在合同中,合同各方應明確約定交付時間、價格、質(zhì)量標準等關(guān)鍵條款。編寫合同應當注重法律效力和可執(zhí)行性。以下是小編為大家整理的一些常用合同范本,供參考。
工程付款合同起訴篇一
甲方:
乙方:
甲方為了加強內(nèi)部付款制度的管理,規(guī)范并統(tǒng)一付款程序,同時進一步提高甲乙雙方的合作質(zhì)量和合作效率,經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商特制定本付款協(xié)議,以供甲乙雙方共同遵守:
甲方在收到乙方提供產(chǎn)品并驗收合格后方可通知乙方開具發(fā)票,開票數(shù)量僅為甲方驗收合格產(chǎn)品的數(shù)量(該數(shù)量必須經(jīng)過甲乙雙方共同確認)。對不合格產(chǎn)品的處理按照甲乙雙方擬訂的其他供貨合同或協(xié)議執(zhí)行。乙方在每月25號前將發(fā)票寄/送到甲方財務部。
甲方收到乙方發(fā)票后的90天內(nèi)向乙方一次性付清發(fā)票中顯示的的總金額款項。除人力不可抗力因素以外,甲方不得無故延遲向乙方支付貨款。如果確實有特殊情況在接到發(fā)票次月月底前無法支付的,必須提前與乙方進行解釋溝通,并爭得乙方同意,否則乙方可采取控制發(fā)貨對甲方進行制約。如果乙方由于某些特殊情況要求甲方提前付款,必須提前與甲方及時溝通,甲方可視具體情況給與幫助。
甲乙根據(jù)雙方約定的訂貨周期向乙方發(fā)出采購訂單,除人力不可抗力因素以外,乙方應嚴格按照與甲方確認的訂單中的交貨時間進行交貨,否則甲方可根據(jù)乙方延期交貨的實際時間延遲向乙方支付貨款,延期付款時間的計算:延期交貨付款時間=正常付款時間+延期的交貨天數(shù)x2(特殊情況獲得甲方正式批準的延期交貨情況除外)。
一般為電匯。(特殊情況可采取現(xiàn)金或者支票支付等方式)。
甲乙雙方應信守本協(xié)議,如果發(fā)生糾紛,當事人應及時友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意向起訴方所在地的法院申請仲裁。
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件有效)。
本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份為憑。
本協(xié)議在甲乙雙方正常合作的情況下將長期有效,如任意一方要更改或解除該協(xié)議必須提前1個月向?qū)Ψ阶龀鰰娓耐ㄖp方協(xié)商修訂。
甲方簽字:
蓋章
年月日
乙方簽字:
蓋章
年月日
工程付款合同起訴篇二
乙方(居間人):___________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
1、乙方接受甲方委托,負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,內(nèi)容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關(guān)系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關(guān)的所得稅由乙方自承擔。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內(nèi),應向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內(nèi),應支付_______________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按_______________%的比例支付;竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后____________日內(nèi)全部結(jié)清。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的.方式支付。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
1、本合同簽字生效后,如果至__________________年__________________月__________________日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
工程付款合同起訴篇三
乙方:______________身份證號:______________
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,本著公平、公正、平等互利、誠實守信的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
1、工程名稱:______________
2、工程地點:______________
3、乙方承包范圍:__________下料工程。
4、承包方式
甲方提供合格的材料及施工機具,乙方負責提供工程所需的.合格工人。
5、承包單價
地庫鋼筋下料_______元/噸,5#主樓鋼筋下料_______元/m2。
乙方必須嚴格把好質(zhì)量關(guān),保證一次驗收合格,因施工質(zhì)量不合格造成返工的,材料及人工費全部由乙方承擔。
1、乙方工人進場后,甲方負責安排食宿,每月付給乙方工人生活費_______元/人。
2、乙方必須聽從甲方管理,保質(zhì)保量完成甲方下達的施工任務,現(xiàn)場必須做到文明施工,成品碼放整齊,原材料進場卸車、廢料二次接頭利用。按時完成甲方下達的施工進度計劃。
3、乙方必須遵守勞動紀律,嚴格按照施工規(guī)范施工,必須為每位工人繳納人身意外傷害保險。施工中發(fā)生的一切安全事故,費用均由乙方負責。
4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作,超過5天以上的,甲方付給乙方工人每天_______元/人的生活補助費。
地庫砼澆筑完成一周后,甲方付清乙方的人工承包費;主樓甲方每月付給乙方工人_______元的生活費,等工程完工后支付到工程款的70%待主體結(jié)構(gòu)封頂驗收合格兩周后,甲方付清乙方剩余30%的工程款。
施工中任意一方違反此合同,必須承擔總工程款20%的違約金。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點擊下載文檔
搜索文檔
工程付款合同起訴篇四
甲方:
乙方:
丙方:
1.甲方、乙方于 年 月 日簽訂了(a) 項目建設工程合同,合同編號為 ,合同金額為 萬元,(b) 項目建設工程合同,合同編號為 ,合同金額為 萬元;上述兩份合同總額為 萬元,上述合同工程內(nèi)容均已完成,正在進行結(jié)算中,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。(上述兩份合同以下簡稱原合同。)
2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3.乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議:
一、 以房抵款金額及方式:
1.乙方同意甲方以位于濰坊市 區(qū) 街 號 項目 號 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 萬元。
2.抵付方式為雙方互開發(fā)票的方式抵付,價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致,該發(fā)票僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
二、房屋有關(guān)狀況:
1.該商品房建筑面積暫定為 平方米(實際面積以測繪單位最終測繪面積為準),單價 元/平方米,房款總額為 元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》第 條)
三、原合同工程結(jié)算、付款約定:
因乙方承攬甲方的工程的原合同正在進行結(jié)算中,若結(jié)算額或工程進度款扣減甲方已付款額后余款不足房款,其余款項,三方同意為簡化三方之間付款程序,由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款直接支付給甲方。
四、甲方的協(xié)助
1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
3、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
4、在原合同規(guī)定的工程竣工后,甲、乙雙方確定最終結(jié)算額,且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后,甲方與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙處購得此房,房款交于乙方,并承諾本協(xié)議簽訂之日起關(guān)于此房的一切經(jīng)濟糾紛與甲方無關(guān)。丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償?shù)纫螅駝t由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔賠償責任。
