專業(yè)裝修違約合同(模板18篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-01 01:56:13
專業(yè)裝修違約合同(模板18篇)
時間:2023-11-01 01:56:13     小編:雁落霞

在商業(yè)活動中,合同起著保障法律權益和實現(xiàn)互惠互利的重要作用。寫一份優(yōu)秀的合同需要充分考慮到各個方面的因素,確保合同的完整性。合同的范文如下所示,你可以根據(jù)對應的情況進行修改和調整。

裝修違約合同篇一

甲方:

乙方:

甲方的計算機信息機房工程及其設備安裝工程項目,確定乙方為施工安裝單位,根據(jù)《^v^合同法》,雙方本著互惠互利的原則,經(jīng)多次洽商,達成如下合同:

工程概況:

本工程主要包括系統(tǒng)計算機機房裝修.機房設備的提供安裝調試.及其工程。

項目名稱:

承包范圍。

系統(tǒng)工程設計.施工.及設備材料供應。

施工地點。

本合同遵循的技術規(guī)格和標準及優(yōu)先原則:

質量合保證。

乙方須承諾,本工程中所選用的材料及設備均嚴格按照本合同材料及設備清單中所列出的產地和數(shù)量去選項購,并須獲得甲方的認可和支持,以確保本工程符合以上標準。

第二章甲乙雙方的責任。

甲方的責任:

1)負責協(xié)調施工現(xiàn)場各工種間的配合。

2)負責對工程施工進度及質量進行檢查.監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正.

3)向乙方提供滿足施工用水,電及相應的辦公條件及堆放材料的庫房。

4)對乙方提供的各種技術文件,資料保密,不以任何形式擴散給第三者。

乙方的責任:

1)負責本系統(tǒng)工程施工圖紙設計。

2)負責按合同規(guī)定施工,確保工程進度,按照甲施要求完成各項工作。

3)負責按照經(jīng)過甲方審批過的施工設計圖和有關規(guī)范施工,確保工程質量。

4)負責成品交驗前的保護,保養(yǎng)。

5)做好施工記錄.隱蔽工程記錄,并匯集施工技術資料。

6)負責辦理有關手續(xù),并確保系統(tǒng)按期驗收使用。

7)負責培訓甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術人員。

8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理,如違反甲方管理制度,視情節(jié)予以處罰直至清退出場。

9)做好施工組織管理,保持現(xiàn)場清潔,器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾,做到文明施工。

10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓工作,現(xiàn)場施工嚴格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度,乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負責。

第三章材料及設備。

材料及設備到達目的地為工地現(xiàn)場。

裝修材料10天內交貨,設備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日;

所有材料均由乙方組織采購,甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。

材料.設備除甲方另有書面變更要求外,均須按投標報價中所列產品型號.產地進行采購。

第四章合同價款。

合同總價為:

計人民幣:元整。

合同總價包括附件的設備清單所列設備.系統(tǒng)的安裝調試及其運保費.稅金等所有的相關費用。

第五章付款方式。

合同簽定后一周內,甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款,計人民幣元整。

乙方工程施工完畢,驗收合格,正常使用后,甲方支付至所有款項90%的竣工款,乙方工程價款計人民幣:(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質保金,工程驗收1年付清。

甲方支付給乙方的工程款項,乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票,給甲方入帳。

第六章工期。

本合同甲乙雙方簽定之日起,乙方即開始進行施工準備工作。

根據(jù)甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。

乙方的施工計劃安排需經(jīng)甲方書面確認后方可執(zhí)行;甲方原因造成的停工及工期延誤,乙方必須當日向甲方提出書面報告以供審批;甲方須在48小時內予以書面答復,若逾期不予答復,則表示甲方同意乙方的報告。

第七章設計變更。

甲方因變更設計時,應書面通知乙方;乙方按規(guī)定需變更時,應由甲方簽證,竣工時按工程量增減的簽證進行調整和結算,未經(jīng)甲方代表確認的變更無效,不可作為結算依據(jù)。

