合同是一種法律文書(shū),在法律上具有法定效力,對(duì)違約行為可以進(jìn)行追究和維權(quán)。合同的修改或解除需要經(jīng)過(guò)雙方的協(xié)商一致,并書(shū)面確認(rèn)。在下面,我們將為您提供一些合同案例,供您參考和借鑒。
裝修施工合同篇一
承接方(乙方):_____________
工程項(xiàng)目:___________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。
為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:____工程概況
1、工程地址:______________________________________________。
2、施工內(nèi)容:_______________________________________________。
3、委托方式:_______________________________________________。
5、工程開(kāi)工日期:__________年_____月______日
6、工程竣工日期:__________年______月______日
工程總天數(shù):____________天
第二條:____工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))___________________元
第三條:____保修期
保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為_(kāi)___個(gè)月。
第四條:____違約責(zé)任
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的.5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2、在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話(huà)或書(shū)面通知其維修起24小時(shí)內(nèi)上門(mén)服務(wù),如有違約應(yīng)按合同總金額5%支付違約金。
第五條:____爭(zhēng)議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向__區(qū)提起訴訟。
第六條:____合同生效
1、本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):____________________(簽章)乙方:____________________(簽章)
日期_________________日期______________
裝修施工合同篇二
(承包方)乙方:______
按照、的規(guī)定,結(jié)合本工程具體狀況,雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):_____________室內(nèi)裝飾工程
2、工程地點(diǎn):________________________
4、承包方式:施工承包,包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包禮貌施工。
5、工期:本工程自______年__月____日開(kāi)工,于______年__月____日竣工,具體開(kāi)工日期以甲方通知為準(zhǔn)。
6、工程質(zhì)量:按本合同第5條約定標(biāo)準(zhǔn)
7、合同價(jià)(人民幣大寫(xiě)):__________________元整。
二、甲方義務(wù)
1、開(kāi)工前甲方組織乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。
2、甲方負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
三、乙方義務(wù)
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2、乙方負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
4、遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ?、設(shè)備管線(xiàn)、古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
5、施工中未經(jīng)甲方同意,不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線(xiàn)。
6、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。如有損壞,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),費(fèi)用乙方自理。
四、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、甲方帶給的材料:詳見(jiàn)附件二。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為貼合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,職責(zé)由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方帶給材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方帶給的材料:詳見(jiàn)附件三。
3、乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不貼合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方帶給的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
2、本工程由___方設(shè)計(jì)施工方案。
3、甲方帶給的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
六、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1、進(jìn)場(chǎng)施工前后三日支付____________元整,工程進(jìn)度過(guò)半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩余款項(xiàng)____________元于工程完工后三個(gè)月支付。
2、本合同價(jià)款以雙方確認(rèn)為結(jié)算依據(jù),具體是指完成工程量清單中的一個(gè)規(guī)定計(jì)量單位的分部分項(xiàng)工程所需的全部費(fèi)用,包括了所有人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金以及材料、設(shè)備等供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)能夠正常使用不可或缺的工作及職責(zé)的所有費(fèi)用。
3、主材單價(jià)均以簽約以后的材料報(bào)批核定為結(jié)算依據(jù)(即由乙方報(bào)給甲方審核后確認(rèn)),其余人工單價(jià)、輔料單價(jià)、綜合費(fèi)用(管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等)按合同清單計(jì)價(jià),不因任何因素而調(diào)整。
4、如分部分項(xiàng)工程量清單中的工程資料發(fā)生變化時(shí),在合同預(yù)算價(jià)的基礎(chǔ)上對(duì)變更部分進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,變更增加項(xiàng)目,合同中有單價(jià)的,按合同中對(duì)應(yīng)的單價(jià)計(jì)算;合同中有類(lèi)似項(xiàng)目的,以類(lèi)似項(xiàng)目單價(jià)為基礎(chǔ),按預(yù)算計(jì)價(jià)原則調(diào)整后作為結(jié)算單價(jià);合同中沒(méi)有的項(xiàng)目,乙方按預(yù)算計(jì)價(jià)原則重新編制綜合單價(jià),按甲方審核確認(rèn)后之單價(jià)結(jié)算。
5、在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂(詳見(jiàn)附件見(jiàn))后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工資料所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如透過(guò)竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
八、工程驗(yàn)收
甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
九、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方帶給的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)貼合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述狀況發(fā)生,屬甲方職責(zé)的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方職責(zé)的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
十、違約職責(zé)
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)職責(zé)。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)職責(zé)。
十一、糾紛處理方式
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),憑本合同文本和施工企業(yè)開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門(mén)或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。