六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋物業(yè)管理費(元/月),不論丙方是否實際入住。
七、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時,三分同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結(jié)算。
八、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成。
九、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式七份,甲方四分,乙方兩份,丙方一份。
甲方: 乙方: 丙方:
日期: 日期: 日期
工程付款合同起訴篇五
委托方: (甲方)
承攬方:(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方平等協(xié)商,自愿達成以下協(xié)議:
一、工程概況:
(1)工程名稱: 制作安裝安裝地點:
(2)項目實施開始于201 年 月 日,竣工日期為201 年 月 日。
二、承包方式及工程造價:
(1)依據(jù)乙方所提供的工程預算項目,包工包料進行施工。
(2)甲方若變更設計應及時同乙方對工程價款、工程期限進行調(diào)整,新增部分內(nèi)則按報價表中單價 結(jié)算。
(3)合同總造價:(大寫)(小寫) (單位工程造價參照預算書決定)。
三、甲乙雙方的權(quán)利和義務:
(一)甲方的權(quán)利和義務:
1. 開工前負責人員接通施工現(xiàn)場電源,電費由甲方承擔。
2. 指定專人對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù),負責工程驗收確認簽字。
3. 甲方負責提供場地給乙方存放工具,乙方負責看管。
4. 施工過程中,如遇設計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災害,原定工期理因順延。
5. 工期竣工后,應在接到乙方驗收申請三日內(nèi),會同乙方進行工程驗收,對工程的質(zhì)量問題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗收合格。
(二)乙方的權(quán)利和義務:
1. 按照雙方商定的范圍,做好材料的制作、供應和管理。
2. 及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應嚴格按合同、預算施工、確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
3. 乙方負責清理現(xiàn)場衛(wèi)生。
4. 必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度,做好施工現(xiàn)場的防火、治安工作。
5. 工程驗收合格后,乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負責質(zhì)量問題,負責無償修復(不含人為性破壞及自然災害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后,48小時內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場進行維護工作。
6. 乙方在施工中,如發(fā)生的人身傷亡事故,自行負擔,甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負責,甲方不負任何責任。
四、工程付款方式:
1.合同簽定當天,甲方支付乙方工程預付款,占總工程款的 %,計人民幣: 元,大寫: 。
2.施工人員進場施工,甲方支付乙方工程進度款,占總工總款的 %,計人民幣:元,大寫: 。
3人民 幣: 元,大寫: 。
五、違約責任:
(一)甲方:
1. 未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應付的責任,除乙方竣工日期得以順延外,還應賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。
2. 工程途中停建,緩建或由于設計變更而造成的停工、返工,甲方應采取彌補措施或者減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
3. 工程未經(jīng)驗收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問題,由甲方自行負責。
4. 不按合同規(guī)定的時間撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,以此產(chǎn)生的責任由甲方負責。
5. 如遇特殊情況需要變更合同應及時與乙方取得聯(lián)系,協(xié)商解決并以雙方簽字為準,否則應承擔全部責任。
6. 工程交付使用,甲方如未能按合同規(guī)定付款,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付給乙方。
(二)乙方:
1. 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,負責無償整改。
2. 工程交付時間不符合規(guī)定,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付違約金給甲方。
3. 乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的制作工作,乙方如需變更內(nèi)容時,經(jīng)過甲方書面同意,若質(zhì)量出現(xiàn)問題,雙方應協(xié)調(diào)達成解決協(xié)議,再行議付。
六、 本合同有效期內(nèi)因自然災害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其補充協(xié)議內(nèi)容部分或全部不能履行,雙方互不承擔違約責任。但應在四十八小時內(nèi),將相關(guān)事件、可能引發(fā)后果等情況以書面形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi),向另一方提交有關(guān)權(quán)威部門的證明,及本合同(包括補充協(xié)議)約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。
七、工程審批手續(xù)由 方辦理,甲方應提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發(fā)送通知的方法,如用電報、電傳通知時,凡涉及雙方權(quán)利、義務的,應隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改,須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關(guān)文件均視為有效送達。
九、本協(xié)議涉及的設計圖、制作圖、工程報價預算書均可作為附件,具有同等法律效力。
十、在履行本合同過程中,如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決;如協(xié)商不成,甲乙任何一方可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
十一、其他:
十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工,款項結(jié)清,本合同自然終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程付款合同起訴篇六
甲方:
乙方:
丙方:
甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下: 雙方確認,甲方欠乙方中堡子村綜合改造工程欄桿、百葉工程款人民幣_________元,以宏府鯤翔九天項目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。
丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。 乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議:
一、以房抵款金額及方式:
1款 399136元,工程質(zhì)保金不在抵扣范圍內(nèi)。
2、抵付方式為乙方開出所欠工程款全部發(fā)票,甲乙雙方協(xié)助丙方辦理房屋手續(xù),欠付款項價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致,如房款超過399136元,超出部分由丙方自行向宏府項目的開發(fā)商繳納。
3、本協(xié)議簽訂后,即表示甲方已按施工合同約定履行了元(大寫人民幣為: 399136元整)的工程款付款義務。
二、房屋有關(guān)狀況:
1.具體房號以丙方與開發(fā)商簽訂的購房合同。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行,所發(fā)生費用由丙方自行承擔。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》)。產(chǎn)生費用均由丙方自行承擔。
三、原合同工程結(jié)算、付款約定:
因乙方承攬甲方的工程的原合同除抵房款項之外,其余款項由甲乙雙方根據(jù)雙方原合同執(zhí)行。
四、承諾:
1、乙方同意甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、因房屋質(zhì)量產(chǎn)生任何問題,由丙方直接與開發(fā)商聯(lián)系,甲乙雙方不因房屋質(zhì)量問題直接與丙方產(chǎn)生任何關(guān)聯(lián)。且協(xié)議簽訂后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索賠等要求。
3、丙方同意按與開發(fā)商簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋其它相關(guān)費用。
4、丙方簽訂此合同時,該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時,均由丙方與開發(fā)商直接聯(lián)系。
五、本協(xié)議簽訂后,丙方與開發(fā)商簽訂商品房買賣合同后,即為甲乙雙方抵付行為完成。
六、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
七、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭議提交甲方北京市石景山區(qū)人民法院訴訟解決。
八、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式三份,甲方一分,乙方一份,丙方一份。
甲方: 乙方: 丙方:
年月日:
工程付款合同起訴篇七
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本項目工程勞務用工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
用工開始日期______年______月______日,用工結(jié)束日期______年______月______日。
第壹種結(jié)算方式:包干單價。根據(jù)______市“九三”預算定額規(guī)定計算建筑面積,每平方米單價______元。根據(jù)乙方施工的建筑面積乘以包干單價確定最終結(jié)算總價。
第貳種結(jié)算方式:計時工資。乙方的工資標準為______/天。甲方根據(jù)乙方實際出勤天數(shù)乘以工資標準后計算乙方最終結(jié)算工資。
第叁種結(jié)算方式:計件工資。根據(jù)______市“九三”預算定額規(guī)定計算乙方實際施工內(nèi)容的定額工日,結(jié)算標準______元/工日。根據(jù)定額工日數(shù)乘以結(jié)算標準確定最終結(jié)算總價。
第肆種結(jié)算方式:
勞務用工合同總價:
1、無論采用上述何種結(jié)算方式,甲方均先向乙方支付生活費。具體支付辦法為:簽訂本合同次月開始,每月支付一次,標準為______元/人。乙方完成本合同全部施工內(nèi)容,并達到本合同約定要求后,經(jīng)雙方確認結(jié)算金額,甲方一次性將結(jié)算余額全部支付乙方;若乙方施工工期跨越春節(jié),則甲方于春節(jié)前______天向乙方結(jié)算已完工程量______%的人工工資,其余______%待乙方全部完成本合同施工內(nèi)容后,一次結(jié)算。
2、乙方承擔本合同之外的施工內(nèi)容,事前須征得甲方書面同意,事后______日內(nèi)向甲方簽證確認,否則甲方不予結(jié)算工資。
3、乙方人員增加,須經(jīng)甲方書面同意,否則增加的人員甲方不予結(jié)算工資。
4、乙方施工結(jié)束后,若人工費超過合同總價,超出部分由乙方承擔。
施工現(xiàn)場乙方必須達到______級文明工地要求;必須達到______級標化工地要求。
(一)甲方責任。
1、編制施工組織設計和施工方案,對乙方進行現(xiàn)場交底、施工交底和三級安全教育,并提供施工圖紙。
2、提供施工臨時設施和水、電源,提供乙方人員的住宿。
3、為乙方人員代辦暫住證、胸卡等有關(guān)證件。
(二)乙方責任。
1、乙方須經(jīng)甲方審核同意后進場,進場前必須向甲方提交或辦理有關(guān)證件(身份證復印件、暫住證、務工證、上崗證等),保證提供證件的真實性和有效性。
2、進場前,乙方須確定其負責人,并訂立委托書,授權(quán)委托其負責人代為與甲方結(jié)算、領取工資以及處理與其相關(guān)的事務。
3、保證向甲方填報各種資料的真實性,禁止弄虛作假,維護公司正常的經(jīng)營管理秩序。
4、嚴格按照甲方的施工組織設計、交底和方案組織施工,必須更改時應征得甲方的書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕驗收和結(jié)算工資。
5、乙方人員進出現(xiàn)場、生活區(qū)必須佩戴胸卡,不得帶無關(guān)人員進出現(xiàn)場和生活區(qū),非作業(yè)時間,不得進入工地。
6、乙方須嚴格按甲方認可的月節(jié)點進度計劃組織施工,確保工程進度。如乙方不能按期完成計劃,甲方可以采取相應措施以保證進度,所發(fā)生費用由乙方承擔。若乙方連續(xù)二個月未完成計劃,甲方可以單方面終止本合同,由此造成的損失由乙方承擔。
7、乙方人員在施工中須服從甲方管理和指揮,增強自我管理意識,做到安全施工,文明施工。
8、乙方進場前必須如實向甲方告知健康狀況,包括有無殘疾、傳染病等影響從事本工種施工和他人健康的各種疾病。如因乙方殘疾而造成的安全事故,其后果全部由乙方承擔;進場后甲方發(fā)現(xiàn)乙方人員中健康狀況不適于現(xiàn)場施工作業(yè)者,必須無條件退場。
9、乙方必須遵守甲方關(guān)于勞務用工的管理制度,不符合甲方要求的,甲方有權(quán)辭退。
10、嚴格按照施工工序組織施工,未經(jīng)甲方驗收合格不得進行下道工序的施工。
11、對甲方所提要求存在異議時,可采取協(xié)商辦法處理。
12、乙方違反國家法律和甲方的規(guī)章制度,擾亂生產(chǎn)、生活和社會秩序,由此所引起的一切后果,乙方承擔全部責任,并無條件退場。
1、驗收以《建筑工程質(zhì)量評定標準》及國家和地方制訂的其他強制性標準和規(guī)范為依據(jù)。
2、施工中若國家或地方頒布強制性標準或規(guī)范則執(zhí)行新標準或規(guī)范。
3、未達到本合同約定的質(zhì)量標準,乙方需進行返工,直到達到本合同約定的質(zhì)量標準,并承擔返工費用。甲方向乙方約定的質(zhì)量標準的費用已包含在本合同價中,乙方不得再要求增加費用。
4、乙方應向及時甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
5、甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)乙方在施工中未能按驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標準施工,乙方必須返工;由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔;此類返工不順延工期。
1、無重大安全事故。
2、乙方應遵守國家有關(guān)勞動管理的政策、規(guī)定及甲方管理制度。
3、對甲方提供的安全生產(chǎn)設施,乙方應檢查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或損壞甲方采取的安全防護措施;如遇特殊情況需拆除的,必須征得甲方同意,否則由此引起的一切后果由乙方承擔;乙方認為甲方的安全措施不完善的,可向甲方提出,甲方應及時處理。
4、所有人員進入施工現(xiàn)場必須穿戴安全防護用品,特殊作業(yè)必須采取系安全帶等安全措施,禁止吸煙。
1、在工程尚未驗收交付之前,乙方施工區(qū)域內(nèi)已完工程、甲供材料、成品及設備的.產(chǎn)品保護工作由乙方負責,期間發(fā)生損壞、遺失,乙方自費予以修復和賠償。
2、乙方在施工期間必須做好建筑材料、施工工具、設備的保管和維護工作,以及公共部位的成品保護。
1、施工期間發(fā)生以下之一情況,均視為乙方違約,甲方有權(quán)單方面終止合同,并追究違約方的責任。
(1)接到甲方的進場通知未按期進場。
(2)因乙方原因造成重大安全事故或存在重大質(zhì)量事故隱患且不及時整改。
(3)現(xiàn)場施工管理混亂且不及時整改。
(4)乙方連續(xù)兩個月未完成甲方的進度計劃。
(5)乙方不能達到甲方施工要求。
2、乙方不得浪費材料,否則甲方有權(quán)要求乙方賠償浪費的材料款;因乙方使用不當造成材料、設備損壞的,乙方應承擔賠償責任。
3、未達到本合同約定的質(zhì)量、安全、文明施工、標化工地要求,乙方承擔違約責任,違約金按乙方結(jié)算金額______計算。
1、本合同一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,至乙方全部施工完畢,甲方結(jié)算后終止。
甲方(蓋章)______________________________。
