合同是一種約定書,用于明確雙方在特定事項上的責任和義務(wù)。合同的有效性需要符合相關(guān)法律規(guī)定和約束,不能違背公序良俗。請在下文查找您所需的合同樣本,以便更好地了解和應(yīng)用到您的實際業(yè)務(wù)中。
個人裝修合同糾紛篇一
單位名稱:_________。
住址:_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號:_________。
電子信箱:_________。
乙方(承包方):_________。
資質(zhì)證書號:
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號:_________。
電子信箱:_________。
第一條工程概況。
1.1。
工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2。
住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3。
工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.4。
工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5。
1.6。
工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格。
2.1。
凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應(yīng)當持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。
2.2。
乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2.3。
對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業(yè)者,應(yīng)當持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關(guān)主管部門出具的務(wù)工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設(shè)行政主管部門或者其指定的機構(gòu)登記備案,實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門制訂。
2.4。
凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
4.1。
4.2。
4.3。
施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權(quán)利義務(wù)。
5.1。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
______年______月____日______年______月____日。
個人裝修合同糾紛篇二
乙方:________________
___________(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(_____小區(qū)_____棟_____單元_____室),經(jīng)與__________(以下簡稱乙方)雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程項目:
2、__________個衛(wèi)生間做防水,鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆;
4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水,安裝櫥柜;
6、包臥室、衛(wèi)生間門;
7、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要符合安全要求和國家要求的裝修標準,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:______年_____月_____日至_______年_____月_____日,如不能按期完成,每天將處罰金_____元。
五、工程造價:按照附表價格,由乙方采購材料并安裝。如有變更,以雙方認可的變更單結(jié)算為準。
六、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現(xiàn)金_______(大寫:人民幣_______萬元整)經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,三天內(nèi)一次將剩余裝修費付清。
七、其它問題:裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式_____份,甲乙方各執(zhí)_____份,具有相同效應(yīng)。
個人裝修合同糾紛篇三
承接方(乙方):________________________
工程項目:_______________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
1、工程地址:_______________________________________________。
2、居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)。
(1)______室,計______平方米。
(2)______廳,計______平方米。
(3)______廚房,計______平方米。
(4)______衛(wèi)生間,計______平方米。
(5)______陽臺,計______平方米。
(6)________過道,計______平方米。
(7)其他(注明部位)____________,計________平方米??傆嫞菏┕っ娣e____________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5、工程開工日期:______年______月______日。
6、工程竣工日期:______年______月______日。
7、工程總天數(shù):________天。
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元。
2、人工費__________元。
3、設(shè)計費__________元。
4、施工清運費__________元。
5、搬卸費__________元。
6、管理費__________元。
7、稅金(________%)___________元。
8、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:________________________委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
6、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付________%工程材料款和施工工費的________%;當工期進度過半(________年________月________日),甲方即第二次付施工工費的________%。剩余________%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期________天按未付工程價款額的________%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的________%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲________日,以裝潢工程價款中人工費的________%作為誤工費支付給乙方____________元。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
1、工程質(zhì)量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在________天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
(一)甲方
2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
(二)乙方
1、應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu),也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3、負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復(fù)或賠償。
4、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為________個月。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向________________________委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向——仲裁委員會申請仲裁——人民法院提起訴訟。
個人裝修合同糾紛篇四
雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。如下:
1、______個房間(______臥室、______客廳,以下簡稱______個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮬vc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當調(diào)整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的.裝修標準,雙方認可。
_________年_______月_______日至_________年_______月_______日,如不能按期完成,每天將處罰金______元。
材料由_________方提供,甲方只支付乙方裝修人工費_________人民幣。
工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,_________天內(nèi)______次將裝修人工費付清。
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
個人裝修合同糾紛篇五
業(yè)主 (以下簡稱甲方):
