報(bào)告的目的是向讀者或聽(tīng)眾提供準(zhǔn)確、全面的信息并支持特定的決策。文字表達(dá)要清晰簡(jiǎn)明，盡量避免使用難懂的專業(yè)術(shù)語(yǔ)，確保讀者可以理解報(bào)告的內(nèi)容。雖然每個(gè)報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)都有所不同，但是它們都有一個(gè)共同點(diǎn)，即清晰有效地傳達(dá)信息。
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇一
延邊工程建設(shè)監(jiān)理有限公司：
我公司承建的延邊園丁新村北區(qū)1、2、4、5#樓工程形象進(jìn)度如下：1#樓負(fù)一層頂板混凝土澆筑完畢。2#樓三層頂板混凝土澆筑完畢。4#、5#樓板式筏基混凝土澆筑完畢。
停工前，我公司對(duì)各棟工程做好了適當(dāng)圍護(hù)及保護(hù)措施：
（1）施工用電：配電柜等拉閘、上鎖，電纜線、插座等收庫(kù)保管，未能入庫(kù)材料做好防護(hù)措施。
（2）施工用水：用水全部關(guān)閉閥門(mén)，水管、關(guān)鍵等收庫(kù)保管，未能入庫(kù)的做好防凍等保護(hù)措施。
（3）機(jī)械設(shè)備：大型機(jī)械設(shè)備等做好防火、防銹等措施，小型設(shè)備入庫(kù)管理。
（4）場(chǎng)區(qū)管理：場(chǎng)區(qū)圍擋等已封閉并做好安全防護(hù)、防火等措施，并安排冬季值班管理人員進(jìn)行檢查及管理。
本工程現(xiàn)已進(jìn)入停工階段，預(yù)計(jì)20xx年4月19日前后恢復(fù)施工，現(xiàn)申請(qǐng)有關(guān)部門(mén)對(duì)我施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，批示停工。
請(qǐng)批示！
延邊延大建筑有限公司
20xx年11月17日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇二
縣政府、縣能源局：
針對(duì)貴局20____年2月2日下發(fā)的'《府谷縣能源局關(guān)于切實(shí)做好20____年春節(jié)及全國(guó)“兩會(huì)”期間煤礦安全生產(chǎn)工作的通知》（府能發(fā)【20____】13號(hào)）文件，我礦嚴(yán)格按照文件精神對(duì)井下各個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行安全隱患排查，并對(duì)春節(jié)期間安排領(lǐng)導(dǎo)帶班和值班人員對(duì)井下排水、頂板觀察、氣體檢查、機(jī)電維護(hù)工作；從20____年2月16日開(kāi)始對(duì)全礦入井人員進(jìn)行安全培訓(xùn)；對(duì)原來(lái)的安全技術(shù)措施進(jìn)行完善。我礦嚴(yán)格按照府能發(fā)【20____】13號(hào)文件進(jìn)行全礦安全自查，現(xiàn)已具備復(fù)工條件，懇請(qǐng)上級(jí)部門(mén)來(lái)我礦進(jìn)行復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收。
特此申請(qǐng)！
申請(qǐng)人：______
20____年____月____日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇三
210國(guó)道延安過(guò)境二級(jí)公路管理處：
我公司承接的210國(guó)道姚店至三十里鋪二級(jí)公路建設(shè)工程n7標(biāo)我公司將部分路基工程施工情況匯報(bào)如下：
沿線沒(méi)有障礙、阻攔的施工路段已施工完畢，剩余部分路段受當(dāng)?shù)卮迕褡璧K無(wú)法施工，我項(xiàng)目部現(xiàn)擬定于20xx年7月3日在建工程全面停工。停工主要原因1）k33030～k33200挖方段的正上方有幾戶四岔鋪村民，該段施工將會(huì)斷掉這幾戶村民的`村路，由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)半個(gè)月的研究未能給這部分村民解決村路的問(wèn)題，致使我標(biāo)段施工該段就會(huì)遭到村民的阻攔，無(wú)法進(jìn)行施工。2）k33455～k33540為我標(biāo)段16m左右的挖方段，挖成型后有沒(méi)有特別異常，附近村民說(shuō)他們水井讓我標(biāo)段挖的沒(méi)水吃了，井枯了，20xx年7月1日晚7點(diǎn)左右?guī)讉€(gè)村民拿鋼刀來(lái)我項(xiàng)目部鬧事，打傷我部工作人員3名，還開(kāi)車(chē)亂撞我項(xiàng)目部工作人員，致使我標(biāo)段無(wú)法正常施工3）吳棗園村部分施工段的征遷戶未搬遷，我標(biāo)段施工人員進(jìn)去施工遭到村民的阻礙、阻攔，使我標(biāo)段無(wú)法施工。