2、當(dāng)事人不愿透過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),能夠按照本合同約定向
______市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁
______人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
十二、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證)生效后,雙方務(wù)必嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同資料,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十三、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
簽訂日期:___年___月___日簽訂地點(diǎn):_____________
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔
搜索文檔
裝修施工合同篇三
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致基礎(chǔ)上裝修工程有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
工程地點(diǎn):__省__市__區(qū)__街道__路臻匯園__棟__樓__單元。
一、房屋形式結(jié)構(gòu)式室廳廚衛(wèi)陽(yáng)臺(tái)。
二、工程承包方式:_________。
三、工程期限_________天。
開(kāi)工日期_________年_________月_________日
竣工日期_________年_________月_________日
四、雙方商定,本工程價(jià)款按乙方實(shí)際施工具體操作計(jì)算,結(jié)算方式為按進(jìn)度付款結(jié)算。
五、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后一星期內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
六、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格簽字后,即填寫(xiě)工程保修單。
具體居室:一個(gè)客廳、一個(gè)餐廳、三個(gè)臥室、一個(gè)書(shū)房、一個(gè)廚房、兩個(gè)衛(wèi)生間、兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)。
1、整屋瓷磚鋪設(shè),50元/平方米;瓷磚鋪設(shè)施工范圍包括但不限于地板磚鋪設(shè)和墻磚到頂鋪設(shè)。
2、整屋波打線(xiàn)鋪設(shè):30cm*30cm以上尺寸,按照整屋瓷磚鋪設(shè)造價(jià)進(jìn)行結(jié)算;30cm*30cm以下尺寸波打線(xiàn),按照10元/米進(jìn)行結(jié)算。
3、整屋門(mén)檻石鋪設(shè):20元/條。
4、整屋地腳線(xiàn)鋪設(shè):15元/米;包括但不限于鑿墻、鑲嵌等工序,要求地腳線(xiàn)與墻面平整。
5、衛(wèi)生間防水:每層10元/平方米;乙方完成防水工作后必須進(jìn)行沉池操作,并達(dá)標(biāo)。
6、臥室窗臺(tái)飄窗鋪石:60元/平方米。
7、整屋封管和所有需要加鋪水泥房間門(mén)頭總造價(jià):共計(jì)900元;封管包括廚房所有外露排水管或污水管、兩個(gè)衛(wèi)生間所有外露排水管或污水管,封管操作包括但不限于鋪水泥、貼瓷磚;門(mén)頭加鋪水泥操作包括但不限于房間或者廁所門(mén)頭除門(mén)外多余部分鋪水泥加固,需要鑲嵌鋼筋進(jìn)行鋪水泥。
8、廚房接地櫥柜和水池總造價(jià):共計(jì)1000元;廚房接地櫥柜面積為整個(gè)廚房靠墻處接地面積(除小陽(yáng)臺(tái)門(mén)口和廚房門(mén)口位置),施工包括但不限于設(shè)計(jì)、量尺寸、鑲嵌安裝等;水池鋪設(shè)尺寸約40cm*60cm。
9、廁所安裝(包括但不限于座廁或者蹲廁):150元/個(gè);此造價(jià)含廁所安裝完成所需全部施工操作,包括但不限于廁兜鋪設(shè)、排污管放置等工序;乙方有義務(wù)保證廁所安裝完畢后,甲方廁所能正常排水使用。
10、洗手盆安裝(包括但不限于臺(tái)上式或臺(tái)下式洗手盆):100元/個(gè);此造價(jià)含洗手盆安裝完成所需全部施工操作,包括但不限于安裝下水器、水龍頭等操作,乙方有義務(wù)保證洗手盆安裝完畢后,甲方洗手盆能正常排水使用。
以上所有工程造價(jià),均為乙方人工造價(jià)。乙方施工所需材料均由甲方負(fù)責(zé),乙方有義務(wù)根據(jù)工程進(jìn)度提前通知甲方準(zhǔn)備施工相關(guān)材料,避免由于施工材料短缺導(dǎo)致工期停滯或延誤。
以上所有工程鋪設(shè)或者安裝,必須保證平整,無(wú)毛躁邊角;所有排水相關(guān)鋪設(shè),必須保證排水順暢無(wú)積水死角;所有防水相關(guān)鋪設(shè)涂層,必須保證通過(guò)甲方所在物業(yè)管理處驗(yàn)收;如其中某項(xiàng)工程鋪設(shè)經(jīng)甲方經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不達(dá)標(biāo),乙方必須重新鋪設(shè)安裝,直至達(dá)標(biāo)為止;如因乙方個(gè)人原因?qū)е虏贿_(dá)標(biāo),所有損失由乙方負(fù)責(zé)。
八、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字。
九、凡因本合同雙方當(dāng)事人中一方不履行合同或違反國(guó)家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對(duì)方造成損失,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成損失。
十、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)損失。
十一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
十二、甲、乙雙方直接簽訂合同,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
發(fā)包人(簽字):_________。
承包人(簽字):_________。
_________年__月__日。
裝修施工合同篇四
地址:_______________
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_______________
聯(lián)系電話(huà):_______________
乙方(承包方):_______________
地址:_______________
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_________________
聯(lián)系電話(huà):_______________
按照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠(chéng)實(shí)、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
1.1工程名稱(chēng):
1.2工程地點(diǎn):
1.3工程項(xiàng)目及承包范圍:具體詳見(jiàn)《工程預(yù)算書(shū)》。
1.4工程內(nèi)容:具體詳見(jiàn)《工程預(yù)算書(shū)》。
1.5承包方式:具體詳見(jiàn)《工程預(yù)算書(shū)》。
1.6施工日期:自__________年_____月_____日始,至__________年_____月_____日止,工期共_____天。
1.7工程總額:人民幣_(tái)______________元整(小寫(xiě):__________元)。
2.1于簽署本合同當(dāng)日,甲方向乙方一次性支付工程總造價(jià)的30%比例支付備料款,乙方于收妥該備料款并在商定開(kāi)工日3個(gè)自然日內(nèi),備料(工程特殊用料或變更部分物料除外)及施工機(jī)械,并在甲方協(xié)助下辦理完畢進(jìn)場(chǎng)施工手續(xù);隔墻結(jié)束油漆工進(jìn)場(chǎng)前甲方向乙方按工程總造價(jià)的30%比例支付工程款;油漆工結(jié)束后甲方向乙方按工程總造價(jià)的30%比例支付工程款;另10%比例裝修工程余款,自雙方驗(yàn)收合格之日起7個(gè)自然日內(nèi),由甲方一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價(jià)變更,甲方應(yīng)簽定《項(xiàng)目變更單》,因此而增加的費(fèi)用應(yīng)在簽定之后2個(gè)自然日內(nèi)一次性支付給乙方。
2.3工程施工期間,如甲方特殊要求,須乙方比合同工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意;乙方提前竣工,甲方須支付乙方因趕工期增加的相應(yīng)費(fèi)用(費(fèi)用額度根據(jù)工程具體情況由甲乙、雙方另行協(xié)商)。
2.4施工過(guò)程中,如甲方未按以上約定付款方式及時(shí)付清款項(xiàng),每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程總造價(jià)0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費(fèi),直至甲方付清為止;付款時(shí)間延誤7個(gè)自然日以上的,乙方有權(quán)單方面終止履行該合同,甲乙雙方辦理工程結(jié)算手續(xù);已收工程款項(xiàng),無(wú)論工程是否完結(jié),乙方不予退還;乙方已施工工程,甲方未支付工程款的,須按實(shí)際工程量支付乙方工程款,乙方因此而造成的損失應(yīng)有甲方承擔(dān)。
2.5工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時(shí)付清款項(xiàng),每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費(fèi),直至甲方付清為止。
