合同的解除、變更和終止應當根據法律規(guī)定和合同條款進行,避免違約和糾紛的產生。制定合同時,應尊重法律法規(guī),遵循公平交易原則。合同是一種法律文件,用于約定雙方的權利和義務。編寫合同前,首先要明確交易的目的和雙方的需求。這些合同范文還可以幫助您了解業(yè)界慣例和標準條款。
商品房買賣合同起訴狀篇一
買方(以下簡稱乙方):________________
甲方根據《中華人民共和國____市房地產管理法》及有關規(guī)定,已依法取得市________區(qū)(縣)____________地塊的國有土地使用權,土地使用面積為____________平方米,土地使用年限________年,自________年____月____日至________年____月____日止,國有土地使用證號為____________。甲方在上述地塊上建設的________________,現(xiàn)已具備規(guī)定的預售條件,經市房屋土地管理局批準,準予上市預售,商品房銷售許可證號為京房內證字第________號。乙方自愿購買甲方的____________房屋,房屋用途為____________。乙方預購房屋的定金為人民幣____________元。雙方經協(xié)商,就該房屋的預售預購事項訂立本合同。
第一條_______房屋,該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為_______平方米(包括:套內建筑面積_______平方米,分攤的共有共用建筑面積_______平方米)。共有共用部位詳見附件二。上述建筑面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門實測面積為準。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用范圍內的土地使用權轉讓給乙方,土地使用面積(含分攤的共有共用面積)為__________平方米,該土地使用面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門實測面積為準。土地使用期限自房屋產權過戶之日起至________年____月____日止。
第二條甲乙雙方同意,結算房價款時,房屋的實測建筑面積與暫測建筑面積的誤差不超過暫測建筑面積的177;______%(含)時,按照本合同第三條所述房屋單價據實結算;房屋建筑面積誤差超過上述約定幅度時,自甲方向乙方出示測繪部門實測面積數(shù)據之日起____日內,甲乙雙方同意按下述第____種(大寫)方式處理:
1.乙方有權解除本合同,合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效,甲方除在合同解除之日起____日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付房價款及利息全部退還乙方。利息按________利率計算。
2.按照本合同第三條所述房屋單價據實結算。
3._______________ _________________________________。
第三條雙方同意上述預售房屋售價為每建筑平方米人民幣________________元,價款合計為人民幣(大寫)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整(小寫)元。付款方式見本合同附件三。乙方同意按雙方簽訂的付款方式如期將購房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款時轉為購房價款。甲方售樓款監(jiān)管銀行____________,銀行帳號為____________。
第四條乙方如未按本合同附件三付款方式規(guī)定的時間付款,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本合同約定的付款期限第____日起至實際付款之日止。每延期____日乙方按延期交付價款的萬分之_______(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過____日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權解除本合同。合同解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方向乙方交付房屋時,應同時提交建設工程質量監(jiān)督部門出具的《市建設工程質量合格證書》和測繪部門實測面積數(shù)據;若雙方約定交付初裝修房屋的,須按照《市公共建筑工程實施初裝修質量核定規(guī)定(試行)》、《市住房工程實行初裝修竣工工質量核定規(guī)定(試行)》的要洋,提交建設工程質量監(jiān)督部門驗收合格證件和測繪部門實測面積數(shù)據。符合本條款所述條件后,甲方交付房屋的日期為________年____月____日。甲方交付的房屋被建設工程質量監(jiān)督部門認定不合格的,乙方有權解除本合同,甲方在合同解除之日起____日內除向乙方雙倍返還定金外,還應全部退還乙方已付的房價款及利息,利息按____利率計算。
第六條甲方交付房屋的裝修、設備與附件規(guī)定的標準不符的,甲方同意按________________向乙方補償。
第七條除不可抗力外,甲方未按期將房屋交付給乙方的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金支付時間向本合同約定房屋交付之日第____日起至實際交付之日止,每延期____日,甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之________(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過____日(遇法定節(jié)假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起____日內須將乙方已支 的房價款及利息全部退還乙方,并向乙方雙倍返還定金(利息計算同第五條)。
第八條本合同簽訂后,因甲方變更其建筑設計而影響乙方購買房屋的套內面積、平面布局和使用空間的,應于____日內書面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日內有權解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起____日內須將乙方已付的購房價款及利息退還乙方(利息計算同第五條),并向乙方雙倍返還定金。甲方變更建筑設計不告知乙方的,乙方有權解除本合同,甲方除應退還乙方已付的房價款及利息(利息計算同第五條),并向乙方雙倍返還定金外,還應承擔補充協(xié)議中雙方約定的違約責任。
第九條甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《市建設工程質量條例》及有關規(guī)定,自竣工房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第十條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責管理。
第十一條雙方同意在簽訂本合同后____日內,持本合同和有關證件共同到市________________房地產交易管理部門辦理預售、預購登記手續(xù)。
第十二條本合同簽訂后至房屋交用前,乙方不得轉讓所預購的房屋,如有特殊原因轉讓,須經甲方同意并簽訂預售轉讓書面協(xié)議,報市房屋土地管理局批準。
第十三條雙方同意房屋符合交用條件時按規(guī)定共同到房地產交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續(xù),申領房地產權屬證件,并按規(guī)定交納有關稅費。
1.提交北京仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。
第十五條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十六條本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本共____份,房地產交易管理部門壹份,____________。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):__________
法定代表人:____________法定代表人:__________
身份證號碼:____________身份證號碼:__________
地址:__________________地址:__________
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:__________
編碼:______________編碼:__________
代理人:________________代理人:__________
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:__________
