專業(yè)承包外墻涂料合同(匯總15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-10-28 16:15:11
專業(yè)承包外墻涂料合同(匯總15篇)
時間:2023-10-28 16:15:11     小編:GZ才子

合同不僅僅是一份書面文件,更是雙方商務合作的信任基礎。在簽訂合同之前,必須對交易的對象、條件和細節(jié)進行充分的調查和了解。合同范文的內容較為全面,包括了常見的條款和合同要素。

承包外墻涂料合同篇一

發(fā)包方:(以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。

一、工程概況:

1、工程名稱:外墻及室內涂料裝飾工程

2、工程地點:

二、承包方式:包工包料,包腳手架

三、承包內容及價格

本工程現(xiàn)有外墻涂料裝飾分項工程項目,采用“立邦”牌外墻涂料,調色外墻涂料每平方米38.00元;其他外墻涂料每平方米35.00元;內墻樓梯水泥漆每平方米15.50元;以上所有單價不含配套費及稅費,所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。

四、施工及質量要求

1、乙方必須嚴格按現(xiàn)行規(guī)范標準施工,分項工程驗收要求達合格以上。

2、涂刷質量要求:表面顏色均勻一致,不允許有泛堿、咬色,和流墜、疙瘩,無砂眼、刷紋,裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍,陰陽角順直。

3、材料要求:底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收,符合要求后使用。

4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。

5、質量未達到要求者,其返工的工料損失由乙方負責,因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。

五、施工工期

1、乙方根據甲方施工進度計劃要求,組織勞力。

2、施工工期:根據甲方要求,乙方實際情況協(xié)商確定。

六、結算及付款方式

1、結算方式:內墻涂料工程量按實際展開面積計算,以分項單價乘以實際工程量結算。

2、付款辦法:本工程無備料款,按每月經有關部門審核進度款付至80%,工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢,按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%,余款3%作為質量保修金,待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。

七、安全施工

在施工過程中,乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工,加強施工人員的安全教育管理,采取必須的安全防范措施,如造成安全事故,一切責任和經濟損失由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。

八、甲方職責

1、負責協(xié)調乙方和現(xiàn)場其他施工單位工作關系;

九、乙方職責

十、附則

1、本合同如有未盡事宜,經雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議,其補充協(xié)議視同本合同,具有同等法律效力。

2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份;

3、本合同自簽字后生效,至工程竣工驗收,工程款項結清后終止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

承包外墻涂料合同篇二

乙方:___________

按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經協(xié)商達成如下協(xié)議。

1.1 工程名稱:寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程

1.2 工程地點: 寶楊路3320號

1.3 承包范圍: 1-3號外墻涂

1.4 承包方式:包工包料 (外墻膩子甲方提供)

1.5 工期:自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。

1.6 工程質量:合格

1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.

1.8 合同價款采用固定單價,單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣): 63000.00元(大寫):陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。

1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用,少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。

2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作,并承擔相應費用。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。

3.7工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。

4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計,甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時,乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。

4.3非乙方原因造成的工期延誤,經雙方協(xié)商,以經甲方簽證的聯(lián)系單為準,工期可以順延。

4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票,甲方出具免稅憑證。

5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時,則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。

5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收,甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認;若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收,甲方不予承認,甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,無論復驗是否合格,甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失,工期不予順延。

5.3由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予順延。

5.4工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的`看管費用。

6.1支付方式:

工程開工后,工程完成至30%時,支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后,支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%,余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%,在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。

6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字,在決算時按實結算。

7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.

7.2 乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,并且對工程造成的損失由乙方負責。

8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

9.1、違約

(1)工期:施工過程中由于乙方原因造成工期延誤,每逾期一天,須按工程結算總價款的向甲方支付違約金,并承擔因此給甲方造成的一切損失,如乙方不按本條款執(zhí)行,甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤,經甲方確認后,工期相應順延,但甲方不承擔任何費用。

(2)產品質量:如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的,乙方除應立即調換合格產品外,還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的,乙方還應承擔相應的違約責任。

(3)工程質量:如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準),乙方必須立即整改,直至質量達到合格為止,同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的,乙方應據實賠償。

(4)付款:如甲方無故延遲支付工程款,經乙方合理催告后仍未支付的,則每逾期一天,應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。

9.2、爭議

(1)雙方約定,在合同履行過程中產生爭議時,各方協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。

(2)對于不存在爭議的部分,各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工,且不得以此為由拖延工期。

10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).