第八章工程驗收。

工程完成后,乙方提交工程竣工報告,七日內由甲.乙雙方對工程進行驗收。

工程驗收時,乙方應向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設計.施工文件及圖紙,并提供全套電子管理文檔。

按國家和地方當局的相關施工規(guī)范,驗收規(guī)范和標準作為驗收依據(jù)。

甲方需在三日日內驗收完畢,并在驗收報告單據(jù)上簽字蓋章。

若經(jīng)確定為不合格工程,則乙方應及時修正,并直至工程驗收合格。

第九章保證及處罰。

乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產品免受第三方提出關于侵犯其專利權.商標權或工業(yè)設計權的起訴。

乙方保證本系統(tǒng)的設計.施工.驗收.開通.正常使用。

乙方保證按照甲方施工進度安排完成各項工作,如逾期,每天按工程款的支付違約金。

乙方保證在本系統(tǒng)保修內提供4小時快速響應,24小時內現(xiàn)場服務。

裝修違約合同篇二

甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)。

甲方將工程承包給乙方,依據(jù)《xxx合同法》,結合本工程具體情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂本合同,以共同信守和履行,門窗裝修合同書。

包工包料,制作安裝。

自年月日至年月日止,共計天。若出現(xiàn)停電或氣候原因影響施工,工期可做相應順延。

本工程實行固定單價元/平方米,工程量平方米,總造價約元。工程交工時,以實際發(fā)生并雙方測量認可的工程量結算。

乙方進場甲方付工程款;門窗框安裝完甲方付工程價款的;工程完工甲方付工程款。

1、材料要求:型材玻璃:鋼襯。

2、安裝要求:按國家和行業(yè)現(xiàn)行質量評定標準、施工技術驗收規(guī)范、甲方提供的施工圖標準。

甲方對乙方產品的加工及施工過程進行檢查監(jiān)督,乙方必須予以配合。

該工程的保修期為壹年,保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。

1、甲方有對該工程檢查、質量認可、工程量確認的權利。

2、甲方有對乙方施工現(xiàn)場進行管理的權利。

3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設計變更的義務。

4、甲方有協(xié)調乙方與樓體施工隊的工作協(xié)調的義務。

5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務。

6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務。

1、乙方有按合同的規(guī)定催要工程款的權利。

2、乙方有按合同內容及相關標準按時進行施工的義務。

3、乙方有自行承擔現(xiàn)場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務,且承擔由此發(fā)生的費用。

4、乙方有在保修期內及時進行維修的義務,并承擔相應的費用。

1、甲方有對門窗進行變更的權利,但必須以書面形式通知乙方。

2、如果因甲方的變更給乙方造成經(jīng)濟損失的,該費用由甲方承擔。

3、因甲方提供的設計變更若造成工期延長,則合同工期相應順延。

1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時,甲乙雙方應及時協(xié)商解決,解決結果形成書面紀要。

2、若爭議雙方,協(xié)商不成可申請人民法院裁決。

本合同一式兩份,具有同等的法律效力,甲乙雙方各持一份。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

代理人:代理人:

裝修違約合同篇三

二:b公司地址:電話:法定代表人:案由:金融借款合同糾紛訴訟請求:

1、判令被告一支付原告貸款本金30,000,000元,截至________年____月____日的利息共計100,000元(按xx行同期利率計算)。

2、判令被告二對以上訴訟請求承擔連帶責任。

二),雙方約定被告二為上述借款提供保證擔保,但沒有明確保證方式。合同簽訂后,原告于________年____月____日通過xx行轉賬的方式將3000萬元打入了被告一的賬戶。借款到期后,原告多次催還,但被告一以各種理由進行拖延和推搪,至今未清償其所欠原告的借款。同時原告也致函被告二,請求其代被告一償還借款,但被告二卻拒絕償還。原告認為,原、被告之間簽訂的《借款合同》和《保證合同》是合法有效的,原告已按合同的約定向被告一支付了借款,但借款到期后,被告一卻未能清償,被告二也拒絕承擔保證責任,二被告的.行為是嚴重的違約行為。根據(jù)《xxx民法典》第十九條的規(guī)定,當事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的,按照連帶責任保證承擔保證責任,因此,二被告應當承擔連帶責任。綜上所述,原告為了維護自身的合法權益,根據(jù)《xxx民事訴訟法》的相關規(guī)定,向貴院提起民事訴訟,希依法公判。此致人民法院具狀人:xx行法定代表人:________年月____日附:

1、本狀副本1份;。

2、書證5份。

裝修違約合同篇四

原告:___,女,1981年2月5日出生,漢族,無業(yè),住____,身份證號碼__________________.

法定代表人___,系公司董事長。

案由:商品房預售合同糾紛。

訴訟請求:

2.判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由:

年12月31日,原告與被告簽訂了編號為y___的《商品房預售合同》。根據(jù)該合同的約定,被告應在年8月30日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,并于實際交房之日起30內向原告支付。

年1月22日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。年10月7日,原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》,被告承諾在年5月30日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預售合同》中約定的交房日期即年8月30日之次日起計算。

年8月18日,被告向原告發(fā)出了《關于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴格依照與您簽署的《北京市商品房預售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到年12月10日,被告方將《商品房預售合同》項下的房屋交付給原告。

根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關于違約金的約定,被告應當向原告支付自年8月31日起至年12月10日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。年1月,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,被告簽收后仍不向原告支付違約金。

綜上所述,為維護合法權益,原告根據(jù)我國法律的相關規(guī)定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。

__人民法院。

起訴人(簽字):

__年_月__日。

裝修違約合同篇五

發(fā)包方:

承包方:

發(fā)包方承包方于______年___月________日簽訂了《______工程裝飾施工合同》(合同編號:______________,以下簡稱“施工合同”),因__________原因,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就解除施工合同事宜,簽訂本協(xié)議。

第一條雙方一致同意解除施工合同,施工合同于______年___月________日解除。

第二條施工合同解除后,對于已經(jīng)施工的工程,雙方同意(描述對于已經(jīng)施工的內容、工程材料、臨時設施等的處理方式等內容)。

第三條(描述工程款、已付款項等的處理方式)。

第四條(描述一方對合同解除的過錯,是否需要向對方進行補償、補償費費用是多少,如何支付等內容)。

第五條因本協(xié)議所引發(fā)的爭議,雙方協(xié)商解除不了的,可向某某仲裁委員會進行仲裁(或者約定有利于己方的訴訟法院)。

第六條本協(xié)議一式____份,每方各執(zhí)____份。

發(fā)包人:___承包人:

法定代表:___法定代表人:

委托代理人:___委托代理人:

簽訂地點:

簽訂日期:

裝修違約合同篇六

住_______________________________。

身份證號碼。

被告:____________房地產開發(fā)有限公司。

住所地______________________________。

實際經(jīng)營地_________________________。

注冊號_______________________________。

法定代表人____________,系公司董事長。

案由:商品房預售合同糾紛。

訴訟請求:

判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由:

__________年_____月_____日,原告與被告簽訂了編號為__________的《商品房預售合同》。根據(jù)該合同的約定,被告應在__________年_____月_____日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,并于實際交房之日起30內向原告支付。

__________年_____月_____日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。__________年_____月_____日,原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》,被告承諾在______年___月___日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預售合同》中約定的交房日期即__________年_____月_____日之次日起計算。

__________年_____月_____日,被告向原告發(fā)出了《關于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴格依照與您簽署的《北京市商品房預售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到__________年_____月_____日,被告方將《商品房預售合同》項下的房屋交付給原告。

根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關于違約金的約定,被告應當向原告支付自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日___日內未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。______年___月,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,被告簽收后仍不向原告支付違約金。

