合同中的標(biāo)的物必須具備明確性、有形性和可交付性,確保交易的實(shí)施和完成。如何確保合同中的條款明確、合理?2.合同范本是起草合同時(shí)的參考樣本,可以避免遺漏重要內(nèi)容。
工程付款合同起訴篇一
乙方:______________身份證號(hào):______________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,本著公平、公正、平等互利、誠(chéng)實(shí)守信的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
1、工程名稱:______________
2、工程地點(diǎn):______________
3、乙方承包范圍:__________下料工程。
4、承包方式
甲方提供合格的材料及施工機(jī)具,乙方負(fù)責(zé)提供工程所需的.合格工人。
5、承包單價(jià)
地庫(kù)鋼筋下料_______元/噸,5#主樓鋼筋下料_______元/m2。
乙方必須嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),保證一次驗(yàn)收合格,因施工質(zhì)量不合格造成返工的,材料及人工費(fèi)全部由乙方承擔(dān)。
1、乙方工人進(jìn)場(chǎng)后,甲方負(fù)責(zé)安排食宿,每月付給乙方工人生活費(fèi)_______元/人。
2、乙方必須聽(tīng)從甲方管理,保質(zhì)保量完成甲方下達(dá)的施工任務(wù),現(xiàn)場(chǎng)必須做到文明施工,成品碼放整齊,原材料進(jìn)場(chǎng)卸車、廢料二次接頭利用。按時(shí)完成甲方下達(dá)的施工進(jìn)度計(jì)劃。
3、乙方必須遵守勞動(dòng)紀(jì)律,嚴(yán)格按照施工規(guī)范施工,必須為每位工人繳納人身意外傷害保險(xiǎn)。施工中發(fā)生的一切安全事故,費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)。
4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作,超過(guò)5天以上的,甲方付給乙方工人每天_______元/人的生活補(bǔ)助費(fèi)。
地庫(kù)砼澆筑完成一周后,甲方付清乙方的人工承包費(fèi);主樓甲方每月付給乙方工人_______元的生活費(fèi),等工程完工后支付到工程款的70%待主體結(jié)構(gòu)封頂驗(yàn)收合格兩周后,甲方付清乙方剩余30%的工程款。
施工中任意一方違反此合同,必須承擔(dān)總工程款20%的違約金。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔
搜索文檔
工程付款合同起訴篇二
委托方: (甲方)
承攬方:(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方平等協(xié)商,自愿達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程概況:
(1)工程名稱: 制作安裝安裝地點(diǎn):
(2)項(xiàng)目實(shí)施開始于201 年 月 日,竣工日期為201 年 月 日。
二、承包方式及工程造價(jià):
(1)依據(jù)乙方所提供的工程預(yù)算項(xiàng)目,包工包料進(jìn)行施工。
(2)甲方若變更設(shè)計(jì)應(yīng)及時(shí)同乙方對(duì)工程價(jià)款、工程期限進(jìn)行調(diào)整,新增部分內(nèi)則按報(bào)價(jià)表中單價(jià) 結(jié)算。
(3)合同總造價(jià):(大寫)(小寫) (單位工程造價(jià)參照預(yù)算書決定)。
三、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù):
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù):
1. 開工前負(fù)責(zé)人員接通施工現(xiàn)場(chǎng)電源,電費(fèi)由甲方承擔(dān)。
2. 指定專人對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、辦理中間交工項(xiàng)目的驗(yàn)收手續(xù),負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收確認(rèn)簽字。
3. 甲方負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地給乙方存放工具,乙方負(fù)責(zé)看管。
4. 施工過(guò)程中,如遇設(shè)計(jì)變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災(zāi)害,原定工期理因順延。
5. 工期竣工后,應(yīng)在接到乙方驗(yàn)收申請(qǐng)三日內(nèi),會(huì)同乙方進(jìn)行工程驗(yàn)收,對(duì)工程的質(zhì)量問(wèn)題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗(yàn)收合格。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù):
1. 按照雙方商定的范圍,做好材料的制作、供應(yīng)和管理。
2. 及時(shí)向甲方發(fā)出開工通知。施工時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按合同、預(yù)算施工、確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時(shí)間如期完成和交付。
3. 乙方負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。
4. 必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度,做好施工現(xiàn)場(chǎng)的防火、治安工作。
5. 工程驗(yàn)收合格后,乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題,負(fù)責(zé)無(wú)償修復(fù)(不含人為性破壞及自然災(zāi)害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后,48小時(shí)內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維護(hù)工作。
6. 乙方在施工中,如發(fā)生的人身傷亡事故,自行負(fù)擔(dān),甲方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
四、工程付款方式:
1.合同簽定當(dāng)天,甲方支付乙方工程預(yù)付款,占總工程款的 %,計(jì)人民幣: 元,大寫: 。
2.施工人員進(jìn)場(chǎng)施工,甲方支付乙方工程進(jìn)度款,占總工總款的 %,計(jì)人民幣:元,大寫: 。
3人民 幣: 元,大寫: 。
五、違約責(zé)任:
(一)甲方:
1. 未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應(yīng)付的責(zé)任,除乙方竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實(shí)際損失。
2. 工程途中停建,緩建或由于設(shè)計(jì)變更而造成的停工、返工,甲方應(yīng)采取彌補(bǔ)措施或者減少損失,同時(shí)賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運(yùn)、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。
3. 工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗(yàn)收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問(wèn)題,由甲方自行負(fù)責(zé)。
4. 不按合同規(guī)定的時(shí)間撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,以此產(chǎn)生的責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
5. 如遇特殊情況需要變更合同應(yīng)及時(shí)與乙方取得聯(lián)系,協(xié)商解決并以雙方簽字為準(zhǔn),否則應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
6. 工程交付使用,甲方如未能按合同規(guī)定付款,應(yīng)償付逾期違約金,每日按總價(jià)的0.2%支付給乙方。
(二)乙方:
1. 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,負(fù)責(zé)無(wú)償整改。
2. 工程交付時(shí)間不符合規(guī)定,應(yīng)償付逾期違約金,每日按總價(jià)的0.2%支付違約金給甲方。
