專業(yè)裝修違約合同(通用18篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-01 06:37:12
專業(yè)裝修違約合同(通用18篇)
時間:2023-11-01 06:37:12     小編:ZS文王

合同應(yīng)當包含合同的名稱、雙方當事人、標的物、價格、交付方式、違約責(zé)任等條款。為了避免誤解和糾紛,合同的起草需要考慮到各個細節(jié)和可能發(fā)生的情況。小編為大家整理了一些精選合同樣本,希望能夠幫助到需要起草合同的朋友們。

裝修違約合同篇一

法定代表人:_________________。

被告:_________________。

法定代表人:_________________。

訴訟請求:_________________。

2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計人民幣_____元;。

3、判令被告承擔本案的全部訴訟費用。

事實和理由:_________________。

201*年3月7日,原告與被告于南京市*區(qū)簽署了《采購合同》(合同編號:_________________rjch20xx0315),約定原告向被告采購2噸dw萃取劑,合同價款為人民幣96000元,若貨到后經(jīng)檢驗不合格的,原告有權(quán)退貨,被告應(yīng)在收到原告退貨通知后一周內(nèi)到原告處自提貨;《采購合同》還約定,被告違反合同約定的,原告有權(quán)解除合同,被告應(yīng)在三日內(nèi)返還合同價款,并承擔由此給原告造成的損失。

合同簽訂后,原告于20xx年3月21日向被告支付了全部貨款并于20xx年3月29日對被告所供貨物進行了取樣檢驗,檢驗結(jié)果顯示貨物質(zhì)量不合格,原告遂通知被告解除《采購合同》,并要求被告返還全部貨款,被告于20xx年5月23日向原告發(fā)函表示愿意在20xx年5月29日退還貨款,但此后被告并未按期退款,雖經(jīng)原告多次催收,被告對此置之不理。被告的上述違約行為已經(jīng)嚴重損害了原告的合法權(quán)利。根據(jù)《xxx民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定,原告依法向貴院提起訴訟,請求貴院查明事實,依法裁判,支持原告的訴訟請求。

區(qū)人民法院。

具狀人:_________________有限公司。

_____________年__________月__________日。

裝修違約合同篇二

二:b公司地址:電話:法定代表人:案由:金融借款合同糾紛訴訟請求:

1、判令被告一支付原告貸款本金30,000,000元,截至________年____月____日的利息共計100,000元(按xx行同期利率計算)。

2、判令被告二對以上訴訟請求承擔連帶責(zé)任。

二),雙方約定被告二為上述借款提供保證擔保,但沒有明確保證方式。合同簽訂后,原告于________年____月____日通過xx行轉(zhuǎn)賬的方式將3000萬元打入了被告一的賬戶。借款到期后,原告多次催還,但被告一以各種理由進行拖延和推搪,至今未清償其所欠原告的借款。同時原告也致函被告二,請求其代被告一償還借款,但被告二卻拒絕償還。原告認為,原、被告之間簽訂的《借款合同》和《保證合同》是合法有效的,原告已按合同的約定向被告一支付了借款,但借款到期后,被告一卻未能清償,被告二也拒絕承擔保證責(zé)任,二被告的.行為是嚴重的違約行為。根據(jù)《xxx民法典》第十九條的規(guī)定,當事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的,按照連帶責(zé)任保證承擔保證責(zé)任,因此,二被告應(yīng)當承擔連帶責(zé)任。綜上所述,原告為了維護自身的合法權(quán)益,根據(jù)《xxx民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起民事訴訟,希依法公判。此致人民法院具狀人:xx行法定代表人:________年月____日附:

1、本狀副本1份;。

2、書證5份。

裝修違約合同篇三

大家有寫過展廳裝修合同嗎?展廳裝修的輔助區(qū)域中包括休息室,蘊藏室等等。我們不單單要看展廳裝修是否好看,我們更應(yīng)該看展廳的設(shè)計是否方便使用。下面是小編為大家收集有關(guān)于裝修合同甲方違約金,希望你喜歡。

委托方(甲方):__________________________

承接方(乙方):__________________________

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:________________________________;

2.居室規(guī)格:________________________________;

總計:施工面積____________平方米。

3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

4.工程開工日期:______年______月______日

5工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數(shù):________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

第三條:質(zhì)量要求

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2.工程驗收標準,雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。

第四條:付款方式

1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)

甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,

甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當場結(jié)清。

3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

第五條:違約責(zé)任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。

第六條:合同的變更和終止

1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第七條:合同生效

1.本合同由雙方蓋章,簽字后生效。

2.本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

委托方(甲方):__________________________

承接方(乙方):__________________________

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:__________________________;

2.居室規(guī)格:房型類型為磚混框架3層,總計施工面積____________平方米。

3.施工內(nèi)容:內(nèi)墻磚、地板磚、木地板鋪設(shè),內(nèi)墻白灰掛灰,門窗燈飾安裝,衛(wèi)生間潔具安裝,廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。

4.委托方式:____________________________;

5.工程開工日期:________________________;

6.工程竣工日期:________________________;

工程總天數(shù):___________________________。

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)__________元,詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

1、材料款____________元;

2、工時費____________元;

3、施工清運費____________元;

4、搬卸費____________元。

第三條:質(zhì)量要求

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。

2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。

5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

第四條:材料供應(yīng)

1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。

3.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。

第五條:付款方式

1. 合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費的______%;當工期進度過半(____________年_________月________日),甲方即第二次付施工工費的______%.剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當場結(jié)清。

3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方____________元。

2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3. 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責(zé)任,工期不變。

5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。

第七條:工程驗收

工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

第八條:其他事項

1. 甲方責(zé)任

必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2.乙方責(zé)任

負責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。

第九條:違約責(zé)任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。

第十條:爭議解決

本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十一條:合同的變更和終止

合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的______%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

第十二條:合同生效

1.本合同經(jīng)雙方蓋章,簽字后生效。一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(發(fā)包方):_________________________

乙方(承包方):_________________________

第一條工程概況

1.1工程地點:_________________________________________________。

1.2住房結(jié)構(gòu):_________________________________,施工面積_________平方米。

1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。

1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

第二條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:

3施工圖紙雙方簽字后生效。

第三條甲方權(quán)利義務(wù)

1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;

2參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

第四條乙方權(quán)利義務(wù)

1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;

3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;

9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;

第五條材料的提供

4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場。

第六條工期延誤

2甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;

3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第七條質(zhì)量標準

(1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標準、規(guī)范進行施工。

(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準驗收。

(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工,達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責(zé)任。由于甲方原因達不到工程質(zhì)量標準的,由甲方承擔返工責(zé)任及經(jīng)濟支出。

第八條工程驗收和保修

1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收:

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

2保修

(1)工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。

(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第九條工程款支付方式

1竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。

2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

3雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當出具合法發(fā)票。

第十條違約責(zé)任

11.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償。

11.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責(zé)修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。

第十一條附則

12.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。

12.4合同履行完后自動終止。

12.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權(quán)益。

12.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。

甲方(委托方):________________________

乙方(施工方):________________________

為規(guī)范裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護-法》》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。

一、工程概況

1.裝飾施工地點:_____________________________________________。

2.建筑__________結(jié)構(gòu),建筑面積___________平方米。

3.裝飾施工內(nèi)容:詳見施工圖,工程預(yù)算書

4.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。

5.本工程由__________設(shè)計。

6.工期:工程期限_____________天,從____________年_________月________日開工至____________年_________月________日竣工。

如遇審批有關(guān)事項,按委托人到相關(guān)職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計算。

二、工程價款及結(jié)算方式

1.總價款:(大寫)________________元(其中:設(shè)計費____元,管理費(____%)元,稅金(____%)元。)經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。

2.合同簽訂后____天內(nèi)開工前,甲方支付總價款的____%,計_______元。泥工進場前或____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;木工進場前或____年_____月_____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;油漆工進場前或_____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元:其余款項為本工程尾款。第三次付款時,甲乙雙方應(yīng)對已變更項目的工程和工程量進行核實和計算。并按合同比例進行支付和收款。尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后一周內(nèi)一次付清。

三、施工準備及雙方的義務(wù)

(一)甲方工作

1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。

2.甲方應(yīng)在開工前______天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。

4.指派________為甲方代表,負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。

(二)乙方工作

1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。

2.指派為________乙方代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。

4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。

四、材料的供應(yīng)

1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》

本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔。

2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》

乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。

乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

五、安全生產(chǎn)

甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)賠償:屬乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責(zé)。

六、施工內(nèi)容和工期變更

在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。

七、工程質(zhì)量及竣工驗收辦法

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《________________市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準。

