合同是法律上具有約束力的文書,對于保護交易雙方的合法權益具有重要作用。合同的主要內(nèi)容包括合同目的、權利義務、交付期限、支付方式等。小編為大家準備了一些合同樣本,你可以參考一下。
加工合同協(xié)議書篇一
委托方:____________________________________(以下簡稱甲方)。
法定代表:__________________________________。
受托方:____________________________________(以下簡稱乙方)。
法定代表:__________________________________。
甲乙雙方經(jīng)過充分和友好的協(xié)商,在平等互利基礎上,就甲方委托乙方加工____________,一事共同達成如下協(xié)議:
甲方委托乙方為甲方加工__________,加工數(shù)量、款式、規(guī)格、單價如下表格:
產(chǎn)品名稱。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
單價。
備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.乙方必須依合同規(guī)定選用原材料或由甲方提供原材料,并接受甲方檢驗。如乙方使用缺陷原材料或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響甲方產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權追究乙方的責任。
2.甲方應按照合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立刻通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
3.甲方中途需要變更加工要求的,應以書面的形式通知乙方。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提供修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)沒得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2.乙方對技術資料或圖紙等,如果甲方要求保密的,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方允許,不得留存技術資料或圖紙等的復制品。
3.甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,如沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商確定。
第六條付款方式第七條驗收標準準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對于短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。如保證期限內(nèi)發(fā)生問題(除甲方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外),由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第八條交貨的時間和地點第九條雙方違約責任。
一、甲方違約責任。
1.中途變更加工物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2.中途解除合同,應償付乙方酬金總額的50%作為違約金。
3.無故拒絕接收加工物,應當賠償乙方因此造成的損失,且乙方有權將加工物變賣。
二、乙方違約責任。
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工品,甲方同意利用的,應按質(zhì)論價,酌減價款。
2.交付加工物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊。
3.超過合同規(guī)定日期交貨,每逾期一天,按酬金總額的千分之五償付違約金。
4.中途解除合同,應償付甲方酬金總額的50%作為違約金。
第十條爭議的解決。
1.因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決。
2.如雙方通過協(xié)商不能達成一致時,除《民事訴訟法》關于級別管轄和專屬管轄另有規(guī)定以外,以甲方所在地的人民法院為管轄法院。
第十一條協(xié)議期限。
甲方授予乙方加工__________時效為________年,從________年_________月________日至________年_________月________日止,如雙方協(xié)議執(zhí)行順利,期滿時乙方將享有優(yōu)先續(xù)簽權。
第十二條合同的生效及其他。
1.本合同的執(zhí)行中,對其條款的任何變更、修改和增減,都須經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽署書面文件,作為合同的組成部分,與合同具有同等效力。
2.本合同一式兩份,兩方各執(zhí)壹份,具有相同的法律效力,并于雙方簽字蓋章后生效。
委托方(甲方)受托方(乙方)。
代表簽字:______________代表簽字:______________。
_公司(蓋章):____________公司(蓋章):__________。
加工合同協(xié)議書篇二
經(jīng)雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎上,就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[]系列產(chǎn)品事宜,達成以下協(xié)議:
1、產(chǎn)品品名:
2、產(chǎn)品規(guī)格為:
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議,加工廠合同協(xié)議書范本。
1、甲方根據(jù)市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單后1日內(nèi)書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調(diào)整,調(diào)整計劃提前5天通知乙方,但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協(xié)商。
3、乙方應盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標準。
2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),附“”商標使用授權書。
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中,因品質(zhì)問題而導致甲方利益受損時,經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:
(3)少量的包裝破損等質(zhì)量問題,由乙方負責調(diào)換;
(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產(chǎn)品變質(zhì),乙方不予承擔責任,合同范本《加工廠合同協(xié)議書范本》。
5、乙方應按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣,并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復印件,相應批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。
1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權屬于甲方所有,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市。
1、產(chǎn)品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。
2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應提前約定。
3、產(chǎn)品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。
4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應標準。
