合同是法律上約束各方行為的一種書面文件，具有法律效力。在起草合同時，應當細致考慮各種可能的情況和后果。根據(jù)法律規(guī)定，合同有一定的法律效力，雙方必須嚴格履行合同義務。
承包合同法律法規(guī)篇一
乙方：
根據(jù)中華人民共和國勞動法、合同法及有關條文規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方聘請乙方為甲方在消防安裝工程施工承包人。工程以施工費包干形式進行合作。為分清甲乙雙方責、權、利的關系，特簽訂以下合作協(xié)議，雙方共同嚴格遵守執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
5、質量等級：工程質量必須達到合格標準。并滿足甲方與建設方合同約定的質量標準。
6、協(xié)議價款：工程承包價款為萬元（大寫：）。
7、承包方式：所有施工費，包施工原始資料，包施工機械設備。
一、甲方的職責和義務：
1、負責工程的合同簽訂工作和開工前的圖紙會審、技術交
底工作，負責施工中的協(xié)調和技術指導。
2、負責支付土建方的配套費用和施工水電費。
3、負責乙方施工進場前的協(xié)調工作。
4、負責由于建設方或其他施工的原因，給乙方人員造成傷
亡或事故的協(xié)調工作。
5、指導調試開通工作。組織工程檢測及驗收工作。
6、負責工程所需材料、設備的采購和供應。
7、對工程質量嚴格檢查，對乙方施工中存在的問題提出整
改要求，并視情節(jié)輕重予以處罰。
8、審核、修正工程竣工資料，辦理工程審計結算。
二、乙方的職責和義務：
1、必須自覺遵守甲方有關規(guī)章制度，服從公司管理，不得從事違反甲方利益的活動。如有違規(guī)違紀行為，按公司有關規(guī)定予以處罰。
2、必須按安全操作規(guī)程文明施工，杜絕一切事故隱患。
3、按建設方的圖紙及建設方、甲方的進度要求施工。根據(jù)其進度要求，編制施工組織方案。
4、負責進出工地材料設備的裝卸工作，負責工地材料設備的二次搬運。
5、嚴把質量關，認真組織施工。嚴格按規(guī)范和圖紙施工，確保施工進度和質量。如出現(xiàn)安裝質量問題，其返工的一切費用及造成的其它經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
6、負責參加施工技術交底會、協(xié)調會、施工現(xiàn)場會。及時催收工程款。
7、乙方必須為自己聘用人員購買保險，并安排施工人員的住宿。施工過程中所造成的所有傷亡及安全事故，及其它違規(guī)、違章、違法行為等，均由乙方負責。
8、在甲方指導下，做好工程的調試開通。配合檢測和驗收。及時辦理交工手續(xù)。
9、竣工時提供原始竣工圖紙及竣工資料，配合甲方編制工程結算和完成工程審計、結算。
10項目承包人必須親自主管工地。配合協(xié)調工地現(xiàn)場各方之關系。會議、檢測、驗收等必須到場。
11、對進入工地的材料、設備進行質量和資料檢查驗收，并妥善保管。
12、在每月28日前按月及時真實的向公司呈報項目進度報表及下月施工計劃。工程進度以前月26日零時至當月25日24時完成的工程量為準。
13、保證項目施工質量并能一次性通過檢測中心的檢測及消防驗收。
14、負責保修期內的維修任務（保修時間以甲方與建設方所簽合同中所規(guī)定的保修期為準，材料、設備由甲方提供）。
三、付款方式：
1、乙方每月28日前向甲方提交經(jīng)甲方和監(jiān)理審核的月進度報表。
2、甲方按審核后的月進度報表的定額人工的80％在次月五日前支付乙方費用。
3、甲方按協(xié)議付款至協(xié)議總價款的80％時即暫停支付乙方款項。
4、工程經(jīng)消防檢測中心檢測和消防部門驗收合格后二個月內甲方支付至施工費的90％。
5、甲方與業(yè)主結算完畢，業(yè)主支付甲方的工程款達到業(yè)主與甲方合同總額的95％后，甲方在一月內向乙方支付至協(xié)議價款的95％。
6、余額5％作為保修金，按甲方與業(yè)主合同約定的方式和條件支付。
四、合同價款及調整：
1、本合同為包干價。在項目實施過程中，現(xiàn)場實際工程量累計增減5萬元內（含5萬元），視為協(xié)議包干范圍內變更，雙方不調整協(xié)議價款。
2、累計變更工程量超過5萬元后，甲方按業(yè)主認可的簽證，按相應工程量的12％調整雙方協(xié)議價款，（純點工簽證的70％歸乙方）。如項目變更人工用量過多，雙方按實協(xié)商。
3、所有的調整后的合同價款均待甲方與業(yè)主結算完成后進行計算和支付。
五、雙方約定：
1、乙方在現(xiàn)場施工中必須接受甲方或甲方指定的管理人員的管理和指揮。發(fā)生爭執(zhí)時，也必須保證現(xiàn)場正常的和必須的施工，否則甲方有權對乙方進行處罰直至要求乙方無條件退場。
2、現(xiàn)場材料的節(jié)約使用及現(xiàn)場保管，均由乙方負責（材料員由甲方指派，乙方負責管理）。設備材料如有遺失和損壞，必須照價賠償。施工過程中造成不正當損耗和材料消耗超過限額部分由乙方承擔。
4、施工過程中乙方整理好各類施工資料，向甲方提供工程驗收所必備的資料，并協(xié)助甲方辦理工程結算。
5、施工中所需要的設備、工具及相關消耗用品均由乙方自備，甲方一概不予提供。
6、如遇施工變更，乙方應及時辦理相關簽證手續(xù)，并把相關情況通知甲方。
7、乙方人員配備不齊，施工質量低劣及不服甲方調度等，甲方可中途辭退乙方，另請其它安裝隊伍。辭退時的施工費用按已完工程量扣除罰款后按實結算。
