在商業(yè)交易中，合同起著至關(guān)重要的作用，有助于保障各方的利益。合同的格式和結(jié)構(gòu)應(yīng)該合理、易讀易懂。以下為大家提供了一些常用合同模板，可以根據(jù)實際需要進行參考和借鑒。
廣告加工合同篇一
委托方：簽訂地點：
承接方：文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目(制作)：________。
2、廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：________。
3、發(fā)布地點或形式：________。
4、顏色：________。
5、規(guī)格或材料：________。
6、刊播次數(shù)、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法。
1、費用。
本次活動總金額為________。(大寫________元整)。
2、結(jié)算方式和期限：________。
第三條：驗收方式及時間：____________。
第四條：違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
第五條：糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則。
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱：(蓋章)單位名稱：(蓋章)。
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
廣告加工合同篇二
定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求：____________。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
2.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量達到%，定作方付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%)，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限______。
第十一條其它_________。
(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的'責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：(蓋章)____________承攬方：(蓋章)____________。
代表人：(蓋章)____________代表人：(蓋章)____________。
地址：____________地址：____________。
電話：____________電話：____________。
開戶銀行：____________開戶銀行：____________。
帳號：____________帳號：____________。
___年___月___日___年___月___日。
廣告加工合同篇三
定作方：____________。
定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求：____________。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
2.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量達到%，定作方付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%)，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的`由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限______。
第十一條其它_________。
(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：(蓋章)____________承攬方：(蓋章)____________。
代表人：(蓋章)____________代表人：(蓋章)____________。
地址：____________地址：____________。
電話：____________電話：____________。
開戶銀行：____________開戶銀行：____________。
帳號：____________帳號：____________。
___年___月___日。
廣告加工合同篇四
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等互利，協(xié)商一致的原則，就甲方委托乙方在____廣場墻體上安裝廣告畫面，制作事宜進行磋商，達成如下協(xié)議，并共同遵守。
一、廣告形象內(nèi)容提供方式：甲方以郵件方式向乙方提供形象廣告設(shè)計原稿，乙方按
甲方提供設(shè)計稿進行制作。甲方有責(zé)任向乙方提供形象廣告設(shè)計原稿與相關(guān)數(shù)據(jù)和制作日期。從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
二、付款方式：
廣告畫面尺寸：6米__20米，每平方_____元。計:_____（大寫）
記證的手續(xù)由乙方代辦。
三、質(zhì)量保證
在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生廣告畫面褪色、脫落問題，由乙方負全部責(zé)任，質(zhì)
保有效期限為一年，不可抗拒的因素除外。
四、乙方權(quán)責(zé)：
1.乙方有權(quán)要求甲方出具制作圖稿，經(jīng)甲方由甲方人員簽字確認。
2.乙方制作所需材料及完成品必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證使用的安全性。
3.乙方不得擅自改動或利用甲方提供的廣告形象設(shè)計稿及甲方提供的廣告形象設(shè)計稿及甲方之商標(biāo)另做他用。
4.自覺維護甲方及其產(chǎn)品的形象和聲譽，在甲方指導(dǎo)下做好廣告形象制作工作。
五、違約規(guī)定：甲、乙雙方，若任何一方違反本協(xié)議，將承擔(dān)因此所造成的一切經(jīng)濟
損失。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自簽字后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日
廣告加工合同篇五
甲方：
地址：
乙方：車牌號：電話：
經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方在乙方出租車上投放廣告事宜，簽訂本合同，并共同遵守。
一、發(fā)布條款。
1.甲方委托乙方于_____年___月___日至_____年___月___日在乙方出租車上投放廣告（物料由甲方提供、制作、張貼）。
2.廣告位置為：出租車后窗玻璃，但不影響車輛倒車后視效果。
二、支付條款。
1.廣告總價為元/大寫：
2.甲方應(yīng)在合同期間分期將款項支付給乙方，即發(fā)布一月后付款項的50%，即，合同期過完，將余下50%款項支付給乙方即元.
