合同具有約束力，是商業(yè)行為的重要依據(jù)，也是維護合法權益的保障。合同的格式和內(nèi)容應該符合法律的要求，不能含有違法、無效、不合理的條款。這些合同范文涵蓋了購買合同、租賃合同、勞動合同等多個領域。
家裝合同違約條款篇一
甲方（出賣人）：
乙方（買受人）：
鑒于：
1、______年_____月______日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》（合同編號：），乙方購買__________小區(qū)住宅樓（都城心嶼），乙方已向甲方支付購房款人民幣______________元。
2、甲方應于______年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自______年5月20日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至______年5月19日。
5、乙方已于______年_____月_____日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。
6、自______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，甲方逾期交房201日，對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的`違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成以下協(xié)議共同執(zhí)行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，于______年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：________乙方：________
________年________月________日
家裝合同違約條款篇二
違約責任，是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合合同約定而依法應當承擔的民事責任。違約責任是合同責任中一種重要的形式，違約責任不同于無效合同的后果，違約責任的成立以有效的合同存在為前提的。違約責任也不同于侵權責任，其可以由當事人在訂立合同時事先約定;其屬于一種財產(chǎn)責任。
一、根據(jù)《合同法》第97條規(guī)定，合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施，并有權要求賠償損失。據(jù)此，合同解除導致合同關系歸于消滅，故合同解除的法律后果不表現(xiàn)為違約責任，而是返還不當?shù)美①r償損失等形式的民事責任。對當事人要求支付違約金的主張，不應支持。
二、而《合同法》第98條規(guī)定，“合同的權利義務終止，不影響合同中結算和清理條款的效力”。容易讓人對合同解除后，違約金條款是否仍然適用產(chǎn)生疑惑，下面介紹實踐中，這方面的判定規(guī)則：
（一）在《最高人民法院公報》案例層面
無一不明確了合同解除的同時，非違約方可以根據(jù)合同約定的違約金條款主張違約金責任。
（二）在司法政策性文件層面
《最高人民法院關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見》（法發(fā)〔20xx〕40號）第8條規(guī)定：“合同解除后，當事人主張違約金條款繼續(xù)有效的，人民法院可以根據(jù)合同法第九十八條的規(guī)定進行處理。”而《合同法》第九十八條規(guī)定，合同權利義務終止，不影響合同中結算和清理條款的效力。可以看出，該指導意見肯定了違約金條款屬于“合同中結算和清理條款”，且不因合同解除而失效。
（三）在司法解釋層面
《最高人民法院關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（法釋〔20xx〕8號）第二十六條規(guī)定：“買賣合同因違約而解除后，守約方主張繼續(xù)適用違約金條款的，人民法院應予支持；但約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院可以參照合同法第一百一十四條第二款的規(guī)定處理”。據(jù)此，違約金條款和合同的解除可以并存。
違約金條款是合同的主要條款之一，根據(jù)合同法等相關規(guī)定，在合同無效的情況下，以下的三種合同條款是有效的：
1、合同中獨立存在的有關解決爭議方法的條款；
2、因合同無效返還由該合同取得的財產(chǎn)；
3、有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的應當各自承擔相應責任。
其中，解決爭議方法的條款是指雙方在合同中約定，若因合同的履行等發(fā)生爭議時，可選擇仲裁或起訴來解決合同糾紛。由上述情形看來，違約金條款不屬于以上所列舉的三種合同條款。
合同中的違約金條款依附于合同約定而存在，先有合同約定，若違反此約定才能適用本條款向違約一方要求違約金的給付?，F(xiàn)在合同約定“無效”了，則合同自始無效，無效合同中的違約金條款也自始無效，根據(jù)本條款應給付違約金的行為失去了約定支撐，只能要求造成合同無效一方承擔締約過失責任或損害賠償責任。
合同雙方當事人可根據(jù)合同或另外訂立的有關爭議解決方法的約定向仲裁委或法院提交合同糾紛解決申請。一旦合同被確認無效，那么因合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還。無論是一方還是雙方因該合同取得了財產(chǎn)，實際取得財產(chǎn)的一方都負有返還的義務。無法予以返還或者沒有必要返還的，則應當折價給予補償。如果造成對方損失，有過錯的一方應當賠償對方因合同所受到的損失；雙方都存在過錯，則按照雙方過錯的程度和性質(zhì)，由雙方各自承擔相應的責任。
當然，凡事都存在例外?；谧鹬匾馑急硎咀杂傻脑瓌t，如果合同中約定了“合同無效時違約金條款仍然有效”的條款，那么即使合同無效了，違約金條款仍然有效。小編認為，這一點值得我們注意，必要時于合同約定中加入此條款，短短的幾句，所帶來的影響不可小噓，可以為合同雙方當事人增加“合同無效”時另一種補救方法。