3. 乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的制作工作,乙方如需變更內(nèi)容時(shí),經(jīng)過(guò)甲方書面同意,若質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題,雙方應(yīng)協(xié)調(diào)達(dá)成解決協(xié)議,再行議付。
六、 本合同有效期內(nèi)因自然災(zāi)害及因國(guó)家法律政策變更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容部分或全部不能履行,雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。但應(yīng)在四十八小時(shí)內(nèi),將相關(guān)事件、可能引發(fā)后果等情況以書面形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi),向另一方提交有關(guān)權(quán)威部門的證明,及本合同(包括補(bǔ)充協(xié)議)約定義務(wù)與責(zé)任不能履行或需要延期的報(bào)告。
七、工程審批手續(xù)由 方辦理,甲方應(yīng)提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發(fā)送通知的方法,如用電報(bào)、電傳通知時(shí),凡涉及雙方權(quán)利、義務(wù)的,應(yīng)隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改,須及時(shí)用書面通知他方。凡按各方最后地址送達(dá)的通知或其他有關(guān)文件均視為有效送達(dá)。
九、本協(xié)議涉及的設(shè)計(jì)圖、制作圖、工程報(bào)價(jià)預(yù)算書均可作為附件,具有同等法律效力。
十、在履行本合同過(guò)程中,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成,甲乙任何一方可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)申請(qǐng)仲裁。
十一、其他:
十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工,款項(xiàng)結(jié)清,本合同自然終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程付款合同起訴篇三
乙方(居間人):___________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢(shì),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就____________省_____________________工程項(xiàng)目(以下稱該工程項(xiàng)目),引薦甲方和該項(xiàng)目的建設(shè)單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項(xiàng)。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或?yàn)榧追教峁┑穆?lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項(xiàng)未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息,內(nèi)容包括但不限于中標(biāo)通知書、合同條件、工程量清單總價(jià)、工程量子目單價(jià)、建設(shè)單位供應(yīng)材料品種及單價(jià)、棄渣運(yùn)距等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對(duì)該工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠。如果乙方提供的信息不真實(shí),乙方無(wú)權(quán)取得居間報(bào)酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬(wàn)元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價(jià),必須完全能夠成為甲方與建設(shè)單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項(xiàng),無(wú)權(quán)取得居間報(bào)酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應(yīng)保證該工程項(xiàng)目真實(shí)可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實(shí),按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設(shè)單位進(jìn)行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠(chéng)實(shí)義務(wù)。如果能夠達(dá)成施工合同,那么在甲方的工程施工過(guò)程中,乙方仍有義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
6、乙方領(lǐng)取本合同報(bào)酬時(shí),須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票,相關(guān)的所得稅由乙方自承擔(dān)。
1、甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報(bào)酬。如果未及時(shí)支付,則按未按時(shí)支付金額的_________%向乙方承擔(dān)違約金。
1、本項(xiàng)目居間費(fèi)用為工程施工合同金額的____________%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個(gè)月內(nèi),應(yīng)向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個(gè)月內(nèi),應(yīng)支付_______________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個(gè)月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗(yàn)工計(jì)價(jià)款,按_______________%的比例支付;竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后____________日內(nèi)全部結(jié)清。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的.方式支付。
居間費(fèi)用是指乙方為完成委托事項(xiàng)實(shí)際支出的必要費(fèi)用。乙方無(wú)論是否完成本合同所包含的委托事項(xiàng),乙方同意全部自行承擔(dān)居間活動(dòng)費(fèi)用(或甲方同意承擔(dān)_________差_________等_________費(fèi)用)。
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過(guò)程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報(bào)酬。
3、乙方違反保密義務(wù)的,應(yīng)向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補(bǔ)償甲因此而遭受的損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
1、本合同簽字生效后,如果至__________________年__________________月__________________日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí),本合同終止。
如發(fā)生合同爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
工程付款合同起訴篇四
甲方:
乙方:
丙方:
甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達(dá)成協(xié)議如下: 雙方確認(rèn),甲方欠乙方中堡子村綜合改造工程欄桿、百葉工程款人民幣_(tái)________元,以宏府鯤翔九天項(xiàng)目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購(gòu)買下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。
丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。 乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、以房抵款金額及方式:
1款 399136元,工程質(zhì)保金不在抵扣范圍內(nèi)。
2、抵付方式為乙方開出所欠工程款全部發(fā)票,甲乙雙方協(xié)助丙方辦理房屋手續(xù),欠付款項(xiàng)價(jià)款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致,如房款超過(guò)399136元,超出部分由丙方自行向宏府項(xiàng)目的開發(fā)商繳納。
