最新住宅裝修合同糾紛(模板16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-10-28 00:23:08
最新住宅裝修合同糾紛(模板16篇)
時間:2023-10-28 00:23:08     小編:筆塵

合同是商業(yè)合作必備的法律文件,可以保護雙方的權(quán)益并規(guī)范雙方的行為。合同應(yīng)該根據(jù)實際情況進行具體的細化和調(diào)整,以確保其適用性和有效性。在簽訂合同前,應(yīng)對乙方進行誠信性、能力等方面的評估。

住宅裝修合同糾紛篇一

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《xx市保護消費合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議,共同遵守。

發(fā)包方(簡稱甲方):

承包方(簡稱乙方):(施工工程隊負責(zé)人) 身份證:聯(lián)絡(luò)方式: 家庭住址:

1.裝潢施工地點:

2.住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。

3.承包方式:

4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于采購及搬運工程的補充約定:甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅持只負責(zé)送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責(zé)將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負責(zé)將貨物運送至施工現(xiàn)場)。

5.總價款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩余工程款 ____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。

6.工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。

1.乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊負責(zé)人的職責(zé),對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊承擔(dān)的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。

2.乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。

3.乙方負責(zé)人負責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。

1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。

2.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負責(zé)賠償。

3.乙方必須負責(zé)進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。

4.為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔(dān),或者由乙方負責(zé)運輸退回供應(yīng)商。 5.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。

3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔(dān)。

4.在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進行該項目的施工。

5.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。

6.工程驗收-甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。

7.工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,甲方在接到

通知三日內(nèi)組織驗收,并書面辦理驗收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

8.工程保修期一年,從竣工驗收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費用。

1.甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協(xié)商,且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。

3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負責(zé)。

1.工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時間表如下: 協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整 所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整 所有工程竣工,驗收合格之后,甲方支付乙方____元整 剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個月內(nèi)支付。 合計______元整。

1.甲方工作:

(1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天,向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

2.乙方工作:

(1)參加甲方召集的現(xiàn)場交底。

(2)全權(quán)負責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意。

1.甲方未按協(xié)議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。

3.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

4.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責(zé)。

5.工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責(zé)。

1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。

2.施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。

3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認(rèn)可。

1.工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責(zé)人保管。工程竣工驗收時,甲方負責(zé)提供新鎖____套,由乙方當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用。

2.本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。

3.本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。

甲方(簽字):乙方(簽字):

住址:住址:

電話:電話:

身份證號:身份證號:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:___

住宅裝修合同糾紛篇二

承包商(以下簡稱乙方):_____________________________________________。

1.裝修施工地點:___________市__________________街。

3.合同方式:_____________________。

4.裝修施工內(nèi)容:其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程,如水電裝修工程、墻面裝修、拆墻、拆墻拆地、地板磚和瓷磚鋪裝、吊頂安裝、門窗拆除、水管涂裝、頂面和墻面涂裝、廚具、潔具和燈具安裝、隔斷制作、搬運工程等。(采購及搬運工作補充協(xié)議:甲方的所有采購應(yīng)在乙方的協(xié)助下完成,在采購過程中,甲方承諾在免費的前提下,盡最大努力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料交付給甲方。但是,如果材料供應(yīng)商堅持只將貨物交付到甲方住宅樓下或拒絕交付貨物,乙方應(yīng)負責(zé)將裝飾材料運送到房屋或運送到施工現(xiàn)場。

5.總價:________________________________________________________________________大寫(人民幣元整)。以上總價是根據(jù)乙方對甲方房屋的實地考察和對擬完成工程的初步了解而確定的??們r包括乙方承擔(dān)的裝修工程所涉及的所有勞務(wù)..

6.工期:從______________________________________________________________________另一方面,如果雙方通過協(xié)商達成延長工期的協(xié)議,則按協(xié)議執(zhí)行。

1.乙方(即乙方)在裝修期間承擔(dān)施工隊伍負責(zé)人的責(zé)任,對裝修工程的質(zhì)量和工期負責(zé)。乙方全權(quán)負責(zé)聯(lián)系甲方,提供材料要求,并對裝修施工質(zhì)量和施工人員進行現(xiàn)場管理。如施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題及給甲方造成的各種損失,應(yīng)由施工隊承擔(dān),甲方僅賠償乙方(即乙方)。

2.在裝修過程中,乙方應(yīng)保證全過程的現(xiàn)場施工和管理(陪同甲方采購材料除外)。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并取得批準(zhǔn))。

3.乙方負責(zé)人負責(zé)組織裝修人員參與本合同規(guī)定的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平有疑問,可要求乙方無條件更換。

1.本工程所有裝修材料由甲方提供,裝修施工設(shè)備和工具由乙方提供..

2.甲方負責(zé)材料的采購和供應(yīng),材料應(yīng)符合設(shè)計要求并按時供應(yīng)至現(xiàn)場。乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方提供的材料設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍指示使用,造成工程損失,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方提供的材料到達現(xiàn)場后,由雙方驗收,由乙方負責(zé)保管和組織施工。因保管或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,乙方應(yīng)負責(zé)賠償。

3.乙方必須負責(zé)攜帶材料上樓(瓷磚除外)。

4.為保證工程正常進行,乙方必須至少提前一周向甲方提交下一道工序需采購的材料清單,并協(xié)助甲方采購材料,以便甲方在周末采購材料。甲方應(yīng)按時提供乙方要求的材料。因甲方提供的材料延誤而造成工期延誤的,由甲方負責(zé).同時,乙方必須提供大致準(zhǔn)確的(+/-5-10%)數(shù)量的所需材料。因乙方材料估算錯誤導(dǎo)致的重新采購或退回材料的運輸費用由乙方承擔(dān),或由乙方負責(zé)將材料運輸和退回給供應(yīng)商。

5.甲方采購供應(yīng)的裝修材料和設(shè)備用于本協(xié)議約定的住宅裝修,未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用..如乙方違反此規(guī)定,乙方應(yīng)賠償甲方被挪用材料和設(shè)備價格的兩倍。

1.本工程應(yīng)符合dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)范》、db31/t30-1999《住宅裝飾驗收標(biāo)準(zhǔn)》等地方標(biāo)準(zhǔn)和市建設(shè)行政主管部門制定的質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.如果甲方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量不合格,影響工程質(zhì)量,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。

3.如果質(zhì)量事故是由乙方造成的,返工費用和材料損失由乙方承擔(dān)..

4.在施工過程中,如甲方提出設(shè)計修改意見,增加或減少工程,必須提前與乙方聯(lián)系,工程才能施工。

5.如果某些工序由甲方的材料供應(yīng)商免費安裝或由甲方安排的其他單位安裝(如窗戶、櫥柜防火門、臺面等)。),甲方應(yīng)提前安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,避免整體工期的延誤。

6、工程驗收——甲乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的驗收手續(xù)。

7.工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方收到通知后三天內(nèi)組織驗收,并以書面形式辦理驗收確認(rèn)手續(xù)。如甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收,應(yīng)及時通知乙方并另行確定驗收日期。竣工驗收合格的,甲方應(yīng)確認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的保管費用及其他相關(guān)費用..

