通過簽訂合同，各方明確了自己的權(quán)益和責(zé)任，有助于減少爭議和糾紛的發(fā)生。合同的格式可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行合理設(shè)計。以下是小編為大家收集的合同范本，僅供參考，希望能給大家提供一些靈感。
裝修合同的法律條款篇一
1、最高人民法院《關(guān)于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規(guī)定的優(yōu)先受償權(quán)的函復(fù)》的答復(fù)意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認(rèn)為：裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程………..”。
2、建設(shè)部于xxxx年xx月xx日頒布實(shí)施的《建設(shè)部關(guān)于建筑裝修裝飾歸口管理問題的復(fù)函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業(yè)的重要組成部分，而且其根據(jù)的法律也是根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法律。
綜上，既然裝飾裝修工程屬于建設(shè)工程，那么裝飾裝修合同就應(yīng)當(dāng)屬于建設(shè)工程合同，就應(yīng)當(dāng)適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關(guān)法律。
附上述復(fù)函:
民一他字第14號
福建省高級人民法院：
你院閩高法[2004]143號《關(guān)于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福州綠葉房產(chǎn)代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。
經(jīng)研究，答復(fù)如下：
裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人或者承包人與該建筑物的所有權(quán)人之間沒有合同關(guān)系的除外。
享有優(yōu)先權(quán)的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
此復(fù)。
xxxx年xx月xx日
答復(fù)意見及理由：
最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認(rèn)為：裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的.規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人或者承包人與該建筑物的所有權(quán)人之間沒有合同關(guān)系的除外。
享有優(yōu)先權(quán)的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
理由如下：
第一，裝修裝飾工程本質(zhì)上屬于建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)適用《合同法》第286條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定。
國務(wù)院xxxx年xx月xx日頒布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第2條第2款規(guī)定：“本條例所稱建設(shè)工程，是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程”。
國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)，建筑業(yè)按從事工程建設(shè)的不同專業(yè)劃分為“土木工程建筑業(yè)”、“線路、管道和設(shè)備安裝業(yè)”和“裝飾、裝修業(yè)”三大類。
因此，將裝修裝飾工程納入建設(shè)工程的范圍符合國家規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。
裝修合同的法律條款篇二
1、最高人民法院《關(guān)于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規(guī)定的優(yōu)先受償權(quán)的函復(fù)》的答復(fù)意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認(rèn)為：裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程………..”。
2、建設(shè)部于xxxx年xx月xx日頒布實(shí)施的《建設(shè)部關(guān)于建筑裝修裝飾歸口管理問題的'復(fù)函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業(yè)的重要組成部分，而且其根據(jù)的法律也是根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法律。
綜上，既然裝飾裝修工程屬于建設(shè)工程，那么裝飾裝修合同就應(yīng)當(dāng)屬于建設(shè)工程合同，就應(yīng)當(dāng)適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關(guān)法律。
附上述復(fù)函:
(2004)民一他字第14號
福建省高級人民法院：
你院閩高法[2004]143號《關(guān)于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福州綠葉房產(chǎn)代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。
經(jīng)研究，答復(fù)如下：
裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人或者承包人與該建筑物的所有權(quán)人之間沒有合同關(guān)系的除外。
享有優(yōu)先權(quán)的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
此復(fù)。
xxxx年xx月xx日
答復(fù)意見及理由：
最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認(rèn)為：裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人或者承包人與該建筑物的所有權(quán)人之間沒有合同關(guān)系的除外。
享有優(yōu)先權(quán)的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
理由如下：
第一，裝修裝飾工程本質(zhì)上屬于建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)適用《合同法》第286條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定。
國務(wù)院xxxx年xx月xx日頒布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第2條第2款規(guī)定：“本條例所稱建設(shè)工程，是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程”。
國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)，建筑業(yè)按從事工程建設(shè)的不同專業(yè)劃分為“土木工程建筑業(yè)”、“線路、管道和設(shè)備安裝業(yè)”和“裝飾、裝修業(yè)”三大類。
因此，將裝修裝飾工程納入建設(shè)工程的范圍符合國家規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。
裝修合同的法律條款篇三
聯(lián)系電話：__________________
承包方(以下簡稱乙方)：__________________
聯(lián)系電話
第一條工程概況
一、工程名稱(地址)：__________________
二、工程裝飾裝修面積：__________________
三、工程戶型：__________________
四、施工內(nèi)容：__________________詳見本合同附件(一)：__________________預(yù)算表及有關(guān)設(shè)計方案、施工圖紙。
六、工期：__________________
開工日期：_____________年_______月______日
竣工日期：_____________年______月_____日
總工期限：_____________天
七、合同總款：__________________
本合同工程造價為(人民幣)
金額大寫(人民幣)：__________________
第二條甲方工作
一、開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
二、無償提供施工期間的水源、電源以及其他約定的必要條件保障。
三、負(fù)責(zé)辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應(yīng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
四、遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。
第三條乙方工作
一、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防火規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期、保質(zhì)、安全完成本合同約定的工程內(nèi)容。
二、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定，不得擾民、污染環(huán)境
(1)負(fù)責(zé)工程成品，設(shè)備和居室留存家居陳設(shè)的保護(hù)。
(2)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔保證施工現(xiàn)場的整潔，每道工序完工后清掃施工現(xiàn)場。
三、施工過程中，施工人員的安全由乙方負(fù)責(zé)。
第四條材料供應(yīng)
一、按乙方工程預(yù)算所約定的供料方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。
(1)乙方提供材料，甲方驗(yàn)收合格后方可開始施工。
(2)如一方對對方提供的材料持有異需要進(jìn)行復(fù)檢的，檢測費(fèi)由其先行墊付材料經(jīng)檢測卻是不合格的，檢測費(fèi)用有責(zé)任方承擔(dān)。
(3)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制均有乙方負(fù)責(zé)。
第五條工程變更
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致。有合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更單，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第六條、工作驗(yàn)收和保養(yǎng)
(1)隱蔽工程驗(yàn)收：__________________
(2)竣工驗(yàn)收。
二、如甲方未能按約定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。
三、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款。
四、保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收日期起為一年。
五、乙方包工包料(不包括甲方自行購買之部分材料)工程，保修期內(nèi)因質(zhì)量原因所產(chǎn)生的材料費(fèi)、人工費(fèi)均由乙方承擔(dān)。
六、保修期內(nèi)非裝飾的外力因素所產(chǎn)生的結(jié)果，不再保修范圍。維修的材料和人工費(fèi)均由甲方負(fù)責(zé)。
第七條工程款支付方式
一、合同簽字生效后，甲方按工程進(jìn)度支付工程款。
第八條特別約定
一、甲乙雙方之間一切約定需簽訂書面協(xié)議。
二、甲乙雙方均有責(zé)任核實(shí)工程項(xiàng)目及工程量。乙方為甲方施工的項(xiàng)目以預(yù)算書上文字寫明的項(xiàng)目為準(zhǔn)，工程量按施工中實(shí)際發(fā)生地為準(zhǔn)，竣工后進(jìn)行結(jié)算。
三、施工圖或效果圖等一切相關(guān)圖紙或文檔中所標(biāo)注的用材若與預(yù)算和主材料清單中所列明的用材有差異，以預(yù)算和主材料清單為準(zhǔn)。
四、施工期間，甲方將外屋門鑰匙1把，交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后，乙方負(fù)責(zé)將鑰匙還與甲方。
第十四條其他約定事項(xiàng)由雙方共同協(xié)商并填寫補(bǔ)充協(xié)議
(簽章) (簽章)
裝修合同的法律條款篇四
乙方(全稱)：_________________
的《合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。鑒于：_________________(原因)。甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實(shí)際情況，在原合同基礎(chǔ)上變更合同條款部分內(nèi)容，特訂立以下補(bǔ)充協(xié)議。
一、協(xié)議內(nèi)容變更部分為：_________________
1、(具體變更條款)
2、
