建設(shè)工程中的承攬合同篇二
甲方:
乙方:
就甲方的房屋所出現(xiàn)的滲水問題及隔熱制作達(dá)成如下維修協(xié)議協(xié)議:因甲方宿舍樓在使用期間出現(xiàn)滲水問題,乙方負(fù)責(zé)對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進(jìn)行維修經(jīng)雙方協(xié)商,協(xié)議如下:。
1.維修時間:___年__月__日起到___年__月__日止。
2.維修地點(diǎn):
3.負(fù)責(zé)維修單位:
4.維修方案須甲方確認(rèn),并且乙方應(yīng)在維修之前征得甲方同意。
5.維修以及維修質(zhì)量的監(jiān)督:對于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進(jìn)行維修。在維修期間,甲方定期必須派人在現(xiàn)場予以質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前,甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品(家具和家電)進(jìn)行清點(diǎn)并簽字確認(rèn),基于維修期間,甲方的家具和家電都已經(jīng)安裝到位。在施工方施工期間,施工方有責(zé)任對于施工時的人員安全負(fù)責(zé),同時在施工時避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞(另對于甲方地板在施工時盡量鋪設(shè)厚點(diǎn)材料以避免在施工期間對于地板的損害)。在維修期完畢對于大件物品進(jìn)行再一次的確認(rèn)。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失,乙方必須按照原價進(jìn)行賠償。
8.房屋維修期的注意事項(xiàng):甲方有義務(wù)協(xié)助乙方做好各項(xiàng)施工前的準(zhǔn)備包括協(xié)助鄰居之間及小區(qū)里面的其他事情如垃圾材料的堆放。
9.維修之后的房屋質(zhì)量的驗(yàn)收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
10.在維修期間所產(chǎn)生的水電費(fèi)用都有甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方予以負(fù)擔(dān)。
11.如此次維修沒有達(dá)到預(yù)期的修復(fù)效果,再次出現(xiàn)滲水,則乙方必須承擔(dān)再次維修的責(zé)任,不能因超過房屋保質(zhì)期而拒絕維修再次發(fā)生的維修費(fèi)用由乙方全部負(fù)責(zé)。
12.根據(jù)雙方的協(xié)商,本次維修雙方采取以下第_種方式。
進(jìn)行:。
2.甲方負(fù)責(zé)主要材料乙方負(fù)責(zé)部分材料乙方負(fù)責(zé)施工其他的由雙方協(xié)商。
3.乙方負(fù)責(zé)全部的材料乙方負(fù)責(zé)施工對于因此出現(xiàn)的問題乙方負(fù)全部責(zé)任。
4.本工程維修發(fā)生的費(fèi)用共計人民幣_____元大寫____于,關(guān)費(fèi)用的支付:無論采取以上任何一種合作方式甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場之后付本次維修費(fèi)用的50在維修結(jié)束后付45余下的5待保修期滿后甲方在行支付。
5.本協(xié)議一式兩份雙方各持一份。
7.其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
___年__月__日。
建設(shè)工程中的承攬合同篇三
委托人:監(jiān)理人:
經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第1條委托人委托監(jiān)理人監(jiān)理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下:
1、工程名稱:橋改造工程。
2、工程地點(diǎn):*區(qū)境內(nèi)。
3、工程規(guī)模:橋梁全長12米,寬5米。
4、總投資:。
第2條本合同中的有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《標(biāo)準(zhǔn)條件》中賦予它們的定義相同。
第3條下列文件均為本合同的組成部分:
1、監(jiān)理投標(biāo)書或中標(biāo)通知書;。
2、本合同標(biāo)準(zhǔn)條件;。
3、本合同專用條件(包括補(bǔ)充合同)。
4、在實(shí)施過程中雙方共同簽署的補(bǔ)充與修正文件。
第4條監(jiān)理人向委托人承諾,按照本合同的規(guī)定,承擔(dān)本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
第5條委托人向監(jiān)理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種,向監(jiān)理人支付報酬。
第6條本合同自年月日開始實(shí)施,至本工程備案驗(yàn)收完成之日(工程施工監(jiān)理期為日歷日天)。
第7條本合同一式陸份,均具有同等法律效力,其中,委托人三份,監(jiān)理人三份。
委托人:監(jiān)理人:
(簽章)(簽章)。
住所:住所:
法定代表人:(簽章)法定代表人:(簽章)。
代表:代表:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:。
郵編:郵編:
電話:電話:
本合同簽訂于:年月日。
建設(shè)工程中的承攬合同篇四
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項(xiàng)目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程概況。
1.工程名稱:
2.工程地點(diǎn):
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費(fèi)用。
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程。
二、合同單價和付款方式。
1.合同單價:
2.實(shí)際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價,材料及其運(yùn)輸費(fèi),人工費(fèi),裝卸費(fèi),設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項(xiàng)目合同約定的款項(xiàng)由有限公司按照本合同約定支付,項(xiàng)目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任。
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。
本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進(jìn)行免費(fèi)維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方:__________乙方:__________。
簽字:__________簽字:__________。
_____年___月____日。
建設(shè)工程中的承攬合同篇五
_________________________(以下簡稱甲方)。
__________________________(以下簡稱乙方)。
乙方承攬甲方________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程量:__________________________。
二、工程要求:_________________________。
三、甲方責(zé)任范圍:___________________________。
四、乙方責(zé)任范圍:___________________________。
五、技術(shù)要求:___________________________。
六、工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期:
1、施工工期:自開工之日起________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_____%。
2、每一道工序完成,乙方應(yīng)提前一天通知甲方,驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng),結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期_____年,驗(yàn)收合格后付至工程款的_____%,留____%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題,由乙方無償修復(fù)或更換。
七、其它要求:
1、施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2、施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責(zé)任由乙方自負(fù)。
3、乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方:___________________________。
乙方:___________________________。
日期:____年____月____日
建設(shè)工程中的承攬合同篇六
乙方:______。
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就__漏水修補(bǔ)承包給乙方修補(bǔ)一事,達(dá)成如下協(xié)議:
一、費(fèi)用及付款方式:
甲方委托乙方修補(bǔ)____,乙方以包干價的形式承包,包干費(fèi)用__元,大寫__,待乙方修補(bǔ)完工后,由甲方委派工作人員驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。付款方式:____。
二、施工責(zé)任:
乙方自行負(fù)責(zé)工程所需材料費(fèi)(注:主材為js防水材料)和人工費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)及轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi),并全權(quán)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場工作人員的施工安全,保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序,并承擔(dān)違規(guī)施工所產(chǎn)生的一切民事法律責(zé)任。
三、工期及保質(zhì)期:
自本合同簽訂之日起5日內(nèi),乙方需安排施工人員進(jìn)場施工,工程施工期限為__日。修補(bǔ)完工后在質(zhì)保期以內(nèi)有任何質(zhì)量問題均由乙方負(fù)責(zé)修補(bǔ),并承擔(dān)因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的各種費(fèi)用,質(zhì)保期為__年。
四、人員管理:
五、施工垃圾:
施工過程中所產(chǎn)生的'施工垃圾,均由乙方負(fù)責(zé)清理,并堆放在甲方指定的堆放點(diǎn),乙方在施工完工后負(fù)責(zé)清理運(yùn)走。
六、違約責(zé)任:
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約,違約方將向守約方支付____元的違約金,并賠償因違約造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方簽字蓋章后生效,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽字日期:____年__月__日
建設(shè)工程中的承攬合同篇七
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:貴州凱里小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。
工程地點(diǎn):貴州凱里市。
資金來源:自籌資金。
二、工程承包范圍。
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
五、合同價款。
六、組成合同的文件。
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書。
2、中標(biāo)通知書。
3、投標(biāo)書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件7、圖紙8、工程量清單。
9、工程報價單或預(yù)算書。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效。
合同訂立時間:________年__________月__________日。
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。
2.工程建設(shè)承包合同范本。
5.工程建設(shè)承包合同樣本。
6.工程建設(shè)承包合同格式。
8.農(nóng)村建房承攬施工合同范本。
建設(shè)工程中的承攬合同篇八
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴(yán)肅履行。
第一條工程項(xiàng)目。
一、工程名稱:________________。
二、工程地點(diǎn):________________。
三、工程編號:________________。
四、工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積________平方米。(各單項(xiàng)工程詳見工程項(xiàng)目一覽表)。
五、工程造價:全部工程施工圖預(yù)算造價人民幣________元,其中:人工費(fèi)________元。(各單項(xiàng)工程詳見工程項(xiàng)目一覽表)。
第二條工程期限。
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
全部工程自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工。(各單項(xiàng)工程開、竣工日期詳見工程項(xiàng)目一覽表)
二、施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,雙方應(yīng)根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,分別負(fù)責(zé)按時完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應(yīng)由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報有關(guān)部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災(zāi)害,而被迫停工者;。
2.因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;。
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或所需材料、設(shè)備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應(yīng)。
一、全部工程所需的物資按下列第(________)項(xiàng)供應(yīng)方式辦理:
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機(jī)電產(chǎn)品,均由甲方負(fù)責(zé)采購,供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn)。其他材料由乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)。
2.統(tǒng)配、部管材料,由乙方負(fù)責(zé)辦理申請、訂貨、調(diào)劑合用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機(jī)電產(chǎn)品,由甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn),其他材料均由乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)。
3.包工不包料工程,全部材料、設(shè)備由甲方采購供應(yīng)到現(xiàn)場或指定的加工地點(diǎn)。
4.其他方式:
二、由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料和設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)場期限,詳見甲方供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表。
三、成套設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,由甲方負(fù)責(zé)辦理申請、訂貨及加工,引進(jìn)成套設(shè)備在交付乙方前,由甲方負(fù)責(zé)檢驗(yàn)(甲方委托乙方總包承辦設(shè)備訂貨及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備加工,應(yīng)另簽訂協(xié)議)。
四、工程所需材料,如因供應(yīng)部門規(guī)格、品種或材質(zhì)不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時,應(yīng)事先取得原設(shè)計單位和甲方同意,并由三方簽訂協(xié)議后實(shí)行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費(fèi),應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)定辦理結(jié)算。
五、凡應(yīng)附有合格證明的材料,在進(jìn)場時必須由供應(yīng)方負(fù)責(zé)驗(yàn)證;如無合格證明,必須經(jīng)供應(yīng)方試驗(yàn)合格后方準(zhǔn)使用,其試驗(yàn)費(fèi)用,應(yīng)由供應(yīng)方負(fù)擔(dān)。因建設(shè)單位或設(shè)計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗(yàn),其試驗(yàn)費(fèi)用,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
六、由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料和設(shè)備,如未按期供應(yīng)或規(guī)格、質(zhì)量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
第四條工程款結(jié)算。
一、全部工程造價的結(jié)算方式。按下列第項(xiàng)規(guī)定辦理:
1.以審查后的施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進(jìn)行結(jié)算。
2.按施工圖預(yù)算加包干系數(shù)確定的包干造價結(jié)算,包干范圍以外的費(fèi)用;另按有關(guān)規(guī)定付款。