2.裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當符合國家有關(guān)標準。

3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5.甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程負責(zé)人反映投訴,以免造成更大返工或損失。

6.乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定時間日期參加驗收,由乙方組織人員驗收,甲方應(yīng)予書面承認。

工期竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。

八、違約責(zé)任

1.本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。

2.甲方未辦任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔損失。

3.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔損失。

九、工程保修

1.凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。

3.由于甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。

4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。

十、住宅室內(nèi)裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以通過協(xié)商或者調(diào)解解決,不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由法定質(zhì)栓機構(gòu)進行檢驗,費用由責(zé)任方承擔。

十一、本合同一式____份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設(shè),訂立本協(xié)議,以共同恪守。

一、工程地點:________________________________________。

二、形式結(jié)構(gòu):________________________________________。

三、工程項目:

1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)________瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪________瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)________瓷磚,要求平整。

2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。

四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應(yīng),乙方負責(zé)施工。

五、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,______個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責(zé)無償返工維修。

六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。

八、合同生效:本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

裝修違約合同篇四

甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)。

甲方將工程承包給乙方,依據(jù)《xxx合同法》,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂本合同,以共同信守和履行,門窗裝修合同書。

包工包料,制作安裝。

自年月日至年月日止,共計天。若出現(xiàn)停電或氣候原因影響施工,工期可做相應(yīng)順延。

本工程實行固定單價元/平方米,工程量平方米,總造價約元。工程交工時,以實際發(fā)生并雙方測量認可的工程量結(jié)算。

乙方進場甲方付工程款;門窗框安裝完甲方付工程價款的;工程完工甲方付工程款。

1、材料要求:型材玻璃:鋼襯。

2、安裝要求:按國家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量評定標準、施工技術(shù)驗收規(guī)范、甲方提供的施工圖標準。

甲方對乙方產(chǎn)品的加工及施工過程進行檢查監(jiān)督,乙方必須予以配合。

該工程的保修期為壹年,保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。

1、甲方有對該工程檢查、質(zhì)量認可、工程量確認的權(quán)利。

2、甲方有對乙方施工現(xiàn)場進行管理的權(quán)利。

3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設(shè)計變更的義務(wù)。

4、甲方有協(xié)調(diào)乙方與樓體施工隊的工作協(xié)調(diào)的義務(wù)。

5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務(wù)。

6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務(wù)。

1、乙方有按合同的規(guī)定催要工程款的權(quán)利。

2、乙方有按合同內(nèi)容及相關(guān)標準按時進行施工的義務(wù)。

3、乙方有自行承擔現(xiàn)場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務(wù),且承擔由此發(fā)生的費用。

4、乙方有在保修期內(nèi)及時進行維修的義務(wù),并承擔相應(yīng)的費用。

1、甲方有對門窗進行變更的權(quán)利,但必須以書面形式通知乙方。

2、如果因甲方的變更給乙方造成經(jīng)濟損失的,該費用由甲方承擔。

3、因甲方提供的設(shè)計變更若造成工期延長,則合同工期相應(yīng)順延。

1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時,甲乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,解決結(jié)果形成書面紀要。

2、若爭議雙方,協(xié)商不成可申請人民法院裁決。

本合同一式兩份,具有同等的法律效力,甲乙雙方各持一份。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

代理人:代理人:

裝修違約合同篇五

發(fā)包方:

承包方:

發(fā)包方承包方于______年___月________日簽訂了《______工程裝飾施工合同》(合同編號:______________,以下簡稱“施工合同”),因__________原因,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就解除施工合同事宜,簽訂本協(xié)議。

第一條雙方一致同意解除施工合同,施工合同于______年___月________日解除。

第二條施工合同解除后,對于已經(jīng)施工的工程,雙方同意(描述對于已經(jīng)施工的內(nèi)容、工程材料、臨時設(shè)施等的處理方式等內(nèi)容)。

第三條(描述工程款、已付款項等的處理方式)。

第四條(描述一方對合同解除的過錯,是否需要向?qū)Ψ竭M行補償、補償費費用是多少,如何支付等內(nèi)容)。

第五條因本協(xié)議所引發(fā)的爭議,雙方協(xié)商解除不了的,可向某某仲裁委員會進行仲裁(或者約定有利于己方的訴訟法院)。

第六條本協(xié)議一式____份,每方各執(zhí)____份。

發(fā)包人:___承包人:

法定代表:___法定代表人:

委托代理人:___委托代理人:

簽訂地點:

簽訂日期:

裝修違約合同篇六

甲方:

乙方:

依照《^v^合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就房屋維修事項協(xié)商一致,訂立本合同。

一、甲方委托乙方維修的項目:。

二、工程總金額:(形式:包工、包料、包工期、包質(zhì)量)。

三、付款方式:合同生效后,甲方預(yù)付給乙方70%的工程款,待工程竣工驗收合格后結(jié)清30%余款。

四、甲、乙雙方協(xié)商施工時間:20__年月日。

五、為維修工程安全順利的進行,甲方應(yīng)協(xié)助乙方:

1、提供必要的水、電等設(shè)施及其它方便。

2、提供安全場所存放工具和施工材料。

六、乙方為甲方的經(jīng)營和利益出發(fā),施工中做到:

1、按甲方安全制度出入施工區(qū)。

2、作業(yè)時間安排不影響甲方正常營業(yè)。

七、施工安全:乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴格的施工安全措施,承擔由于自身安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負責(zé)。凡在施工過程中發(fā)生安全責(zé)任事故或其他責(zé)任事故,均由乙方承擔責(zé)任。

八、保修工程:維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后兩天內(nèi)修復(fù)完畢,并承擔由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟賠償?shù)暮蠊?。如乙方逾期未派人修?fù)或二次維修后仍出現(xiàn)問題的,甲方有權(quán)另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。

九、驗收標準:參照建筑施工的驗收規(guī)范予以確認,隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應(yīng)及時進行整改,維修工程結(jié)束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進行驗收,驗收合格以三方簽字為準。在竣工驗收時,對于甲方或業(yè)主確認的尚未修復(fù)的工程質(zhì)量問題,由乙方負責(zé)按甲方的要求繼續(xù)維修。

十、違約責(zé)任:

1、在合同有效期內(nèi),任意一方未經(jīng)對方同意不得隨意終止合同。

2、處罰規(guī)定:任意一方因為違約而造成對方的經(jīng)濟損失,必須給予賠償。

十一、合同未盡事宜,雙方協(xié)商后再作補充。

十二、該合同一式三份,甲方二份,乙方一份,簽字后生效。

甲方:

裝修違約合同篇七

法定代表人:

地址:山西省祁縣喬家堡村。

乙方:

2014年5月1日,乙方在山西民俗博物館旅游期間,乙方所有的xx牌照xx汽車在甲方停車場停車期間,車內(nèi)物品筆記本電腦一臺丟失,現(xiàn)甲乙雙方充分協(xié)商后自愿達成如下協(xié)議:

一、甲方自愿補償乙方電腦損失費人民幣。

二、甲方補償后,乙方保證就此事不再以任何形式、任何理由向甲方提出任何賠償費用要求。

三、本協(xié)議為雙方平等自愿協(xié)商的結(jié)果,是雙方真實意思表示,且公平合理。

四、本協(xié)議內(nèi)容甲乙雙方已經(jīng)全文閱讀且理解無誤,甲乙雙方明白違反本協(xié)議所涉及后果,甲乙雙方對此協(xié)議處理結(jié)果表示完全滿意。

五、本協(xié)議書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字或按手印后生效,雙方代表人應(yīng)以此為據(jù),全面切實履行本協(xié)議,不得再以任何理由糾纏。

甲方:乙方:

年月日年月日。

裝修違約合同篇八

甲方:

乙方:

甲方的計算機信息機房工程及其設(shè)備安裝工程項目,確定乙方為施工安裝單位,根據(jù)《^v^合同法》,雙方本著互惠互利的原則,經(jīng)多次洽商,達成如下合同:

工程概況:

本工程主要包括系統(tǒng)計算機機房裝修.機房設(shè)備的提供安裝調(diào)試.及其工程。

項目名稱:

承包范圍。

系統(tǒng)工程設(shè)計.施工.及設(shè)備材料供應(yīng)。

施工地點。

本合同遵循的技術(shù)規(guī)格和標準及優(yōu)先原則:

質(zhì)量合保證。

乙方須承諾,本工程中所選用的材料及設(shè)備均嚴格按照本合同材料及設(shè)備清單中所列出的產(chǎn)地和數(shù)量去選項購,并須獲得甲方的認可和支持,以確保本工程符合以上標準。

第二章甲乙雙方的責(zé)任。

甲方的責(zé)任:

1)負責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場各工種間的配合。

2)負責(zé)對工程施工進度及質(zhì)量進行檢查.監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正.