3、本協(xié)議簽訂后,即表示甲方已按施工合同約定履行了元(大寫人民幣為: 399136元整)的工程款付款義務(wù)。
二、房屋有關(guān)狀況:
1.具體房號(hào)以丙方與開發(fā)商簽訂的購(gòu)房合同。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費(fèi)以及物業(yè)管理費(fèi)。以上費(fèi)用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行,所發(fā)生費(fèi)用由丙方自行承擔(dān)。
3.以上約定的建筑面積如與最終測(cè)繪報(bào)告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價(jià),多退少補(bǔ)。(具體標(biāo)準(zhǔn)參照《商品房預(yù)售合同》)。產(chǎn)生費(fèi)用均由丙方自行承擔(dān)。
三、原合同工程結(jié)算、付款約定:
因乙方承攬甲方的工程的原合同除抵房款項(xiàng)之外,其余款項(xiàng)由甲乙雙方根據(jù)雙方原合同執(zhí)行。
四、承諾:
1、乙方同意甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購(gòu)買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、因房屋質(zhì)量產(chǎn)生任何問(wèn)題,由丙方直接與開發(fā)商聯(lián)系,甲乙雙方不因房屋質(zhì)量問(wèn)題直接與丙方產(chǎn)生任何關(guān)聯(lián)。且協(xié)議簽訂后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索賠等要求。
3、丙方同意按與開發(fā)商簽訂《商品房預(yù)售合同》規(guī)定承擔(dān)房屋其它相關(guān)費(fèi)用。
4、丙方簽訂此合同時(shí),該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過(guò)程中的稅費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補(bǔ)事項(xiàng)時(shí),均由丙方與開發(fā)商直接聯(lián)系。
五、本協(xié)議簽訂后,丙方與開發(fā)商簽訂商品房買賣合同后,即為甲乙雙方抵付行為完成。
六、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
七、本協(xié)議在履行過(guò)程中若產(chǎn)生爭(zhēng)議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭(zhēng)議提交甲方北京市石景山區(qū)人民法院訴訟解決。
八、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式三份,甲方一分,乙方一份,丙方一份。
甲方: 乙方: 丙方:
年月日:
工程付款合同起訴篇五
1、合同簽訂乙方進(jìn)場(chǎng)十天后,甲方向乙方支付合同價(jià)款的20%作為備料款。
2、乙方完成合同工程量60%時(shí),甲方向乙方支付合同總價(jià)款的60%的工程進(jìn)度款。
3、乙方完成合同工程量95%時(shí),甲方向乙方支付合同價(jià)款的80%。
4、工程竣工,并經(jīng)甲方組織有關(guān)部門驗(yàn)收合格后,甲、乙雙方一個(gè)月內(nèi)辦理完結(jié)算,工程款支付到結(jié)算總金額的95%。
5、余款為結(jié)算金額的5%,作為本工程的保修金,待本工程竣工驗(yàn)收合格滿一年后七天內(nèi)支付5%。
1、合同簽訂后付預(yù)付20%。承包商提供銀行或有信譽(yù)的公司出具的,受益人為發(fā)包人,有效時(shí)間為90天的保函,保函為見(jiàn)索即付保函,即含有“在保函有效期內(nèi),發(fā)包人因承包人未能履行合同項(xiàng)下約定義務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“違約”)而要求收回預(yù)付款時(shí),我行將在收到發(fā)包人簽署的聲明承包人違約的書面索賠通知紙質(zhì)原件及本保函正本原件后七個(gè)式作日內(nèi),無(wú)條件支付給發(fā)包人累計(jì)總額不超過(guò)擔(dān)保金額的款項(xiàng)”的條款。保函保證的金額為元整。
2、完成工程總額的50%付已完工程額的30%。
3、完成工程額的80%付已完工程額的60%。
4、工程全部完成并驗(yàn)收合格后付至已完工程額的85%。
5、決算完成后付至工程額的95%。
6、質(zhì)保金5%二年
1、按月計(jì)量支付:即實(shí)行旬末預(yù)支或月中預(yù)支,月終按工程師確認(rèn)的當(dāng)月完成的有效工程量進(jìn)行結(jié)算,竣工后辦理竣工結(jié)算。(指承包商可以在旬末或月中向業(yè)主提交預(yù)支工程款賬單,預(yù)支一旬或半月的工程款,月終再提交工程款結(jié)算賬單和已完工程的月報(bào)表,業(yè)主對(duì)這部分已完工程的質(zhì)量驗(yàn)收合格后,向承包商及時(shí)支付當(dāng)月工程款。)
2、界面付款:即雙方約定按單項(xiàng)工程或單位工程的形象進(jìn)度劃分不同階段進(jìn)行結(jié)算。如對(duì)一般工業(yè)民用建筑可以劃分為基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝飾、設(shè)備安裝等幾個(gè)階段。每階段工程完工后再進(jìn)行結(jié)算。高層建筑也可把每完成一層的施工作為一個(gè)結(jié)算段。公路工程也可分為基礎(chǔ)層和面層兩個(gè)結(jié)算段等。
3、竣工后一次結(jié)算:項(xiàng)目規(guī)模較小、工期較短(一般在12月以內(nèi))的工程,可以實(shí)行在施工過(guò)程中分幾次預(yù)支、竣工后一次結(jié)算的方法。
以上就是關(guān)于工程合同付款方式的三種常見(jiàn)的方式。
工程付款合同起訴篇六
乙方(施工方):_______簽訂日期:_______
______________。
1、工程總價(jià):______________。
2、裝修內(nèi)容:______________。
1、自本合同雙方簽字生效后,甲方應(yīng)付給乙方工程預(yù)付款人民幣(60%)即人民幣_(tái)______元整,工程施工到油漆工進(jìn)場(chǎng)時(shí),甲方付乙方工程總造價(jià)人民幣即_______元整。質(zhì)量保修一年。
2、本合同生效后,甲方按以上付款約定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款時(shí)間造成停工及工期延誤,一切后果由甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方工程結(jié)束后、甲方如在2日內(nèi)不驗(yàn)收、乙方自行驗(yàn)收、甲方應(yīng)以承認(rèn)。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需要簽訂由甲方需承擔(dān)變更產(chǎn)生的施工人工費(fèi)用協(xié)議。如因乙方原因造成返工的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容引起的一切后果,由甲方負(fù)責(zé),給乙方造成的損失甲方還應(yīng)賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤,甲乙雙方協(xié)商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必須按照預(yù)算要求,先付款后,乙方再施工。
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同使對(duì)方造成實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2、甲方未按合同的'約定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工,每逾期一天,按工程總價(jià)款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù),需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
1、本合同解除或本合同履行完畢,本合同即自行終止。
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
本合同履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),雙方同意由_______仲裁委員會(huì)進(jìn)行了仲裁,若未達(dá)成,仲裁協(xié)議交_______法院裁決。
法定代表人(簽字):________法定代表人(簽字):________
工程付款合同起訴篇七
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲乙雙方共同參與投標(biāo)的(以下簡(jiǎn)稱主合同),在雙方共同努力下,業(yè)主將該合同授予甲方。經(jīng)協(xié)商,甲乙雙方就合作施工主合同工程施工事宜達(dá)成一致意見(jiàn),以便共同遵守。