二、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。本協(xié)議與原合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準(zhǔn)。
三、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：_________________乙方：_________________
(公章)(公章)
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
簽字：________________簽字：________________
________年____月____日________年____月____日
裝修合同的法律條款篇五
現(xiàn)在，讓我們試著寫一篇裝修合同。大多數(shù)購房者并不具備裝修方面的專業(yè)知識，因此每個有裝修經(jīng)歷的業(yè)主都知道裝修工程是一件繁瑣、費(fèi)時勞神的事情。下面是小編為大家收集有關(guān)于裝修合同附加條款，希望你喜歡。
委托方(甲方)：__________________________
承接方(乙方)：__________________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：________________________________;
2.居室規(guī)格：________________________________;
總計：施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.工程開工日期：______年______月______日
5工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條：質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照浙江省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
第四條：付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
甲方付清工程價款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價款，當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第五條：違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第六條：合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第七條：合同生效
1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2.本合同一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
委托方(甲方)：__________________________
承接方(乙方)：__________________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：__________________________;
2.居室規(guī)格：房型類型為磚混框架3層，總計施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容：內(nèi)墻磚、地板磚、木地板鋪設(shè)，內(nèi)墻白灰掛灰，門窗燈飾安裝，衛(wèi)生間潔具安裝，廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。
4.委托方式：____________________________;
5.工程開工日期：________________________;
6.工程竣工日期：________________________;
工程總天數(shù)：___________________________。
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)__________元，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款____________元;
2、工時費(fèi)____________元;
3、施工清運(yùn)費(fèi)____________元;
4、搬卸費(fèi)____________元。
第三條：質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式
1. 合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費(fèi)的______%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(____________年_________月________日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的______%.剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價款，當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費(fèi)的______%作為誤工費(fèi)支付給乙方____________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3. 在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條：工程驗(yàn)收
工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
第八條：其他事項(xiàng)
1. 甲方責(zé)任
必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2.乙方責(zé)任
負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
第九條：違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的______%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
第十二條：合同生效
1.本合同經(jīng)雙方蓋章，簽字后生效。一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方)：_________________________
乙方(承包方)：_________________________
第一條工程概況
1.1工程地點(diǎn)：_________________________________________________。
1.2住房結(jié)構(gòu)：_________________________________，施工面積_________平方米。
1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________________。其中：材料費(fèi)：_________，人工費(fèi)：_________，管理費(fèi)：_________，設(shè)計費(fèi)：_________，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________，稅金：_________，其他費(fèi)用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)
1開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng);
2參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗(yàn)收;
5因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責(zé)任，由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第四條乙方權(quán)利義務(wù)
1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;
3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求，不得偷工減料、粗制濫造;
9乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;
第五條材料的提供
4除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運(yùn)到現(xiàn)場。
第六條工期延誤
2甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延;
3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第七條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。
(2)乙方所承包的工程，必須全部達(dá)到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。
第八條工程驗(yàn)收和保修
1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
2保修
(1)工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結(jié)算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。
(2)在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計算。
第九條工程款支付方式
1竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
3雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第十條違約責(zé)任
11.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。
11.4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。
第十一條附則
12.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。
12.4合同履行完后自動終止。
12.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
12.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方(委托方)：________________________
乙方(施工方)：________________________
為規(guī)范裝飾裝修施工，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)-法》》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點(diǎn)：_____________________________________________。
2.建筑__________結(jié)構(gòu)，建筑面積___________平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容：詳見施工圖，工程預(yù)算書
4.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
5.本工程由__________設(shè)計。
6.工期：工程期限_____________天，從____________年_________月________日開工至____________年_________月________日竣工。
如遇審批有關(guān)事項(xiàng)，按委托人到相關(guān)職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計算。
二、工程價款及結(jié)算方式
1.總價款：(大寫)________________元(其中：設(shè)計費(fèi)____元，管理費(fèi)(____%)元，稅金(____%)元。)經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實(shí)另計。
2.合同簽訂后____天內(nèi)開工前，甲方支付總價款的____%，計_______元。泥工進(jìn)場前或____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元;木工進(jìn)場前或____年_____月_____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元;油漆工進(jìn)場前或_____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元：其余款項(xiàng)為本工程尾款。第三次付款時，甲乙雙方應(yīng)對已變更項(xiàng)目的工程和工程量進(jìn)行核實(shí)和計算。并按合同比例進(jìn)行支付和收款。尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后一周內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)
(一)甲方工作
1.甲方開工前，應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案：確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開工前______天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。騰空房屋，消除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項(xiàng)。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派________為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事項(xiàng)。