項目責任人(簽字)________________________。
乙方班組全體成員(簽字、指印)___________。
合同訂立日期:___________年______月______日
工程付款合同起訴篇八
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方共同參與投標的(以下簡稱主合同),在雙方共同努力下,業(yè)主將該合同授予甲方。經(jīng)協(xié)商,甲乙雙方就合作施工主合同工程施工事宜達成一致意見,以便共同遵守。
第一條工程實施責任及要求
1、甲方將主合同項下全部工程的實施責任交乙方承擔(包括該合同項下的全部變更工程)。
2、工期、質(zhì)量必須滿足主合同或業(yè)主要求。
第二條甲方責任
1、負責及時辦理主合同的履約擔保和動員預付款擔保手續(xù)。
2、負責為乙方實施主合同提供相應的授權(quán),解決只能由甲方解決的事項。
3、負責及時向乙方傳遞來自業(yè)主、監(jiān)理、沿線地方政府的涉及本協(xié)議執(zhí)行的指令、通知、圖紙、資料等。
4、負責在乙方所做計量支付申報工作上,及時辦理需要自身完成的工作。
5、負責工程質(zhì)量、進度、文明施工、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、計量支付等方面的監(jiān)督檢查。
第三條乙方責任
1、負責代甲方履行主合同的施工、缺陷修復及保修責任。
2、負責以自身資源按照主合同要求完成該工程,自擔風險、自負盈虧。
3、自覺接受甲方、業(yè)主、監(jiān)理的各項監(jiān)督檢查。
4、負責自本協(xié)議簽字之日起7日內(nèi),向甲方交納:甲方為辦理主合同保函而向銀行交納的抵押金元及相應的財務費元。
5、負責自本協(xié)議簽字之日起7日內(nèi),向甲方交納:本協(xié)議履約保證金元。
6、保證不以甲方或項目部的名義從事于本工程無關(guān)的活動。
7、未經(jīng)甲方許可,不得將本工程的全部或任何部分轉(zhuǎn)包或分包給第三方。
8、負責及時清償為實施本工程而產(chǎn)生的各類債務,及時支付民工工資。
9、每月25日前向甲方報送當月統(tǒng)計報表及下月進度計劃。業(yè)主計量支付報表批復后3日內(nèi)傳至甲方。
10、工程結(jié)束后,除向業(yè)主提交完整的竣工資料外,還需向甲方提交業(yè)主終期支付報表,交工證書、施工總結(jié)等。
11、負責為甲方派遣到本工程從事本工程管理、或解決需由甲方出面解決的問題的人員提供必要的工作和生活條件。
第四條印章管理
項目經(jīng)理部印鑒由甲方授權(quán)代表管理,用印范圍只對業(yè)主和監(jiān)理以及當?shù)卣母鞣N報表、文件、資料、證明、工程結(jié)算及費用撥付等。因乙方組織施工所需的勞務合同、機械設備購置和租賃合同、各種材料采購和加工合同、臨時征地合同等確實需要使用項目經(jīng)理部名稱和印鑒時,須經(jīng)甲方代表同意,用印人必須是乙方或乙方授權(quán)代表。
第五條費用、結(jié)算與支付
1、業(yè)主支付給本工程的動員預付款、材料預付款、工程結(jié)算款、獎金一律歸乙方所有,相應的罰金亦由乙方承擔。
2、甲方收取管理費為主合同總價的%(含變更、索賠費用)。施工過程收取以乙方當月統(tǒng)計產(chǎn)值為基數(shù)進行計算,最終收取管理費總額以業(yè)主終期計量支付工程款為基數(shù)進行計算。乙方應在每月30日前將本月管理費匯至甲方指定賬戶。
3、甲方收到銀行保函抵押金后7日內(nèi)支付乙方。
4、業(yè)主履行了工程缺陷修復責任的前提下,甲方收到業(yè)主返還的質(zhì)量保證金后7日內(nèi)支付乙方。
5、乙方負責承擔本工程所發(fā)生的各種稅賦,并按有關(guān)規(guī)定納稅。
6、乙方負責承擔甲方派出人員的工資,標準為:,于每月30日前匯至甲方指定帳戶,由甲方負責給派出人員發(fā)放工資,時間從本協(xié)議簽訂之日起至工程交工驗收后6個月止。
第六條違約責任
1、對于主合同所規(guī)定的甲方的合同責任,雙方按本協(xié)議規(guī)定的各自的責任分別承擔。若由于自身原因造成違約,違約方不得要求另一方共同承擔違約責任。
2、進度與質(zhì)量不符合業(yè)主要求,乙方應無條件整改,直至滿足業(yè)主要求,否則,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,部分或全部沒收乙方的履約保證金、質(zhì)量保證金,并承擔由此給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
3、若乙方施工造成環(huán)境污染,乙方須及時自費清除污染,賠償受污染方的經(jīng)濟損失。
4、由于乙方自身原因產(chǎn)生安全事故,導致乙方、甲方或第三方人身財產(chǎn)受損,乙方須自費承擔事故處理費用,向受損方賠償。
5、若乙方未能按期完工,并因此招致業(yè)主對甲方的處罰,應全部由乙方承擔,并加倍賠償甲方的損失。
6、若乙方未及時向甲方交納管理費,則乙方應按延遲付款總額的0.5‰。日向甲方支付滯納金。
7、未足額繳納各種保證金,甲方有權(quán)終止本協(xié)議并將本工程施工權(quán)收回。
8、若乙方擅自將本工程分包轉(zhuǎn)包或以甲方名義從事于本工程無關(guān)的經(jīng)濟活動,甲方有權(quán)終止合同收回工程,乙方應承擔由此給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
9、若乙方未及時清償本工程實施所產(chǎn)生的債務,則乙方須承擔由此給甲方造成的一切法律責任、經(jīng)濟和名譽損失。
第七條其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。
補充協(xié)議作為本協(xié)議的補充,不得與本協(xié)議相抵觸,應與本協(xié)議一起共同執(zhí)行。
第八條因履行本協(xié)議所引起的一切爭議,雙方應在誠信原則基礎上協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方均可到甲方所在地人民法院起訴。
第九條附則
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。履行完協(xié)議約定的全部義務、工程竣工驗收達標,移交全部工程資料,保修期滿,結(jié)清各項費用后終止。
2、本協(xié)議一式三份。甲方二份,乙方一份。
甲方:(蓋章)
代表:
年月日
乙方:(蓋章)
代表:
年月日
工程付款合同起訴篇九
1、合同簽訂乙方進場十天后,甲方向乙方支付合同價款的20%作為備料款。
2、乙方完成合同工程量60%時,甲方向乙方支付合同總價款的60%的工程進度款。
3、乙方完成合同工程量95%時,甲方向乙方支付合同價款的80%。
4、工程竣工,并經(jīng)甲方組織有關(guān)部門驗收合格后,甲、乙雙方一個月內(nèi)辦理完結(jié)算,工程款支付到結(jié)算總金額的95%。
5、余款為結(jié)算金額的5%,作為本工程的保修金,待本工程竣工驗收合格滿一年后七天內(nèi)支付5%。
1、合同簽訂后付預付20%。承包商提供銀行或有信譽的公司出具的,受益人為發(fā)包人,有效時間為90天的保函,保函為見索即付保函,即含有“在保函有效期內(nèi),發(fā)包人因承包人未能履行合同項下約定義務(以下簡稱“違約”)而要求收回預付款時,我行將在收到發(fā)包人簽署的聲明承包人違約的書面索賠通知紙質(zhì)原件及本保函正本原件后七個式作日內(nèi),無條件支付給發(fā)包人累計總額不超過擔保金額的款項”的條款。保函保證的金額為元整。
2、完成工程總額的50%付已完工程額的30%。
3、完成工程額的80%付已完工程額的60%。
4、工程全部完成并驗收合格后付至已完工程額的85%。
5、決算完成后付至工程額的95%。
6、質(zhì)保金5%二年
1、按月計量支付:即實行旬末預支或月中預支,月終按工程師確認的當月完成的有效工程量進行結(jié)算,竣工后辦理竣工結(jié)算。(指承包商可以在旬末或月中向業(yè)主提交預支工程款賬單,預支一旬或半月的工程款,月終再提交工程款結(jié)算賬單和已完工程的月報表,業(yè)主對這部分已完工程的質(zhì)量驗收合格后,向承包商及時支付當月工程款。)
2、界面付款:即雙方約定按單項工程或單位工程的形象進度劃分不同階段進行結(jié)算。如對一般工業(yè)民用建筑可以劃分為基礎、結(jié)構(gòu)、裝飾、設備安裝等幾個階段。每階段工程完工后再進行結(jié)算。高層建筑也可把每完成一層的施工作為一個結(jié)算段。公路工程也可分為基礎層和面層兩個結(jié)算段等。
3、竣工后一次結(jié)算:項目規(guī)模較小、工期較短(一般在12月以內(nèi))的工程,可以實行在施工過程中分幾次預支、竣工后一次結(jié)算的方法。
以上就是關(guān)于工程合同付款方式的三種常見的方式。
工程付款合同起訴篇十
乙方(施工方):_______簽訂日期:_______
______________。
1、工程總價:______________。
2、裝修內(nèi)容:______________。
1、自本合同雙方簽字生效后,甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣_______元整,工程施工到油漆工進場時,甲方付乙方工程總造價人民幣即_______元整。質(zhì)量保修一年。