3.按標(biāo)準(zhǔn)施工圖單方造價包干結(jié)算,包干范圍以外的費(fèi)用,另按有關(guān)規(guī)定付款。
4.包工不包料工程,按預(yù)算定額規(guī)定的人工費(fèi)結(jié)算。
5.招標(biāo)的工程,按中標(biāo)的價款結(jié)算。
二、工程款撥付與結(jié)辦法,按現(xiàn)行規(guī)定辦理(詳見附件)。
第五條施工與設(shè)計變更。
一、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計要求組織施工,要全部達(dá)到合格。
二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構(gòu)件的積壓、施工力量和機(jī)械調(diào)遷等損失,應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān):
1.施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴(yán)重不合理的地方,乙方應(yīng)以書面形式通知甲方,由甲方在7天內(nèi)與原設(shè)計單位商定,提出修改或變更設(shè)計文件,經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后,方準(zhǔn)施工。
2.在施工中,如遇設(shè)計變更超出原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模時,應(yīng)在施工前按審批程序重新報批,經(jīng)審查處審核工程預(yù)算,經(jīng)辦銀行審查投資后,并由甲乙雙方簽訂協(xié)議,方可施工。否則,任何一方不得強(qiáng)行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應(yīng)商定做到安全部位。
4.在施工中,如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足,不能按時撥付工程進(jìn)度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應(yīng)由甲方承擔(dān)。
三、乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗(yàn)收作出記錄,方能繼續(xù)進(jìn)行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗(yàn)收,并作好記錄,重大或復(fù)雜隱蔽工程,應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計單位共同進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項(xiàng),應(yīng)按定額管理辦法報批。變更工程協(xié)議所附的變更預(yù)算,應(yīng)在施工前及時送經(jīng)辦銀行,做為結(jié)算工程款之依據(jù)。
第六條竣工驗(yàn)收、結(jié)算與保修。
一、乙方在單項(xiàng)工程竣工前5日將驗(yàn)收日期以書面通知甲方屆時驗(yàn)收,如甲方不能按時參加驗(yàn)收,須提前通知乙方取得乙方同意后,另訂驗(yàn)收日期,但甲方須承認(rèn)竣工日期,如再不按時參加驗(yàn)收,其所發(fā)生的管理費(fèi)和各項(xiàng)損失均由甲方承擔(dān)。并償付給乙方按預(yù)算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗(yàn)收合格,從驗(yàn)收之日起3天內(nèi),乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗(yàn)收后的工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方承擔(dān)。
三、本項(xiàng)工程中的單位工程,如需單獨(dú)移交甲方,在移交時,雙方應(yīng)辦理中間驗(yàn)收手續(xù),作為該單位竣工工程驗(yàn)收之依據(jù)。
四、在進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收中,如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修理或返工,并在雙方議定的措施和期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應(yīng)償付給甲方按預(yù)算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決,致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可做減項(xiàng)竣工,并對已完工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗(yàn)收,以國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范、技師檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖為依據(jù)。在進(jìn)行竣工驗(yàn)收時,乙方應(yīng)在驗(yàn)收前10天向甲方提供以下文件:
1.增減變更文件和其他洽商記錄;。
2.隱蔽工程驗(yàn)收記錄和中間交工驗(yàn)收記錄;。
3.工程竣工后,應(yīng)繪制竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設(shè)單位存檔。工程變更較大的,可以由建設(shè)單位自繪或委托設(shè)計單位、施工單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后,屬于民用建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)于竣工驗(yàn)收后15天內(nèi),屬于工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)于竣工驗(yàn)收后30天內(nèi),將竣工結(jié)算件送交甲方進(jìn)行審查。甲方應(yīng)在接到竣工結(jié)算件后,民用建設(shè)15天內(nèi),工業(yè)建設(shè)20天內(nèi)審查完畢,如到期未提出異議,由經(jīng)辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗(yàn)收后,乙方對施工的土建工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年,采暖工程保修第一個采暖期內(nèi)。在保修期內(nèi),確由施工單位責(zé)任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修理。(屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務(wù)院各有關(guān)主管部門的特殊規(guī)定辦理)。
九、工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第七條違約責(zé)任和仲裁。
一、由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,(以竣工驗(yàn)收合格日期計算)每逾期一天,應(yīng)償付給甲方按預(yù)算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的,每逾期一天,應(yīng)償付給甲方按預(yù)算人工費(fèi)千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng),如拖期不付,按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實(shí)行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策的規(guī)定,另行協(xié)議。
四、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或雙方上級業(yè)務(wù)主管部門,進(jìn)行調(diào)解;解決不了的,可選擇下述第項(xiàng)處理:(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁,(2)直接向人民法院起訴。
第八條附則。
一、預(yù)算審查手續(xù),由建設(shè)單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預(yù)算)送市建設(shè)工程合同預(yù)算審查處審查。要求鑒證的,可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進(jìn)行鑒證。
二、在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準(zhǔn)備合同(工程協(xié)議書),可做為本合同之附件。
三、招標(biāo)工程,按《××市建設(shè)工程招標(biāo)、投標(biāo)暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項(xiàng):
第九條合同附件。
一、工程項(xiàng)目一覽表。
二、全部施工圖紙。(合同正本有此附件)。
三、施工圖預(yù)算。(合同正本及建設(shè)銀行有此附件)。
四、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備一覽表。
五、有關(guān)協(xié)議:
六、有關(guān)補(bǔ)充合同:
第十條合同份數(shù)及有效期。