預(yù)計(jì)施工路段具備施工條件后恢復(fù)正常施工，現(xiàn)申請(qǐng)有關(guān)部門(mén)同意停工。請(qǐng)批示！
陜西祥隆建設(shè)有限公司210國(guó)
20xx年7月3日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇四
我公司承建的xx市20xx年度保障性住房利民樓建設(shè)項(xiàng)目于20xx年8月30日正式開(kāi)工，計(jì)劃竣工時(shí)間為20xx年10月15日，工程總工期為410日歷天。我司于20xx年8月30日正式收到開(kāi)工通知開(kāi)始局部進(jìn)場(chǎng)施工，因多種重要因素造成施工延期，致使工程無(wú)法按要求正?？⒐ぁＬ叵驑I(yè)主申請(qǐng)?jiān)摴こ坦こ萄娱L(zhǎng)工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工場(chǎng)地不能滿足施工要求未能達(dá)到“三通一平”存在魚(yú)塘需要填平，場(chǎng)地各種樹(shù)木需要清理；臨水臨電未接通。因此造成工期延期30天。
原施工場(chǎng)地地質(zhì)不能承受靜壓樁機(jī)的`承載力，經(jīng)協(xié)商原施工場(chǎng)地需要換土施工。打亂了對(duì)該工程的施工進(jìn)度計(jì)劃，造成工程延期30天。
該工程存在地下室，開(kāi)挖深度為4.5米，場(chǎng)地四周為住宅；因此需要增加基坑支護(hù)項(xiàng)目工程。基坑支護(hù)項(xiàng)目時(shí)間為20xx年x月x日至20xx年x月x日共計(jì)105天。
在基坑施工過(guò)程中，遇到不可抗力的管涌；導(dǎo)致不能正常施工，采取一系列措施進(jìn)行處理，以至于工程延期15天。
因甲方要求將原地下室底板下的消防水池移至地下室側(cè)面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改圖位置增加一消防水池；因些延遲工期20天。
在20xx年里經(jīng)常出現(xiàn)停電停水現(xiàn)象，停電時(shí)間又正好是我部進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)高峰期。使我部無(wú)法對(duì)該工程進(jìn)行正常的施工安排，打亂了對(duì)該工程的進(jìn)度計(jì)劃，造成人力、物力、的相當(dāng)損失，共延誤工期10天。
因xx市春節(jié)后臺(tái)風(fēng)及雨水天氣較多，為了保證施工質(zhì)量與安全施工，機(jī)械臺(tái)班停工；臺(tái)風(fēng)期間暫停施工。例如20xx年4月2日暴風(fēng)雨導(dǎo)致外墻瓷磚鋪貼滑落需要重新鋪貼等現(xiàn)象延誤了60天的工期。
以上問(wèn)題造成工期嚴(yán)重延誤，對(duì)本工程的施工進(jìn)度造成大大的影響。根據(jù)工程施工工藝要求，同時(shí)也懇請(qǐng)業(yè)主根據(jù)施工實(shí)際情況；現(xiàn)根據(jù)合同有關(guān)條款，進(jìn)行工期的順延申請(qǐng)。綜合上述因素，累計(jì)延誤工期共400天，使竣工日期由原來(lái)的20xx年10月15日延遲到20xx年11月30日。
請(qǐng)貴局予以批復(fù)。
再次感謝貴局對(duì)我公司工作的支持。
此致
敬禮！
xxx有限公司
20xx年xx月xx日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇五
xx公司：
我方承建貴司的《xx花園項(xiàng)目二標(biāo)段工程》已完成了1—4幢工程，10#主樓結(jié)構(gòu)部分1、2座分別完成至18層板及19層板，1、2座裝修完成至9層；地下室結(jié)構(gòu)完成2500m2；水電預(yù)埋等工作。我方的《合同（協(xié)議）支付申請(qǐng)表》也已提交貴方。但是，由于貴司審核工程款要經(jīng)一個(gè)過(guò)程的.時(shí)間，為了該項(xiàng)工程進(jìn)度能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不使由于工程款影響進(jìn)度而停工，所以為了燃眉之急，提前申請(qǐng)貴司預(yù)支（大寫(xiě)）肆佰萬(wàn)元整，（小寫(xiě)）元工程款，以解決目前人工工資及部分材料支付。現(xiàn)報(bào)上工程款申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查并開(kāi)具工程款支付書(shū)。
