報(bào)告應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔、易于理解，并具備一定的說(shuō)服力。報(bào)告的結(jié)構(gòu)要合理安排，各個(gè)部分之間要有明確的邏輯聯(lián)系，以便讀者能夠理解和領(lǐng)會(huì)。請(qǐng)查閱以下報(bào)告，了解公司年度績(jī)效和業(yè)務(wù)計(jì)劃。
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇一
xx公司：
我方承建貴司的《xx花園項(xiàng)目二標(biāo)段工程》已完成了1—4幢工程，10#主樓結(jié)構(gòu)部分1、2座分別完成至18層板及19層板，1、2座裝修完成至9層；地下室結(jié)構(gòu)完成2500m2；水電預(yù)埋等工作。我方的《合同（協(xié)議）支付申請(qǐng)表》也已提交貴方。但是，由于貴司審核工程款要經(jīng)一個(gè)過(guò)程的.時(shí)間，為了該項(xiàng)工程進(jìn)度能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不使由于工程款影響進(jìn)度而停工，所以為了燃眉之急，提前申請(qǐng)貴司預(yù)支（大寫(xiě)）肆佰萬(wàn)元整，（小寫(xiě)）元工程款，以解決目前人工工資及部分材料支付?，F(xiàn)報(bào)上工程款申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查并開(kāi)具工程款支付書(shū)。
附件：（合同（協(xié)議）支付申請(qǐng)表；合同（協(xié)議）支付記錄明細(xì)清單；工程管理確認(rèn)報(bào)告；合同條件支付清單）各壹份。
此致！
敬禮！
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xx
日期：20xx年x月x日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇二
延邊工程建設(shè)監(jiān)理有限公司：
我公司承建的延邊園丁新村北區(qū)1、2、4、5#樓工程形象進(jìn)度如下：1#樓負(fù)一層頂板混凝土澆筑完畢。2#樓三層頂板混凝土澆筑完畢。4#、5#樓板式筏基混凝土澆筑完畢。
停工前，我公司對(duì)各棟工程做好了適當(dāng)圍護(hù)及保護(hù)措施：
（1）施工用電：配電柜等拉閘、上鎖，電纜線、插座等收庫(kù)保管，未能入庫(kù)材料做好防護(hù)措施。
（2）施工用水：用水全部關(guān)閉閥門(mén)，水管、關(guān)鍵等收庫(kù)保管，未能入庫(kù)的做好防凍等保護(hù)措施。
（3）機(jī)械設(shè)備：大型機(jī)械設(shè)備等做好防火、防銹等措施，小型設(shè)備入庫(kù)管理。
（4）場(chǎng)區(qū)管理：場(chǎng)區(qū)圍擋等已封閉并做好安全防護(hù)、防火等措施，并安排冬季值班管理人員進(jìn)行檢查及管理。
本工程現(xiàn)已進(jìn)入停工階段，預(yù)計(jì)20xx年4月19日前后恢復(fù)施工，現(xiàn)申請(qǐng)有關(guān)部門(mén)對(duì)我施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，批示停工。
請(qǐng)批示！
延邊延大建筑有限公司
20xx年11月17日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇三
210國(guó)道延安過(guò)境二級(jí)公路管理處：
我公司承接的210國(guó)道姚店至三十里鋪二級(jí)公路建設(shè)工程n7標(biāo)我公司將部分路基工程施工情況匯報(bào)如下：
沿線沒(méi)有障礙、阻攔的施工路段已施工完畢，剩余部分路段受當(dāng)?shù)卮迕褡璧K無(wú)法施工，我項(xiàng)目部現(xiàn)擬定于20xx年7月3日在建工程全面停工。停工主要原因1）k33030～k33200挖方段的正上方有幾戶四岔鋪村民，該段施工將會(huì)斷掉這幾戶村民的`村路，由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)半個(gè)月的研究未能給這部分村民解決村路的問(wèn)題，致使我標(biāo)段施工該段就會(huì)遭到村民的阻攔，無(wú)法進(jìn)行施工。2）k33455～k33540為我標(biāo)段16m左右的挖方段，挖成型后有沒(méi)有特別異常，附近村民說(shuō)他們水井讓我標(biāo)段挖的沒(méi)水吃了，井枯了，20xx年7月1日晚7點(diǎn)左右?guī)讉€(gè)村民拿鋼刀來(lái)我項(xiàng)目部鬧事，打傷我部工作人員3名，還開(kāi)車(chē)亂撞我項(xiàng)目部工作人員，致使我標(biāo)段無(wú)法正常施工3）吳棗園村部分施工段的征遷戶未搬遷，我標(biāo)段施工人員進(jìn)去施工遭到村民的阻礙、阻攔，使我標(biāo)段無(wú)法施工。
預(yù)計(jì)施工路段具備施工條件后恢復(fù)正常施工，現(xiàn)申請(qǐng)有關(guān)部門(mén)同意停工。請(qǐng)批示！
陜西祥隆建設(shè)有限公司210國(guó)
20xx年7月3日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇四