三、甲方責(zé)任。
1、甲方應(yīng)保證發(fā)布信息內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確，發(fā)布的信息內(nèi)容應(yīng)符合國家有關(guān)部門的政策、法律、法規(guī)以及公共道德準(zhǔn)則，否則由此而造成的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2、甲方應(yīng)按時交納廣告費用。
四、乙方責(zé)任。
1.乙方不得擅自改變廣告位置、形式及內(nèi)容，合同期間未經(jīng)甲方許可改動廣告位置、形式及內(nèi)容的行為視為違約。
2.乙方應(yīng)保證出租車的正常運行，不得擅自中斷廣告發(fā)布、改變廣告費用，不得無故將車輛上廣告撕掉或毀壞，否則視為違約。
3.合同期間乙方不得在車體上另外發(fā)布同類產(chǎn)品廣告。
五、違約條款。
雙方必須履行本協(xié)議項下的所有約定，如有一方違約，則由違約方承擔(dān)由此給對方帶來的一切經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
日期：____年___月____日日期：____年___月____日
廣告加工合同篇六
簽訂地點：______________。
簽訂時間：______________。
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項目(媒介)：______。
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號，承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式：________。
4、顏色：________。
5、規(guī)格或材料：________。
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：________
7、其他要求：________________________。
第二條費用及支付辦法。
1、費用：________________。
類別________。
單價________________。
數(shù)量________。
金額________。
備注________。
設(shè)計、制作費________。
發(fā)布費________。
代理費________。
合計金額(大寫)________。
2、結(jié)算方式和期限：________________。
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的________%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的________%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第______種方式處理：
1、提交________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：
第七條附則。
1、本合同附件，名稱________。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本______份。
3、本合同有效期：自______________年______________月______________日生效至______________年______________月______________日終止。
委托方：______________承攬方：______________。
廣告加工合同篇七
定作方:
承攬方:
定作方因制作安裝招牌、護欄管，發(fā)包給承攬方事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議:
一、定作方將招牌護欄管制作、安裝發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作。
二、該廣告牌具體位置于，具體制作要求見本合同附件。
三、該護欄管的保修期限為 年，自驗收合格之日計算。
保修期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對護欄管的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的陷患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來進行檢修。
保修期限內(nèi)該護欄管因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，定作方應(yīng)重新安裝同規(guī)格、材料的新護欄管恢復(fù)其功能。
四、該護欄管經(jīng)驗收合格后，定作方 日內(nèi)一次性支付承攬方現(xiàn)金 元，所需交納的稅費均由承攬方承擔(dān)。
違約金、維修費、保險費等，均應(yīng)向定作方支付日萬分之三的利息。
六、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該廣告牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該廣告牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
七、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。
如協(xié)商不成，雙方均可向 人民法院起訴。
八、該合同雙方簽字(蓋章)后生效。
九、該合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。
定作方(簽章): 承攬方(簽章):
年 月 日 年 月 日
定作方:
法定代表(具名): 法定代表(簽字):
定作方(簽章): 承攬方(簽章):
定作方因建造安置xxx墻外廣告牌(面積:xxx平方米)，發(fā)包給承攬方事件，經(jīng)兩邊協(xié)商等同，達成以下協(xié)議:
一、定作方將a-1棟臨步輦兒街地段301戶墻外廣告牌的制作、安頓、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并累贅該廣告牌的制作、安裝、保修、保險等一切用度，該廣告牌經(jīng)歷收合格并經(jīng)投保后，定作方一次性支付承攬方現(xiàn)金 元。
二、該告白牌具體位置位于公民路a-1棟臨步碾兒街處301戶墻外，長 米，高 米，背板為 原料，厚 米，支架為 材料，堅固方式為 方式。
三、承攬方應(yīng)于 年 月 日前完成該廣告牌的制作與安裝，并于 年 月 日前提請定作方驗收，驗收機構(gòu)為 監(jiān)理公司，驗收標(biāo)準(zhǔn)參照國度 尺度。
驗收不合格時須由承攬方在 天加工，直至合格為止，定作方在驗收時有權(quán)提出加固的公平懇求。
四、該廣告牌的保修期限為十年，自驗收及格之日起打算。
保修期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性檢討是否有保險隱患，應(yīng)對牢固螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等一一檢查并實時加固縫補;定作方對廣告牌的不牢固因素及可能構(gòu)成危及別人道命、財產(chǎn)安靜的`隱得了權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)立即前來舉辦檢驗。
保修限日內(nèi)該廣告牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)大風(fēng)吹倒等因素變成的安全任務(wù)事故均由承攬方負擔(dān)經(jīng)濟義務(wù)跟法律責(zé)任，定作方不承當(dāng)負何責(zé)任。
如該廣告牌在保修期內(nèi)龐大毀壞不能修復(fù)時，承攬方應(yīng)重新制造并裝置別的一塊與原廣告牌規(guī)格、資料相同的新廣告牌光復(fù)其功能。
五、該廣告牌教訓(xùn)收合格次日，承攬方應(yīng)向 保險公司就該廣告牌在保修期內(nèi)嚴(yán)格破壞不克不及修復(fù)形成的損失及大略傾倒等釀成的寧靜責(zé)任險投保。