附件：（合同（協(xié)議）支付申請(qǐng)表；合同（協(xié)議）支付記錄明細(xì)清單；工程管理確認(rèn)報(bào)告；合同條件支付清單）各壹份。
此致！
敬禮！
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xx
日期：20xx年x月x日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇六
因春節(jié)假期施工人員放假回家過(guò)年，我項(xiàng)目部決定20xx年1月20日申請(qǐng)停工，放假處由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，組織管理人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了排查并進(jìn)行了落實(shí)，重點(diǎn)做好施工區(qū)域及項(xiàng)目部的安全防護(hù)，施工材料的安全存放的相關(guān)防護(hù)措施。
經(jīng)排查整治，我項(xiàng)目部已做好春節(jié)前停工的'準(zhǔn)備工作，已具備停工條件，計(jì)劃于20xx年1月20日停工，特此報(bào)告，懇請(qǐng)予以批復(fù)，謝謝！
中低壓配電網(wǎng)建設(shè)改造工程施工項(xiàng)目部
20xx年1月20日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇七
由于近期氣溫連續(xù)5天低于5℃，根據(jù)當(dāng)?shù)囟嗄隁鉁刭Y料，氣溫將難以回升，我青云鎮(zhèn)鐘家溝村1#、2#、3#住宅工程項(xiàng)目部不采取冬季施工。特向貴單位申請(qǐng)停工，本工程計(jì)劃將于20xx年11月15日停工，20xx年將根據(jù)天氣情況復(fù)工。
已對(duì)停工后防火、防盜、防凍的工作安排。冬季停工現(xiàn)場(chǎng)安全措施、冬季值班表后附。特此申請(qǐng)，請(qǐng)于批準(zhǔn)。
冬季停工現(xiàn)場(chǎng)安全措施
為了確保冬季停工建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，防止火災(zāi)等事故的`發(fā)生，就相關(guān)注意事項(xiàng)通知如下：
１、工地停工前應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件檢查，并做為記錄備查。停工期間已安排專人負(fù)責(zé)管理工地安全。遇有惡劣天氣，按統(tǒng)一要求采取應(yīng)急措施，作好生產(chǎn)安全事故應(yīng)急準(zhǔn)備工作。
２、排除腳手架、起重設(shè)備和工地實(shí)地圍墻、臨時(shí)板房等事故隱患；做好防火、防毒和監(jiān)控工作；起重設(shè)備的吊鉤升到頂部使其自由旋轉(zhuǎn)，對(duì)起重設(shè)備要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
３、加強(qiáng)對(duì)看護(hù)人員安全管理，并進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，同時(shí)加強(qiáng)防火、防觸電和防中毒等管理。
４、停工要做到料凈場(chǎng)清，值班值宿人員要加強(qiáng)停工現(xiàn)場(chǎng)周邊的巡視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即向有上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。
5、各部門(mén)離開(kāi)辦公室時(shí)，請(qǐng)檢查所有電源開(kāi)關(guān)是否關(guān)閉。
6、值班人員要認(rèn)真檢查樓內(nèi)防護(hù)設(shè)備，特別是電梯間、樓梯間及其它高空墜落隱患。
7、不得在樓內(nèi)，特別是樓梯或走廊處堆放垃圾雜物，確保消防通道暢通。