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內(nèi))后第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量萬箱以內(nèi)的,第天不低于萬箱,月訂貨量萬箱的,每天不低于萬箱,萬箱以上的,每天萬箱。
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方加工方
代表人簽字:代表人簽字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):
____年__月__日____年__月__日
加工的合同
關于加工貿(mào)易合同四篇
外加工協(xié)議書參考
代加工合作合同
委托加工合同【推薦】
委托加工合同【精】
【熱】委托加工合同
【推薦】委托加工合同
委托加工合同【薦】
加工合同協(xié)議書篇三
乙方:____________________
甲、乙雙方本著真誠合作,互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律的規(guī)定,在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同,以便雙方共同遵守。
第一條:甲方接受乙方的委托生產(chǎn)加工以下產(chǎn)品:
第二條:甲方須于____________年________月________日前將乙方委托生產(chǎn)加工的產(chǎn)品交付給乙方。
第三條:乙方須先預付給甲方人民幣__________元作為生產(chǎn)貨物的訂金,剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條:產(chǎn)品質(zhì)量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產(chǎn)。
第五條:產(chǎn)品的外包裝以防水編織袋為主,如乙方另有要求的,其包裝費用由乙方承擔。
第六條:發(fā)往_______________市以外的貨物,其一切運輸費用由乙方承擔。
第七條:甲方須按合同約定的時間按時交貨,如逾期按合同總額的_____%付給乙方違約金。
第八條:乙方須按合同約定的時間按時付款,如逾期按合同總額的_____%付給甲方違約金。
第九條:因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的,本合同無效。
第十條:本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應。
第十一條:甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議,應友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決的,任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條:本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
代加工合同
外加工協(xié)議書參考
鋼結構加工合同
加工合同范本
加工貿(mào)易合同范文合集十篇
加工合同協(xié)議書篇四
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
地址:
電話:
傳真:
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎上經(jīng)友好協(xié)商達成共識,簽訂本委托生產(chǎn)合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產(chǎn)相關產(chǎn)品的合法資質(zhì),證書手續(xù)齊全真實,產(chǎn)品嚴格按照國家技術監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準生產(chǎn)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認的樣本質(zhì)量為標準。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產(chǎn)品出廠前,必須經(jīng)國家法定檢驗機構檢驗合格,并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況,因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔,若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產(chǎn)品。
1、乙方為生產(chǎn)單位:按照甲方需求,給甲方生產(chǎn)合格系列產(chǎn)品。
2、甲方為委托單位,其商標為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產(chǎn)
乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的`違約金(天災等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫:
聯(lián)系人:
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn),數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內(nèi),訂單以傳真內(nèi)容為準。如未按訂單生產(chǎn),甲方有權拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權拒絕生產(chǎn),并進行協(xié)商解決)。
本合同有效期為年月日至年月日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
乙方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
加工合同協(xié)議書篇五
承攬方(乙方):__________________
1、委托加工產(chǎn)品:___________________________
2、數(shù)量:以甲方下單為準。
4、交貨期限:按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應在20xx年12月xx日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于20xx年12月xx日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
1、面料、輔料質(zhì)量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、繡制杉杉標徽工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質(zhì)量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
7、乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點___________________________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
2、在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3、銷售期限:_________。
1、在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:__________________
開戶銀行:__________________
銀行賬號:__________________
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
8、每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
企業(yè)質(zhì)量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
加工合同協(xié)議書篇六
委托方:昆明經(jīng)開區(qū)洛羊友和凍品經(jīng)營部(以下簡稱甲方)。
被委托方:萊陽真鮮味食品有限公司(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方加工冷凍/冷藏產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條、代加工內(nèi)容。