一、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份,并分別報送雙方業(yè)務(wù)主管部門副本一份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效。
建設(shè)單位(發(fā)包方):____________________。
工程負(fù)責(zé)人:____________________________。
________年________月________日。
建工單位(承包方):____________________。
工程負(fù)責(zé)人:____________________________。
________年________月________日。
建設(shè)工程中的承攬合同篇九
甲方因建設(shè)_________________需要占用土地,在_________________鎮(zhèn)人民政府監(jiān)督協(xié)調(diào)下,根據(jù)《合同法》和《土地法》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,本著自愿及平等互利、共同發(fā)展的原則,達(dá)成以下協(xié)議:
(一)甲方用地范圍為建設(shè)沙圪堵急調(diào)峰加氣站所需土地。
(二)協(xié)議達(dá)成后,乙方及其村民不得干擾阻擋甲方在土地范圍內(nèi)施工、經(jīng)營等合法行為。
(三)甲方根據(jù)用地的數(shù)量對乙方進(jìn)行土地占用補(bǔ)償,補(bǔ)償方法如下:
1、甲方一次性補(bǔ)償乙方:人民幣(大寫)_________________(小寫:_________________整)。
(此補(bǔ)償費(fèi)用包括土地補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)償、地上附著物補(bǔ)償、土壩補(bǔ)償、等所有和土地相關(guān)的全部費(fèi)用)。
甲方補(bǔ)償只對乙方村委會,不直接對村民,具體分配由乙方村委會負(fù)責(zé)。
2、如村民阻攔施工由村委會出面協(xié)調(diào)并解決,并不得影響甲方正常施工。
(四)違約責(zé)任。
協(xié)議生效后,雙方嚴(yán)格遵守共同履約,如果有一方違約,違約的一方應(yīng)當(dāng)向未違約方支付補(bǔ)償金額_________________%的違約金。
(五)爭議的解決。
1、本協(xié)議在正常的履行過程中,乙方村民不得以任何理由阻攔甲方施工及正常經(jīng)營活動,否則所造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
2、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院起訴。但在協(xié)商或調(diào)解期間不得影響甲方正常施工及經(jīng)營活動。
(六)其它事項(xiàng)。
1、甲方應(yīng)當(dāng)在雙方簽訂協(xié)議后三日內(nèi),將補(bǔ)償款打入乙方村委會指定賬戶,否則按逾期付款處理。
2、本協(xié)議由沙圪堵鎮(zhèn)人民政府監(jiān)督執(zhí)行。
3、本協(xié)議由甲、乙雙方法定代表人簽字并加蓋單位公章之日起生效,協(xié)議有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除協(xié)議。
4、本協(xié)議于雙方簽訂之日起生效。本協(xié)議一式七份,甲方三份,乙方三份,沙圪堵鎮(zhèn)人民政府一份,具有同等法律效力,甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。
建設(shè)工程中的承攬合同篇十
審判實(shí)踐中,人民法院在處理建設(shè)工程施工合同糾紛案件時對以下幾種情形一般不予工程造價鑒定:
第一、當(dāng)事人在訴訟前已就全部或部分工程款的結(jié)算達(dá)成協(xié)議,一方在訴訟中要求重新結(jié)算的,不予支持。但確有證據(jù)證明存在下列情形之一的除外:(1)存在《中華人民共和國合同法》第五十二條規(guī)定情形的;(2)簽訂結(jié)算協(xié)議一方的簽字人沒有相應(yīng)的授權(quán),另一方對此是明知或應(yīng)當(dāng)知道的;(3)其他應(yīng)當(dāng)重新結(jié)算的情形。理由是當(dāng)事人在起訴前已就工程款結(jié)算達(dá)成了協(xié)議,則為雙方均認(rèn)可了工程款結(jié)算結(jié)果,法院應(yīng)尊重當(dāng)事人的意思自治,按照達(dá)成的結(jié)算協(xié)議支付工程款,任何一方當(dāng)事人對工程款已達(dá)成結(jié)算協(xié)議又要求重新結(jié)算或者申請鑒定的,法院不予支持。山東省濟(jì)南中院《建設(shè)工程案件研討紀(jì)要》第二十二條就規(guī)定:“對建設(shè)工程造價的確定應(yīng)當(dāng)遵循當(dāng)事人意思自治的原則。建設(shè)工程施工合同已對工程造價進(jìn)行了約定,當(dāng)事人又對工程造價申請鑒定的,不應(yīng)予以準(zhǔn)許。當(dāng)事人就工程價款達(dá)成協(xié)議后又申請進(jìn)行工程造價鑒定的,一般不予準(zhǔn)許。承包人有充分證據(jù)證明結(jié)算協(xié)議有重大漏項(xiàng)的,可對有關(guān)漏項(xiàng)的造價進(jìn)行鑒定。”
第二、當(dāng)事人約定按照固定價結(jié)算工程價款,一方當(dāng)事人請求對建設(shè)工程造價進(jìn)行鑒定的,不予支持。除非工程發(fā)生重大設(shè)計變更導(dǎo)致工程量大幅增減或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的,根據(jù)公平原則對增減部分應(yīng)按合同約定的結(jié)算方法和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)計算工程款,或者申請對該變更部分工程進(jìn)行造價鑒定,而不應(yīng)對整個工程造價進(jìn)行鑒定。
(一)鑒定機(jī)構(gòu)或者鑒定人員不具備相關(guān)的鑒定資格的;
(二)鑒定程序嚴(yán)重違法的;
(三)鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足的;
(四)經(jīng)過質(zhì)證認(rèn)定不能作為證據(jù)使用的其他情形?!?/p>
二、結(jié)算書未蓋公章只有未授權(quán)的簽字人簽字,如何處理?
實(shí)踐中主要從以下幾個方面進(jìn)行判斷:如果依據(jù)公司內(nèi)部管理規(guī)定,簽字人對外有權(quán)代表公司簽訂結(jié)算協(xié)議,則簽字人的行為屬于有權(quán)代理,結(jié)算協(xié)議有效。反之,如果依據(jù)公司內(nèi)部管理規(guī)定,簽字人對外無權(quán)代表公司簽訂結(jié)算協(xié)議,或者公司內(nèi)部對此未作明確規(guī)定,結(jié)算協(xié)議的效力就取決于簽字人的行為是屬于無權(quán)代理還是表見代理?依據(jù)《合同法》第四十九條的規(guī)定:“行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立合同,相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的,該代理行為有效?!痹撘?guī)定是關(guān)于表見代理的規(guī)定。依據(jù)通說,構(gòu)成表見代理最重要的條件是需要有被代理人授權(quán)的表象以及相對人無過錯。代理人具備被代理人授權(quán)的表象主要有:(1)曾經(jīng)用言詞、文字表示過授權(quán)但未授權(quán);(2)。
授權(quán)不清,甚至出具空白的介紹信;(3)授權(quán)期屆滿之后,沒有采取合理措施。(4)知道或者應(yīng)當(dāng)知道有人對外使用企業(yè)名義,但是容忍沒有反對。具體到建設(shè)工程施工合同而言,就要看簽字人在公司的身份、在合同履行過程中其是否代表公司簽署過簽證、索賠函以及與工程有關(guān)的其他協(xié)議、是否代表公司進(jìn)行過工程款結(jié)算的協(xié)商和談判等等,由法官根據(jù)案件具體情況和證據(jù)材料進(jìn)行判斷,以形成內(nèi)心確信。一般認(rèn)為,發(fā)包人項(xiàng)目工程部的經(jīng)理和負(fù)責(zé)人在結(jié)算協(xié)議上的簽字構(gòu)成表見代理,項(xiàng)目部的一般工作人員的簽字屬于無權(quán)代理行為,對公司不發(fā)生法律效力。
三、公司工商備案公章與實(shí)際使用公章不一致,如何處理?
實(shí)踐中,有的公司有兩套以上的公章,在工商部門登記備案的公章與實(shí)際使用的公章不一致,在簽訂合同時用實(shí)際使用的公章,如發(fā)生糾紛,就主張簽訂合同的公章是虛假的,與工商登記備案的公章不一致。法院審判實(shí)務(wù)認(rèn)為,這種行為是違反行政管理規(guī)定的行為,應(yīng)當(dāng)受到行政處罰。但就民事行為的效力而言,只要有證據(jù)證明簽訂結(jié)算協(xié)議書時加蓋的公章就是該公司實(shí)際使用的公章,即使與備案公章不一致,對公司也具有法律約束力。結(jié)算協(xié)議的另一方只需通過舉證證明簽訂施工合同與簽訂結(jié)算書使用的是同一公章或者該公司在其他實(shí)際履行的協(xié)議中也使用了該公章即完成了舉證責(zé)任。
四、結(jié)算書加蓋公司財務(wù)或技術(shù)專用章,效力如何認(rèn)定?
這種情況比較少見,法院審判實(shí)務(wù)一般認(rèn)為,結(jié)算協(xié)議書上只加蓋了公司財務(wù)專用章或技術(shù)專用章不符合工程結(jié)算慣例,對公司不發(fā)生法律效力。但是結(jié)算書中對工程款的支付進(jìn)行審核的部分,如果加蓋了公司財務(wù)專用章,該部分應(yīng)屬有效。
五、結(jié)算協(xié)議書上加蓋了公司項(xiàng)目專用章,效力如何認(rèn)定?