因春節(jié)假期施工人員放假回家過(guò)年，我項(xiàng)目部決定20xx年1月20日申請(qǐng)停工，放假處由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，組織管理人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了排查并進(jìn)行了落實(shí)，重點(diǎn)做好施工區(qū)域及項(xiàng)目部的安全防護(hù)，施工材料的安全存放的相關(guān)防護(hù)措施。
經(jīng)排查整治，我項(xiàng)目部已做好春節(jié)前停工的'準(zhǔn)備工作，已具備停工條件，計(jì)劃于20xx年1月20日停工，特此報(bào)告，懇請(qǐng)予以批復(fù)，謝謝！
中低壓配電網(wǎng)建設(shè)改造工程施工項(xiàng)目部
20xx年1月20日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇五
由于近期氣溫連續(xù)5天低于5℃，根據(jù)當(dāng)?shù)囟嗄隁鉁刭Y料，氣溫將難以回升，我青云鎮(zhèn)鐘家溝村1#、2#、3#住宅工程項(xiàng)目部不采取冬季施工。特向貴單位申請(qǐng)停工，本工程計(jì)劃將于20xx年11月15日停工，20xx年將根據(jù)天氣情況復(fù)工。
已對(duì)停工后防火、防盜、防凍的工作安排。冬季停工現(xiàn)場(chǎng)安全措施、冬季值班表后附。特此申請(qǐng)，請(qǐng)于批準(zhǔn)。
冬季停工現(xiàn)場(chǎng)安全措施
為了確保冬季停工建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，防止火災(zāi)等事故的`發(fā)生，就相關(guān)注意事項(xiàng)通知如下：
１、工地停工前應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件檢查，并做為記錄備查。停工期間已安排專人負(fù)責(zé)管理工地安全。遇有惡劣天氣，按統(tǒng)一要求采取應(yīng)急措施，作好生產(chǎn)安全事故應(yīng)急準(zhǔn)備工作。
２、排除腳手架、起重設(shè)備和工地實(shí)地圍墻、臨時(shí)板房等事故隱患；做好防火、防毒和監(jiān)控工作；起重設(shè)備的吊鉤升到頂部使其自由旋轉(zhuǎn)，對(duì)起重設(shè)備要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
３、加強(qiáng)對(duì)看護(hù)人員安全管理，并進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，同時(shí)加強(qiáng)防火、防觸電和防中毒等管理。
４、停工要做到料凈場(chǎng)清，值班值宿人員要加強(qiáng)停工現(xiàn)場(chǎng)周邊的巡視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即向有上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。
5、各部門(mén)離開(kāi)辦公室時(shí)，請(qǐng)檢查所有電源開(kāi)關(guān)是否關(guān)閉。
6、值班人員要認(rèn)真檢查樓內(nèi)防護(hù)設(shè)備，特別是電梯間、樓梯間及其它高空墜落隱患。
7、不得在樓內(nèi)，特別是樓梯或走廊處堆放垃圾雜物，確保消防通道暢通。
8、停工期間不得讓其它人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
9、值班人員及保安人員在休息時(shí)，一定要關(guān)掉取暖設(shè)備。
10、值班人員及保安人員與周邊項(xiàng)目部配合聯(lián)防工作，發(fā)生重大事件統(tǒng)一行動(dòng)并及時(shí)撥打：匪警：110火警：119急救：120。
榆林泓通建設(shè)工程有限公司鐘家溝住宅小區(qū)第七項(xiàng)目部
20xx年11月15日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇六
______部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
我司承建的'莊士?映蝶藍(lán)灣二期項(xiàng)目于1月18日至2月5日期間停工，現(xiàn)春節(jié)假期已結(jié)束。項(xiàng)目部的管理人員及各班組的工人都已歸隊(duì)，現(xiàn)已對(duì)入場(chǎng)的各班組人員進(jìn)行安全教育及技術(shù)交底；我項(xiàng)目部協(xié)同監(jiān)理單位已組織有關(guān)工程技術(shù)人員對(duì)臨時(shí)用電、臨邊防護(hù)、外排柵、起重機(jī)械等設(shè)備進(jìn)行安全隱患排查活動(dòng)，力爭(zhēng)全面做好復(fù)工工作。
我單位特提出復(fù)工申請(qǐng)，請(qǐng)予批復(fù)。
申請(qǐng)人：______
20____年____月____日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇七
天津中建地產(chǎn)有限公司津海灣項(xiàng)目部：
