最優(yōu)承攬合同的個人所得稅交(通用14篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-02 08:05:52
最優(yōu)承攬合同的個人所得稅交(通用14篇)
時間:2023-11-02 08:05:52     小編:書香墨

合同是一種法律文件,用于約定各方在特定事務(wù)或交易中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。在編寫合同中,應(yīng)注明雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任分擔(dān)方式。掌握合同的基本要素和寫作技巧,可以幫助我們避免合同糾紛。

承攬合同的個人所得稅交篇一

定作方:

承攬方:身份證號碼:

聯(lián)系電話:

關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。

第二條承攬標(biāo)的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

第三條承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方,經(jīng)驗收合格后支付相應(yīng)的報酬。

第四條承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù),若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。

第五條安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應(yīng)保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。

第六條承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的說明書進(jìn)行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產(chǎn)生損壞,若有損壞應(yīng)按市場價進(jìn)行賠償。

第七條承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的,應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權(quán)不支付報酬,承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。

第八條驗收標(biāo)準(zhǔn):承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進(jìn)行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準(zhǔn)。

第九條報酬組成及標(biāo)準(zhǔn):具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當(dāng)利潤等部分組織。報酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠(yuǎn)近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。

第十條報酬結(jié)算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的.報酬。

第十一條其它約定:

1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。

2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn):定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)定作方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進(jìn)行留置。

5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。

定作方(簽字或蓋章):

承攬方(簽字摁?。?/p>

簽訂日期:年月日

承攬合同:

將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印

推薦度:

點擊下載文檔

搜索文檔

承攬合同的個人所得稅交篇二

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:

一、工程概況

1.工程名稱:

2.工程地點:

3.承包范圍:

4.承包方式:包工、包料、包費用

5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場之日起個日歷天。

6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程

二、合同單價和付款方式

1.合同單價:

2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。

3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。

4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。

三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

四、違約責(zé)任和安全責(zé)任

1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

五、爭議或糾紛處理

1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。

2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修

本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔(dān)。

七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

甲方:乙方:

簽字簽字

電話:電話:

甲方駐工地代表:

電話:

_____年___月____日

承攬合同的個人所得稅交篇三

發(fā)建房主方(甲):

承攬建筑方(乙):

甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。

一、施工安全

1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責(zé)任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設(shè)備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔(dān)任何責(zé)任。

2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負(fù)責(zé)人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。

4、保證施工現(xiàn)場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。 承攬人應(yīng)安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應(yīng)承攬人自行負(fù)責(zé)。

二、施工要求

1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質(zhì)量。

4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負(fù)責(zé)。

5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。

6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。

7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。

三、工程質(zhì)量

1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。

2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達(dá)到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。

3、 為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。

4、如果乙方因為自身水平原因達(dá)不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。

5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任,并由乙方承擔(dān)所需的費用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。

6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。

四、工期延誤

無正當(dāng)理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可以相應(yīng)順延:

1、因停電或下雨等造成停工;

2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;

3、甲方同意給予順延的其它情況。

五、工程造價

1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。

2、磚匠工按每平方米為元計算。

3、上樓板時,甲方只負(fù)責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補給乙方。

六、建房工期:自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起, 到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。

七、 工程款支付方式:

乙方進(jìn)場后,甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款,以后將按如下進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。

1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;

2、主體完工結(jié)頂,驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);

3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;

4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復(fù)驗,確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后,甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。

5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后,7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。

八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法

1、工程質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

九、合同的生效與終止。

1、本合同一式兩份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。

十、其他。

以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同的個人所得稅交篇四

承攬人:______________簽訂時間:___________

第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)

承攬項目名稱及內(nèi)容

計量單位

數(shù)量或工作量

報酬

單價

總價

第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________

第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________

第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)______元。

第十二條結(jié)算方式及期限:_________________

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件:

(一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________

第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)

(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向_____________________人民法院起訴。

第十七條其他約定事項:___________________

定作人

定作人(章): 住所:

營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:

法定代表人: 委托代理人:

電話: 傳真:

開戶銀行: 賬號:

稅號: 郵政編碼:

承攬人

承攬人(章): 住所:

營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:

法定代表人: 委托代理人:

電話: 傳真:

開戶銀行: 賬號:

稅號: 郵政編碼:

承攬合同的個人所得稅交篇五

甲方(房主):

乙方(施工方):