8.工程保修期為一年,自竣工驗收確認(rèn)之日起計算。保修期內(nèi)如因乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方應(yīng)無條件修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)的材料費用。

1.甲方應(yīng)提供施工要求(見上述第3條)并與乙方協(xié)商,施工現(xiàn)場應(yīng)滿足防火和防事故的要求,主要包括暢通、合格的電氣線路、燃氣管道、自來水等管道。在施工過程中,乙方應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,確保操作人員和附近居民的安全,并遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止管道堵塞、漏水、停電和附近居民房屋的物品損壞等事故。出現(xiàn)上述情況,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

2.在施工中,如涉及改變房屋結(jié)構(gòu)、拆除或改變承重墻、增加樓層(地面)荷載,甲方應(yīng)提出與物業(yè)管理部門協(xié)商,確認(rèn)施工。

3.乙方應(yīng)注意用氣安全,確保爬坡施工安全等安全保障,并提醒施工工程師注意安全。乙方應(yīng)對任何事故負全部責(zé)任。

1.項目資金支付方式:項目資金支付時間表經(jīng)雙方同意后如下:

甲方應(yīng)向乙方支付人民幣元。

所有瓷磚鋪設(shè)完畢并驗收合格后,甲方支付乙方人民幣元整

所有工程竣工驗收后,甲方應(yīng)向乙方支付人民幣元。

合計________元整。

1.甲方的工作:

(1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天向乙方進行現(xiàn)場交底。為乙方提供施工所需的水電必要條件,并說明使用注意事項。

(2)做好施工期間因臨時使用公共部位造成的鄰里關(guān)系協(xié)調(diào)工作。

2.乙方的工作:

(1)參與甲方召集的現(xiàn)場交底..

(2)對協(xié)議的履行負全部責(zé)任。按要求組織施工,保質(zhì)保量按時完成施工任務(wù)。如果在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方并征得甲方同意。

1.如甲方未能按本協(xié)議約定的時間付款,逾期部分應(yīng)按逾期期間的銀行活期存款利率向乙方支付利息。

2.如因乙方原因造成工期延誤,乙方應(yīng)向甲方支付違約金__________________________________________________。

3.如乙方擅自拆除或修改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備、管道,由此造成的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)。

4.工程未辦理驗收結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自使用工程,造成驗收失敗和損失的,由甲方負責(zé)。

5.如工程關(guān)鍵節(jié)點未驗收,乙方應(yīng)提前進行下一階段施工,造成損失的,由乙方負責(zé)。

如因工程質(zhì)量發(fā)生爭議,雙方應(yīng)盡可能協(xié)商解決?;蛘呷绻麉f(xié)商失敗,可以提交給:

______區(qū)仲裁委員會申請仲裁;

______人民法院提起訴訟

1.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方如需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)在協(xié)商一致后重新簽署補充條款。

2.在施工過程中,任何一方提出終止協(xié)議,必須以書面形式提交給另一方,雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議,終止本協(xié)議。

3.如乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可無條件提出暫停協(xié)議,無需征得乙方同意。

1.工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙交給乙方施工隊負責(zé)人保管。工程竣工驗收時,甲方負責(zé)提供新鎖,乙方負責(zé)現(xiàn)場安裝和交付。

2.本協(xié)議簽訂后,項目不得分包。

____年____月____日

住宅裝修合同糾紛篇三

發(fā)包方:(以下簡稱“甲方”)

承包方:(以下簡稱“乙方”)

法定代表人:

公司住址:

聯(lián)系電話:

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:

1.1工程地點: 小區(qū)

1.2工程戶型:

1. 4工程內(nèi)容及做法(見報價單和圖紙);

1.5。此工程采取的方式:乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料。(由乙方提供的材料具體見預(yù)算書)

1.6工程期限為 日,即 年 月 日至 年 月 日。

1. 7工程款和報價單

本工程造價預(yù)算總計為人民幣 元 (金額大寫: ),該造價金額包括設(shè)計費。

實際金額待工程竣工驗收后決算。 但乙方保證工程實際決算金額不超過該預(yù)算金額的5%,決算金額超過預(yù)算總金額5%的,甲方有權(quán)拒絕支付超過部分。

2.1施工圖紙由甲方委托乙方設(shè)計,乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。設(shè)計費包括在工程總價款中,乙方不再另外收取。

2.3雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。

3.1甲方有權(quán)參加工程施工質(zhì)量、進度的監(jiān)督;參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收和竣工驗收。

3.2對乙方在施工過程中的不文明行為以及不符合國家關(guān)于施工規(guī)范的行為,有權(quán)提出意見并要求乙方改正。

3.3 按照本合同的約定期限向乙方支付款項。

3.4 協(xié)助乙方辦理本裝修工程需要辦理的相關(guān)手續(xù)。

4.1乙方有權(quán)要求甲方按期足額支付工程款。

4.2 乙方在施工中必須嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。

4.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門制定的施工現(xiàn)場管理規(guī)定

(1)不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載。

(2)不得擾民及污染環(huán)境,嚴(yán)格遵守物業(yè)管理公司制定的《裝修管理規(guī)定》。

(3)因乙方在施工過程中造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。

(4)保證施工現(xiàn)場的整潔。

4.4乙方必須按照小區(qū)物業(yè)管理公司的要求辦理本次裝修工程所需的相關(guān)手續(xù),并支付有關(guān)費用。

在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致并簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。

6.1應(yīng)當(dāng)由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量等有關(guān)情況共同驗收并辦理交接手續(xù)。

6.2 應(yīng)當(dāng)由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量共同驗收,由甲方確認(rèn)備案。

6.3 雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》,并同時提供由有關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的檢測合格報告。

6.4 甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責(zé)任均由乙方承擔(dān)。

7.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)當(dāng)順延:

7.1.1工程量變化或設(shè)計變更;

7.1.2不可抗力;

7.1.3甲方同意工期順延的其他情況。

7.2因乙方責(zé)任不能按期完工的,工期不順延;

8.2本工程施工質(zhì)量必須符合國家有關(guān)部門發(fā)布的關(guān)于家庭居室裝飾工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。

9.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:

9.1.3竣工驗收。工程全部完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),支付第三筆款,簽署保修單。

9.2工程竣工后,乙方應(yīng)向甲方提交水電改造圖、工程竣工圖及相關(guān)竣工資料,以便完成在物業(yè)管理公司的備案。

9.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

9.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年;有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。

10.1合同簽字生效后,甲方按下列約定向乙方支付工程款:

支付次數(shù) 支付時間 工程款支付比率

第一次 開工前2日 20%

第二次 工程進度過半并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi) 30%

第三次 竣工驗收合格后5日內(nèi) 35%

第四次 質(zhì)保期滿后5日內(nèi) 15%

10.2本合同中使用的下列術(shù)語做以下解釋

10.2.1 開工:雙方通過設(shè)計方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。

10.2.2工程進度過半:指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標(biāo)準(zhǔn)。

10.2.3竣工:合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測)全部完成,經(jīng)甲、乙雙方驗收合格視為竣工。

10.2.4 驗收合格:乙方向甲方提交了工程竣工必須的水、電路改造圖;竣工圖及相關(guān)的竣工資料后,甲、乙雙方在《工程竣工驗收單》上簽字認(rèn)可,視為驗收合格。

10.3 乙方收到甲方支付的各筆款項時,必須向甲方開具蓋有公司印章及法定代表人簽字的收款收據(jù),否則甲方有權(quán)拒絕付款。

10.4工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。

11.1. 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。若乙方違反本合同約定將工程轉(zhuǎn)包的,甲方有權(quán)解除合同。乙方應(yīng)全部歸還甲方已經(jīng)支付的款項,并承擔(dān)本工程總價10%的違約金。

11.2. 甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付工程款的,經(jīng)甲方催告且逾期超過10日未支付的,乙方有權(quán)解除合同。

12.1本協(xié)議簽訂生效后,任何一方無正當(dāng)理由解除本協(xié)議的,解除協(xié)議一方應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ疆?dāng)事人支付本合同預(yù)算總價20%的違約金。

12.2 本合同任何一方在履行合同的過程中因不當(dāng)履行給對方當(dāng)事人造成損失的,應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

12.2一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當(dāng)及時通知另一方,并承擔(dān)因合同解除給對方造成的損失。

12.3甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付工程款的,每延誤一日,應(yīng)當(dāng)向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

12.4乙方未按期完成本工程項目的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

12.5由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:

12.5.1對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

12.5.2對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

12.5.3室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標(biāo)且確屬乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方返還合同的工程全部價款。