對工程合同中的違約條款的設定，要需要根據(jù)工程的具體內(nèi)容、可能出現(xiàn)的違約情形，收雙方通過協(xié)商的方式來確定，是沒有固定的可以直接套用的表述的。
根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當事人既可以在合同中約定違約的責任形式，也可以約定違約責任的范圍及損失的計算方法。具體表現(xiàn)在當事人可事先約定違約金的數(shù)額、幅度，可以預先約定損害賠償額的計算方法甚至確定具體數(shù)額，同時也可以通過設定免責條款限制和免除當事人可能在未來發(fā)生的責任。
但是，違約責任可由當事人約定，并不是說當事人未約定違約責任的，不發(fā)生違約責任。當事人一方違約應承擔違約責任，這是法律賦予合同的`效力，即使當事人未在合同規(guī)定違約責任，違約方也須依法律的直接規(guī)定承擔違約責任。
根據(jù)我國《合同法》第一百一十四條當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。因此，您既然約定了違約金，就應該在賠償損失的基礎上支付違約金，但是如果您的違約金約定的過高的話，可以請求適當?shù)臏p少。
而根據(jù)我國司法解釋的規(guī)定第二十九條當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據(jù)公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的“過分高于造成的損失”。
《合同法》第113條第1款規(guī)定：“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失?！蔽覀兝斫?，上述規(guī)定針對的是合同當事人未在合同中約定損失賠償額計算方法的情況。亦即合同未約定損失賠償金計算方法時，違約方按照法律規(guī)定應當支付的賠償金范圍。而我們也了解到，除了法定損失賠償金外，法律亦允許當事人對損失賠償金的計算方法進行約定，即約定損失賠償金，具體見《合同法》第114條。目前的問題是，在雙方當事人約定了賠償金計算方法的情況下，如果因一方違約給對方造成的損失超過了約定賠償金，應如何處理?守約方是否可以要求提高?對此，相關法律并無明確的規(guī)定。我們理解，如果合同中約定了損失賠償金的計算方法(包括賠償金上限)，按照約定優(yōu)先的原則，守約方有權主張的賠償金數(shù)額將難以突破按照合同約定計算出的賠償金數(shù)額或賠償金上限(如前文示例條款中的合同總額)。即使約定的違約金數(shù)額較低，導致不足以覆蓋守約方所遭受的損失時，守約方要求增加賠償?shù)牟糠忠矊㈦y以突破約定的損失賠償金或損失賠償金上限(如有)。
違約責任是指當事人一方或者雙方不履行合同或者不適當履行合同，依照法律的規(guī)定或者按照當事人的約定應當承擔的法律責任。違約責任是促使當事人履行合同義務，使對方免受或少受損失的法律措施，也是保證合同履行的主要條款。違約責任在合同中非常重要，因此一般有關合同的法律對于違約責任都已經(jīng)作出較為詳盡的規(guī)定。但法律的規(guī)定是原則的，即使細致也不可能面面俱到，照顧到各種合同的特殊情況。
因此，當事人為了特殊的需要，為了保證合同義務嚴格按照約定履行，為了更加及時地解決合同糾紛，可以在合同中約定違約責任，如約定定金、違約金、賠償金額以及賠償金的計算方法等。
解決爭議的方法指合同爭議的解決途徑，對合同條款發(fā)生爭議時的解釋以及法律適用等。解決爭議的途徑主要有：一是雙方通過協(xié)商和解，二是由第三人進行調(diào)解，三是通過仲裁解決，四是通過訴訟解決。當事人可以約定解決爭議的方法，如果意圖通過訴訟解決爭議是不用進行約定的，通過其他途徑解決都要事先或者事后約定。依照仲裁法的規(guī)定，如果選擇適用仲裁解決爭議，除非當事人的約定無效，即排除法院對其爭議的管轄。但是，如果仲裁裁決有問題，可以依法申請法院撤銷仲裁裁決或者申請法院不予執(zhí)行。當事人選擇和解、調(diào)解方式解決爭議，都不能排除法院的管轄，當事人可以提起訴訟。
涉外合同的當事人約定采用仲裁方式解決爭議的，可以選擇中國的仲裁機構進行仲裁，也可以選擇在外國進行仲裁。涉外合同的當事人還可以選擇解決他們的爭議所適用的法律，當事人可以選擇選用中國的法律、港澳地區(qū)的法律或者外國的法律。但法律對有些涉外合同法律的適用有限制性規(guī)定的，依照其規(guī)定。
解決爭議的方法的選擇對于糾紛發(fā)生后當事人利益的保護是非常重要的，應該慎重對待。但要選擇解決爭議的方法比如選擇仲裁，是選擇哪一個仲裁機構要規(guī)定得具體、清楚，不能籠統(tǒng)規(guī)定“采用仲裁解決”。否則，將無法確定仲裁協(xié)議條款的效力。
合同有約定違約責任的，依據(jù)合同約定內(nèi)容來履行違約賠償責任。在合同法實務中，確定合同違約責任采取無過錯責任原則，只要查明當事人確沒有履行合同的事實，只要排除了不可抗力的外在原因，即可認定當事人的違約成立。
1、損害事實的客觀存在。
2、特殊侵權行為的法定性。包括侵權行為的法定性和免責事由的法定性。沒有法律條款的明文規(guī)定，不能構成無過錯責任;同時，沒有法定的免責事由不能免責。
3、特殊侵權行為與損害事實之間存在因果關系。
4、行為人不必過錯。在認定責任時無需受害人對行為人具有過錯提供證據(jù)，行為人也無需對自己沒有過錯提供證據(jù)，即使提供出自己沒有過錯的證據(jù)也應承擔責任。
并不是所有的違約都需要違約方承擔相應的違約責任，免責事由包括：
所謂不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。不可抗力主要包括以下幾種情形：
(1)自然災害、如臺風、洪水、冰雹;
(2)政府行為，如征收、征用;
(3)社會異常事件，如罷工、騷亂、戰(zhàn)爭。
(1)不可抗力條款，可直接援用法律規(guī)定;
(3)不可抗力條款具有強制性，不得約定將不可抗力排除在免責事由之外。因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任。但有以下例外：
(1)金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
(2)遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責效力。