聯(lián)系電話:
施工隊(以下簡稱乙方):
聯(lián)系電話:
一、 工程概況
工程地址:
二、 價格
清包工費: 5200元,xx寫:伍仟貳佰元整
其中 水電工 元
木工 元
瓦工 元
油漆工 元
垃圾清運費 元
三、 付款方式
1、施工隊進場,預(yù)支生活費: 1000元
2、木工完成,付1000 元
3、瓦工完成,付1000元
4、工程竣工,付1800 元
5、保修金 400元,從竣工之日起________年后支付
四、 設(shè)計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作。
2、 甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、 材料
1、 乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用,雙方應(yīng)各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失。
2、 未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3、 乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點購買材料,并開具正式發(fā)票。
4、 乙方應(yīng)驗收甲方所購建材的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅持使用,應(yīng)書面要求乙方,并承擔因材料質(zhì)量引起的損失。
5、 乙方應(yīng)幫甲方,核對數(shù)量和配件的準確性。
6、 乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場。
7、 乙方應(yīng)保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程。
8、 乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護工作。
9、 未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、 工期
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運。
八、 垃圾清運
1、 垃圾袋裝化。
2、 垃圾應(yīng)日日清。
3、 垃圾應(yīng)由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九、 勞動力管理
1、 開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。
2、 未經(jīng)甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
3、 甲方應(yīng)及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費用。
4、 乙方應(yīng)具備在____市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔。
5、 乙方指定由 為工地現(xiàn)場負責人, 為替補負責人。
6、 在合同價內(nèi),乙方應(yīng)提供 人次跟隨甲方挑選材料。
7、 乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員,每天工地現(xiàn)場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
8、 未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、 施工機具
1、 乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
2、 因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔一半,甲方代購,在工程完工后結(jié)算。
十
一、工地現(xiàn)場管理
1、 現(xiàn)場禁止使用明火。
2、 現(xiàn)場禁止吸煙。
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、 因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題,乙方應(yīng)在兩年內(nèi)無償維修。
2、 普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內(nèi)趕到并維修。
3、 若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工項目清單。
2、 雙方認可的報價單。
3、 乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2、 協(xié)商不成可向爭議所在地提起訴訟。
十五、裝修要求
電路安裝工藝要求:
1、 電路安裝時,必須用有合格證書的產(chǎn)品材料。
2、 三線制安裝必須用三種不同色標。原則上,紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標,黑色,黃綠彩線為接地色標。
3、 所有導線安裝時,必須用相應(yīng)的c管子穿起來,埋在事先鑿好的深寬為43c的槽子里,如遇并排線路槽子鑿寬時,不能影響其他工種施工,必要時可和木、瓦工協(xié)商解決施工中的難題,不得有只顧自己,而不顧xx局的施工作風。
4、 所有線路必須按橫xx豎直的方向分布,嚴禁蛛網(wǎng)式分布。c管一頭要穿進總開關(guān)箱約3c左右,然后沿墻壁,順地面 垂直分布,轉(zhuǎn)彎處用90度彎頭或軟管聯(lián)接好,并用管卡固定好。所有導線在c管子里不能有接頭。
5、 預(yù)埋導線的線徑xx小是按電器的功率來測算的,空調(diào),浴霸,電熱水器,冰箱的線路必須從開關(guān)箱單放到位。
6、 所有預(yù)埋導線留在接線盒處的長度為20c,按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墻面0。5c左右??傞_關(guān)箱xx小可視客戶用電線多少來確定。
7、 所有導線分布到位確認無誤后,可通電試驗,方法為:將所有用電接頭接上燈頭套上15燈泡,接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格,這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收,電氣隱蔽工程初步結(jié)束。
8、 安裝各種燈具和開關(guān)面板,需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場,xx型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定43c木方,然后將吊燈固定羅xx在木方上。所有開關(guān)的面板安裝必須平整端正,不得歪斜??郯逦敓舭惭b時,必須將固定羅xx在木楞子上,嚴禁切在扣板上(此木楞可事先請木工安裝好)。
9、 電話線和有線電視線不得和電線同在一根c管內(nèi)必須各行其道。
甲方:(簽字)
乙方:(簽字)
________年____月____日
________年____月____日
個人裝修合同糾紛篇六
發(fā) 包 人:
承 包 人:
住 所:
住 所:
委托代理人:
營業(yè)執(zhí)照號:
電 話:
委托代理人:
電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
1.1工程地點:______________________________________。
1.2工程內(nèi)容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預(yù)算表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
5.2嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議(或變更項目預(yù)算表),同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天,安裝工程5-10天)。
7.2由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款(驗收單簽字后三天內(nèi)),工期相應(yīng)順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包人承擔,工期協(xié)商順延,同一質(zhì)量問題第二次整改工期不順延。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范gb50327-xx="",施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由武漢市裝飾協(xié)會主管部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)水電施工改造完工,開關(guān)插座定位驗收;防水層經(jīng)48小時試水不漏;
(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;
(3)木工吊頂,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(家裝工程驗收單)。
10.2工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月,12個月后收費保修。保修內(nèi)容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設(shè)備,工程項目收費維修。
11.1雙方約定按以下____方式支付工程款:
(1)合同簽定后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預(yù)付款,即_________元;泥工完工后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款,即___________元;逢單項工程完工驗收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付増加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內(nèi)支付余款5%,即_________元.