8、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行停工（包括節(jié)假日、農忙等季節(jié)），否則將予以處罰，直至更換施工隊伍。
9、甲方如派駐專職材料員，乙方負責材料員工資的20％。
10、協(xié)議中未包括的施工內容，經(jīng)雙方協(xié)商后可以簽訂補充協(xié)議。
六、違約責任：
1、甲方管理人員隨時有權檢查施工現(xiàn)場的安裝質量和安全施工情況，如發(fā)現(xiàn)質量、安全隱患，有權要求乙方返工，乙方不能因此要求工期順延。工期以甲方和建設方所簽合同所規(guī)定的合同所規(guī)定的合同工期為準。由于乙方施工不力所造成工期每延誤一天，罰款壹仟元，罰款額累計達到壹萬元則中止本協(xié)議，扣除乙方剩余的施工款，由甲方另請施工隊。
2、所有安裝工程質量標準均以國家現(xiàn)行的施工與驗收標準為依據(jù)。如因質量問題而被甲方勒令返工或導致驗收不能通過，甲方有權終止承包協(xié)議，并處以二倍返工費用罰款。
3、因建設單位或其他非乙方的原因造成的返工，乙方可通過甲方向有關方面簽證點工工日或要求補償。
4、乙方不能以任何形式轉包給其他任何一方。否則，甲方有權終止協(xié)議，并由乙方支付甲方人民幣貳萬元違約金。
七、以上協(xié)議，一式叁份，雙方簽字生效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商。如有爭議，不能達成共識，可在甲方或乙方所在仲裁部門或法院解決。
甲方（蓋章）：
乙方簽字：
主管副總經(jīng)理簽字：
身份證號碼：
年月日
年月日
承包合同法律法規(guī)篇二
乙方：身份證號：身份證號：
根據(jù)中華人民共和國合同法及相關規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就自治區(qū)第五監(jiān)獄鋼屋架制作及安裝工程，達成如下勞務承包協(xié)議。
一、乙方承包范圍：
1、鋼屋架制作、安裝。
2、清點、驗收甲方運到施工現(xiàn)場的一切施工材料。
3、做好現(xiàn)場施工日志，做好工程驗收。
4、依據(jù)圖紙和甲方所定的工期，編織施工組織計劃，并按期進行施工。
二、承包方式：
乙方負責按照圖紙要求，依據(jù)相關施工規(guī)范進行施工，并通過甲方驗收后達到合格。
三、施工工期：
1、施工工期按甲方要求開工后，的工作量，并通過驗收。
2、乙方如無故撤離，造成工期延誤，甲方有權扣除乙方完成工程所應支付的工程款的50%，作為違約金。
四、其它條款天完成件
1、乙方所需住宿由甲方解決。
2、乙方不得損壞和浪費甲方所提供的一切設備及材料。
3、施工過程中，出現(xiàn)整改圖紙以及造成的多次費用由甲方承擔，包含已加工費，責任與乙方無關。
4、施工過程中，如出現(xiàn)停工待料、停電及其它不可抗拒的因素造成的工期延誤與乙方無關。
五、付款方式
協(xié)議簽訂后按工程進度付款，整幢廠房加工完畢后扣留5%，10日之內付清。
乙方：
20xx年7月4日身份證號：身份證號
承包合同法律法規(guī)篇三
第五十二條：有下列情形之一的，合同無效：
(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;
(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;
(三)以合法形式掩蓋非法目的;
(四)損害社會公共利益;
(五)違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。
第五十三條：合同中的下列免責條款無效：
(一)造成對方人身傷害的`;
(二)因故意或者重大過失造成對方財產損失的。
第五十四條：下列合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷：
(一)因重大誤解訂立的;
(二)在訂立合同時顯失公平的。
一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。
當事人請求變更的，人民法院或者仲裁機構不得撤銷。
第五十五條：有下列情形之一的，撤銷權消滅：
(一)具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權;
(二)具有撤銷權的當事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為放棄撤銷權。
第五十六條：無效的合同或者被撤銷的合同自始沒有法律約束力。合同部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。
第五十七條：合同無效、被撤銷或者終止的，不影響合同中獨立存在的有關解決爭議方法的條款的效力。
第五十八條：合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。
承包合同法律法規(guī)篇四
周先生兩年前通過社會招聘，進入本市一家私營企業(yè)工作，并與企業(yè)簽訂了為期三年的勞動合同，合同約定周先生任銷售部經(jīng)理，還約定“合同中的崗位變更，需經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商一致”，“如果雙方協(xié)商不一致，乙方有權拒絕甲方安排合同規(guī)定以外的工作崗位”。一年以后，企業(yè)通知周先生變動工作崗位，將他調離銷售部到其他部門當領班。周先生認為，在沒有雙方協(xié)商一致的情況下，企業(yè)即擅自變更崗位，違反了勞動合同的規(guī)定。雖經(jīng)與企業(yè)領導多次交涉未果。于是，周先生向勞動仲裁提出申請仲裁，要求恢復原工作崗位及工資待遇。