當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。
《合同法》第一百零七條規(guī)定“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任?！?，因此，合同中違約條款的約定甚為重要。
違約責任條款約定通常有兩種方法：其一是約定專門的違約條款，其二是在質(zhì)量責任、交付責任等約定的同時進行約定，這比專門的設定違約責任條款更隱蔽，但有一定的局限性。違約責任的約定切勿只是“依法承擔違約責任”“依法承擔賠償責任”等等，如此約定必須承擔舉證責任，否則無法主張賠償，因此違約責任條款應該明確違約責任實現(xiàn)程序、數(shù)額或計算方法，最簡便明了的方式就是直接約定違約方支付違約金××元。
違約金條款可與相關的如數(shù)量條款、質(zhì)量責任條款、付款條款、遲延交付責任條款一并約定。違約金條款一般約定為：甲方應當……，未……的，應當向乙方支付違約金…元。
示例如下：
乙方遲延10日交付貨物，或不符合第五款第四項要求，甲方有權解除合同，并可要求乙方支付違約金××元。
1.甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。
2.甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的，除交貨日期得順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按順延交貨部分貨款計算，向乙方償付順延交貨的違約金。如果不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按供方通知的日期或合同規(guī)定的日期提貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
1.乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2.乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的，應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的產(chǎn)品，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，應當由乙方承擔。
6.產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要的，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)。逾期不答復的，視為同意發(fā)貨。
家裝合同違約條款篇三
第五百七十九條：當事人一方未支付價款、報酬、租金、利息，或者不履行其他金錢債務的，對方可以請求其支付。
第五百八十條：當事人一方不履行非金錢債務或者履行非金錢債務不符合約定的，對方可以請求履行，但是有下列情形之一的除外：
（一）法律上或者事實上不能履行；
（二）債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高；
（三）債權人在合理期限內(nèi)未請求履行。
第五百八十一條：當事人一方不履行債務或者履行債務不符合約定，根據(jù)債務的性質(zhì)不得強制履行的，對方可以請求其負擔由第三人替代履行的費用。
第五百八十三條：在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失。
第五百八十五條：當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
第一百八十六條：因當事人一方的違約行為,損害對方人身權益、財產(chǎn)權益的,受損害方有權選擇請求其承擔違約責任或者侵權責任。
家裝合同違約條款篇四
合同法從維護公平競爭、保護弱者利益出發(fā)，對格式條款從以下三個方面進行了規(guī)范：
(1)提供格式條款一方在擬定合同條款及在訂立合同時，應當遵循公平的原則確定雙方的和義務，不能利用自己的優(yōu)勢地位制定不公平的條款欺負對方。同時，提供格式條款的一方當事人應當采取合理的方式提請對方注意免除或者限制責任的`條款，并按照對方的要求，對該類條款予以說明。
(2)在合同中規(guī)定，免除提供格式條款一方當事人主要義務，排除對方當事人主要權利的條款無效;具有合同法第52、53條規(guī)定的情形的，該條款無效。
(3)對格式條款的理解發(fā)生爭議的，如果有兩種以上解釋的，從保護弱者出發(fā)應作出不利于提供格式條款一方的解釋;格式條款與非格式條款不一致的，應當采用非格式條款。非格式條款一般是在格式條款外另行商定的條款，或?qū)υ瓉淼母袷綏l款重新協(xié)商修改的條款，是當事人的特別，如果與格式條款不一致，當然采用非格式條款。
延伸閱讀：
關于格式條款爭議的處理
1.采用格式條款合同的，提供格式條款的一方應當遵循公平原則確定之間的權利和義務，并采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款，按照對方的要求，對該條款予以說明。
2.如果格式條款具有《合同法》規(guī)定的合同無效和免責條款無效的情形，或者提供格式條款一方免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的，該條款無效。
3.對格式條款的理解發(fā)生的，應當按照通常理解予以解釋。對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于提供格式條款一方的解釋。格式條款和非格式條款不一致的，應當采用非格式條款。
家裝合同違約條款篇五
某公司與一建筑公司簽訂《機械設備租賃合同》，約定某公司提供機械設備給建筑公司使用，某公司應在9月20日之前將租賃設備交付到建筑公司指定地點，建筑公司應支付某公司設備進場費、拆卸、安裝、運輸費等費用共計1萬元，設備租賃費用為每月3萬元，經(jīng)安裝驗收合格后開始計算，費用計算截至到某公司收到建筑公司要求歸還設備的書面通知為止，且以建筑公司與施工方簽訂的開停工單為準，租賃費按月支付，每月10日前支付上個月的租賃費。