(二)乙方工作
1.對甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
2.指派為________乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》
乙方提供的材料，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備，并應(yīng)得到甲方認(rèn)可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價款的雙倍補(bǔ)償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、安全生產(chǎn)
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火。防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運(yùn)修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運(yùn)。如上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)賠償：屬乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期變更
在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項(xiàng)目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后(詳見附件四)，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此造成費(fèi)用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
七、工程質(zhì)量及竣工驗(yàn)收辦法
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《________________市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.裝飾裝修工程竣工后，工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
5.甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程負(fù)責(zé)人反映投訴，以免造成更大返工或損失。
6.乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定時間日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員驗(yàn)收，甲方應(yīng)予書面承認(rèn)。
工期竣工后，乙方應(yīng)及時通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知七日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
八、違約責(zé)任
1.本合同簽訂生效后，甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項(xiàng)條款(包括經(jīng)雙方確認(rèn)的合同附件、預(yù)算及圖紙等)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
2.甲方未辦任何手續(xù)，要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
3.未經(jīng)甲方同意，乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
九、工程保修
1.凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗(yàn)收合格之日計算，保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計算。
2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題，乙方無條件地進(jìn)行維修。
3.由于甲方使用不當(dāng)造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。
4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、住宅室內(nèi)裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的，可以通過協(xié)商或者調(diào)解解決，不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由法定質(zhì)栓機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
十一、本合同一式____份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：________________________________________。
二、形式結(jié)構(gòu)：________________________________________。
三、工程項(xiàng)目：
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)________瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)________瓷磚，要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，______個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)________元人民幣。
八、合同生效：本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
裝修合同的法律條款篇六
1、消費(fèi)者無正當(dāng)理由,未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應(yīng)當(dāng)向家裝公司支付延遲部分工程款2%的違約金。
違法解讀:加重了消費(fèi)者應(yīng)承擔(dān)的違約金責(zé)任,2%的違約金過高。
2、裝飾工程所在區(qū)域如果存在環(huán)境污染現(xiàn)象,則家裝公司有權(quán)拒絕檢測,對消費(fèi)者自行檢測的結(jié)果,不承擔(dān)任何責(zé)任。
違法解讀:經(jīng)營者免除自身故意或重大過失造成的損失責(zé)任。消費(fèi)者有權(quán)進(jìn)行檢測,檢測不合格的裝修公司應(yīng)當(dāng)返工并承擔(dān)相應(yīng)損失。
3、消費(fèi)者對合同中已確定的工程項(xiàng)目提出減項(xiàng)時,如未開工的須向家裝公司支付該項(xiàng)目款5%的減項(xiàng)費(fèi),在同時有增項(xiàng)時,按增減項(xiàng)差額的負(fù)值作為實(shí)際的`減項(xiàng)款額收取5%減項(xiàng)費(fèi);如該項(xiàng)目已開工,消費(fèi)者應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。
違法解讀:經(jīng)營者設(shè)定的減項(xiàng)費(fèi)過高,超過法定數(shù)額。
4、凡在xx裝修公司以外采購的材料,xx裝修公司不負(fù)責(zé)保修與環(huán)保質(zhì)量保證。
違法解讀:無論消費(fèi)者購買的裝飾材料是否在裝修公司處采購,裝修公司都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保修責(zé)任,這是法定義務(wù)。
5、消費(fèi)者需要開發(fā)票,另加工程總款6%的稅款。
違法解讀:向消費(fèi)者開具發(fā)票,是裝修公司的法定義務(wù),稅收應(yīng)當(dāng)由裝修公司承擔(dān),不能轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。
6、凡私自與施工人員商定更改施工內(nèi)容引起的一切后果,均由消費(fèi)者自負(fù),給裝修公司造成損失的,還應(yīng)予以賠償。
違法解讀:施工人員代表了施工一方,施工人員答應(yīng),就代表了施工方同意,由此引發(fā)的后果應(yīng)由施工方承擔(dān),不應(yīng)當(dāng)由消費(fèi)者負(fù)擔(dān)。
裝修合同的法律條款篇七
《合同法》規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗(yàn)等工作。
二、承攬合同的特征
在承攬合同中，提出工作要求，按約定接受工作成果并給付酬金的一方稱為定作人;完成工作并交付工作成果，按約定獲取報酬的一方稱為承攬人。承攬合同具有以下法律特征：
(1)承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的。
(2)承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成所承攬的工作。
(3)承攬人工作具有獨(dú)立性。
承攬合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)
承攬合同屬于雙務(wù)合同。就是說，合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利意味著對方要承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。所以，此處僅就雙方的義務(wù)進(jìn)行闡述。
1.承攬人的義務(wù)
(1)按照合同約定完成承攬工作的義務(wù)。
(2)材料檢驗(yàn)的義務(wù)。
(3)通知和保密的義務(wù)。
(4)接受監(jiān)督檢查和妥善保管工作成果等的義務(wù)。
(5)交付符合質(zhì)量要求工作成果的義務(wù)。
2.定作人的義務(wù)
(1)按照約定提供材料和協(xié)助承攬人完成工作的義務(wù)。
(2)支付報酬的義務(wù)。
(3)依法賠償損失的義務(wù)。
(4)驗(yàn)收工作成果的義務(wù)。
四、承攬合同的解除
承攬合同是以當(dāng)事人之間的信賴關(guān)系為基礎(chǔ)，所以在合同履行過程中，一旦這種信賴關(guān)系遭到破壞，法律允許當(dāng)事人解除合同。
1.承攬人的法定解除權(quán)
定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務(wù)，并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的，承攬人可以依法解除合同。
2.定作人的法定解除權(quán)
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的，定作人可以解除合同。
3.定作人的法定任意解除權(quán)
定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
根據(jù)《合同法》“總則”的規(guī)定，雙方當(dāng)事人可以協(xié)商解除合同。當(dāng)事人一方解除合同的，只限于兩種情況：一是發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實(shí)現(xiàn);二是對方當(dāng)事人嚴(yán)重違約。除此之外，當(dāng)事人擅自解除合同的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
[承攬合同相關(guān)法律法規(guī)]
裝修合同的法律條款篇八
在有些合同中我們會有保修期這一項(xiàng)，但是又的裝修公司利用消費(fèi)者不了解行情的漏洞，往往把合同里的裝修期寫的不夠清楚或籠統(tǒng)寫成保修一年等樣式。
按照國家的相關(guān)規(guī)定，住宅室內(nèi)的裝修裝飾工程最低保修期為兩年，具有防水要求的衛(wèi)生間、廚房和外墻面一般為五年。對于沒有明確保修期和保修期縮短的情況，消費(fèi)者應(yīng)立刻提出并與裝修公司進(jìn)行協(xié)商。
按照規(guī)定，裝修方如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)收到工程款，是可以通過合法的有效途徑來進(jìn)行維權(quán)，對于單方規(guī)定的“不予免費(fèi)保修”則無法律效力。這里建議廣大消費(fèi)者在簽訂合同之前就需要跟裝修施工方協(xié)商好，把相關(guān)事宜寫的清清楚楚，明明白白。
在簽署的裝修合同中，會出現(xiàn)如果消費(fèi)者索要發(fā)票，就需要承擔(dān)稅額。
消費(fèi)者是有權(quán)利向裝修公司索要發(fā)票的，而且國家也提倡以發(fā)票作為日后維權(quán)的依據(jù)。發(fā)票產(chǎn)生的稅收是企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任，制定上述合同條款的施工方必定是有意想要逃稅。
有的裝修合同中規(guī)定，施工過程當(dāng)中如果消費(fèi)者減少施工項(xiàng)目，需要支付該項(xiàng)目的減項(xiàng)費(fèi)，或者規(guī)定施工方在施工過程當(dāng)中擁有使用房屋的權(quán)利等條款。
在施工當(dāng)中，如果消費(fèi)者要求減少施工項(xiàng)目，應(yīng)該按照實(shí)際情況(施工方已經(jīng)付出勞動成果)來收取減項(xiàng)費(fèi)，在我們簽訂合同之前就應(yīng)該對于這些細(xì)則進(jìn)行協(xié)商。施工當(dāng)中，施工方只有對房屋施工的權(quán)利，并沒有有對房屋的使用權(quán)。