2.6非甲方原因延誤工期,導(dǎo)致工程不能按約定進(jìn)度進(jìn)行時(shí),甲方應(yīng)付的工程款項(xiàng),可根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后,延期支付。
2.7甲方應(yīng)付的工程款項(xiàng),不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人,否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。
3.2施工項(xiàng)目中由甲方提供的裝飾材料,乙方須提前填列《甲方準(zhǔn)備材料通知單》交付甲方,以便甲方及時(shí)備料;甲方接到該通知單后,須按通知單要求準(zhǔn)備材料;如因甲方準(zhǔn)備材料不及時(shí)或不準(zhǔn)確,延誤工期,工期順延;如因乙方不及時(shí)通知甲方準(zhǔn)備材料或通知內(nèi)容錯(cuò)誤,導(dǎo)致甲方不能及時(shí)和/或準(zhǔn)備材料不準(zhǔn)確而延誤工期,工期不順延。
3.3施工過(guò)程中,因甲方未按該合同約定之付款方式付款且延誤至7個(gè)自然日以上的,乙方有權(quán)停止施工,直至甲方付清款項(xiàng),乙方繼續(xù)施工,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.4施工過(guò)程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗(yàn)收通知單》后,因故未能及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收并要求復(fù)驗(yàn)的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.5因甲方原因,增加工程量和/或工程項(xiàng)目更改時(shí),工期順延。
3.6因乙方安排組織施工不當(dāng)導(dǎo)致的工期延誤,工期不順延。
3.7工程竣工后,甲方提出整改要求的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.8因甲方所屬物業(yè)管理部門(mén)原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期順延。
3.9因停水、停電、臺(tái)風(fēng)等客觀(guān)原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期順延。
3.10因消防工程、中央空調(diào)工程原因?qū)е碌腵工期延誤,工期順延。
3.11以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤,甲乙雙方互不支付工期延誤費(fèi);工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按照工程總造價(jià)0.3%的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費(fèi)。
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項(xiàng)目(內(nèi)容),甲、乙雙方須簽署《工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;且甲方須按刪減部分總造價(jià)2%,向乙方支付材料準(zhǔn)備費(fèi)。
4.2工程正式施工過(guò)程中,如甲方要求刪減部分木制工程項(xiàng)目(內(nèi)容),甲乙雙方須簽署《工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;未下料工程項(xiàng)目,甲方須按刪減部分總造價(jià)2%,向乙方支付材料準(zhǔn)備費(fèi);已下料工程項(xiàng)目,甲方須按該項(xiàng)目總造價(jià)的50%,向乙方支付材料費(fèi)、人工費(fèi);已施工工程項(xiàng)目,甲方須按該項(xiàng)目總造價(jià)的80%,向乙方支付材料費(fèi)、人工費(fèi),已完工工程項(xiàng)目,甲方須按該項(xiàng)目總造價(jià)的100%,向乙方支付材料費(fèi)、人工費(fèi)。
4.3工程正式施工過(guò)程中,如甲方要求刪減部分非木制工程項(xiàng)目(內(nèi)容),甲乙雙方須簽署《工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;未下料工程項(xiàng)目,甲方須按刪減部分總造價(jià)2%,向乙方支付材料準(zhǔn)備費(fèi);已下料(施工)工程項(xiàng)目,甲方按該刪減項(xiàng)目的具體損失額度,向乙方支付材料費(fèi)、人工費(fèi)。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書(shū)》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進(jìn)行施工。
5.3甲乙雙方按《________市裝飾工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收。
5.4竣工工程驗(yàn)收:工程施工完畢,乙方開(kāi)出《工程驗(yàn)收通知單》通知甲方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收;甲方自接到《工程驗(yàn)收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收,如甲方在約定時(shí)間內(nèi)不能及時(shí)進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收且超過(guò)7個(gè)自然日的視為驗(yàn)收合格,并自3日后,甲方須按__________元/天支付乙方施工場(chǎng)地看護(hù)費(fèi);竣工驗(yàn)收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗(yàn)收表》并辦理工程移交手續(xù)。
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個(gè)自然日內(nèi)向甲方送達(dá)《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗(yàn)收合格7個(gè)自然日內(nèi)付清所有結(jié)算款項(xiàng)。
6.2工程結(jié)算款內(nèi)容包括:工程施工結(jié)算款、甲方付款滯期費(fèi)、超過(guò)驗(yàn)收時(shí)間甲方未進(jìn)行驗(yàn)收應(yīng)付乙方的施工場(chǎng)地看護(hù)費(fèi)、應(yīng)甲方要求乙方提前竣工趕工費(fèi)、乙方墊付甲方所屬物業(yè)管理部門(mén)收取的裝修押金,扣減乙方工期延誤費(fèi)、甲方墊付乙方施工期間因違反甲方所屬物業(yè)管理部門(mén)相關(guān)規(guī)定造成的罰金等。
6.3甲方按約定時(shí)間支付完結(jié)算款項(xiàng)后,乙方開(kāi)具工程質(zhì)量保修單。
7.1施工過(guò)程中及工程竣工后,乙方所屬“質(zhì)管中心—客戶(hù)服務(wù)部”進(jìn)行項(xiàng)目服務(wù)管理。
7.2施工過(guò)程中,乙方所屬工作人員有協(xié)同甲方進(jìn)行材料導(dǎo)購(gòu)、材質(zhì)鑒別義務(wù)。
7.3工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開(kāi)具保修單、工程結(jié)算單、收款憑證作為保修憑據(jù)。
7.4保修服務(wù)時(shí)間:工程竣工起次日的365個(gè)自然日內(nèi),即一年。
7.5保修內(nèi)容及保修范圍:
7.5.3乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項(xiàng)目因甲方使用維護(hù)不當(dāng)引起的質(zhì)量問(wèn)題、乙方以包工不包料形式進(jìn)行的施工項(xiàng)目因材質(zhì)引起的質(zhì)量問(wèn)題,乙方實(shí)行有償保修,乙方代買(mǎi)裝修材料的,乙方收取材料費(fèi)、人工費(fèi),甲方自購(gòu)材料的,乙方收取人工費(fèi)。
7.5.4乙方施工項(xiàng)目超過(guò)保修期的,對(duì)甲方實(shí)行有償維護(hù),收費(fèi)內(nèi)容為:材料費(fèi)、人工費(fèi)。
8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預(yù)算總額的2%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2本合同簽署后,如本合同約定之施工項(xiàng)目(內(nèi)容)在征得乙方同意并按相關(guān)約定辦理刪減手續(xù)后,甲方另行安排施工的,施工不得在該合同履行期間同步進(jìn)行。
8.3本合同履行過(guò)程中,因一方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行的,應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并辦理合同終止結(jié)算手續(xù),造成對(duì)方損失的,應(yīng)予賠償。
8.4本合同簽署后,甲方另行安排的第三方進(jìn)行的非本合同內(nèi)乙方施工項(xiàng)目(內(nèi)容)的施工,如在本合同約定履行時(shí)間內(nèi)進(jìn)行,甲方須支付乙方相應(yīng)施工配合費(fèi)、乙方施工項(xiàng)目(內(nèi)容)成品保護(hù)費(fèi)(收費(fèi)具體商定);否則由此引起的相關(guān)后果由甲方自行承擔(dān)。
8.5施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場(chǎng)水、電、氣費(fèi)由甲方承擔(dān)。
8.6施工期間,乙方不得在施工現(xiàn)場(chǎng)生火或使用電爐做飯、取暖。
8.7施工期間,因乙方施工操作不當(dāng)或在施工現(xiàn)場(chǎng)生火或使用電爐造成的一切災(zāi)害及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任。