我公司承建的中建威海路項(xiàng)目（津海灣）一期工程—外墻石材裝飾工程，已完成甲方要求的施工進(jìn)度，5#、6#、7#、8#、10#、21#樓由于外架鋼管影響檐口線條的`施工，22#、23#、25#、26#樓外墻保溫未施工，由此我項(xiàng)目部現(xiàn)擬定于20xx年12月29日在建工程全面停工。停工前，我公司對(duì)各種施工材料、周轉(zhuǎn)材料已集中堆放，并碼放整齊、安放穩(wěn)固。對(duì)施工機(jī)械進(jìn)行全面的檢查和保養(yǎng)，對(duì)材料進(jìn)入庫(kù)房保管，并設(shè)置專人負(fù)責(zé)。值班人員明確責(zé)任，并有責(zé)任制度。
總之在停工前，對(duì)已完成工程的成品保護(hù)已按要求做了全面落實(shí)。各項(xiàng)安全工作已按要求全面進(jìn)行落實(shí)。預(yù)計(jì)20xx年3月1日恢復(fù)施工，現(xiàn)申請(qǐng)有關(guān)部門(mén)對(duì)我施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，并同意停工。
請(qǐng)批示！
xx省xx州市恒達(dá)信裝飾工程有限公司
20xx年12月28日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇八
______部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
我司承建的莊士·映蝶藍(lán)灣二期項(xiàng)目于1月18日至2月5日期間停工，現(xiàn)春節(jié)假期已結(jié)束。項(xiàng)目部的管理人員及各班組的`工人都已歸隊(duì)，現(xiàn)已對(duì)入場(chǎng)的各班組人員進(jìn)行安全教育及技術(shù)交底；我項(xiàng)目部協(xié)同監(jiān)理單位已組織有關(guān)工程技術(shù)人員對(duì)臨時(shí)用電、臨邊防護(hù)、外排柵、起重機(jī)械等設(shè)備進(jìn)行安全隱患排查活動(dòng)，力爭(zhēng)全面做好復(fù)工工作。
我單位特提出復(fù)工申請(qǐng)，請(qǐng)予批復(fù)。
申請(qǐng)人：______
20____年____月____日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇九
我公司承建的貴德縣城鎮(zhèn)道路及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)結(jié)西路市政工程，工程進(jìn)度完成2%，因天氣、房屋、樹(shù)林未征原因，我項(xiàng)目部現(xiàn)擬定于20xx年11月30日對(duì)貴德縣城鎮(zhèn)道路及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)結(jié)西路市政工程全面停工。
停工前，我公司對(duì)工程做好了安全防護(hù)。對(duì)工程的周邊圍護(hù)已按要求全面進(jìn)行落實(shí)。各項(xiàng)安全工作已按要求全面進(jìn)行落實(shí)。現(xiàn)申請(qǐng)有關(guān)部門(mén)對(duì)我施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。
請(qǐng)批示！
xx昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司
20xx年11月28日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十
我公司承建的xx市20xx年度保障性住房利民樓建設(shè)項(xiàng)目于20xx年8月30日正式開(kāi)工，計(jì)劃竣工時(shí)間為20xx年10月15日，工程總工期為410日歷天。我司于20xx年8月30日正式收到開(kāi)工通知開(kāi)始局部進(jìn)場(chǎng)施工，因多種重要因素造成施工延期，致使工程無(wú)法按要求正?？⒐ぁＬ叵驑I(yè)主申請(qǐng)?jiān)摴こ坦こ萄娱L(zhǎng)工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工場(chǎng)地不能滿足施工要求未能達(dá)到“三通一平”存在魚(yú)塘需要填平，場(chǎng)地各種樹(shù)木需要清理；臨水臨電未接通。因此造成工期延期30天。
原施工場(chǎng)地地質(zhì)不能承受靜壓樁機(jī)的`承載力，經(jīng)協(xié)商原施工場(chǎng)地需要換土施工。打亂了對(duì)該工程的施工進(jìn)度計(jì)劃，造成工程延期30天。
該工程存在地下室，開(kāi)挖深度為4.5米，場(chǎng)地四周為住宅；因此需要增加基坑支護(hù)項(xiàng)目工程?；又ёo(hù)項(xiàng)目時(shí)間為20xx年x月x日至20xx年x月x日共計(jì)105天。
在基坑施工過(guò)程中，遇到不可抗力的管涌；導(dǎo)致不能正常施工，采取一系列措施進(jìn)行處理，以至于工程延期15天。
因甲方要求將原地下室底板下的消防水池移至地下室側(cè)面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改圖位置增加一消防水池；因些延遲工期20天。
在20xx年里經(jīng)常出現(xiàn)停電停水現(xiàn)象，停電時(shí)間又正好是我部進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)高峰期。使我部無(wú)法對(duì)該工程進(jìn)行正常的施工安排，打亂了對(duì)該工程的進(jìn)度計(jì)劃，造成人力、物力、的相當(dāng)損失，共延誤工期10天。