在一些不規(guī)范的裝修合同當(dāng)中，有的甚至沒有明確規(guī)定工期，也沒有注明工期按照什么方式來計算。
工期是由消費(fèi)者和裝修公司兩方人員一起來進(jìn)行協(xié)商的，一般為2個月左右。工期的計算方式一般按照工作日來進(jìn)行計算。除非遇到特殊的情況需要改變工期的情況下，必須經(jīng)雙方商議，并寫明工期是按照工作日還是按日歷天數(shù)來計算。
一些霸王合同條款中會規(guī)定，施工預(yù)付款開工前支付一部分，施工進(jìn)度中途支付第二部，施工結(jié)束后支付最后的'尾款。此處施工方中途沒有確切定義，如果出現(xiàn)爭議，消費(fèi)者就比較被動。
對于這些合同條款，不僅僅要按照范本簽訂，還應(yīng)該明確標(biāo)出施工進(jìn)度具體指那個階段。
裝修合同的法律條款篇九
本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方于 年月 日簽訂的《___合同/協(xié)議》(下稱“原協(xié)議”)中的定義相同 。
鑒于：
甲方和乙方于 年月日共同簽署了《___合同/協(xié)議》，雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就《___合同/協(xié)議》中未盡事項(xiàng)特訂立以下補(bǔ)充協(xié)議。
合同內(nèi)容補(bǔ)充部分
其它事項(xiàng)說明
本協(xié)議生效
本協(xié)議生效后，即成為《___合同/協(xié)議》不可分割的組成部分，與《___合同/協(xié)議》具有同等的法律效力。
除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原協(xié)議的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定人代表 法定人代表
(或授權(quán)代表)：(或授權(quán)代表)：
開戶銀行： 開戶銀行：
銀行帳號：銀行帳號：
通訊地址： 通訊地址：
聯(lián) 系 人： 聯(lián) 系 人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
傳真：傳真：
裝修合同的法律條款篇十
身份證號：_________________________
聯(lián)系電話：_________________________
承包方(乙方)：_____________________
法定代表人/委托代理人：____________
身份證號：_________________________
聯(lián)系電話：_________________________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市裝飾裝修的特點(diǎn)，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為了更好的確保施工安全順利的進(jìn)行完成，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條：工程概況
1、工程承包方式：雙方協(xié)商按下列第______種包方式。
(1)承包方包工、包料
(2)承包方包工、部分包料，發(fā)包人提供主要材料
(3)承包方包工，發(fā)包人負(fù)責(zé)提供材料
2、工期施工日期自_________年_____月_____日，于_________年_____月_____日竣工。
3、本合同工程承包總造價為____________元，大寫金________________________。
第二條：甲方工作
(1)開工前____________天甲方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明并自乙方進(jìn)行現(xiàn)場的前期工作和現(xiàn)場交底。
(2)為確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)有關(guān)審批手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
(3)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)及垃圾處理工作。
第三條：關(guān)于工期的約定
(1)甲方要求合同約定的工期是前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工期所采取的措施費(fèi)用。
(2)工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議。同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工程工期。
(3)因乙方責(zé)任不能安期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順正。
(4)因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停水、停電等不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)。工期相應(yīng)順正。
第四條：關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
(1)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或延期供質(zhì)，而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
(2)工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方直接驗(yàn)收，甲方接到驗(yàn)收通知兩日內(nèi)組織驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，須及時通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序工程的驗(yàn)工日期，并承擔(dān)乙方看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第五條：關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
關(guān)于簽署本合同三日內(nèi)，甲方向乙方支付儲料款紅程總造價的70%____________元的工程款(光人工不帶料付30%，中期付40%)。工程全部完工，驗(yàn)收結(jié)算后甲方向乙方支付工程余下的30%元的工程尾款。(在簽定合同三日內(nèi)或在規(guī)定期限內(nèi)工程款沒有到位的乙方有權(quán)停工，甲方承擔(dān)違約責(zé)任)。
第六條：設(shè)計變更
(1)、施工中甲方對原設(shè)計進(jìn)行變更應(yīng)在變更前3—5天通知乙方，如乙方已經(jīng)做成形后，甲方應(yīng)支付其費(fèi)用如甲方增加項(xiàng)目，如合同面上有的按相同價格往上加，沒有按市場價格。
(2)乙方嚴(yán)格按甲方提提供的圖紙施工，如甲方圖紙有改動的應(yīng)提前3—5天通知乙方，如不通知一切損失由甲方負(fù)責(zé)。
(3)由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，誤工所造成的損失，停工或誤工一天，甲方支付乙方____________元，甲方不按合同的約定撥付工程款，每延期一天，按拖欠款額的____________%支付滯納金。
第七條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)甲方應(yīng)在乙方完工一項(xiàng)，驗(yàn)收一項(xiàng)，以免造成更大的損失。
第八條：本合同簽字蓋章生效后，甲乙方須共同遵守并執(zhí)行本合同每項(xiàng)條款，如合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)協(xié)商解決或調(diào)解，若協(xié)商或調(diào)解不能解決，可以向人民法院起訴。
第九條：本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字之日起生效，履行完成后自動終止。
第十條：補(bǔ)充條款：
甲方(簽章)：___________________
_________年_____月_____日
乙方(簽章)：___________________
_________年_____月_____日
裝修合同的法律條款篇十一
第一條??附加條款的訂立
本“意外殘疾附加條款”(以下簡稱“本附加條款”)之效力經(jīng)附加于主合同后始生效力。
第二條??保險責(zé)任
在本附加條款保險責(zé)任有效期內(nèi)，本公司負(fù)下列保險責(zé)任：
被保險人以遭受意外傷害事故，并自事故發(fā)生之日起180天內(nèi)造成本附加條款所附“殘疾程度與給付比例表”所列殘疾程度之一者，本公司按該表所列比例乘以保險金額給付“意外殘疾保險金”。
疾合并前次殘疾可領(lǐng)較嚴(yán)重項(xiàng)目殘疾保險金者，按較嚴(yán)重項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)給付，但前次已給付的殘疾保險金(投保前已患或因責(zé)任免除事項(xiàng)所致“殘疾程度與給付比例表”所列的殘疾視為已給付殘疾保險金)應(yīng)予以扣除。每保險年度“意外殘疾保險金”給付金額以保險金額為限。
第三條??責(zé)任免除
因下列情形之一，導(dǎo)致被保險人殘疾的，本公司不負(fù)給付保險金責(zé)任：
一、投保人、受益人對被保險人故意殺害、傷害；
二、被保險人故意犯罪或拒捕、故意自傷；
三、被保險人服用、吸食或注射毒品；
四、被保險人在本附加條款生效或復(fù)效之日起2年內(nèi)自殺；
五、被保險人酒后駕駛、無照駕駛及駕駛無有效行駛證的機(jī)動交通工具；
六、被保險人患愛滋病(aids)或感染愛滋病毒(hiv呈陽性)期間；
七、戰(zhàn)爭、軍事行動、暴亂或武裝叛亂；
八、核爆炸、核輻射或核污染。
發(fā)生上述情形，被保險人身故的，本附加條款效力終止，本公司扣除手續(xù)費(fèi)后退還未滿期保險費(fèi)。
第四條??保險期間
本附加條款保險期間為1年。本公司所承擔(dān)的保險責(zé)任自本公司同意承保、收取首期保險費(fèi)并簽發(fā)保險單的次日零時開始。
本附加條款的到期日為主合同該保單年度最后一日。本附加條款保險期間屆滿時，投保人將本附加條款的續(xù)保保險費(fèi)及主合同保險費(fèi)一并交付后，本附加條款繼續(xù)有效。
第五條??保險金額和保險費(fèi)
本附加條款的保險金額為投保人和本公司約定并于主合向保險單上載明的主合同保險金額。
本附加條款的年交保險費(fèi)為每萬元保險金額人民幣6元。投保人按照主合同約定方式向本公司支付保險費(fèi)。分期支付保險費(fèi)的，投保人支付首期保險費(fèi)后，應(yīng)當(dāng)按約定的交費(fèi)日期支付其余各期的保險費(fèi)。
第六條??如實(shí)告知
訂立本附加條款時，本公司應(yīng)向投保人明確說明本附加條款內(nèi)容，特別是責(zé)任免除條款，并可以就投保人、被保險人的有關(guān)情況提出書面詢問，投保人、被保險人應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知。
投保人、被保險人故意不履行如實(shí)告知義務(wù)的，本公司有權(quán)解除本附加條款；對于本附加條款解除前發(fā)生的保險事故，本公司不負(fù)給付保險金的責(zé)任，并不退還保險費(fèi)。
投保人、被保險人因過失未履行如實(shí)告知義務(wù)，足以影響保險人決定是否同意承保或者提高保險費(fèi)率的，本公司有權(quán)解除本附加條款；對保險事故的發(fā)生有嚴(yán)重影響的，對于本附加條款解除前發(fā)生的保險事故，本公司不負(fù)給付保險金的責(zé)任，但扣除手續(xù)費(fèi)后退還保險費(fèi)。
第七條??受益人的指定及變更
“意外殘疾保險金”的受益人為被保險人本人，本公司不受理指定或變更。
第八條??“意外殘疾保險金”的申請
一、由受益人作為申請人填寫保險金給付申請書，并憑下列證明、資料向本公司申請給付保險金：
1.主合同保險單或其他保險憑證；
2.最近一期交費(fèi)收據(jù)；
3.受益人戶籍證明及身份證明；
4.本公司認(rèn)可的醫(yī)院出具的殘疾程度鑒定書；
5.受益人所能提供的與確認(rèn)保險事故的性質(zhì)、原因、傷害程度等有關(guān)的其他證明和資料。
二、本公司收到申請人的保險金給付申請書及上述有關(guān)證明和資料后，對確定屬于保險責(zé)任的，在與申請人達(dá)成有關(guān)給付保險金數(shù)額的協(xié)議后10日內(nèi)，履行給付保險金責(zé)任。對不屬于保險責(zé)任的，向申請人發(fā)出拒絕給付保險金通知書。
三、本公司自收到申請人的保險金給付申請書及上述有關(guān)證明和資料之日起60日內(nèi)，對屬于保險責(zé)任而給付保險金的數(shù)額不能確定的，根據(jù)已有證明和資料，按可以確定的最低數(shù)額先予以支付，本公司最終確定給付保險金的數(shù)額后，給付相應(yīng)的差額。
四、受益人對本公司請求給付保險金的權(quán)利，自其知道或應(yīng)當(dāng)知道保險事故發(fā)生之日起2年不行使而消滅。
第九條??本附加條款效力的恢復(fù)
本附加條款效力中止后2年內(nèi)，投保人申請恢復(fù)效力的，應(yīng)填寫復(fù)效申請書，并按本公司規(guī)定提供被保險人健康聲明書或本公司指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的體檢報告書，經(jīng)本公司審核同意，雙方達(dá)成復(fù)效協(xié)議，自投保人交納保險費(fèi)的次日零時起，條款效力恢復(fù)。
自條款效力中止之日起滿2年雙方未達(dá)成協(xié)議的，本公司有權(quán)解除本附加條款，并在扣除手續(xù)費(fèi)后退還保險費(fèi)。
第十條??附加條款的終止
有下列情形之一者，本附加條款效力即行終止：
一、主合同終止、交費(fèi)期滿；