《機械設備租賃合同》還約定，建筑公司逾期繳納租金，應當按每日萬分之二支付違約金，建筑公司逾期不支付租賃費用超過20天，某公司有權停止設備運轉(zhuǎn)，建筑公司逾期支付租金超過50天，某公司有權解除合同，自行收回設備，并要求建筑公司另外支付與月租金相同的費用作為違約金。
根據(jù)合同約定，不足一個月的租賃費用按照每月28天折算。
某公司起訴稱，自己已按照合同約定履行了自己的合同義務，但建筑公司尚欠**萬元租賃費未付，且超過合同約定的50天，還應支付違約金一個月租金，請求判令建筑公司給付租賃費11萬元、相應違約金，承擔本案訴訟費。
建筑公司應訴稱，己方已在設備使用結束后及時向某公司發(fā)出結算通知，某公司提交的證據(jù)亦表明其已經(jīng)收到通知，因此，己方不存在違約，某公司如對結算金額有異議，應該先行結算并可對結算后的爭議部分提出主張，但某公司拒絕結算，因此逾期結算的責任應該由其承擔，己方并不違約。請求判定己方并無違約行為，駁回某公司訴訟請求。
法院判決：
根據(jù)法院審理，經(jīng)歷一審及二審后，法院依法作出終審判決。
某公司與建筑公司簽訂的《機械設備租賃合同》，系雙方當事人真實意思表示，未違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，為有效合同。雙方當事人均應依照合同約定行使權利、履行義務。依照《機械設備租賃合同》之約定，租賃費應按月支付，每月10日前支付上個月的租賃費，而在本案中，雙方是否結算并非建筑公司支付租賃費之前提條件，建筑公司至今尚欠某公司租賃費****元尚未支付，其未能依照上述約定及時向利亞達公司支付租賃費，其行為構成違約，應承擔相應的違約責任。
判決建筑公司給付某公司租賃費****元；
解析：
違約責任只能產(chǎn)生于有效合同。有效合同使雙方當事人之間產(chǎn)生了能為法律所承認和保護的權利與義務。任何一方當事人如果違反了合同中約定的能為法律所承認與保障的義務，即構成違約責任。如果合同無效、未成立，或被撤銷，則合同當事人預先約定的權利義務并未為法律確認與保護，則在此情形下，當事人違反尚未產(chǎn)生履行效力的合同，并不構成違約。因此，合同是否有效是法院判決首先要確認的法律關系。在合同合法有效的前提下，再確認合同是否約定違約條款，雙方當事人是否有違約行為，是否應該承擔違約責任。
本案合同已經(jīng)約定，建筑公司支付上一月租金的義務要在每月10日前履行，在此，雙方并未針對租金的實際履行再附加任何其他條件，尤其是建筑公司在訴訟中主張的“結算”行為更無體現(xiàn)。因此，建筑公司擅自添加“結算”過程即是要單方面修改合同，在對方不接受的情況下，此修改行為無效，不能作為約束合同雙方的有效條款。某公司完全可以依據(jù)合同約定要求建筑公司適時支付租金。
由此可見，簽訂租賃合同時，雙方主體要充分考慮租賃物、租賃期間、租賃場地、工程變化等方面的具體情況，對合同中涉及的各個要素進行全面、細致的規(guī)劃和協(xié)商，以免出現(xiàn)不必要的糾紛。
根據(jù)我國《合同法》第一百一十四條規(guī)定：當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。
違約責任具有一定的任意性，當事人可以預先或事后約定承擔違約責任的方式和幅度，但這種約定不得顯失公平。違約金過高或低于違約所造成的實際損失的，法院可以依據(jù)當事人的請求予以降低或提高，以體現(xiàn)法律公平性的要求。
本案中，合同對于違約金的約定出現(xiàn)了兩種情況，某公司要求的違約金數(shù)額是依據(jù)“與月租金相同的費用作為違約金”這一條款；以此計算的違約金數(shù)額較大。而建筑公司請求依據(jù)“按每日萬分之二支付違約金”來計算違約金，這屬于當事人“請求人民法院予以適當減少”的情形。法院最后酌情判定依照雙方在合同中達成的另一合意，即“按每日萬分之二支付違約金”來計算違約金，以較少的`比例支持了違約金的支付。
家裝合同違約條款篇六
房屋租賃、土地租賃、設備租賃等等雙方都需要簽訂租賃合同，只有簽訂了租賃合同，彼此之間的租賃行為才能夠受到約束。在合同里面必須要有違約的條款，雙方才會履行好責任。以下是小編為大家?guī)淼淖赓U合同違約責任條款，歡迎大家參考。
當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。
《合同法》第一百零七條規(guī)定“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任?！?，因此，合同中違約條款的約定甚為重要。
違約責任條款約定通常有兩種方法：其一是約定專門的違約條款，其二是在質(zhì)量責任、交付責任等約定的同時進行約定，這比專門的設定違約責任條款更隱蔽，但有一定的局限性。違約責任的約定切勿只是“依法承擔違約責任”“依法承擔賠償責任”等等，如此約定必須承擔舉證責任，否則無法主張賠償，因此違約責任條款應該明確違約責任實現(xiàn)程序、數(shù)額或計算方法，最簡便明了的方式就是直接約定違約方支付違約金__
元。違約金條款可與相關的如數(shù)量條款、質(zhì)量責任條款、付款條款、遲延交付責任條款一并約定。違約金條款一般約定為：甲方應當……，未……的，應當向乙方支付違約金…元。
示例如下：
乙方遲延10日交付貨物，或不符合第五款第四項要求，甲方有權解除合同，并可要求乙方支付違約金__
元。出租人的違約責任
(1)未按約定將房屋及其附屬設施交付承租人使用的，應當支付違約金;給承租人造成損失的，還應負責賠償。
(2)交付的房屋及其附屬設施不符合合同要求，或未按合同規(guī)定對房屋進行維修養(yǎng)護，危及承租人正常、安全使用的，應負責修理;承租人有權要求支付違約金;給承租人造成損失的，還應負責賠償。
(3)出賣、轉(zhuǎn)租房屋時，未按法律規(guī)定保證承租人優(yōu)先購買權或優(yōu)先承租權的，應負責賠償損失。
承租人的違約責任
(1)未按約定支付租金的，除補交租金外，還應償付違約金。拖欠租金達到一定期限(私房租賃為6個月)的，出租人得解除合同。
(2)對出租房屋使用不當，造成房屋及其附屬設施不合理損害的，應負責恢復原狀或者賠償損失。
(3)擅自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、換租房屋或利用房屋進行非法活動的，出租人有權解除合同，并得請求支付違約金。