自竣工驗收之日起計算,裝飾裝修保修期為兩年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。

乙方必須在接到甲方要求維修的通知之日起兩日內(nèi)前往維修,乙方逾期不到場維修的,甲方有權(quán)另請其他單位或個人維修,維修費由乙方負責(zé)支付,優(yōu)先從工程質(zhì)保金中扣除,不足部分由乙方補足。

本合同項下發(fā)生的爭議,由甲、乙雙方友好協(xié)商;協(xié)商不成時,任何一方均有權(quán)向昆明仲裁委員會申請仲裁。

15.1本合同由甲、乙雙方于 年 月 日在昆明簽訂,自甲方簽字,乙方法定代表人簽字并加蓋公司印章之日起生效,本合同履行完畢后自動終止。

15.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

15.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充。

15.4 本合同一式四份,各執(zhí)兩份,具有同等的法律效力。

合同雙方簽字蓋章:

甲方(簽字):

乙方; 公司

法定代表人:

委托代理人:

住宅裝修合同糾紛篇四

被申請人__________縣__________鄉(xiāng)人民政府

法定代表人:_________________,系_________。

復(fù)議請求

請求_________人民政府依法撤銷被申請人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號,并責(zé)令被申請人依法重新作出處理決定。

事實及理由

申請人_________與第三人_________土地權(quán)屬爭議一案,第三人_________于_________年_________月_________日向被申請人申請確權(quán)。被申請人受理后,在未查清爭議土地的客觀事實、違反法定程序的情形下,草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(以下簡稱1號處理決定),申請人不服依法向普安縣人民政府申請復(fù)議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復(fù)議決定書》普府行復(fù)決字[_________]9號,該復(fù)議決定以1號處理決定存在認(rèn)定事實不清楚,證據(jù)不確鑿,內(nèi)容不適當(dāng)為由,撤銷被申請人作出的1號處理決定。_________年_________月_________日,被申請人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(以下簡稱6號處理決定),6號處理決定在查明事實及處理結(jié)果等內(nèi)容幾乎與1號處理決定完全相同,已違反了《中華人民共和國行政復(fù)議法》第28條“行政復(fù)議機關(guān)責(zé)令被申請人重新作出具體行政行為的,被申請人不得以同一的事實和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此,申請人對被申請人作出的6號處理決定不服,現(xiàn)依法申請行政復(fù)議。

從法律依據(jù)上,_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知,申請人家(戶主_________,系申請人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級的責(zé)任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會于_________年_________月頒發(fā)的承包農(nóng)戶土地使用證證實)。從爭議地現(xiàn)場可得知爭議土地就是申請人家承包的皂角塘處荒山。_________年實行土地延包時,《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況,但并不影響申請人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實。從對爭議土地的實際管控上,申請人家多年來進行了管理、看護,予防止被他人侵占。_________年,第三人趁申請人外出誤工之機在爭議地種麥子,_________年申請人發(fā)現(xiàn)后,采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現(xiàn)本案爭議,原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項目等,第三人見爭議土地將來可能增值較大,便采取訴訟、行政確權(quán)等手段,企圖達到侵占申請人土地承包經(jīng)營權(quán)。上述事實有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中,_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地,曾某華系土地發(fā)包時組長)及書證等可以證實。

被申請人作出的6號決定認(rèn)定事實部分存在嚴(yán)重錯誤。6號處理決定中提到第三人_________________在土地下放時,承包有野狗洞土地,并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地,完全忽視了申請人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請人之父姜某高的承包農(nóng)戶土地使用證記載,_________________荒山一片)的關(guān)鍵事實,更忽視了野狗洞位于四十米大道右側(cè)而爭議土地卻位于四十米大道左側(cè)的關(guān)鍵事實。該6號決定中,提到第三人陳某某的1.71畝,冊上載明:_________________東西北抵溝,南抵水淹地。按被申請人所制作的平面示意圖,爭議地四至界限應(yīng)為:東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對,均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復(fù)決字[_________]9號行政復(fù)議決定查明的“申請人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內(nèi)開墾荒地,既然是承包地,為何又要開墾荒地”一節(jié),被申請人卻置若罔聞,對之前普安縣人民政府行政復(fù)議決定認(rèn)定的內(nèi)容完全不予理睬。希望復(fù)議機關(guān)給予重視,并在本案中即時給予糾正。

被申請人作出的6號處理決定所附的平面示意圖,申請人是在收到處理決定后才得知,無法判斷被申請人是否組織過現(xiàn)場指界。如果被申請人組織現(xiàn)場指界,為何不通知申請人到場。僅從被申請人提供的平面示意圖上提到的指界人,無論是_________還是_________,兩家在爭議地附近無土地,無法判斷爭議地狀況。另外,被申請人既然已查明申請人家土地承包戶主是_________(申請人之父),那就說本案主體有不適格之處,在處理時卻未予重視。

綜上所述,被申請人作出的6號處理決定認(rèn)定事實不清、證據(jù)不足,處理決定內(nèi)容明顯不當(dāng),處理結(jié)果損害了申請人的合法權(quán)益。據(jù)此,申請人根據(jù)《中華人民共和國行政復(fù)議法》第9條的規(guī)定,特申請行政復(fù)議,望復(fù)議機關(guān)支持申請人的復(fù)議請求,撤銷被申請人作出的本案6號處理決定,責(zé)令被申請人重新作出處理決定、維護申請人的合法權(quán)益!

此致

__________縣人民政府

申請人:_________________

_________年_________月_________日

住宅裝修合同糾紛篇五

簽訂日期

簽訂地點

甲方(委托人)代表人

身份證號碼聯(lián)系電話

住所

乙方(被委托人)代表人

營業(yè)執(zhí)照號碼施工資質(zhì)證書編號

聯(lián)系電話

住所

依照《中華人民共和國合同法》建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,合同雙方在遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:

1、工程地點:

工程面積:

房屋戶型:

2、工程內(nèi)容及要求:(詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準(zhǔn),見附表二)。

3、工程承包方式:雙方商定采用下列種方式

(1)包工包料

(2)包工不包料

(3)包工部分包料

1、工期天,自____年__月__日起至____年__月__日止。

2、工程保修期:月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起,由乙方開具工程保修單。

1、合同價款:(大寫)(小寫)___元

其中:設(shè)計費___元

其它費用

2、結(jié)算方式:

本合同結(jié)算方式為。

(1)按設(shè)計圖紙所含項目一次性總包,甲方無需支付超額部分款項。

(2)按實際發(fā)生并經(jīng)甲方確認(rèn)的工程項目結(jié)算。除去甲方要求增加的項目,其結(jié)算價不應(yīng)超過預(yù)算價的(推薦8﹪)。

3付款方式:合同生效時,甲方支付總價款的%,計___元,其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付:

工程進度

付款比例

金額

開工前三天

隱蔽工程驗收合格

油漆工程開始前

工程竣工驗收合格

4、余款:___元,工程驗收合格后天內(nèi)一次付清。乙方應(yīng)向甲方開具正式發(fā)票。

5、雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。

1、裝飾裝修的材料必須符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁使用國家明令淘汰的材料。

2、甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四)

本工程甲方采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進度及時供應(yīng)到現(xiàn)場。

甲方提供的材料、設(shè)備運抵現(xiàn)場后,由乙方負責(zé)保管。

3、乙方采購的材料、設(shè)備(見附表五)

凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、計量標(biāo)準(zhǔn)相符,并提交購貨發(fā)票或證明材料,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。

4、對于需要第三方安裝的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)由甲乙雙方及第三方共同現(xiàn)場交底,乙方做好施工配合。

1、甲方

(1)甲方應(yīng)在開工前,告知物業(yè)管理單位及相關(guān)權(quán)利人,并辦理好相關(guān)手續(xù)。

(2)開工前,甲方自行設(shè)計的,應(yīng)向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明1份,并向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等由采取保護措施。