企業(yè)認為，根據(jù)工作需要及周先生的工作能力，不能勝任本崗位，故企業(yè)有權變動周先生的工作崗位，對周先生所提出的要求不予同意。
勞動仲裁委員會經(jīng)過審理后認為：雙方在勞動合同中約定了變更崗位的原則，企業(yè)沒有按合同的約定，在未與周先生協(xié)商一致的情況下，單方面變更周先生的工作崗位是缺乏法律依據(jù)的，應予以糾正。所以，勞動仲裁委依法作出裁決，企業(yè)應當恢復周先生原工作崗位，享受原工資待遇。
誰違背了這一原則，誰就要承擔相應的法律責任。
勞動合同與一般民事合同相比，履約的期限偏長，在合同履行過程中難免會發(fā)生當事人預想不到的變化；，因此法律允許用人單位和勞動者根據(jù)生產經(jīng)營需要或勞動者個人的情況變更勞動合同的內容。但是，由于勞動關系除了具有經(jīng)濟因素外，還具有一定的隸屬關系，勞動者在其中處于被管理、被支配的劣勢地位，為了防止用人單位隨心所欲地支配勞動者，將單位要求變更合同的權利限制在合理范圍內，法律又對勞動合同的變更作了嚴格要求。根據(jù)《上海市勞動合同條例》第二十二條的規(guī)定，變更勞動合同的行為，必須滿足兩項要件才能有效：第一，應當經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，協(xié)商不一致的，勞動合同應當繼續(xù)履行；第二，采用書面形式變更。
另外，許多用人單位為了避免日后可能產生的爭議，在訂立勞動合同時便與勞動者在合同中約定，用人單位有權根據(jù)生產經(jīng)營需要隨時調整勞動者的工作內容或崗位，但到實際調整崗位時，勞動者往往覺得這種約定顯失公平，認為單位是借生產經(jīng)營需要之名排擠、刁難員工，甚至進行打擊、報復，經(jīng)常引發(fā)爭議。對這種情況，現(xiàn)行司法實踐中的做法是，既然雙方當事人在勞動合同中已經(jīng)作出了此類約定，應當認可用人單位依合同享有的用工權，但為了防止單位濫用用工權，當雙方為此發(fā)生爭議時，應由用人單位舉證證明其調整勞動者崗位的行為具有充分的合理性，否則雙方仍應按原勞動合同。因此，即使合同中有單位可以單方面掉調整崗位的規(guī)定，但是這個調整也要合理，否則也可能是無效的。
承包合同法律法規(guī)篇五
1、最高人民法院《關于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規(guī)定的優(yōu)先受償權的函復》的答復意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認為：裝修裝飾工程屬于建設工程………..”。
2、建設部于xxxx年xx月xx日頒布實施的《建設部關于建筑裝修裝飾歸口管理問題的'復函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業(yè)的重要組成部分，而且其根據(jù)的法律也是根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律。
綜上，既然裝飾裝修工程屬于建設工程，那么裝飾裝修合同就應當屬于建設工程合同，就應當適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關法律。
附上述復函:
(2004)民一他字第14號
福建省高級人民法院：
你院閩高法[2004]143號《關于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產開發(fā)有限公司、福州綠葉房產代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。
經(jīng)研究，答復如下：
裝修裝飾工程屬于建設工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。
享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優(yōu)先受償。
此復。
xxxx年xx月xx日
答復意見及理由：
最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認為：裝修裝飾工程屬于建設工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。
享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優(yōu)先受償。
理由如下：
第一，裝修裝飾工程本質上屬于建設工程，應當適用《合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定。
國務院xxxx年xx月xx日頒布的《建設工程質量管理條例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設工程安全生產管理條例》第2條第2款規(guī)定：“本條例所稱建設工程，是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程”。
國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》國家標準，建筑業(yè)按從事工程建設的不同專業(yè)劃分為“土木工程建筑業(yè)”、“線路、管道和設備安裝業(yè)”和“裝飾、裝修業(yè)”三大類。