第一條工程實(shí)施責(zé)任及要求
1、甲方將主合同項(xiàng)下全部工程的實(shí)施責(zé)任交乙方承擔(dān)(包括該合同項(xiàng)下的全部變更工程)。
2、工期、質(zhì)量必須滿足主合同或業(yè)主要求。
第二條甲方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理主合同的履約擔(dān)保和動(dòng)員預(yù)付款擔(dān)保手續(xù)。
2、負(fù)責(zé)為乙方實(shí)施主合同提供相應(yīng)的授權(quán),解決只能由甲方解決的事項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)向乙方傳遞來(lái)自業(yè)主、監(jiān)理、沿線地方政府的涉及本協(xié)議執(zhí)行的指令、通知、圖紙、資料等。
4、負(fù)責(zé)在乙方所做計(jì)量支付申報(bào)工作上,及時(shí)辦理需要自身完成的工作。
5、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、計(jì)量支付等方面的監(jiān)督檢查。
第三條乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)代甲方履行主合同的施工、缺陷修復(fù)及保修責(zé)任。
2、負(fù)責(zé)以自身資源按照主合同要求完成該工程,自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧。
3、自覺(jué)接受甲方、業(yè)主、監(jiān)理的各項(xiàng)監(jiān)督檢查。
4、負(fù)責(zé)自本協(xié)議簽字之日起7日內(nèi),向甲方交納:甲方為辦理主合同保函而向銀行交納的抵押金元及相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)元。
5、負(fù)責(zé)自本協(xié)議簽字之日起7日內(nèi),向甲方交納:本協(xié)議履約保證金元。
6、保證不以甲方或項(xiàng)目部的名義從事于本工程無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
7、未經(jīng)甲方許可,不得將本工程的全部或任何部分轉(zhuǎn)包或分包給第三方。
8、負(fù)責(zé)及時(shí)清償為實(shí)施本工程而產(chǎn)生的各類債務(wù),及時(shí)支付民工工資。
9、每月25日前向甲方報(bào)送當(dāng)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表及下月進(jìn)度計(jì)劃。業(yè)主計(jì)量支付報(bào)表批復(fù)后3日內(nèi)傳至甲方。
10、工程結(jié)束后,除向業(yè)主提交完整的竣工資料外,還需向甲方提交業(yè)主終期支付報(bào)表,交工證書、施工總結(jié)等。
11、負(fù)責(zé)為甲方派遣到本工程從事本工程管理、或解決需由甲方出面解決的問(wèn)題的人員提供必要的工作和生活條件。
第四條印章管理
項(xiàng)目經(jīng)理部印鑒由甲方授權(quán)代表管理,用印范圍只對(duì)業(yè)主和監(jiān)理以及當(dāng)?shù)卣母鞣N報(bào)表、文件、資料、證明、工程結(jié)算及費(fèi)用撥付等。因乙方組織施工所需的勞務(wù)合同、機(jī)械設(shè)備購(gòu)置和租賃合同、各種材料采購(gòu)和加工合同、臨時(shí)征地合同等確實(shí)需要使用項(xiàng)目經(jīng)理部名稱和印鑒時(shí),須經(jīng)甲方代表同意,用印人必須是乙方或乙方授權(quán)代表。
第五條費(fèi)用、結(jié)算與支付
1、業(yè)主支付給本工程的動(dòng)員預(yù)付款、材料預(yù)付款、工程結(jié)算款、獎(jiǎng)金一律歸乙方所有,相應(yīng)的罰金亦由乙方承擔(dān)。
2、甲方收取管理費(fèi)為主合同總價(jià)的%(含變更、索賠費(fèi)用)。施工過(guò)程收取以乙方當(dāng)月統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算,最終收取管理費(fèi)總額以業(yè)主終期計(jì)量支付工程款為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算。乙方應(yīng)在每月30日前將本月管理費(fèi)匯至甲方指定賬戶。
3、甲方收到銀行保函抵押金后7日內(nèi)支付乙方。
4、業(yè)主履行了工程缺陷修復(fù)責(zé)任的前提下,甲方收到業(yè)主返還的質(zhì)量保證金后7日內(nèi)支付乙方。
5、乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)本工程所發(fā)生的各種稅賦,并按有關(guān)規(guī)定納稅。
6、乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)甲方派出人員的工資,標(biāo)準(zhǔn)為:,于每月30日前匯至甲方指定帳戶,由甲方負(fù)責(zé)給派出人員發(fā)放工資,時(shí)間從本協(xié)議簽訂之日起至工程交工驗(yàn)收后6個(gè)月止。
第六條違約責(zé)任
1、對(duì)于主合同所規(guī)定的甲方的合同責(zé)任,雙方按本協(xié)議規(guī)定的各自的責(zé)任分別承擔(dān)。若由于自身原因造成違約,違約方不得要求另一方共同承擔(dān)違約責(zé)任。
2、進(jìn)度與質(zhì)量不符合業(yè)主要求,乙方應(yīng)無(wú)條件整改,直至滿足業(yè)主要求,否則,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,部分或全部沒(méi)收乙方的履約保證金、質(zhì)量保證金,并承擔(dān)由此給甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
3、若乙方施工造成環(huán)境污染,乙方須及時(shí)自費(fèi)清除污染,賠償受污染方的經(jīng)濟(jì)損失。
4、由于乙方自身原因產(chǎn)生安全事故,導(dǎo)致乙方、甲方或第三方人身財(cái)產(chǎn)受損,乙方須自費(fèi)承擔(dān)事故處理費(fèi)用,向受損方賠償。
5、若乙方未能按期完工,并因此招致業(yè)主對(duì)甲方的處罰,應(yīng)全部由乙方承擔(dān),并加倍賠償甲方的損失。
6、若乙方未及時(shí)向甲方交納管理費(fèi),則乙方應(yīng)按延遲付款總額的0.5‰。日向甲方支付滯納金。
7、未足額繳納各種保證金,甲方有權(quán)終止本協(xié)議并將本工程施工權(quán)收回。
8、若乙方擅自將本工程分包轉(zhuǎn)包或以甲方名義從事于本工程無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),甲方有權(quán)終止合同收回工程,乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
9、若乙方未及時(shí)清償本工程實(shí)施所產(chǎn)生的債務(wù),則乙方須承擔(dān)由此給甲方造成的一切法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)和名譽(yù)損失。
第七條其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的補(bǔ)充,不得與本協(xié)議相抵觸,應(yīng)與本協(xié)議一起共同執(zhí)行。
第八條因履行本協(xié)議所引起的一切爭(zhēng)議,雙方應(yīng)在誠(chéng)信原則基礎(chǔ)上協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方均可到甲方所在地人民法院起訴。
第九條附則
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。履行完協(xié)議約定的全部義務(wù)、工程竣工驗(yàn)收達(dá)標(biāo),移交全部工程資料,保修期滿,結(jié)清各項(xiàng)費(fèi)用后終止。
2、本協(xié)議一式三份。甲方二份,乙方一份。
甲方:(蓋章)
代表:
年月日
乙方:(蓋章)
代表:
年月日
工程付款合同起訴篇八
甲方:
乙方:
甲方為了加強(qiáng)內(nèi)部付款制度的管理,規(guī)范并統(tǒng)一付款程序,同時(shí)進(jìn)一步提高甲乙雙方的合作質(zhì)量和合作效率,經(jīng)過(guò)甲乙雙方友好協(xié)商特制定本付款協(xié)議,以供甲乙雙方共同遵守:
甲方在收到乙方提供產(chǎn)品并驗(yàn)收合格后方可通知乙方開具發(fā)票,開票數(shù)量?jī)H為甲方驗(yàn)收合格產(chǎn)品的數(shù)量(該數(shù)量必須經(jīng)過(guò)甲乙雙方共同確認(rèn))。對(duì)不合格產(chǎn)品的處理按照甲乙雙方擬訂的其他供貨合同或協(xié)議執(zhí)行。乙方在每月25號(hào)前將發(fā)票寄/送到甲方財(cái)務(wù)部。