二、主合同已變更為減額交清；
三、被保險人年滿70歲時，但當(dāng)期已交保險費(fèi)尚有未經(jīng)過期間時，本附加條款的保障延續(xù)至當(dāng)期已交保險費(fèi)保險期間屆滿為止。
第十一條??適用主合同條款
下列各項(xiàng)條款，適用主合同條款：
一、保險事故通知；
二、欠交保險費(fèi)或未還款項(xiàng)的扣除；
三、首期后分期保險費(fèi)的交付、寬限期；
四、合同效力中止；
五、年齡確定與錯誤處理；
六、地址變更；
七、爭議處理。
第十二條??釋義
【本公司】：指中國平安保險股份有限*司。
【被保險人】：指主合同被保險人。
【意外傷害】：指非由疾病引起的、外來的、突然的、被保險人無法預(yù)料和不可抗拒的，使被保險人身體受到劇烈傷害的客觀事件。
【愛滋病】：指后天性免疫力缺乏綜合癥；
【愛滋病病毒】：指后天性免疫力缺乏綜合癥病毒。
后天性免疫力缺乏綜合癥的定義應(yīng)按世界衛(wèi)生組織制定的定義為準(zhǔn)，如在血液樣本中發(fā)現(xiàn)后天性免疫力缺乏綜合癥病毒或其抗體，則可認(rèn)定為感染愛滋病或愛滋病病毒。
【周歲】：以法定身份證明文件中記載的出生日期為準(zhǔn)。
【手續(xù)費(fèi)】：指每張保險單平均承擔(dān)的本公司營業(yè)費(fèi)用、傭金以及本公司對所承擔(dān)的保險責(zé)任所收取的費(fèi)用三項(xiàng)之和。
裝修合同的法律條款篇十二
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1、1 工程名稱：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：經(jīng)雙方確認(rèn)預(yù)算的工程內(nèi)容及合同附件
1.4承包方式：包工、包料大包干
1.5工期：本工程自二0__年五月 日開工，于二0__年六月 日竣工
1.6工程質(zhì)量：合格
1.7合同價款(人民幣大寫)： 萬元
第二條甲方工作
2.1 開工前天，向乙方提供經(jīng)雙方確認(rèn)的做法說明一份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。
2.2 指派鐘陽、覃宇為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
第三條乙方工作
3.1 參加甲方組織的做法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃交甲方審定。
3.2 指派 為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照做法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收和工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條關(guān)于工期的約定
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，則工期順延。
4.3 因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，則工期順延。
4.4 因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，則工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程以做法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.3 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.4工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知5日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6、1 雙方商定本合同價款采用包工、包料大包干計總價。
6.2.1 合同簽訂后合同價付 元
6.2.2第二次工程進(jìn)度至30%付合同價款 元
6.2.3第三次工程進(jìn)度至80%付合同價款的 元
6.2.4第四次工程完工后10天內(nèi)付合同價款 元余下15%合同價款作為本工程的質(zhì)保金，此款 付清。
6.3工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在七天內(nèi)，結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
本工程凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 甲方提供的做法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工作安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法律、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認(rèn)的做法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條違約責(zé)任
9.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。
9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。
9.3 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。
9.4 未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
第十條爭議或糾紛處理
l0.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁也可向人民法院起訴。
第十一條 附則
11.1 其他未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
11.2 本合同一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。
甲方：法定代表人：
乙方： 法定代表人：
合同簽訂時間：
裝修合同的法律條款篇十三
單位名稱：_________電話：_________
住址：_________通訊地址：_________
乙方(承包方)：_________
通訊地址：_________郵政編碼：_________
第一條 工程概況
1.1工程地點(diǎn)：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費(fèi)：_________，人工費(fèi)：_________，管理費(fèi)：_________，設(shè)計費(fèi)：_________，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________，稅金：_________，其他費(fèi)用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計。
1.4 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
3、 施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條 甲方權(quán)利義務(wù)
1 、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng);
2 、參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗(yàn)收;
5 、因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責(zé)任，由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第四條 乙方權(quán)利義務(wù)
3、 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
7 、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8 、乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求，不得偷工減料、粗制濫造;
9 、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;
第五條 材料的提供
4、 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運(yùn)到現(xiàn)場。
第六條 工期延誤
2 、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延;
3 、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第七條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。
(2)乙方所承包的工程，必須全部達(dá)到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。
第八條 工程驗(yàn)收和保修
1、 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
2、 保修
(1)工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結(jié)算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。
(2)在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計算。
第九條 工程款支付方式
1 、竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
2 、因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
3、 雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第十條 違約責(zé)任
11.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。
11.4 由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
11.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。
第十一條 附則
12.1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
12.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。
12.4 合同履行完后自動終止。
12.5 本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
12.6 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字)：_________ 乙方(蓋章)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
家庭裝飾裝修市場合同認(rèn)證意見(商場合同認(rèn)證章)：_________
委托代理人(簽字)：_________
聯(lián)系電話：_________
簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日
裝修合同的法律條款篇十四
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人：
統(tǒng)一社會信用代碼：
住所地址：
聯(lián)系電話：
承包方(以下簡稱乙方)：
統(tǒng)一社會信用代碼：
法定代表人：
委托代理人：
注冊地址：
聯(lián)系電話：
依照《_____》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。
第一條?工程概況
1.1?工程地點(diǎn)：___市____區(qū)(縣)____路____號____樓____?室。
1.2?住房結(jié)構(gòu)：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。
1.3?工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料
(3)乙方包工、甲方包全部材料
1.4總價款：___元，大寫(人民幣)：____。其中：材料費(fèi)：___，人工費(fèi)：__，管理費(fèi)：___，設(shè)計費(fèi)：___，垃圾清運(yùn)費(fèi)：____，稅金：____，其他費(fèi)用：___。(詳見附表：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計。
1.6?工程內(nèi)容及做法(見附表：裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條?施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方同意立即返還甲方已支付的費(fèi)用，并賠償乙方損失。
第三條?材料供應(yīng)
3.2?按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收，以雙方代表簽字為準(zhǔn)。
第四條?工程質(zhì)量
4.1本工程執(zhí)行____(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、____(填裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）。
4.2?本工程由___方設(shè)計施工方案。
4.3?甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4.4?由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