3)向乙方提供滿足施工用水,電及相應(yīng)的辦公條件及堆放材料的庫房。

4)對乙方提供的各種技術(shù)文件,資料保密,不以任何形式擴散給第三者。

乙方的責(zé)任:

1)負責(zé)本系統(tǒng)工程施工圖紙設(shè)計。

2)負責(zé)按合同規(guī)定施工,確保工程進度,按照甲施要求完成各項工作。

3)負責(zé)按照經(jīng)過甲方審批過的施工設(shè)計圖和有關(guān)規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量。

4)負責(zé)成品交驗前的保護,保養(yǎng)。

5)做好施工記錄.隱蔽工程記錄,并匯集施工技術(shù)資料。

6)負責(zé)辦理有關(guān)手續(xù),并確保系統(tǒng)按期驗收使用。

7)負責(zé)培訓(xùn)甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術(shù)人員。

8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理,如違反甲方管理制度,視情節(jié)予以處罰直至清退出場。

9)做好施工組織管理,保持現(xiàn)場清潔,器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾,做到文明施工。

10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓(xùn)工作,現(xiàn)場施工嚴格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度,乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負責(zé)。

第三章材料及設(shè)備。

材料及設(shè)備到達目的地為工地現(xiàn)場。

裝修材料10天內(nèi)交貨,設(shè)備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日;

所有材料均由乙方組織采購,甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。

材料.設(shè)備除甲方另有書面變更要求外,均須按投標報價中所列產(chǎn)品型號.產(chǎn)地進行采購。

第四章合同價款。

合同總價為:

計人民幣:元整。

合同總價包括附件的設(shè)備清單所列設(shè)備.系統(tǒng)的安裝調(diào)試及其運保費.稅金等所有的相關(guān)費用。

第五章付款方式。

合同簽定后一周內(nèi),甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款,計人民幣元整。

乙方工程施工完畢,驗收合格,正常使用后,甲方支付至所有款項90%的竣工款,乙方工程價款計人民幣:(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質(zhì)保金,工程驗收1年付清。

甲方支付給乙方的工程款項,乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票,給甲方入帳。

第六章工期。

本合同甲乙雙方簽定之日起,乙方即開始進行施工準備工作。

根據(jù)甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。

乙方的施工計劃安排需經(jīng)甲方書面確認后方可執(zhí)行;甲方原因造成的停工及工期延誤,乙方必須當日向甲方提出書面報告以供審批;甲方須在48小時內(nèi)予以書面答復(fù),若逾期不予答復(fù),則表示甲方同意乙方的報告。

第七章設(shè)計變更。

甲方因變更設(shè)計時,應(yīng)書面通知乙方;乙方按規(guī)定需變更時,應(yīng)由甲方簽證,竣工時按工程量增減的簽證進行調(diào)整和結(jié)算,未經(jīng)甲方代表確認的變更無效,不可作為結(jié)算依據(jù)。

第八章工程驗收。

工程完成后,乙方提交工程竣工報告,七日內(nèi)由甲.乙雙方對工程進行驗收。

工程驗收時,乙方應(yīng)向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設(shè)計.施工文件及圖紙,并提供全套電子管理文檔。

按國家和地方當局的相關(guān)施工規(guī)范,驗收規(guī)范和標準作為驗收依據(jù)。

甲方需在三日日內(nèi)驗收完畢,并在驗收報告單據(jù)上簽字蓋章。

若經(jīng)確定為不合格工程,則乙方應(yīng)及時修正,并直至工程驗收合格。

第九章保證及處罰。

乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產(chǎn)品免受第三方提出關(guān)于侵犯其專利權(quán).商標權(quán)或工業(yè)設(shè)計權(quán)的起訴。

乙方保證本系統(tǒng)的設(shè)計.施工.驗收.開通.正常使用。

乙方保證按照甲方施工進度安排完成各項工作,如逾期,每天按工程款的支付違約金。

乙方保證在本系統(tǒng)保修內(nèi)提供4小時快速響應(yīng),24小時內(nèi)現(xiàn)場服務(wù)。

裝修違約合同篇九

住_______________________________。

身份證號碼。

被告:____________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

住所地______________________________。

實際經(jīng)營地_________________________。

注冊號_______________________________。

法定代表人____________,系公司董事長。

案由:商品房預(yù)售合同糾紛。

訴訟請求:

判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由:

__________年_____月_____日,原告與被告簽訂了編號為__________的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定,被告應(yīng)在__________年_____月_____日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,并于實際交房之日起30內(nèi)向原告支付。

__________年_____月_____日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。__________年_____月_____日,原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》,被告承諾在______年___月___日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即__________年_____月_____日之次日起計算。

__________年_____月_____日,被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到__________年_____月_____日,被告方將《商品房預(yù)售合同》項下的房屋交付給原告。

根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關(guān)于違約金的約定,被告應(yīng)當向原告支付自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日___日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。______年___月,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,被告簽收后仍不向原告支付違約金。

綜上所述,為維護合法權(quán)益,原告根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。

______________人民法院。

起訴人(簽字):_________。

_______年____月________日。

裝修違約合同篇十

本合同雙方當事人:

承包方(以下簡稱乙方): 名稱

1工程地點

2工程承包方式:包工包料

3工程期限 ____天

開工日期 _____年 _____月 ______日

竣工日期 _____年 _____月 ______日

4 雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫) ___________元。首付 , 第二次付 元。

5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。 6本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。

7工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后 日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。

8凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責(zé)任方承擔責(zé)任,并賠償給對方造成的損失。

9 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。

10本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

11 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方:乙方:

年月日:

裝修違約合同篇十一

乙方:_______

一、借款利息為零利息形式。

二、借款用途:本借款限于流動資金借款,用于公司經(jīng)營活動,未經(jīng)乙方同意,甲方不得挪作他用。

三、借款償還:

1、如甲方不能按期還款,最遲在借款到期前十五天應(yīng)向乙方提出延期申請,屆時乙方可在雙方協(xié)商的基礎(chǔ)上決定是否延期。

2、如乙方臨時需要收回借款,應(yīng)提前十五天向甲方提出還款申請。

四、違約和違約處理:

1、甲方不按合同規(guī)定的用途使用借款,貨款方有權(quán)收回部分或全部貸款。

2、甲方使用借款造成損失浪費或利用借款合同進行違法活動,有關(guān)單位對

直接責(zé)任人應(yīng)追究行政和經(jīng)濟責(zé)任,情節(jié)嚴重的,由司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

五、合同生效:本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。本合同共貳份,雙方各執(zhí)壹份。本合同若有其他未及事宜,雙方進一步商定補充條款。

___________年___________月___________日起,至___________年___________月___________日止。利率按借款合同期限確定年息為___________%,按季收取利息。貸款逾期除限期追收外,按規(guī)定從逾期之日起加收利息___________%,并按逾期后的利率檔次重新確定借款利率。

六、還款期限

借款方應(yīng)于借款期限屆滿之日起___________日內(nèi)一次性向貸款方償還本金及利息。

七、爭議解決辦法

各方同意,因本協(xié)議發(fā)生任何爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決;如協(xié)商不成,任何一方均可向本合同簽訂地所在地人民法院起訴。

八、其他

1、本合同自各方或者其授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效,貸款本息全部清償后自動失效。

2、本合同一式倆份,各方各執(zhí)一份,各合同具有同等法律效力。

借款方:___________貸款方:___________

裝修違約合同篇十二

由于受違約金兼有懲罰性和賠償性的影響。出租人與承租人之間在約定違約金時,往往會采用滯納金來表述,這就需要法官對滯納金有所認識。但是,有這樣一起案件,法官認定:雙方在合同中約定逾期付款按租金總額每天收取3%的滯納金過高,原告基于約定向被告主張20萬元的違約金從本案實際情況來看仍然過高,依法應(yīng)予調(diào)整。因而較違約金兼有懲罰性而言,此認定使違約金的性質(zhì)發(fā)生了根本的變化。所謂滯納金是指超過規(guī)定的繳款期限,向繳款人征收的一種帶有懲罰性質(zhì)的款項。屬于行政法調(diào)整范圍,具有法定性、強制性和懲罰性的特點。并且,發(fā)生在國家行使公共權(quán)力的過程中,雙方法律地位是不平等的。滯納金在租賃合同中頻頻露面,是因為一些當事人受計劃經(jīng)濟的影響,認為國家法律、法規(guī)有明文規(guī)定,違約按超過規(guī)定期限的天數(shù),每天征收應(yīng)繳款額一定的百分比。如果一旦發(fā)生糾紛,有一個法定的計算標準。但是,通過民法和合同法的基本原則,肯定租賃合同當事人地位平等,在權(quán)利義務(wù)的分配上平等協(xié)商,肯定房屋租賃合同主體受平等的法律保護,滯納金應(yīng)當退出當事人在租賃合同中的約定。