(2)簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內(nèi)付款,按第10.1條分多次(5%-20%)付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%,即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
(3)其他支付方式:
11.2工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程驗收單(家庭居室裝飾裝修工程驗收單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進度款。
11.3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票(稅金另計)。
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
12.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
12.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
12.4發(fā)包人未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字三日內(nèi)),每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元,十五天后乙方可中止合約.12.5由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(二)依法向人民法院提起訴訟。
14.1程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________________元(此費用不在工程價款內(nèi))。物業(yè)公司向業(yè)主的各項收費和押金由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
14.2施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙________把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責交還鎖________把,由承包人當場負責安裝交付使用。
14.3施工期間,承包人每天的工作時間為:上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。
16.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份。
16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
附件一:裝飾施工內(nèi)容報價單;
附件二:甲方提供材料、設(shè)備表;
附件三:甲方委托乙方購賣材料報價單;
附件四:工程項目變更單
附件五:工程質(zhì)量驗收單
附件六:工程結(jié)算單
附件七:工程保修單
承 包 人(蓋章):________
發(fā)包人(簽字):________
法定代表人(簽字):________
委托代理人(簽字):________
委托代理人(簽字):________
________年________月________日
個人裝修合同糾紛篇七
甲方的房屋一幢需要裝修,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修,并將裝修成果交付甲方使用。現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議:
一、甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,經(jīng)甲方驗收合格支付承攬裝修費,也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,乙方負責對甲方咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期。
二、裝修施工地點:______________________________________________。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修,承攬裝修單價為:每_______元平方米。
四、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任,也不墊付任何費用。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護措施,如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負責。
五、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
六、本合同一式_______份,雙方各持_______份,均具有同等法律效力。
____年____月____日____年____月____日
個人裝修合同糾紛篇八
承包方(以下簡稱乙方):____________。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
1、工程地點:__________________________。
2、工程期限天,開工日期_____年_____月_____日,竣工日期_____年_____月_____日。
3、雙方商定,本工程的價款為人民幣_____________元(肆拾捌萬元整)。
4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7、工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后15日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的'損失。
9、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的損失。
10、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
發(fā)包人(簽字):____________。
承包人(簽字):____________。
簽訂日期:_____年_____月_____日
個人裝修合同糾紛篇九
根據(jù)《《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議,共同遵守。
發(fā)包方(簡稱甲方):____
承包方(簡稱乙方):____
一、工程概況
1。施工地點:____
2。住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3。承包方式:包工包料。
5??們r款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),大寫(人民幣)______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工費。
6。工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
第二條關(guān)于乙方職責的約定
1。乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。乙方全面承擔聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2。乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1。全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2。甲方負責采購供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
3。乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4。甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1。甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
2。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
3。在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進行該項目的施工。
4。若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
5。工程驗收—甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
6。工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收,并書面辦理驗收確認手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
7。工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應(yīng)材料費用。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1。工程款付款方式:經(jīng)雙方認可,工程款付款時間表如下:協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整所有工程竣工,驗收合格之后,甲方支付乙方____元整剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個月內(nèi)支付。合計______元整。