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質(zhì)量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條、甲方責任。
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方冷凍/冷藏產(chǎn)品。
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方冷凍/冷藏產(chǎn)品。
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內(nèi)容。
5.甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
·甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
第三條、乙方責任。
1.嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準打版進行生產(chǎn),生產(chǎn)標準符合中華人民共和國食品質(zhì)量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3.負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。
6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7.對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第四條、交付。
乙雙方另行協(xié)商確認。
第五條、驗收標準。
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
第六條、結算方式。
乙方按照甲方的委托書的要求交付成品時,甲方應當按照以下方法支付加工費。
1.純加工結算。即甲乙雙方根據(jù)加工訂單,協(xié)商加工費,甲方按協(xié)商的加工費支付給乙方。
第七條、合同有效期限本委托加工合同期限為2個年,自2021年9月25日至2023年9月24日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條、合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條、本合同正本一式二份,經(jīng)雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條、其他未盡事宜另行訂立。
甲方:昆明經(jīng)開區(qū)洛羊友和凍品經(jīng)營部乙方:萊陽真鮮味食品有限公司。
蓋章:蓋章:
日期:日期:
加工合同協(xié)議書篇七
委托方:(以下簡稱甲方)
被委托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守,加工漁具合同協(xié)議書范本。
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質(zhì)量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內(nèi)容。
5.甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
1.嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準打版進行生產(chǎn),生產(chǎn)標準符合____________質(zhì)量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種》。
3.負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。
6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7.對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的____________作為預付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2.如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。
第七條合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條本合同正本一式二份,經(jīng)雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方:____________乙方:____________
代表人:__________代表人:__________
日期:____________日期:____________
委托加工合同【推薦】
【推薦】委托加工合同
加工的合同
外加工協(xié)議書參考
【精】委托加工合同
【薦】委托加工合同
委托加工合同【精】
【熱】委托加工合同
委托加工合同【薦】
代加工合作合同
加工合同協(xié)議書篇八
供貨單位(乙方):________________
為了增強甲乙雙方的責任感,加強經(jīng)濟核算,提高經(jīng)濟效益,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、模具的名稱:按照每次《模具外協(xié)加工單》標注的名稱;
2、出產(chǎn)單位:商標:
3、模具的技術標準(包括質(zhì)量要求),按下列第(______)項執(zhí)行:
(1)按國家標準執(zhí)行;
(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標準的,按企業(yè)標準執(zhí)行;
(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執(zhí)行。
____________________________________________________________。
1、交貨方法:乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,費用由乙方自行負責。
2、運輸方式:______________________________。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)______________________________。
4、交貨期限:______年______月______日以前將模具交付甲方。
1、模具的價格:____________元人民幣/套;
2、模具貨款的結算:模具交付甲方,待驗收合格后,甲方在本月月底支付已方模具費。
模具圖紙、模具外協(xié)加工單如附件。
1、驗收時間:________;
2、驗收手段:________;
3、驗收標準:________;
4、由誰負責驗收和試驗:________;
1、乙方到期不能交貨,應向甲方償付總貨款的______%的違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,如果甲方同意利用,應當按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的,應根據(jù)模具的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的,按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款______%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?,在取得有關主管機關證明以后,雙方另行協(xié)商履行期限,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
1、如甲方因生產(chǎn)需要,要求增加該模具數(shù)量,其價格另議。
2、解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發(fā)生爭議,應當友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對甲乙雙方均有約束力。
3、雙方本著誠原則簽定本合同,若有未盡事宜,須雙方另行協(xié)商解決,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