(二)約定的違約金過高或過低可以請求變更，約定的違約金超過實際損失30%的可認為約定過高，可要求降低。如房屋租賃費用每月僅為1000元，而約定的違約金數(shù)額達到了一萬元，那么違約的一方可以請求降低。
(三)房屋租賃合同中對違約金沒有約定，應按對方違約對你造成的實際損失來計算違約金并退回押金和多余的房費。
(四)租房違約金的支付是獨立于履行行為即給付房租之外的給付，即如果承租人尚拖欠出租人租金1500元，那么房屋租賃合同違約金是不包含在這1500元以內(nèi)的。
(五)租房違約金的處理：雙方按照租賃合同的約定處理，賠償約定的金額，如果協(xié)商不成，可到法院提起訴訟。
不過需要注意的是，根據(jù)“損益相抵”規(guī)則，即使一方行為被認定為違約，另一方應當僅僅選擇定金、違約金和損害賠償金中的一種作為追究違約責任的方式，在違約金或定金“收益”不足以彌補實際損失時，違約方具有補足差額的義務，因此，通過重復累加的方式，無端加重違約方的責任，違約一方大可不必理會，法院對此也是不會支持的。
家裝合同違約條款篇七
在違約責任條款中，雙方當事人可以約定違約金，也可以約定賠償金的數(shù)額及其計算方法，可以約定什么性質(zhì)的違約行為承擔什么性質(zhì)的違約責任，也可以概括約定各類違約責任承擔的條件。當事人還可根據(jù)委托事務的性質(zhì)和要求，就不可抗力和免責事由等事項作出約定。
委托合同的委托人、受托人有下述損害賠償責任。
(1)因委托人指示不當致使受托人受損失，委托人在受托人之外另行委托第三人處理委托 事務并由此給受托人造成損失的，委托人應承擔損害賠償責任。
(2)委托事務未完成或合同未到期委托人單方面要求提前解除合同關系并給受托人造成損失，委托人負損害賠償責任。
(3)委托人自身沒有過錯，受托人所受損害是由第三人的加害行為造成的，若加害的第三人不明，或無資力、或無過失而不能或不應負賠償責任時，受托人只能請求委托人予以賠償。
(4)在委托合同中的委托人為二人以上時，如合同中無特別約定，各個委托人應對受托人承擔連帶責任。
(1)有償?shù)奈泻贤蚴芡腥说倪^錯給委托人造成損失的，委托人可以請求受托人賠償損失。
(2)無償?shù)奈泻贤?，因受托人故意或者重大過失給委托人造成損失的，委托人可以請求受托人賠償損失。
(3)受托人超越受托權限而給委托人造成損害的，受托人應承擔賠償責任。但受托人若能舉證證明自己無過錯時，則可免除責任。
(4)在委托事務未完成或合同未到期的情況下，受托人單方面要求提前解除合同關系并由此給委托人造成損失的，除不可歸責于受托人的事由外，受托人應負損害賠償責任。
(5)因委托人死亡或者喪失行為能力而其繼承人或法定代理人尚未承受委托事務時，受托人不應結束受托事務的處理，否則因此造成的損失應由受托人承擔賠償責任。
(6)委托合同的受托人為二人以上時，如合同中無特別約定，各受托人應對委托人承擔連帶責任。
家裝合同違約條款篇八
在a公司已經(jīng)完成自己的合同義務，且孫某已經(jīng)接受并清點無誤后，對于孫某來說，按期支付剩余款項系其法定的合同義務。然而孫某始終不履行，在法律上來說屬于違約。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。
法條鏈接。
《xxx合同法》。
第一百零八條當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。
家裝合同違約條款篇九
乙方：__________________
甲方因安全工作需要，決定聘用乙方擔任學校安全保衛(wèi)工作。根據(jù)相關規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等自愿協(xié)商一致，特簽訂本合同如下。
第一條、根據(jù)甲乙雙方確認的《安全防范方案》乙方為甲方提供保安服務，并按照乙方的科學管理模式對保安隊員進行管理，依據(jù)雙方確認的崗位職責要求執(zhí)行門衛(wèi)、巡邏、安全防范任務，承擔相應的保安服務責任。
第二條、甲方責任
1、配備符合國家要求的消防、防盜、防暴設施，對乙方提出的安全隱患報告即使答復和改進。
2、甲方在法定工作時間外安排保安超時工作的應按國家政策制度執(zhí)行。
3、按合同約定的時間和方式向乙方支付保安服務服費。
4、為乙方提供必要的工作、居住設施。
第三條、乙方職責
2、選派的保安必須經(jīng)過正規(guī)的培訓無違法犯罪前科并向甲方提供保安人員的人員簡檔案。
3、為保安人員配備制服及保安裝備，并負責保安員的工資
4、加強對保安員的在崗培訓、監(jiān)督和管理，并確保安全服務的優(yōu)質(zhì)高效
5、乙方指派結合學校的管理及領導，安排好保安員的執(zhí)勤崗點和作息時間
6、保安應嚴格履行《安全防范方案》規(guī)定的`崗位職責要求認真做好守護目標的防火、防盜、防暴及巡邏，負責校內(nèi)師生的人身安全確保車輛暢通，并遵守甲方符合法律規(guī)定的各項規(guī)章制度。
7發(fā)生在執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)部的刑事案件和治安案件，火災事故應及時處理并報告甲方和當?shù)毓矙C關，采取措施保護案發(fā)現(xiàn)場，協(xié)助公安機關破案，依法妥善處理責任范圍內(nèi)的其他突發(fā)事件。
第四條、保安服費的支付方式
1、甲方直接為乙方提供住宿。
2、在第四條第一款的基礎上，甲方必須每月把保安服務費按月全部付給_________________公司。
3、保安服務費每人每月_________________元，共__________人每月合計_________________元整。
第五條、合同期限
本合同自_______年_______月_______日起有效：有效期限至_______年_______月_______日止。
第六條、爭議的解決
的共資。
2、甲乙雙方因合同履行發(fā)生其他爭議時，未盡事宜應相互協(xié)商解決
第七條：本合同一式兩份雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：______________
乙方（公章）：______________
法定代表人（簽字）：______________
法定代表人（簽字）：______________