因此，將裝修裝飾工程納入建設工程的范圍符合國家規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。
承包合同法律法規(guī)篇六
1、最高人民法院《關于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規(guī)定的優(yōu)先受償權的函復》的答復意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認為：裝修裝飾工程屬于建設工程………..”。
2、建設部于xxxx年xx月xx日頒布實施的《建設部關于建筑裝修裝飾歸口管理問題的復函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業(yè)的重要組成部分，而且其根據(jù)的法律也是根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律。
綜上，既然裝飾裝修工程屬于建設工程，那么裝飾裝修合同就應當屬于建設工程合同，就應當適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關法律。
附上述復函:
民一他字第14號
福建省高級人民法院：
你院閩高法[2004]143號《關于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產開發(fā)有限公司、福州綠葉房產代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。
經(jīng)研究，答復如下：
裝修裝飾工程屬于建設工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。
享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優(yōu)先受償。
此復。
xxxx年xx月xx日
答復意見及理由：
最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認為：裝修裝飾工程屬于建設工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的.規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。
享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優(yōu)先受償。
理由如下：
第一，裝修裝飾工程本質上屬于建設工程，應當適用《合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定。
國務院xxxx年xx月xx日頒布的《建設工程質量管理條例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設工程安全生產管理條例》第2條第2款規(guī)定：“本條例所稱建設工程，是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程”。
國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》國家標準，建筑業(yè)按從事工程建設的不同專業(yè)劃分為“土木工程建筑業(yè)”、“線路、管道和設備安裝業(yè)”和“裝飾、裝修業(yè)”三大類。
因此，將裝修裝飾工程納入建設工程的范圍符合國家規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。
承包合同法律法規(guī)篇七
《合同法》規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
二、承攬合同的特征
在承攬合同中，提出工作要求，按約定接受工作成果并給付酬金的一方稱為定作人;完成工作并交付工作成果，按約定獲取報酬的一方稱為承攬人。承攬合同具有以下法律特征：
(1)承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。
(2)承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作。
(3)承攬人工作具有獨立性。
承攬合同當事人的權利義務
承攬合同屬于雙務合同。就是說，合同當事人一方享有的權利意味著對方要承擔相應的義務。所以，此處僅就雙方的義務進行闡述。
1.承攬人的義務
(1)按照合同約定完成承攬工作的義務。
(2)材料檢驗的義務。
(3)通知和保密的義務。
(4)接受監(jiān)督檢查和妥善保管工作成果等的義務。
(5)交付符合質量要求工作成果的義務。
2.定作人的義務
(1)按照約定提供材料和協(xié)助承攬人完成工作的義務。
(2)支付報酬的義務。
(3)依法賠償損失的義務。
(4)驗收工作成果的義務。
四、承攬合同的解除
承攬合同是以當事人之間的信賴關系為基礎，所以在合同履行過程中，一旦這種信賴關系遭到破壞，法律允許當事人解除合同。
1.承攬人的法定解除權
定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務，并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的，承攬人可以依法解除合同。
2.定作人的法定解除權
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經(jīng)定作人同意的，定作人可以解除合同。