身份證號:

地址:

聯(lián)系方式:

上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。

房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。

1、工程價款:

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。

1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況,但不對乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo),甲方只驗收乙方的修建成果。

3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責(zé)令其返工,直到符合要求為止。

4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi),乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù),甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,將退還乙方%的保證金。

5、工程安全:相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn),自行負(fù)責(zé)施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。

6、工程進(jìn)度:乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。

7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當(dāng)方式解決。

8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度,凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。

1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,

2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成,乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。

甲方(簽字):

乙方(簽字):

簽署時間:年月日

承攬合同的個人所得稅交篇六

地址:————地址:————

郵編:————郵編:————

電話:————電話:————

法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————

開戶行:————開戶行:————

賬戶:————賬戶————

甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

定作物品名或項目規(guī)格

型號————計量————

單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————

單價總金額————

合計————

地址:————地址:————

郵編:————郵編:————

電話:————電話:————

法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————

開戶行:————開戶行:————

賬戶:————賬戶————

———年————月———日

承攬合同的個人所得稅交篇七

委托方:_______________(甲方)

承攬方:_______________(乙方)

1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期:

______________________

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___________,但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

4、交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,運費由乙方自負(fù)。

5、質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

6、結(jié)算方式:通過銀行托收。

7、違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。

法定代表人:__________法定代表人:_______________

地址:________________地址:__________________

銀行帳號:_____________銀行帳號:________________

_____年_________月__________日

承攬合同的個人所得稅交篇八

甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于x人民法院處理,案號為號?,F(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過友好磋商,協(xié)議如下:

一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結(jié)號案件糾紛。

三、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務(wù)之日起,雙方有關(guān)的號案件中的所有權(quán)利義務(wù)終結(jié),雙方互不追究本案及與本案有關(guān)或引起的任何責(zé)任。

如乙方在收到發(fā)票后未按第二條約定支付甲方加工款x元,甲方不作撤訴處理,并可在號案主張金額的基礎(chǔ)上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經(jīng)如約履行了付款義務(wù),甲方未在規(guī)定的時間內(nèi)及時向法院提出撤訴,視為甲方認(rèn)可乙方已經(jīng)履行完畢本協(xié)議約定的全部義務(wù),號案件中甲方所主張的權(quán)利乙方亦已經(jīng)履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金x元(

本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。

承攬合同的個人所得稅交篇九

承攬人:(填寫全稱)___________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)

1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)

1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)

1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)

1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第二條合同價款

2.1合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

2.3付款時間:(寫明年、月、日)

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):

3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)

3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))

3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:

材料名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額

單價(元)

總金額

(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)

4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條技術(shù)資料、圖紙的提供

5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

6.1驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗收)

6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細(xì)地址)

6.5驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

第七條交(提)定作物的時間和地點

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)

7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細(xì)地址不可省略)

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):

8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

8.2費用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費用由哪方承擔(dān))

第九條運輸方式及費用負(fù)擔(dān)

9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

9.2運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。

第十條定作物的保修

10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)

10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。

第十一條定金及預(yù)付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)

11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)

11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)

11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)

第十二條承攬人的違約責(zé)任:

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。

12.12其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第十三條定作人的違約責(zé)任:

13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。

13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用。

13.8其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第十四條不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

第十五條爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。

第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

定作人:(公章)___________________

承攬人:___________________(公章)

住所:___________________

住所:___________________

法定代表人或___________________

法定代表人或委托代理人:___________________

委托代理人:___________________

電話:___________________

電話:___________________

傳真:___________________

傳真:___________________

開戶銀行:___________________

開戶銀行:___________________

賬號:___________________

賬號:___________________

郵政編碼:___________________

郵政編碼:___________________

合同簽訂時間:__年_月_日

承攬合同的個人所得稅交篇十

定作方:______________(簡稱甲方)

承攬方:______________(簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。

品名或項目

規(guī)格、型號

單位

數(shù)量

單價

價款或酬金(元)

金額:

6、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。

(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。

(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。

8、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。

9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

10、本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。

11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

12、本合同簽訂日期:________年____月____日。

定作方:______________ 承攬方:____________

法定代表人:__________ 法定代表人:________

開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________

帳號:________________ 帳號:______________

________年____月____日

承攬合同的個人所得稅交篇十一

甲方:委托方代表:

乙方:承攬方代表:

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:

一、承攬制作范圍。

乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應(yīng)按時保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果,即按時制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。

二、合同期限。

本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。

3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時,甲方應(yīng)按核定計算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費。

3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新,且乙方應(yīng)及時對已損壞的廣告和相關(guān)財物進(jìn)行重作和維修,相關(guān)費用另外商定。

3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時無條件返工,直至制作合格完畢。

3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。

3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實際情況而定。

4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費,并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。

4.2乙方應(yīng)按時保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進(jìn)行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。

4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費,并按甲方的實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。

六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方:乙方:

代表:代表:

承攬合同的個人所得稅交篇十二

委托方(甲方):承接方(乙方):

第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項目的______________________專業(yè)設(shè)計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。

第二條乙方設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為:______________________________________________,乙方在設(shè)計完成后,需經(jīng)甲方書面確認(rèn),方可認(rèn)為成果交付,如未得到甲方書面確認(rèn)的,均不視為成果交付。

第三條甲方向乙方交付的資料

第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計成果

第五條設(shè)計費用及支付方法

1、甲方應(yīng)支付本合同項目的設(shè)計費為________元人民幣(大寫)。

2、支付方法為:

簽訂本合同后,甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設(shè)計并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。

第六條雙方責(zé)任

1、甲方責(zé)任

甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負(fù)責(zé)。

2、乙方責(zé)任

乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文件。

乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補充。由于乙方設(shè)計錯誤造成損失,乙方除負(fù)責(zé)采取補救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費,并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的’設(shè)計費金額相等。

由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計文件交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的百分之一。

合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應(yīng)雙倍返還定金,還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。

乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況,甲方有權(quán)索賠。

第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協(xié)商解決,如雙方無法解決,雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。

第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字:____乙方簽字:____(蓋章)(蓋章)

簽定日期:___________

承攬合同的個人所得稅交篇十三

地 址:____________

郵碼:____________

電話:____________

法定代表人:____________

職務(wù):____________

地 址:____________

郵碼:____________

電話:____________

法定代表人:____________

職務(wù):____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:

1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬合同的個人所得稅交篇十四

定作方(甲方):

承攬方(乙方)

本合同甲方委托乙方承攬項目,雙方經(jīng)過平等協(xié)商,在真實、充分地表達(dá)各自意愿的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,達(dá)成如下協(xié)議,并由雙方共同恪守。

1、1乙方帶料

執(zhí)行。

驗收合格后免費保修月。

4、1乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。

4、2乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

4、3甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。

5、1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

5、2甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

5、3當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

年 月 日至 年 月 日。

驗收合格后日內(nèi)支付總價款的95%,余款保修期滿后如無質(zhì)量問題一次付清。

8、1乙方違約責(zé)任

8、1、1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

8、1、2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。

8、1、3未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

8、1、4逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的0、3%償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。

8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。

8、1、6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

8、1、7實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

8、1、9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

8、1、10擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

8、1、11乙方在甲方的工作場地,設(shè)備設(shè)施上進(jìn)行工作時,應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)的操作規(guī)程,不允許毀壞甲方的設(shè)施設(shè)備,對工作中出現(xiàn)的安全事故由乙方自己負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。

8、2甲方違約責(zé)任

8、2、1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

8、2、2中途廢止合同,屬乙方提供原村料的,償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。

8、2、3無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。

本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)協(xié)商解決。若協(xié)商不成,按以下1種方式解決:

1、向東營市人民法院提起訴訟。

2、向仲裁委員會申請仲裁。

3、提交內(nèi)部法律糾紛調(diào)解處理委員會調(diào)解處理。

雙方嚴(yán)格按照廉潔從業(yè)的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行廉潔從業(yè)義務(wù)。

12、1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外,乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備技術(shù)和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作向甲方負(fù)責(zé),未經(jīng)甲方同意的,甲方可以解除合同。

12、2本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

12、3本合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。

甲方

乙方

單位名稱(章):

單位名稱(章):

住所:

住所:

法定代表人(負(fù)責(zé)人):

法定代表人(負(fù)責(zé)人):

委托代理人:

委托代理人:

聯(lián)系人:

聯(lián)系人:

電話:

電話:

開戶銀行:

開戶銀行:

帳號:

帳號:

郵政編碼:

郵政編碼:

簽訂時間: 年 月 日

簽訂地點:

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/6636645.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