11.1 本工程需要進行保險時,應另訂協(xié)議。

11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后,工程完工結清全部工程款后自動失效。

11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要,報價單及補充協(xié)議,工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。

11.4本合同設正本貳份,副本貳份,甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。

甲方:___________乙方:___________

日期:___________日期:___________

承包外墻涂料合同篇三

甲方:

乙方:

經甲、乙雙方在有關法規(guī)的前提下,對建設項目的負責將市***外墻涂裝工程項目協(xié)商一致。

一、承包范圍:

二、承包內容:

外墻平面涂料工程,包括業(yè)主對工程的技術要求或施工必須完成的工程量;裝飾工期要求;安全生產要求;文明施工。

三、承包方式:

乙方以包工的形式承包本工程。包工的范圍:包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為元包括施工工具(平涂滾筒油掃等)。

四、雙方的責任:

1、甲方提供乙方的住宿問題,施工用的材料采購到位;負責協(xié)商解決施工中存在的問題。

2、乙方按工程量的大小,合理安排施工人員,乙方必須在年月日前外墻涂裝全部完工,如拖延工期,按每天罰款伍佰元計算給甲方,(如因抹灰原因造成工期,拖延一天可順延一天)。

3、乙方在施工中出現(xiàn)人中傷亡事故,由乙方負責。

4、乙方必須為甲方節(jié)約材料。

5、乙方施工質量必須達到驗收合格,如因施工而造成的驗收不合格及質量問題,所造成的一切經濟損失由乙方負責。

五、質量要求:乙方須達到甲方與建設方簽訂的合同要求--優(yōu)良工程。

六、涂裝材料施工工序:白水泥打底二次,底漆一次,平涂面漆滾涂兩遍。

七、工程量:預計為m2(外墻包工單價為元/m2)包工造價元()以實際驗收數目為準。

八、付款方式:乙方進場后,甲方先墊付每個工人每天伙食費元,平涂面漆全部完工,甲方應付工程款的(其中包括:工人每支付的生活費),余下的工程總款的在工程驗收合格后三天內全部付清,如逾期不付,按每天罰款伍佰元計算給乙方。

工程負責人:工程質量監(jiān)理:

本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效,具有法律效力。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

身份證號碼:身份證號碼:

電話:電話:

簽訂日期:年月日

承包外墻涂料合同篇四

甲方:

乙方:

乙方承接甲方項目,結合本工程的具體情況,根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,為了甲、乙雙方更好履行合同條款,便于以后現(xiàn)場施工管理,雙方在確保工程質量、文明施工、安全、施工進度、平等互利、信守合同的前提下,在遵守國家有關政策法令及現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范前提下,雙方充分協(xié)商,達成如下協(xié)議,雙方共同遵守。

一、工程名稱:

二、工程地點:

三、承包范圍:

1、乙方承包范圍內的涂裝工作包括:平整層、打磨、上底油、噴面漆;

2、現(xiàn)場材料保管;

3、乙方負責分色、分格;

4、掩蓋不同或不動部位的工作。

四、承包方式:以包工包料的方式。

五、工程量計算:按實做工程量以平方米計算。(按圖紙的展開面積計算)

六、承包單價:按包工包料方式,承包單價為元/m2。

七、付款方式:

1民幣

支付方式:以現(xiàn)金結算或支票、轉賬結算。

八、工期條款:

1、本涂裝工程施工自年月完成工期為(在甲方配合之下完成工期)

九、施工驗收標準:

1、工程竣工后,乙方應及時通知甲方驗收,甲方應自接到通知后五天內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,如驗收合格應按乙方申請驗收之日起算保質期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。

2、工程以涂裝施工效應向乙方支付此增加的費用效果圖、施工方案、作法說明、設計變更及現(xiàn)行國家和行業(yè)的規(guī)范為質量驗收標準。達到所列出的標準色,實樣板效果為合格標準,甲方要求部份或全部超過樣板及實樣標準時,。

3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期順延。

下一頁更多精彩“外墻涂料施工承包合同樣本”

承包外墻涂料合同篇五

發(fā)包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經協(xié)商達成如下協(xié)議。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程

1.2 工程地點: 寶楊路3320號

1.3 承包范圍: 1-3號外墻涂

1.4 承包方式:包工包料 (外墻膩子甲方提供)

1.5 工期:自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。

1.6 工程質量:合格

1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.