綜上所述,為維護合法權益,原告根據(jù)我國法律的相關規(guī)定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。

______________人民法院。

起訴人(簽字):_________。

_______年____月________日。

裝修違約合同篇七

甲方:

乙方:

依照《^v^合同法》、《建設工程質量管理條例》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就房屋維修事項協(xié)商一致,訂立本合同。

一、甲方委托乙方維修的項目:。

二、工程總金額:(形式:包工、包料、包工期、包質量)。

三、付款方式:合同生效后,甲方預付給乙方70%的工程款,待工程竣工驗收合格后結清30%余款。

四、甲、乙雙方協(xié)商施工時間:20__年月日。

五、為維修工程安全順利的進行,甲方應協(xié)助乙方:

1、提供必要的水、電等設施及其它方便。

2、提供安全場所存放工具和施工材料。

六、乙方為甲方的經(jīng)營和利益出發(fā),施工中做到:

1、按甲方安全制度出入施工區(qū)。

2、作業(yè)時間安排不影響甲方正常營業(yè)。

七、施工安全:乙方按有關規(guī)定采取嚴格的施工安全措施,承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負責。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故,均由乙方承擔責任。

八、保修工程:維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題,乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢,并承擔由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟賠償?shù)暮蠊H缫曳接馄谖磁扇诵迯突蚨尉S修后仍出現(xiàn)問題的,甲方有權另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。

九、驗收標準:參照建筑施工的驗收規(guī)范予以確認,隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應及時進行整改,維修工程結束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進行驗收,驗收合格以三方簽字為準。在竣工驗收時,對于甲方或業(yè)主確認的尚未修復的工程質量問題,由乙方負責按甲方的要求繼續(xù)維修。

十、違約責任:

1、在合同有效期內,任意一方未經(jīng)對方同意不得隨意終止合同。

2、處罰規(guī)定:任意一方因為違約而造成對方的經(jīng)濟損失,必須給予賠償。

十一、合同未盡事宜,雙方協(xié)商后再作補充。

十二、該合同一式三份,甲方二份,乙方一份,簽字后生效。

甲方:

裝修違約合同篇八

編號:甲方:乾安縣德譽仁房地產開發(fā)有限公司法人簽公章:

根據(jù)^v^務院令第590號《國有土地上房屋征收與補償條例》和《松原城市房屋拆遷管理辦法》規(guī)定,甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就房屋征收與補償安置達成如下協(xié)議:

第一條:被征收房屋基本概況。

第二條:補償方式。

乙方自愿選擇產權調換方式進行補償。

一、房屋產權調換:

甲方將座落在祥瑞家園的2套新建樓房作為與乙方產權調換的房屋。

1、住宅樓位于祥瑞家園6號樓東數(shù)1單元401室(邊樓樓)房屋的總樓層數(shù)為六屋,戶型為一梯兩戶,房屋朝南,房屋號:建筑面積85平方米。

2、住宅樓位于祥瑞家園4號樓,一層西數(shù)第四門,南北通透,建筑面積78平方米。

二、回遷樓房標準。

裝修違約合同篇九

法定代表人:

地址:山西省祁縣喬家堡村。

乙方:

2014年5月1日,乙方在山西民俗博物館旅游期間,乙方所有的xx牌照xx汽車在甲方停車場停車期間,車內物品筆記本電腦一臺丟失,現(xiàn)甲乙雙方充分協(xié)商后自愿達成如下協(xié)議:

一、甲方自愿補償乙方電腦損失費人民幣。

二、甲方補償后,乙方保證就此事不再以任何形式、任何理由向甲方提出任何賠償費用要求。

三、本協(xié)議為雙方平等自愿協(xié)商的結果,是雙方真實意思表示,且公平合理。

四、本協(xié)議內容甲乙雙方已經(jīng)全文閱讀且理解無誤,甲乙雙方明白違反本協(xié)議所涉及后果,甲乙雙方對此協(xié)議處理結果表示完全滿意。

五、本協(xié)議書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字或按手印后生效,雙方代表人應以此為據(jù),全面切實履行本協(xié)議,不得再以任何理由糾纏。