甲方收到乙方發(fā)票后的90天內(nèi)向乙方一次性付清發(fā)票中顯示的的總金額款項(xiàng)。除人力不可抗力因素以外,甲方不得無(wú)故延遲向乙方支付貨款。如果確實(shí)有特殊情況在接到發(fā)票次月月底前無(wú)法支付的,必須提前與乙方進(jìn)行解釋溝通,并爭(zhēng)得乙方同意,否則乙方可采取控制發(fā)貨對(duì)甲方進(jìn)行制約。如果乙方由于某些特殊情況要求甲方提前付款,必須提前與甲方及時(shí)溝通,甲方可視具體情況給與幫助。
甲乙根據(jù)雙方約定的訂貨周期向乙方發(fā)出采購(gòu)訂單,除人力不可抗力因素以外,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照與甲方確認(rèn)的訂單中的交貨時(shí)間進(jìn)行交貨,否則甲方可根據(jù)乙方延期交貨的實(shí)際時(shí)間延遲向乙方支付貨款,延期付款時(shí)間的計(jì)算:延期交貨付款時(shí)間=正常付款時(shí)間+延期的交貨天數(shù)x2(特殊情況獲得甲方正式批準(zhǔn)的延期交貨情況除外)。
一般為電匯。(特殊情況可采取現(xiàn)金或者支票支付等方式)。
甲乙雙方應(yīng)信守本協(xié)議,如果發(fā)生糾紛,當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意向起訴方所在地的法院申請(qǐng)仲裁。
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件有效)。
本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份為憑。
本協(xié)議在甲乙雙方正常合作的情況下將長(zhǎng)期有效,如任意一方要更改或解除該協(xié)議必須提前1個(gè)月向?qū)Ψ阶龀鰰娓耐ㄖ?,雙方協(xié)商修訂。
甲方簽字:
蓋章
年月日
乙方簽字:
蓋章
年月日
工程付款合同起訴篇九
甲方:
乙方:
丙方:
1.甲方、乙方于 年 月 日簽訂了(a) 項(xiàng)目建設(shè)工程合同,合同編號(hào)為 ,合同金額為 萬(wàn)元,(b) 項(xiàng)目建設(shè)工程合同,合同編號(hào)為 ,合同金額為 萬(wàn)元;上述兩份合同總額為 萬(wàn)元,上述合同工程內(nèi)容均已完成,正在進(jìn)行結(jié)算中,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購(gòu)買下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。(上述兩份合同以下簡(jiǎn)稱原合同。)
2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3.乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、 以房抵款金額及方式:
1.乙方同意甲方以位于濰坊市 區(qū) 街 號(hào) 項(xiàng)目 號(hào) 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 萬(wàn)元。
2.抵付方式為雙方互開發(fā)票的方式抵付,價(jià)款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致,該發(fā)票僅供乙方指定的購(gòu)房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
二、房屋有關(guān)狀況:
1.該商品房建筑面積暫定為 平方米(實(shí)際面積以測(cè)繪單位最終測(cè)繪面積為準(zhǔn)),單價(jià) 元/平方米,房款總額為 元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價(jià)是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價(jià)簽訂《商品房預(yù)售合同》;該房屋的具體交付標(biāo)準(zhǔn)以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準(zhǔn)。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費(fèi)以及物業(yè)管理費(fèi)。以上費(fèi)用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3.以上約定的建筑面積如與最終測(cè)繪報(bào)告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價(jià),多退少補(bǔ)。(具體標(biāo)準(zhǔn)參照《商品房預(yù)售合同》第 條)
三、原合同工程結(jié)算、付款約定:
因乙方承攬甲方的工程的原合同正在進(jìn)行結(jié)算中,若結(jié)算額或工程進(jìn)度款扣減甲方已付款額后余款不足房款,其余款項(xiàng),三方同意為簡(jiǎn)化三方之間付款程序,由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款直接支付給甲方。
四、甲方的協(xié)助
1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
3、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜,甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購(gòu)買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
4、在原合同規(guī)定的工程竣工后,甲、乙雙方確定最終結(jié)算額,且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后,甲方與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙處購(gòu)得此房,房款交于乙方,并承諾本協(xié)議簽訂之日起關(guān)于此房的一切經(jīng)濟(jì)糾紛與甲方無(wú)關(guān)。丙方除結(jié)構(gòu)問(wèn)題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償?shù)纫?,否則由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預(yù)售合同》規(guī)定承擔(dān)房屋物業(yè)管理費(fèi)(元/月),不論丙方是否實(shí)際入住。
七、丙方簽訂此合同時(shí),不再享有甲方為其他購(gòu)房者提供的任何優(yōu)惠政策。該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過(guò)程中的稅費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補(bǔ)事項(xiàng)時(shí),三分同意為簡(jiǎn)化付款程序,由甲方和丙方按照最終測(cè)繪面積進(jìn)行結(jié)算。
八、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實(shí)際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成。
九、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十、本協(xié)議在履行過(guò)程中若產(chǎn)生爭(zhēng)議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭(zhēng)議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式七份,甲方四分,乙方兩份,丙方一份。
甲方: 乙方: 丙方:
日期: 日期: 日期
工程付款合同起訴篇十
委托方: (甲方)
承攬方:(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方平等協(xié)商,自愿達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程概況:
(1)工程名稱: 制作安裝安裝地點(diǎn):
(2)項(xiàng)目實(shí)施開始于201 年 月 日,竣工日期為201 年 月 日。
二、承包方式及工程造價(jià):
(1)依據(jù)乙方所提供的工程預(yù)算項(xiàng)目,包工包料進(jìn)行施工。
(2)甲方若變更設(shè)計(jì)應(yīng)及時(shí)同乙方對(duì)工程價(jià)款、工程期限進(jìn)行調(diào)整,新增部分內(nèi)則按報(bào)價(jià)表中單價(jià) 結(jié)算。
(3)合同總造價(jià):(大寫)(小寫) (單位工程造價(jià)參照預(yù)算書決定)。
三、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù):
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù):
1. 開工前負(fù)責(zé)人員接通施工現(xiàn)場(chǎng)電源,電費(fèi)由甲方承擔(dān)。