(3)向乙方提供施工需用的水、電等必備設(shè)施,說明使用注意事項,做好相關(guān)記錄,并承擔(dān)相應(yīng)費用。

(4)施工中使用公用部位操作,由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方正常施工。

(5)如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(不得損害建筑物安全、損害公共安全、影響公共環(huán)境),負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。

(6)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。

(7)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,需征得乙方同意并應(yīng)支付趕工費,待簽訂工期變更協(xié)議、確定趕工費后再行趕工。

(8)甲方可以由其本人或書面委托的代理人對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)。

(9)甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方本人或甲方代理人與乙方接觸。

2、乙方

(1)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,乙方應(yīng)向甲方提供施工圖紙一份。

(2)組織施工圖紙或工藝質(zhì)量說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案、進度計劃,交甲方審定并簽字認(rèn)可。

(3)工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

(4)乙方委派為駐工地代表,負責(zé)合同履行,按要求組織施工,協(xié)調(diào)由乙方負責(zé)的各項事宜。

(6)乙方應(yīng)按工程進度提前通知甲方供應(yīng)材料,并合理施工按期完成工程。

(7)負責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道阻塞、滲漏、停電、等事故的發(fā)生,如有發(fā)生應(yīng)盡快修復(fù)并賠償損失(含有關(guān)部門的罰款)。

(8)降低噪聲(每日12時至14時,19時至次日7時,乙方不得使用噪聲震動工具進行施工),保護環(huán)境,裝飾垃圾由乙方負責(zé)運送到指定地點。

(9)由乙方施工不當(dāng)損害相鄰權(quán)利人利益的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償損失。由甲方先行賠償?shù)?,有?quán)向乙方追償。

(10)乙方有義務(wù)為甲方提供相關(guān)安全規(guī)范、環(huán)保規(guī)范、施工規(guī)范、設(shè)計規(guī)范及驗收規(guī)范的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

(11)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙或經(jīng)甲方簽字確認(rèn)的方案施工。

1、甲方或乙方提供的施工圖紙、工藝質(zhì)量說明、及工程變更事項應(yīng)符合國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范、安全規(guī)范、消防規(guī)范及環(huán)保規(guī)范。

2、乙方應(yīng)當(dāng)按照國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范、安全規(guī)范、消防規(guī)范、環(huán)保規(guī)范及設(shè)計規(guī)范進行設(shè)計施工。

3、施工單位應(yīng)當(dāng)制定施工安全制度,施工人員必須嚴(yán)格遵守。

1、工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時,須雙方協(xié)商一致,簽訂變更單(附表七)和變更圖紙,作為竣工結(jié)算和工期調(diào)整的依據(jù),后方能進行該項目施工,所引起增減費用,可在工程結(jié)束時,一并結(jié)算。

2、凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方承擔(dān)責(zé)任,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)賠償。

1、工程驗收按照簽訂合同時的國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

2、施工圖紙、工藝質(zhì)量說明,工程變更單的內(nèi)容作為驗收的依據(jù)。

3、乙方應(yīng)提前天通知甲方對隱蔽工程、分項工程進行驗收,如甲方在規(guī)定期限內(nèi)不組織驗收又不提出整改意見的視為驗收合格。

5、乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗收報告,通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,驗收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。

6、驗收時,雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量進行驗證,經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗證過程支出的相關(guān)費用及整改費用由乙方承擔(dān),工程質(zhì)量符合約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗證費用由甲方承擔(dān)。因整改造成工程未按期完成的,視為工期延誤,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

7、裝修后的室內(nèi)環(huán)境應(yīng)當(dāng)達到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求,在裝修過程中應(yīng)使用符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的裝修材料。甲方要求。

(1)工程完工后進行室內(nèi)裝修工程環(huán)境質(zhì)量檢測(驗收)。

(2)工程完工后不進行室內(nèi)裝修工程環(huán)境質(zhì)量檢測(驗收)。

8、如果甲方要求進行環(huán)境檢測的。應(yīng)在工程完成后由江蘇省建設(shè)行政部門批準(zhǔn)的有檢測資質(zhì)的相關(guān)部門或機構(gòu)進行環(huán)境檢測,并出具檢測報告。監(jiān)測室內(nèi)環(huán)境時,應(yīng)在工程完工至少7天后,監(jiān)測時,家具、窗簾等含污染源的物品不得進入施工現(xiàn)場,并保證甲方自行購買的裝修材料符合環(huán)保要求。檢測時應(yīng)雙方到場,檢測費用由甲方承擔(dān)。如檢測不合格,應(yīng)分析原因,如果是乙方造成的,乙方應(yīng)進行治理,直到達到環(huán)保要求并承擔(dān)檢測及治理費用。

9、驗收合格后,雙方應(yīng)填寫工程驗收單(附表八)及保修單(附表十),乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單(附表九)及有關(guān)資料給甲方,甲方應(yīng)自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并結(jié)清尾款。

若本工程實行工程監(jiān)理,甲方應(yīng)與監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同,并將工程監(jiān)理單位及監(jiān)理工程師的姓名告知乙方,乙方應(yīng)配合監(jiān)理公司的工作。

1、乙方施工的有防水要求的項目保修期年(不得低于五年)。

2、乙方施工的其他項目保修期年(不得低于2年)。

1、甲方責(zé)任

(1)未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因影響了工程施工,除工程日期得以順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方支付乙方___元。

(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異及其它原因影響了施工質(zhì)量,乙方向甲方提出,甲方仍堅持使用而造成工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。

(3)工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,如無證據(jù)證明系乙方施工所致,甲方承擔(dān)責(zé)任。

(4)甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。乙方可向甲方發(fā)出催款通知,甲方在收到通知日后仍不付款的,乙方有權(quán)解除合同。

(5)甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,或改變房間使用功能造成損失或事故的,甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。

(6)違反本合同約定的其他條款給乙方造成損失的,甲方應(yīng)賠償損失。

2、乙方責(zé)任

(1)乙方原因造成工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求限期無償修理或返工,所造成損失由乙方負責(zé)賠償。

(2)由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方應(yīng)按甲方已累計付款的%支付違約金。逾期天以上,乙方應(yīng)將甲方支付的全部款項如數(shù)退還甲方,甲方有權(quán)解除合同。

(3)乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備、材料及現(xiàn)場陳設(shè)和其他物品,如有損壞,應(yīng)予以賠償。

(4)未經(jīng)甲方同意,擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失(包括罰款)由乙方負責(zé)。如甲方的要求違反國家相關(guān)規(guī)范及法律、法規(guī)而乙方未盡相關(guān)義務(wù)的,由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

(5)乙方提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品或不符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及不符合雙方約定的,應(yīng)無條件更換為符合要求的材料和設(shè)備,由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān),給甲方造成損失的乙方應(yīng)賠償損失。

(6)甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕,如乙方不拒絕,造成損失或事故的乙方應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

(7)由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并承擔(dān)由此引發(fā)的'一切經(jīng)濟損失。

(8)違反本合同約定的其他條款給甲方造成損失的,乙方應(yīng)賠償損失。

3、本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款。如需解除合同,開工前一方要解除合同,違約方將付給對方工程預(yù)算總造價%的違約金,開工后一方要解除合同,違約方將付給對方工程預(yù)算總造價%的違約金。

4、如一方要變更合同內(nèi)容須雙方協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議

1、合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請建設(shè)主管部門及有關(guān)部門進行調(diào)解。

2、雙方協(xié)商或調(diào)解不成時

雙方同意由仲裁委員會仲裁

依法向人民法院起訴。

1、本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一份,副本份,有同等法律效力。

2、本合同甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

3、雙方另有約定可簽訂補充協(xié)議。

1、

2、

3、

1、施工內(nèi)容表

2、工程預(yù)算表

3、報價單

4、甲方提供材料設(shè)備表

5、乙方提供材料設(shè)備表

6、甲方訂貨單

7、工程變更單

8、工程驗收單

9、工程結(jié)算單

10、工程保修單

11、工程設(shè)計圖

12、隱蔽工程圖

甲方:乙方:

代表人:法定代表人:

家庭住址:單位地址:

郵政編碼:郵政編碼:

電話:電話:

____年__月__日____年__月__日

住宅裝修合同糾紛篇六

身份證號碼:___________

承包方(乙方):___________

身份證號碼:___________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:

一、工程概況

1、工程名稱:_________

2、承包范圍:整套房子的裝飾裝修及水電改造。

3、承包方式:_________

5、工程質(zhì)量:按甲方施工項目施工,按相關(guān)裝修標(biāo)準(zhǔn)驗收。

二、甲方工程項目清單

1、泥工部分:餐廳、客廳、主臥、次臥、復(fù)合地板、廚房衛(wèi)生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛(wèi)生間大便器安裝。

3、木制作部分:客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。

4、油工部分:客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內(nèi)888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。

5、水電部分:全房水電改造,聯(lián)線移位空調(diào)走專線,客廳餐廳臥室陽臺廚衛(wèi)燈具安裝,衛(wèi)生間潔具安裝做防水,廚房衛(wèi)生間配備冷熱水等,全房燈具開關(guān)面板及潔具。

三、乙方用材品牌

1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠,全杉木木方,面板木線封口線采用全天然標(biāo)準(zhǔn)厚度。

2、水電:金杯、電線2.5-4㎡,天力ppr,熱水家裝管西蒙開關(guān)面板。

3、油漆:華潤油漆、墻漆。

四、甲方義務(wù)及職責(zé)

1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。

2、甲方參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加材料的驗收,隱蔽工程驗收,單一項目驗收。

五、乙方義務(wù)及職責(zé)

1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,保證質(zhì)量完成合同約定工程內(nèi)容。

2、乙方施工過程中保證材料、工程質(zhì)量現(xiàn)場整潔及垃圾清運。

3、本工程保質(zhì)期為二年。

六、工程造價

本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)定采取人民幣(大寫)萬元整包干形式支付,除此之外甲方無義務(wù)再支付任何費用。

七、款項支付

本工程分三次付款,第一次付總工程50%,第二次付總工程25%,

第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結(jié)清。

八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

住宅裝修合同糾紛篇七

簽約時間:______

乙方(施工方):______

簽約地點:______

為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《_____》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、建設(shè)部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。

一、工程概況

1、甲乙雙方的條件:

甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。

2、裝飾施工地點:______區(qū)______路(小區(qū))______幢號(單元)______室。

3、住戶結(jié)構(gòu):______室______廳______結(jié)構(gòu),建筑面積______平方米。

4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》

5、承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。

6、本工程由____________設(shè)計。

7、工期:工程期限______天,從______年月______日開工,至______年月______日竣工。

二、工程價款及結(jié)算方式

1、總價款:(大寫)______元(其中:設(shè)計費______元,管理費____________(%),稅金______(%)。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程價款另計。

元。工程竣工驗收合格后兩日內(nèi),甲方支付總價款的5%,計____________元。

三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)

(一)甲方工作

1、甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案。確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。

2、甲方應(yīng)在開工前______天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。

3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。

4、指派______為甲方代表,負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。

(二)乙方工作

1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。

2、指派______為乙方代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。

4、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

5、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。

四、材料的供應(yīng)

1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。

2、乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償給甲方。

乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

五、安全生產(chǎn)

乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責(zé)。

六、施工內(nèi)容和工期的變更

在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。

七、工程質(zhì)量及竣工驗收的辦法

1、本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。

4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。

5、乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參與驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予書面承認(rèn)。

6、工程竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。

八、違約責(zé)任

1、本合同簽訂生效后,甲乙雙方應(yīng)履行合同所規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認(rèn)的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟損失。

2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工。窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方工程價的1‰。甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按工程價的1‰支付違約金。

3、由于乙方原因造成逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程價的1‰。

4、甲方未經(jīng)乙方同意,甲方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。

九、工程保修

1、凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2、由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。

3、由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。

4、保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。

十、糾紛處理

住宅室內(nèi)裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以協(xié)商或者調(diào)解解決。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人可按下列第種方式處理。

(1)提交臺州_____委員會_____。

(2)依法向人民法院起訴。

十一、其它約定事項

1、______

2、______

十二、本合同一式貳份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方:__________________

乙方:__________________

姓名(簽名):____________

單位名稱(蓋章):____________

地址:__________________

法定代表人:____________

地址:__________________

委托代理人:____________

郵編:__________________

郵編:__________________

電話:__________________

電話:__________________

工商營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________

住宅裝修企業(yè)資質(zhì)證書號碼:__________________

開戶銀行:__________________

帳號:__________________

稅號:__________________

______年______月______日

住宅裝修合同糾紛篇八

發(fā)包方(簡稱甲方):

承包方(簡稱乙方): (施工工程隊負責(zé)人)

身份證:

聯(lián)絡(luò)方式:

家庭住址:

1.裝潢施工地點:

2.住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。

3.承包方式:

4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于采購及搬運工程的補充約定:甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅持只負責(zé)送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責(zé)將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負責(zé)將貨物運送至施工現(xiàn)場)。

5.總價款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。

6.工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。

1.乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊負責(zé)人的職責(zé),對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊承擔(dān)的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。

2.乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。

3.乙方負責(zé)人負責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。

1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。

2.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負責(zé)賠償。

3.乙方必須負責(zé)進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。

4.為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔(dān),或者由乙方負責(zé)運輸退回供應(yīng)商。

5.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。

3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔(dān)。

4.在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進行該項目的施工。

5.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。

6.工程驗收-甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。

7.工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收,并書面辦理驗收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

8.工程保修期一年,從竣工驗收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費用。

1.甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協(xié)商,且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。

3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負責(zé)。

1.工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時間表如下:

協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整

所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整

所有工程竣工,驗收合格之后,甲方支付乙方____元整

剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個月內(nèi)支付。

合計______元整。

1.甲方工作:

(1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天,向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

2.乙方工作:

(1)參加甲方召集的現(xiàn)場交底。

(2)全權(quán)負責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意。

1.甲方未按協(xié)議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。

3.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

4.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責(zé)。

5.工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責(zé)。

因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)盡量協(xié)商?;蛉魠f(xié)商不成時,可以按照本協(xié)議約定向:

____區(qū)仲裁委員會申請仲裁;

____人民法院提起訴訟

1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。

2.施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。

3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認(rèn)可。

1.工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責(zé)人保管。工程竣工驗收時,甲方負責(zé)提供新鎖____套,由乙方當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用。

2.本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。

3.本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。

甲方(簽字):乙方(簽字):

住址:住址:

電話:電話:

身份證號:身份證號:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:____

住宅裝修合同糾紛篇九

發(fā)包人(甲方):

設(shè)計人(乙方):

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合廣州市住宅室內(nèi)裝飾裝修設(shè)計的特點,雙方在平等、自愿、互惠互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的住宅室內(nèi)裝飾裝修設(shè)計的有關(guān)事宜達成如下:

第一條設(shè)計項目概況:

1.甲方委托設(shè)計項目地址:__________。

2.建筑空間類型:住宅室內(nèi)空間。

3.建筑面積:____________平方米。

第二條___設(shè)計范圍及設(shè)計內(nèi)容:

1.設(shè)計范圍:客廳、餐廳、走道、廚房、衛(wèi)生間、臥室、陽臺、園林景觀。

2.設(shè)計內(nèi)容(可選擇):

2.1房間地面、天花、墻面裝飾設(shè)計;

2.2房間照明、強弱電、給排水及空調(diào)設(shè)計;

2.3現(xiàn)場制作家具設(shè)計;

2.4軟裝飾參考設(shè)計;

2.5園林景觀設(shè)計。

第三條設(shè)計程序及內(nèi)容:

1.咨詢設(shè)計階段及工作內(nèi)容:

1.1乙方向甲方提供免費的設(shè)計相關(guān)咨詢;

1.2雙方明確設(shè)計意向后簽訂設(shè)計合同。

2.調(diào)查研究階段及工作內(nèi)容:

2.1設(shè)計合同簽訂后,雙方約定時間由乙方負責(zé)上門現(xiàn)場測量數(shù)據(jù);

2.3乙方負責(zé)記錄甲方對住宅空間使用設(shè)想、設(shè)計、時間進度等有關(guān)要求;

2.4雙方取得一致意見后簽字確認(rèn),一式兩份,雙方各執(zhí)一份;并約定乙方在確認(rèn)之日起日內(nèi)完成初步設(shè)計文件。

3.初步設(shè)計階段及工作內(nèi)容:

3.1乙方負責(zé)按時完成初步設(shè)計階段文件并向甲方進行設(shè)計的講解;

3.3雙方取得一致意見后簽字確認(rèn),一式兩份,雙方各執(zhí)一份;并約定乙方在確認(rèn)之日起日內(nèi)完成水電設(shè)計文件。

4.水電設(shè)計階段及工作內(nèi)容:

4.1乙方負責(zé)按時完成水電設(shè)計階段文件并向甲方進行設(shè)計的講解;

4.3雙方取得一致意見后簽字確認(rèn),一式兩份,雙方各執(zhí)一份;并約定乙方在確認(rèn)之日起日內(nèi)完成最終設(shè)計文件。

5.最終設(shè)計階段及工作內(nèi)容:

5.1乙方負責(zé)按時完成最終設(shè)計階段文件并向甲方進行設(shè)計的講解;

5.3乙方向甲方交付最終設(shè)計圖紙甲方簽收確認(rèn),設(shè)計服務(wù)結(jié)束。

6.設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)

6.2收費標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計費按建筑面積每平方米______元人民幣;

6.3本項目建筑面積:______平方米,總設(shè)計費:_______元人民幣。

6.4施工期間,乙方指派設(shè)計師到現(xiàn)場進行施工交底,設(shè)計師到現(xiàn)場指導(dǎo)施工及整體竣工驗收應(yīng)不少于3次。如施工地點在廣州市外的交通住宿費用由甲方承擔(dān)。

6.5本設(shè)計項目的建筑材料、裝飾材料(包括軟裝、飾品)、設(shè)備的加工與定制需要乙方設(shè)計師跟進配合時,所需費用由甲方負責(zé),收費標(biāo)準(zhǔn)另行協(xié)商。

7.付款時間及額度:

7.1簽訂本合同時,甲方支付10%設(shè)計費作為設(shè)計定金,即人民幣_______元;

7.2初步設(shè)計確認(rèn)(平面確認(rèn))當(dāng)日支付40%設(shè)計費,即人民幣_____元;

7.3水電設(shè)計確認(rèn)(三維效果圖確認(rèn))當(dāng)日支付30%設(shè)計費,即人民幣___元;

第四條_甲方責(zé)任:

1.甲方應(yīng)按約定的時間向乙方提供原房型建筑平面圖等有關(guān)資料。

2.甲方應(yīng)按約定的時間與乙方進行設(shè)計溝通,并對圖紙進行確認(rèn)。因甲方原因未能依時約見乙方設(shè)計人員,應(yīng)及時通知乙方,由雙方取得一致意見后另行約定圖紙確認(rèn)時間。

3.甲方在確認(rèn)設(shè)計方案后,不得在深化設(shè)計過程中要求乙方變更設(shè)計方案。甲方如確需變更設(shè)計方案,應(yīng)對乙方作出適當(dāng)補償。

4.甲方應(yīng)按合同規(guī)定向乙方支付設(shè)計費。

5.甲方要求乙方提前提交設(shè)計文件時,如乙方能夠做到的,甲方應(yīng)支付趕工費。

6.甲方在收到階段性設(shè)計文件和全套設(shè)計文件后,有責(zé)任對乙方的產(chǎn)權(quán)進行保護,未征得乙方書面同意不得將其設(shè)計成果通過任何形式告知第三方。

第五條__乙方責(zé)任:

1.乙方應(yīng)按約定的時間完成各階段設(shè)計工作,并負責(zé)提供相應(yīng)文件。乙方未能按時完成設(shè)計工作的,應(yīng)及時通知甲方,由雙方取得一致意見后另行約定完成時間。

2.乙方負責(zé)對甲方提出的設(shè)計改動意見進行修改和完善,對甲方已確認(rèn)的設(shè)計文件不得擅自修改。

3.乙方在收到甲方的各階段款項的當(dāng)天,向甲方提供各階段設(shè)計書面文件。

4.乙方應(yīng)對甲方資料文件進行妥善保管,加以保密,在未征得甲方書面同意前不得將其資料文件通過任何形式告知第三方。

第六條_違約責(zé)任:

1.在合同履行期間,甲方非因乙方原因而單方提出解除合同時,乙方不退還甲方已付的各項費用。

2.在合同履行期間,乙方非因甲方原因而單方提出解除合同時,乙方應(yīng)全額退還已收取的各階段設(shè)計費,其中定金部分應(yīng)雙倍返還。

3.甲方?jīng)]有向乙方支付設(shè)計費的,乙方可不向甲方提供相應(yīng)的設(shè)計文件。甲方逾期未支付設(shè)計費超過天以上時,乙方有權(quán)不經(jīng)另行通知而暫停履行下階段的設(shè)計工作;待甲方支付拖欠的設(shè)計費用后,乙方繼續(xù)進行設(shè)計工作,完成設(shè)計的期限相應(yīng)順延。

4.由于乙方原因致使設(shè)計文件未按約定時間交付,乙方應(yīng)及時通知甲方并進行協(xié)商,重新約定設(shè)計文件交付時間。

5.甲方逾期支付設(shè)計費,每逾期一日按未支付金額0.2%向乙方支付逾期付款的違約金。

6.乙方逾期交付設(shè)計文件,每逾期一日按設(shè)計費總額0.2%向甲方支付逾期交付設(shè)計文件的違約金。

第七條合同糾紛解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向廣州市建筑裝飾行業(yè)協(xié)會申請調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:

提交廣州仲裁委員會仲裁。

向人民法院起訴。

第八條其他約定事項:

第九條附則

1.本項目設(shè)計方案著作權(quán)及施工后拍攝作品發(fā)表署名權(quán)歸乙方所有。

2.合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

3.合同簽字(蓋章)后生效,合同完全履行后終止。

4.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

甲方(簽字):

乙方(蓋章):

xx年xx月xx日

住宅裝修合同糾紛篇十

原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。

被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。

訴訟請求:_________________

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;

3、請求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。

事實與理由:_________________

原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重損害的了原告的利益。

為此,原告為維護自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請求。

此致

__________人民法院

原告:_________

上訴日期_________

住宅裝修合同糾紛篇十一

甲方:

乙方:

根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合工程的具體情況,甲乙雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,達成如下協(xié)議。

業(yè)主:___________

身份證:________________________

聯(lián)系電話:______________________

住址:__________________________

承包方:_________

身份證:________________________

聯(lián)系電話:______________________

住址:__________________________

工程內(nèi)容:______________________

乙方按照要求承包甲方位于___________的房屋裝修工程。

關(guān)于安全生產(chǎn)責(zé)任的約定

1.施工期間,施工人員的人身安全由乙方負責(zé)。

2.乙方應(yīng)負責(zé)施工現(xiàn)場的.安全管理,防火、防盜,嚴(yán)格管理進入施工現(xiàn)場人員。施工現(xiàn)場禁止一切火種,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場生火、吸煙等。