因xx市春節(jié)后臺(tái)風(fēng)及雨水天氣較多，為了保證施工質(zhì)量與安全施工，機(jī)械臺(tái)班停工；臺(tái)風(fēng)期間暫停施工。例如20xx年4月2日暴風(fēng)雨導(dǎo)致外墻瓷磚鋪貼滑落需要重新鋪貼等現(xiàn)象延誤了60天的工期。
以上問(wèn)題造成工期嚴(yán)重延誤，對(duì)本工程的施工進(jìn)度造成大大的影響。根據(jù)工程施工工藝要求，同時(shí)也懇請(qǐng)業(yè)主根據(jù)施工實(shí)際情況；現(xiàn)根據(jù)合同有關(guān)條款，進(jìn)行工期的順延申請(qǐng)。綜合上述因素，累計(jì)延誤工期共400天，使竣工日期由原來(lái)的20xx年10月15日延遲到20xx年11月30日。
請(qǐng)貴局予以批復(fù)。
再次感謝貴局對(duì)我公司工作的支持。
此致
敬禮！
xxx有限公司
20xx年xx月xx日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十一
縣政府、縣能源局：
針對(duì)貴局20____年2月2日下發(fā)的'《府谷縣能源局關(guān)于切實(shí)做好20____年春節(jié)及全國(guó)“兩會(huì)”期間煤礦安全生產(chǎn)工作的通知》（府能發(fā)【20____】13號(hào)）文件，我礦嚴(yán)格按照文件精神對(duì)井下各個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行安全隱患排查，并對(duì)春節(jié)期間安排領(lǐng)導(dǎo)帶班和值班人員對(duì)井下排水、頂板觀察、氣體檢查、機(jī)電維護(hù)工作；從20____年2月16日開(kāi)始對(duì)全礦入井人員進(jìn)行安全培訓(xùn)；對(duì)原來(lái)的安全技術(shù)措施進(jìn)行完善。我礦嚴(yán)格按照府能發(fā)【20____】13號(hào)文件進(jìn)行全礦安全自查，現(xiàn)已具備復(fù)工條件，懇請(qǐng)上級(jí)部門(mén)來(lái)我礦進(jìn)行復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收。
特此申請(qǐng)！
申請(qǐng)人：______
20____年____月____日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十二
申請(qǐng)人：_________________
_________________，男，漢族，現(xiàn)年_________________歲，_________________東村一組居民。
申請(qǐng)要求：
要求_________________廠將我的耕地作為廠區(qū)用地征用，且按國(guó)家相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)給予賠償。
事實(shí)與理由：
本人有一塊耕地，位于_________________廠南面大門(mén)對(duì)面，東沿河公路南。_________________廠于_________________年_________________月通過(guò)鎮(zhèn)、村兩級(jí)政府與我達(dá)成口頭協(xié)議：_________________廠計(jì)劃修建排污管道要通過(guò)我地，并計(jì)劃于9月底完工，且承諾復(fù)耕，不影響本年度麥播，本著顧全大局的想法，萬(wàn)般無(wú)奈下同意鋁廠排污道道通過(guò)我地，并要求鋁廠保質(zhì)保量盡快復(fù)耕。可時(shí)至今日，土地根本沒(méi)有復(fù)耕，且損毀程度大大超過(guò)預(yù)期，這些都可以實(shí)地查看，有目共睹。
其三：建筑垃圾遍地，幾乎就是建筑垃圾場(chǎng)。
其四：原來(lái)耕地上的桐樹(shù)林因施工幾乎全部損毀。鑒于目前耕地的實(shí)際損毀情況，特別是與深溝緊鄰的東南面挖了一個(gè)大約深40-50米、長(zhǎng)40米、寬60米的扇面，若要恢復(fù)耕地幾乎沒(méi)有可能，況且即使廠方投入巨資恢復(fù)，因排污管道的掩埋，該地塊的東南面與深溝相鄰，壘埝勢(shì)必造成反復(fù)塌方，致使長(zhǎng)期無(wú)法耕種。
對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)，年齡已大，身體多病，一年多來(lái)因?yàn)榇耸?，頻繁奔波于政府和鋁廠之間，身心疲憊，想盡快解決此事。為此真誠(chéng)懇請(qǐng)政府能體諒老百姓的苦衷，幫我盡快解決此事，我將感激不盡。
申請(qǐng)人：_________________
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十三
申請(qǐng)人：____________________，男，__________族，________年__________月__________日生，住_____________，身份證號(hào)碼：__________________。
二、支付申請(qǐng)人應(yīng)休未休年假工資_____________元
_________________
_____________勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)
申請(qǐng)人：_________________
