優(yōu)質(zhì)裝修違約合同(匯總16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-01 18:39:01
優(yōu)質(zhì)裝修違約合同(匯總16篇)
時間:2023-11-01 18:39:01     小編:琴心月

合同的簽訂可以有效管理供應(yīng)鏈和合作伙伴關(guān)系。編寫合同要注意用詞準(zhǔn)確,避免產(chǎn)生誤解和歧義。接下來是一份經(jīng)過專業(yè)律師審核的合同樣本,作為參考供您使用。

裝修違約合同篇一

甲方:

乙方:

依照《^v^合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就房屋維修事項協(xié)商一致,訂立本合同。

一、甲方委托乙方維修的項目:。

二、工程總金額:(形式:包工、包料、包工期、包質(zhì)量)。

三、付款方式:合同生效后,甲方預(yù)付給乙方70%的工程款,待工程竣工驗收合格后結(jié)清30%余款。

四、甲、乙雙方協(xié)商施工時間:20__年月日。

五、為維修工程安全順利的進行,甲方應(yīng)協(xié)助乙方:

1、提供必要的水、電等設(shè)施及其它方便。

2、提供安全場所存放工具和施工材料。

六、乙方為甲方的經(jīng)營和利益出發(fā),施工中做到:

1、按甲方安全制度出入施工區(qū)。

2、作業(yè)時間安排不影響甲方正常營業(yè)。

七、施工安全:乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的施工安全措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。凡在施工過程中發(fā)生安全責(zé)任事故或其他責(zé)任事故,均由乙方承擔(dān)責(zé)任。

八、保修工程:維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后兩天內(nèi)修復(fù)完畢,并承擔(dān)由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟賠償?shù)暮蠊H缫曳接馄谖磁扇诵迯?fù)或二次維修后仍出現(xiàn)問題的,甲方有權(quán)另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔(dān)。

九、驗收標(biāo)準(zhǔn):參照建筑施工的驗收規(guī)范予以確認(rèn),隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應(yīng)及時進行整改,維修工程結(jié)束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進行驗收,驗收合格以三方簽字為準(zhǔn)。在竣工驗收時,對于甲方或業(yè)主確認(rèn)的尚未修復(fù)的工程質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)按甲方的要求繼續(xù)維修。

十、違約責(zé)任:

1、在合同有效期內(nèi),任意一方未經(jīng)對方同意不得隨意終止合同。

2、處罰規(guī)定:任意一方因為違約而造成對方的經(jīng)濟損失,必須給予賠償。

十一、合同未盡事宜,雙方協(xié)商后再作補充。

十二、該合同一式三份,甲方二份,乙方一份,簽字后生效。

甲方:

裝修違約合同篇二

住_______________________________。

身份證號碼。

被告:____________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

住所地______________________________。

實際經(jīng)營地_________________________。

注冊號_______________________________。

法定代表人____________,系公司董事長。

案由:商品房預(yù)售合同糾紛。

訴訟請求:

判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。

事實與理由:

__________年_____月_____日,原告與被告簽訂了編號為__________的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定,被告應(yīng)在__________年_____月_____日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,并于實際交房之日起30內(nèi)向原告支付。

__________年_____月_____日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。__________年_____月_____日,原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》,被告承諾在______年___月___日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即__________年_____月_____日之次日起計算。

__________年_____月_____日,被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴(yán)格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到__________年_____月_____日,被告方將《商品房預(yù)售合同》項下的房屋交付給原告。

根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關(guān)于違約金的約定,被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日___日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。______年___月,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,被告簽收后仍不向原告支付違約金。

綜上所述,為維護合法權(quán)益,原告根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。

______________人民法院。

起訴人(簽字):_________。

_______年____月________日。

裝修違約合同篇三

甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)。

甲方將工程承包給乙方,依據(jù)《xxx合同法》,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂本合同,以共同信守和履行,門窗裝修合同書。

包工包料,制作安裝。

自年月日至年月日止,共計天。若出現(xiàn)停電或氣候原因影響施工,工期可做相應(yīng)順延。

本工程實行固定單價元/平方米,工程量平方米,總造價約元。工程交工時,以實際發(fā)生并雙方測量認(rèn)可的工程量結(jié)算。

乙方進場甲方付工程款;門窗框安裝完甲方付工程價款的;工程完工甲方付工程款。

1、材料要求:型材玻璃:鋼襯。

2、安裝要求:按國家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)驗收規(guī)范、甲方提供的施工圖標(biāo)準(zhǔn)。