2、本合同生效后,甲方按以上付款約定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤,一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結(jié)束后、甲方如在2日內(nèi)不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需要簽訂由甲方需承擔變更產(chǎn)生的施工人工費用協(xié)議。如因乙方原因造成返工的,由乙方承擔責任,工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容引起的一切后果,由甲方負責,給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤,甲乙雙方協(xié)商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必須按照預算要求,先付款后,乙方再施工。
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、甲方未按合同的'約定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工,每逾期一天,按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù),需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結(jié)構(gòu)及設備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
1、本合同解除或本合同履行完畢,本合同即自行終止。
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
本合同履行期間,雙方發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方同意由_______仲裁委員會進行了仲裁,若未達成,仲裁協(xié)議交_______法院裁決。
法定代表人(簽字):________法定代表人(簽字):________
工程付款合同起訴篇十一
甲方:
乙方:
丙方:
甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:雙方確認,甲方欠乙方中堡子村綜合改造工程欄桿、百葉工程款人民幣_________元,以宏府鯤翔九天項目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。
丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議:
一、以房抵款金額及方式:
1、款399136元,工程質(zhì)保金不在抵扣范圍內(nèi)。
2、抵付方式為乙方開出所欠工程款全部發(fā)票,甲乙雙方協(xié)助丙方辦理房屋手續(xù),欠付款項價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致,如房款超過399136元,超出部分由丙方自行向宏府項目的開發(fā)商繳納。
3、本協(xié)議簽訂后,即表示甲方已按施工合同約定履行了_____元(大寫人民幣為:399136元整)的工程款付款義務。
二、房屋有關(guān)狀況:
1.具體房號以丙方與開發(fā)商簽訂的購房合同。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行,所發(fā)生費用由丙方自行承擔。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》)。產(chǎn)生費用均由丙方自行承擔。
三、原合同工程結(jié)算、付款約定:
因乙方承攬甲方的工程的原合同除抵房款項之外,其余款項由甲乙雙方根據(jù)雙方原合同執(zhí)行。
四、承諾:
1、乙方同意甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、因房屋質(zhì)量產(chǎn)生任何問題,由丙方直接與開發(fā)商聯(lián)系,甲乙雙方不因房屋質(zhì)量問題直接與丙方產(chǎn)生任何關(guān)聯(lián)。且協(xié)議簽訂后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索賠等要求。
3、丙方同意按與開發(fā)商簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋其它相關(guān)費用。
4、丙方簽訂此合同時,該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時,均由丙方與開發(fā)商直接聯(lián)系。
五、本協(xié)議簽訂后,丙方與開發(fā)商簽訂商品房買賣合同后,即為甲乙雙方抵付行為完成。
六、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
七、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭議提交甲方北京市石景山區(qū)人民法院訴訟解決。
八、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式三份,甲方一分,乙方一份,丙方一份。
甲方:乙方:丙方:
____年____月____日:
工程付款合同起訴篇十二
委托方: (甲方)
承攬方:(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方平等協(xié)商,自愿達成以下協(xié)議:
一、工程概況:
(1)工程名稱: 制作安裝安裝地點:
(2)項目實施開始于201 年 月 日,竣工日期為201 年 月 日。
二、承包方式及工程造價:
(1)依據(jù)乙方所提供的工程預算項目,包工包料進行施工。
(2)甲方若變更設計應及時同乙方對工程價款、工程期限進行調(diào)整,新增部分內(nèi)則按報價表中單價 結(jié)算。
(3)合同總造價:(大寫)(小寫) (單位工程造價參照預算書決定)。
三、甲乙雙方的權(quán)利和義務:
(一)甲方的權(quán)利和義務:
1. 開工前負責人員接通施工現(xiàn)場電源,電費由甲方承擔。
2. 指定專人對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù),負責工程驗收確認簽字。
3. 甲方負責提供場地給乙方存放工具,乙方負責看管。
4. 施工過程中,如遇設計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災害,原定工期理因順延。
5. 工期竣工后,應在接到乙方驗收申請三日內(nèi),會
會同乙方進行工程驗收,對工程的質(zhì)量問題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗收合格。
(二)乙方的權(quán)利和義務:
1. 按照雙方商定的范圍,做好材料的制作、供應和管理。
2. 及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應嚴格按合同、預算施工、確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
3. 乙方負責清理現(xiàn)場衛(wèi)生。
4. 必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度,做好施工現(xiàn)場的防火、治安工作。
5. 工程驗收合格后,乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負責質(zhì)量問題,負責無償修復(不含人為性破壞及自然災害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后,48小時內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場進行維護工作。
6. 乙方在施工中,如發(fā)生的人身傷亡事故,自行負擔,甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負責,甲方不負任何責任。
四、工程付款方式:
1.合同簽定當天,甲方支付乙方工程預付款,占總工程款的 %,計人民幣: 元,大寫: 。
2.施工人員進場施工,甲方支付乙方工程進度款,占總工總款的 %,計人民幣:元,大寫: 。
3人民 幣: 元,大寫: 。
五、違約責任:
(一)甲方:
1. 未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應付的責任,除乙方竣工日期得以順延外,還應賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。
2. 工程途中停建,緩建或由于設計變更而造成的停工、返工,甲方應采取彌補措施或者減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
3. 工程未經(jīng)驗收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問題,由甲方自行負責。