加工合同協(xié)議書篇九
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:上海xx金屬材料有限公司(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議:
1、甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要,委托乙方加工卷板,該卷板的所有權歸甲方所有。
2、根據(jù)甲方要求,乙方開具加工通知單,甲方確認,除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3、乙方根據(jù)事先約定的提貨時間,加工好指定鋼材,保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況,需要提前提貨,應提前8小時與乙方協(xié)商,甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內(nèi)容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調(diào)整收費標準,雙方可以協(xié)商。
5、協(xié)議期限內(nèi),由于不可抗力因素,致使乙方不能履行協(xié)議,應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度,由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議,或者部分免除履行協(xié)議的責任,或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行,則雙方均免于責任。
6、本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到年月日
甲方:乙方:上海xx金屬材料有限公司
代表:代表:
簽約地:
年月日訴訟委托代理合同項目處置委托管理合同農(nóng)業(yè)水利服務事項委托協(xié)議書
加工合同協(xié)議書篇十
________(為代表)(以下簡稱乙方)。
合同內(nèi)容。
一.甲方責任:
1.提供材料、附料、包裝材料;。
2.提供生產(chǎn)工具、設備、儀器、治具(不含辦公設備);。
3.提供生產(chǎn)加工場地、水、電(不含食宿場地);。
5.提供工程生產(chǎn)資料、測試規(guī)格、測試流程;。
6.其他:____________。
二.乙方責任:
1.在甲方同意的日期、時間段,期間自行安排人員到指定的加工場地進行加工作業(yè);
2.自己負責加工人員的食宿、交通、人身安全、工作紀律等的統(tǒng)籌和管理;。
5.加工期間有責任維護、保養(yǎng)甲方提供的生產(chǎn)工具、設備、儀器、工治具使之完整完好;。
6.需要調(diào)整加工時間(延長工作時間)或者場地,必須經(jīng)過甲方同意;。
8.有責任對產(chǎn)品材料、工具設備等保管、保護;。
10.包裝后之成品經(jīng)過甲方qa檢驗合格者為加工完成。
11.其他:
三.違約責任:單方面違約者須賠償對方由此引發(fā)的經(jīng)濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當?shù)厝嗣穹ㄔ翰脹Q。
四.其他責任:若客戶有問題反饋,經(jīng)過雙方分析:
1.材料不良、電氣設計不良、結構設計不良等由甲方負責。
2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應由乙方負責。
五.加工款支付方式:七天(一周):即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現(xiàn)金方式支付給乙方。
補充事項:
此合同一式兩份,甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權責。
________(為代表)(乙方)負責人簽名/簽章:____________。
合同生效日期:____________年________月________日
加工合同協(xié)議書篇十一
____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守,機械外加工合同協(xié)議書。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,合同范本《機械外加工合同協(xié)議書》。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的`,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
加工合同協(xié)議書篇十二
乙方(承攬方):_______________
就甲方委托乙方加工制作塑鋼窗業(yè)務事宜,為明確雙方在合同中的權利、義務和經(jīng)濟責任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
注:平米單價范圍包括窗框、玻璃、紗窗、五金等安裝費用內(nèi)的全部內(nèi)容。價格為一次性包死價,含稅。需方繼續(xù)訂貨時,提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。
第二條承攬方式、材料的提供
2.2本合同價格內(nèi)已包含:制作、安裝、運輸、配合、水電等全部內(nèi)容;
2.3材質(zhì)標準:型材(甲方指定廠家)、mm防腐鋼襯、優(yōu)質(zhì)五金等附件、平開窗為隱型紗窗、推拉窗普通紗窗。
2.4乙方加工所使用的塑鋼等原材料,必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需
檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
3.1乙方承攬加工范圍:項目的全部塑鋼窗。
3.2工程地點:_______________
第四條合同價款的計算、結算、支付方式
4.1計算方法:洞口面積每側(cè)減_______________cm(靠墻邊減),如有變更按照書面變更尺寸結算。
4.2本合同簽訂后,輔材由乙方自行采購,但必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用。
4.3付款方式:按單位工程付款,窗框安裝完畢后經(jīng)相關部門驗收合格后支付已完工程量的,窗扇安裝完畢經(jīng)相關部門驗收合格后付至已完工程量的,待工程完工經(jīng)甲方、監(jiān)理公司、建設單位及消防部門驗收合格辦理相關手續(xù)后,付至總結算價的,留%作為質(zhì)保金自驗收合格之日起年后無質(zhì)量問題付清。
4.4按照每個付款節(jié)點,乙方按時將施工任務書經(jīng)甲方相關人員簽字后報送至公司核算部進行核算,并按此支付工程款。
第五條合同價款與酬金本合同價款共計:以實結算。
第六條加工制作安裝要求
6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供完整的門窗表及相關資料和施工50線,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測,甲方配合。
6.2乙方進場后甲方配合接通電源、安裝電表,電費由乙方承擔。
6.3乙方必須嚴格按照甲方圖紙及說明要求設計窗型,并報送樣品,經(jīng)甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)。成品進場后經(jīng)甲方監(jiān)理現(xiàn)場抽檢合格后方可安裝。
合同的生效和份數(shù)本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_______________(章)乙方:_______________(章)
本合同簽訂地點:_______________
簽訂日期:_______________
加工合同協(xié)議書篇十三
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
第七條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的.有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽):_____法定代表人(簽):______
委托代理人(簽):_____委托代理人(簽):______
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/6456313.html】