8、停工期間不得讓其它人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
9、值班人員及保安人員在休息時(shí)，一定要關(guān)掉取暖設(shè)備。
10、值班人員及保安人員與周邊項(xiàng)目部配合聯(lián)防工作，發(fā)生重大事件統(tǒng)一行動(dòng)并及時(shí)撥打：匪警：110火警：119急救：120。
榆林泓通建設(shè)工程有限公司鐘家溝住宅小區(qū)第七項(xiàng)目部
20xx年11月15日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇八
______部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
我司承建的'莊士?映蝶藍(lán)灣二期項(xiàng)目于1月18日至2月5日期間停工，現(xiàn)春節(jié)假期已結(jié)束。項(xiàng)目部的管理人員及各班組的工人都已歸隊(duì)，現(xiàn)已對(duì)入場(chǎng)的各班組人員進(jìn)行安全教育及技術(shù)交底；我項(xiàng)目部協(xié)同監(jiān)理單位已組織有關(guān)工程技術(shù)人員對(duì)臨時(shí)用電、臨邊防護(hù)、外排柵、起重機(jī)械等設(shè)備進(jìn)行安全隱患排查活動(dòng)，力爭(zhēng)全面做好復(fù)工工作。
我單位特提出復(fù)工申請(qǐng)，請(qǐng)予批復(fù)。
申請(qǐng)人：______
20____年____月____日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇九
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您們好!
我叫xxx是學(xué)院xxxx系xxx班xxxx專業(yè)的一名同學(xué)。首先，真誠(chéng)的感謝各位老師和校領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)我的辛苦培養(yǎng)和諄諄教導(dǎo)。在這期間，我始終保持著積極向上的心態(tài)，以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己做到全面發(fā)展?，F(xiàn)在我已進(jìn)入大二，經(jīng)過(guò)大一一年的努力，我在各個(gè)方面都取得了很大的提高。
我來(lái)自益陽(yáng)一個(gè)名叫滄水鋪的小鎮(zhèn)。我家有4口人奶奶，爺爺，父親，母親，姐姐，我。我和姐姐相差一歲。姐姐比我高一年級(jí)。我的父母都是地地道道的農(nóng)民。父親知道僅靠種田是很難供姐姐和我的學(xué)業(yè)。早在姐姐讀初中時(shí)就到外省打工來(lái)維持一家人的生活。母親在家給人家做事，每天起早貪黑每天6點(diǎn)起床18點(diǎn)回家，沒(méi)有休息。當(dāng)時(shí)讀六年級(jí)的我每天到了晚上把飯菜做好，到路邊去等媽媽。就這樣一年以后直到我讀初中。家里的負(fù)擔(dān)又大大加重了。于是母親也不得不外出打工。怕我會(huì)在外面學(xué)壞，父親安排我讀住學(xué)，每月回家一次，家里就這有爺爺奶奶了。
就這樣家里的生活勉強(qiáng)的維持著。直到我和姐姐上高中，家里一直都欠債運(yùn)行著。在讀高三的那年我家發(fā)生很多事奶奶長(zhǎng)年來(lái)有心臟問(wèn)題，突發(fā)的心臟病結(jié)束了奶奶的生命。爸媽不得不回來(lái)。辦完喪事。家里掏空了，還有一直以來(lái)爺爺頭腦不清楚，奶奶又不在了，爺爺沒(méi)人照顧，父親最后把爺爺安頓在姑姑家，每月付給爺爺生活費(fèi)。爸媽走后家里空無(wú)一人，我和姐姐除了過(guò)節(jié)回家看爺爺一般不回家。過(guò)了不到兩個(gè)月，接著金融危機(jī)的緣故，爸媽不得不回家，把爺爺接回家，一時(shí)沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源。父親最后到處找事做。小工做過(guò)，買(mǎi)煤炭等都做過(guò)。這樣一直持續(xù)了快半年，安頓好爺爺。爸媽又回到了去工作了。我和姐姐都明白自己的家庭狀況，都很努力的學(xué)習(xí)，姐姐順利考上大學(xué)現(xiàn)在就讀于湖南林業(yè)科技大學(xué)，我后來(lái)也上了大專。(其實(shí)我的成績(jī)超過(guò)三本十幾分，可學(xué)費(fèi)太貴，我知道這會(huì)給家里帶來(lái)多大的負(fù)擔(dān)，于是我選擇了讀大專)。這給家里有加上了籌碼。