________年____月____日________年____月____日
商品房買賣合同起訴狀篇二
買受人(下稱乙方):________________
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產權即與乙方無關。甲方應退還乙方已繳納的房屋價款及其他費用。
1、此房價成交總價為:_________________元(元)。
2、乙方已繳付樓款/首期款:_________________(元)
3、乙方已繳付維修基金:_________________元(元)
4、退款方式:_________________乙方配合甲方辦理本協(xié)議第四條約定的事項后,甲方一次性向乙方退還已繳付的全部款項(首付款+維修基金),共計元(元)。
四、乙方應于本協(xié)議生效后的個工作日內提交辦理解除按揭貸款協(xié)議,解除買賣合同,注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上訴事宜,若乙方不按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩退還乙方所有款項。甲方應于本協(xié)議生效后的三個工作日內主動聯(lián)系乙方辦理上述事宜,并告知乙方需準備的相應全部資料,并配合乙方辦妥上訴事宜,若甲方不盡告知義務,乙方可委托甲方工作人員自行辦理,甲方自委托協(xié)議簽訂后立即向乙方支付上訴全部款項。
五、辦理解除合同產生的手續(xù)費由甲方承擔。
六、送到地址確定:_________________
1、甲方:_________________
2、乙方:_________________
七、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。
八、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方:_________________
乙方:________________
商品房買賣合同起訴狀篇三
注冊地
法定代表人:_________________
電話:_________________
被告:_________________
地址:_________________
電話:_________________
訴訟請求:_________________
1、請法院依法解除20__年12月26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、請求法院判決被告支付違約金610元;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
實和理由:_________________
原告于20__年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同,約定由原告出售給被告位于__________市__________區(qū)__________路西、__________路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的商品房,該房屋總價款為:_________________881049元,其中有首付款271049元,余款610000元被告應在20__年2月6日以商業(yè)貸款貸款的方式支付,合同還約定交房日期為20__年10月31日之前。合同簽訂后,被告僅支付首付款271049元。之后,被告以貸款沒有通過為由,在合同約定的余款交付日期到后,卻遲遲未能向原告支付610000元的余款。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行付款義務。雙方在合同第七條第二款中約定:_________________“逾期90日后,出賣人有權解除合同,買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金。”因此,原告根據合同約定向法院起訴,要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同,并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟,請求法院判如所請。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
商品房買賣合同起訴狀篇四
原告:__________,住所_______________。
法定代表人/主要負責人:_______________
委托訴訟代理人:_______________
被告:________________________
訴訟請求:
1、依法判令被告償付貨款__________元整,并承擔自_____年_____月_____日起至還清欠款之日按每日千分之x計算的逾期付款違約金__________元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由:
__________年x月x日原告與被告簽訂了一份《_______________買賣合同》,合同約定,原告向被告提供__________,價款__________元。約定x個月內付清貨款,如未按合同規(guī)定日期付款,按照未支付價款延期的每日千分之x償付違約金。合同成立后,原告按約將合同標的物交給被告,被告至今尚未支付貨款。原告為維護自己的合法權益,依據《民事訴訟法》相關規(guī)定特提起訴訟,請求法院依法判決。
此致
_________人民法院
附:本起訴狀副本_____份
起訴人:__________(公章和簽名)
__________年_____月_____日
商品房買賣合同起訴狀篇五
原告:住址:身份證號碼:被告:住址:身份證號碼:訴訟請求:風險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外,訴訟請求應提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。
原告:住址:身份證號碼:被告:住址:身份證號碼:訴訟請求:風險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外,訴訟請求應提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元天,逾期7個月,。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照_____元月建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣____________元。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失____________元。。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。事實與理由:風險提示:
訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實,是要把雙方當事人的法律關系,發(fā)生糾紛的原因、經過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關法律條款和政策規(guī)定。原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于________年____月____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的______區(qū)____樓____門____________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告于________年____月____日將首付款人民幣____________元,于________年____月____日將貸款人民幣____________元付于被告賬戶,合計總房款____________元全部支付到被告指定賬戶。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定,該商品房應于________年____月____日將前驗收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《_____市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今________年____月____日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照_____市國土資源和房屋管理局《關于發(fā)布________年房屋租賃市場指導租金的通知》中《______住宅房屋指導租金》_______區(qū)_____元月建筑平方米,以此為依據要求增加違約金數(shù)額。自________年____月____日至________年____月____日的違約金為人民幣____________元。原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益?,F(xiàn)根據《民法典》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》________年____月____日執(zhí)行版的相關規(guī)定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。此致____________人民法院具狀人:________年____月____日風險提示:
提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據等等。
注意,列書證,要附上原件或復制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據和證據來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據主動。附:起訴狀副本____份;證據材料副本____份。
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元天,逾期7個月,。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照_____元月建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣____________元。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失____________元。。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。事實與理由:風險提示:
訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實,是要把雙方當事人的法律關系,發(fā)生糾紛的原因、經過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關法律條款和政策規(guī)定。原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于________年____月____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的______區(qū)____樓____門____________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告于________年____月____日將首付款人民幣____________元,于________年____月____日將貸款人民幣____________元付于被告賬戶,合計總房款____________元全部支付到被告指定賬戶。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定,該商品房應于________年____月____日將前驗收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《_____市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今________年____月____日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照_____市國土資源和房屋管理局《關于發(fā)布________年房屋租賃市場指導租金的通知》中《______住宅房屋指導租金》_______區(qū)_____元月建筑平方米,以此為依據要求增加違約金數(shù)額。自________年____月____日至________年____月____日的違約金為人民幣____________元。原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益?,F(xiàn)根據《民法典》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》________年____月____日執(zhí)行版的相關規(guī)定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。此致____________人民法院具狀人:________年____月____日風險提示:
提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據等等。
注意,列書證,要附上原件或復制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據和證據來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據主動。附:起訴狀副本____份;證據材料副本____份。
商品房買賣合同起訴狀篇六
原告_______________,男,漢族,生于_______________年_______________月_______________日,住_______________號_______________樓_______________單元_______________號,身份證號:________________________________,電話:_______________________________。
原告_______________,女,漢族,生于_______________年_______________月_______________號。住_______________市_______________號_______________號樓_______________單元_______________號,身份證號:________________________________。
被告_______________工程集團有限公司_______________分公司,住所地_______________市_______________號,電話:________________________________。
負責人:________________________________
法定代表人:________________________________
訴訟請求
一、確認原告_______________、_______________與被告_______________工程集團有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款_______________元及利息(以購房款_______________元為基數(shù),自付款之日起至起訴之_______________日按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算)。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。
事實與理由
被告_______________工程集團有限公司_______________分公司系被告_______________集團有限公司下屬分公司。_______________年_______________月_______________日,原告_______________、_______________與被告_______________程集團有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣合同(編號:________________________________),合同約定:_________________兩原告購買被告_______________集團有限公司_______________分公司將要建設的商品房(房屋面積共約_______________平方米,車庫約_______________平方米),房屋總價款為_______________元,兩被告應于_______________年_______________月_______________日向被告_______________有限公司_______________分公司支付首期購房款_______________元,剩余房款由兩被告辦理銀行按揭,被告應于_______________年_______________月_______________日將房屋交付原告使用。原告方依據合同履行了付款義務,但是被告方_______________團有限公司濟陽分公司卻遲遲不履行合同,并以各種理由推辭。后經兩原告調查得知:_________________被告_______________有限公司_______________分公司所預售給兩原告的商品房至今未取得房屋預售許可證,并且房屋至今也未建成。被告_______________有限公司_______________分公司的欺詐行為嚴重侵害了原告的合法權益,為維護原告的合法權益,現(xiàn)依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院在查清事實的基礎上,判如所訴!