3.定作人的法定任意解除權
定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
根據(jù)《合同法》“總則”的規(guī)定，雙方當事人可以協(xié)商解除合同。當事人一方解除合同的，只限于兩種情況：一是發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實現(xiàn);二是對方當事人嚴重違約。除此之外，當事人擅自解除合同的，應當承擔違約責任。
[承攬合同相關法律法規(guī)]
承包合同法律法規(guī)篇八
1、包工包料、包機械、包質量、保安全、包文明施工。
2、乙方提供土方、運輸（自卸車）、推土機到甲方工地回填，甲方提供的回填區(qū)域：300寬170區(qū)域，回填土后標高達到4。
三、合同工期：整個項目土方回填總工期共15天，自_________至________年____月____日至________年____月____日止（包括法定節(jié)假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然災害工期順延。
四、回填土方質量要求
1、土料：小塊風化石
2、回填土方中的風化石塊直徑不宜大于____厘米，大于厘米的風化石塊量不得大于土方總量的千分之零點五。
3、回填土方必須經(jīng)推土機平整壓實，土質及回填質量應得到甲方認可。
五、合同價款及支付方式
1、承包單價_____元3（含稅價），綜合報價包含土方工料費、運輸費及按要求回填平整壓實的費用，運輸距離不作為承包價格的計量因素。
2、工程價款支付：工程期間甲方無需付款，為乙方全墊資，工程完成經(jīng)甲方驗收合格后給予支付工程款。
六、施工要求
1、乙方按甲方提供的指定地點回填，回填土方質量必須經(jīng)過甲方現(xiàn)場管理人員的認可方可回填，并須保證土方運輸?shù)倪B續(xù)性。
2、在回填過程中，乙方必須接受甲方管理人員的監(jiān)督和檢查。
3、安全文明施工：乙方應對其現(xiàn)場操作人員做好安全教育工作。若因乙方原因造成人員傷亡（含第三者）或甲方財產損失，乙方應承擔全部責任。
七、違約
1、合同履行過程中，任何一方無正當理由單方面終止合同，均屬單方違約，毀約方應賠償由此給對方造成的損失。
2、乙方回填地坪后的絕對標高應達到甲方要求，若達不到甲方要求的回填高度，甲方按實量給予扣減。
3、乙方應按期完工，每延遲一天，付合同總價款5%違約金。日內甲方一次性付清總價款。
八、爭議如履行本合同發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，提交____縣仲裁委員會仲裁。
承包合同法律法規(guī)篇九
第一百三十五條：向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為二年，法律另有規(guī)定的除外。
第一百三十七條：訴訟時效期間從知道或者應當知道權利被侵害時起計算。但是，從權利被侵害之日起超過二十年的，人民法院不予保護。有特殊情況的，人民法院可以延長訴訟時效期間。
第一百四十一條：法律對訴訟時效另有規(guī)定的，依照法律規(guī)定。
3、《最高人民法院關于審理農業(yè)承包合同糾紛案件若干問題的規(guī)定(試行)》(以下簡稱《司法解釋》)
第二條：發(fā)包方所屬的半數(shù)以上村民，以簽訂承包合同時違反《中華人民共和國土地管理法》和《中華人民共和國村民委員會組織法》等法律規(guī)定的民主議定原則，或者其所簽合同內容違背多數(shù)村民意志，損害集體和村民利益為由，以發(fā)包方為被告，要求確認承包合同的效力提起訴訟的，人民法院應當依法受理，并可通知承包方作為第三人參加訴訟。
第二十五條：人民法院在審理依本規(guī)定第二條所起訴的案件中，對發(fā)包方違背集體經(jīng)濟組織成員大會或者成員代表大會決議，越權發(fā)包的，應當認定該承包合同為無效合同，并根據(jù)當事人的過錯，確定其應承擔的相應責任。
屬本條前款規(guī)定的情形，自承包合同簽訂之日起超過一年，或者雖未超過一年，但承包人已實際做了大量的投入的，對原告方要求確認該承包合同無效或者要求終止該承包合同的，人民法院不予支持。但可根據(jù)實際情況，依照公平原則，對該承包合同的有關內容進行適當調整。
承包合同法律法規(guī)篇十
問：我是某公司的部門經(jīng)理，我與公司簽訂的為期三年的勞動合同到期，在合同期滿前一個月，我已向公司人事部提出合同期滿不再續(xù)簽的書面報告。前幾天，我去人事部辦理調離手續(xù)遭到拒絕。理由是，根據(jù)《員工守則》規(guī)定，凡到公司工作的人員至少應服務5年，所以我必須與公司再續(xù)簽兩年合同，否則就要交元違約金才能調離。
請問公司這樣做合法嗎？我該怎么辦？
答：公司的做法是不符合《勞動法》規(guī)定的。根據(jù)《勞動法》第二十三條、第十七條規(guī)定，勞動合同期滿，勞動合同即行終止。雙方是否續(xù)訂合同，應按照平等自愿的原則，由當事人協(xié)商決定。任何一方都不能強迫對方接受自己續(xù)簽勞動合同的要求。所以，公司強迫你續(xù)訂兩年勞動合同是違法的。