___________年___________月_________日
___________年___________月_________日
家裝合同違約條款篇十
律師解答：
你沒有按照合同所說的，提前十五天通知房東，當然需要續(xù)交十五天房租，這些是從押金里扣除的。
另外再看看你手里的合同，盡量找些對你有利的條款出來。說實話，對房東而言，你沒有提前十五天通知到，給他造成的損失可不止是十五天的房租。違約的10%，也會從押金里扣除。不過，你可以盡量爭取跟房東和平終止合同，找出一個好的對策來。
很多情況下，合同在簽署的時候沒有特別注意，等事情臨頭的時候才發(fā)現(xiàn)對自己不利的地方太多了。簽署的時候，一定注意了！
二、出租人的義務及違約責任
“出租人根據(jù)承租人對出賣人、租賃物的選擇訂立的買賣合同，未經(jīng)承租人同意，出租人不得變更與承租人有關的合同內(nèi)容。”(合同法第二百四十一條)因擅自變更合同內(nèi)容給承租人造成損失，出租人應承擔賠償責任?！白赓U物不符合約定或者不符合使用目的，出租人不承擔責任，但承租人依賴出租人的技能確定租賃物或者出租人干預選擇租賃物的除外?！?合同法第二百四十四條)
出租人應按買賣合同約定的期限、方式支付價款。若因價款不能支付或支付不及時造成租賃物不能交貨或延期交貨，出租人又不能提供與買賣合同約定相符的租賃物，對違約做出補救措施，承租人有權拒收租賃物或終止融資租賃合同，或?qū)ρ舆t交貨合同約定提出賠償請求。
“出租人應當保證承租人對租賃物的占有和使用?！?合同法第二百四十五條)出租人把租賃物的所有權轉(zhuǎn)讓給第三人時，融資租賃合同對第三人仍然有效。
“出租人和承租人可以約定租賃期間屆滿租賃物的歸屬?！?合同法第二百五十條)融資租賃合同約定合同執(zhí)行完畢，租賃物所有權轉(zhuǎn)讓給承租人的，應及時按合同約定辦理租賃物所有權的轉(zhuǎn)移手續(xù)；若合同約定返還租賃物，出租人應及時接受承租人返還的租賃物。
訂立融資租賃合同時，出租人收取租賃保證金或接受其他形式擔保的，在合同履行完畢時，出租人應將抵扣租金后剩余的租賃保證金返還承租人，或解除擔保。
三、承租人的義務及違約責任
“承租人應當按照約定支付租金?！?合同法第二百四十八條)這個義務是承租人最基本的義務，而且應當是絕對支付租金的義務。出租人一旦按照承租人對租賃物和出賣人的選擇及確認的條件向出賣人支付了貨款，它就完成了對承租人承擔的最主要的責任，承租人不能以任何理由拒付租金。國際融資租賃公約第十二條第六款也明確規(guī)定“承租人不應因為不交貨、交貨延遲或交貨不符而享有對出租人的其他請求權，除非這些是由出租人的行為或不行為所造成的”，“承租人經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍不支付租金的，出租人可以要求支付全部租金；也可以解除合同，收回租賃物?！?合同法第二百四十八條)“當事人約定租賃期間屆滿租賃物歸承租人所有，承租人已經(jīng)支付大部分租金，但無力支付剩余租金，出租人因此解除合同收回租賃物的，收回租賃物的價值超過承租人欠付的租金以及其他費用的，承租人可以要求部分返還。”(合同法第二百四十九條)不足部分，出租人可以以債權人身份向承租人追償。
承租人應按買賣合同約定接受并檢驗租賃物，“承租人享有與領受租賃物有關的買受人的權利?！?合同法第二百三十九條)但承租人未經(jīng)出租人同意無權終止撤消買賣合同。因承租人未及時行使接受租賃物的義務造成的損失，出租人不負任何責任。
承租人按融資租賃約定占有和使用租賃物。未經(jīng)出租人同意不能有租賃物轉(zhuǎn)讓、抵押、拍賣等侵害出租人對租賃物的所有權的行為。
“承租人應當妥善保管、使用租賃物。承租人應當履行占有租賃物期間的維修義務?！?合同法第二百四十七條)因承租人使用保管不當致使租賃物滅失的，應負賠償責任。合同約定承租人應保險而未投保的，承租人應就應保未保而未能獲得的賠償額負賠償責任，賠償額不足抵償應付租金額的，出租人有權追償。超出部分，承租人可請求返還。未經(jīng)出租人同意擅自拆改租賃物，并因此給出租人造成損失，承租人應負賠償責任?！俺凶馊苏加凶赓U物期間，租賃物造成第三人的人身或者財產(chǎn)損害的，出租人不承擔任何責任?！?合同法第二百四十六條)承租人利用租賃物從事非法活動，出租人不負責任，并有權終止合同，收回租賃物，并要求賠償損失。
“出租人享有租賃物的所有權。承租人破產(chǎn)的租賃物不屬于破產(chǎn)財產(chǎn)?！?合同法第二百四十二條)承租人有義務并在向法院申明的同時妥善保管租賃物，并及時通知出租人。
承租人應承擔占有使用租賃物而負擔的義務。如關稅、增值稅、營業(yè)稅、所得稅等，除非國家法律法規(guī)或當事人另有約定的除外。
推薦閱讀
房屋租賃合同范本打印
房屋租賃合同范本模板
房屋租賃合同范本免費
家裝合同違約條款篇十一
技術服務合同是指當事人一方以技術知識為另一方解決特定技術問題所訂立的合同。技術服務合同中包括技術培訓合同和技術中介合同。技術培訓合同是指當事人一方委托另一方對指定的專業(yè)技術人員進行特定項目的技術指導和專業(yè)訓練所訂立的合同。
技術服務合同應具有以下主要條款：
一、委托方提出的技術服務的項目的名稱;
二、委托方提出的技術服務的內(nèi)容及應達到的要求;
三、雙方確定的培訓計劃、進度、期限、地點、方式;
四、委托方要求的師資水平、資歷、要求;
五、委托方需要培訓的人數(shù)，受托方要求委托方指定接受培訓人員的技術能力、學歷要求;
七、培訓開展的必要物質(zhì)條件(如教室、教具等)和雙方應協(xié)作解決的事項;
八、學員水平驗收考核的方法和標準(如實際操作、理論考試、現(xiàn)場答辯等);
九、委托方支付報酬的數(shù)額、時間、方式、地點等;
十、違約責任及承擔違約責任的方式;
十一、違約金、賠償損失的計算方法及數(shù)額;
十二、爭議解決的方法;
十三、其他約定。
技術服務合同可由委托人直接與被委托人協(xié)商約定后簽訂，也可以由委托人通過中介與被委托人協(xié)商簽訂，不管采用什么方式，必須符合技術服務合同的特征，并不得遺漏其主要條款。
工程技術服務合同范本
工程技術服務合同
合同編號：___________________
轉(zhuǎn)讓方：____________________________
法定代表人或負責人：________________
受讓方：____________________________