第七條其它事項
1。甲方未按協(xié)議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2。由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3。乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
4。工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
5。工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
第八條糾紛處理方式
第九條協(xié)議的變更和解除
1。協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。
2。施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3。如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認可。
4。本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(蓋章):
電話:電話:
____年____月____日____年____月____日
個人裝修合同糾紛篇十
二、加工承攬合同0.5‰
三、建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同0.5‰
四、建筑、安裝工程承包合同0.3‰
五、財產(chǎn)1‰
六、貨物運輸合同0.5‰
七、倉儲、保管合同1‰
八、 0.05‰
九、財產(chǎn)保險合同1‰
十、技術(shù)合同0.3‰十
一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)0.5‰十
二、營業(yè)帳簿
1.記載資金的帳簿0.5‰
2.其他帳簿每件5元十
三、權(quán)利、許可證照每件5元十
四、股票交易3‰獎勵兌現(xiàn)操作方法
(二)、雙方確認,購房合同、銷售商出具的收款收據(jù)、購房發(fā)票、貸款合同、放款通知、房地產(chǎn)權(quán)證、供樓繳款存折以及相關(guān)資料的原件一律由甲方保管,乙方只留復(fù)印件。乙方需要使用原件時可向甲方借用。 提供貸款的銀行保管房地產(chǎn)權(quán)證的,乙方需向銀行借用房地產(chǎn)權(quán)證時,應(yīng)事先征得甲方書面同意,否則視為乙方違約。
(三)、甲方根據(jù)借款合同的規(guī)定于每個月直接將1500元款項存入乙方用于交納供樓款的存折,不足部分由乙方自行承擔。甲乙雙方同意,由甲方財務(wù)部門直接在乙方工資中扣除不足部分款項,代乙方辦理交納全部供樓款的手續(xù)。
三、甲方給予乙方的上述獎勵是附帶條件的,乙方自愿接受本協(xié)議第四條及相關(guān)條款所約定的附帶條件。
四、乙方同意,在獲得上述獎勵的同時,自愿接受如下條件、限制和約束:
(一)、乙方保證在________年____月____日前不主動辭職離開甲方公司:
(二)、乙方保證繼續(xù)積極努力工作。今后,如果甲方董事會認為乙方工作態(tài)度明顯變差、工作業(yè)績明顯下降,甲方有權(quán)單方面決定下調(diào)獎勵金額的額度。此后,每期須交納的供樓款不足部分由乙方自行承擔。
(三)、乙方應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和甲方的各項:
(四)、甲乙雙方確認,在________年____月____日之前,乙方不擁有該房產(chǎn)的完全所有權(quán)及處分權(quán)。未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)或抵押給任何第三人(提供按揭的銀行除外)。如有特殊情況,乙方確實需要轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)的,須經(jīng)甲方認可,并在協(xié)商確定有關(guān)具體事宜后才可以轉(zhuǎn)讓。屆時,辦理房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)所需費用由乙方自行承擔。
(五)、出現(xiàn)下列情況之一的.即視為乙方違約,甲方有權(quán)決定終止為乙方交納供樓款,并由乙方向甲方支付違約金(違約金額度按照甲方已經(jīng)代乙方交納的供樓款計),乙方拒絕交納違約金的,甲方有權(quán)通過法律途徑處理上述房產(chǎn)抵償:
1、乙方在________年____月____日前主動辭職或不辭而別而離開甲方公司的(為辦理任何請假手續(xù)連續(xù)三個工作日未正常上班的視為不辭而別):
2、乙方違反國家法律、法規(guī)被國家機關(guān)處分,不能繼續(xù)在甲方公司工作的:
3、乙方嚴重違反國家勞動法規(guī)及甲方規(guī)章制度或嚴重損害甲方利益被甲方辭退的:
4、乙方違反如下有關(guān)商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)保護以及競業(yè)禁止方面規(guī)定的:
(1)、乙方對于甲方頒布實施的商業(yè)秘密及知識產(chǎn)權(quán)保護管理制度已經(jīng)明確了解,乙方愿意嚴格遵守:
(4)、未經(jīng)甲方總經(jīng)理書面同意,不得以任何形式公開公司產(chǎn)品設(shè)計、材料及客戶資料;
(5)、將來如離開公司,乙方須將工作期間所掌握的所有資料、樣品等全部交還公司。離開公司之后,仍須遵守上述規(guī)定。
(6)、乙方離職后________年之內(nèi),不得到與甲方公司相同類型的與甲方有競爭關(guān)系的企業(yè)工作,也不得自行投資或與他人合資開設(shè)此類企業(yè)。
(五)項第4款規(guī)定的即構(gòu)成嚴重違約。除了承擔違約責任之外,由此給甲方造成經(jīng)濟損失的,一律由乙方負責賠償。
五、甲方承諾,如果今后乙方為公司作出更大貢獻的,經(jīng)董事會認定后,甲方將繼續(xù)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定給予乙方其他獎勵。
六、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章即生效,有效期為________年。本協(xié)議未盡事宜,由雙方另行協(xié)商確定。
七、甲乙雙方特此確認,本協(xié)議的全部內(nèi)容都是雙方的真實意思表示,雙方不得以任何理由主張本協(xié)議無效或部分內(nèi)容無效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具備同等法律效率。
個人裝修合同糾紛篇十一
承接方(乙方):______________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝修,為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:房型,總計施工面積______________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式:包工包料大包干交鑰匙工程。
月日,工程總天數(shù)天。
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫),詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或價格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應(yīng)的`材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,如延期到達。施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方,材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%,當工期速度過半(______________年______________月______________日),甲方即第二次付施工工費的40%,剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算,(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工,驗收合格未結(jié)清工程價款時間,不得交付使用。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第七條:其他事項
1、甲方責任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
2、乙方責任
1)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量的按時完成施工任務(wù)。
2)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,萬一發(fā)生,必須盡快負責修復(fù)或賠償。
第八條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同放,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第九條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何乙方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清除手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):______________