為了給家里減輕負(fù)擔(dān)，我和姐姐除了努力學(xué)專業(yè)知識(shí)，一方面用寒暑假賺錢(qián)，一方面申請(qǐng)獎(jiǎng)學(xué)金和助學(xué)金來(lái)。努力為家了減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。特此向?qū)W校提出申請(qǐng)，希望得到學(xué)校經(jīng)濟(jì)上的幫助，懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn)。我一定刻苦學(xué)習(xí)，奮力拼搏，爭(zhēng)取做一名德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀學(xué)生，將來(lái)成為一名國(guó)家的有用人才，回報(bào)國(guó)家，學(xué)院和父母。謝謝!
敬禮!
申請(qǐng)人：
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十
賠償請(qǐng)求人：楊x，住韶關(guān)xxx房。
被請(qǐng)求賠償義務(wù)機(jī)關(guān)：廣東省韶關(guān)xx法院，韶關(guān)市xx路。
賠償請(qǐng)求人楊x因與廣州宏偉工程機(jī)械有限公司租賃合同糾紛一案，由于韶關(guān)市xxx在二審期間（20xx年6月16日）向廣州市中級(jí)人民法院出具了一份該法院同意宏偉機(jī)械公司關(guān)于租賃處分本人屬于所有的攤鋪機(jī)的證明（主要內(nèi)容為：1、同意本人被湞江區(qū)法院查封的攤鋪機(jī)繼續(xù)由宏偉公司租賃，設(shè)備閑置期間不計(jì)算租金；2、租金由湞江區(qū)法院直接收取保全直到達(dá)到保全金額為止（本人與譚湘龍租賃合同糾紛一案，譚湘龍向法院申請(qǐng)的保全金額）；3、設(shè)備的維修保養(yǎng)費(fèi)由宏偉公司負(fù)責(zé)直至法院拍賣(mài)或變賣(mài)為止。）及將宏偉公司交給湞江區(qū)法院的部分租金（32500元）退回給該公司，致使廣州市中級(jí)人民法院誤認(rèn)為宏偉機(jī)械公司已付清其應(yīng)付給本人的所有租金，結(jié)果判決駁回本人要求宏偉公司支付剩余租金的訴訟請(qǐng)求，因此，本人請(qǐng)求韶關(guān)市xxx賠償因本人該法院的失誤而導(dǎo)致?lián)p失的租金8545500元及訴訟費(fèi)27235元，共計(jì)8572735元。
事實(shí)與理由：
本人與廣州市宏偉工程機(jī)械有限公司于20xx年8月9日簽定機(jī)械租賃合同，約定宏偉機(jī)械公司租用本人的攤鋪機(jī)一臺(tái)，租金為每月75000元，該租賃合同為雙方的真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違反法律、法規(guī)的禁止性規(guī)定，為合法有效的合同。宏偉公司就應(yīng)按合同約定支付租金，現(xiàn)該公司未按時(shí)交納租金，已構(gòu)成違約，本人要求該公司支付所欠租金合法合理，應(yīng)該得到支持。具體理由如下：
1、《機(jī)械租賃合同》并未約定具體的.租賃期間，依法應(yīng)視為不定期租賃，《合同法》規(guī)定不定期租賃合同雙方均有權(quán)隨時(shí)提出終止合同，合同自終止通知到達(dá)被通知方時(shí)發(fā)生終止效力。自租賃合同簽定后直到宏偉公司將攤鋪機(jī)移交到湞江區(qū)法院為止，該公司從未向本人提出過(guò)要終止合同，因此，租金的計(jì)算時(shí)間應(yīng)自宏偉公司拉走設(shè)備的次日（20xx年8月30日）起至其將設(shè)備移交給xxx時(shí)（10月20日）止，共13個(gè)月零20日?，F(xiàn)本人只主張13個(gè)月的租金，也符合宏偉公司主張的租金應(yīng)從設(shè)備調(diào)試完畢后計(jì)算（20xx年9月8日開(kāi)始計(jì)算）的要求，因此本人的請(qǐng)求也是合理公道的。
2、根據(jù)《民事訴訟法》和《最高人民法院法關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，以及本案的實(shí)際情況，xxx的查封并未影響到宏偉公司對(duì)設(shè)備的使用，而且《機(jī)械租賃合同》中未約定設(shè)備閑置期間，承租人可以不給付租金，因此宏偉公司主張的在設(shè)備閑置期間不承擔(dān)支付租金的義務(wù)是沒(méi)有依據(jù)的。