保險限期自 年 月 日止共十年，保險金最高額為 萬元;保險費由承攬方一次性支付，保險合同生效后，承攬方不得消除保險合同，保險期內(nèi)如須增加保險費均由承攬方承擔(dān)。
如責(zé)辦事變造成的損害賠償超出保險余額,，則高出部分由承攬方承擔(dān)，定作方不承擔(dān)負何責(zé)任。
六、該廣告牌閱歷收合格并經(jīng)投保后，定作方 日內(nèi)一次性領(lǐng)取承攬方現(xiàn)金 元，所需交納的稅費均由承攬方承擔(dān)。
七、該公約簽訂后，如該廣告牌經(jīng)驗收不合格或承攬方未向保險公司投保，定作方均有權(quán)拒付回報。
該廣告牌保修期內(nèi)，如承攬方不決時檢修或經(jīng)定方催告后未及時結(jié)束測驗，承攬方應(yīng)向定作方支付背約金 元，如承攬方在 日內(nèi)檢修后仍分歧乎國家保險標(biāo)準(zhǔn)，承攬方應(yīng)向定作方支付其所聘請人員的維修費用及違約金 元。
如承攬方遷延支付背信金、維修費、保險費等，均應(yīng)向定作方支付日萬分之三的成本。
八、該合同簽訂后承攬方的平安責(zé)任跟保修責(zé)任不因該廣告牌的經(jīng)營權(quán)或全體權(quán)的讓渡而失效，該廣告牌策劃權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的呼應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事情，雙方可協(xié)商處置。
如協(xié)商不行，雙方都可向?qū)庎l(xiāng)縣人民法院起訴。
十、該條約單方簽字、蓋章后于五天內(nèi)經(jīng)寧鄉(xiāng)縣公證處公證奏效。
十一、該合同一式五份，由定作方執(zhí)三份，承攬方及寧鄉(xiāng)縣公證處各執(zhí)一份。
承攬方:
年 月 日
公證結(jié)構(gòu):
公證處
公證內(nèi)容:
(附公證書一份)
年 月 日
廣告加工合同篇八
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求。
二、驗收標(biāo)準(zhǔn)：按實際樣品為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨方式：乙方負責(zé)送貨到甲方指定安裝地點。
四、結(jié)算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責(zé)按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目內(nèi)容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題，根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
甲方：_____________乙方：_____________。
委托代理人：_______委托代理人：_______。
_____年____月____日_____年____月____日。
廣告加工合同篇九
委托方：
承擔(dān)方：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日。
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項目(媒介)：
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條費用及支付辦法。
1、費用：
類別。
單價。
數(shù)量。
金額。
備注。
設(shè)計、制作費。
發(fā)布費。
代理費。
合計金額(大寫)。
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：
第七條附則。
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱(蓋章)：單位名稱(蓋章)：
廣告加工合同篇十
簽訂地點：________________。
承擔(dān)方：________________。
簽訂時間：________年________月________日。
依照《________》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項目(媒介)：____________________________。
3、發(fā)布地點或形式：_______________________。
4、顏色：____________________________。
5、規(guī)格或材料：___________________________。
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：____________
7、其他要求：____________________________。
第二條費用及支付辦法。
1、費用：類別單價數(shù)量金額(元)備注設(shè)計、制作費發(fā)布費代理費合計金額(大寫)。
2、結(jié)算方式和期限：____________________________。
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的______%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的____________償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的______%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
第五條合同爭議解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
____________________________________________________________。
第七條附則。
1、本合同附件。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本____________份，送：____________。
3、本合同有效期：自________年________月________日生效至________年________月________日終止。
單位名稱(蓋章)：________________。
地址：________________。
郵編：________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話：________________。
開戶銀行：________________。
帳號：________________。
稅號：________________。
承攬方單位名稱(蓋章)：________________。
地址：________________。
郵編：________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話：________________。
開戶銀行：________________。
帳號：________________。
稅號：________________。
時間：________年________月________日。
廣告加工合同篇十一
：廣告能起到很好的宣傳效果。下面小編給大家精選了一些廣告制作加工合同范文，僅供參考！
訂做方（甲方）：大唐國際紅牧風(fēng)電有限責(zé)任公司 制作方
（乙方）：內(nèi)蒙古集寧美樂電腦裝璜部
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
、依據(jù)甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見明細附表。加工數(shù)量按甲方要求。
：按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責(zé)廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔(dān)。
：乙方負責(zé)送到甲方安裝地。
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的`項目內(nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。