在租賃合同中雙方當事人約定違約金的計算辦法,常約定為按所訂租賃物的百分之幾或幾十計算違約金。顯然,這種約定存在問題,違反了公平原則。但是,對于雙方當事人的這種約定,法官將如何認定呢?有這樣一起案件,法官認定,承租人應(yīng)按所訂租賃物總值的20%賠償違約金給出租人。在這里,我們可以看出法官的認定顯得是那么不安,沒有回答何以可能。要知道,在租賃合同中,承租人對租賃物的使用,是對租賃物的全面使用。出租人將租賃物的使用權(quán)轉(zhuǎn)移給承租人的同時,必須將租賃物的占有權(quán)也轉(zhuǎn)移給承租人。因此,租賃合同成就的條件是:出租人的租賃物被承租人實際使用、占有、收益的事實。我們認為,法官應(yīng)當對當事人的約定有所認識,從而排除對無效部分的認定。

3、當事人雙方約定合同為不完全履行,認定違約方賠償全部違約金

所謂不完全履行,是指當事人在履行合同時,沒有按照合同約定的全部履行因素進行履行的情況。這種情況在租賃合同案件中經(jīng)常遇到。但是,當雙方當事人在合同中,約定不完全履行時,我們該如何認定呢?有這樣一起案件,當事人雙方約定在每月合同付款期限屆滿后,承租人每月只給付出租人70-80%的租金,如果超期出租人按租金的3%加收承租人的費用。法官認定,承租人未在約定的期限內(nèi)向出租人繳納70-80%的租金已構(gòu)成違約,出租人就可每月增收欠租金額3%的.逾期違約金。

由于違約金是當事人雙方在訂立合同時,預(yù)先確定的,于違約后生效的,獨立于履行行為之外的給付。法官在認定當事人主張的違約金時,都離不開對當事人雙方所訂立合同的思維。但是,當雙方當事人因撤訴重新達成了協(xié)議(未約定違約金),一方當事人為另一方當事人賠償了損失(承擔了撤訴的費用),另一方當事人是否可依據(jù)原協(xié)議要求其承擔違約金?有一起案件,出租人曾向法院起訴承租人,后出租人向法院撤回對承租人的起訴。撤訴時出租人與承租人就給付租金的時間重新進行了約定,但未約定違約金。出租人第二次起訴到法院后,法官認定,承租人應(yīng)按原協(xié)議賠償出租人的違約金。這種認定情況,對當事人簽訂了一份新協(xié)議就沒有意義了。相應(yīng)地,與新協(xié)議相比,就會使出租人意外獲利。這樣的結(jié)果顯然損害了承租方一方的利益。

裝修違約合同篇十三

承包人:________

委托代理人:________

營業(yè)執(zhí)照號:________

電話:________

委托代理人:________

電話:________

依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:

第一條工程概況

工程地點:______________________________________。

工程內(nèi)容及做法。

工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。

承包人包工、包料

承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料

承包人包工、發(fā)包人包料。

工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。

合同價款:本合同工程造價為:________________________元,小寫:______________元。

第二條工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:

發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份

發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份,設(shè)計費____________元,由發(fā)包人支付。

第四條發(fā)包人義務(wù)

提供施工期間的水源、電源

負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系

施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作

參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、竣工驗收。

第五條承包人義務(wù)

施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程

嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境

保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的.暢通

保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

第六條工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

第七條材料的提供

由承包人提供的材料、設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。

第八條工期延誤

對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:

工程量變化和設(shè)計變更

發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。

發(fā)包人未按期支付工程款,工期相應(yīng)順延。

因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包人承擔,工期協(xié)商順延,同一質(zhì)量問題第二次整改工期不順延。

第九條質(zhì)量標準:

雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:,施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由武漢市裝飾協(xié)會主管部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。

第十條工程驗收和保修

雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:

水電施工改造完工,開關(guān)插座定位驗收防水層經(jīng)48小時試水不漏

泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工

木工吊頂,木制品完工

油漆工程完工

全部工程完工。承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。

工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。

本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月,12個月后收費保修。保修內(nèi)容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設(shè)備,工程項目收費維修。

第十一條工程款支付方式

雙方約定按以下____方式支付工程款:

合同簽定后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的%預(yù)付款,即_________元泥工完工后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的%進度款,即___________元逢單項工程完工驗收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付増加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內(nèi)支付余款%,即_________元.