公司認為，根據(jù)《員工守則》的規(guī)定，“凡到公司工作的人員至少應服務5年”，因而你必須與其續(xù)簽兩年合同，這一說法是站不住腳的。因為《員工守則》只是公司的內部規(guī)章制度，即使該守則在你們簽訂勞動合同之前就已頒布實施，但鑒于該守則只是一個一般性的約定，針對的對象是全體員工，而勞動合同只針對特定的當事人。當初你和公司簽訂的是三年期勞動合同，不管是公司疏忽也好，愛才也罷，總之你們是以特別約定的方式排除了《員工守則》的有關規(guī)定。在這種情況下，兩者對服務期限的規(guī)定發(fā)生沖突時，按照“特別優(yōu)于一般”的原則，應執(zhí)行勞動合同約定的期限。
因此，用人單位將自己的意志強加于勞動者的做法將難以立足，同樣，勞動者想“從一而終”，強迫用人單位續(xù)訂勞動合同也得不到法律的保護。
你與公司的勞動合同爭議可以通過協(xié)商來解決，如果協(xié)商不成，也可以自勞動爭議發(fā)生之日起60日內向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
不少用人單位為了防止人才流失，在內部規(guī)章制度中規(guī)定了職工服務期限，不到服務期限要跳槽或合同期滿希望離職的人員必須賠償。其實這種規(guī)定的法律依據(jù)并不充分。這是因為，用人單位和職工建立勞動聘用關系的最重要的法律文件是雙方簽訂的勞動聘用合同，因此必須嚴格按合同處理雙方的勞動關系，而不能靠單方的規(guī)章制度。職工在合同履行到期、但未滿公司規(guī)定的服務期限時，如果職工提出不再續(xù)訂勞動合同的要求完全合理合法。按《勞動法》規(guī)定，勞動合同期限屆滿，勞動合同即行終止。一方不得強迫另一方延長勞動合同期限，延續(xù)勞動合同的效力。而續(xù)訂勞動合同是指原合同雙方當事人對合同條款無異議，經(jīng)過平等、自愿的協(xié)商，延長合同期限的法律行為，任何一方不得強迫對方意愿，或附帶不合理的條件迫使對方續(xù)簽合同。
與上述情況類似的還有勞動合同與培訓協(xié)議期限上不一致。對這類問題的處理目前也有較大分歧。比如勞動合同的期限是2年，在一年后，職工接受了公司出資的培訓，而且雙方簽訂了培訓協(xié)議，培訓協(xié)議規(guī)定必須再服務3年，違反要賠償，但是并沒有更改勞動合同。根據(jù)原來的規(guī)定，在勞動合同到期后，應當可以終止勞動關系，而且根據(jù)有關規(guī)定，合同到期是不用賠償培訓費用的。但是在實踐也有處理部門認為培訓協(xié)議是有效的。在《上海市勞動合同條例》實施后，根據(jù)上海市勞動和社會保障局《關于實施上海市勞動合同條例若干問題的通知》替6條的規(guī)定：：“勞動合同當事人按照《條例》第十四條的規(guī)定，約定的服務期限長于勞動合同期限的，勞動合同期滿由用人單位終止合同的，不得追索勞動者服務期的賠償責任。勞動合同期滿用人單位要求勞動者繼續(xù)履行服務期的，雙方當事人應當續(xù)訂勞動合同，對服務期的履行方式雙方有約定的，從其約定。勞動者違反服務期約定的，應當承擔違約責任?！耙虼巳绻l(fā)生這種情況應當以上述規(guī)定來處理。
承包合同法律法規(guī)篇十一
承包方：___________________________，簡稱乙方;
企業(yè)經(jīng)營者：_________________________________.
甲、乙雙方根據(jù)__________________，經(jīng)協(xié)商簽訂本合同。
一、承包形式
上繳利潤定額包干，超額全留。
二、承包期限
自_______年______月______日起至_______年______月______日止，共_______年。
三、上交利潤定額
1.乙方在_____年內，上交利潤總額為_________元。其中，_____年_________元，_____年_________元，_____年_________元。
2.超出定額部分的利潤，全部留給乙方。
3.乙方應根據(jù)留利數(shù)額，建立生產發(fā)展基金，獎勵基金和福利基金。三項基金的比例為：_____________.
四、經(jīng)濟技術指標：________________________________________________.
五、技術改造任務：________________________________________________.
六、承包前債權債務的處理辦法：____________________________________.
七、貸款歸還辦法：________________________________________________.
承包期間，甲方不得在法律和合同的規(guī)定之外隨意干涉乙方的生產經(jīng)營活動并有義務________________.
九、承包期間，乙方享有國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定的經(jīng)營管理自主權。
企業(yè)經(jīng)營者_________為乙方法定代表人，對企業(yè)經(jīng)營管理中的下列事項，有依法自主決定的權利：_____.
十、違約責任：____________________________________________________.
十一、對企業(yè)經(jīng)營者的獎懲：________________________________________.
十二、爭議的解決辦法：____________________________________________.
十三、其他有關事項：______________________________________________.
十四、本合同自__________________時起生效。合同正本_________，副本________________.