甲方對乙方產(chǎn)品的加工及施工過程進行檢查監(jiān)督,乙方必須予以配合。

該工程的保修期為壹年,保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。

1、甲方有對該工程檢查、質(zhì)量認(rèn)可、工程量確認(rèn)的權(quán)利。

2、甲方有對乙方施工現(xiàn)場進行管理的權(quán)利。

3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設(shè)計變更的義務(wù)。

4、甲方有協(xié)調(diào)乙方與樓體施工隊的工作協(xié)調(diào)的義務(wù)。

5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務(wù)。

6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認(rèn)及驗收的義務(wù)。

1、乙方有按合同的規(guī)定催要工程款的權(quán)利。

2、乙方有按合同內(nèi)容及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)按時進行施工的義務(wù)。

3、乙方有自行承擔(dān)現(xiàn)場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務(wù),且承擔(dān)由此發(fā)生的費用。

4、乙方有在保修期內(nèi)及時進行維修的義務(wù),并承擔(dān)相應(yīng)的費用。

1、甲方有對門窗進行變更的權(quán)利,但必須以書面形式通知乙方。

2、如果因甲方的變更給乙方造成經(jīng)濟損失的,該費用由甲方承擔(dān)。

3、因甲方提供的設(shè)計變更若造成工期延長,則合同工期相應(yīng)順延。

1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時,甲乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,解決結(jié)果形成書面紀(jì)要。

2、若爭議雙方,協(xié)商不成可申請人民法院裁決。

本合同一式兩份,具有同等的法律效力,甲乙雙方各持一份。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

代理人:代理人:

裝修違約合同篇四

電話:13810。

被告:上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司。

住所地北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號。

法人代表。

電話:

被告:百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)店。

住所地北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號。

法人代表。

電話:

案由:裝飾裝修合同糾紛。

訴訟請求:

1、請求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》。

2、請求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金(自2007年10月26日起至工程交付之日止,每日按工程造價的2‰計算)。

3、請求法院依法判令百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。

4、訴訟費用由被告承擔(dān)。

起訴事實與理由:

原告為了裝修購買的位于北京市大興區(qū)的房屋,于2007年4月20日與被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司(以下稱百居開發(fā)區(qū)分公司)簽訂了《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》,與百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)店(以下稱百居開發(fā)區(qū)店)簽訂了《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。二被告同屬上海百安居公司,共同收取工程款。合同約定,由百居開發(fā)區(qū)分公司負(fù)責(zé)施工,工程款共計元,工期75天,百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的.方式,原告所需裝修材料必需在被告百居開發(fā)區(qū)店購買。合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的預(yù)算在2007年月日至2007年月日往二被告共用的資金卡內(nèi)付了材料款和人工費等共計0元,此款現(xiàn)仍有余額。

2007年月日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質(zhì)量問題,經(jīng)與被告百居開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商,最后雙方于2007年10月26日達(dá)成解決方案,賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負(fù)責(zé)人變動等原因工程一直處于半停工狀態(tài),原告多次向百安居領(lǐng)導(dǎo)投訴、協(xié)商未果。2009年6月22日被告方店長帶工人在衛(wèi)生間施工時違章操作,造成重大安全隱患,被小區(qū)物業(yè)責(zé)令整改,并告知以后由原告承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。原告與被告的爭議一直不能協(xié)商解決投訴至北京市工商局消???,在該科的多次調(diào)解下百安居領(lǐng)導(dǎo)在2009年7月31日答應(yīng)保證在一周內(nèi)工程完工交付使用,可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)。

現(xiàn)在室內(nèi)原告定制的嵌入墻內(nèi)的十余組壁柜還沒有安裝,后續(xù)的電線、管道等附屬設(shè)施無法安裝。由于工程停工時間長已裝修部分無人維護造成墻面乳膠漆發(fā)黃,7扇木門和4個房屋的實木地板起翹開裂,這些質(zhì)量問題難以完全修復(fù)。

北京市大興區(qū)人民法院。

起訴人:

裝修違約合同篇五

原告:___,女,1981年2月5日出生,漢族,無業(yè),住____,身份證號碼__________________.