甲方:乙方:

年月日年月日。

裝修違約合同篇十

法定代表人:_________________。

被告:_________________。

法定代表人:_________________。

訴訟請求:_________________。

2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計人民幣_____元;。

3、判令被告承擔本案的全部訴訟費用。

事實和理由:_________________。

201*年3月7日,原告與被告于南京市*區(qū)簽署了《采購合同》(合同編號:_________________rjch20xx0315),約定原告向被告采購2噸dw萃取劑,合同價款為人民幣96000元,若貨到后經(jīng)檢驗不合格的,原告有權退貨,被告應在收到原告退貨通知后一周內到原告處自提貨;《采購合同》還約定,被告違反合同約定的,原告有權解除合同,被告應在三日內返還合同價款,并承擔由此給原告造成的損失。

合同簽訂后,原告于20xx年3月21日向被告支付了全部貨款并于20xx年3月29日對被告所供貨物進行了取樣檢驗,檢驗結果顯示貨物質量不合格,原告遂通知被告解除《采購合同》,并要求被告返還全部貨款,被告于20xx年5月23日向原告發(fā)函表示愿意在20xx年5月29日退還貨款,但此后被告并未按期退款,雖經(jīng)原告多次催收,被告對此置之不理。被告的上述違約行為已經(jīng)嚴重損害了原告的合法權利。根據(jù)《xxx民事訴訟法》相關規(guī)定,原告依法向貴院提起訴訟,請求貴院查明事實,依法裁判,支持原告的訴訟請求。

區(qū)人民法院。

具狀人:_________________有限公司。

_____________年__________月__________日。

裝修違約合同篇十一

電話:13810。

被告:上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司。

住所地北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文化園西路3號。

法人代表。

電話:

被告:百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)店。

住所地北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文化園西路3號。

法人代表。

電話:

案由:裝飾裝修合同糾紛。

訴訟請求:

1、請求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》。

2、請求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金(自2007年10月26日起至工程交付之日止,每日按工程造價的2‰計算)。

3、請求法院依法判令百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行《內購材料供應合同》。

4、訴訟費用由被告承擔。

起訴事實與理由:

原告為了裝修購買的位于北京市大興區(qū)的房屋,于2007年4月20日與被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分公司(以下稱百居開發(fā)區(qū)分公司)簽訂了《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》,與百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)店(以下稱百居開發(fā)區(qū)店)簽訂了《內購材料供應合同》。二被告同屬上海百安居公司,共同收取工程款。合同約定,由百居開發(fā)區(qū)分公司負責施工,工程款共計元,工期75天,百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的.方式,原告所需裝修材料必需在被告百居開發(fā)區(qū)店購買。合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的預算在2007年月日至2007年月日往二被告共用的資金卡內付了材料款和人工費等共計0元,此款現(xiàn)仍有余額。

2007年月日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質量問題,經(jīng)與被告百居開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商,最后雙方于2007年10月26日達成解決方案,賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負責人變動等原因工程一直處于半停工狀態(tài),原告多次向百安居領導投訴、協(xié)商未果。2009年6月22日被告方店長帶工人在衛(wèi)生間施工時違章操作,造成重大安全隱患,被小區(qū)物業(yè)責令整改,并告知以后由原告承擔相應責任。原告與被告的爭議一直不能協(xié)商解決投訴至北京市工商局消???,在該科的多次調解下百安居領導在2009年7月31日答應保證在一周內工程完工交付使用,可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)。

現(xiàn)在室內原告定制的嵌入墻內的十余組壁柜還沒有安裝,后續(xù)的電線、管道等附屬設施無法安裝。由于工程停工時間長已裝修部分無人維護造成墻面乳膠漆發(fā)黃,7扇木門和4個房屋的實木地板起翹開裂,這些質量問題難以完全修復。