3.乙方在施工過程中造成設(shè)施、設(shè)備、居室等部位損壞以及其他任何損失的,由乙方負責(zé)賠償。

4.乙方在施工過程中,應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰民居的人身及財產(chǎn)安全。如因施工問題導(dǎo)致相鄰民居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞、人身傷亡等一切事故,由乙方全權(quán)負責(zé)。

5.乙方不得將裝修工程外包或者分包。

6.其他未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

7.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自簽字之日起生效。

甲方簽字:___________

乙方簽字:___________

日期:_______________

日期:_______________

住宅裝修合同糾紛篇十二

資質(zhì)證書號: _____________________________

法定代表人: _________ 委托代理人: _________

住所: __________________________________

聯(lián)系電話: ______________________________

乙方(住宅裝修施工方): __________________

資質(zhì)證書號: _____________________________

法定代表人: _________ 委托代理人: _________

住所: __________________________________

聯(lián)系電話: ______________________________

裝修住宅地址: ___________________________

業(yè)主姓名: ______________________________

聯(lián)系電話: ______________________________

為加強對居住物業(yè)的裝修管理,規(guī)范物業(yè)裝修行為,根據(jù)《上海市居住物業(yè)管理條例》、《關(guān)于進一步加強本市居住物業(yè)裝修管理的通知》和《上海市家庭居室裝飾裝修管理暫行規(guī)定》等法規(guī),甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就住宅裝修期間的管理事項,達成如下約定,以共問遵守 。

第一條、住宅裝修的基本情況

1 、住宅建筑面積: ___________ 平方米;結(jié)構(gòu)類型: ___________ 。

2 、裝修施工期 ________ 天,預(yù)計自年 ______ 月 ______ 日 ______ 至 ______ 年 ______ 月 ______ 日。

第二條、甲方按照有關(guān)法規(guī)和《前期物業(yè)管理合同》或《物業(yè)管理服務(wù)合同》,對乙方裝修住宅的行為實施日常檢查和管理,以保障房屋安全、維護公共設(shè)備的正常使用和相鄰業(yè)主的正當(dāng)利益。

1 、應(yīng)當(dāng)將裝修的相關(guān)法規(guī)、裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項和《住宅裝修須知》等告知乙方,為進入住宅區(qū)的乙方人員進行住宅裝修須知的宣傳,辦理裝修施工人員的小區(qū)臨時出入證,指定建筑垃圾集中堆放點等。

2 、應(yīng)當(dāng)不定期檢查乙方人員進入小區(qū)的出入證,如發(fā)現(xiàn)證件過期,應(yīng)及時辦理續(xù)期手續(xù), 對無證裝修施工人員應(yīng)當(dāng)拒絕其進入小區(qū)從事施工活動。

3 、應(yīng)按乙方裝修施工的進展情況,對涉及水、電、氣和結(jié)構(gòu)等隱蔽工程,每天不少于二次現(xiàn)場巡視和檢查。其它裝修項目每天不少于一次的現(xiàn)場巡視和檢查。對發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,應(yīng)及時采取勸阻、警告、發(fā)出書面整改通知等。

對涉及房屋結(jié)構(gòu)安全的,應(yīng)及時通知業(yè)主委員會并報區(qū)縣房地產(chǎn)管理部門依法查處。

4 、對乙方整改不及時,為保障相鄰業(yè)主利益不受到侵害,應(yīng)采取相應(yīng)措施,收回小區(qū)臨時出入證、責(zé)成相關(guān)施工人員退出小區(qū)等,直至乙方改正、再辦理確認(rèn)手續(xù)為止。對施工不當(dāng)造成公共部位或設(shè)備設(shè)施損壞的,應(yīng)當(dāng)督促責(zé)任人及時修賠。

對阻止無效的,可直接按本協(xié)議約定,向人民法院提起民事訴訟。

第三條、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本市有關(guān)法規(guī)、《住宅裝修須知》,接受甲方組織的宣傳,與甲方簽訂《住宅裝修管理協(xié)議》,辦理住宅小區(qū)臨時出入證、住宅裝修施工告示牌等方可開始施工。

1 、乙方有權(quán)從甲方獲取裝修物業(yè)的結(jié)構(gòu)、共用設(shè)備、公共設(shè)施等基本情況。對甲方提出超越政策法規(guī)和本《協(xié)議》的不合理要求,乙方可以拒絕。

2 、施工人員進入小區(qū),自覺佩帶出入證,人員有變動,應(yīng)主動辦理變更手續(xù)。施工人員須文明規(guī)范施工,服從甲方人員的管理,不得影響相鄰業(yè)主或使用人的正常使用。

3 、維護房屋外觀統(tǒng)一,不得擅自封閉陽臺、安裝外仲曬 衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝空調(diào)室外機。防盜柵欄等。不得違反《條例》規(guī)定的禁止行為,因裝修不當(dāng)造成相鄰業(yè)主房屋或公共部位損壞的,應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、賠償?shù)蓉?zé)任。

4 、施工期間應(yīng)采取有效措施,減輕或避免施工過程中對相鄰業(yè)主或使用人日常生活造成的影響,晚間 18 : 00 時至次日上午 8 : 00 時和節(jié)假日,不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產(chǎn)生嚴(yán)重噪聲的 施工。

5 、施工期間應(yīng)關(guān)閉分戶門,不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。應(yīng)自覺維護小區(qū)公共秩序,不在公共部位亂寫、亂劃、亂畫,保持環(huán)境整潔。建筑垃圾應(yīng)袋裝化,并按規(guī)定時間運送垃圾,集中在指定地點堆放,搬運材料或垃圾后應(yīng)負責(zé)及時打掃,保持公共部位清潔。

6 、施工人員須住宿的,應(yīng)確保相鄰業(yè)主或使用人不受妨礙,并按規(guī)定到當(dāng)?shù)鼐疝k理暫住證。

7 、施工期間,必須掛牌施工,接受相鄰業(yè)主、業(yè)主委員會和甲方的監(jiān)督,對公共區(qū)域(包括門廳、電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)應(yīng)采取必要的防護措施。

8 、施工完成后,應(yīng)向甲方提供住宅裝修管線布置圖等資料、退還小區(qū)臨時出入證。

9 、

10 、

第四條、違約責(zé)任

1 、甲方未按本協(xié)議的約定為乙方辦理相關(guān)裝修手續(xù)的,應(yīng)承擔(dān)延誤工時的責(zé)任。

甲方不履行管理職責(zé),故意刁難乙方造成

損失的應(yīng)賠償。

2 、乙方擅自調(diào)換裝修施工人員不辦理小區(qū)臨時出入證的,甲方可拒絕其進入小區(qū)從事施工作業(yè),由此造成的損失由乙方自負。

3 、

4 、

5 、

第五條、本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭議,各方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時,可人民法院提起民事 訴訟。

第六條、本協(xié)議期限: ______ 年 ______ 月 ______ 日至 ______ 年 ______ 月 ______ 日。

第七條、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協(xié)議一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一份向小區(qū)業(yè)主委員會備案。

甲方(蓋章):

法定代表人或授權(quán)代理人(簽字):

年 月 日

乙方(蓋章):

法定代表人或授權(quán)代理人(簽字):

年 月 日

住宅裝修合同糾紛篇十三

發(fā)包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):

根據(jù)甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,雙方共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱:

建設(shè)地點: 2、工程內(nèi)容:詳見施工圖及工程預(yù)算書。

3、本工程范圍:包工包料、包工期、包質(zhì)量、包安全和文明施工。

4、本工程工期為 天(日歷天),自 年 月 日至 年月 日,如遇雷雨天氣,不適宜施工特殊情況工期順延。

二、工程質(zhì)量和驗收標(biāo)準(zhǔn)