法定代表人或負責人：________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，簽訂本合同。
(注：非專利技術轉(zhuǎn)讓合同當事人可以依照專利實施許可合同，采取獨占、排他、普通許可證的形式。)
(注)使用范圍指地域范圍、期限范圍、使用范圍。
第五條轉(zhuǎn)讓方的主要義務
1.在合同生效之日起________天內(nèi)，向受讓方交付下列技術資料：______________。
2.在合同履行過程中，向受讓方提供下列內(nèi)容的技術指導和服務：________________。
3.保證所轉(zhuǎn)讓的技術具有實用性，可靠性，即為能夠應用于生產(chǎn)實踐的成熟技術。保證使用本非專利技術能夠達到下列技術經(jīng)濟指標：_______________________。
第六條受讓方的義務
1.向轉(zhuǎn)讓方支付使用費，數(shù)額為________元。按下列日期分期支付______________。
(注：在采取提成支付的情況下，當事人可以約定：a.合同生效后________日內(nèi)先向轉(zhuǎn)讓方支付_______元;b.自合同投產(chǎn)之日起(或第一件合同產(chǎn)品銷售之日起)______年內(nèi)按產(chǎn)值(或銷售額、或利潤)的'______%向轉(zhuǎn)讓方支付提成費。提成費每年支付一次，支付日期為每年______月_______日前。)
2.按本合同約定的范圍使用本非專利技術。
第七條保密條款
在本合同有效期內(nèi)，雙方當事人應對下列技術資料承擔保密義務：___________。
本合同期滿后_______年后，雙方當事人應對下列技術資料承擔保密義務：___________。
第八條合同產(chǎn)品的驗收標準和方法：_________。
第九條后續(xù)改進條款
在本合同履行過程中，雙方當事人各自在本轉(zhuǎn)讓技術基礎上作出的新的發(fā)明創(chuàng)造專利權歸作出發(fā)明創(chuàng)造的一方所有，但當事人另有約定的除外。
第十條轉(zhuǎn)讓方的違約責任
3.轉(zhuǎn)讓方違反合同約定的保密義務，泄露技術秘密，使受讓方遭受損失的，轉(zhuǎn)讓方應當支付數(shù)額為________的違約金。
受讓方實施使用該非專利技術超越約定的范圍的，違反約定擅自許可第三人實施該項非專利技術的，應當停止違約行為，支付違約金或賠償損失。
第十一條受讓方的違約責任
1.受讓方未按合同約定的期限和方式支付使用費，除應實效使用費外，應向轉(zhuǎn)讓方支付數(shù)額為_______的違約金，受讓方拒不交付使用費或違約金，除必須停止使用非專利技術外，應當返還技術資料，支付數(shù)額為________的違約金。
3.受讓方使用本技術超越合同約定的范圍的，應當停止違約行為，支付數(shù)額為________的違約金。
5.受讓方違反合同約定的秘密義務，泄露技術秘密，應當返還非法所得，支付數(shù)額為______________的違約金。
第十二條侵權風險責任承擔條款
2.在本合同履行過程中，如出現(xiàn)他人就同一技術申請專利或獲得專利權的情況，受讓方有權解除合同。由此造成的損失應當由雙方當事人按如下比例合理分擔：_____________。
家裝合同違約條款篇十二
違約責任條款作為合同中必不可少的一部分能夠很好的'保障合同雙方的利益一旦合同一方出現(xiàn)違約情形合同另一方便可以依據(jù)合同違約責任條款來主張權利。
此外對于在某些合同當中雙方約定的違約責任條款看似很合理如“供貨方逾期交貨則按貨款總額每日2%扣除違約金”但在后面一條緊跟著“供貨方延期交貨應提前3個工作日通知我方并處以合同金額5%賠償”。這兩個違約責任條款其實有所沖突法院在認定違約方承擔的賠償限額可能就以后者為準了。假如沒有第二個條款合同約定逾期交貨的違約責任條款僅第一個這樣是否合理呢？筆者認為這樣依舊不合理因為一旦賣方逾期交貨買方需要積極、及時的主張權利畢竟法律不保護在權利上“慢步”的人法院在對違約金數(shù)額上有所調(diào)整根據(jù)《合同法》解釋二的規(guī)定最高不超過實際損失的30%而實際損失又需要當事人提交證據(jù)加以證明。那么對于這種情況如何約定較為合適筆者建議合同當事人可以再約定一條“若賣方逾期交貨滿x日一般在一周左右則雙方合同解除同時賣方需承擔逾期交貨的違約責任”這樣當事人可以較好的解決賣方逾期交貨的違約責任。
家裝合同違約條款篇十三
甲、乙雙方根據(jù)《xxx土地管理法》和省(自治區(qū)、直轄市)、市(縣)政府的有關規(guī)定，就省(自治區(qū)、直轄市)、市(縣)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村征地補償安置事宜達成如下協(xié)議：
甲方征用乙方集體所有、使用的土地，面積為平方米，四至(見附圖)，常住戶口人(其中應安置人)，由甲方依據(jù)確認。
乙方自簽訂本協(xié)議之日起日內(nèi)辦理手續(xù)，并將原所有、使用的所列項目完整地交給甲方，甲方應派員驗收。驗收中如發(fā)現(xiàn)與所列項目不符時，對意外情況，乙方應向甲方如實說明情況;對因乙方過錯而造成的損失，乙方應負賠償責任。
征地費用包括費用，以《土地管理法》第40條第2款規(guī)定為基本標準(標準的數(shù)額應具體化)。
土地補償費和安置補助費的結算，按照財政部、xxx《新增建設用地土地有償使用費收繳使用管理辦法》和省(自治區(qū)、直轄市)、市(縣)政府的有關規(guī)定，在年月日前到甲方所在地辦理。
違反本協(xié)議規(guī)定的，由違約方向?qū)Ψ街Ц哆`約金元人民幣，并賠償因此而造成的損失。
本協(xié)議自甲、乙雙方簽之日起生效。本協(xié)議一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方：乙方：
建設單位(簽章)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村(簽章)。
家裝合同違約條款篇十四