2. 指定專人對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、辦理中間交工項(xiàng)目的驗(yàn)收手續(xù),負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收確認(rèn)簽字。
3. 甲方負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地給乙方存放工具,乙方負(fù)責(zé)看管。
4. 施工過(guò)程中,如遇設(shè)計(jì)變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災(zāi)害,原定工期理因順延。
5. 工期竣工后,應(yīng)在接到乙方驗(yàn)收申請(qǐng)三日內(nèi),會(huì)
會(huì)同乙方進(jìn)行工程驗(yàn)收,對(duì)工程的質(zhì)量問(wèn)題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗(yàn)收合格。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù):
1. 按照雙方商定的范圍,做好材料的制作、供應(yīng)和管理。
2. 及時(shí)向甲方發(fā)出開工通知。施工時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按合同、預(yù)算施工、確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時(shí)間如期完成和交付。
3. 乙方負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。
4. 必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度,做好施工現(xiàn)場(chǎng)的防火、治安工作。
5. 工程驗(yàn)收合格后,乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題,負(fù)責(zé)無(wú)償修復(fù)(不含人為性破壞及自然災(zāi)害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后,48小時(shí)內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維護(hù)工作。
6. 乙方在施工中,如發(fā)生的人身傷亡事故,自行負(fù)擔(dān),甲方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
四、工程付款方式:
1.合同簽定當(dāng)天,甲方支付乙方工程預(yù)付款,占總工程款的 %,計(jì)人民幣: 元,大寫: 。
2.施工人員進(jìn)場(chǎng)施工,甲方支付乙方工程進(jìn)度款,占總工總款的 %,計(jì)人民幣:元,大寫: 。
3人民 幣: 元,大寫: 。
五、違約責(zé)任:
(一)甲方:
1. 未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應(yīng)付的責(zé)任,除乙方竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實(shí)際損失。
2. 工程途中停建,緩建或由于設(shè)計(jì)變更而造成的停工、返工,甲方應(yīng)采取彌補(bǔ)措施或者減少損失,同時(shí)賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運(yùn)、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。
3. 工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗(yàn)收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問(wèn)題,由甲方自行負(fù)責(zé)。
4. 不按合同規(guī)定的時(shí)間撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,以此產(chǎn)生的責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
5. 如遇特殊情況需要變更合同應(yīng)及時(shí)與乙方取得聯(lián)系,協(xié)商解決并以雙方簽字為準(zhǔn),否則應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
6. 工程交付使用,甲方如未能按合同規(guī)定付款,應(yīng)償付逾期違約金,每日按總價(jià)的0.2%支付給乙方。
(二)乙方:
1. 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,負(fù)責(zé)無(wú)償整改。
2. 工程交付時(shí)間不符合規(guī)定,應(yīng)償付逾期違約金,每日按總價(jià)的0.2%支付違約金給甲方。
3. 乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的制作工作,乙方如需變更內(nèi)容時(shí),經(jīng)過(guò)甲方書面同意,若質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題,雙方應(yīng)協(xié)調(diào)達(dá)成解決協(xié)議,再行議付。
面形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi),向另一方提交有關(guān)權(quán)威部門的證明,及本合同(包括補(bǔ)充協(xié)議)約定義務(wù)與責(zé)任不能履行或需要延期的報(bào)告。
七、工程審批手續(xù)由 方辦理,甲方應(yīng)提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發(fā)送通知的方法,如用電報(bào)、電傳通知時(shí),凡涉及雙方權(quán)利、義務(wù)的,應(yīng)隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改,須及時(shí)用書面通知他方。凡按各方最后地址送達(dá)的通知或其他有關(guān)文件均視為有效送達(dá)。
九、本協(xié)議涉及的設(shè)計(jì)圖、制作圖、工程報(bào)價(jià)預(yù)算書均可作為附件,具有同等法律效力。
十、在履行本合同過(guò)程中,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成,甲乙任何一方可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)申請(qǐng)仲裁。
十一、其他:
十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工,款項(xiàng)結(jié)清,本合同自然終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
工程付款合同起訴篇十一
甲方:
乙方:
丙方:
甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達(dá)成協(xié)議如下:雙方確認(rèn),甲方欠乙方中堡子村綜合改造工程欄桿、百葉工程款人民幣_(tái)________元,以宏府鯤翔九天項(xiàng)目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購(gòu)買下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。
丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、以房抵款金額及方式:
1、款399136元,工程質(zhì)保金不在抵扣范圍內(nèi)。
2、抵付方式為乙方開出所欠工程款全部發(fā)票,甲乙雙方協(xié)助丙方辦理房屋手續(xù),欠付款項(xiàng)價(jià)款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致,如房款超過(guò)399136元,超出部分由丙方自行向宏府項(xiàng)目的開發(fā)商繳納。
3、本協(xié)議簽訂后,即表示甲方已按施工合同約定履行了_____元(大寫人民幣為:399136元整)的工程款付款義務(wù)。
二、房屋有關(guān)狀況:
1.具體房號(hào)以丙方與開發(fā)商簽訂的購(gòu)房合同。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費(fèi)以及物業(yè)管理費(fèi)。以上費(fèi)用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行,所發(fā)生費(fèi)用由丙方自行承擔(dān)。
3.以上約定的建筑面積如與最終測(cè)繪報(bào)告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價(jià),多退少補(bǔ)。(具體標(biāo)準(zhǔn)參照《商品房預(yù)售合同》)。產(chǎn)生費(fèi)用均由丙方自行承擔(dān)。
三、原合同工程結(jié)算、付款約定:
因乙方承攬甲方的工程的原合同除抵房款項(xiàng)之外,其余款項(xiàng)由甲乙雙方根據(jù)雙方原合同執(zhí)行。