1.8 合同價款采用固定單價,單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣): 63000.00元(大寫): 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。

1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用,少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。

第二條 甲方工作

2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。

第三條 乙方工作

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作,并承擔相應費用。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。

3.7工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條 關于工期的約定

4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。

4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計,甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時,乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。

4.3非乙方原因造成的工期延誤,經雙方協(xié)商,以經甲方簽證的聯(lián)系單為準,工期可以順延。

4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票,甲方出具免稅憑證。

第五條 關于工程質量及驗收的約定

5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時,則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。

5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收,甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認;若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收,甲方不予承認,甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,無論復驗是否合格,甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失,工期不予順延。

5.3由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予順延。

5.4工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用。

第六條 關于工程價款及結算的約定

6.1支付方式:

工程開工后,工程完成至30%時,支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后,支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%,余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%,在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。

6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字,在決算時按實結算。

第七條 關于材料供應的約定

7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.

7.2 乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,并且對工程造成的損失由乙方負責。

第八條 有關安全生產和防火的約定

8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

第九條 爭議與違約責任

9.1、違約

(1)工期:施工過程中由于乙方原因造成工期延誤,每逾期一天,須按工程結算總價款的 向甲方支付違約金,并承擔因此給甲方造成的一切損失,如乙方不按本條款執(zhí)行,甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤,經甲方確認后,工期相應順延,但甲方不承擔任何費用。

(2)產品質量:如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的,乙方除應立即調換合格產品外,還應按不合格產品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的,乙方還應承擔相應的違約責任。

(3)工程質量:如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準),乙方必須立即整改,直至質量達到合格為止,同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的,乙方應據實賠償。

(4)付款:如甲方無故延遲支付工程款,經乙方合理催告后仍未支付的,則每逾期一天,應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。

9.2、爭議

(1)雙方約定,在合同履行過程中產生爭議時,各方協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。

(2)對于不存在爭議的部分,各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工,且不得以此為由拖延工期。

第十條 其它約定

10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).

第十一條 附則

11.1 本工程需要進行保險時,應另訂協(xié)議。

11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后,工程完工結清全部工程款后自動失效。

11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要,報價單及補充協(xié)議,工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。

11.4本合同設正本貳份,副本貳份,甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

代理人: 代表人:

年 月 日:

承包外墻涂料合同篇六

發(fā)包方: (以下簡稱甲方)

承包方: (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。

一、工程概況:

1、工程名稱:外墻及室內涂料裝飾工程

2、工程地點:

二、承包方式:包工包料,包腳手架

三、承包內容及價格

本工程現(xiàn)有外墻涂料裝飾分項工程項目,采用“立邦”牌外墻涂料,調色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00 元;內墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費,所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。

四、施工及質量要求

1、乙方必須嚴格按現(xiàn)行規(guī)范標準施工,分項工程驗收要求達合格以上。

2、涂刷質量要求:表面顏色均勻一致,不允許有泛堿、咬色,和流墜、疙瘩,無砂眼、刷紋,裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍,陰陽角順直。

3、材料要求:底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收,符合要求后使用。

4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。

5、質量未達到要求者,其返工的工料損失由乙方負責,因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。

五、施工工期

1、乙方根據甲方施工進度計劃要求,組織勞力。

2、施工工期:根據甲方要求,乙方實際情況協(xié)商確定。

六、結算及付款方式

1、結算方式:內墻涂料工程量按實際展開面積計算,以分項單價乘以實際工程量結算。

2、付款辦法:本工程無備料款,按每月經有關部門審核進度款付至80%,工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢,按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%,余款3%作為質量保修金,待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。

七、安全施工

在施工過程中,乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工,加強施工人員的安全教育管理,采取必須的安全防范措施,如造成安全事故,一切責任和經濟損失由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。

八、甲方職責

1、負責協(xié)調乙方和現(xiàn)場其他施工單位工作關系;

九、乙方職責

十、附則

1、本合同如有未盡事宜,經雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議,其補充協(xié)議視同本合同,具有同等法律效力。

2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份;

3、本合同自簽字后生效,至工程竣工驗收,工程款項結清后終止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

承包外墻涂料合同篇七

甲方:

乙方:

甲方將外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則,為明確甲、乙雙方的權利和義務,經協(xié)商一致,訂立本合同。