此致
_______________中級人民法院
起訴人:_________________
商品房買賣合同起訴狀篇七
_________年_____月____日出生,漢族
住址?_______________________
身份證號:__________________
電話:________________________
被告:________________,男
_________年_____月____日出生,漢族
住址?_______________________
身份證號:__________________
電話:________________________
訴訟請求
一、請求判令被告履行機動車輛買賣合同義務,協(xié)助原告方辦理機動車輛過戶手續(xù)
二、本案訴訟費用及其他費用由被告方承擔
事實與理由
__________年__________月__________日原被告雙方簽訂《機動車買賣合同》雙方約定被告將本人所有的____________________牌____________________型車輛,車牌號:________________________號小型轎車出賣給原告,原告支付車輛價款____________________元,同時合同約定原車主無條件協(xié)助____________________完成過戶手續(xù)。原告付款后被告同時將車輛交付給原告所有。但是時至今日原告方多次督促被告過戶均未果,無耐訴至貴院,請求判令被告履行機動車輛買賣合同義務,協(xié)助原告方辦理機動車輛過戶手續(xù)。
此致
_______________________人民法院
原告:_________________
商品房買賣合同起訴狀篇八
原告:,男,漢族,xx年x月x日出生,身份證號:,電話:,住址:。
被告:,男,漢族,xx年x月xx日出生,身份證號:,電話:,住址:。
第三人:,法定代表人:,住所地:。
第三人:,電話:,法定代表人:住所地:。
訴訟請求:
1、被告繼續(xù)履行購房協(xié)議,為原告辦理房屋產權變更登記;
2、辦理房屋產權變更登記手續(xù)中產生的一切費用由被告承擔;
3、本案訴訟費及其他相關費用由被告方承擔。
事實與理由:
原被告雙方于xx年x月x日簽訂房屋買賣合同,按照合同約定,原告于簽訂合同當日已向被告給付購房款20萬元整,并已實際占有、使用該房屋。而被告卻違反合同,經原告多次催促,以種種理由至今未給原告辦理產權變更登記。并稱,待本案第三人為其辦理完畢房產證后立即協(xié)助原告辦理。后原告得知,被告不為原告辦理產權變更登記的真實原因是,已將在向第三人xx公司購買房屋時取得的.相關手續(xù)丟失,無法辦理產權變更登記。無奈,原告只能訴諸法律。
綜上,為了維護原告的合法財產權益,特向貴院提起訴訟,懇請貴院在查清事實的基礎上,判如所請。
此致
敬禮
具狀人:
20xx年月日
商品房買賣合同起訴狀篇九
住址:南京市白下區(qū)中山南路________
法定代表人:______
聯(lián)系電話:________________________
2、請求法院判令被告承擔本案全部訴訟費用。
原告________________________________于_____年與被告建立起電子商品等貨物買賣合同關系,原告打款給被告,被告向原告提供電子商品等貨物。_____年6月3日至_____年7月29日,原告先后多次向被告?zhèn)€人賬戶打款共計127608元。被告收到款項后,僅僅向原告提供了部分貨物,但不知何故仍有大部分的貨物無法提供給原告。
_____年8月5日,被告因無法向原告提供貨物,給原告出具欠條,申明于_____年12月31日前歸還原告貨款計人民幣67686元整。欠條到期后,原告多次向被告索要欠款,然被告均以各種理由拒絕歸還欠款。
為維護原告合法權益,根據民事訴訟法等相關法律規(guī)定,特具文起訴,請求法院依法維護原告合法權益,判如所請。
此致
上海長寧區(qū)人民法院
具狀人:________________________
_____年_____月_____日
商品房買賣合同起訴狀篇十
原告:楊某,男,1963年6月12日出生,現(xiàn)住某市甲區(qū)某街道12組97號。
被告人:李某,男,1954年3月12日出生,現(xiàn)住某市乙區(qū)某街道18組12號。
訴訟請求:
1、李某返還楊某欠款18000元人民幣;
2、訴訟費xx元由李某承擔。
事實與理由:4月1日,李某因經營資金緊張向楊某18000元用于周轉,寫下并約定6個月后一次還清欠款,利息按照銀行利息支付。
到期后,李某以沒錢為由拒絕歸還。
證據和證據來源,證人姓名和住址:
1、李某所寫欠條一張。
2、見證人王某,某市甲區(qū)某街道司法所長。
此致
某市某區(qū)人民法院
附:本訴狀副本1份