4.5?在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項(xiàng)目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件見)后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定并簽字確認(rèn)。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
4.6?施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_______部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第五條?工程驗(yàn)收
5.3?本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表：工程保修單)。
第六條?工程款支付方式
6.1?雙方約定按下列第___種方式支付工程款：
(3)竣工驗(yàn)收后___日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款____%的工程款。
(4)竣工驗(yàn)收合格___年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價款____%的工程款。?甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
6.2?因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
6.3?雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
6.4?竣工驗(yàn)收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的____%的保修基金?？⒐を?yàn)收合格后___年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條?有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
第八條?工程監(jiān)理
8.1?本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
8.2?本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8.3?為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：
9.1?甲方在開工日期____天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9.2?甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(fèi)_____元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。
9.3?使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項(xiàng)。
第十條?乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：
10.1?乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2?乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護(hù)人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
10.3?乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前____天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條?甲方工作
11.1?甲方應(yīng)在開工前____天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明___份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)。
11.2?做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
11.3?如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
11.6?參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗(yàn)收。
第十二條?乙方工作
12.2?嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
12.3?保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
12.4?保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
12.5?參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
12.6?指派___為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
12.7?乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條?工程變更
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表：裝飾裝修工程變更單)。
第十四條?工期延誤
14.1?對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：?(1)工程量變化或設(shè)計變更;?(2)不可抗力;?(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2?因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
14.3?甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
14.4?因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第十五條?違約責(zé)任
15.4?由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。
15.6?由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。
15.7?甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
15.8?乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
第十六條?合同的變更和解除
17.1?合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
17.2?施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
第十七條?垃圾清運(yùn)
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的____地點(diǎn)，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)___元(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。
第十八條?聲明及保證
甲方：
18.1?甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2?甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3?在簽署本合同時，任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4?甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
18.1?乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2?乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3?在簽署本合同時，任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4?乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條?保密
第二十條?不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。?如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在____天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條?通知
21.1?根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
21.2?各方通訊地址如下：
甲方：________________________________________________________________。
乙方：_________________________________________________________________。
21.3?一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第二十二條?爭議的處理
22.1?本合同受___國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
22.2?本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：
(1)提交________委員會_____;?(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條?解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第二十四條?補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條?合同效力
1.?本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年，自___年___月?___日至____年___月__日。
2.本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份，具有同等法律效力;合同副本___份，送____留存一份。
3.?合同附件為本合同的組成部分。
合同簽訂地點(diǎn)：________省______市_______區(qū)/縣
（以下無正文）
甲方(蓋章)：
委托代理人(簽字)：
_______年____月____日
簽訂地點(diǎn)：
乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)：
______年____月____日
裝修合同的法律條款篇十五
住所地址：____________
聯(lián)系電話：__________手機(jī)號：_______
乙方：___________
單位名稱：___________
地址：___________服務(wù)電話：___________
設(shè)計負(fù)責(zé)人：________聯(lián)系電話：____________手機(jī)：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條工程項(xiàng)目
甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計任務(wù)：
工程地址：__________
第二條設(shè)計收費(fèi)及支付方法
(一)本工程設(shè)計收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
元，金額大寫元。
(二)付款方式
甲乙雙方采用以下付款方式
1、量房前付預(yù)付款1000元(其中200元上門測量費(fèi)和800元方案費(fèi));
2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖，價格：800元/張(a4);
第三條設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定
(一)乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計說明。
(二)平立面圖
1、原房型圖
2、墻體改造圖
3、平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三)剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關(guān)剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
(四)水電施工圖
(五)甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費(fèi);
(二)乙方責(zé)任
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項(xiàng)目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
第五條違約責(zé)任
(四)甲方通過方案，但不認(rèn)可施工圖，則甲方不退還所有預(yù)付款，同時不得帶走施工圖紙。
第六條合同生效、中止與結(jié)束
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費(fèi)之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。