乙方:______________
簽字:______________
委托代理人簽字:______________
個人裝修合同糾紛篇十二
為充分利用甲方閑置房屋,滿足乙方的居住生活需要。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲方與乙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,雙方在自愿、平等、等價有償?shù)脑瓌t下經(jīng)過充分協(xié)商,特定立本合同。
第一條租賃內(nèi)容
1、甲方將位于昆明市小區(qū),屬鋼混結(jié)構(gòu),建筑面積0.00平米。房產(chǎn)證號:_________________一套房屋租賃給乙方居住使用。甲方對所出租的房屋具有合法產(chǎn)權(quán),來源合法。
2、甲方為乙方提供的房屋內(nèi)有:_________________消防設(shè)施及供配電、供水、電話、互聯(lián)網(wǎng)接入等設(shè)備。上述設(shè)備的運行及維修費用,包含在租金之內(nèi),乙方不再另行付費。
第二條租賃期限
租賃期為0.00年,自年月日起至年月日止。
第三條租金
租金按整套房屋計算,每年0.00(大寫0.00)元,0.00年共計租金0.00(大寫0.00)元。
第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方應(yīng)保證所出租的房屋及設(shè)施完好并能夠正常使用,并負責日常維護保養(yǎng)、維修;凡遇到政府部門要求需對有關(guān)設(shè)施進行改造時,所有費用由甲方負責。
2、對乙方所租賃的房屋裝修或改造時的方案進行監(jiān)督和審查并及時提出意見。
3、甲方保證室內(nèi)原有的電線、電纜滿足乙方正常使用,并經(jīng)常檢查其完好性(乙方自設(shè)除外),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向乙方通報。由于供電線路問題給乙方造成經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)給予乙方全額賠償。
4、上述設(shè)備、設(shè)施出現(xiàn)問題甲方應(yīng)即時修復(fù)或更換,如甲方不能及時實施,乙方有權(quán)代為修復(fù)或更換,費用(以發(fā)票為準)由房租扣除。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、在國家法律、法規(guī)、政策允許的范圍內(nèi)合法使用。
2、合同有效期內(nèi),對所租賃的房屋及設(shè)施擁有合法使用權(quán)。
3、按合同內(nèi)容交納租金及其它費用。
第五條付款方式即時間
1、合同簽訂后天內(nèi),乙方一次性向甲方支付0.00年租金0.00(大寫0.00)元。
2、乙方向甲方支付的各項費用可采用銀行轉(zhuǎn)帳、支票、匯票或現(xiàn)金等方式。
第六條房屋裝修或改造
乙方租賃房屋后,在不影響建筑物結(jié)構(gòu)安全的前提下,可對所租賃房屋進行裝修或改造,裝修改造的費用由乙方自負。在合同終止、解除租賃關(guān)系時,乙方裝修或改造與房屋有關(guān)的設(shè)施全部歸甲方所有(可移動設(shè)施除外),可移動的設(shè)施由乙方自由處置。
第七條續(xù)租及優(yōu)先購買權(quán)的行使
1、在本合同期滿后,乙方有優(yōu)先續(xù)租權(quán),乙方如需續(xù)租,甲方應(yīng)照本合同所約定的條件與乙方續(xù)租,并簽訂新的租賃合同。重新續(xù)租期限不得超過20年。
2、在合同租賃期內(nèi),甲方如想出售該房屋,須先與乙方協(xié)商購買意向。乙方同意購買的,由雙簽訂《房屋買賣協(xié)議書》,確定買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系;乙方不同意購買的,須向甲方出具書面《放棄優(yōu)先購買權(quán)聲明》,甲方憑此《放棄優(yōu)先購買權(quán)聲明》另與其他第三人商定房屋買賣事宜,否則甲方將房屋出售給其他第三人的行為無效。
第八條合同的變更與解除
1、本合同的某項條款需要變更時,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致后用書面方式進行確定,并由雙方另行訂立補充協(xié)議。
2、本合同有效期內(nèi),未經(jīng)雙方協(xié)商一致,任何一方均無權(quán)以任何理由單方解除本合同。任何一方均不得以對方?jīng)]有履行義務(wù)或者不按時履行義務(wù)而拒絕履行相對的合同義務(wù)。為保證本合同能夠?qū)嶋H履行,本條款獨立存在,不受合同有效或無效,是否實際履行的影響。
3、雙方在合同有效期內(nèi),以簽署其他合同或者協(xié)議的方式,實際上已經(jīng)變更或者解除了本合同的,至其他協(xié)議或者合同生效并實際履行以后,導致本合同客觀上已經(jīng)無法履行或者沒有必要再履行的,視為本合同自行解除。
第九條違約
甲、乙雙方違反本合同任何一條約定均視為違約,違約方需按如下違約條款承擔相應(yīng)的違約責任。下列違約條款沒有約定的,依照本合同的其他條款約定承擔違約責任;其他合同條款及其本條款均沒有約定的,依照相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定承擔賠償責任。
1、合同簽訂后甲方不及時向乙方交付房屋,導致乙方不能及時使用房屋的,由甲方每日按照租金總額的萬分之四向乙方支付資金占用費作為違約金,本合同繼續(xù)履行。
2、合同簽訂后乙方不依照合同約定的時間及時交納租金的,由乙方按照本合同約定的日租金雙倍向甲方支付違約金,本合同繼續(xù)履行。
3、甲、乙雙方于合同有效期內(nèi),通過簽署其他合同或者協(xié)議,實際上已經(jīng)變更或者解除了本合同的。違約行為的確定和違約責任承擔方式依照其他協(xié)議或者合同的約定處理。
第十條合同生效、糾紛解決
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方或授權(quán)代理人簽字,單位需加蓋印章后生效,具有法律效力。
2、在本合同執(zhí)行過程中,若發(fā)生糾紛,由雙方友好協(xié)商,如30天內(nèi)協(xié)商未能達成一致意見時,由昆明仲裁委員會仲裁解決。
第十一條其他
1、甲、乙雙方的自然人身份證復(fù)印件作為本合同的附件。
2、任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或沒有就違約的違約行為采取任何行動,不應(yīng)視為是對權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責任的放棄。任何一方放棄針對違約方的某種權(quán)利,或放棄追究違約方的某種責任,不應(yīng)視為對其他權(quán)利或者追究其他責任的放棄。所有放棄均應(yīng)以書面形式作出。
3、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,均具有同等法律效力。
簽約日期:_________________
簽約地點:_________________
個人裝修合同糾紛篇十三
上訴請求:_________________
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
濮陽市中級人民法院
上訴人:_________________
個人裝修合同糾紛篇十四
申請再審人: ,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯(lián)系電話。
被申請人: ,住所地,統(tǒng)一社會信用代碼,聯(lián)系電話。
負責人: ,該局局長。
被申請人: ,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯(lián)系電話。。
被申請人: ,住所地,統(tǒng)一社會信用代碼,聯(lián)系電話。
法定代表人: ,該公司執(zhí)行董事。
一、申請事由:民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當再審:......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
二、申請再審的請求:
1.請求撤銷 民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
三、具體事實與理由:申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當再審:......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊,對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊,并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。其次,建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,建設(shè)單位應(yīng)當在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案;沒有設(shè)計方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。此外,參考最高人民法院民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案朱某及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應(yīng)當認定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應(yīng)認定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權(quán)益。