8.8施工完畢,乙方須對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔整理。
8.9由于不可抗力事件對(duì)合同的履行帶來(lái)一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
9.1與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭(zhēng)議,甲乙雙方友好協(xié)商解決。
9.2如雙方協(xié)商解決不成,雙方可選擇下列第條方式解決爭(zhēng)議:
9.2.1向________市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁解決;
9.2.2向合同簽署地人民法院起訴,由法院裁定解決。
10.1本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:_______________乙方:_______________
代表人:_____________代表人:_______________
簽署日期:__________簽署日期:__________
簽署地點(diǎn):__________簽署地點(diǎn):_________
裝修施工合同篇五
甲方:
乙方:
甲方座落在余________________()幢外墻裝修工程由乙方承擔(dān)施工,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下意見(jiàn):
一、工程性質(zhì):由乙方包工包料(雙包)。
二、施工工藝:刮白水泥兩遍,砂紙打磨一遍,外墻漆兩遍(白色)。
三、質(zhì)量要求:不起皮、不脫落、光亮、中檔以上外墻漆。保質(zhì)期________年(期內(nèi)包修)。
四、工程造價(jià):每平方米玖元玖角(9.9元),按實(shí)際完成面積計(jì)算工程款。
五、付款方式:工程結(jié)束驗(yàn)收后付總額的,余額作為質(zhì)量保證金在前付清。
六、安全:按施工規(guī)范操作,一切安全責(zé)任乙方負(fù)責(zé)。
七、甲方工地現(xiàn)有腳手架,乙方可借用施工,檢查加固安全由乙方自行負(fù)責(zé)。
八、工期:自開(kāi)工之日起天內(nèi)完成工程任務(wù)。
九、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):________
________年____月____日
裝修施工合同篇六
甲方:
乙方:
甲方在永安社區(qū)地震局門(mén)口右側(cè)建房一幢,現(xiàn)需裝修,以包工不包料發(fā)包給乙方施工,現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一的'基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下:
第一條:凡裝修所需材料由甲方提供,承攬施工由乙方承擔(dān):凡是泥水工、木工以及臨時(shí)工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
第二條:乙方施工范圍為房屋外墻粉刷和全部?jī)?nèi)部裝修。
第三條:質(zhì)量要求建筑均勻整直、美觀(guān)得體,乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工。
第四條:全部完工驗(yàn)收合格后甲方支付全部工程款。
第五條:經(jīng)甲、乙雙方另行約定具體開(kāi)工時(shí)間和工期。
第六條:乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過(guò)程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔(dān)一切安全事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類(lèi)情況出現(xiàn),責(zé)任與甲方無(wú)關(guān)。如有工程質(zhì)量問(wèn)題,由乙方承擔(dān)賠償一切損失。
第七條:如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第八條:本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
裝修施工合同篇七
工程承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_______
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商后,甲方同意將義烏工地內(nèi)外墻乳膠漆承包給乙方施工,并達(dá)成如下事項(xiàng):
一、工程單價(jià)
1、外墻真石漆:_________元/平方米。
2、內(nèi)墻乳膠漆:_________元/平方米,防霉乳膠漆_________元/平方米。
3、拋光:_________元/平方米。
二、工程質(zhì)量,陰陽(yáng)角順直,驗(yàn)收合格。
三、付款方式:
乙方進(jìn)場(chǎng)施工后,工程過(guò)半時(shí),甲方付總工程款的'40%給乙方,工程基本完工,甲方付總工程款的80%給乙方,余款等工地驗(yàn)收合格后,即一次性付清。
四、工程工期:
在不受甲方的影響下,按甲方的要求按時(shí)完工。
五、計(jì)算方式:
工程完工后按乙方的實(shí)際施工面積,由甲乙雙方共同計(jì)量認(rèn)可面積計(jì)算。
本協(xié)議一式兩份,經(jīng)簽字后生效,甲乙雙方各持一份;本協(xié)議受?chē)?guó)家法律保護(hù)。
甲方:_______
乙方:_______
身份證號(hào)碼:_______
身份證號(hào)碼:_______
電話(huà):_______
電話(huà):_______
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
裝修施工合同篇八
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
現(xiàn)就乙方承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成余下條款:
一、工程概況
工程名稱(chēng):
工程地點(diǎn):
承包范圍:
承包方式:
工期要求:12月8日前必須全部完成。
甲方工作
1、甲方設(shè)立該工程的項(xiàng)目部作為工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的管理工作,對(duì)乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、用料、安全文明施工等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
負(fù)責(zé)向乙方提供臨時(shí)水電。
乙方工作
1、乙方 為駐地代表,常駐現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗(yàn)收交鑰匙前的成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方應(yīng)自備施工所需工具。
4、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn)。
5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術(shù)、進(jìn)度、質(zhì)量、材料、勞動(dòng)力、文明施工等諸方面的安排,保證工完廠(chǎng)清;若乙方拒絕或漠視甲方對(duì)上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、關(guān)于質(zhì)量的約定
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說(shuō)明及設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(gb-50210、gb50303-20xx、gb50242-20xx、gb50327-20xx等)作為本工程的質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、如因乙方原因造成質(zhì)量不合格或不能通過(guò)驗(yàn)收,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為貳 年,質(zhì)量保修期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,乙方須無(wú)償履行保修責(zé)任。
5、如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,甲方通知后,乙方應(yīng)在收到通知后24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。
五、關(guān)于工期的約定
1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責(zé)任造成中途無(wú)故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六、關(guān)于價(jià)款和結(jié)算的約定
1、結(jié)算方式:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)完成面積計(jì)算及結(jié)算。
2、合同價(jià)格:
3、本價(jià)格包含人工費(fèi)、稅票、機(jī)械費(fèi)、進(jìn)退場(chǎng)、垃圾清運(yùn)、材料上運(yùn)費(fèi)等。
4、付款方式:
(1)開(kāi)工后7日內(nèi),甲方按乙方進(jìn)場(chǎng)施工人數(shù)每天發(fā)放35元生活費(fèi),每周發(fā)放一次。
(2)每月甲方按乙方當(dāng)月完成工程量付80%進(jìn)度款,生活費(fèi)從進(jìn)度款中減除。
(3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗(yàn)收后,甲方付總工程量結(jié)算款95%。此時(shí)乙方需提供全額的合格稅票。
(4)余款5%,在貳年保修期滿(mǎn)后結(jié)清(無(wú)息支付)。