法院審判實(shí)務(wù)一般處理為,首先應(yīng)看施工合同對此有無約定,有約定從約定;如果沒有約定,依據(jù)建筑市場的慣例,建設(shè)工程施工的履行由發(fā)包人的項(xiàng)目工程部具體負(fù)責(zé),施工方在合同履行過程中出現(xiàn)各種問題也一直與發(fā)包人的項(xiàng)目工程部協(xié)調(diào)解決,工程竣工后,施工方應(yīng)將工程結(jié)算資料遞交給發(fā)包人項(xiàng)目工程部,并就工程結(jié)算進(jìn)行協(xié)商。因此,結(jié)算協(xié)議書上加蓋了公司項(xiàng)目專用章,結(jié)算協(xié)議書對公司具有約束力。
六、工程款糾紛的解決對策。
工程款糾紛的解決,總的來說,從解決途徑來講,首先應(yīng)雙方協(xié)商,協(xié)商不成的通過訴訟活仲裁解決。要解決工程款糾紛從實(shí)體上講,要對癥下藥就是根據(jù)糾紛的不同類型,采取不同的解決方法。下面筆者針對工程款糾紛不同類型,舉例談一下糾紛的解決。
1、發(fā)包方拖欠工程款違約糾紛的解決對策。
包方墊資建設(shè)至五層發(fā)包方才開始支付的進(jìn)度款。工程施工過程中,承包方把工程建設(shè)到了五層,發(fā)包方出現(xiàn)因其他糾紛導(dǎo)致資金困難無法支付進(jìn)度款,經(jīng)調(diào)查,該發(fā)包方確實(shí)難以日后結(jié)算,最后經(jīng)雙方協(xié)商,把已經(jīng)建成的五層和包括土地使用權(quán)等其他關(guān)聯(lián)財產(chǎn)作價7000萬,由承包方買下該在建項(xiàng)目繼續(xù)建設(shè),承包方變成了開發(fā)商。這確實(shí)是無奈之舉。第二種辦法,利用優(yōu)先受償權(quán)規(guī)則,將項(xiàng)目拍賣受償。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》【法釋〔2002〕16號】規(guī)定:人民法院在審理房地產(chǎn)糾紛案件和辦理執(zhí)行案件中,應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國合同法》第二百八十六條的規(guī)定,認(rèn)定建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)。
2、竣工結(jié)算報告爭議引發(fā)的工程款糾紛對策。
工程竣工結(jié)算分為單位工程竣工結(jié)算、單項(xiàng)工程竣工結(jié)算和建設(shè)項(xiàng)目竣工總結(jié)算。建設(shè)工程領(lǐng)域一般傾向于采用格式化的建設(shè)工程承包合同。這些格式合同中一般都包含決算異議期限,即發(fā)包方收到承包方?jīng)Q算報告后在10天內(nèi)必須提出意見,逾期無答復(fù)視為同意。但實(shí)際情況往往使得發(fā)包方不可能在規(guī)定時間內(nèi)作出反應(yīng)。有時發(fā)包方資金沒有調(diào)動到位,為了扣押決算書拖延支付時間,往往通過非授權(quán)職員收件,最后收件人自己承認(rèn)未能轉(zhuǎn)交授權(quán)人員,自然也無法反應(yīng)。而承包方認(rèn)為發(fā)包方收到?jīng)Q算書后,在約定時間內(nèi)未提出意見,根據(jù)合同規(guī)定,決算書已經(jīng)生效,要求立即結(jié)算付款,而發(fā)包方則以授權(quán)人員未收到?jīng)Q算書,或者審核需要時間或聲稱已經(jīng)聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行核算相抗辯。對此,筆者建議將結(jié)算文件用特快專遞向發(fā)包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人郵寄并公證該過程。值得注意的是,需要給發(fā)包方一個合理的審查時間。
財建[2004]369號《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》規(guī)定可做參考:單項(xiàng)工程竣工后,承包人應(yīng)在提交竣工驗(yàn)收報告的同時,向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,發(fā)包人應(yīng)按以下規(guī)定時限進(jìn)行核對(審查)并提出審查意見。
發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料后,在《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》規(guī)定或合同約定期限內(nèi),對結(jié)算報告及資料沒有提出意見,則視同認(rèn)可。
竣工結(jié)算報告如果得到確認(rèn),承包人向發(fā)包人申請支付工程竣工結(jié)算款。發(fā)包人應(yīng)在收到申請后15天內(nèi)支付結(jié)算款,到期沒有支付的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。承包人可以催告發(fā)包人支付結(jié)算價款,如達(dá)成延期支付協(xié)議,承包人應(yīng)按同期銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息。如未達(dá)成延期支付協(xié)議,承包人可以與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價,或申請人民法院將該工程依法拍賣,承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
3、質(zhì)保金糾紛對策。
期滿后再行支付。筆者代理過的一起糾紛就是起因于承包人在保修期內(nèi)履行了維修義務(wù)但無法直接舉證(沒有維修雙方認(rèn)可簽字單,后發(fā)包方又委托他人進(jìn)行了維修)而導(dǎo)致被動,后經(jīng)律師積極收集其他證據(jù)迫使發(fā)包方接受了幾乎全額返還的調(diào)解方案。實(shí)踐中,發(fā)包人常以工程質(zhì)量問題扣押最后5%尾款而承包人則無可奈何。對此,根據(jù)《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》規(guī)定,發(fā)包人對工程質(zhì)量有異議,已竣工驗(yàn)收或已竣工未驗(yàn)收但實(shí)際投入使用的工程,其質(zhì)量爭議按該工程保修合同執(zhí)行;已竣工未驗(yàn)收且未實(shí)際投入使用的工程以及停工、停建工程的質(zhì)量爭議,應(yīng)當(dāng)就有爭議部分的竣工結(jié)算暫緩辦理,雙方可就有爭議的工程委托有資質(zhì)的檢測鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測,根據(jù)檢測結(jié)果確定解決方案,或按工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的處理決定執(zhí)行,其余部分的竣工結(jié)算依照約定辦理。只要承包人切實(shí)履行了維修義務(wù)并做好證據(jù)保全工作,完全可以通過仲裁或訴訟爭取權(quán)益。
筆者認(rèn)為,無論是從預(yù)防糾紛角度還是解決糾紛角度考慮,律師應(yīng)與承包方形成一種長期的合作機(jī)制才能有效預(yù)防和解決糾紛。根據(jù)司法部、建設(shè)部《關(guān)于為解決建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款和農(nóng)民工工資問題提供法律服務(wù)和法律援助的通知》(司發(fā)通[2004]159號)精神,法律服務(wù)機(jī)構(gòu)及人員應(yīng)當(dāng)積極為建筑業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。倡導(dǎo)建筑業(yè)企業(yè)聘請律師擔(dān)任法律顧問,參與到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中,為企業(yè)簽訂合同、重大決策等事項(xiàng)提供法律咨詢,出具法律意見,促進(jìn)企業(yè)依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動;當(dāng)企業(yè)權(quán)益受到不法侵害時,應(yīng)及時提出合理有效的應(yīng)對措施,最大限度減少企業(yè)的損失,并代理企業(yè)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通、磋商或參加訴訟,保障企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益不受侵害。幫助企業(yè)建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格企業(yè)工程合同、農(nóng)民工勞務(wù)合同及其它各類合同的依法訂立、審查、履行、監(jiān)管、備案、登記制度;幫助企業(yè)探索并建立各種擔(dān)保和保險機(jī)制,完善業(yè)主的工程款支付擔(dān)保,建立建筑業(yè)企業(yè)的履約責(zé)任險和保修保險,引導(dǎo)施工企業(yè)與建設(shè)單位就拖欠工程款制定還款計劃,并進(jìn)行公證,保障建筑業(yè)企業(yè)能夠及時收回工程款。