法定代表人___,系公司董事長。

案由:商品房預(yù)售合同糾紛。

訴訟請求:

2.判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。

事實與理由:

年12月31日,原告與被告簽訂了編號為y___的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定,被告應(yīng)在年8月30日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,并于實際交房之日起30內(nèi)向原告支付。

年1月22日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。年10月7日,原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》,被告承諾在年5月30日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即年8月30日之次日起計算。

年8月18日,被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴(yán)格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到年12月10日,被告方將《商品房預(yù)售合同》項下的房屋交付給原告。

根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關(guān)于違約金的約定,被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自年8月31日起至年12月10日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。年1月,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,被告簽收后仍不向原告支付違約金。

綜上所述,為維護合法權(quán)益,原告根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。

__人民法院。

起訴人(簽字):

__年_月__日。

裝修違約合同篇六

甲方:

乙方:

甲方的計算機信息機房工程及其設(shè)備安裝工程項目,確定乙方為施工安裝單位,根據(jù)《^v^合同法》,雙方本著互惠互利的原則,經(jīng)多次洽商,達(dá)成如下合同:

工程概況:

本工程主要包括系統(tǒng)計算機機房裝修.機房設(shè)備的提供安裝調(diào)試.及其工程。

項目名稱:

承包范圍。

系統(tǒng)工程設(shè)計.施工.及設(shè)備材料供應(yīng)。

施工地點。

本合同遵循的技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)先原則:

質(zhì)量合保證。

乙方須承諾,本工程中所選用的材料及設(shè)備均嚴(yán)格按照本合同材料及設(shè)備清單中所列出的產(chǎn)地和數(shù)量去選項購,并須獲得甲方的認(rèn)可和支持,以確保本工程符合以上標(biāo)準(zhǔn)。

第二章甲乙雙方的責(zé)任。

甲方的責(zé)任:

1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場各工種間的配合。

2)負(fù)責(zé)對工程施工進度及質(zhì)量進行檢查.監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正.

3)向乙方提供滿足施工用水,電及相應(yīng)的辦公條件及堆放材料的庫房。

4)對乙方提供的各種技術(shù)文件,資料保密,不以任何形式擴散給第三者。

乙方的責(zé)任:

1)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)工程施工圖紙設(shè)計。

2)負(fù)責(zé)按合同規(guī)定施工,確保工程進度,按照甲施要求完成各項工作。

3)負(fù)責(zé)按照經(jīng)過甲方審批過的施工設(shè)計圖和有關(guān)規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量。

4)負(fù)責(zé)成品交驗前的保護,保養(yǎng)。

5)做好施工記錄.隱蔽工程記錄,并匯集施工技術(shù)資料。

6)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù),并確保系統(tǒng)按期驗收使用。

7)負(fù)責(zé)培訓(xùn)甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術(shù)人員。

8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理,如違反甲方管理制度,視情節(jié)予以處罰直至清退出場。

9)做好施工組織管理,保持現(xiàn)場清潔,器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾,做到文明施工。

10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓(xùn)工作,現(xiàn)場施工嚴(yán)格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度,乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。

第三章材料及設(shè)備。

材料及設(shè)備到達(dá)目的地為工地現(xiàn)場。

裝修材料10天內(nèi)交貨,設(shè)備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日;

所有材料均由乙方組織采購,甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。

材料.設(shè)備除甲方另有書面變更要求外,均須按投標(biāo)報價中所列產(chǎn)品型號.產(chǎn)地進行采購。

第四章合同價款。

合同總價為:

計人民幣:元整。

合同總價包括附件的設(shè)備清單所列設(shè)備.系統(tǒng)的安裝調(diào)試及其運保費.稅金等所有的相關(guān)費用。

第五章付款方式。

合同簽定后一周內(nèi),甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款,計人民幣元整。

乙方工程施工完畢,驗收合格,正常使用后,甲方支付至所有款項90%的竣工款,乙方工程價款計人民幣:(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質(zhì)保金,工程驗收1年付清。