起訴人楊某
3月5日
注:1、本訴狀供公民提起民事、行政訴訟用,用鋼筆或毛筆書寫。
2、“原告”、“被告”欄,均應寫明姓名、性別、出生年月日(對民事被告的出生年月日確實不知的,可寫其年齡)、民族、籍貫、職業(yè)或工作單位和職務、住址等項。
被告是法人、組織或行政機關的,應寫明其名稱和所在地址。
3、“事實與理由”部分的空格不夠用時,可增加中頁。
4、起訴狀副本份數(shù),應按被告人的人數(shù)提交。
民事起訴狀【3】
原告:姓名,性別,年齡,住址:聯(lián)系電話:
被告:姓名,性別,年齡,住址聯(lián)系電話:
訴訟請求:
1、判決被告向原告歸還借款本金元及利息(暫計至年月);
2、判決被告承擔本案全部訴訟費。
事實與理由:
被告以做生意需要資金為由,于年月日向原告借款元,出具借條一份,并承諾兩個月后還款。
為維護原告的合法權益,根據《民事訴訟法》有關規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請依法判決被告償還借款及利息。
此致
區(qū)人民法院
具狀人:
年月日
商品房買賣合同起訴狀篇十一
(本文檔含《民事訴訟法》規(guī)定、書寫說明、范文和例文)
《民事訴訟法》(20xx年修訂)第121條關于民事起訴狀應記明事項的規(guī)定:第一百二十一條起訴狀應當記明下列事項:
(三)訴訟請求和所根據的事實與理由;
(四)證據和證據來源,證人姓名和住所。
怎樣寫好民事起訴狀:
根據《民事訴訟法》第110條的規(guī)定,起訴狀應當寫明以下事項:
第一,當事人的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位和住所,法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務。
當事人的基本情況,應按原告、被告分別列出,原告無訴訟行為能力而由法定代表人起訴,或者由委托訴訟代理人代理訴訟的,應在原告之后說明或訴訟代理人的姓名、性別、民族、職務、工作單位和住所。
第二,訴訟請求和所根據的事實與理由。
這部分是起訴狀的主要內容。
訴訟請求必須具體、明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的范圍。
但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的.證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
關于事實與理由部分也是至關重要的,一般要求內容真實詳盡,理由充分,切不可不著邊際洋洋灑灑上萬言卻未及案件的核心要害。
第三,證據和證據來源,證人姓名和住所。
案件事實是否存在,需要證據證明。
《民事訴訟法》規(guī)定了原告的舉證責任。
因此,原告在書寫起訴狀時,對提出的訴訟請求和提出這種請求的理由都應該提供證據證明。
證據包括書證、物證、視聽資料和其他證據,若系證人證言,須注明證人姓名和住所,以備人民法院查對證言和通知其出庭作證。
證據來源是指獲取證據的地點、時間和途徑。
當事人提供證據比較多時,為了便于自己在庭上舉證和便于法官了解,應當依據一定的標準進行分類、編號,比如依據證明的對象不同而分類、編號,這樣有助于法官更清晰地了解你的主張。
起訴狀除應證明上述法律規(guī)定的事項外,還應寫明收受起訴狀的人民法院的名稱和起訴的年、月、日,并由起訴人簽名和蓋章。
按法律規(guī)定應的事項起訴狀記載如有欠缺,接受起訴的人民法院應通知原告進行補正。
起訴狀是公民打官司時向法院遞交的重要訴訟文書,因此制作起訴狀是一件嚴肅的事,要求按起訴狀的格式敘述清楚,要忠于事實真相,有根有據,合理合法,防止虛構捏造。
同時要求用毛筆或鋼筆眷寫,以便于人民法院審閱、整卷和歸檔保存。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點擊下載文檔
搜索文檔
商品房買賣合同起訴狀篇十二
請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照xx元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣×元(大寫 )。
請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失×元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。
請求貴院判令本案包含訴訟費在內的`一切相關費用由被告承擔。