建設(shè)工程中的承攬合同篇十一
在建設(shè)工程中,合同的簽訂是需要十分謹(jǐn)慎的。因?yàn)楹贤瑫P(guān)系到自己的切身利益。建設(shè)工程合同中約定一方當(dāng)事人存在違約行為時,應(yīng)接受“罰款”處罰,屢見不鮮,故,在建設(shè)工程合同糾紛案件中,應(yīng)明確其性質(zhì)及適用。接下來小編就帶大家看看建設(shè)工程合同中的"罰款"。
建設(shè)工程合同中“罰款”與行政處罰“罰款”性質(zhì)迥異。后者屬于不平等主體間的行政執(zhí)法行為,前者則是平等主體間基于一方違約行為違約責(zé)任承擔(dān)方式的約定,其不違反法律和行政強(qiáng)制性規(guī)定,效力應(yīng)得到尊重和認(rèn)可。
2.建設(shè)工程合同中“罰款”實(shí)為懲罰性違約金
各地方法院在民事糾紛審判實(shí)踐中,皆將建設(shè)工程合同中的“罰款”認(rèn)定為懲罰性違約金。
懷化安捷建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司與長沙市公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司、湖南省溆懷高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛二審民事判決書,(2015)湘高法民三終字第144號。
湖南省高院認(rèn)為:“經(jīng)查,雙方《路基工程勞務(wù)施工合同》獎罰規(guī)定”中對施工管理有相應(yīng)約定。
路橋公司基于合同約定對施工方施工中的嚴(yán)重不規(guī)范行為的處罰系基于該約定,其性質(zhì)當(dāng)屬懲罰性違約金”。
中國十九冶集團(tuán)有限公司與郎溪縣順通建筑安裝有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛二審民事判決書,(2015)皖民四終字第00113號。
安徽省高院認(rèn)為:“海螺公司作出了《關(guān)于中冶實(shí)久冶建設(shè)有限公司樅陽海螺項(xiàng)目部偷盜鋼材的處理通報》(樅海政(2009)6號文件),決定對十九冶公司樅陽項(xiàng)目部偷盜鋼筋行為處罰88萬元,十九冶公司在業(yè)主方出具的《中冶實(shí)久四期價撥清單-合同號zyjas4003》上對該筆扣款已簽字確認(rèn)。
十九冶公司因順通公司私自外運(yùn)鋼筋的行為承擔(dān)的88萬元罰款,應(yīng)認(rèn)定為基于其與業(yè)主的總包合同,而承擔(dān)的懲罰性違約金”。
違約金按其性質(zhì),區(qū)分為補(bǔ)償性違約金和懲罰性違約金,二者根本區(qū)別:
補(bǔ)償性違約金,其目的在于補(bǔ)償一方當(dāng)事人因另一方當(dāng)事人違約而造成的實(shí)際損失;
懲罰性違約金,其目的在于懲罰當(dāng)事人的違約行為,即便守約方不存在實(shí)際損失,仍然要承擔(dān)懲罰性違約金之違約責(zé)任。
關(guān)于懲罰性違約金能否調(diào)整,如何調(diào)整,最高人民法院《關(guān)于當(dāng)前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的.指導(dǎo)意見》曾作出回應(yīng):
“二、依法合理調(diào)整違約金數(shù)額,公平解決違約責(zé)任問題……5.現(xiàn)階段由于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和影響,民商事合同履行過程中違約現(xiàn)象比較突出。對于雙方當(dāng)事人在合同中所約定的過分高于違約造成損失的違約金或者極具懲罰性的違約金條款,人民法院應(yīng)根據(jù)合同法第一百一十四條第二款和最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國合同法若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《合同法解釋(二)》)第二十九條等關(guān)于調(diào)整過高違約金的規(guī)定內(nèi)容和精神,合理調(diào)整違約金數(shù)額,公平解決違約責(zé)任問題。
6.在當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營狀況普遍較為困難的情況下,對于違約金數(shù)額過分高于違約造成損失的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法規(guī)定的誠實(shí)信用原則、公平原則,堅持以補(bǔ)償性為主、以懲罰性為輔的違約金性質(zhì),合理調(diào)整裁量幅度,切實(shí)防止以意思自治為由而完全放任當(dāng)事人約定過高的違約金。
7.人民法院根據(jù)合同法第一百一十四條第二款調(diào)整過高違約金時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的具體情形,以違約造成的損失為基準(zhǔn),綜合衡量合同履行程度、當(dāng)事人的過錯、預(yù)期利益、當(dāng)事人締約地位強(qiáng)弱、是否適用格式合同或條款等多項(xiàng)因素,根據(jù)公平原則和誠實(shí)信用原則予以綜合權(quán)衡,避免簡單地采用固定比例等“一刀切”的做法,防止機(jī)械司法而可能造成的實(shí)質(zhì)不公平。
8.為減輕當(dāng)事人訴累,妥當(dāng)解決違約金糾紛,違約方以合同不成立、合同未生效、合同無效或者不構(gòu)成違約進(jìn)行免責(zé)抗辯而未提出違約金調(diào)整請求的,人民法院可以就當(dāng)事人是否需要主張違約金過高問題進(jìn)行釋明。人民法院要正確確定舉證責(zé)任,違約方對于違約金約定過高的主張承擔(dān)舉證責(zé)任,非違約方主張違約金約定合理的,亦應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù)。合同解除后,當(dāng)事人主張違約金條款繼續(xù)有效的,人民法院可以根據(jù)合同法第九十八條的規(guī)定進(jìn)行處理?!?/p>
上述最高人民法院關(guān)于調(diào)整違約金指導(dǎo)意見的法律和司法解釋依據(jù):
《合同法》第114條第二款:“約定的違約金低于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少?!?/p>
最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國合同法若干問題的解釋(二)》(以下簡稱合同法司法解釋二)第29條規(guī)定:“當(dāng)事人主張約定的違約金過高請求予以適當(dāng)減少的,人民法院應(yīng)當(dāng)以實(shí)際損失為基礎(chǔ),兼顧合同的履行情況、當(dāng)事人的過錯程度以及預(yù)期利益等綜合因素,根據(jù)公平原則和誠實(shí)信用原則予以衡量,并作出裁決。當(dāng)事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的,一般可以認(rèn)定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的‘過分高于造成的損失’?!?/p>
建設(shè)工程中的承攬合同篇十二
建設(shè)工程施工合同在履行過程中,發(fā)包單位與承包單位發(fā)生糾紛,協(xié)商不成向人民法院提起訴訟時,如何解決好糾紛維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益是一個各方關(guān)注的問題,運(yùn)用好司法鑒定手段不失為解決糾紛的一項(xiàng)重要工作。
2004年10月25日,最高人民法院公布了《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《施工合同糾紛問題解釋》),該司法解釋于2005年1月1日起施行。它與2002年4月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》(以下簡稱《證據(jù)規(guī)定》)一起成為解決建設(shè)工程施工合同糾紛案件中司法鑒定問題的重要依據(jù),對于建筑業(yè)相關(guān)企業(yè)而言具有重要的指導(dǎo)意義。