甲方支付給乙方的工程款項,乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票,給甲方入帳。

第六章工期。

本合同甲乙雙方簽定之日起,乙方即開始進行施工準(zhǔn)備工作。

根據(jù)甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。

乙方的施工計劃安排需經(jīng)甲方書面確認(rèn)后方可執(zhí)行;甲方原因造成的停工及工期延誤,乙方必須當(dāng)日向甲方提出書面報告以供審批;甲方須在48小時內(nèi)予以書面答復(fù),若逾期不予答復(fù),則表示甲方同意乙方的報告。

第七章設(shè)計變更。

甲方因變更設(shè)計時,應(yīng)書面通知乙方;乙方按規(guī)定需變更時,應(yīng)由甲方簽證,竣工時按工程量增減的簽證進行調(diào)整和結(jié)算,未經(jīng)甲方代表確認(rèn)的變更無效,不可作為結(jié)算依據(jù)。

第八章工程驗收。

工程完成后,乙方提交工程竣工報告,七日內(nèi)由甲.乙雙方對工程進行驗收。

工程驗收時,乙方應(yīng)向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設(shè)計.施工文件及圖紙,并提供全套電子管理文檔。

按國家和地方當(dāng)局的相關(guān)施工規(guī)范,驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)作為驗收依據(jù)。

甲方需在三日日內(nèi)驗收完畢,并在驗收報告單據(jù)上簽字蓋章。

若經(jīng)確定為不合格工程,則乙方應(yīng)及時修正,并直至工程驗收合格。

第九章保證及處罰。

乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產(chǎn)品免受第三方提出關(guān)于侵犯其專利權(quán).商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計權(quán)的起訴。

乙方保證本系統(tǒng)的設(shè)計.施工.驗收.開通.正常使用。

乙方保證按照甲方施工進度安排完成各項工作,如逾期,每天按工程款的支付違約金。

乙方保證在本系統(tǒng)保修內(nèi)提供4小時快速響應(yīng),24小時內(nèi)現(xiàn)場服務(wù)。

裝修違約合同篇七

發(fā)包方:

承包方:

發(fā)包方承包方于______年___月________日簽訂了《______工程裝飾施工合同》(合同編號:______________,以下簡稱“施工合同”),因__________原因,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就解除施工合同事宜,簽訂本協(xié)議。

第一條雙方一致同意解除施工合同,施工合同于______年___月________日解除。

第二條施工合同解除后,對于已經(jīng)施工的工程,雙方同意(描述對于已經(jīng)施工的內(nèi)容、工程材料、臨時設(shè)施等的處理方式等內(nèi)容)。

第三條(描述工程款、已付款項等的處理方式)。

第四條(描述一方對合同解除的過錯,是否需要向?qū)Ψ竭M行補償、補償費費用是多少,如何支付等內(nèi)容)。

第五條因本協(xié)議所引發(fā)的爭議,雙方協(xié)商解除不了的,可向某某仲裁委員會進行仲裁(或者約定有利于己方的訴訟法院)。

第六條本協(xié)議一式____份,每方各執(zhí)____份。

發(fā)包人:___承包人:

法定代表:___法定代表人:

委托代理人:___委托代理人:

簽訂地點:

簽訂日期:

裝修違約合同篇八

本合同雙方當(dāng)事人:

承包方(以下簡稱乙方): 名稱

1工程地點

2工程承包方式:包工包料

3工程期限 ____天

開工日期 _____年 _____月 ______日

竣工日期 _____年 _____月 ______日

4 雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫) ___________元。首付 , 第二次付 元。

5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。 6本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。

7工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后 日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。

8凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的損失。

9 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。

10本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

11 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方:乙方:

年月日:

裝修違約合同篇九

大家有寫過展廳裝修合同嗎?展廳裝修的輔助區(qū)域中包括休息室,蘊藏室等等。我們不單單要看展廳裝修是否好看,我們更應(yīng)該看展廳的設(shè)計是否方便使用。下面是小編為大家收集有關(guān)于裝修合同甲方違約金,希望你喜歡。

委托方(甲方):__________________________

承接方(乙方):__________________________

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:________________________________;

2.居室規(guī)格:________________________________;

總計:施工面積____________平方米。

3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

4.工程開工日期:______年______月______日

5工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數(shù):________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