4. 不按合同規(guī)定的時間撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,以此產(chǎn)生的責任由甲方負責。
5. 如遇特殊情況需要變更合同應及時與乙方取得聯(lián)系,協(xié)商解決并以雙方簽字為準,否則應承擔全部責任。
6. 工程交付使用,甲方如未能按合同規(guī)定付款,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付給乙方。
(二)乙方:
1. 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,負責無償整改。
2. 工程交付時間不符合規(guī)定,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付違約金給甲方。
3. 乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的制作工作,乙方如需變更內(nèi)容時,經(jīng)過甲方書面同意,若質(zhì)量出現(xiàn)問題,雙方應協(xié)調(diào)達成解決協(xié)議,再行議付。
面形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi),向另一方提交有關(guān)權(quán)威部門的證明,及本合同(包括補充協(xié)議)約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。
七、工程審批手續(xù)由 方辦理,甲方應提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發(fā)送通知的方法,如用電報、電傳通知時,凡涉及雙方權(quán)利、義務的,應隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改,須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關(guān)文件均視為有效送達。
九、本協(xié)議涉及的設計圖、制作圖、工程報價預算書均可作為附件,具有同等法律效力。
十、在履行本合同過程中,如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決;如協(xié)商不成,甲乙任何一方可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
十一、其他:
十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工,款項結(jié)清,本合同自然終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
工程付款合同起訴篇十三
建設工程付款控制是工程項目財務管理的核心內(nèi)容,工程付款合同怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的工程付款合同范文,感謝您的閱讀。
委托方:(甲方)。
承攬方:(乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方平等協(xié)商,自愿達成以下協(xié)議:
一、工程概況:
(1)工程名稱:制作安裝安裝地點:
(2)項目實施開始于201年月日,竣工日期為201年月日。
二、承包方式及工程造價:
(1)依據(jù)乙方所提供的工程預算項目,包工包料進行施工。
(2)甲方若變更設計應及時同乙方對工程價款、工程期限進行調(diào)整,新增部分內(nèi)則按報價表中單價結(jié)算。
(3)合同總造價:(大寫)(小寫)(單位工程造價參照預算書決定)。
三、甲乙雙方的權(quán)利和義務:
(一)甲方的權(quán)利和義務:
1.開工前負責人員接通施工現(xiàn)場電源,電費由甲方承擔。
2.指定專人對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù),負責工程驗收確認簽字。
3.甲方負責提供場地給乙方存放工具,乙方負責看管。
4.施工過程中,如遇設計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災害,原定工期理因順延。
5.工期竣工后,應在接到乙方驗收申請三日內(nèi),會同乙方進行工程驗收,對工程的質(zhì)量問題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗收合格。
(二)乙方的權(quán)利和義務:
1.按照雙方商定的范圍,做好材料的制作、供應和管理。
2.及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應嚴格按合同、預算施工、確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
3.乙方負責清理現(xiàn)場衛(wèi)生。
4.必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度,做好施工現(xiàn)場的防火、治安工作。
5.工程驗收合格后,乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負責質(zhì)量問題,負責無償修復(不含人為性破壞及自然災害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后,48小時內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場進行維護工作。
6.乙方在施工中,如發(fā)生的人身傷亡事故,自行負擔,甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負責,甲方不負任何責任。
四、工程付款方式:
1.合同簽定當天,甲方支付乙方工程預付款,占總工程款的%,計人民幣:元,大寫:。
2.施工人員進場施工,甲方支付乙方工程進度款,占總工總款的%,計人民幣:元,大寫:。
3人民幣:元,大寫:。
五、違約責任:
(一)甲方:
1.未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應付的責任,除乙方竣工日期得以順延外,還應賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。
2.工程途中停建,緩建或由于設計變更而造成的停工、返工,甲方應采取彌補措施或者減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
3.工程未經(jīng)驗收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問題,由甲方自行負責。
4.不按合同規(guī)定的時間撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,以此產(chǎn)生的責任由甲方負責。
5.如遇特殊情況需要變更合同應及時與乙方取得聯(lián)系,協(xié)商解決并以雙方簽字為準,否則應承擔全部責任。
6.工程交付使用,甲方如未能按合同規(guī)定付款,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付給乙方。
(二)乙方:
1.工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,負責無償整改。
2.工程交付時間不符合規(guī)定,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付違約金給甲方。
3.乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的制作工作,乙方如需變更內(nèi)容時,經(jīng)過甲方書面同意,若質(zhì)量出現(xiàn)問題,雙方應協(xié)調(diào)達成解決協(xié)議,再行議付。
六、本合同有效期內(nèi)因自然災害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其補充協(xié)議內(nèi)容部分或全部不能履行,雙方互不承擔違約責任。但應在四十八小時內(nèi),將相關(guān)事件、可能引發(fā)后果等情況以書面形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi),向另一方提交有關(guān)權(quán)威部門的證明,及本合同(包括補充協(xié)議)約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。
七、工程審批手續(xù)由方辦理,甲方應提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發(fā)送通知的方法,如用電報、電傳通知時,凡涉及雙方權(quán)利、義務的,應隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改,須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關(guān)文件均視為有效送達。