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的______%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質(zhì)論價；如果甲方不能利用的，應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
5、乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的產(chǎn)品，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，應當由乙方承擔。
6、產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要的，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)。逾期不答復的，視為同意發(fā)貨。
第十條甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款______%的違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的，除交貨日期得順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按順延交貨部分貨款計算，向乙方償付順延交貨的違約金；如果不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產(chǎn)品未按供方通知的日期或合同規(guī)定的日期提貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
第十一條不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
家裝合同違約條款篇十五
(3)承包人為完成工程所發(fā)生的，而發(fā)包人未支付的金額;
(4)承包人撤離施工場地以及遣散承包人人員的金額;
(5)由于解除合同應賠償?shù)某邪藫p失;
(6)按合同約定在合同解除日前應支付給承包人的其他金額。
發(fā)包人應按本項約定支付上述金額并退還質(zhì)量保證金和履約擔保，但有權要求承包人支付應償還給發(fā)包人的各項金額。
因發(fā)包人違約而解除合同后，承包人應妥善做好已竣工工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發(fā)包人要求將承包人設備和人員撤出施工場地，發(fā)包人應為承包人撤出提供必要條件。
17.3因承包人原因?qū)е碌暮贤K止
(1)合同解除后，監(jiān)理人按第4.4款[確定 ]商定或確定承包人實際完成工作的價值，以及承包人已提供的材料、施工設備、工程設備和臨時工程等的價值。
家裝合同違約條款篇十六
一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
17.1當事人約定終止。
本合同訂立后，因為客觀條件發(fā)生變化使得合同履行變得不必要或者不可能時，經(jīng)合同當事人協(xié)商可以終止合同。當事人約定解除合同時，應就已完工程的計量、驗收、估價、支付及撤離現(xiàn)場等善后事宜達成補充協(xié)議。
17.2因發(fā)包人原因?qū)е碌暮贤K止。
因發(fā)包人違約解除合同的，發(fā)包人應在解除合同后28天內(nèi)向承包人支付下列金額，承包人應在此期限內(nèi)及時向發(fā)包人提交要求支付下列金額的有關資料和憑證：
(1)合同解除日以前所完成工作的價款;。
家裝合同違約條款篇十七
(2)合同解除后，發(fā)包人應暫停對承包人的一切付款，查清各項付款和已扣款金額，包括承包人應支付的違約金。
(3)合同解除后，發(fā)包人應按第18.3[發(fā)包人索賠的程序]的約定向承包人索賠由于解除合同給發(fā)包人造成的損失。
(4)合同雙方確認上述往來款項后，出具最終結清付款證書，結清全部合同款項。
(5)發(fā)包人和承包人未能就解除合同后的結清達成一致而形成爭議的，按第19條[爭議的解決]的約定辦理。
17.4因不可抗力導致的合同終止。
因不可抗力導致合同無法履行，發(fā)包人和承包人都有權通知對方終止合同。在這種情況下，合同將在對方收到通知后終止。發(fā)出通知方可以就受到不可抗力影響而未能履約申請免除責任或者部分免除責任。一旦發(fā)生此類終止，監(jiān)理人應決定已完成的工作的價值，并頒發(fā)包括下列內(nèi)容的支付證書：
家裝合同違約條款篇十八
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方委托給乙方完成的申報中文材料翻譯成英文材料事項簽訂如下合同。
一、翻譯稿件名稱：材料。
具體包括：
1、擬建考察報告（含建設發(fā)展規(guī)劃及規(guī)劃圖冊）；
2、申報書；
3、申報自評報告；
4、風光片解說詞。
二、工作時間：
甲方于年月日前將需翻譯的中文定稿材料交付乙方。乙方應于年月日前將翻譯好的英文成稿交付甲方。
三、交稿方式：
乙方應向甲方提供英文成稿打印件及電子文本（文件格式：coredraw9。0排版）各一份。
四、合同總金額：
合同全部工作任務總費用為元，大寫人民幣元整。甲方在簽訂合同之日起向乙方支付萬元，余款在乙方交付成稿并經(jīng)甲方驗收后一次性結清。
五、翻譯質(zhì)量：
乙方保證翻譯成稿質(zhì)量，做到忠實原文、翻譯準確、語句通順、行文流暢，達到甲方提供給乙方的《綜合報告》（英文版）的翻譯水平。如雙方對譯文水平發(fā)生爭議，由雙方共同認可的第三方進行評判。
六、其它事項：
乙方負責為甲方在申報國際評審會上作英文陳述，陳述費用不再另付。乙方在申報材料的英文翻譯稿進行電腦排版時，需就排版格式等有關問題與甲方提供的印刷廠技術員進行聯(lián)系溝通，以保證英文成稿的電子文本符合甲方印刷要求。
七、本合同自簽訂之日起具有法律效力，雙方應共同遵守，否則由違約方賠償對方由此造成的一切損失。
八、本合同未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。
九、本合同壹式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
日期：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/7732928.html】