第三條:質(zhì)量要求

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照浙江省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。

第四條:付款方式

1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)

甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,

甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。

3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

第五條:違約責(zé)任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。

第六條:合同的變更和終止

1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第七條:合同生效

1.本合同由雙方蓋章,簽字后生效。

2.本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

委托方(甲方):__________________________

承接方(乙方):__________________________

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:__________________________;

2.居室規(guī)格:房型類型為磚混框架3層,總計施工面積____________平方米。

3.施工內(nèi)容:內(nèi)墻磚、地板磚、木地板鋪設(shè),內(nèi)墻白灰掛灰,門窗燈飾安裝,衛(wèi)生間潔具安裝,廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。

4.委托方式:____________________________;

5.工程開工日期:________________________;

6.工程竣工日期:________________________;

工程總天數(shù):___________________________。

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)__________元,詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

1、材料款____________元;

2、工時費____________元;

3、施工清運費____________元;

4、搬卸費____________元。

第三條:質(zhì)量要求

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。

2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

第四條:材料供應(yīng)

1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第五條:付款方式

1. 合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費的______%;當(dāng)工期進度過半(____________年_________月________日),甲方即第二次付施工工費的______%.剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。

3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方____________元。

2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。

3. 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。

5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。

第七條:工程驗收

工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

第八條:其他事項

1. 甲方責(zé)任

必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2.乙方責(zé)任

負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

第九條:違約責(zé)任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。

第十條:爭議解決

本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十一條:合同的變更和終止

合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的______%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

第十二條:合同生效

1.本合同經(jīng)雙方蓋章,簽字后生效。一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(發(fā)包方):_________________________

乙方(承包方):_________________________

第一條工程概況

1.1工程地點:_________________________________________________。

1.2住房結(jié)構(gòu):_________________________________,施工面積_________平方米。

1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。

1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

第二條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:

3施工圖紙雙方簽字后生效。

第三條甲方權(quán)利義務(wù)

1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;

2參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

第四條乙方權(quán)利義務(wù)

1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;

3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;

9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;

第五條材料的提供

4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場。

第六條工期延誤

2甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;

3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。

第七條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

(1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行施工。

(2)乙方所承包的工程,必須全部達(dá)到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收。

(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工,達(dá)到工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟支出。

第八條工程驗收和保修

1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收:

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

2保修

(1)工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。

(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第九條工程款支付方式

1竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。

2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

3雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。

第十條違約責(zé)任

11.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償。

11.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。

11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。

第十一條附則

12.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。

12.4合同履行完后自動終止。

12.5本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。

12.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。

甲方(委托方):________________________

乙方(施工方):________________________

為規(guī)范裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護-法》》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。

一、工程概況

1.裝飾施工地點:_____________________________________________。

2.建筑__________結(jié)構(gòu),建筑面積___________平方米。

3.裝飾施工內(nèi)容:詳見施工圖,工程預(yù)算書

4.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。

5.本工程由__________設(shè)計。

6.工期:工程期限_____________天,從____________年_________月________日開工至____________年_________月________日竣工。

如遇審批有關(guān)事項,按委托人到相關(guān)職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計算。

二、工程價款及結(jié)算方式

1.總價款:(大寫)________________元(其中:設(shè)計費____元,管理費(____%)元,稅金(____%)元。)經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。

2.合同簽訂后____天內(nèi)開工前,甲方支付總價款的____%,計_______元。泥工進場前或____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;木工進場前或____年_____月_____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;油漆工進場前或_____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元:其余款項為本工程尾款。第三次付款時,甲乙雙方應(yīng)對已變更項目的工程和工程量進行核實和計算。并按合同比例進行支付和收款。尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后一周內(nèi)一次付清。

三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)

(一)甲方工作

1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。

2.甲方應(yīng)在開工前______天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。

4.指派________為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。

(二)乙方工作

1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。

2.指派為________乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。

4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。

四、材料的供應(yīng)

1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》

本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。

2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》

乙方提供的材料,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。

乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

五、安全生產(chǎn)

甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)賠償:屬乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。

六、施工內(nèi)容和工期變更

在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。

七、工程質(zhì)量及竣工驗收辦法

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《________________市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。