1、承包費用及結算方式:按實際施工面積進行結算,單價38元/m(每平方米叁拾捌元整),此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。

2、付款方式:外架拆除完畢,合同范圍內工程全部施工完,驗收合格后10天內,付清全部工程價款,中途不預付工程款。

(一)甲方職責

1、對乙方進行技術交底。

2、負責組織驗收。

(二)乙方職責

1、所用材料的必須符合質量要求,并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。

2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規(guī)范要求。

3、做好已完的成品保護。

4、乙方應嚴格按安全規(guī)程操作,杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產。所發(fā)生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。

1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時,甲方有權隨時清退乙方,所有費用乙方自己承擔,不予結算。

2、由于乙方自身原因造成質量缺陷或下料失誤,乙方無條件返工或更換材料。

3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。

甲方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

20xx年x月x日

承包外墻涂料合同篇八

承包方(乙方):__________________________

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,雙方達成如下協(xié)議。

一、工程概況:

1、工程名稱:

2、工程地點:

二、外墻膩子、涂料分項工程施工。

三、工期:

本工程雙方在施工現(xiàn)場確定符合施工條件后,施工工期為有效工期。

四、工程質量要求:

保質期為年,如有質量問題造成的經濟損失乙方全部負責。

五、工程價格:

以現(xiàn)場實際施工發(fā)生的展開面積平方米計算,單價______元/平方米。

六、驗收:

本工程質量達到國家質量評定合格標準。經監(jiān)理、業(yè)主檢查,不能滿足質量要求的必須立即整改或返工。

七、工程款支付

外墻膩子施工完成并經驗收合格付30%,全部施工完驗收合格付50%,工程竣工后一個月內付工程款95%,5%兩年內付清。

八、工程從進場到竣工期間的一切安全事故費用均由乙方承擔,甲方概不負責。

九、附則

1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

2、本合同履行完后自行終止。

3、本合同自雙方簽字后之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

承包外墻涂料合同篇九

發(fā)包方: (以下簡稱甲方)

承包方: (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。

1、工程名稱:外墻及室內涂料裝飾工程

2、工程地點:

包工包料,包腳手架

本工程現(xiàn)有外墻涂料裝飾分項工程項目,采用“立邦”牌外墻涂料,調色外墻涂料每平方米38.00元;其他外墻涂料每平方米35.00元;內墻樓梯水泥漆每平方米15.50元;以上所有單價不含配套費及稅費,所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。

1、乙方必須嚴格按現(xiàn)行規(guī)范標準施工,分項工程驗收要求達合格以上。

2、涂刷質量要求:表面顏色均勻一致,不允許有泛堿、咬色,和流墜、疙瘩,無砂眼、刷紋,裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍,陰陽角順直。

3、材料要求:底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收,符合要求后使用。

4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。

5、質量未達到要求者,其返工的工料損失由乙方負責,因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。

1、乙方根據甲方施工進度計劃要求,組織勞力。

2、施工工期:根據甲方要求,乙方實際情況協(xié)商確定。

1、結算方式:內墻涂料工程量按實際展開面積計算,以分項單價乘以實際工程量結算。

2、付款辦法:本工程無備料款,按每月經有關部門審核進度款付至80%,工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢,按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%,余款3%作為質量保修金,待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。

在施工過程中,乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工,加強施工人員的安全教育管理,采取必須的安全防范措施,如造成安全事故,一切責任和經濟損失由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。

1、負責協(xié)調乙方和現(xiàn)場其他施工單位工作關系;

1、本合同如有未盡事宜,經雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議,其補充協(xié)議視同本合同,具有同等法律效力。

2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份;

3、本合同自簽字后生效,至工程竣工驗收,工程款項結清后終止。

甲方: 乙方:

代表: 代表:

開戶行:賬號:

簽訂日期: 年 月 日

簽訂日期: 年 月 日

承包外墻涂料合同篇十

甲方:身份證號:

乙方:身份證號:

甲方將座落在暢達小區(qū),將其外墻涂料工程委托乙方施工,雙方應遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經甲、乙雙方充分協(xié)商同意,達成如下條款:

一、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

二、承包范圍:外墻涂料工程;

三、承包方式:包工包料包質量,包質量十五年以上

四、工程內容:粉刷外墻(紅色)

五、工程材料:

本工程使用涂料為亮龍品牌,顏色以甲方確定的色板為準,材料到達現(xiàn)場必須經甲方代表驗收,質量達到國家標準后可投入使用。

六、工程造價:

1、本工程外墻涂料綜合單價24元/平方米,此報價不含稅款(綜合單價包括人工費,材料費,做法工序:專用膩子二遍、底漆一遍、紅色面漆二遍)。

2、面積:按實際施工面積計算。

3、結算造價:工程量按實際施工面積計算,若有設計變更可按實際調整。完工后,付清所有的工程款(以后維修雙方協(xié)商再定)。

4、工程款支付:工程開始預付總工程款20%,工程進行到一半付總工程款的60%,完工后付總工程款的15%,剩余5%做為質保金,一年后付清。

七、本工程如發(fā)生安全事故,由乙方承擔,

八、本合同一式兩份,雙方簽字蓋章并簽證后生效。雙方各執(zhí)一份。

九、本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商解決,協(xié)商不成可申請仲裁委員會仲裁。

十、本合同工程完工達到質量要求,工程款結清后失效,但以后維修雙方協(xié)商再定。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

承包外墻涂料合同篇十一

甲方:身份證:

乙方:身份證:

甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定將公司所有外墻涂料粉刷工程承包經乙方。為明確雙方的權利和義務,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條工程概況

1、工程地址:

2、施工內容:外墻涂料粉刷,總面積約平方米

3、工程開工日期:

4、工程竣工日期:

5、工程承包方式:包工

6、工程總天數:天,雨天順延。

第二條工程價款

工程價款按照每平方米元包工計算(大寫)(元,以實際測量面積計算)。增加工程,增加造價;減少工程,減少造價。

第三條質量要求

1、工程驗收標準:根據業(yè)主要求

2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

3、凡由男方采購的材料,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

4、乙方要精心施工,確保顏色一致,如不能保持顏色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承擔,甲方不承擔任何責任。

第四條付款方式

合同簽訂后,甲方在乙方開工天內付工程款(),施工完成后再付款(),經業(yè)主驗收合格,并測量工程量后計算工程余款,承諾:年月日前結算清楚工程的余款。

第五條工程工期

乙方應按期完工,如果延遲完工,每逾期一天,從總工程款中扣除200元。

第六條工程驗收

雙方按本合同第三條約定的驗收標準進行驗收。

第七條其他事項

本合同為工程承包合同,甲乙雙方無雇傭關系。

1、乙方在承包過程中應嚴格執(zhí)行國家安全生產法律法規(guī)及施工規(guī)程,做到安全生產,文明施工。

2、甲方義務給乙方施工人員(3人)購買每人300元意外保險。

3、乙方在承包過程中發(fā)生的所有事故責任均由乙方自行承擔,因事故導致的人身損害和財產損失及其他所有損失均由乙方負責賠償,甲方不承擔任何責任和賠償(甲方出于人道主義,如發(fā)生人生事故可付擔10%,實際財產損失50%補償)。

第八條違約責任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第九條爭議解決

本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不成的,可向人民法院提起訴訟。

第十條本合同自雙方蓋章或簽字后生效。

第十一條本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

電話:電話:

簽約日期:年月日

承包外墻涂料合同篇十二

甲方: 身份證:

乙方: 身份證:

甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定將公司所有外墻涂料粉刷工程承包經乙方。為明確雙方的`權利和義務,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條 工程概況

1、工程地址:

2、施工內容:外墻涂料粉刷,總面積約 平方米

3、工程開工日期:

4、工程竣工日期:

5、工程承包方式:包工

6、工程總天數: 天,雨天順延。

第二條 工程價款

工程價款按照每平方米 元包工計算(大寫) ( 元,以實際測量面積計算)。增加工程,增加造價;減少工程,減少造價。

第三條 質量要求

1、工程驗收標準:根據業(yè)主要求

2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

3、凡由男方采購的材料,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

4、乙方要精心施工,確保顏色一致,如不能保持顏色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承擔,甲方不承擔任何責任。

第四條 付款方式

合同簽訂后,甲方在乙方開工 天內付工程款 ( ),施工完成后再付款 ( ),經業(yè)主驗收合格,并測量工程量后計算工程余款,承諾: 年 月 日前結算清楚工程的余款。