：被告住所地人民法院訴訟。
：由雙方協(xié)商解決。
：內(nèi)蒙古集寧美樂裝璜部
帳號：_______________________
開戶行：工商銀行烏蘭察布支行
簽單日期：_______年_______月_______日
廣告加工合同篇十二
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點。
1、項目名稱：型廣告塔座。
2、工程地點：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的____________施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍______漆(____色)，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三、承包方式和造價：
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的______%,計人民幣________元(大寫:________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：__________元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價________元(大寫：__________元整)的____%;合計人民幣____元(大寫：____元整)座廣告塔共計________元(大寫：__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元(大寫：________元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。
六、雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任。
1、甲方負責(zé)廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人____元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責(zé)其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)乙方負責(zé)其費用;材料存放期間由乙方負責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責(zé)任。
/2(抗風(fēng)設(shè)計值為級)。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責(zé);在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》。
附則：
(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
______、______省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《____________》________。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽：乙方代表人簽：
(蓋章)(蓋章)。
年月日年月日。
廣告加工合同篇十三
委托方：
受托方：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日。
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項目：
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條費用及支付辦法。
1、費用：
類別。
單價。
數(shù)量。
金額。
備注。
設(shè)計、制作費。
發(fā)布費。
代理費。
合計金額。
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：
第七條附則。
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱：單位名稱：
地址：地址：
郵編：郵編：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
稅號：稅號：
年月日年月日。
廣告加工合同篇十四
甲方：____________（以下簡稱甲方）
乙方：____________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。
1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告塔5座
2、工程地點：杭州原野汽配五金市場
1、依據(jù)甲乙雙方確認的20xx03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆（暗紅色），工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《長方貼墻》型廣告塔5座。
2、乙方負責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝；面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖）。
《長方貼墻》型廣告塔5座，單價每座元（大寫：元整）。合計人民幣元，大寫：整。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
（一）甲方責(zé)任
1、甲方負責(zé)廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責(zé)其電費。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地內(nèi)如為有償占用，由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)乙方負責(zé)其費用；材料存放期間由乙方負責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
（二）乙方責(zé)任
1、乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔（牌）結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為kn/m2（抗風(fēng)設(shè)計值為級）。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責(zé)其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外）；如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責(zé)；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總價的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的.管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害（如刮風(fēng)、下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款；鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始；如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知3日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
附則：
（一）合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
（三）經(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