此致某高級人民法院
申請人:
年月日
個人裝修合同糾紛篇十五
承接方(乙方):________________________
工程項目:______________________________
1、工程概況
總計:施工面積____________平方米。
(3)施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
(4)工程開工日期:__________年____月____日。
(5)工程竣工日期:__________年____月____日。
工程總天數(shù):________天。
2、工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
3、質(zhì)量要求
(1)工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
(2)工程驗收標準,雙方同意參照__________省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
(3)施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、付款方式
(1)合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(__________年____月____日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
(2)工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結(jié)清。
(3)甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
(4)甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
5、違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
6、合同的變更和終止
(1)合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
(2)施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
7、合同生效
(1)本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
(2)本合同一式______份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
個人裝修合同糾紛篇十六
被申請人__________縣__________鄉(xiāng)人民政府
法定代表人:_________________,系_________。
復(fù)議請求
請求_________人民政府依法撤銷被申請人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號,并責令被申請人依法重新作出處理決定。
事實及理由
申請人_________與第三人_________土地權(quán)屬爭議一案,第三人_________于_________年_________月_________日向被申請人申請確權(quán)。被申請人受理后,在未查清爭議土地的客觀事實、違反法定程序的情形下,草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(以下簡稱1號處理決定),申請人不服依法向普安縣人民政府申請復(fù)議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復(fù)議決定書》普府行復(fù)決字[_________]9號,該復(fù)議決定以1號處理決定存在認定事實不清楚,證據(jù)不確鑿,內(nèi)容不適當為由,撤銷被申請人作出的1號處理決定。_________年_________月_________日,被申請人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(以下簡稱6號處理決定),6號處理決定在查明事實及處理結(jié)果等內(nèi)容幾乎與1號處理決定完全相同,已違反了《中華人民共和國行政復(fù)議法》第28條“行政復(fù)議機關(guān)責令被申請人重新作出具體行政行為的,被申請人不得以同一的事實和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此,申請人對被申請人作出的6號處理決定不服,現(xiàn)依法申請行政復(fù)議。
從法律依據(jù)上,_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知,申請人家(戶主_________,系申請人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級的責任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會于_________年_________月頒發(fā)的承包農(nóng)戶土地使用證證實)。從爭議地現(xiàn)場可得知爭議土地就是申請人家承包的皂角塘處荒山。_________年實行土地延包時,《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況,但并不影響申請人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實。從對爭議土地的實際管控上,申請人家多年來進行了管理、看護,予防止被他人侵占。_________年,第三人趁申請人外出誤工之機在爭議地種麥子,_________年申請人發(fā)現(xiàn)后,采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現(xiàn)本案爭議,原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項目等,第三人見爭議土地將來可能增值較大,便采取訴訟、行政確權(quán)等手段,企圖達到侵占申請人土地承包經(jīng)營權(quán)。上述事實有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中,_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地,曾某華系土地發(fā)包時組長)及書證等可以證實。
被申請人作出的6號決定認定事實部分存在嚴重錯誤。6號處理決定中提到第三人_________________在土地下放時,承包有野狗洞土地,并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地,完全忽視了申請人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請人之父姜某高的承包農(nóng)戶土地使用證記載,_________________荒山一片)的關(guān)鍵事實,更忽視了野狗洞位于四十米大道右側(cè)而爭議土地卻位于四十米大道左側(cè)的關(guān)鍵事實。該6號決定中,提到第三人陳某某的1.71畝,冊上載明:_________________東西北抵溝,南抵水淹地。按被申請人所制作的平面示意圖,爭議地四至界限應(yīng)為:東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對,均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復(fù)決字[_________]9號行政復(fù)議決定查明的“申請人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內(nèi)開墾荒地,既然是承包地,為何又要開墾荒地”一節(jié),被申請人卻置若罔聞,對之前普安縣人民政府行政復(fù)議決定認定的內(nèi)容完全不予理睬。希望復(fù)議機關(guān)給予重視,并在本案中即時給予糾正。
被申請人作出的6號處理決定所附的平面示意圖,申請人是在收到處理決定后才得知,無法判斷被申請人是否組織過現(xiàn)場指界。如果被申請人組織現(xiàn)場指界,為何不通知申請人到場。僅從被申請人提供的平面示意圖上提到的指界人,無論是_________還是_________,兩家在爭議地附近無土地,無法判斷爭議地狀況。另外,被申請人既然已查明申請人家土地承包戶主是_________(申請人之父),那就說本案主體有不適格之處,在處理時卻未予重視。
綜上所述,被申請人作出的6號處理決定認定事實不清、證據(jù)不足,處理決定內(nèi)容明顯不當,處理結(jié)果損害了申請人的合法權(quán)益。據(jù)此,申請人根據(jù)《中華人民共和國行政復(fù)議法》第9條的規(guī)定,特申請行政復(fù)議,望復(fù)議機關(guān)支持申請人的復(fù)議請求,撤銷被申請人作出的本案6號處理決定,責令被申請人重新作出處理決定、維護申請人的合法權(quán)益!