七、關(guān)于材料的約定
1、甲方負(fù)責(zé)同業(yè)主聯(lián)系及時(shí)提供乙方所需材料,并按時(shí)到場(chǎng)。經(jīng)乙方驗(yàn)收入庫(kù)后,由乙方負(fù)責(zé)保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價(jià)賠償。
2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時(shí)用電),材料損耗按定額計(jì),超支的不合理材耗由乙方自行承擔(dān),并在結(jié)算款中扣減。
3、所有進(jìn)場(chǎng)的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。
八、關(guān)于安全的約定
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為合同附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴(yán)格遵守甲方和物業(yè)部門(mén)的規(guī)章制度,以及對(duì)外面現(xiàn)場(chǎng)和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須應(yīng)該遵守安全協(xié)議中的條款,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生違法亂紀(jì)等行為。若因乙方造成安全事故的,由乙方負(fù)責(zé)。
九、關(guān)于違約責(zé)任的約定
1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項(xiàng)目再次分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。
3、乙方須給進(jìn)場(chǎng)施工人員購(gòu)買(mǎi)人身保險(xiǎn),在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,由乙方賠償,而且甲方有權(quán)單方面終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效,履行完畢后終止。
甲方(簽章):
乙方(簽字):
年 月 日
年 月 日
裝修施工合同篇九
乙方:___________________________
甲方委托乙方套房裝飾裝修工程,經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂以下合同條款:
鋪貼地板、油墻、做柜、線(xiàn)路新裝等工程,詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)乙方提供的,經(jīng)甲方認(rèn)可的施工說(shuō)明及工程預(yù)算書(shū)。
乙方進(jìn)場(chǎng)_____天內(nèi),甲方應(yīng)先預(yù)付給乙方_____%工程款即(人民幣_(tái)____元),工程完工驗(yàn)收后,一個(gè)月之內(nèi)付清余款(即人民幣元整)。
五、乙方必須按質(zhì)按量按時(shí)和遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工,如屬乙方因材料質(zhì)量或不按圖紙施工,而造成施工項(xiàng)目不合格的,乙方要自行返工,返工所使用的一切材料費(fèi)、人工費(fèi)由乙方自行解決。如在施工期間,甲方提出更改正在進(jìn)行或已完工的'工程項(xiàng)目,更改所使用的一切材料費(fèi)、人工費(fèi)均由甲方承擔(dān)。
六、甲方如在施工期間提出增加施工項(xiàng)目或更改使用材料的,必須經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人或技術(shù)員簽字認(rèn)可。
七、交付使用日期:總施工期為天,即由_________年____月____日至_________年____月____日。如逾期乙方每日按總造價(jià)的千分之五賠款給甲方。如甲方因某種原因令乙方不能進(jìn)行正常施工的所誤日期順延。
九、本合同連同乙方提供給甲方認(rèn)可的施工說(shuō)明和工程預(yù)算書(shū),具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
裝修施工合同篇十
申請(qǐng)?jiān)賹徣耍ㄒ粚彵桓?,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號(hào)碼:_________________,聯(lián)系電話(huà):_________________。
被申請(qǐng)人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:_________________,聯(lián)系電話(huà):_________________。
負(fù)責(zé)人:王__________,該局局長(zhǎng)。
被申請(qǐng)人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號(hào)碼:_________________,聯(lián)系電話(huà):_________________。
被申請(qǐng)人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:_________________,聯(lián)系電話(huà):_________________。
法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。
申請(qǐng)人再審人與被申請(qǐng)人因觸電人身?yè)p害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級(jí)人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號(hào)民事判決書(shū)。申請(qǐng)?jiān)賹徣艘罁?jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng):“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的;”之規(guī)定,向貴院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>
1.請(qǐng)求撤銷(xiāo)云南省昭通市中級(jí)人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號(hào)民事判決書(shū)。
2.改判申請(qǐng)?jiān)賹徣瞬怀袚?dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費(fèi)用由被申請(qǐng)人承擔(dān)。
申請(qǐng)事由符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng):“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二條和第七條之規(guī)定,認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖__________粉糊,對(duì)承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^(guò)錯(cuò),認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣顺袚?dān)30%的責(zé)任是法律適用錯(cuò)誤。
首先,室內(nèi)裝修工程施工無(wú)需具備《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?!吨腥A人民共和國(guó)建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖__________粉糊,并無(wú)對(duì)承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^(guò)錯(cuò)。
其次,建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案;沒(méi)有設(shè)計(jì)方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。
此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號(hào)朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請(qǐng)?jiān)賹徝袷虏枚〞?shū),最高人民法院認(rèn)為,關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問(wèn)題?!吨腥A人民共和國(guó)建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案朱__________及其經(jīng)營(yíng)的設(shè)計(jì)室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無(wú)效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門(mén)規(guī)章,不能作為認(rèn)定民事合同無(wú)效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無(wú)需具備《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請(qǐng)?jiān)賹徣藳](méi)有過(guò)錯(cuò)。
綜上所述,原審適用法律確有錯(cuò)誤。申請(qǐng)?jiān)賹徣苏?qǐng)貴院依法再審,糾正錯(cuò)誤,維護(hù)申請(qǐng)?jiān)賹徣说暮戏?quán)益。
此致
__________高級(jí)人民法院。
申請(qǐng)人:_________________。
__________年___月___日。
裝修施工合同篇十一
承包方(乙方):______________
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