甲方(公章)_____________乙方(公章)______________
法人代表(簽章)_________企業(yè)經(jīng)營者(簽章)________
承包合同法律法規(guī)篇十二
甲方：
乙方：
為更好服務大眾，同時努力增加收入。甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，共同信守。
甲方自 年 月 日起聘請精通藥品經(jīng)營流通方面的專業(yè)人士 負責 藥店的市場營銷工作。
二、聘任期限：
聘用期暫定年，自 年 月 日起至 年 月 日有優(yōu)先上崗權利。
三、乙方的崗位職責
1、根據(jù)甲方藥店的現(xiàn)有情況制定切實有效的市場推廣方案并指導實施。甲方需無條件配合。
2、根據(jù)上級部門有關法律法規(guī)（如：《藥品經(jīng)營許可證》《藥品管理法》《藥品流通監(jiān)督管理辦法》《藥品管理法》等）的要求對藥店進銷存等各環(huán)節(jié)進行監(jiān)控與調整，甲方不得干預。
3、根據(jù)甲方的資金運作情況，制定人員配置、薪資方案，激勵方案，財務管理等相應的規(guī)章制度，甲方配合執(zhí)行。
4、嚴格落實藥品零售企業(yè)索證索票、進貨驗收、藥品銷售記錄等制度，確保企業(yè)從正規(guī)渠道進貨、對購進產品逐批驗收并做好記錄，保證藥品質量安全和風險可控。
5、監(jiān)督自律不做違規(guī)操作，否則后果由乙方自行承擔。
四、乙方的薪資待遇
甲乙雙方共同商定，藥店每月凈利潤中除去元后，其余部分作為乙方的薪資與獎金，多勞多得。
五、甲方的配合職責
1、甲方授權給乙方實施本協(xié)議第三條的權力。
2、甲方在乙方實施市場推廣方案中，積極配合，不干預；
3、為方便乙方的相應操作，甲方將《藥品經(jīng)營許可證》《營業(yè)執(zhí)照》《稅務登記證》等經(jīng)營涉及的證件交與乙方保管（乙方不得利用上述證件做有損本藥店的行為）。
4、甲方負責協(xié)調理順相關管理部門的關系，費用由乙方負責。
5、乙方上崗后，甲方店內原有固定資產清算移交，本協(xié)議終止后清算返還。
6、甲方的駐店藥師由甲方管理，不做調整。
六、乙方上崗前，必須與甲方進行一次全店盤點并交接，失效藥品及批號半年以內的藥品不再接收范圍，由甲方自己處理。所有接受藥品均憑公司票據(jù)接收。
詳見附錄1：《盤點清單》
七、乙方上崗前，必須制定財務制度交與甲方并認可簽字，遵照執(zhí)行。
詳見附錄2、《 財務制度 》
八、解聘條件：
1、乙方未能按財務制度執(zhí)行。
2、乙方不以藥品經(jīng)營許可證核準的范圍經(jīng)營。
五、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后正式生效。
甲方： (蓋章) 乙方：(簽字)：
乙方身份證：
甲方： （簽字） 乙方電話：
年 月 日 年 月 日
承包合同法律法規(guī)篇十三
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的車子承包合同-承包合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
甲方(車 主)：
乙方(租賃人)：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將自有的孫武出租公司營運車魯mhm963租給乙方，由乙方進行營運，營運時間：自______年_____月_____日至______年_____月_____日。(租期一年)
一、乙方負責車輛的日常維護和保養(yǎng)(車輛外形、輪胎、易損件)，若在乙方租用期間內車輛發(fā)生故障，由乙方負責維修。
二、租用期間乙方應在每月______日前交給甲方當月租賃費(大寫)________仟_______佰元整。應提前交租金后用車。
三、乙方租用期間，發(fā)生一切交通違章行為、意外事故，由乙方自行負責，承擔一切費用(乙方可運用甲方投入的車輛保險進行處理，保險不足時，乙方自行承擔費用)。
四、在車輛出險二次以上或保險理賠貳仟元以上的`扣除理賠金額的15%作為保險賠償。在處理意外事故期間，所有的費用由乙方自行承擔。
五、乙方必須按出租公司規(guī)定進行運營。
六、乙方營運期間，駕駛員必須符合該車的條件，如果乙方聘請司機，必須手續(xù)齊全并經(jīng)甲方同意后才可上車。
七、如出租公司有各種福利(如燃油補助等各種福利歸甲方所有)。
八、租賃期間，如果乙方出現(xiàn)違約，在押金內扣除一定的違約金。
九、乙方自簽字合同之日起，交納給甲方合同保證金____________元。合同到期后80%退還剩余部分如無違章一個月付清。乙方在營運期間如發(fā)生重大車損事故，甲方可根據(jù)車輛損壞情況收取一定數(shù)額的車輛折舊費，合同到期后，同樣的價格下乙方優(yōu)先租賃。
十、______年_____月_____日之前車輛違章由甲方自行承擔，______年_____月_____日之后車輛違章由乙方自行承擔。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
十二、合同租賃到期，本合同自行解除。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
承包合同法律法規(guī)篇十四
經(jīng)甲乙雙方平等自愿、協(xié)商同意，對本合同做以下變更：
1_____________________________________________________________________。
2_____________________________________________________________________。
3_____________________________________________________________________。
甲方（蓋章）乙方（簽章）
法定代表人
或委托代理人（簽章）
年月日
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印
推薦度：
點擊下載文檔
搜索文檔
承包合同法律法規(guī)篇十五
勞動合同的試用期是指在勞動合同的期限內，用人單位與勞動者為相互了解對方而約定的考察期間，它是整個勞動合同期限的組成部分，但是,試用期條款并非必備條款.