第七條合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：
一、向消費(fèi)者委員會申請調(diào)解;
二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、其它解決方式：_______________。
第八條未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下：
1、設(shè)計師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項(xiàng)目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
3、設(shè)計師免費(fèi)參加工程竣工的驗(yàn)收(工地現(xiàn)場圖紙驗(yàn)收)(一次);
4、設(shè)計完成后由工程助理提供詳細(xì)的工程量清單;
5、設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
第九條合同文本
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。
三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證，以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲方：___________乙方：___________
簽章：___________簽章：___________
簽約地址：___________簽約地址：___________
簽約日期：___________簽約日期：___________
裝修合同的法律條款篇十六
甲方(房 主)：
乙方(施工方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《河南省建筑市場管理?xiàng)l例》的規(guī)定，結(jié)合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、合同主要內(nèi)容：
1、甲方將自己位于 區(qū)(縣) 小區(qū)(街道) 樓 門 號 室 廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以 形式交給乙方承做。
2、工程總造價(大寫)：其中設(shè)計費(fèi)(大寫)：
3、工期 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。
4、工程款付款方式列下表：
5、工程保修期： 一年
6、甲方代表：
7、乙方代表：
8、工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準(zhǔn)(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況詳見材料設(shè)備表(附表二)。
10、工藝做法詳見工藝質(zhì)量說明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的其它經(jīng)濟(jì)損失。
二、合同細(xì)節(jié)說明：
1、甲方工作
(1)開工前，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明1份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰或部分騰出房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰出的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施，并與乙方簽定協(xié)議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
(2)甲方代表對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
(3)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方施工時間。
2、乙方工作：
(1)組織施工圖交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，必要時與甲方審定并簽字認(rèn)可。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
(3)遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保護(hù)工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。
(4)施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
(5)工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
3、工期：
(1)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，支付乙方趕工費(fèi)并簽訂工期變更協(xié)議。
(2)因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，對乙方造成誤工的，應(yīng)付誤工費(fèi)。
(3)因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
(4)因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工4小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。因此造成乙方的誤工損失費(fèi)用雙方協(xié)商解決。
4、工程質(zhì)量及驗(yàn)收
(2)甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工、工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用同乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
(3)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
5、變更
如在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項(xiàng)目時，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽定變更單后方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工。凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方還應(yīng)賠償。
6、結(jié)算
工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內(nèi)，結(jié)清尾數(shù)。
7、材料供應(yīng)
(1)本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備必須有材料設(shè)備表，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(2)凡由乙方采購的主要材料、設(shè)備必須在材料設(shè)備表中注明品牌、規(guī)格或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可，如與材料設(shè)備表不符，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
8、安全生產(chǎn)和防火
(1)甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
(2)乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》。
(3)由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
(4)由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
9、獎勵和違約責(zé)任
(1)由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。
(2)由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費(fèi)用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。
(3)甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
(4)未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
(5)未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
(6)因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
10、爭議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
(2)當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
(1)本合同一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份。
(2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。
甲方：乙方：
裝修合同的法律條款篇十七
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
一、工程概況
1、施工地點(diǎn)：沙坪壩藍(lán)溪谷地10號樓1單元7—6號房
2、住房結(jié)構(gòu)：框架剪力墻
3、承包方式：總價包干(含基礎(chǔ)裝修、乙供基裝材料和人工)
4、工程造價：元(大寫 萬 千 百 拾 元人民幣)
5、工程工期： 年 月 日至 年 月 日， 年 月 日竣工。
二、主要施工項(xiàng)目
1、石工部分：拆除保溫層，打線槽，打水管槽，打燃?xì)獠?線槽轉(zhuǎn)彎角度成90度)，打空開洞，打書房、次臥空調(diào)洞，打鞋柜半墻(剩下部分在靠廚房里面砌墻，以保證墻的安全性)，打廚房與生活陽臺共用墻(含撤除生活陽臺門窗)，擴(kuò)充廚房門洞，兩臥室靠窗的平臺墻垛拆除，生活陽臺外墻移位，書房兩邊的門洞處理(保證兩邊的滑門能順利安裝)，書房外陽臺預(yù)留空調(diào)位處做鋼筋水泥板兩張(放空調(diào)用)，陽臺水景池造型等本房屋同屬石工部分。
2、水電工部分：放線(線路接頭必須在線盒里面)，安水管，管線安裝要符合平、直、固定等規(guī)范要求，安裝燈、潔具、移空開、移可視電話安裝位置，裝4個角閥，強(qiáng)電做7個回路等本房屋同屬水電工部分。
3、泥工部分：客廳、飯廳及過道，兩陽臺，廚衛(wèi)地面鋪貼地磚，廚衛(wèi)、兩陽臺墻面鋪貼面磚，兩臥室及書房地面找平，所有墻面找平，包衛(wèi)生間及兩陽臺落水管，廚房、衛(wèi)生間、兩陽臺做防水，做踏腳線，敷線槽，陽臺水景池貼磚、嵌石等本房屋同屬泥工部分。
4、木工部分：客廳、餐廳、玄關(guān)、過道用石膏板吊頂(根據(jù)甲方要求)，客廳陽臺用杉木板吊頂，電視墻處理(根據(jù)甲方要求)，餐廳墻處理(根據(jù)甲方要求)，次臥室衣柜(不含門)、陽臺雜物柜(含門)、玄關(guān)鞋柜(含門)等本房屋同屬木工部分。
5、漆工部分：墻面刮膩?zhàn)诱移?，上底漆一遍，上面漆三遍等本房屋同屬漆工部分?/p>
6、以上所列項(xiàng)目為本合同主要施工項(xiàng)目，但不限于上述所列項(xiàng)目，乙方不得以上述項(xiàng)目未列入而要求增加費(fèi)用。
三、乙供基裝材料、品牌和規(guī)格
1、乙供主要材料清單
材料名稱
品牌
規(guī)格
等級
備注
2、乙供基裝材料包含但不限于上表所列材料，其它屬于基裝部分的材料也應(yīng)由乙方提供。
3、乙供基裝材料不包含地磚、墻磚、所有門窗套及門、石材、玻璃鏡片、墻紙、五金件、燈具、潔具、掛衣桿、開關(guān)、插座、地漏、水管總閘等。
4、乙供材料按《乙供主要材料清單》購買，如甲方想換高檔材料，其差價由甲方自付。
5、乙方采購的所有材料必須符合國家規(guī)定的家裝材料質(zhì)量和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及本合同約定。
6、乙供材料運(yùn)到施工現(xiàn)場后，應(yīng)立即通知甲方進(jìn)行檢驗(yàn)材料的品牌、質(zhì)量、規(guī)格，如不符合應(yīng)禁止使用，對工程造成的損失由乙方承擔(dān)。
四、工程質(zhì)量要求和驗(yàn)收
1、墻地磚鋪貼平整牢固，接縫均勻，對縫要直，局部空鼓不能超過總量的3%。
2、隱蔽工程，水管工程無滲漏，電線工程嚴(yán)格按國家有關(guān)電線工程施工的規(guī)定執(zhí)行，其他弱電工程按有關(guān)施工規(guī)定執(zhí)行。
3、廚衛(wèi)地磚排水應(yīng)暢通，無積水、無堵塞，不得溢水或滲漏。
4、膩?zhàn)右蔚美喂?，不起波紋，不粉化。
5、乳膠漆嚴(yán)禁脫皮、起層、漏刷、透底，無明顯刷痕、無色差、無流淌。
6、清水漆噴漆應(yīng)平整光滑，顏色一致。
7、門窗套裝修線條垂直，對稱、橫平豎直、高度一致。
8、墻面、地面、頂棚平整，陰陽角、線條豎直。
9、每道工序完工、單項(xiàng)工程或階段性工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，乙方的施工質(zhì)量必須滿足規(guī)范要求和甲方要求，如因施工質(zhì)量問題返工，材料及人工費(fèi)均由乙方承擔(dān)。
10、在施工過程中，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方的施工人員技術(shù)差，有權(quán)要求乙方更換施工人員，乙方不得拒絕。
五、關(guān)于設(shè)計變更