簽定合同后首付工程款的%,即________元以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內(nèi)付款,按第條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元泥工完工后付第三次款%,即_______元木工程完工后付第四次款%,即________元油漆工程完工后付第五次款15%,即_______元,全部完工后三天付余款%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付%工程款+變更項目差額。

其他支付方式:

工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程驗收單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進度款。

工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

第十二條違約責(zé)任

合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責(zé)。

因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

發(fā)包人未按期支付每次工程進度款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元,十五天后乙方可中止合約由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元。

第十三條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決也可由有關(guān)部門調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:

提交_________________________________________________仲裁;依法向人民法院提起訴訟。

第十四條幾項具體規(guī)定

程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負責(zé)將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責(zé)支付垃圾清運費用________________元。物業(yè)公司向業(yè)主的各項收費和押金由發(fā)包人支付。

施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙________把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責(zé)交還鎖________把,由承包人當場負責(zé)安裝交付使用。

施工期間,承包人每天的工作時間為:上午________點______分至______點______分下午______點______分至______點______分。

第十五條其他約定事項:

第十六條附則

本合同經(jīng)雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。

本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份。

合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

承包人:________發(fā)包人:________

法定代表人:________

委托代理人:________委托代理人:________

________年_____月_____日

裝修違約合同篇十四

委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:_____________________________________________________________。

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況

3.委托方式:___________________________________________。

4.工程開工日期:______年_____月______日

5.工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數(shù):________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元

第三條:保修期

保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。

第四條:違約責(zé)任

1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的.5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。

2.在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務(wù),如有違約應(yīng)按合同總金額5%支付違約金。

第五條:爭議解決

1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。

2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向xx區(qū)人民法院提起訴訟。

第十二條:合同生效

1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。

2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(業(yè)主):乙方:

住所地址:企業(yè)地址:

郵政編碼:郵政編碼:

裝修違約合同篇十五

乙方(貸款人):————身份證號碼:————

甲乙雙方就借款事宜,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議,以資雙方共同遵守。

一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)——————元,于————前交付甲方。

二、借款利息_____________________________

三、借款期限:

四、還款日期和方式:

五、違約責(zé)任:

六、爭議解決方式:

1、雙方協(xié)商解決,解決不成,同意提交————區(qū)人民法院(選擇性條款不得違反地域管轄和級別管轄,可以選擇原告、被告、標的物、合同簽訂地、合同履行地)

2、提交————_____委員會_____

六、本合同自————生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,合同文本具有同等法律效力。

甲方(簽字、蓋章):乙方(簽字、蓋章):

合同簽訂日期:合同簽訂日期:

裝修違約合同篇十六

乙方:_____

鑒于:

1、__年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》,乙方購買_____勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓,乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應(yīng)于__年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自__年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至__年5月19日。

5、乙方已于__年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。

6、自__年11月1日起至__年5月19日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達成以下協(xié)議共同執(zhí)行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于__年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的.違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。

甲方:________乙方:________

________年________月________日

裝修違約合同篇十七

甲方(借款人)_____________________

身份證號碼:_________________________

乙方(貸款人)_____________________

身份證號碼:_________________________

甲乙雙方就下列事宜達成一致意見,簽訂本合同。

一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)_____________________,于_____________________前交付甲方。

六、本合同自_____________________生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

甲方(簽字、蓋章)_____________________

乙方(簽字、蓋章)_____________________

合同簽訂日期______________

裝修違約合同篇十八

甲、乙雙方在平等自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,達成以下協(xié)議:

一、乙方向甲方借款人民幣?元整。

二、借款期限為?年,從?年?月?日起至?年?月?日止。

三、借款期限屆滿,乙方保證返還借款,否則愿意承擔一切法律責(zé)任。

四、甲方在本協(xié)議簽訂后二日內(nèi)將借款交付乙方。

五、甲方未按時將借款交付或者乙方未按時還款,違約方應(yīng)當向守約方支付違約金?元。

六、本協(xié)議一式兩份,自甲、乙雙方簽名并加蓋公章(是單位的加蓋公章)之日生效,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方:

乙方:

簽訂日期:?年?月?日

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/6120843.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