九、本協(xié)議涉及的設計圖、制作圖、工程報價預算書均可作為附件,具有同等法律效力。
十、在履行本合同過程中,如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決;如協(xié)商不成,甲乙任何一方可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
十一、其他:
十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工,款項結(jié)清,本合同自然終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
乙方:
丙方:
1.甲方、乙方于年月日簽訂了(a)項目建設工程合同,合同編號為,合同金額為萬元,(b)項目建設工程合同,合同編號為,合同金額為萬元;上述兩份合同總額為萬元,上述合同工程內(nèi)容均已完成,正在進行結(jié)算中,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。(上述兩份合同以下簡稱原合同。)。
2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3.乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議:
一、以房抵款金額及方式:
1.乙方同意甲方以位于濰坊市區(qū)街號項目號室房屋房屋抵付甲方所欠工程款萬元。
2.抵付方式為雙方互開發(fā)票的方式抵付,價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致,該發(fā)票僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
二、房屋有關(guān)狀況:
1.該商品房建筑面積暫定為平方米(實際面積以測繪單位最終測繪面積為準),單價元/平方米,房款總額為元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》第條)。
因乙方承攬甲方的工程的原合同正在進行結(jié)算中,若結(jié)算額或工程進度款扣減甲方已付款額后余款不足房款,其余款項,三方同意為簡化三方之間付款程序,由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款直接支付給甲方。
四、甲方的協(xié)助。
1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;。
3、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
4、在原合同規(guī)定的工程竣工后,甲、乙雙方確定最終結(jié)算額,且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后,甲方與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾。
丙方從乙處購得此房,房款交于乙方,并承諾本協(xié)議簽訂之日起關(guān)于此房的一切經(jīng)濟糾紛與甲方無關(guān)。丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償?shù)纫?,否則由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔賠償責任。
六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋物業(yè)管理費(元/月),不論丙方是否實際入住。
七、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時,三分同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結(jié)算。
八、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成。
九、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式七份,甲方四分,乙方兩份,丙方一份。
甲方:乙方:丙方:
日期:日期:日期
甲方:
乙方:
丙方:
甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:雙方確認,甲方欠乙方中堡子村綜合改造工程欄桿、百葉工程款人民幣_________元,以宏府鯤翔九天項目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。
丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議:
一、以房抵款金額及方式:
1款399136元,工程質(zhì)保金不在抵扣范圍內(nèi)。
2、抵付方式為乙方開出所欠工程款全部發(fā)票,甲乙雙方協(xié)助丙方辦理房屋手續(xù),欠付款項價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致,如房款超過399136元,超出部分由丙方自行向宏府項目的開發(fā)商繳納。
3、本協(xié)議簽訂后,即表示甲方已按。
施工合同。
約定履行了元(大寫人民幣為:399136元整)的工程款付款義務。
二、房屋有關(guān)狀況:
1.具體房號以丙方與開發(fā)商簽訂的購房合同。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行,所發(fā)生費用由丙方自行承擔。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》)。產(chǎn)生費用均由丙方自行承擔。
因乙方承攬甲方的工程的原合同除抵房款項之外,其余款項由甲乙雙方根據(jù)雙方原合同執(zhí)行。
四、承諾:
1、乙方同意甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、因房屋質(zhì)量產(chǎn)生任何問題,由丙方直接與開發(fā)商聯(lián)系,甲乙雙方不因房屋質(zhì)量問題直接與丙方產(chǎn)生任何關(guān)聯(lián)。且協(xié)議簽訂后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索賠等要求。
3、丙方同意按與開發(fā)商簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋其它相關(guān)費用。
4、丙方簽訂此合同時,該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時,均由丙方與開發(fā)商直接聯(lián)系。
五、本協(xié)議簽訂后,丙方與開發(fā)商簽訂商品房。
買賣合同。
后,即為甲乙雙方抵付行為完成。
六、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
七、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭議提交甲方北京市石景山區(qū)人民法院訴訟解決。
八、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式三份,甲方一分,乙方一份,丙方一份。
甲方:乙方:丙方:
工程付款合同起訴篇十四
原告:______________,女,19__________年_____月_____日生,漢族,__________市人,住__________市__________區(qū)__________路__________號__________小區(qū)_____單元_____號。
被告:______________,男,19__________年_____月_____日生,漢族,__________市,__________公司職工,住__________市__________區(qū)__________路__________號__________小區(qū)_____單元_____號。
訴訟請求:_________________
1.判令原被告婚生女兒_______________由原告撫養(yǎng);
2.被告每月支付小孩撫養(yǎng)費20__元。
事實與理由
此致
_______________人民法院
具狀人:_________________
_____年_____月_____日
工程付款合同起訴篇十五
起訴單位:
地址:
法定代表人姓名:
被告單位(全稱):
地址:
法定代表人姓名:
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠償乙方經(jīng)濟損失:
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款_______元;
以上三項合計,共_________元。
事實和理由:
______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為_______元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達______天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進工地的_____余名職工無活可干,機具設備長期無用,給乙方經(jīng)濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了_______元的誤工費,但尚有_______元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_____元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值______元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
此致
____________人民法院
起訴單位:____________
________年_______月_____日
附:
起訴狀副本____份;
證據(jù)材料副本____份。
工程付款合同起訴篇十六
甲方:
乙方:
為加快工程進度,甲方將塑鋼門窗工程制作安裝工程交于乙方施工,為早日完成工程任務,特定付款合同條款如下。望雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
本次塑鋼門窗工程(含天窗)制作安裝工程為常州路西側(cè)舊城改造異地安置4#、6#住宅樓;塑鋼門窗暫定面積平方米(門、窗框外包尺寸面積),項目地點在平度市膠平路(備注:如同時開工幾棟樓,按開工的樓數(shù)同時計算工作量)。
二、結(jié)算方式:
2、門窗制作安裝完成甲方付給乙方工作量(按實際付工作量)付款;。
3、驗收合格后,甲方憑結(jié)算票據(jù)付一個工程量的貨款總額的;。
4、余。
三、質(zhì)量。
本工程質(zhì)量必須達到國家驗收規(guī)范要求,并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主及質(zhì)檢站驗收合格。分部工程不合格時,甲方有權(quán)責令乙方停工并撤出現(xiàn)場不予結(jié)算。
四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日。
工程付款合同起訴篇十七
甲方:
乙方:
甲方為了加強內(nèi)部付款制度的管理,規(guī)范并統(tǒng)一付款程序,同時進一步提高甲乙雙方的合作質(zhì)量和合作效率,經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商特制定本付款協(xié)議,以供甲乙雙方共同遵守:
一、對乙方開票的規(guī)定:
甲方在收到乙方提供產(chǎn)品并驗收合格后方可通知乙方開具發(fā)票,開票數(shù)量僅為甲方驗收合格產(chǎn)品的數(shù)量(該數(shù)量必須經(jīng)過甲乙雙方共同確認)。對不合格產(chǎn)品的處理按照甲乙雙方擬訂的其他供貨合同或協(xié)議執(zhí)行。乙方在每月25號前將發(fā)票寄/送到甲方財務部。
二、對甲方付款的規(guī)定:
甲方收到乙方發(fā)票后的90天內(nèi)向乙方一次性付清發(fā)票中顯示的的總金額款項。除人力不可抗力因素以外,甲方不得無故延遲向乙方支付貨款。如果確實有特殊情況在接到發(fā)票次月月底前無法支付的,必須提前與乙方進行解釋溝通,并爭得乙方同意,否則乙方可采取控制發(fā)貨對甲方進行制約。如果乙方由于某些特殊情況要求甲方提前付款,必須提前與甲方及時溝通,甲方可視具體情況給與幫助。
三、對乙方延遲交貨的規(guī)定:
甲乙根據(jù)雙方約定的訂貨周期向乙方發(fā)出采購訂單,除人力不可抗力因素以外,乙方應嚴格按照與甲方確認的訂單中的交貨時間進行交貨,否則甲方可根據(jù)乙方延期交貨的實際時間延遲向乙方支付貨款,延期付款時間的計算:延期交貨付款時間=正常付款時間+延期的交貨天數(shù)x2(特殊情況獲得甲方正式批準的延期交貨情況除外)。
四、對付款方式的規(guī)定:
一般為電匯。(特殊情況可采取現(xiàn)金或者支票支付等方式)。
五、其他規(guī)定:
甲乙雙方應信守本協(xié)議,如果發(fā)生糾紛,當事人應及時友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意向起訴方所在地的法院申請仲裁。
六、協(xié)議生效:
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件有效)。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份為憑。
七、協(xié)議有效期:
本協(xié)議在甲乙雙方正常合作的情況下將長期有效,如任意一方要更改或解除該協(xié)議必須提前1個月向?qū)Ψ阶龀鰰娓耐ㄖ?,雙方協(xié)商修訂。
甲方簽字:乙方簽字:
蓋章蓋章
付款合同(三)
編號:
授權(quán)人(還款人):
戶籍地址:
被授權(quán)人:×銀行
地址:
為保證借款人能按合同約定準時歸還貸款,根據(jù)《銀行個人消費品貸款試行辦法》,就委托被授權(quán)人直接從授權(quán)人在銀行開立的活期儲蓄存款賬戶中付款一事授權(quán)如下:
一、授權(quán)人在辦妥全部貸款手續(xù)后,將所購車款的______%作為首付款全額存入授權(quán)人在銀行開產(chǎn)的`活期儲蓄存款賬戶,賬號:________,戶名______。并授權(quán)被授權(quán)人將此項金額止付。
二、被授權(quán)人接到授權(quán)人購買商品的正式發(fā)票后,從授權(quán)人賬戶中將止付的首付款項付出,轉(zhuǎn)賬劃入商品銷售單位在銀行開立的賬戶。
三、在授權(quán)人的貸款入賬后,被授權(quán)人直接從授權(quán)人活期儲蓄存款賬戶中將貸款全額付出,轉(zhuǎn)賬劃入商品銷售單位在銀行開立的賬戶。
四、被授權(quán)人從貸款發(fā)生的次日起每月_________日將本月應歸還的本息從授權(quán)人在貸款銀行開立的賬戶(含上述活期儲藏存款賬戶)中付款,償還貸款本息,直至所有貸款本息清償為止。
五、授權(quán)人未按期償還貸款本息,貸款行對授權(quán)人加收的罰息(罰息按《銀行個人消費品借款合同》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行),仍由被授權(quán)人從授權(quán)人在貸款行開立的銀行賬戶中直接付款,直至所有罰息清償為止。
六、授權(quán)人授權(quán)被授權(quán)人從其賬戶中付款,被授權(quán)人不需提供付款憑證,授權(quán)人對劃賬款項持有疑義,可向被授權(quán)人查詢。
七、本授權(quán)為不可撤消授權(quán),自授權(quán)人簽字之日起生效,直至授權(quán)人在貸款行的貸款本息全部清償后終止。
授權(quán)人(簽名):
身份證號碼:
戶口所在地:
聯(lián)系電話:
工程付款合同起訴篇十八
甲方:
乙方:
1、甲方所屬000酒樓由乙方裝修完畢。乙方根據(jù)竣工圖紙資料進行預決算,在此基礎上甲、乙雙方組織工程技術(shù)人員對現(xiàn)場實測、核對。并根據(jù)乙方在施工過程中所提供的資料票據(jù)以及甲方的市場調(diào)查為依據(jù),在此基礎上進行決算。
2、根據(jù)決算的結(jié)果數(shù)據(jù),經(jīng)雙方的友好協(xié)商,并達成一致。甲方同意向乙方支付全部工程款(包括裝飾裝修材料、水電工程材料及全部的人工費)共計人民幣___萬元整。
3、經(jīng)雙方協(xié)商:施工進場費4萬元及施工用水電費由甲方承擔。
4、除施工過程中及施工完成后所付材料費及人工費__萬元外余下的__萬元在本協(xié)議簽訂15日內(nèi)一次付清。
5、保修金:經(jīng)乙方要求介于保修期已過半,甲方同意不扣留保修金,乙方承諾在保修期內(nèi)負責裝修及水電工程由于施工質(zhì)量所引起的維修工作。保修期至20xx年4月1日止。
6、如乙方?jīng)]有按甲方要求對所承擔的裝修及水電安裝工程由于施工質(zhì)量所造成的質(zhì)量問題及時的維修處理。甲方交涉無結(jié)果的情況下甲方有權(quán)向相關(guān)部門提起訴訟。乙方必須承擔相應的違約責任。并承擔直接的經(jīng)濟損失兩倍的罰款和全部間接的經(jīng)濟損失。
7、本協(xié)議一式兩份,雙方簽字蓋章生效。
工程付款合同起訴篇十九
甲方:
乙方:___有限公司
經(jīng)__女士介紹,甲、乙雙方友好協(xié)商達成如下借款合同,嚴格履行。
一、借款金額:
伍拾萬元人民幣。
二、借款用途
學校基本建設工程付款。
三、借款時間及本息結(jié)算還款辦法:
借款時間:一年。(年月日至年月日)月息貳分。每季度末結(jié)算一次。乙方若有資金和還款能力提前還款,甲方同意乙方提前一個月聲明并按實際使用時間提前歸還本息。
四、質(zhì)押物品及化解風險的措施:
乙方用公司和學校一號辦公樓《房屋所有權(quán)證》(運港字第00000242號)作抵押。乙方不能按時歸還本息,甲方有權(quán)將質(zhì)押房屋變賣收回本息或按每月所借款額的3%加收滯納金。
五、上述合同一式三份,自簽字到款之日起生效。甲、乙雙方及見證人各存一份。若有爭議,協(xié)商解決。
甲方簽字留印: 乙方簽字蓋章: 介紹及見證人簽字:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/7673183.html】