_____年_____月_____日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十四
尊敬的xx：
位于醴陵市北的黃獺嘴鎮(zhèn)楊家垅村毛石、代子山、敏家灣三組現(xiàn)共有300余口人，需返水灌溉糧90多畝，魚(yú)塘4口（面積約12畝）。長(zhǎng)期以來(lái)，其主要農(nóng)作物為水稻，村民的主要收入來(lái)源為農(nóng)作物收益。
楊家垅村毛石、代子山、敏家灣三組骨干水渠起源于毛石河邊，止于云竹灣段，全長(zhǎng)約1200米，灌溉面積約200畝。自分組以來(lái)，該水渠為我組的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)。近年來(lái)，隨著我國(guó)“三農(nóng)”問(wèn)題的提出，以農(nóng)業(yè)為主產(chǎn)業(yè)的我村經(jīng)濟(jì)得到了高速發(fā)展，人們?cè)絹?lái)越聚焦民生。農(nóng)業(yè)作為我村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，在推動(dòng)我村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的進(jìn)程中發(fā)揮了重要作用。
xx年開(kāi)始，一方面，由于毛石、代子山、敏家灣三組部分路段正戮力修筑國(guó)道、鐵路、村道、組道等交通干線，部分可用勞動(dòng)力被征用，加上村、組正在集資修筑水泥公路，且尚未完工，村民資金大都投入到道路修筑中了，一直未用混凝土硬化的水渠更是一拖再拖。另一方面，我村毛石等組因水利設(shè)施年久失修，多處塌陷，滲漏嚴(yán)重，尤其是水渠源頭段，毀壞更為嚴(yán)重，且面對(duì)原有機(jī)井、水渠，常有村民為此而械斗，致使其難以進(jìn)行正常的`農(nóng)業(yè)灌溉，在此背景下，毛石等組200余畝農(nóng)田灌溉已不能得到保證。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)徘徊不前，組民收入甚微，并直接導(dǎo)致了我村“村內(nèi)小組經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡”的地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異、為爭(zhēng)奪灌溉水源而械斗等問(wèn)題，迫使我三組許多組民不得不背井離鄉(xiāng)、外出務(wù)工，進(jìn)而我組內(nèi)出現(xiàn)了越來(lái)越多的留守老人、留守兒童以及相應(yīng)不斷流出的年輕勞動(dòng)力，甚至出現(xiàn)“空巢”現(xiàn)象。我組逐步成為了楊家垅村“幫扶三農(nóng)”政策下最薄弱的環(huán)節(jié)。如此之惡性循環(huán)的不斷加劇，我村三個(gè)“農(nóng)業(yè)困難組”的問(wèn)題亟待解決！
經(jīng)初步預(yù)計(jì)：加固、翻修的工程面積為90畝，通過(guò)相關(guān)核算，每畝需資金2500元，總計(jì)共需資金20余萬(wàn)元。由于到目前為止，我三組部分路段的道路修筑工程尚未竣工，村委對(duì)此無(wú)力資助，資金方面實(shí)在難以落實(shí)。萬(wàn)般無(wú)奈之下，特此申請(qǐng)，懇請(qǐng)上級(jí)xx不吝視察、考慮，予以適當(dāng)扶持！毛石、代子山、敏家灣三組全體組員對(duì)貴局的大力支持表示衷心感謝！
此致
敬禮！
申請(qǐng)人：xxx
20xx年xx月xx日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十五
根據(jù)《xxx土地管理法》、《xxx土地管理法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，漯河市20xx年度第六批城市建設(shè)用地方案已經(jīng)批準(zhǔn)，現(xiàn)公告如下：
一、征收土地用途漯河市20xx年度第六批城市建設(shè)用地征收土地方案已經(jīng)河南省人民政府于20xx年6月8日以豫政土〔20xx〕740號(hào)文件批復(fù)，其批準(zhǔn)用途為住宅和公共管理與公共服務(wù)用地。
二、征收土地位置及面積本批次被征收土地分別位于郾城區(qū)黑龍?zhí)舵?zhèn)姚莊村，沙北街道辦事處董莊社區(qū)居委會(huì);召陵區(qū)姬石鎮(zhèn)廟陳村、宋寨村、黃集村，鄧襄鎮(zhèn)張莊村和翟莊街道辦事處范莊村、英楊村。征收郾城區(qū)黑龍?zhí)舵?zhèn)姚莊村土地公頃，沙北街道辦事處董莊社區(qū)居委會(huì)土地公頃;征收召陵區(qū)姬石鎮(zhèn)廟陳村土地公頃、宋寨村土地公頃、黃集村土地公頃，鄧襄鎮(zhèn)張莊村土地,公頃，翟莊街道辦事處范莊村土地公頃、英楊村土地公頃，總面積公頃(其中耕地公頃)。
三、征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
(一)征地補(bǔ)償安置費(fèi)：按照《河南省人民政府關(guān)于調(diào)整河南省征地區(qū)片綜合地價(jià)的通知》(豫政〔20xx〕11號(hào))征地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償。