1.1 工程名稱(chēng):____________________
1.2 工程地點(diǎn):____________________
1.3 承包范圍:____________________
1.4 承包方式:____________________
1.5 工期:本工程自_____年_____月____日開(kāi)工,于_____年____月____日竣工。
1.6 工程質(zhì)量:____________________
1.7 合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě)):_______________________
2.1 開(kāi)工前7天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電信等設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2 指派甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3 負(fù)責(zé)承擔(dān)周?chē)ㄖ锛把b修結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn)、古樹(shù)名木、綠地等不受損壞的保護(hù)費(fèi)用。
2.4 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.5 協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
3.1 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2 指派駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4 遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ?、設(shè)備管線(xiàn)、古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾銷(xiāo)納等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝唬ㄗ?hù))的關(guān)系。
3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線(xiàn)。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責(zé)任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及陰雨天氣等不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
5.1本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-1991)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-1998)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3 甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)不合格,其驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期應(yīng)予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲主應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
6.1 雙方商定本合同價(jià)款采用第(3)種:
(1)固定價(jià)格。
(2)固定價(jià)格,加(___ %)包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。
(3)可調(diào)價(jià)格。按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2 本合同生效后,甲方分次按下表的約定支付工
程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。
支付次數(shù)
支付時(shí)間
支付金額
占總金額(%)
第一次
開(kāi)工后7日
10
第二次
工程過(guò)半
40
第三次
驗(yàn)收合格
45
6.3 工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料兩天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在兩天內(nèi)結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1 本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表一),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由甲方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的.材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量總是或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值_______%的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2 凡由于乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
8.1 施工設(shè)計(jì)及施工工藝做法,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方負(fù)責(zé)部分違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
9.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的縮寫(xiě)撥付款,每拖期一天,按付款額的______%支付滯納金。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.4 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
9.5 甲方未經(jīng)辦理任何手續(xù),乙主擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8 因一方原因,合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
10.2 當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒(méi)有達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的,或向人民法院起訴)。
12.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份。
12.3 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
(1)施工圖紙或作法說(shuō)明;
(2)工程項(xiàng)目一覽表;
(3)工程預(yù)算書(shū);
(4)甲方提供貨物清單;
(5)會(huì)議紀(jì)要;
(6)設(shè)計(jì)變更;
(7)其他。
裝修施工合同篇十二
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將位置晉江沙塘閩峰修理廠(chǎng)對(duì)面,外墻貼磚室內(nèi)鋪磚面承包給乙方施工,具體條款如下:
____年12月11日開(kāi)工至為做完為止。(因天氣原因不能施工工期可順延)
1.外墻每平方米32元,打底一遍(兩三道另計(jì)算)、貼磚、擦縫、打角、(墻面清潔另外算)
2.室內(nèi)粉刷打底一平方6元,
3.樓頂鋪磚一平方25元,
4.摟頂做防水,一平凡35元(專(zhuān)用防水材料)
采用項(xiàng)目現(xiàn)金支付形式,進(jìn)場(chǎng)先付買(mǎi)設(shè)備:人民幣。班組進(jìn)場(chǎng)后每隔10天支付10000元生活費(fèi),照合同要求進(jìn)行支付工程款80%的工程款,(如果款沒(méi)到位乙方有權(quán)力停止施工)其它做完后全部付清余款。
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)瓷磚、水泥等主要材料。
2、負(fù)責(zé)接通電源、水源。(材料乙方可以代買(mǎi))
1、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,施工期間發(fā)生的一切安全事故由乙方自己負(fù)責(zé)。(注:如果不是操作問(wèn)題是來(lái)自架子問(wèn)題一切問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé))
2、要按甲方要求進(jìn)行施工,確保裝修質(zhì)量。
3、裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問(wèn)題,負(fù)責(zé)返工返修,費(fèi)用由乙方自負(fù)。
4、瓷磚省耗不得超過(guò)百分之二。
(注:以上如有變動(dòng)整改經(jīng)雙方同意后再施工,以施工實(shí)際面積為準(zhǔn))此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方簽字:_______
身份證號(hào)碼:_______
聯(lián)系電話(huà):_______
乙方簽字:_______
身份證號(hào)碼:_______
聯(lián)系電話(huà):_______
____年__月__日
裝修施工合同篇十三
依照《___合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
1、工程地點(diǎn):______。
2、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
3、工程期限______天,開(kāi)工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