4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。

5.甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程負(fù)責(zé)人反映投訴,以免造成更大返工或損失。

6.乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定時間日期參加驗收,由乙方組織人員驗收,甲方應(yīng)予書面承認(rèn)。

工期竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。

八、違約責(zé)任

1.本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認(rèn)的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟損失。

2.甲方未辦任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

3.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

九、工程保修

1.凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。

3.由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。

4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。

十、住宅室內(nèi)裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以通過協(xié)商或者調(diào)解解決,不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由法定質(zhì)栓機構(gòu)進行檢驗,費用由責(zé)任方承擔(dān)。

十一、本合同一式____份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設(shè),訂立本協(xié)議,以共同恪守。

一、工程地點:________________________________________。

二、形式結(jié)構(gòu):________________________________________。

三、工程項目:

1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)________瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪________瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)________瓷磚,要求平整。

2、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。

四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應(yīng),乙方負(fù)責(zé)施工。

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。工程竣工驗收合格后,______個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。

六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。

八、合同生效:本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

裝修違約合同篇十

編號:甲方:乾安縣德譽仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人簽公章:

根據(jù)^v^務(wù)院令第590號《國有土地上房屋征收與補償條例》和《松原城市房屋拆遷管理辦法》規(guī)定,甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房屋征收與補償安置達(dá)成如下協(xié)議:

第一條:被征收房屋基本概況。

第二條:補償方式。

乙方自愿選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換方式進行補償。

一、房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換:

甲方將座落在祥瑞家園的2套新建樓房作為與乙方產(chǎn)權(quán)調(diào)換的房屋。

1、住宅樓位于祥瑞家園6號樓東數(shù)1單元401室(邊樓樓)房屋的總樓層數(shù)為六屋,戶型為一梯兩戶,房屋朝南,房屋號:建筑面積85平方米。

2、住宅樓位于祥瑞家園4號樓,一層西數(shù)第四門,南北通透,建筑面積78平方米。

二、回遷樓房標(biāo)準(zhǔn)。

裝修違約合同篇十一

乙方:_______________(需方)有限公司

___年___月___日,乙方向甲方訂購減速機_____一臺,總價款_____元,___年___月___日前交貨(30天交貨),雙方簽定了書面合同。

___年___月___日甲方應(yīng)按時發(fā)貨時。___年___月___日甲方未將減速機發(fā)出,直接影響甲方經(jīng)濟損失5萬元整,間接經(jīng)濟損失50萬。

鑒于乙方態(tài)度誠懇,經(jīng)甲方董事決定,乙方最遲為___年___月___日前發(fā)貨。不能按時發(fā)貨,即為甲方違約,一切損失由甲方承擔(dān)。

_____________有限公司

___年___月___日

裝修違約合同篇十二

由于受違約金兼有懲罰性和賠償性的影響。出租人與承租人之間在約定違約金時,往往會采用滯納金來表述,這就需要法官對滯納金有所認(rèn)識。但是,有這樣一起案件,法官認(rèn)定:雙方在合同中約定逾期付款按租金總額每天收取3%的滯納金過高,原告基于約定向被告主張20萬元的違約金從本案實際情況來看仍然過高,依法應(yīng)予調(diào)整。因而較違約金兼有懲罰性而言,此認(rèn)定使違約金的性質(zhì)發(fā)生了根本的變化。所謂滯納金是指超過規(guī)定的繳款期限,向繳款人征收的一種帶有懲罰性質(zhì)的款項。屬于行政法調(diào)整范圍,具有法定性、強制性和懲罰性的特點。并且,發(fā)生在國家行使公共權(quán)力的過程中,雙方法律地位是不平等的。滯納金在租賃合同中頻頻露面,是因為一些當(dāng)事人受計劃經(jīng)濟的影響,認(rèn)為國家法律、法規(guī)有明文規(guī)定,違約按超過規(guī)定期限的天數(shù),每天征收應(yīng)繳款額一定的百分比。如果一旦發(fā)生糾紛,有一個法定的計算標(biāo)準(zhǔn)。但是,通過民法和合同法的基本原則,肯定租賃合同當(dāng)事人地位平等,在權(quán)利義務(wù)的分配上平等協(xié)商,肯定房屋租賃合同主體受平等的法律保護,滯納金應(yīng)當(dāng)退出當(dāng)事人在租賃合同中的約定。