單項(xiàng)工程施工前，甲方有權(quán)要求乙方改變設(shè)計樣式或風(fēng)格;單項(xiàng)工程施工過程中，甲方有權(quán)要求乙方調(diào)整設(shè)計樣式或風(fēng)格。單項(xiàng)工程實(shí)際竣工樣式風(fēng)格與經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計樣式風(fēng)格一致而甲方要求改變新樣式風(fēng)格的，乙方應(yīng)按甲方要求無條件改變，但費(fèi)用由甲方承擔(dān);單項(xiàng)工程實(shí)際竣工樣式風(fēng)格與經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計樣式風(fēng)格不一致而甲方要求改變新樣式的`，乙方應(yīng)按甲方要求無條件改變，但費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
六、雙方簽訂合同后兩天之內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提供裝修項(xiàng)目的設(shè)計圖，經(jīng)甲方認(rèn)可后，乙方才能進(jìn)場施工。
七、工程進(jìn)度及付款
石工工程完工后，甲方支付合同總價的15%;
水電工程完工后，甲方支付合同總價的15%;
泥工工程完工后，甲方支付合同總價的15%;
木工工程完工后，甲方支付合同總價的15%;
漆工工程完工后，甲方支付合同總價的15%;
整個工程完工，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總價的20%;甲方留合同總價的5%作為工程質(zhì)保金，半年后如無質(zhì)量問題，甲方支付尾款。
八、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)度付款，逾期一天，甲方應(yīng)按應(yīng)付款的千分之三付給乙方違約金。
2、甲方應(yīng)在乙方竣工后的七日內(nèi)安裝完木地板，木地板安裝完后，墻面如有損傷由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)。
3、如因停水、停電和非乙方原因耽誤工期，工期應(yīng)順延。
4、乙方不得以任何理由故意拖延工期，由于乙方原因逾期竣工，逾期一天，乙方按總價款的千分之三支付給甲方。
5、一方提前終止合同，應(yīng)向無過錯方支付合同總價5%的違約金。
九、合同的變更和解除
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更合同的內(nèi)容、解除合同。
2、工程項(xiàng)目竣工后自動解除合同。
3、乙方工程質(zhì)量必須符合驗(yàn)收規(guī)范要求，否則甲方有權(quán)提前解除合同。
十、乙方自行負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理方面的出入證等證件。
十一、其他事項(xiàng)
1、本合同簽訂時，乙方應(yīng)向甲方提供本次項(xiàng)目的施工隊(duì)伍人員名單和聯(lián)系方式(含總負(fù)責(zé)人、設(shè)計負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、石工負(fù)責(zé)人、水電工負(fù)責(zé)人、泥工負(fù)責(zé)人、木工負(fù)責(zé)人、漆工負(fù)責(zé)人)。同時，乙方還應(yīng)向甲方出示身份證原件和提供身份證復(fù)印件。
2、乙方負(fù)責(zé)乙供材料的運(yùn)輸及搬運(yùn)，乙方負(fù)責(zé)平時工程中的清潔以及每道工序完工后的清潔，裝修完畢做一次開荒保潔。
3、乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工的安全，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞，滲漏水、停電，物品損壞等事故發(fā)生而影響他人，萬一發(fā)生必須盡快修復(fù)或賠償。
4、需甲方購買的材料，乙方應(yīng)提前四天與甲方聯(lián)系購買并運(yùn)到施工現(xiàn)場，經(jīng)乙方驗(yàn)收后由乙方保管，因保管不當(dāng)造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方在施工期間不能損壞房屋的設(shè)備、設(shè)施(水表、氣表、管線及上、下水管和已安裝好的門窗以及電梯、墻壁等)和甲供材料，若有損壞、失竊，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
6、乙方在施工期間不能故意浪費(fèi)甲供材料，應(yīng)乙方原因造成甲供材料浪費(fèi)的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物管的有關(guān)規(guī)定。
8、質(zhì)量保修問題：表面工程包兩年維修，隱蔽工程包五年維修，乙方不得以任何理由拒絕承擔(dān)維修義務(wù)。
9、在施工過程中發(fā)生各種安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)。
10、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效，具有同等的法律效力。
11、甲、乙雙方如有分歧，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不能達(dá)成一致意見，向沙坪壩區(qū)人民法院提起訴訟。
12、本合同附件為合同的有效組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
身份證號碼： 身份證號碼：
住址： 住址：
電話： 電話：
郵編： 郵編：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂日期： 年 月 日
裝修合同的法律條款篇十八
甲方(房 主)：
乙方(施工方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《河南省建筑市場管理?xiàng)l例》的規(guī)定，結(jié)合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、合同主要內(nèi)容：
1、甲方將自己位于 區(qū)(縣) 小區(qū)(街道) 樓 門 號 室 廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以 形式交給乙方承做。
2、工程總造價(大寫)：其中設(shè)計費(fèi)(大寫)：
3、工期 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。
4、工程款付款方式列下表：
5、工程保修期： 一年
6、甲方代表：
7、乙方代表：
8、工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準(zhǔn)(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況詳見材料設(shè)備表(附表二)。
10、工藝做法詳見工藝質(zhì)量說明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的其它經(jīng)濟(jì)損失。
二、合同細(xì)節(jié)說明：
1、甲方工作
(1)開工前，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明1份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰或部分騰出房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰出的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施，并與乙方簽定協(xié)議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
(2)甲方代表對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
(3)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方施工時間。
2、乙方工作：
(1)組織施工圖交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，必要時與甲方審定并簽字認(rèn)可。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
(3)遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保護(hù)工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。
(4)施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
(5)工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
3、工期：
(1)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，支付乙方趕工費(fèi)并簽訂工期變更協(xié)議。
(2)因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，對乙方造成誤工的，應(yīng)付誤工費(fèi)。
(3)因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
(4)因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工4小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。因此造成乙方的誤工損失費(fèi)用雙方協(xié)商解決。
4、工程質(zhì)量及驗(yàn)收
(2)甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工、工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用同乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
(3)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
5、變更
如在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項(xiàng)目時，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽定變更單后方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工。凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方還應(yīng)賠償。
6、結(jié)算
工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內(nèi)，結(jié)清尾數(shù)。
7、材料供應(yīng)
(1)本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備必須有材料設(shè)備表，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(2)凡由乙方采購的主要材料、設(shè)備必須在材料設(shè)備表中注明品牌、規(guī)格或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可，如與材料設(shè)備表不符，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
8、安全生產(chǎn)和防火
(1)甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
(2)乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》。
(3)由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
(4)由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
9、獎勵和違約責(zé)任
(1)由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。
(2)由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費(fèi)用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。
(3)甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
(4)未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
(5)未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
(6)因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
10、爭議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
(2)當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
(1)本合同一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份。
(2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。
甲方：乙方：
年月日：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/5146285.html】