(二)地上附著物補(bǔ)償費(fèi)和青苗補(bǔ)償費(fèi)：按《漯河市人民政府關(guān)于調(diào)整漯河市建設(shè)征收土地地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(漯政〔20xx〕89號(hào))文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)計(jì)算補(bǔ)償。其中征收耕地的，按一季產(chǎn)值進(jìn)行補(bǔ)償。
(三)社會(huì)保障費(fèi)用：按豫勞社辦〔20xx〕72號(hào)文件執(zhí)行，計(jì)萬(wàn)元/公頃。
四、農(nóng)業(yè)人口安置途徑被征地村(組)所涉及的農(nóng)業(yè)人口安置途徑采取貨幣安置、發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)安置、拆遷安置和社會(huì)保險(xiǎn)安置。
五、征地補(bǔ)償?shù)怯浀钠谙藓偷攸c(diǎn)
被征地范圍內(nèi)的土地所有權(quán)人、使用權(quán)人在本公告規(guī)定的期限內(nèi)，持土地權(quán)屬證書(shū)及其他相關(guān)證明材料到指定地點(diǎn)辦理征地補(bǔ)償?shù)怯洝?/p>
登記期限：20xx年7月7日至20xx年7月17日
登記地點(diǎn)：漯河市國(guó)土資源局召陵分局
漯河市國(guó)土資源局郾城分局
自本公告發(fā)布之日起，搶建、搶栽、搶種的地上附著物不予辦理補(bǔ)償?shù)怯洝?/p>
六、土地所有權(quán)人、使用權(quán)人在規(guī)定期限內(nèi)不辦理補(bǔ)償?shù)怯浀?，視為放棄其?yīng)有的權(quán)利，其登記內(nèi)容以當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織(或代表)和國(guó)土資源管理部門(mén)的調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
20xx年7月6日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十六
申請(qǐng)人：________________，男，漢族，________________年________________月________________日生，住江蘇省泰興市________________，身份證號(hào)碼：__________________。
被申請(qǐng)人：_____________________________有限公司
住所地：______________________
申請(qǐng)請(qǐng)求：_________________
七、補(bǔ)足申請(qǐng)人________________年終獎(jiǎng)________________元(參照上一年度年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn))。
事實(shí)及理由：_________________
申請(qǐng)人自________________年________________月________________日進(jìn)入被申請(qǐng)人處工作，工作期間認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勉踏實(shí)，但被申請(qǐng)人不能足額發(fā)放申請(qǐng)人全部工資，每月均非法扣除申請(qǐng)人工資，尤其是被申請(qǐng)人病假期間不支付工資的規(guī)定嚴(yán)重侵害了申請(qǐng)人的合法權(quán)益，申請(qǐng)人無(wú)奈之下于________________年________________月________________日被迫向被申請(qǐng)人提出離職申請(qǐng)。
綜上，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金仲裁申請(qǐng)人為維護(hù)自身合法權(quán)益，特向貴委提出仲裁申請(qǐng)，望依法支持申請(qǐng)請(qǐng)求。
申請(qǐng)人：_________________
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十七
xx有限公司：
我公司承建的工程，現(xiàn)由于春節(jié)將至，我項(xiàng)目部現(xiàn)擬定于20xx年xx月xx日在建工程全面停工。
停工前，我項(xiàng)目部對(duì)已完工程進(jìn)行了成品保護(hù)，各種建筑材料、周轉(zhuǎn)材料已集中堆放，并碼放整齊、安放穩(wěn)固。對(duì)易燃易爆材料進(jìn)入庫(kù)房保管，并設(shè)置專人負(fù)責(zé)，值班人員明確責(zé)任，并有責(zé)任制度。
在停工前，對(duì)已完成工程的成品保護(hù)已按要求做了全面落實(shí)。各項(xiàng)安全工作已按要求全面進(jìn)行落實(shí)。
春節(jié)放假期間，我項(xiàng)目部已安排值班人員，所有值班人員必須保持24小時(shí)電話暢通。項(xiàng)目部預(yù)計(jì)20xx年月日恢復(fù)施工，現(xiàn)申請(qǐng)貴司對(duì)我施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，并同意停工。
部門(mén)：
日期：
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十八