在租賃合同中雙方當(dāng)事人約定違約金的計算辦法,常約定為按所訂租賃物的百分之幾或幾十計算違約金。顯然,這種約定存在問題,違反了公平原則。但是,對于雙方當(dāng)事人的這種約定,法官將如何認(rèn)定呢?有這樣一起案件,法官認(rèn)定,承租人應(yīng)按所訂租賃物總值的20%賠償違約金給出租人。在這里,我們可以看出法官的認(rèn)定顯得是那么不安,沒有回答何以可能。要知道,在租賃合同中,承租人對租賃物的使用,是對租賃物的全面使用。出租人將租賃物的使用權(quán)轉(zhuǎn)移給承租人的同時,必須將租賃物的占有權(quán)也轉(zhuǎn)移給承租人。因此,租賃合同成就的條件是:出租人的租賃物被承租人實際使用、占有、收益的事實。我們認(rèn)為,法官應(yīng)當(dāng)對當(dāng)事人的約定有所認(rèn)識,從而排除對無效部分的認(rèn)定。

3、當(dāng)事人雙方約定合同為不完全履行,認(rèn)定違約方賠償全部違約金

所謂不完全履行,是指當(dāng)事人在履行合同時,沒有按照合同約定的全部履行因素進行履行的情況。這種情況在租賃合同案件中經(jīng)常遇到。但是,當(dāng)雙方當(dāng)事人在合同中,約定不完全履行時,我們該如何認(rèn)定呢?有這樣一起案件,當(dāng)事人雙方約定在每月合同付款期限屆滿后,承租人每月只給付出租人70-80%的租金,如果超期出租人按租金的3%加收承租人的費用。法官認(rèn)定,承租人未在約定的期限內(nèi)向出租人繳納70-80%的租金已構(gòu)成違約,出租人就可每月增收欠租金額3%的.逾期違約金。

由于違約金是當(dāng)事人雙方在訂立合同時,預(yù)先確定的,于違約后生效的,獨立于履行行為之外的給付。法官在認(rèn)定當(dāng)事人主張的違約金時,都離不開對當(dāng)事人雙方所訂立合同的思維。但是,當(dāng)雙方當(dāng)事人因撤訴重新達(dá)成了協(xié)議(未約定違約金),一方當(dāng)事人為另一方當(dāng)事人賠償了損失(承擔(dān)了撤訴的費用),另一方當(dāng)事人是否可依據(jù)原協(xié)議要求其承擔(dān)違約金?有一起案件,出租人曾向法院起訴承租人,后出租人向法院撤回對承租人的起訴。撤訴時出租人與承租人就給付租金的時間重新進行了約定,但未約定違約金。出租人第二次起訴到法院后,法官認(rèn)定,承租人應(yīng)按原協(xié)議賠償出租人的違約金。這種認(rèn)定情況,對當(dāng)事人簽訂了一份新協(xié)議就沒有意義了。相應(yīng)地,與新協(xié)議相比,就會使出租人意外獲利。這樣的結(jié)果顯然損害了承租方一方的利益。

裝修違約合同篇十三

違約合同的處理方式要看對方的違約程度。如果一方違約致使合同目的不能實現(xiàn)即根本違約時,另一方當(dāng)事人可以行使解除權(quán)解除合同;如果一方違約沒有達(dá)到根本違約的程度,另一方當(dāng)事人可以追究違約方當(dāng)事人的違約責(zé)任。

《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。

第五百八十二條 履行不符合約定的,應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)事人的約定承擔(dān)違約責(zé)任。對違約責(zé)任沒有約定或者約定不明確,依據(jù)本法第五百一十條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標(biāo)的的性質(zhì)以及損失的大小,可以合理選擇請求對方承擔(dān)修理、重作、更換、退貨、減少價款或者報酬等違約責(zé)任。

第五百八十五條 當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。

當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。

裝修違約合同篇十四

北京xx國際物業(yè)管理有限公司(以下簡稱xx物業(yè)公司)、北京xx置業(yè)有限公司(以下簡稱xx置業(yè)公司):