此致
__________縣人民政府
申請人:_________________
_________年_________月_________日
個人裝修合同糾紛篇十七
甲方:____________(以下簡稱甲方)
乙方:____________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關(guān)法律規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方將工程承包給乙方裝修事宜達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況:
1、工程地點:________________
2、工程內(nèi)容及做法:詳見附件1:_______________有限公司__________分公司裝飾裝修工程預(yù)算表、附件2:_______________有限公司__________分公司裝飾裝修施工工藝標準。
3、工程承包方式:雙方商定,材料、設(shè)備詳見附件3:_有限公司__________分公司提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限為工作日(如遇工程變更或合同約定原因則工期相應(yīng)順延),從甲方簽認圖紙的第天起算,詳見附件4:有限公司_____分公司設(shè)計圖紙。
5、工程項目:以預(yù)算項目為準,詳見附件1:____________有限公司_____分公司裝飾裝修工程預(yù)算表。
6、合同價款:本合同工程造價預(yù)算為人民幣大寫________________元,詳見附件1:_有限公司_____分公司裝飾裝修工程預(yù)算表。
第二條施工圖紙:
雙方商定由甲方提供設(shè)計圖紙,乙方按圖紙施工,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份,詳見附件4__________有限公司德宏分公司設(shè)計圖紙。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)
4、施工期間甲方負責做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)及消防等工作;
9、在施工過程中由甲方引起的一切安全責任事故由甲方負責,與乙方無關(guān)。
第五條乙方權(quán)利義務(wù)
3、保護好原房內(nèi)的水、電、氣管道,保證管道的暢通;
5、嚴格按照施工圖進行施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完工和交付;
6、按照有關(guān)規(guī)定提出竣工驗收技術(shù)資料,辦理工程竣工結(jié)算,參加竣工驗收;
8、在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對屬于承包責任的工程質(zhì)量問題,負責無償修理;
9、在施工過程中由乙方引起的一切安全責任事故由乙方負責,與甲方無關(guān)。
第六條工程變更:
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,詳見附件5昆明xx公司裝飾裝修工程變更單。
第七條材料的提供:
由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見附件3:____________________有限公司_____分公司提供裝飾裝修材料明細表),應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,經(jīng)甲方檢驗簽字后方可使用;由甲方提供的材料、設(shè)備,材料質(zhì)量由甲方負責,工程質(zhì)量由乙方負責。
第八條工期延誤:
對以下原因造成的工期延誤,工期順延;
1、工程變化和設(shè)計變更,停水、停電;
2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延:
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況;
第九條質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準按照_______________有限公司_____分公司的《工程質(zhì)量驗收標準》(詳見附件9:_有限公司_____分公司的《工程質(zhì)量驗收標準》)執(zhí)行,并按雙方合同約定履行。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_____省家裝協(xié)會對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由乙方承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由甲方承擔。
第十條工程驗收和保修:
1、雙方約定在施工過程中分項對工程質(zhì)量進行驗收,對每一個分項目乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進行驗收,分項驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單,(詳見附件6____________公司裝飾裝修工程驗收單),在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(詳見附件7__________有限公司__________分公司裝飾裝修工程結(jié)算單)。
2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為兩______年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附件8:____________公司裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式:
1、本合同簽訂后十五日內(nèi)支付工程總造價______%,即______元整;泥水、水電暗槽部分和木工工程完工驗收合格后,十五日內(nèi)支付工程總造價______%,即_________________元整;全部工程完工并驗收合格后四十五日內(nèi)支付工程總造價55%,即_________________元整,剩余工程尾款___%,即__________________元整保質(zhì)期結(jié)束付清。
2、工程結(jié)算以甲方報價單中單項單價為結(jié)算依據(jù),完工驗收時據(jù)實測量,按實際增、減工程量結(jié)算,新增工程由乙方先做,在該項工程驗收合格后甲方一次性給支付乙方工程款的95%,剩余的5%一并計入質(zhì)保金,質(zhì)保期滿后,由甲、乙雙方統(tǒng)一結(jié)算。
3、如施工工程發(fā)生變更,按甲方的變更圖紙為結(jié)算依據(jù)。
4、工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提供工程結(jié)算清單,并將有關(guān)資料達交甲方;甲方接到工程結(jié)算資料后在15日內(nèi)如無異議,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單,甲方應(yīng)在工程結(jié)算單簽字后按本條第1款的約定結(jié)清全部工程進度款。
第十二條違約責任:
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、非因甲方及本合同第八條明確的原因,乙方所實施工程不能按期經(jīng)甲方驗收合格的,每延誤一天向甲方支付應(yīng)付工程款總數(shù)5%的違約金,遲延十五日以上的,甲方有權(quán)解除本合同另行委托施工單位,同時有權(quán)要求乙方承擔另行委托施工單位的全部費用,該費用可在乙方工程款中直接劃扣,給對方造成的實際損失超過該數(shù)額的,應(yīng)對超過部分進行補償。