4、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě))______元。
第二條:工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條:施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))______元,由發(fā)包人支付。
第四條:發(fā)包人義務(wù)。
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第五條:承包人義務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
3、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第六條:工程變更。
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第七條:材料的提供。
2、由承包人提供的材料、設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八條:工期延誤。
1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第九條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):______。
施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由______部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十條:工程驗(yàn)收和保修。
1、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)______;
(2)______;
(3)______。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。
2、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)_____月。驗(yàn)收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單。
第十一條:工程款支付方式。
1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按以下約定直接向承包人支付工程款:
第一次開(kāi)工前三日支付______元。
第二次工程進(jìn)度過(guò)半支付______元。
第三次雙方驗(yàn)收合格支付______元。
工程進(jìn)度過(guò)半指:______。
(2)其他支付方式:______。
2、工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后______日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條:違約責(zé)任。
1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
3、因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
5、由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
第十三條:合同爭(zhēng)議的解決方式。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交______仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條:幾項(xiàng)具體規(guī)定。
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫(xiě))______元。
2、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙______把,交給承包人保管。工程竣工驗(yàn)收后,發(fā)包人負(fù)責(zé)提供新鎖______把,由承包人當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分;下午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分。
第十五條:其他約定事項(xiàng):______。
第十六條:附則。
1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3本合同一式______份,雙方各執(zhí)______份,______部門(mén)______份。
發(fā)包人:__________________(簽字)。
承包人:__________________(蓋章)。
日期:______年______月______日
裝修施工合同篇十四
合同編號(hào):
客戶(hù)姓名:
工程地址:
聯(lián)系電話(huà):
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
委托代理人:
委托代理人:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的'基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn):
1.2工程內(nèi)容及做法見(jiàn)室內(nèi)裝飾工程預(yù)算報(bào)價(jià)單、裝飾設(shè)計(jì)工程設(shè)計(jì)施工圖紙。
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第____種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主要部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限天,開(kāi)工日期:年月日;竣工日期:年月日。
1.5合同價(jià)款:
本合同工程造價(jià)為(人民幣)元,金額大寫(xiě):
1.6若乙方報(bào)價(jià)單內(nèi)漏報(bào)常規(guī)室內(nèi)裝修必須施工項(xiàng)目的,則乙方增加施工,不增加施工費(fèi)用;若甲方施工過(guò)程中增加造型項(xiàng)目或其它額外不常做的施工項(xiàng)目,由經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后,另行計(jì)算資金。
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計(jì)施工圖紙,及時(shí)向乙方提供施工任務(wù)書(shū)(即設(shè)計(jì)施工圖紙,裝飾工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容,設(shè)備安裝要求,器具規(guī)格、型號(hào)、式樣)。圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
第三條甲方工作。
3.1甲方負(fù)責(zé)辦理施工所涉及申請(qǐng)、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)繳納物業(yè)管理處報(bào)批的一切費(fèi)用,提供施工期間的水源、電源。
3.2開(kāi)工前,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則,影響施工的酌情增加施工協(xié)調(diào)費(fèi)。
3.3甲方負(fù)責(zé)協(xié)助乙方材料進(jìn)場(chǎng)及與管理處之間的關(guān)系。
3.4如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn)(不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
第四條乙方工作。
4.2施工中嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。
第五條工程變更。
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第六條材料事項(xiàng)。
6.1由甲方提供的主要材料、設(shè)備,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
6.2由乙方為甲方代購(gòu)的主要材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,做好驗(yàn)收工作。
6.3主要部分材料項(xiàng)目:
(1)由甲方提供、乙方施工的主要材料項(xiàng)目:墻地面瓷磚、馬賽克、石材及其加工費(fèi)和上樓運(yùn)費(fèi);漏電開(kāi)關(guān)、燈控開(kāi)關(guān)面板、插座面板、燈具、排氣扇、取暖器等同等概念電氣材料;蹲便器及沖水箱、坐便器、拖把池、洗手盆套裝(含配件)、鏡子、角閥、水龍頭、淋浴花灑、掛件等同等概念衛(wèi)浴材料;地漏、鎖具、合頁(yè)、門(mén)吸、導(dǎo)軌、滑輪、鉸鏈、拉手等同等概念五金材料。
(2)由甲方提供、材料商施工的主要材料項(xiàng)目:整體櫥柜;大門(mén);房間門(mén);衛(wèi)生間門(mén);木地板;酒柜鞋柜書(shū)柜衣柜吊柜地柜等整體柜類(lèi);沙發(fā);茶幾;床;臺(tái);墻紙;廚衛(wèi)鋁扣板天花;水晶吊燈;樓梯扶手;淋浴區(qū)玻璃隔斷;工藝玻璃;石膏線(xiàn);窗簾;防盜網(wǎng);紗窗;鋁合金門(mén)窗;露臺(tái)頂棚;晾衣架;空調(diào)移位及開(kāi)孔。
第七條工期延誤。
7.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,工期相應(yīng)順延:(1)經(jīng)甲方確認(rèn)的工程量變化或設(shè)計(jì)變更;(2)因違反建筑規(guī)定或違反物業(yè)規(guī)定導(dǎo)致停工的;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條工程驗(yàn)收和保修。
8.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)前期驗(yàn)收:防水工程試水完成(不作封閉)。