北京市大興區(qū)人民法院。

起訴人:

裝修違約合同篇十二

違約合同的處理方式要看對方的違約程度。如果一方違約致使合同目的不能實現(xiàn)即根本違約時,另一方當事人可以行使解除權解除合同;如果一方違約沒有達到根本違約的程度,另一方當事人可以追究違約方當事人的違約責任。

《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

第五百八十二條 履行不符合約定的,應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確,依據(jù)本法第五百一十條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標的的性質以及損失的大小,可以合理選擇請求對方承擔修理、重作、更換、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。

第五百八十五條 當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據(jù)當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據(jù)當事人的請求予以適當減少。

當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應當履行債務。

裝修違約合同篇十三

甲方:

乙方:

本著誠信、公平、互惠的'原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂此協(xié)議。

第一條雙方同意貨款結算方式為月清30天,當月日至次月日前拿的貨款于下月號前付清所有貨款。

第二條甲方需配合乙方傳出對賬單在3日內簽字蓋章回傳,如方未及時確認回傳乙方對賬單視為默認。

第三條甲方為放賬客戶時,必須于每月10號之前到賬。第四條如乙方供貨有質量問題,乙方應及時更換良品換回不良產品,______方有權扣壓或扣除乙方貨款。

第五條違約責任:甲方未按本協(xié)議相關條款支付款項時,乙方有權停止供貨,并保留對已發(fā)貨未收款產品的所有權,直至結清所有貨款為止。

第六條如甲方公司倒閉或其它因素無法償還其貨款,其簽署法人或簽署人承擔著繼續(xù)償還貨款,直至貨款償還完為止。

第七條解決協(xié)議糾紛方式:雙方協(xié)商解決或協(xié)商不成,由乙方所在地法院訴訟解決。

第八條其他事項按雙方的銷售合同或類似合同的訂單執(zhí)行。

第九條本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

第十條本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效(傳真協(xié)議有效)。

甲方(公章):_________代表人(簽名)_________

乙方(公章):_________代表人(簽名)_________

__________年____月____日

裝修違約合同篇十四

甲方:__________

乙方:__________

居間方受委托方的委托,雙方就委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。

第一條 委托事項(需具體約定所委托的是提供訂約機會,還是媒介合同的成立,以及委托事項的具體要求)

第二條 居間報酬的計算方法與支付時間和方式

第三條 保密內容

第四條 違約責任

第五條 其他約定事項

甲方:__________

乙方:__________

時間:__________

裝修違約合同篇十五

乙方(買受人):×××××××××小區(qū)單元房業(yè)主鑒于:

1、xx年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:),乙方購買×××××××小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、××××××小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。

5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于xx年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

________年________月________日

-------

甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現(xiàn)住_______,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話:________。乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現(xiàn)住________,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話________。

xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術后經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?,F(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過失程度,經(jīng)充分協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議:

一、乙方一次性支付醫(yī)療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據(jù)甲方要求,提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。

二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關。

三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。

四、本協(xié)議一式三份,由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔協(xié)議中各自義務。

甲方:________乙方:________

監(jiān)督單位:________

裝修違約合同篇十六

由于受違約金兼有懲罰性和賠償性的影響。出租人與承租人之間在約定違約金時,往往會采用滯納金來表述,這就需要法官對滯納金有所認識。但是,有這樣一起案件,法官認定:雙方在合同中約定逾期付款按租金總額每天收取3%的滯納金過高,原告基于約定向被告主張20萬元的違約金從本案實際情況來看仍然過高,依法應予調整。因而較違約金兼有懲罰性而言,此認定使違約金的性質發(fā)生了根本的變化。所謂滯納金是指超過規(guī)定的繳款期限,向繳款人征收的一種帶有懲罰性質的款項。屬于行政法調整范圍,具有法定性、強制性和懲罰性的特點。并且,發(fā)生在國家行使公共權力的過程中,雙方法律地位是不平等的。滯納金在租賃合同中頻頻露面,是因為一些當事人受計劃經(jīng)濟的影響,認為國家法律、法規(guī)有明文規(guī)定,違約按超過規(guī)定期限的天數(shù),每天征收應繳款額一定的百分比。如果一旦發(fā)生糾紛,有一個法定的計算標準。但是,通過民法和合同法的基本原則,肯定租賃合同當事人地位平等,在權利義務的分配上平等協(xié)商,肯定房屋租賃合同主體受平等的法律保護,滯納金應當退出當事人在租賃合同中的約定。