按圖紙、設(shè)計要求及國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)驗收。

三、合同價款和支付方式

1、本工程預(yù)算總造價:(大寫) 本工程造價詳見工程預(yù)算表,如有增加工程項目,雙方另行協(xié)商。

1、提供完整的工程施工場地并協(xié)調(diào)好各部門、鄰居關(guān)系,以保障工程的順利進行。

2、提供乙方施工過程中的供水及供電。

3、負責(zé)審核圖紙并簽字認(rèn)可,作為施工的依據(jù)。否則乙方有權(quán)不進行施工,工期順延。工程項目如變更或增加,雙方協(xié)商調(diào)整施工圖紙、工程費用及工期,否則乙方有權(quán)不進行修改或變更、增加。

4、負責(zé)隱蔽工程的隱蔽前驗收。

5、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。

6、及時按本合同第三項付工程進度款給乙方。

五、乙方職責(zé)

1、嚴(yán)格按照甲方認(rèn)可的圖紙施工。

2、切實按照工程設(shè)計相關(guān)規(guī)范嚴(yán)格操作精細施工,確保工程質(zhì)量與安全。

3、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作,并遵守小區(qū)有關(guān)管理制度。

4、負責(zé)整個工程預(yù)算確定項目所需材料的質(zhì)量,嚴(yán)格按工程設(shè)計方案所列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),選購材料。 5、負責(zé)及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。

6、如期進場施工,按期完工。

六、違約責(zé)任

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,必須經(jīng)甲方或甲方授權(quán)人簽字認(rèn)可,順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進度款,每逾期一天按應(yīng)付款額的0.1%支付滯納金。

2、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,應(yīng)按付款額的0.1%支付違約金。

3、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

七、保修條例

1、工程的保修期限按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,保修期內(nèi)若存在工程質(zhì)量方面的問題,乙方負責(zé)免費維修,易耗品(如拉手、門鎖、燈泡、燈管、水龍頭等)除外。若由于甲方使用不當(dāng)或故意損壞的質(zhì)量問題,不在保修范圍,乙方可協(xié)助維修,費用由甲方承擔(dān)。

八、安全

1、乙方在工程施工至交付之前的過程中,甲方人員(除現(xiàn)場代表及監(jiān)理人員外)未經(jīng)乙方現(xiàn)場工程管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負責(zé)。如非甲方人員擅自進入施工現(xiàn)場,造成人身安全或其它安全事故的,則由乙方負責(zé)。

1、其他未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。

2、當(dāng)合同履行過程中出現(xiàn)分歧,原則上雙方應(yīng)友好協(xié)商解決, 協(xié)商不成時,可向當(dāng)?shù)亟?jīng)濟仲裁委員會申請仲裁。

3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,在工程竣工、結(jié)算、甲方付清工程款,乙方將工程交付甲方使用,合同終止。

附件一:工程預(yù)算表

甲 方: 乙方:

簽約代表: 簽約代表: 日 期: 日 期:

住宅裝修合同糾紛篇十四

現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的.房屋裝修合同糾紛,希望能夠幫助到大家。

裝修糾紛一般都是在裝修家庭與裝修施工單位之間,裝修家庭與周圍居民之間因為裝修違反了有關(guān)裝修合同、規(guī)定而發(fā)生的,主要有以下幾個方面:

1、裝修單位沒有完全履行裝修合同。

未完全履行合同主要表現(xiàn)在:裝修單位沒有按合同約定的做法去裝修,使用非合同規(guī)定的裝飾材料,施工中無故停工,未在約定工期內(nèi)完工等。

2、裝修粗制濫造,施工質(zhì)量低劣。

有的裝修公司施工人員干活不上心,工藝不規(guī)范。表面上說得過去,但經(jīng)不起驗收或時間的檢驗,出了問題還強詞奪理。尤其是"街頭游擊隊",質(zhì)量更沒有保證。

3、裝修后的維修服務(wù)不完善或不履行質(zhì)量承諾。

裝修后應(yīng)該按合同規(guī)定及時維修,但有些公司卻左右推托。保修期內(nèi)不保修。

4、施工中的噪聲擾民。

施工中難免會發(fā)出噪音,但戶主事先要與裝修公司約好開工、收工時間。不要違反環(huán)保的有關(guān)規(guī)定,否則極易引發(fā)糾紛。

5、裝修材料或廢棄物亂堆亂放。

6、裝修破壞了毗鄰房屋。

7、裝修破壞了房屋主體結(jié)構(gòu)及承重結(jié)構(gòu)。

針對裝修糾紛,有關(guān)部門制訂了一些規(guī)定。如《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國環(huán)境污染防治法》和建設(shè)部[1997]60號《建設(shè)工程質(zhì)量投訴處理暫行規(guī)定》、建設(shè)部[1997]92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》等法規(guī)。《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》指出,房主或房屋使用者因裝飾裝修損壞毗鄰房屋的,應(yīng)該負責(zé)修復(fù)或賠償?!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》第十五條規(guī)定,發(fā)生了家庭居室裝飾裝修糾紛,可以向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或者其指定的機構(gòu)進行投訴,也可以向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹈袷略V訟;第十九條規(guī)定,如果裝修家庭因家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等,應(yīng)該由家庭居室裝飾裝修的居民負責(zé)修復(fù)和賠償,如果是屬于裝修施工單位的責(zé)任,則由房主找裝修單位負責(zé)修復(fù)和賠償。

同時,行業(yè)內(nèi)部也制定了相關(guān)規(guī)定。

依據(jù)《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》第四十三條規(guī)定,消費者與經(jīng)營者發(fā)生消費者權(quán)益爭議時,可以通過下列途徑解決:

1、與經(jīng)營者協(xié)商解決;

2、消費者請求消費者協(xié)會調(diào)解;

3、向有關(guān)行政部門申訴;

4、根據(jù)與經(jīng)營者達成的仲裁協(xié)議提請仲裁機構(gòu)仲裁;

5、向人民法院提出訴訟。

但必須注意:一般情況下,如提請了仲裁,便不得再向法院提出訴訟。

另據(jù)《民法通則》、《經(jīng)濟合同法》以及其他所涉及法律,解決裝飾糾紛也無非以下幾條:

1、當(dāng)事人自行協(xié)商;

2、主管部門行政調(diào)解;

3、仲裁解決;

4、訴訟解決。

此外,行業(yè)規(guī)定對糾紛的解決也提供了諸多方法。如一些家居裝飾市場規(guī)定,解決糾紛按下述流程進行:

投訴——調(diào)解部受理——質(zhì)檢部根據(jù)合同及圖紙進行現(xiàn)場核查——調(diào)解部、質(zhì)檢部依核查結(jié)果進行調(diào)解——若雙方達成協(xié)議則進行維修或返工;若未達成協(xié)議或不履行協(xié)議,申請仲裁或向法院起訴。

對消費者而言,裝修前不妨先通知鄰居,打個招呼,以便大家有個心理準(zhǔn)備,減少發(fā)生糾紛的概率。

萬一出現(xiàn)了糾紛,只要雙方心平氣和地協(xié)商,承擔(dān)該承擔(dān)的責(zé)任,糾紛便能解決。自己協(xié)商不成,一般也只要行政部門出面就可以順利加以解決。但如果涉及的標(biāo)的較大或其他對生活影響甚大的糾紛且協(xié)商不成,最正規(guī)、最有權(quán)威和有效的方法只能是打官司了。當(dāng)然其他居民因裝修家庭的施工而與裝修家庭發(fā)生的糾紛也可以據(jù)此進行解決。

住宅裝修合同糾紛篇十五

上訴請求:_________________

2、責(zé)令原審法院依法作出判決。

事實與理由:_________________

一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。

二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。

從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。

綜上,原審裁定嚴(yán)重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。

此致

濮陽市中級人民法院

上訴人:_________________

住宅裝修合同糾紛篇十六

原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。

被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。

訴訟請求:_________________

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;

3、請求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。

事實與理由:_________________

原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重損害的'了原告的利益。

為此,原告為維護自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請求。

此致

__________人民法院

原告:_________

上訴日期_________

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/4054769.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