四、承諾:
1、乙方同意甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購(gòu)買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、因房屋質(zhì)量產(chǎn)生任何問(wèn)題,由丙方直接與開發(fā)商聯(lián)系,甲乙雙方不因房屋質(zhì)量問(wèn)題直接與丙方產(chǎn)生任何關(guān)聯(lián)。且協(xié)議簽訂后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索賠等要求。
3、丙方同意按與開發(fā)商簽訂《商品房預(yù)售合同》規(guī)定承擔(dān)房屋其它相關(guān)費(fèi)用。
4、丙方簽訂此合同時(shí),該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過(guò)程中的稅費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補(bǔ)事項(xiàng)時(shí),均由丙方與開發(fā)商直接聯(lián)系。
五、本協(xié)議簽訂后,丙方與開發(fā)商簽訂商品房買賣合同后,即為甲乙雙方抵付行為完成。
六、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
七、本協(xié)議在履行過(guò)程中若產(chǎn)生爭(zhēng)議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭(zhēng)議提交甲方北京市石景山區(qū)人民法院訴訟解決。
八、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式三份,甲方一分,乙方一份,丙方一份。
甲方:乙方:丙方:
____年____月____日:
工程付款合同起訴篇十二
乙方:濟(jì)寧xxx典廣告裝修工程有限公司
因乙方承包甲方酒店裝飾工程所發(fā)生的工程欠款,經(jīng)甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達(dá)成以下付款協(xié)議:
一、甲乙雙方共同協(xié)議商定工程價(jià)款:雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價(jià)款,達(dá)成最終認(rèn)可價(jià)格為(大寫):(小寫:)。
二、工程款付款方式:甲方已支付乙方裝飾工程款,下欠工程款。經(jīng)雙方協(xié)商確定甲方于20xx年月日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營(yíng)業(yè)(擬定10月1日試營(yíng)業(yè))一個(gè)月后的十日內(nèi)一次性付清。
三、工程款付款形式為現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票。
四、如到期甲方不能按時(shí)付款,甲方除承擔(dān)所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協(xié)議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無(wú)條件的交付甲方,所有權(quán)歸屬甲方。
六、本協(xié)議在履行過(guò)程中如產(chǎn)生糾紛,雙方可協(xié)商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
20xx年月日
工程付款合同起訴篇十三
甲方:
乙方:
為加快工程進(jìn)度,甲方將塑鋼門窗工程制作安裝工程交于乙方施工,為早日完成工程任務(wù),特定付款合同條款如下。望雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
本次塑鋼門窗工程(含天窗)制作安裝工程為常州路西側(cè)舊城改造異地安置4#、6#住宅樓;塑鋼門窗暫定面積平方米(門、窗框外包尺寸面積),項(xiàng)目地點(diǎn)在平度市膠平路(備注:如同時(shí)開工幾棟樓,按開工的樓數(shù)同時(shí)計(jì)算工作量)。
二、結(jié)算方式:
2、門窗制作安裝完成甲方付給乙方工作量(按實(shí)際付工作量)付款;
3、驗(yàn)收合格后,甲方憑結(jié)算票據(jù)付一個(gè)工程量的貨款總額的;
4、余
三、質(zhì)量
本工程質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范要求,并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主及質(zhì)檢站驗(yàn)收合格。分部工程不合格時(shí),甲方有權(quán)責(zé)令乙方停工并撤出現(xiàn)場(chǎng)不予結(jié)算。
四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日
工程付款合同起訴篇十四
現(xiàn)住址:_________________高州市馬仔嶺街道石仔嶺禾塘嶺村。
住址:_________________高州市馬仔嶺街道石仔嶺禾塘嶺村。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
1、判令被告一賠償原告已經(jīng)墊付的保險(xiǎn)賠款10741.7元,并按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付自起訴之日起至付清該款項(xiàng)之日止的利息。
2、判令被告二對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
3、本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________。
20__年10月5日,被告一未取得駕駛資格,駕駛粵kbj545號(hào)二輪摩托車g207線沿高涼西路往高州市區(qū)方向行駛,于20時(shí)50分途徑高州市區(qū)高涼西路高廣汽配門前人行橫道斑馬線路段時(shí),碰撞行人陳淑貞、廖立致,造成陳淑貞、廖立致受傷的交通事故?!督煌ㄊ鹿收J(rèn)定書》認(rèn)定被告一承擔(dān)此事故的全部責(zé)任。
事故發(fā)生后,陳淑貞受傷住院治療,終結(jié)后向高州市人民法院起訴,要求原告賠償其損失,原告依(20__)高法民初字第1808號(hào)《民事判決書》向陳淑貞支付了人民幣10741.7元。
本案中,原告依法承保被告所駕駛的車輛。根據(jù)《機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》、雙方簽訂的保險(xiǎn)合同以及《機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條款》的規(guī)定:_________________有下列情形之一的,保險(xiǎn)公司在機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)責(zé)任限額范圍內(nèi)墊付搶救費(fèi)用,并有權(quán)向致害人追償:_________________(一)駕駛?cè)宋慈〉民{駛資格或者醉酒的;(二)被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車被盜搶期間肇事的;(三)被保險(xiǎn)人故意制造道路交通事故的。
根據(jù)上述法律規(guī)定,無(wú)證駕駛不屬于保險(xiǎn)公司的交強(qiáng)險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任范圍,或者說(shuō)是法定的保險(xiǎn)公司的免賠事由之一,當(dāng)駕駛?cè)宋慈〉民{駛資格或醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車發(fā)生交通事故致害的,保險(xiǎn)公司在交強(qiáng)險(xiǎn)范圍內(nèi)墊付搶救費(fèi)用后,有權(quán)向致害人追償。被告無(wú)證駕駛是一種嚴(yán)重危害社會(huì)的行為,嚴(yán)重違反了我國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)原告已支付相應(yīng)款項(xiàng)給陳淑貞,依法原告有權(quán)就支付的款項(xiàng)向被告方追償。
為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)依法判如所請(qǐng)。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
工程付款合同起訴篇十五
甲方:
乙方:
甲方為了加強(qiáng)內(nèi)部付款制度的管理,規(guī)范并統(tǒng)一付款程序,同時(shí)進(jìn)一步提高甲乙雙方的合作質(zhì)量和合作效率,經(jīng)過(guò)甲乙雙方友好協(xié)商特制定本付款協(xié)議,以供甲乙雙方共同遵守:
一、對(duì)乙方開票的規(guī)定:
甲方在收到乙方提供產(chǎn)品并驗(yàn)收合格后方可通知乙方開具發(fā)票,開票數(shù)量?jī)H為甲方驗(yàn)收合格產(chǎn)品的數(shù)量(該數(shù)量必須經(jīng)過(guò)甲乙雙方共同確認(rèn))。對(duì)不合格產(chǎn)品的處理按照甲乙雙方擬訂的其他供貨合同或協(xié)議執(zhí)行。乙方在每月25號(hào)前將發(fā)票寄/送到甲方財(cái)務(wù)部。