3、甲方未按期支付工程款的,按日向乙方支付應(yīng)付工程款總數(shù)______%的違約金。
4、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同總價的20%作為違約金。擅自解除合同,給對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)對超過部分進行補償。
5、因一方原因造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
第十三條合同爭議的解決方式:
協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)首先協(xié)商解決,協(xié)商不成交由潞西市人民法院裁判。
第十四條垃圾清運:
因施工產(chǎn)生的垃圾由乙方負責處理。
第十五條合同效力:
1、本合同一式________份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
2、本合同的附件及補充協(xié)議,作為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同等法律效力;
3、本合同雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
第十六條合同附件:
附件1:_________
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
個人裝修合同糾紛篇十八
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的.房屋裝修合同糾紛,希望能夠幫助到大家。
裝修糾紛一般都是在裝修家庭與裝修施工單位之間,裝修家庭與周圍居民之間因為裝修違反了有關(guān)裝修合同、規(guī)定而發(fā)生的,主要有以下幾個方面:
1、裝修單位沒有完全履行裝修合同。
未完全履行合同主要表現(xiàn)在:裝修單位沒有按合同約定的做法去裝修,使用非合同規(guī)定的裝飾材料,施工中無故停工,未在約定工期內(nèi)完工等。
2、裝修粗制濫造,施工質(zhì)量低劣。
有的裝修公司施工人員干活不上心,工藝不規(guī)范。表面上說得過去,但經(jīng)不起驗收或時間的檢驗,出了問題還強詞奪理。尤其是"街頭游擊隊",質(zhì)量更沒有保證。
3、裝修后的維修服務(wù)不完善或不履行質(zhì)量承諾。
裝修后應(yīng)該按合同規(guī)定及時維修,但有些公司卻左右推托。保修期內(nèi)不保修。
4、施工中的噪聲擾民。
施工中難免會發(fā)出噪音,但戶主事先要與裝修公司約好開工、收工時間。不要違反環(huán)保的有關(guān)規(guī)定,否則極易引發(fā)糾紛。
5、裝修材料或廢棄物亂堆亂放。
6、裝修破壞了毗鄰房屋。
7、裝修破壞了房屋主體結(jié)構(gòu)及承重結(jié)構(gòu)。
針對裝修糾紛,有關(guān)部門制訂了一些規(guī)定。如《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國環(huán)境污染防治法》和建設(shè)部[1997]60號《建設(shè)工程質(zhì)量投訴處理暫行規(guī)定》、建設(shè)部[1997]92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》等法規(guī)?!督ㄖb飾裝修管理規(guī)定》指出,房主或房屋使用者因裝飾裝修損壞毗鄰房屋的,應(yīng)該負責修復(fù)或賠償?!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》第十五條規(guī)定,發(fā)生了家庭居室裝飾裝修糾紛,可以向當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或者其指定的機構(gòu)進行投訴,也可以向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹈袷略V訟;第十九條規(guī)定,如果裝修家庭因家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等,應(yīng)該由家庭居室裝飾裝修的居民負責修復(fù)和賠償,如果是屬于裝修施工單位的責任,則由房主找裝修單位負責修復(fù)和賠償。
同時,行業(yè)內(nèi)部也制定了相關(guān)規(guī)定。
依據(jù)《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》第四十三條規(guī)定,消費者與經(jīng)營者發(fā)生消費者權(quán)益爭議時,可以通過下列途徑解決:
1、與經(jīng)營者協(xié)商解決;
2、消費者請求消費者協(xié)會調(diào)解;
3、向有關(guān)行政部門申訴;
4、根據(jù)與經(jīng)營者達成的仲裁協(xié)議提請仲裁機構(gòu)仲裁;
5、向人民法院提出訴訟。
但必須注意:一般情況下,如提請了仲裁,便不得再向法院提出訴訟。
另據(jù)《民法通則》、《經(jīng)濟合同法》以及其他所涉及法律,解決裝飾糾紛也無非以下幾條:
1、當事人自行協(xié)商;
2、主管部門行政調(diào)解;
3、仲裁解決;
4、訴訟解決。
此外,行業(yè)規(guī)定對糾紛的解決也提供了諸多方法。如一些家居裝飾市場規(guī)定,解決糾紛按下述流程進行:
投訴——調(diào)解部受理——質(zhì)檢部根據(jù)合同及圖紙進行現(xiàn)場核查——調(diào)解部、質(zhì)檢部依核查結(jié)果進行調(diào)解——若雙方達成協(xié)議則進行維修或返工;若未達成協(xié)議或不履行協(xié)議,申請仲裁或向法院起訴。
對消費者而言,裝修前不妨先通知鄰居,打個招呼,以便大家有個心理準備,減少發(fā)生糾紛的概率。
萬一出現(xiàn)了糾紛,只要雙方心平氣和地協(xié)商,承擔該承擔的責任,糾紛便能解決。自己協(xié)商不成,一般也只要行政部門出面就可以順利加以解決。但如果涉及的標的較大或其他對生活影響甚大的糾紛且協(xié)商不成,最正規(guī)、最有權(quán)威和有效的方法只能是打官司了。當然其他居民因裝修家庭的施工而與裝修家庭發(fā)生的糾紛也可以據(jù)此進行解決。
個人裝修合同糾紛篇十九
本合同雙方當事人:
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
姓名(名稱) 住所 聯(lián)系電話
承包方(以下簡稱乙方):
1、工程地點
2、工程承包方式:
3、工程期限天
開工日期20xx年 月 日
竣工日期20xx年 月 日
4、雙方商定,本工程的價款為人民幣元。
5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7、工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后 日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
9、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的損失。
10、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
發(fā)包人(簽字): 承包人(簽字):
年 月 日 年 月 日
開戶銀行:
賬 戶:
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/7600059.html】