(2)中期驗(yàn)收:水路、電路鋪設(shè)完成(不作封閉)。
(3)竣工驗(yàn)收:整體驗(yàn)收。
(4)材料驗(yàn)收:主要材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。
8.2乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫(xiě)工程驗(yàn)收單,在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
8.3防水、水電隱蔽工程保修期為貳年,飾面工程保修期為貳年。
第九條工程款支付方式。
本合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:
支付次數(shù)。
支付時(shí)間。
支付金額(元)。
金額比例。
第一次。
30%。
第二次。
水電完工驗(yàn)收合格,泥水工進(jìn)場(chǎng)前。
30%。
第三次。
木作、泥水完工驗(yàn)收合格,漆工完工前。
30%。
第四次。
工程竣工雙方整體驗(yàn)收合格。
8%。
第五次。
工程竣工雙方驗(yàn)收合格三個(gè)月內(nèi)。
2%。
注:甲方所付工程款以乙方開(kāi)出的票據(jù)或在該合同期限內(nèi)的銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)為準(zhǔn)。
收款賬戶(hù):中國(guó)工商銀行番禺支行。
收款人:,賬號(hào):。
第十條違約責(zé)任。
10.2未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
10.4由于乙方責(zé)任不能按約定工期完工的,拖延工期每天賠償金為合同總價(jià)的1‰,最高拖延工期賠償限額為合同總價(jià)的5%。
第十一條:其它約定條款:
第十二條附則。
12.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完后自動(dòng)終止。
12.2本合同一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
12.3合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附件一:室內(nèi)裝飾工程預(yù)算報(bào)價(jià)書(shū)。
附件二:裝飾設(shè)計(jì)工程設(shè)計(jì)施工圖紙。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
日期:
日期:
聯(lián)系電話(huà):
聯(lián)系電話(huà):
裝修施工合同篇十五
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》,中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門(mén)審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書(shū)》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點(diǎn):__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號(hào)__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價(jià)款:____元,大寫(xiě)(人民幣):_____。
其中:
材料費(fèi):______,人工費(fèi):______。
管理費(fèi):______,設(shè)計(jì)費(fèi):______。
垃圾清運(yùn)費(fèi):______,稅金(3.41%):____。
其他費(fèi)用:______。
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
7、工期:自________年____月____日開(kāi)工,至________年____月____日竣工,工期___天。
二、關(guān)于材料供__________的約定:
1、甲方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供__________的材料、設(shè)備,__________為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并__________按時(shí)供__________到現(xiàn)場(chǎng),乙方__________辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方__________及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方提供的材料:詳見(jiàn)附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。
3、乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備,均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,__________按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4、乙方供__________的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,__________禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,__________按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定:
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》____市建設(shè)行政主管部門(mén)制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由___方設(shè)計(jì)施工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見(jiàn)附件見(jiàn))后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方__________予賠償。
6、工程驗(yàn)收。
甲、乙雙方__________及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方__________予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方__________按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7、工程竣工:乙方__________提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方__________自接到通知____日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見(jiàn)附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過(guò)竣工驗(yàn)收,甲方__________承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地__________符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結(jié)算:詳見(jiàn)附件六《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見(jiàn)附件七),保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
4、雙方款項(xiàng)往來(lái),均__________出具收據(jù),施工結(jié)束須開(kāi)具發(fā)票。
六、其它事項(xiàng)。
1、甲方工作:
(1)甲方__________在開(kāi)工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的施工圖紙或做法說(shuō)明____份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部__________或部分__________房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線(xiàn),負(fù)責(zé)到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相__________審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方__________予認(rèn)可。如更換人員,乙方__________及時(shí)書(shū)面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線(xiàn)。
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方__________補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),憑本合同文本和施工企業(yè)開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票,可向____省建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門(mén)或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,__________經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,__________按合同總價(jià)款5%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十一、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:
乙方:
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/6221875.html】