在租賃合同中雙方當事人約定違約金的計算辦法,常約定為按所訂租賃物的百分之幾或幾十計算違約金。顯然,這種約定存在問題,違反了公平原則。但是,對于雙方當事人的這種約定,法官將如何認定呢?有這樣一起案件,法官認定,承租人應按所訂租賃物總值的20%賠償違約金給出租人。在這里,我們可以看出法官的認定顯得是那么不安,沒有回答何以可能。要知道,在租賃合同中,承租人對租賃物的使用,是對租賃物的全面使用。出租人將租賃物的使用權轉移給承租人的同時,必須將租賃物的占有權也轉移給承租人。因此,租賃合同成就的條件是:出租人的租賃物被承租人實際使用、占有、收益的事實。我們認為,法官應當對當事人的約定有所認識,從而排除對無效部分的認定。

3、當事人雙方約定合同為不完全履行,認定違約方賠償全部違約金

所謂不完全履行,是指當事人在履行合同時,沒有按照合同約定的全部履行因素進行履行的情況。這種情況在租賃合同案件中經(jīng)常遇到。但是,當雙方當事人在合同中,約定不完全履行時,我們該如何認定呢?有這樣一起案件,當事人雙方約定在每月合同付款期限屆滿后,承租人每月只給付出租人70-80%的租金,如果超期出租人按租金的3%加收承租人的費用。法官認定,承租人未在約定的期限內向出租人繳納70-80%的租金已構成違約,出租人就可每月增收欠租金額3%的.逾期違約金。

由于違約金是當事人雙方在訂立合同時,預先確定的,于違約后生效的,獨立于履行行為之外的給付。法官在認定當事人主張的違約金時,都離不開對當事人雙方所訂立合同的思維。但是,當雙方當事人因撤訴重新達成了協(xié)議(未約定違約金),一方當事人為另一方當事人賠償了損失(承擔了撤訴的費用),另一方當事人是否可依據(jù)原協(xié)議要求其承擔違約金?有一起案件,出租人曾向法院起訴承租人,后出租人向法院撤回對承租人的起訴。撤訴時出租人與承租人就給付租金的時間重新進行了約定,但未約定違約金。出租人第二次起訴到法院后,法官認定,承租人應按原協(xié)議賠償出租人的違約金。這種認定情況,對當事人簽訂了一份新協(xié)議就沒有意義了。相應地,與新協(xié)議相比,就會使出租人意外獲利。這樣的結果顯然損害了承租方一方的利益。

裝修違約合同篇十七

買方:________________

買賣雙方本著平等自愿、公平互利的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定訂立本合同,經(jīng)雙方友好協(xié)商,賣方同意銷售,買方同意購買由賣方提供的鐵礦粉,并且雙方一致同意嚴格履行本合同如下條款:

技術指標:fe64、5%(最小)

水份:10%(最大)

1、單價:人民幣____噸,開票干基單價(_____+10%)_____元/噸。

2、價格調整:品位高于65%,按1%以10元/噸的比例獎勵,低于64.5,按每1%以10噸的比例懲罰,如品位低于63.5%,買方則有權要求退款退貨。

品質(理化)指標:提貨時雙方代表共同取樣,每天制成一個均樣,一分三份,雙方各留一份,封存第三份作為公證樣;雙方協(xié)商指定一家檢驗機構進行化驗,如果此二份樣的化驗結果之差異在0、5%以內,最終結果以此二結果的平均值為準,如果其差異超過0.5%,雙方共同執(zhí)公證樣在同一化驗機構進行化驗,其結果為雙方所規(guī)定的品質數(shù)量均為本合同項下的結算依據(jù)。