（四）本合同附廣告塔驗收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》cecs148：20xx、浙江省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《浙江省戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。
（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：______乙方代表人簽字：______
____年__月__日____年__月__日
廣告加工合同篇十五
甲方：
乙方：
雙方本著“誠實守信、平等互利、合作雙贏”的原則，經(jīng)協(xié)商，特簽署本合同。
一、工程概況：(詳見報價單)。
二、付款方式。
本合同簽訂后，先付項目總金額的50%，計元。工程安裝結(jié)束后在付50%，計元，預(yù)留500元的質(zhì)量保證金，合同滿一年后退還。
三、責(zé)任與義務(wù)。
1.甲方應(yīng)為乙方的施工提供便利，保證安裝地點無障礙安全牢固，不得影響乙方施工。甲方應(yīng)積極配合乙方聯(lián)系電源，協(xié)調(diào)關(guān)系。
2.乙方在安裝制作的過程中所出現(xiàn)的安全問題由乙方自行負責(zé)，如因甲方制作的架體存在安全隱患，乙方須在甲方整改驗收后在安裝。
四、質(zhì)量保證：
乙方制作的亞克力發(fā)光字及吸塑發(fā)光燈箱質(zhì)保期為一年，一年內(nèi)由于產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題由乙方負責(zé)維修。由特殊自然災(zāi)害造成的損壞不在質(zhì)保范圍之內(nèi)。
五、雙方簽訂合同之日，15日內(nèi)產(chǎn)品交付使用，每拖延一天甲方有權(quán)扣除乙方的違約金。如因施工地點有障礙和純在不安全因素影響了乙方安裝，責(zé)任由甲方承擔(dān)。(如因大風(fēng)、霧、雨、雪或其他不利施工的自然天氣情況而延誤工期，雙方再協(xié)商延長工期)。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，均具有同等的法律效力，本合同自簽訂之日起生效。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告加工合同篇十六
委托方：
簽訂地點：
承接方：
簽訂日期：年月日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.2廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號。
1.3發(fā)布地點或形式：
1.4顏色：
1.5規(guī)格或材料：
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法。
2.1費用。
本次活動總金額為，(大寫圓整)。
2.2結(jié)算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責(zé)任。
4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則。
本合同有效期自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)。
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
廣告加工合同篇十七
廣告的目的是吸引受眾的注意，否則就無法實現(xiàn)其信息的傳遞。那么廣告牌加工。
合同。
又是怎么一回事呢?以下是在本站小編為大家整理的廣告牌加工合同范文，感謝您的閱讀。
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬常州寶爾曼斯服飾有限公司和廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
安裝地點：常州寶爾曼斯服飾有限公司辦公樓高炮;江蘇東寶印染有限公司廠區(qū)。
三、工程造價及支付方式。
1.廣告牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣元整。
2.支付方式：
合同簽訂時甲方預(yù)付30%工程款計：。制作安裝完成后，經(jīng)甲方和客戶方驗收合格，付60%工程款項。其余10%作維修保證金，期滿后即付清。
四、工程期限。
1.自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起上大風(fēng))工期順延。
2.因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權(quán)利、義務(wù)。
甲方：
1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。
2、有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和修改意見，以使乙方設(shè)計的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其它有關(guān)資料供乙方設(shè)計參考。
5、負責(zé)施工現(xiàn)場的樹木、花、草可以移動。
6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。甲方提供乙方安裝施工時必須條件。
2、嚴(yán)格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報清甲方協(xié)商修改確定。
六、關(guān)于驗收。
1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當(dāng)牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達8級。
七、違約責(zé)任。
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額的千分之五作為違約金。
3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標(biāo)達到國家標(biāo)準(zhǔn)。如未達標(biāo)乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負責(zé)。乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、因廣告所產(chǎn)生的責(zé)任的承擔(dān)。
1、在本廣告的制作、設(shè)置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害，均與甲方無關(guān)。
2、由于商標(biāo)、肖象、
廣告詞。
及其它因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛由甲方承擔(dān)全部的責(zé)任。
九、保修期限。
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目。人為損毀乙方不負責(zé)保修。
2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
十、雙方因本合同發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的由金壇市仲裁委員會仲裁。
十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
十二、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
訂做方(甲方)：制作方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、依據(jù)甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見明細附表。加工數(shù)量按甲方要求。
二、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
三、承包方式及費用負擔(dān)。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責(zé)廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸。材料由乙方自理。運輸費用由甲方承擔(dān)。