賠償請(qǐng)求人：楊x，住韶關(guān)xxx房。
被請(qǐng)求賠償義務(wù)機(jī)關(guān)：廣東省韶關(guān)xx法院，韶關(guān)市xx路。
賠償請(qǐng)求人楊x因與廣州宏偉工程機(jī)械有限公司租賃合同糾紛一案，由于韶關(guān)市xxx在二審期間（20xx年6月16日）向廣州市中級(jí)人民法院出具了一份該法院同意宏偉機(jī)械公司關(guān)于租賃處分本人屬于所有的攤鋪機(jī)的證明（主要內(nèi)容為：1、同意本人被湞江區(qū)法院查封的攤鋪機(jī)繼續(xù)由宏偉公司租賃，設(shè)備閑置期間不計(jì)算租金；2、租金由湞江區(qū)法院直接收取保全直到達(dá)到保全金額為止（本人與譚湘龍租賃合同糾紛一案，譚湘龍向法院申請(qǐng)的保全金額）；3、設(shè)備的維修保養(yǎng)費(fèi)由宏偉公司負(fù)責(zé)直至法院拍賣(mài)或變賣(mài)為止。）及將宏偉公司交給湞江區(qū)法院的部分租金（32500元）退回給該公司，致使廣州市中級(jí)人民法院誤認(rèn)為宏偉機(jī)械公司已付清其應(yīng)付給本人的所有租金，結(jié)果判決駁回本人要求宏偉公司支付剩余租金的訴訟請(qǐng)求，因此，本人請(qǐng)求韶關(guān)市xxx賠償因本人該法院的失誤而導(dǎo)致?lián)p失的租金8545500元及訴訟費(fèi)27235元，共計(jì)8572735元。
事實(shí)與理由：
本人與廣州市宏偉工程機(jī)械有限公司于20xx年8月9日簽定機(jī)械租賃合同，約定宏偉機(jī)械公司租用本人的攤鋪機(jī)一臺(tái)，租金為每月75000元，該租賃合同為雙方的真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違反法律、法規(guī)的禁止性規(guī)定，為合法有效的合同。宏偉公司就應(yīng)按合同約定支付租金，現(xiàn)該公司未按時(shí)交納租金，已構(gòu)成違約，本人要求該公司支付所欠租金合法合理，應(yīng)該得到支持。具體理由如下：
1、《機(jī)械租賃合同》并未約定具體的.租賃期間，依法應(yīng)視為不定期租賃，《合同法》規(guī)定不定期租賃合同雙方均有權(quán)隨時(shí)提出終止合同，合同自終止通知到達(dá)被通知方時(shí)發(fā)生終止效力。自租賃合同簽定后直到宏偉公司將攤鋪機(jī)移交到湞江區(qū)法院為止，該公司從未向本人提出過(guò)要終止合同，因此，租金的計(jì)算時(shí)間應(yīng)自宏偉公司拉走設(shè)備的次日（20xx年8月30日）起至其將設(shè)備移交給xxx時(shí)（10月20日）止，共13個(gè)月零20日?，F(xiàn)本人只主張13個(gè)月的租金，也符合宏偉公司主張的租金應(yīng)從設(shè)備調(diào)試完畢后計(jì)算（20xx年9月8日開(kāi)始計(jì)算）的要求，因此本人的請(qǐng)求也是合理公道的。
2、根據(jù)《民事訴訟法》和《最高人民法院法關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，以及本案的實(shí)際情況，xxx的查封并未影響到宏偉公司對(duì)設(shè)備的使用，而且《機(jī)械租賃合同》中未約定設(shè)備閑置期間，承租人可以不給付租金，因此宏偉公司主張的在設(shè)備閑置期間不承擔(dān)支付租金的義務(wù)是沒(méi)有依據(jù)的。
3、《民事訴訟法》僅規(guī)定“在被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書(shū)確定的義務(wù)時(shí)，人民法院有權(quán)查封、扣押、凍結(jié)、拍賣(mài)、變賣(mài)被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)部分的財(cái)產(chǎn)”，未有規(guī)定法院有權(quán)進(jìn)行包括就被查封財(cái)產(chǎn)訂立租賃協(xié)議在內(nèi)的任何處分被查封財(cái)產(chǎn)的權(quán)限，因此，xxx對(duì)宏偉有限公司在20xx年10月24日提出的租賃請(qǐng)示函作出的同意的意思表示屬于無(wú)權(quán)（或越權(quán)）處分行為，應(yīng)視為無(wú)效，而由于xxx該行為導(dǎo)致的本人無(wú)法向宏偉公司追討的設(shè)備租金應(yīng)該由xxx負(fù)責(zé)賠償。
綜上所述，希望韶關(guān)市xxx賠償委員會(huì)能對(duì)本案重新審查，還本人一個(gè)公道。
韶關(guān)市xxx賠償委員會(huì)
附：有關(guān)法律文書(shū)及證明材料
賠償請(qǐng)求人（簽名或單章）：xx
xx年xx月xx日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十九
因春節(jié)期間我工程暫停施工，現(xiàn)春節(jié)已過(guò)，項(xiàng)目部管理人員已全部到崗，工程個(gè)施工作業(yè)班組人員已基本到位。根據(jù)石家莊市建委，市安監(jiān)站及公司春節(jié)后復(fù)工的相關(guān)檢查要求，我項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，具體情況如下：
1、現(xiàn)場(chǎng)管理人員及職工到位情況：
本工程項(xiàng)目管理人員截至目前已全部到齊。