3、《民事訴訟法》僅規(guī)定“在被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書(shū)確定的義務(wù)時(shí)，人民法院有權(quán)查封、扣押、凍結(jié)、拍賣(mài)、變賣(mài)被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)部分的財(cái)產(chǎn)”，未有規(guī)定法院有權(quán)進(jìn)行包括就被查封財(cái)產(chǎn)訂立租賃協(xié)議在內(nèi)的任何處分被查封財(cái)產(chǎn)的權(quán)限，因此，xxx對(duì)宏偉有限公司在20xx年10月24日提出的租賃請(qǐng)示函作出的同意的意思表示屬于無(wú)權(quán)（或越權(quán)）處分行為，應(yīng)視為無(wú)效，而由于xxx該行為導(dǎo)致的本人無(wú)法向宏偉公司追討的設(shè)備租金應(yīng)該由xxx負(fù)責(zé)賠償。
綜上所述，希望韶關(guān)市xxx賠償委員會(huì)能對(duì)本案重新審查，還本人一個(gè)公道。
韶關(guān)市xxx賠償委員會(huì)
附：有關(guān)法律文書(shū)及證明材料
賠償請(qǐng)求人（簽名或單章）：xx
xx年xx月xx日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十一
尊敬的村委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)：
我是xxx村村民葉小西，居民身份證號(hào)：今年39歲。家_有4口人。今年本人由于突患嚴(yán)重的結(jié)核性胸膜炎，三年將無(wú)法從事基本的生活和農(nóng)業(yè)勞作，家中尚有兩個(gè)年幼的兒子需要照顧，大兒子現(xiàn)就讀于六十九團(tuán)初中，家庭生活的一切開(kāi)銷(xiāo)僅靠丈夫一人種地維持，因此無(wú)法負(fù)擔(dān)昂貴的醫(yī)藥費(fèi)用。
目前，家里經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)過(guò)重，每每念及這些，我內(nèi)心對(duì)家庭和孩子總是心存不安和愧疚。我本不愿給領(lǐng)導(dǎo)添麻煩，但希望在我最困難的時(shí)期能得到集體、組織的溫暖，拿到一些困難補(bǔ)助，以此減輕家里的一點(diǎn)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
特此提出申請(qǐng)，望能核查批準(zhǔn)。
xxx
20xx年xx月xx日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十二
申請(qǐng)人：________________，男，漢族，________________年________________月________________日生，住江蘇省泰興市________________，身份證號(hào)碼：__________________。
被申請(qǐng)人：_____________________________有限公司
住所地：______________________
申請(qǐng)請(qǐng)求：_________________
七、補(bǔ)足申請(qǐng)人________________年終獎(jiǎng)________________元(參照上一年度年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn))。
事實(shí)及理由：_________________
申請(qǐng)人自________________年________________月________________日進(jìn)入被申請(qǐng)人處工作，工作期間認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勉踏實(shí)，但被申請(qǐng)人不能足額發(fā)放申請(qǐng)人全部工資，每月均非法扣除申請(qǐng)人工資，尤其是被申請(qǐng)人病假期間不支付工資的規(guī)定嚴(yán)重侵害了申請(qǐng)人的合法權(quán)益，申請(qǐng)人無(wú)奈之下于________________年________________月________________日被迫向被申請(qǐng)人提出離職申請(qǐng)。