一、司法鑒定的內(nèi)容與啟動條件。
依據(jù)最高人民法院《人民法院司法鑒定工作暫行規(guī)定》的規(guī)定,司法鑒定是指“在訴訟過程中,為查明案件事實(shí),人民法院依據(jù)職權(quán),或者應(yīng)當(dāng)事人及其他訴訟參與人的申請,指派或委托具有專門知識人,對專門性問題進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒別和評定的活動”
(一)申請司法鑒定的情形以及司法鑒定的內(nèi)容。
依據(jù)《施工合同糾紛問題解釋》的規(guī)定,以下情形下,當(dāng)事人一方或雙方可能需要申請鑒定:
1、發(fā)包單位認(rèn)為承包單位已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格,雙方存在爭議的(第八條);。
3、建設(shè)工程施工合同解除后,雙方針對已完工程的質(zhì)量合格與否存在爭議的(第十條);。
8、當(dāng)事人約定采用可調(diào)價格或者成本加酬金方式結(jié)算工程價款,發(fā)包單位或承包單位申請對已完工程造價進(jìn)行鑒定的(第二十二條)。
9、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后,發(fā)包單位認(rèn)為承包單位未及時履行保修義務(wù),導(dǎo)致建筑物毀損或者造成人身、財產(chǎn)損害的(第二十七條)。
1、工程質(zhì)量鑒定;。
2、工程造價鑒定。
(二)鑒定程序的啟動。
司法鑒定程序的啟動主體包括兩種,一是人民法院,二是當(dāng)事人及其他訴訟參與人。但是具體到建設(shè)工程施工合同糾紛案件中的司法鑒定,筆者認(rèn)為:建設(shè)工程施工合同糾紛案件中司法鑒定程序的啟動應(yīng)主要依據(jù)當(dāng)事人的申請,在特殊情況下才能由人民法院依職權(quán)委托。
(三)法院對鑒定申請的審查及鑒定范圍的確定。
1、法院對鑒定申請的審查。
因設(shè)計變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,當(dāng)事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的,可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價款。
由此可知,法院在審理施工合同糾紛案件時,應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人雙方的合同約定,對合同有明確約定的部分,比如采用固定價款方式進(jìn)行工程結(jié)算,一方反悔而要求通過司法鑒定變更結(jié)算價款,人民法院一般不予支持。
2、法院對鑒定范圍的確定。
《施工合同糾紛問題解釋》第二十三條規(guī)定“當(dāng)事人對部分案件事實(shí)有爭議的,僅對有爭議的事實(shí)進(jìn)行鑒定,但爭議事實(shí)范圍不能確定,或者雙方當(dāng)事人請求對全部事實(shí)鑒定的除外?!?/p>
由此可知,法院確定司法鑒定的范圍,應(yīng)當(dāng)依據(jù)當(dāng)事人爭議事實(shí)的范圍,如果僅對施工合同履行中的部分事實(shí)存在爭議,那么司法鑒定的范圍就不應(yīng)當(dāng)是整個工程,而僅應(yīng)當(dāng)是爭議部分的事實(shí)。這樣對于降低當(dāng)事人的訴訟成本、提高訴訟效率具有重要意義。
二、司法鑒定機(jī)構(gòu)的選擇與鑒定材料的提供。
鑒定程序啟動后,司法鑒定機(jī)構(gòu)的選擇與鑒定資料的提供就成為較為重要的問題。
(一)司法鑒定機(jī)構(gòu)的選擇、確定。
以往,我們在訴訟過程中,經(jīng)常會遇到這樣的情形,當(dāng)事人一方就某一問題向人民法院申請進(jìn)行司法鑒定,法院會直接委托某司法鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定,并依據(jù)鑒定結(jié)論進(jìn)行案件的審理,而另一方訴訟當(dāng)事人往往認(rèn)為該鑒定結(jié)論對其而言有失公平,但有沒有足夠證據(jù)推翻該鑒定結(jié)論,因而對于法院采信該鑒定結(jié)論頗為不滿,往往懷疑法官的公正性?!蹲C據(jù)規(guī)定》的施行,對于改變這一狀況提供了明確的依據(jù)。
依據(jù)《證據(jù)規(guī)定》第二十六條規(guī)定,司法鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人雙方協(xié)商確定,只有協(xié)商不成的,人民法院才需要指定。
當(dāng)事人一方如果申請司法鑒定經(jīng)法院同意,法院應(yīng)當(dāng)及時告知雙方當(dāng)事人共同協(xié)商確定具有鑒定資格的鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人員,法院如果沒有履行告知義務(wù)而直接指定司法鑒定機(jī)構(gòu),另一方當(dāng)事人有權(quán)依據(jù)《證據(jù)規(guī)定》的二十七條的規(guī)定,申請重新鑒定。
(二)鑒定材料的提供。
1、申請鑒定期限的確定。
《證據(jù)規(guī)定》第二十五條規(guī)定“當(dāng)事人申請鑒定,應(yīng)當(dāng)在舉證期限內(nèi)提出。符合本規(guī)定第二十七條規(guī)定的情形,當(dāng)事人申請重新鑒定的除外。
對需要鑒定的事項(xiàng)負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人,在人民法院指定的期限內(nèi)無正當(dāng)理由不提出鑒定申請或者不預(yù)交鑒定費(fèi)用或者拒不提供相關(guān)材料,致使對案件爭議的事實(shí)無法通過鑒定結(jié)論予以認(rèn)定的,應(yīng)當(dāng)對該事實(shí)承擔(dān)舉證不能的法律后果?!?/p>
由此可知,司法鑒定的申請方應(yīng)當(dāng)在人民法院指定的期限內(nèi)提出鑒定申請、預(yù)交鑒定費(fèi)用、提供相關(guān)材料;案件的另一方也應(yīng)根據(jù)司法鑒定工作的需要在人民法院指定的期限內(nèi)提供相應(yīng)材料。當(dāng)事人如果不能在人民法院指定期間內(nèi)收集并提供鑒定所需材料,應(yīng)當(dāng)及時提出延期申請。
2、證據(jù)交換制度。
建設(shè)工程中的承攬合同篇十三
合同編號:
出租方:
承租方:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時間:年月日。
根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。詳見合同附件:
第二條租賃期限。
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期,應(yīng)在合同屆滿前日內(nèi),重新簽訂合同。
第三條租金。
租金收?。?/p>
第四條押金(保證金)。
經(jīng)雙方協(xié)商,出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應(yīng)付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養(yǎng)。
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負(fù)擔(dān)維修保養(yǎng)費(fèi)用。租賃物資退還時,雙方檢查驗(yàn)收,如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等,要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費(fèi)辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費(fèi)。
第六條出租方變更。
一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方,應(yīng)正式通知承租方,租賃物資新的所有權(quán)方即成為本合同的當(dāng)然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責(zé)任:
1.未按時間提供租賃物資,應(yīng)向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質(zhì)量提供租賃物資,應(yīng)向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規(guī)定如數(shù)補(bǔ)齊外,還應(yīng)償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責(zé)任:
1.不按時交納租金,應(yīng)向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資,應(yīng)向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為,除出租方有權(quán)解除合同,限期如數(shù)收回租賃物資外,承租方還應(yīng)向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條爭議的解決方式。
第九條其它約定事項(xiàng)。
第十條本合同一式份,合同雙方各執(zhí)份。本合同附件份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)。
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
(或委托代理人)(或委托代理人)。
電話:電話:
電掛:電掛:
郵政編碼:郵政編碼:
開戶行:開戶行:
帳號:帳號:
________年______月______日。
建設(shè)工程中的承攬合同篇十四
承包單位所在地址:_________。
為了規(guī)范建設(shè)市場,確保建設(shè)工程高效,優(yōu)質(zhì),按時竣工投產(chǎn),遵照國家建設(shè)部,監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反對腐敗和反對不正當(dāng)競爭的通知》精神,根據(jù)_________有關(guān)要求,并經(jīng)甲乙雙方同意,特簽訂建設(shè)工程保持廉潔的協(xié)議書。
1.甲方有責(zé)任向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定。
2.甲方有責(zé)任對本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育;督促甲方人員嚴(yán)格遵守本單位制度和在工程項(xiàng)目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的,除給予當(dāng)事人批評教育外,應(yīng)視情節(jié)輕重,后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或紀(jì)律處分。
3.甲方有權(quán)對乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)中保持廉潔的情況實(shí)行監(jiān)督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協(xié)議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,難以拒收的,必須按有關(guān)規(guī)定登記上交。
5.甲方人員在工程建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為,應(yīng)及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。
6.乙方有權(quán)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定,支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度。
7.乙方有責(zé)任對本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育,按時出席甲方召集的有關(guān)會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據(jù)具體情況和造成的后果,甲方有權(quán)向有關(guān)部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān)。
9.乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)中賄賂甲方人員,被檢察機(jī)關(guān)立案查處的,甲方有權(quán)取消或終止工程項(xiàng)目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān),并向甲方單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
10.乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)中發(fā)現(xiàn)甲方人員有不廉潔的行為,應(yīng)及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并及時告知甲方單位主管領(lǐng)導(dǎo);情節(jié)嚴(yán)重的可向區(qū)有關(guān)部門投訴或舉報。
11.本協(xié)議使用時間:本工程發(fā)包,建設(shè),竣工驗(yàn)收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為。
12.本協(xié)議的甲方指工程建設(shè)單位,分包工程的總包方和建設(shè)工程受托監(jiān)理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設(shè)主管部門,紀(jì)檢監(jiān)察部門,檢察部門對本協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查直到處罰。
14.本協(xié)議一式六份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報建筑管理所一份,送甲方紀(jì)檢,檢察室備案一份。
甲方:_________乙方:_________。
法人代表:_________法人代表:_________。
建設(shè)工程中的承攬合同篇十五
行政處罰是國家特定行政機(jī)關(guān)依法懲戒違反行政管理秩序的個人、組織的一種行政行為,屬行政制裁范疇。行政處罰作為一種法律制裁,是對違反行政管理法規(guī)的行政相對人的一種懲戒、教育手段。目的是使相對人今后不再重犯同一違法行為。
因?yàn)樾姓幜P本身所具有的強(qiáng)制力、直接影響相對人權(quán)利義務(wù)、對相對人的聲譽(yù)、財產(chǎn)、行為甚至人身自由產(chǎn)生不利后果的特點(diǎn),使得行政處罰必須嚴(yán)格依法設(shè)定、執(zhí)行、監(jiān)督與救濟(jì),并遵守法定的行政處罰原則與適用原則。筆者在本文中想予以討論的,就是行政處罰適用中的“一事不再罰”原則在理論與實(shí)踐中的幾個問題。
“一事不再罰”是行政法學(xué)界對行政處罰適用原則之一的一個概括性表述,其具體內(nèi)涵、定義依我國《行政處罰法》第二十四條為“對違法當(dāng)事人的同一違法行為,不得給予兩次以上行政罰款的行政處罰”。這一原則的規(guī)定主要是為了防止處罰機(jī)關(guān)濫用職權(quán)對相對人同一違法行為以同一事實(shí)理由處以幾次行政處罰,以獲得不當(dāng)利益,同時也是為了保障處于被管理地位的相對人法定的合法權(quán)益不受違法的行政侵犯,使一定的違反行政管理法律法規(guī)的行為與一定的法律責(zé)任相互確定掛鉤,進(jìn)而體現(xiàn)法律制度與行政管理的可預(yù)見性與穩(wěn)定性價值。
在行政管理法律關(guān)系中,處于管理地位的行政主體擁有以國家名義出現(xiàn)的行政管理權(quán),具先定力、執(zhí)行力與強(qiáng)制力。尤其是隨著現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,國家行政日益深入到國民生活的各個領(lǐng)域,對行政權(quán)這一管理優(yōu)益權(quán)規(guī)范的必要性日益為人們所認(rèn)識并逐漸突出。而在行政管理法律關(guān)系中的相對人一方,由于與行政主體的地位的不對等性,其合法權(quán)益在國家公權(quán)力的沖突中便顯得尤為渺小。行政相對人即使是違反了一定的行政管理法規(guī),受到一定的行政處罰,其作為一般公民的'另一身份屬性的合法權(quán)益的保障與事后救濟(jì)與保障是現(xiàn)代行政的價值理念之一。“一事不再罰”原則的背后所體現(xiàn)的,就是這種法理價值理念的追求。將其通俗化來表述,便是犯錯一次就只能、只需承擔(dān)一次行政處罰,且這種處罰必須是先有的、法定的。
“一事不再罰”原則在我國理論研究與立法實(shí)踐中尚有未得以充分明晰之處,導(dǎo)致了行政管理實(shí)踐中的一些混亂、相悖狀態(tài)。以下筆者試述之:
[1][2][3][4][5]。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/8376510.html】