四、交貨方式及地點：乙方負責(zé)送到甲方安裝地。
五、結(jié)算方式及期限。
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。
七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：內(nèi)蒙古集寧美樂裝璜部。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝標(biāo)識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標(biāo)識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于;主要要求和內(nèi)容為：
1)制造的內(nèi)容：“”;。
2)漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;。
3)漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;。
4)字體白天及夜晚均為紅色;。
5)字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;。
6)支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;。
7)全部工程應(yīng)抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;。
三、承攬方應(yīng)于20xx年6月25日前完成該標(biāo)識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標(biāo)識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標(biāo)識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識牌規(guī)格、材料相同的新2*2標(biāo)識牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責(zé)將電源關(guān)到工程地點30米以內(nèi)。
七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致的標(biāo)識牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告加工合同篇十八
委 托 方：
簽 訂 地 點：
承接方： 文化傳播有限公司
訂 日 期：年月日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商， 簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式：
1.4 顏色：
1.5 規(guī)格或材料：
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用本次活動總金額為 ，(大寫 圓整)
2.2 結(jié)算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責(zé)任
4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第( 2 )項規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2. 向 連云港市當(dāng)?shù)?人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：汽車銷售有限公司
承 攬 方：
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
廣告加工合同篇十九
委托方：(以下簡稱甲方)。
發(fā)布方：(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就有關(guān)事宜達成如下合同。
一、甲方委托乙方于年月日至年月日期間加工制作發(fā)布戶外廣告，合同期為年。合同期滿后，在同等條件下，甲方有優(yōu)先續(xù)約權(quán)，若甲方在合約到期前有續(xù)約的意向，須在一個月前以書面的形式向乙方告之，否則乙方有權(quán)自行招商。
1、制作項目：立柱廣告三面翻。
2、面積和數(shù)量：塊，面積高米×18米×面。
3、地點：
4、材料要求：國標(biāo)鋼材、戶外高精度車貼。
三、畫面內(nèi)容采用甲方確認的樣稿，未經(jīng)甲方同意，乙方不得改動樣稿。
四、乙方應(yīng)充分了解當(dāng)?shù)貞敉鈴V告審批及相關(guān)管理機構(gòu)對廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式的各種規(guī)定，并預(yù)先審查甲方的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，對不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，乙方應(yīng)主動要求甲方作出修改，甲方作出修改前乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。畫面最終以工商等政府部門批復(fù)為準(zhǔn)。
五、驗收：根據(jù)工商等政府部門批準(zhǔn)時間為計算合同時間，安裝完畢一周內(nèi)無異議即視為合格。
六、費用總額：rmb萬元/年(共計人民幣萬元整)，此款項包括但不限于合同期內(nèi)的廣告審批費、發(fā)布費、首次畫面加工制作安裝費、維修保養(yǎng)費、稅費等。
七、付款方式：
1、簽約續(xù)約后，廣告發(fā)布經(jīng)甲方驗收合格后付清總額的70%，即萬元整(元整);。
2、年月日前付清余款即萬元整(萬元整)。
八、糾紛解決方式：按《合同法》(經(jīng)濟合同仲裁或法院起訴)。
九、甲方應(yīng)向乙方提供廣告發(fā)布審批所必須的文件和有效證明，乙方負責(zé)辦理審批手續(xù)。
十、畫面更換約定：在合同期間，甲方提出更換畫面要求，乙方應(yīng)在一周內(nèi)按照甲方要求進行更換。每次更換噴繪畫面，甲方應(yīng)于安裝完畢7日內(nèi)另向乙方支付制作安裝費。
十一、在合同期限內(nèi)，乙方保證所用廣告材料的質(zhì)量。因廣告牌脫落、損壞等造成他人權(quán)益受到損害的，責(zé)任由乙方承擔(dān)。
十二、違約責(zé)任。
1、甲方若未按合同支付費用，除支付拖欠的費用外，并應(yīng)支付乙方每天1%的拖欠違約金，且乙方有權(quán)單方面中止合同。
2、乙方保證甲方能夠在合同約定期間的正常發(fā)布，因政府行為及其他不可抗力(政府要求改建)導(dǎo)致廣告無法發(fā)布，乙方不屬違約，但臵換其他甲方認可的廣告位臵或應(yīng)返還未履行部分的費用。
3、廣告牌若遇惡劣天氣或其他不可抗拒原因造成損壞的，由乙方承擔(dān)修復(fù)費用，乙方因不可抗拒原因未能在約定時間內(nèi)對廣告牌進行修復(fù)的，發(fā)布時間順延，無法順延的按延誤時間抵扣退還甲方相應(yīng)的費用。
十三、合同如有爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，不能解決的，可提交司法部門仲裁。
十四、本合同一式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，由雙方委托代理人在本合同簽名并加蓋公章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告加工合同篇二十
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)有關(guān)細則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿?平等?互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一?項目名稱和地點。
1?項目名稱:型廣告塔座。
2?工程地點:。
二?工程內(nèi)容:。