如果雙方同意約定試用期,不同的合同期限應該約定不同的試用期，
勞動合同期限不滿六個月的，不得設試用期；滿六個月不滿一年的，試用期不得超過一個月；滿一年不滿三年的，試用期不得超過三個月；滿三年的，試用期不得超過六個月。
勞動合同當事人僅約定試用期的，試用期不成立，該期限即為勞動合同期限。
承包合同法律法規(guī)篇十六
隨著人們法律意識的建立，合同的用途越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的伙食承包合同范本-承包合同，希望能夠幫助到大家。
甲方：_________
乙方：_________
為了完善飯?zhí)霉芾?，保障員工的身體素質，確保辦好飯?zhí)没锸?，為廣大員工服務，并明確甲、乙雙方的`責任，保障雙方利益，特訂立以下合約，甲、乙雙方共同遵守。
一、飯?zhí)没锸巢耸郊皟r格：
1、普通員工每天(早、午、晚三餐)的食費為_________元。(乙方每天提供_________個品種菜式供甲方選擇)。早餐：價格 _________元/人，午、晚餐：各_________素菜+_________份素菜+例湯+米飯：價格各_________元/人。
2、管理人員每天(早、午、晚三餐)的食費為_________元。(乙方每天提供_________個品種菜式供甲方選擇)。早餐：價格 _________元/人，午、晚餐：各_________素菜+_________份素菜+例湯+米飯：價格各_________元/人。
二、甲方責任：
1、提供廚房、住宿、水電、燃油、飯廳、臺凳及費用支出;
2、提供冰柜、消毒柜、蒸飯用具、爐灶、水池、風扇等廚房大件設施;
3、第二天實際就餐人數(shù)須在當天下午6時前提供給乙方;
4、提供準確的開、用餐時間;
5、負責維持飯?zhí)镁筒腿藬?shù)的秩序(排隊秩序);
6、負責辦理有關的消防、環(huán)保等部門的手續(xù)和費用;
7、協(xié)助乙方對衛(wèi)生環(huán)境管理工作;
8、對提供給乙方的廚房用具及電器設施須列出清單，經(jīng)雙方簽名后各持一份;
9、甲方要按時結算伙食費。
三、乙方責任：
5、負責飯?zhí)萌藛T的相關費用(如廚房全部人員工資);
6、提供每周更新的菜譜給甲方;
10、廚房重地及物料房非相關人員不得隨意進入;
12、不得隨意帶親友進入甲方廠區(qū)內，車輛出入或所帶物品應接受保安檢查;
13、經(jīng)常督促廚房員工注意衛(wèi)生須知及做好飯?zhí)蒙攀彻芾怼?/p>
四、伙食費用結算方式：
甲方員工伙食費用由乙方先付，甲方以_________天結算給乙方，最遲不超過_________天支付當月伙食費用給乙方。
五、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可在今后的工作中共同協(xié)商或另訂協(xié)議，同樣具有法律效力。
六、本合約的期限為_________年，從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，期間任何一方要求解約的，須經(jīng)雙方協(xié)商后通知雙方，并提前15天通知對方。
七、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章即可生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
甲方代表人(簽字)：_________乙方代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包合同法律法規(guī)篇十七
工程名稱：
發(fā)包方：
承包方：
簽訂日期；
甲方：（發(fā)包方）
乙方：（承包方）
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律/行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實和信用的原則，雙方就新建工程水電安裝分部工程施工事項協(xié)商一致。訂立本施工合同，供雙方在施工過程中嚴格遵守：
3．本項工程預計費用約元人民幣。
1、 單包：只包工，不包料
2、 雙包：包工包料
1．甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要 材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2．甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3．乙方提供的材料
乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
2．由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3．工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
1．嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施 工帶來的.擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2．未經(jīng)甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
1. 工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的%,水電完工后支付%,整體竣工驗收合格后支付 %
2. 乙方承包內容：
1）．水電開槽、布線、穿線、埋槽
2）．所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3）．水電施工的穿墻、打孔、切割
4）．開關面板安裝
5）．小五金、馬桶、的安裝
6）．后期燈具的安裝
3．工程結算方式：
按實結算：
總價結算： 元/平米（套內面積）
1．甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 違約金。
2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 元違約金。
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時，可以按照本合同約定向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
1．合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10 ％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2．施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
1．因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
2．甲方在入住前可以要求乙方 次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過 次部分每次甲方需支付乙方 元/天的勞務費。
3．保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
甲方簽字： 乙方簽字：
甲方蓋章: 乙方蓋章：
年月日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/4248112.html】