綜上，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金仲裁申請(qǐng)人為維護(hù)自身合法權(quán)益，特向貴委提出仲裁申請(qǐng)，望依法支持申請(qǐng)請(qǐng)求。
申請(qǐng)人：_________________
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十三
因春節(jié)期間我工程暫停施工，現(xiàn)春節(jié)已過(guò)，項(xiàng)目部管理人員已全部到崗，工程個(gè)施工作業(yè)班組人員已基本到位。根據(jù)石家莊市建委，市安監(jiān)站及公司春節(jié)后復(fù)工的相關(guān)檢查要求，我項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，具體情況如下：
1、現(xiàn)場(chǎng)管理人員及職工到位情況：
本工程項(xiàng)目管理人員截至目前已全部到齊。
本工程目前主要進(jìn)行防水及基礎(chǔ)與主體施工工程，作業(yè)隊(duì)伍到齊，基本能滿足現(xiàn)階段施工作業(yè)需求，后續(xù)施工人員將在相應(yīng)工序開(kāi)工前一周內(nèi)到位。
2、安全教育、制度檢查情況：
經(jīng)檢查，安全檢查制度已建立，個(gè)安全臺(tái)帳齊全。各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完整，各項(xiàng)操作規(guī)程良好，個(gè)機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)用電、消防設(shè)備的檢查記錄齊全。各工序、機(jī)械作業(yè)所涉及的特種作業(yè)人員均持證上崗，并按規(guī)定進(jìn)行了報(bào)驗(yàn)。
3、安全生產(chǎn)情況：
項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及職工宿舍進(jìn)行檢查，情況良好。項(xiàng)目部對(duì)春節(jié)前拆除的部分臨時(shí)電線路重新架設(shè)，對(duì)三級(jí)配電箱、二級(jí)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查，對(duì)部分亂拉亂接進(jìn)行拆除，現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電已符合臨時(shí)用電規(guī)程。基坑防護(hù)完好，鄰邊防護(hù)完整。
4、現(xiàn)場(chǎng)文明施工情況：
項(xiàng)目部組建文明施工隊(duì)伍，有待進(jìn)一步完善人員配備，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)每日垃圾清理及破損圍擋的修復(fù)及更換工作。
5、施工機(jī)具設(shè)備運(yùn)行情況：
經(jīng)檢查運(yùn)行良好。
經(jīng)檢查整治，我項(xiàng)目部已做好春節(jié)后復(fù)工的準(zhǔn)備工作，已具備復(fù)工條件，計(jì)劃于!
河北鐵建工程有限公司第三項(xiàng)目部
20xx年x月x日
停工補(bǔ)償申請(qǐng)報(bào)告篇十四
尊敬的村委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)：
我是xxx村村民葉小西，居民身份證號(hào)：xxx。今年39歲。家_有4口人。今年本人由于突患嚴(yán)重的結(jié)核性胸膜炎，三年將無(wú)法從事基本的生活和農(nóng)業(yè)勞作，家中尚有兩個(gè)年幼的兒子需要照顧，大兒子現(xiàn)就讀于六十九團(tuán)初中，家庭生活的一切開(kāi)銷(xiāo)僅靠丈夫一人種地維持，因此無(wú)法負(fù)擔(dān)昂貴的醫(yī)藥費(fèi)用。
目前，家里經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)過(guò)重，每每念及這些，我內(nèi)心對(duì)家庭和孩子總是心存不安和愧疚。我本不愿給領(lǐng)導(dǎo)添麻煩，但希望在我最困難的時(shí)期能得到集體、組織的溫暖，拿到一些困難補(bǔ)助，以此減輕家里的一點(diǎn)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
特此提出申請(qǐng)，望能核查批準(zhǔn)。
xxx
20xx年xx月xx日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/3874782.html】