原告與被告系商品房買賣合同關系……被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益?,F(xiàn)根據《中華人民共和國民法典》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》某年某月某日執(zhí)行版的相關規(guī)定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。
證據和證據來源,證人姓名和住址
此致
×人民法院
具狀人:
×年×月×日
商品房買賣合同起訴狀篇十三
原告:姓名: 性別: 年齡: 民族: 職務:
工作單位: 住址: 電話:
被告:名稱: 地址:
法定代表人:姓名: 職務:
電話:
訴訟請求:
1.請求判令被告向原告支付報酬及利息 元。
2.本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
年 月 日至 年 月 日,原告為被告印刷 及 等,約定報酬 元。原告按照約定完成了被告的交待的事項,但被告拒不支付報酬,原告多次催要未果,故根據《民法典》第 條的規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請求支持原告的訴訟請求,維護原告的合法權益。
此致
人民法院
具狀人:
商品房買賣合同起訴狀篇十四
原告:有限責任公司,住所地:,法定代表人:
被告:,男,漢族,xx年xx月xx日出生,?。海娫挘?/p>
1.判令被告向原告支付貨款xx元;
2.判令被告承擔延期支付貨款的利息(按照銀行同期貸款利率計算6個月);
3.本案訴訟費由被告承擔。
原、被告雙方于xx年xx月xx日簽訂貨物買賣合同,約定交貨日期為xx年xx月xx日之前,付款日期為被告收到貨物并驗收合格之日起7天內。原告履行了交貨義務并由被告驗收合格2個月后,被告仍然未履行交貨義務。經原告多次催收被告均以各種理由推脫。被告的'行為嚴重損害了原告的利益。 為維護自身合法權益,原告特向人民法院起訴,望人民法院支持原告的訴訟請求。
此致
x人民法院
具狀人:
年 月 日
商品房買賣合同起訴狀篇十五
借款起訴狀(一)
原告某某,男,19××年××月×日生,×族,住所地××市××區(qū)××路××號××室。
被告某某,女,19××年××月×日生,×族,住所地××市××區(qū)××路××號××室。
請求事項:
1、判令被告支付原告欠款人民幣××××元。
2、訴訟費用全部由被告承擔。
事實與理由:
被告因生產經營所需向原告借款人民幣元,并約定月息為%.至××××年××月××日止,原告尚有本息元尚未支付。
原告認為,原被告之間的借款合同關系合法有效,雙方都應當誠實信用地履行合同義務,但現(xiàn)被告無正當理由拒不歸還欠款,依法應當承擔違約責任。據此,為維護原告的合法權益,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第108條規(guī)定訴至貴院,請依法支持原告的訴請。
此致
××區(qū)人民法院
起訴人:××××
×××年××月××日
撫養(yǎng)費起訴狀(二)
原告:張某,男,漢族,**年12月6日出生。
法定代理人:王某(張xx之母),女,漢族,1975年12月31日出生,住洛陽市xx,電話:xx。
被告:張#(張xx之父),男,漢族,1959年1月出生,住洛陽市xx。電話:xx。
訴訟請求:請求依法判令被告每月支付撫養(yǎng)費400元。
事實與理由:
父母于**年9月離婚,原告跟隨母親生活,被告每月支付100元。現(xiàn)在原告上學前班,學習、生活的費用也增多了。由于金融危機,母親收入減少,不能滿足原告的實際需要。去年到今年的物價飛漲,城鎮(zhèn)居民的消費支出也增漲了不少。因此,原告要求被告支付更多的撫養(yǎng)費,與情與理與法都是應該的,完全合情合理。根據婚姻法及其解釋的相關規(guī)定:離婚后,一方撫養(yǎng)的子女,另一方應負擔必要的生活費和教育費的一部或全部;關于子女生活費和教育費的協(xié)議或判決,()不妨礙子女在必要時向父母任何一方提出超過協(xié)議或判決原定數(shù)額的合理要求。另根據最高院的司法解釋,子女撫育費的數(shù)額,可根據子女的實際需要、父母雙方的負擔能力和當?shù)氐?實際生活水平確定。撫育費一般可按其月總收入的百分之二十至三十的比例給付。因此,請求法院判決令被告支付每月?lián)狃B(yǎng)費400元。
此致
洛陽市澗西區(qū)人民法院
具狀人:張#
法定代理人:
工商起訴狀(三)
原告:曾某某,男,漢族,1969年10月16日出生,身份證號碼4301221××,住長沙市望城區(qū)×地。
被告:湖南某某石業(yè)環(huán)保科技有限公司
法定代表人:鐘某某;
負責人:鐘某某
住所地:某地
原告因與被告勞動爭議糾紛一案,不服長沙市雨花區(qū)勞動爭議仲裁委員會雨勞人仲案字第1××號仲裁裁決書,特向貴院提起民事訴訟。
訴訟事項:
一、請求判決被告向原告支付經濟補償金16800元;
四、請求判決被告向原告支付停工留薪期工資38400元;
五、請求判令由被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實與理由:
裁決書認定事實錯誤,導致裁決錯誤。
1、被告在原告第一次住院期間支付的2200元系醫(yī)療費以及部分伙食補助費,而并非被告向原告支付的護理費,雨花區(qū)勞動仲裁委認定為被告向原告支付的護理費并以此抵扣被告應向原告支付的護理費屬于認定事實錯誤,被告應當向原告支付護理費5040元。
2、原告出院后因被告拒不支付醫(yī)療費,原告只得回鄉(xiāng)下進行基礎治療,包括打針消炎、換藥等,原告為此花費786元,望城縣村衛(wèi)生室開具了證明,后復查花費258.8元,但雨花區(qū)勞動仲裁委對這兩部分醫(yī)療費未予認可,僅認定原告住院期間的8141.2元醫(yī)療費,明顯屬于認定事實錯誤,被告應當向原告支付醫(yī)療費共計9187元。
3、原告提供了交通費票據,證明原告因工傷花費交通費861元,而雨花區(qū)勞動仲裁委卻只酌情認定500元,系認定事實錯誤。
4、原告工資標準為4800元每月,被告亦未到庭予以否認,而雨花區(qū)勞動仲裁委員會僅按照湖南省上年度在崗職工平均工資水平酌情認定為3658元每月,系認定事實錯誤,導致相應的賠償金數(shù)額計算錯誤,嚴重偏低。
綜上所述,長沙市雨花區(qū)勞動仲裁委員會認定事實錯誤,導致裁決錯誤,原告為維護自身合法權益,特依法向貴院提出起民事訴訟,請求貴院依法支持原告的全部訴訟請求!
此致
長沙市雨花區(qū)人民法院
具狀人:
商品房買賣合同起訴狀篇十六
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告于20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同,約定由原告購買被告擬建造的位于__________縣_______________的一套面積為181.65平方米的商品房,該房屋為聽楓苑t11號,交房日期為20__年5月1日之前。協(xié)議生效后,原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是,被告卻遲遲沒有建造該房屋,超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行交房義務,導致原告的入住權利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定:_________________“出賣人逾期超過45日未能交房的,買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金?!北M管原告多次向被告主張要求解除合同,返還已付房款,但被告到目前為止只返還給原告房款50000元,遲遲不予返還剩余房款,未能承擔相應的違約責任?,F(xiàn)訴諸法院,請求法院判如所求!
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________王__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
商品房買賣合同起訴狀篇十七
原告:
住所地:
法定代表人:
被告:
訴訟請求:
1、解除原、被告雙方于12月26日簽訂的《商品房買賣合同》,被告將房屋返還原告。
2、判決被告支付違約金610元。
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:
原告于月26日與被告簽訂編號為130015255805的《商品房買賣合同》,被告從原告處購買位于鄭州市金水區(qū)玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑2單元16層1602號房屋一套。該房屋建筑面積為96.6平方米,總價款為881049元。其中,被告應在年12月26日向原告支付購房款271049元,剩余610000元購房款被告應在2月6日向原告全部支付。
雙方在《商品房買賣合同》第七條第二款中另行約定:“逾期90日后,出賣人有權解除合同,買受人按累計應付款的`0.1%向出賣人支付違約金。”
合同簽訂后直至今日,被告僅向原告支付了購房款271049元,經原告多次催要,仍未能向原告支付剩余的610000元的購房款。為維護自己的合法權益,原告特向貴院提起訴訟,望判如所請。
此致
金水區(qū)人民法院
具狀人:河南省置業(yè)有限公司
年月日
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/4023687.html】