在雙方簽定合同之日起3個工作日內,買方須將全部貨款匯至賣方指定的帳戶;賣方在5個工作日內憑正本過磅單向買方開具增值稅發(fā)票(稅率13%)進行結算貨款多退少補。

由買方以書面形式指定提貨人自提。

雙方由于本合同或本合同的履行發(fā)生爭議時應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,則提交合同簽約地法院進行裁決,該裁決結果為最終結果,訴訟費用由敗訴方承擔。

如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一項合同義務,違約方須向對方支付本合同總標的額的5%作為補償。

本合同一式貳份雙方各執(zhí)壹份;本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,通過傳真簽署同等有效。

賣方:_______買方:_____________

代表簽字:________代表簽字:________

裝修違約合同篇十八

買賣雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。

第一條商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量

_____________

1.附商品樣本,作為合同附件。

2.商品質量,按照_____________標準執(zhí)行。(副品不得超過__________%)。

3.商品質量由雙方議定。

第三條商品單價及合同總金額

1.商品定價,買賣雙方同意按_____________定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產條件發(fā)生變化,需變動價格時,應經(jīng)買賣雙方協(xié)商。否則,造成損失由違約方承擔經(jīng)濟責任。

2.單價和合同總金額:_____________。

第四條包裝方式及包裝品處理________________。

(按照各種商品的不同,規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品,應按鐵路規(guī)定,訂明回空方法及時間,或另作規(guī)定。)

第五條交貨方式

1.交貨時間:_________________。

2.交貨地點:_____________。

3.運輸方式:_____________。

第六條驗收方法_____________。

(按照交貨地點與時間,根據(jù)不同商品種類,規(guī)定驗收的處理方法。)

第七條預付貨款(根據(jù)不同商品,決定是否預付貨款及金額。)

第八條付款日期及結算方式________________。

第九條運輸及保險________________。

(根據(jù)實際情況,需委托對方代辦運輸手續(xù)者,應于合同中訂明。為保證貨物途中的安全,代辦運輸單位應根據(jù)具體情況代為投保運輸險。)

第十條運輸費用負擔________________。

第十一條違約責任

1.買方延付貨款或付款后賣方無貨。使對方造成損失,應償付對方此批貨款總價__________%的違約金。

2.賣方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者,賣方應償付買方此批貨款總值__________%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品,亦應按償付賣方此批貨款總值__________%的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量,變動交貨時間,應提前通知對方,征得同意,否則應承擔經(jīng)濟責任。

〖您正瀏覽的文章由第一'本站整理,版權歸原作者、原出處所有?!?/p>

3.賣方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質量或霉爛等情況,買方有權拒絕付款(如已付款,應訂明退款退貨辦法),但須先行辦理收貨手續(xù),并代為保管和立即通知賣方,因此所發(fā)生的一切費用損失,由賣方負責,如經(jīng)賣方要求代為處理,并須負責迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協(xié)商決定。

4.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當于違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

第十二條當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,并在合理期限內提供有關機構出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。

第十三條本合同在執(zhí)行中發(fā)生糾紛,簽訂合同雙方不能協(xié)商解決時,可向人民法院提出訴訟。(或申請_______________仲裁機構仲裁的解決)

第十四條合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效。

·樓房買賣合同|·軟件買賣合同|·二手車輛買賣合同

·車位車庫買賣合同|·鋼材買賣合同|·木材買賣合同

買方:_________________(蓋章)_____________

法定代表人:_________________(蓋章)_____________

開戶銀行及帳號:_________________

賣方:_________________(蓋章)_____________

法定代表人:_________________(蓋章)_____________

開戶銀行及帳號:_________________

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/6025538.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