第五條 工程工期

乙方應按期完工,如果延遲完工,每逾期一天,從總工程款中扣除200元。

第六條 工程驗收

雙方按本合同第三條約定的驗收標準進行驗收。

第七條 其他事項

本合同為工程承包合同,甲乙雙方無雇傭關系。

1、乙方在承包過程中應嚴格執(zhí)行國家安全生產法律法規(guī)及施工規(guī)程,做到安全生產,文明施工。

2、甲方義務給乙方施工人員(3人)購買每人300元意外保險。

3、乙方在承包過程中發(fā)生的所有事故責任均由乙方自行承擔,因事故導致的人身損害和財產損失及其他所有損失均由乙方負責賠償,甲方不承擔任何責任和賠償(甲方出于人道主義,如發(fā)生人生事故可付擔10%,實際財產損失50%補償)。

第八條 違約責任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第九條 爭議解決

本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不成的,可向人民法院提起訴訟。

第十條 本合同自雙方蓋章或簽字后生效。

第十一條 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

電話: 電話:

簽約日期: 年 月 日

承包外墻涂料合同篇十三

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)并結合本工程具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實。

信用的原則,經雙方協(xié)商一致,就本工程施工事項達成如下協(xié)議。

一、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程內容:

二、工程工期

工程工期為45天,自簽訂合同之日算起,完工時間以取得節(jié)能驗收備案證書為準,乙方必須滿足甲方施工總進度要求。

因甲方及不可抗拒因素引起停工的,工期可順延以甲方的簽證工期為準。

三、工程價款

1、防火涂料的承包方式為包工包料,綜合單價元/m2,(含材料費、工程費、檢測費、專家論證費、相關協(xié)調費用)。以墻面涂刷實際面積計算,實際工程量以雙方結算的帳單為準。

2、工程總價:暫定萬。

2、付款方式:工程材料人員進場開始施工付30%,工程施工完后經甲方驗收合格支付40%的工程款,取得節(jié)能驗收備案證書后,一個月內一次性付清余款。

四、權力及義務

甲方:

1、甲方根據圖紙及規(guī)范要求時施工方進行技術交底。

2、甲方提供乙方施工便利(水、電),協(xié)助協(xié)調乙方與相關單位的工程關系。

乙方:

1、乙方按甲方要求規(guī)范施工,嚴格按設計圖紙及相關規(guī)范要求施工,施工中乙方需服從甲方現(xiàn)場指揮。

2、乙方必須保證施工的防火涂料經節(jié)能辦驗收通過。

3、乙方在施工期間嚴格遵守安全操作規(guī)程,嚴格執(zhí)行合同及當地安全生產管理部門的有關規(guī)定,切實做到安全生產,乙方如在施工期發(fā)生的各類事故均由乙方自行負擔。

4、乙方在施工期間做好現(xiàn)場成品保護工作,如有損毀負責賠償。

5、乙方施工期間不得因任何原因污染現(xiàn)場,施工垃圾及時清理干凈。

五、質量驗收及處罰

1、按國家建設部頒發(fā)的《建筑工程施工質量驗收規(guī)范》驗收。

2、未按合同約定選用材料不合規(guī)范要求,乙方負責免費更換,并不得影響工期。如出現(xiàn)此類情況,按違約金額5%處以罰款.

3、現(xiàn)場施工出現(xiàn)質量問題,應及時處理,不得影響工期,影響工期,每日按1000元處罰。

六、違約責任及爭論處理

1、如節(jié)能辦未能通過驗收,則乙方需要按合同金額全額賠付甲方所有費用;合同生效后,由于單方解除合同或者擅自更改合同條款造成對方的經濟損失由責任方承擔并進行賠償。

2、由于戰(zhàn)爭、國家政策、自然災害等人力不可抗拒的因素造成合同無法履行時,雙方協(xié)商解決。

3、本合同履行完成后自動解除。

4、合同履行中發(fā)生的爭議,雙方可以通過協(xié)商解決,協(xié)商不成時,通過太原仲裁委員會仲裁。

七、其他事項:本合同壹式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,未及事宜雙方協(xié)商解決,自雙方蓋章后生效。

甲方(蓋章):乙方:(蓋章)

代表人:代表人:

年月日

承包外墻涂料合同篇十四

甲方:

乙方:

甲方將座落在建湖縣上岡鎮(zhèn)蘭卡影視基地1號棚南立面的grc鋼架工程承包給乙方施工,為了明確雙方的責、權、利,保質、保量、按期完成施工任務,根據我國現(xiàn)行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程質量管理條列》及有關法律行政法規(guī),遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經甲、乙雙方共同協(xié)商同意,達成如下條款:

1.承包內容:蘭卡影視基地,grc鋼架工程。

2、承包方式及單價:包工包料;grc鋼架綜合單價/平方米(綜合單價包括制作及安裝人工費,保險費、材料費等,具體按實際施工工藝施工)。

3、工程工期:自甲方通知之日起,起工期延誤的,應由甲方書面簽證為準。如應乙方原因延誤工期的,每延誤一天罰款元,工期截止日期為工程驗收合格為準。

4、工程量計量方法:面積以實際施工面積為準。

5、工程款支付:

6、工程質量:乙方施工按照國家鋼結構制作及安裝相應標準執(zhí)行。

1)、鋼架與墻連接時,必須用16mm穿墻螺栓,內側用150*150*15鋼板作為墊片與螺栓共同受力。

2)、焊縫必須飽滿,每豎向角鋼必須加設斜撐,斜撐中部加設支點與內側鋼架連接,外側立面設中部通長角鋼兩道,內側(與墻連接處)中部設一道。

7、安全責任:乙方在施工過程中必須確保工人的安全,工人施工時,必須佩戴安全帽、系好安全帶,如乙方在施工過程中,安全設施不到位,甲方發(fā)現(xiàn)后,要求整改并進行經濟處罰;乙方在施工過程中,發(fā)生的任何安全事故與甲方無關,發(fā)生的任何經濟損失及責任與甲方無關。

8、質保范圍:墻面在施工驗收合格后一年內,墻壁面層接縫及面層無裂縫、無干裂等缺陷,如一旦出現(xiàn)以上缺陷,甲方通知乙方,乙方必須無條件的及時維修和處理。

9、本合同一式兩份,雙方簽字蓋章并簽證后生效。雙方各執(zhí)一份。

10、本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商解決,協(xié)商不成可申請仲裁委員會仲裁。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

承包外墻涂料合同篇十五

發(fā)包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經協(xié)商達成如下協(xié)議。

1.1工程名稱:寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程

1.2工程地點:寶楊路3320號

1.3承包范圍:1-3號外墻涂

1.4承包方式:包工包料(外墻膩子甲方提供)

1.5工期:自接到甲方通知后10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。

1.6工程質量:合格

1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.

1.8合同價款采用固定單價,單價淺色20.60元/每平方,深色21.80元/每平方。合計金額為(人民幣):63000.00元(大寫):陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。

1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用,少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。

2.1指派周建軍為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

3.2乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作,并承擔相應費用。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。

3.7工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。

4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計,甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時,乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。

4.3非乙方原因造成的工期延誤,經雙方協(xié)商,以經甲方簽證的聯(lián)系單為準,工期可以順延。

4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票,甲方出具免稅憑證。

5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時,則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。

5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收,甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認;若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收,甲方不予承認,甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,無論復驗是否合格,甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失,工期不予順延。

5.3由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予順延。

5.4工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用。

6.1支付方式:

工程開工后,工程完成至30%時,支付至合同價的50%工程工程全部完成驗收后,支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%,余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%,在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。

6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字,在決算時按實結算。

7.1工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.

7.2乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,并且對工程造成的損失由乙方負責。

8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

9.1、違約

(1)工期:施工過程中由于乙方原因造成工期延誤,每逾期一天,須按工程結算總價款的向甲方支付違約金,并承擔因此給甲方造成的一切損失,如乙方不按本條款執(zhí)行,甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤,經甲方確認后,工期相應順延,但甲方不承擔任何費用。

(2)產品質量:如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的,乙方除應立即調換合格產品外,還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的,乙方還應承擔相應的違約責任。

(3)工程質量:如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準),乙方必須立即整改,直至質量達到合格為止,同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的,乙方應據實賠償。

(4)付款:如甲方無故延遲支付工程款,經乙方合理催告后仍未支付的,則每逾期一天,應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。

9.2、爭議

(1)雙方約定,在合同履行過程中產生爭議時,各方協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。

(2)對于不存在爭議的部分,各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工,且不得以此為由拖延工期。

10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).

11.1本工程需要進行保險時,應另訂協(xié)議。

11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后,工程完工結清全部工程款后自動失效。

11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要,報價單及補充協(xié)議,工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。

11.4本合同設正本貳份,副本貳份,甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

代理人: 代表人:

年月日:

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/4372158.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