本工程目前主要進(jìn)行防水及基礎(chǔ)與主體施工工程，作業(yè)隊(duì)伍到齊，基本能滿足現(xiàn)階段施工作業(yè)需求，后續(xù)施工人員將在相應(yīng)工序開(kāi)工前一周內(nèi)到位。
2、安全教育、制度檢查情況：
經(jīng)檢查，安全檢查制度已建立，個(gè)安全臺(tái)帳齊全。各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完整，各項(xiàng)操作規(guī)程良好，個(gè)機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)用電、消防設(shè)備的檢查記錄齊全。各工序、機(jī)械作業(yè)所涉及的特種作業(yè)人員均持證上崗，并按規(guī)定進(jìn)行了報(bào)驗(yàn)。
3、安全生產(chǎn)情況：
項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及職工宿舍進(jìn)行檢查，情況良好。項(xiàng)目部對(duì)春節(jié)前拆除的部分臨時(shí)電線路重新架設(shè)，對(duì)三級(jí)配電箱、二級(jí)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查，對(duì)部分亂拉亂接進(jìn)行拆除，現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電已符合臨時(shí)用電規(guī)程。基坑防護(hù)完好，鄰邊防護(hù)完整。
4、現(xiàn)場(chǎng)文明施工情況：
項(xiàng)目部組建文明施工隊(duì)伍，有待進(jìn)一步完善人員配備，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)每日垃圾清理及破損圍擋的修復(fù)及更換工作。
5、施工機(jī)具設(shè)備運(yùn)行情況：
經(jīng)檢查運(yùn)行良好。
經(jīng)檢查整治，我項(xiàng)目部已做好春節(jié)后復(fù)工的準(zhǔn)備工作，已具備復(fù)工條件，計(jì)劃于!
河北鐵建工程有限公司第三項(xiàng)目部
20xx年x月x日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇二十
尊敬的.領(lǐng)導(dǎo)：
我方承建貴司的已完成了1—4幢工程，10#主樓結(jié)構(gòu)部分1、2座分別完成至18層板及19層板，1、2座裝修完成至9層；地下室結(jié)構(gòu)完成2500m2；水電預(yù)埋等工作。我方的也已提交貴方。但是，由于貴司審核工程款要經(jīng)一個(gè)過(guò)程的時(shí)間，為了該項(xiàng)工程進(jìn)度能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不使由于工程款影響進(jìn)度而停工，所以為了燃眉之急，提前申請(qǐng)貴司預(yù)支（大寫(xiě)）xx萬(wàn)元整，（小寫(xiě)）xx元工程款，以解決目前人工工資及部分材料支付?，F(xiàn)報(bào)上工程款申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查并開(kāi)具工程款支付書(shū)。
附件：（合同（協(xié)議）支付申請(qǐng)表；合同（協(xié)議）支付記錄明細(xì)清單；
工程管理確認(rèn)報(bào)告；合同條件支付清單）各壹份。工程款支付申請(qǐng)報(bào)告。
申請(qǐng)人：
時(shí)間：
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇二十一
尊敬的縣委、鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)：
我們是__________縣__________鄉(xiāng)__________村_______________組的村民，由于_______________的建設(shè)工程，從_______________年起至今年初我們村經(jīng)歷了三次拆遷，現(xiàn)在拆遷安置工作已基本接近尾聲，各項(xiàng)補(bǔ)償款也已經(jīng)陸續(xù)發(fā)放到位。但是在這三次拆遷過(guò)程中，村委會(huì)及組上始終沒(méi)有公布拆遷補(bǔ)償款的明細(xì)賬目，如私人房地及村、組公共土地，財(cái)產(chǎn)等拆遷補(bǔ)償賬目的明細(xì)。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》我們特此向相關(guān)行政主管部門(mén)申請(qǐng)公開(kāi)征地預(yù)算，征地補(bǔ)償金發(fā)放數(shù)額和具體發(fā)放賬目信息，也懇請(qǐng)相關(guān)行政管理職能部門(mén)通過(guò)這些信息的公開(kāi)來(lái)消除村民對(duì)拆遷補(bǔ)償工作的疑慮和困惑。體現(xiàn)補(bǔ)償款發(fā)放的公平合理性，進(jìn)而體現(xiàn)人民政府政務(wù)和財(cái)務(wù)工作公平、公正、公開(kāi)的原則。
申請(qǐng)人：_________________
_______年_______月_______日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/4013612.html】