二、對(duì)甲方付款的規(guī)定:
甲方收到乙方發(fā)票后的90天內(nèi)向乙方一次性付清發(fā)票中顯示的的總金額款項(xiàng)。除人力不可抗力因素以外,甲方不得無(wú)故延遲向乙方支付貨款。如果確實(shí)有特殊情況在接到發(fā)票次月月底前無(wú)法支付的,必須提前與乙方進(jìn)行解釋溝通,并爭(zhēng)得乙方同意,否則乙方可采取控制發(fā)貨對(duì)甲方進(jìn)行制約。如果乙方由于某些特殊情況要求甲方提前付款,必須提前與甲方及時(shí)溝通,甲方可視具體情況給與幫助。
三、對(duì)乙方延遲交貨的規(guī)定:
甲乙根據(jù)雙方約定的訂貨周期向乙方發(fā)出采購(gòu)訂單,除人力不可抗力因素以外,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照與甲方確認(rèn)的訂單中的交貨時(shí)間進(jìn)行交貨,否則甲方可根據(jù)乙方延期交貨的實(shí)際時(shí)間延遲向乙方支付貨款,延期付款時(shí)間的計(jì)算:延期交貨付款時(shí)間=正常付款時(shí)間+延期的交貨天數(shù)x2(特殊情況獲得甲方正式批準(zhǔn)的延期交貨情況除外)。
四、對(duì)付款方式的規(guī)定:
一般為電匯。(特殊情況可采取現(xiàn)金或者支票支付等方式)。
五、其他規(guī)定:
甲乙雙方應(yīng)信守本協(xié)議,如果發(fā)生糾紛,當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意向起訴方所在地的法院申請(qǐng)仲裁。
六、協(xié)議生效:
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件有效)。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份為憑。
七、協(xié)議有效期:
本協(xié)議在甲乙雙方正常合作的情況下將長(zhǎng)期有效,如任意一方要更改或解除該協(xié)議必須提前1個(gè)月向?qū)Ψ阶龀鰰娓耐ㄖp方協(xié)商修訂。
甲方簽字:乙方簽字:
蓋章蓋章
付款合同(三)
編號(hào):
授權(quán)人(還款人):
戶籍地址:
被授權(quán)人:×銀行
地址:
為保證借款人能按合同約定準(zhǔn)時(shí)歸還貸款,根據(jù)《銀行個(gè)人消費(fèi)品貸款試行辦法》,就委托被授權(quán)人直接從授權(quán)人在銀行開立的活期儲(chǔ)蓄存款賬戶中付款一事授權(quán)如下:
一、授權(quán)人在辦妥全部貸款手續(xù)后,將所購(gòu)車款的______%作為首付款全額存入授權(quán)人在銀行開產(chǎn)的`活期儲(chǔ)蓄存款賬戶,賬號(hào):________,戶名______。并授權(quán)被授權(quán)人將此項(xiàng)金額止付。
二、被授權(quán)人接到授權(quán)人購(gòu)買商品的正式發(fā)票后,從授權(quán)人賬戶中將止付的首付款項(xiàng)付出,轉(zhuǎn)賬劃入商品銷售單位在銀行開立的賬戶。
三、在授權(quán)人的貸款入賬后,被授權(quán)人直接從授權(quán)人活期儲(chǔ)蓄存款賬戶中將貸款全額付出,轉(zhuǎn)賬劃入商品銷售單位在銀行開立的賬戶。
四、被授權(quán)人從貸款發(fā)生的次日起每月_________日將本月應(yīng)歸還的本息從授權(quán)人在貸款銀行開立的賬戶(含上述活期儲(chǔ)藏存款賬戶)中付款,償還貸款本息,直至所有貸款本息清償為止。
五、授權(quán)人未按期償還貸款本息,貸款行對(duì)授權(quán)人加收的罰息(罰息按《銀行個(gè)人消費(fèi)品借款合同》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行),仍由被授權(quán)人從授權(quán)人在貸款行開立的銀行賬戶中直接付款,直至所有罰息清償為止。
六、授權(quán)人授權(quán)被授權(quán)人從其賬戶中付款,被授權(quán)人不需提供付款憑證,授權(quán)人對(duì)劃賬款項(xiàng)持有疑義,可向被授權(quán)人查詢。
七、本授權(quán)為不可撤消授權(quán),自授權(quán)人簽字之日起生效,直至授權(quán)人在貸款行的貸款本息全部清償后終止。
授權(quán)人(簽名):
身份證號(hào)碼:
戶口所在地:
聯(lián)系電話:
工程付款合同起訴篇十六
____________公司:
我方因承包貴司____________工程(合同編號(hào):__________________),現(xiàn)貴司應(yīng)支付我方本期工程款,共計(jì):________元(大寫:________)。因我方原因,現(xiàn)委托貴司將上述款項(xiàng)中的__________________元(大寫:__________________)匯入以下賬號(hào):
戶名:________________________
賬號(hào):________________________
開戶行:______________________
匯入以上賬號(hào)款項(xiàng)視為貴司支付我方的工程款,屆時(shí)貴司可從我方工程款中直接予以抵扣,若由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任均由我司承擔(dān),與貴司無(wú)關(guān)。
附:
1、法定代表人身份證復(fù)印件加蓋公章
2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章
委托人:____________(蓋章)
法定代表人:______________
__________年_____月_____日
工程付款合同起訴篇十七
甲方:
乙方:
1、甲方所屬000酒樓由乙方裝修完畢。乙方根據(jù)竣工圖紙資料進(jìn)行預(yù)決算,在此基礎(chǔ)上甲、乙雙方組織工程技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)、核對(duì)。并根據(jù)乙方在施工過(guò)程中所提供的資料票據(jù)以及甲方的市場(chǎng)調(diào)查為依據(jù),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行決算。
2、根據(jù)決算的結(jié)果數(shù)據(jù),經(jīng)雙方的友好協(xié)商,并達(dá)成一致。甲方同意向乙方支付全部工程款(包括裝飾裝修材料、水電工程材料及全部的人工費(fèi))共計(jì)人民幣_(tái)__萬(wàn)元整。
3、經(jīng)雙方協(xié)商:施工進(jìn)場(chǎng)費(fèi)4萬(wàn)元及施工用水電費(fèi)由甲方承擔(dān)。
4、除施工過(guò)程中及施工完成后所付材料費(fèi)及人工費(fèi)__萬(wàn)元外余下的__萬(wàn)元在本協(xié)議簽訂15日內(nèi)一次付清。
5、保修金:經(jīng)乙方要求介于保修期已過(guò)半,甲方同意不扣留保修金,乙方承諾在保修期內(nèi)負(fù)責(zé)裝修及水電工程由于施工質(zhì)量所引起的維修工作。保修期至20xx年4月1日止。
6、如乙方?jīng)]有按甲方要求對(duì)所承擔(dān)的裝修及水電安裝工程由于施工質(zhì)量所造成的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)的維修處理。甲方交涉無(wú)結(jié)果的情況下甲方有權(quán)向相關(guān)部門提起訴訟。乙方必須承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。并承擔(dān)直接的經(jīng)濟(jì)損失兩倍的罰款和全部間接的經(jīng)濟(jì)損失。
7、本協(xié)議一式兩份,雙方簽字蓋章生效。
工程付款合同起訴篇十八
甲方:
乙方:
為加快工程進(jìn)度,甲方將塑鋼門窗工程制作安裝工程交于乙方施工,為早日完成工程任務(wù),特定付款合同條款如下。望雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
本次塑鋼門窗工程(含天窗)制作安裝工程為常州路西側(cè)舊城改造異地安置4#、6#住宅樓;塑鋼門窗暫定面積平方米(門、窗框外包尺寸面積),項(xiàng)目地點(diǎn)在平度市膠平路(備注:如同時(shí)開工幾棟樓,按開工的樓數(shù)同時(shí)計(jì)算工作量)。
二、結(jié)算方式:
2、門窗制作安裝完成甲方付給乙方工作量(按實(shí)際付工作量)付款;。
3、驗(yàn)收合格后,甲方憑結(jié)算票據(jù)付一個(gè)工程量的貨款總額的;。
4、余。
三、質(zhì)量。
本工程質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范要求,并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主及質(zhì)檢站驗(yàn)收合格。分部工程不合格時(shí),甲方有權(quán)責(zé)令乙方停工并撤出現(xiàn)場(chǎng)不予結(jié)算。
四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/7578253.html】