我是北京市xx區(qū)宣外大街xx國際公寓房號xx(具體房號及產(chǎn)權(quán)人見附表)房產(chǎn)所有權(quán)人xxx(產(chǎn)權(quán)人名字)。2xxx年xx月xx日(簽約時間),我與xx物業(yè)公司、xx置業(yè)公司簽訂《xx國際公寓委托租賃經(jīng)營合同》將xx國際公寓房屋出租給xx物業(yè)公司。根據(jù)《xx國際公寓委托租賃經(jīng)營合同》第三條規(guī)定:“該房屋每月租金xx元,每月支付當(dāng)月租金”和第六條規(guī)定:“乙方【即xx物業(yè)公司】逾期付款的違約責(zé)任,------逾期超過60日后,甲方【業(yè)主方xxx】有權(quán)解除合同。甲方解除合同的,乙方應(yīng)自甲方解除合同通知到達(dá)之日起3日內(nèi)將該房產(chǎn)交還甲方,乙方根據(jù)逾期付款時間按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之十違約金。乙方支付應(yīng)付租金和違約金后,甲乙雙方可再行協(xié)商繼續(xù)履行合同------?!弊?0xx年4月份起乙方借口拒付房屋租金,截止20xx年6月30日已經(jīng)逾期超過60日,依然未支付房租金。依照合同的規(guī)定,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)在甲方解除合同通知到達(dá)之日起3日內(nèi)將該房產(chǎn)交還甲方,并支付拖欠的租金以及違約金。同時,《xx國際公寓委托租賃經(jīng)營合同》第十一條規(guī)定:“丙方【即xx置業(yè)公司】為乙方支付甲方房租金提供一般擔(dān)保責(zé)任,如乙方無充足理由逾期向甲方支付房租金時,丙方為乙方代向甲方支付房2租金,此房租金將在乙方的履約保證金中扣除?!睋?jù)此,丙方應(yīng)為乙方支付甲方房租金承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。由于乙方借口經(jīng)營虧損、需裝修為由,拒付租金、延期支付租金,顯然不屬于有充足理由逾期支付租金的情形,丙方依約應(yīng)履行為乙方代向甲方支付房租金的義務(wù)。綜上,《xx國際公寓委托租賃經(jīng)營合同》系依法有效的合同,各方均應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。由于,xx物業(yè)公司拒付租金至今已超過60日,xx置業(yè)公司也未履行擔(dān)保責(zé)任,代為支付租金。故根據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、九十三條、九十四條、九十六條之規(guī)定,鄭重通知如下:

三、xx物業(yè)公司應(yīng)當(dāng)在收到本通知的同時,安排人員結(jié)算拖欠的租金以及違約金,并予以支付或由xx置業(yè)公司代為支付。屆期xx物業(yè)公司、xx置業(yè)公司未按上述通知履行的,我將依法收回自己的房子,同時追究xx物業(yè)公司、xx置業(yè)公司的相應(yīng)法律責(zé)任,特此通知!

業(yè)主:

(簽名)

年七月一日

裝修違約合同篇十五

乙方(買受人):_______________業(yè)主

鑒于:

1、________年________月________日,甲、乙雙方共同簽訂了《________市商品房預(yù)售合同》(合同編號:_______________),乙方購買________小區(qū)住宅樓(________),乙方已向甲方支付購房款人民幣________元。

2、甲方應(yīng)于________年________月________日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自________年________月________日日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至________年________月________日。

5、乙方已于________年________月________日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。

6、自________年________月________日起至________年________月________日止,甲方逾期交房________日,對照《________市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣________元。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣________元,于________年________月________日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。

甲方:____________乙方:____________

________年________月________日

裝修違約合同篇十六

委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:_____________________________________________________________。

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況

3.委托方式:___________________________________________。

4.工程開工日期:______年_____月______日

5.工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數(shù):________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元

第三條:保修期

保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。

第四條:違約責(zé)任

1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的.5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。

2.在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務(wù),如有違約應(yīng)按合同總金額5%支付違約金。

第五條:爭議解決

1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。

2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向xx區(qū)人民法院提起訴訟。

第十二條:合同生效

1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。

2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(業(yè)主):乙方:

住所地址:企業(yè)地址:

郵政編碼:郵政編碼:

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/6363169.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