1?依據(jù)甲乙雙方確認的_______施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍__漆(___色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。
委托加工數(shù)量為《________》型廣告塔座。
2?乙方負責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸?安裝.。
面板?馬道?基礎(chǔ)?燈具由乙方自理。
合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三?承包方式和造價:。
《_______》型廣告塔座,單價每座0000.00元(大寫:_____)。
合計人民幣____元,大寫:______元整;。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四?工程價款支付?結(jié)算方式:。
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元(大寫:____元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的__%,計人民幣____元(大寫:_____元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價____元(大寫:_____元整)的___%;合計人民幣___元(大寫:___元整)座廣告塔共計____元(大寫:_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元(大寫:____元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五?工程期限為天,其中加工配件天,運輸天,安裝天。
六?雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任。
1?甲方負責(zé)廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時,甲方負責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。
協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人_元計,工期相應(yīng)順延。
2?開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi),由乙方負責(zé)其電費。
甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3?原材料堆放場地如為有償占用,由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)乙方負責(zé)其費用;材料存放期間由乙方負責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4?甲方派駐工地代表,對工程進度?工程質(zhì)量進行監(jiān)督,辦理工程驗收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5?甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。
如工程款不能及時到位,工期相應(yīng)順延。
造成停工待料或窩工情況,甲方負責(zé)其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6?甲方負責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算,負責(zé)組織工程竣工驗收。
7?如甲方未按合同約定期限支付余款,甲?乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下,乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此合同終止。
(二)乙方責(zé)任。
1?乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。
廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為/2(抗風(fēng)設(shè)計值為級)。
廣告塔質(zhì)保期為年,保修期為年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題,由乙方負責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負責(zé);在廣告牌使用過程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2?由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3?乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4?施工中出現(xiàn)的問題由甲?乙雙方協(xié)商解決。
如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨?雪等)或停電原因,工期順延。
5?工程質(zhì)量驗收:以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
工程質(zhì)量達不到驗收標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程,故視為驗收通過。
6?非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。
7?在保修期內(nèi),乙方首年對廣告塔維護?保養(yǎng)一次,費用由乙方承擔(dān)。
以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8?保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七?違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時,由該工程所在地人民法院裁決。
八?附件:。
《___鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》。
廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。
附則:。
(一)合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,補充協(xié)議,作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份,具有同守效力,甲?乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。
如圖紙內(nèi)容變更,附變更備忘錄。
甲方：
乙方：
廣告加工合同篇二十一
乙方：______
甲乙雙方根據(jù)平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合學(xué)校實際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會議室等窗簾，為確保雙方利益，經(jīng)協(xié)商特制訂本合同。
一、工程內(nèi)容：
二、制作要求：由乙方提供窗簾樣品，以甲方指定的樣品為準(zhǔn)，進行安裝，尺寸大小應(yīng)根據(jù)窗戶為準(zhǔn)，要求保證質(zhì)量，做到美觀大方，安裝牢固，使用自如。
三、工程總價：壹萬貳仟肆佰柒拾元整（12470元）
四、付款方式：銀行轉(zhuǎn)款（乙方提供銀行賬號）
五、保修期為一年
保修范圍為安裝窗簾的牢固程度，甲方不正常的`使用造成的破損除外。保修期內(nèi)隨叫隨到。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同約定的所以內(nèi)容后自行失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/7021610.html】
