廣州個人商品房買賣合同書 廣州商品房買賣合同書(優(yōu)質(zhì)8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-09-14 06:19:09
廣州個人商品房買賣合同書 廣州商品房買賣合同書(優(yōu)質(zhì)8篇)
時間:2023-09-14 06:19:09     小編:翰墨

隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應(yīng)該怎么制定呢?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧

廣州個人商品房買賣合同書篇一

買方(以下簡稱乙方):___________

甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,通過______________方式,取得北京市____區(qū)(縣)____地塊的土地使用塊,土地面積為_________平方米,土地使用年限____年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,國有土地使用證號為__。甲方在上述地塊上建設(shè)的____________現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權(quán)證(證號為__)。經(jīng)北京市房屋土地管理局審核,準(zhǔn)予上市銷售,北京市商品房銷售許可證號為____。

乙方自愿購買甲方的____房屋,房屋用途為____。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋分?jǐn)偟耐恋厥褂妹娣e轉(zhuǎn)讓給乙方。

雙方經(jīng)協(xié)商,就上述房屋的買賣事宜,訂立本契約。

第一條____房屋,建筑面積為____平方米(含共有共用面積),房屋狀況詳見附件,土地面積_________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過戶之日起至__年__月__日止。

上述面積已經(jīng)____房地局測繪。

第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣____元,價款合計為(大寫)________________元整(小寫:________________元)。乙方預(yù)付的定金_________元,在乙方最后一次付款時轉(zhuǎn)為購房價款。

第三條乙方同意在本契約簽定____日內(nèi)將購房價款全部匯入甲方指定銀行。

甲方指定銀行:________________

銀行帳號:_____________________

第四條甲方同意在_______年_______月_______日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《_____市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點:___________________。

甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進(jìn)行保修。

第五條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構(gòu)之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)管理。

第六條雙方同意在簽定本契約后三十日內(nèi),持本契約和有關(guān)證件到__________市______________房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件。

辦理上述手續(xù)時發(fā)生的稅費,由雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。

第七條本契約生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之__(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過__日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權(quán)終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方除在契約終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率人民幣計算。

第八條本契約生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之__(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過__日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達(dá)乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。

第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事宜,雙方可另簽補充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽定的補充協(xié)議,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。

第十條本契約在履行中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第_(大寫數(shù)字)種方式解決糾紛。

(一)提交北京仲裁委員會仲裁。

(二)任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。

第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本____份,房地產(chǎn)交易管理部門壹份,____。

廣州個人商品房買賣合同書篇二

買受人:____________________

甲方欲將位于___________________________________房產(chǎn)一套出售給乙方?,F(xiàn)甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)一事簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

第一條、房屋的基本情況

甲方拆遷安置房屋座落在____________________________(見附件的平面圖),安置房屋面積為_______平方米,公共部位共有分?jǐn)偨ㄖ娣e為_______平方米,房屋用途為住宅?,F(xiàn)尚未辦理產(chǎn)權(quán)證。

買賣房屋面積為_______平方米,按_______元/每平方米計價,共計人民幣_______元整(大寫:_____________________元整)。

第四條、付款時間與方式

第五條、房屋交付

2、甲方應(yīng)在通知交房后五日內(nèi),將約定買賣的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方,由乙方所有。

第六條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記及過戶的約定

對本房屋以后需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下約定進(jìn)行。

1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權(quán)證、土地使用權(quán)證及其他手續(xù)所需繳納的稅收和費用均由甲方承擔(dān)。辦理到甲方名下后,甲方應(yīng)自領(lǐng)取之日起三日內(nèi),將領(lǐng)到的產(chǎn)權(quán)證書交由乙方。

2、在已辦理到甲方名下房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù)之后,甲方應(yīng)告知乙方,并自甲方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證到自己名下后的3日內(nèi)甲方須無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證及其過戶手續(xù),所須相關(guān)費用(包含雙方交易費、營業(yè)稅等)全部由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。

第七條、補償費和建筑差價的享有和承擔(dān)

1、根據(jù)甲方和_______市土地儲備中心簽訂的安置補償協(xié)議,指揮部應(yīng)給付給甲方的臨時安置補助費,每平方米每個月_______元,由乙方享有,并從首付款中預(yù)先扣除一年的安置補助費(______________元),超過一年的安置補助費由甲方再補給乙方,不足一年乙方應(yīng)返還差價給甲方。

2、安置房應(yīng)支付給指揮部的建筑差價全部由甲方承擔(dān)。

第八條、違約責(zé)任條款

2、甲方在交房后未按約定將房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方的,視為甲方違約,甲方應(yīng)支付違約金人民幣_______萬元整給乙方。

3、甲方在接到辦理房屋產(chǎn)權(quán)通知后逾期10日不去相應(yīng)機構(gòu)辦理產(chǎn)權(quán)證和土地證的,視為甲方對乙方的違約,甲方應(yīng)支付違約金人民幣叁拾萬元整給乙方。

4、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款,同時有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣叁拾萬元整給乙方。

5、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣叁拾萬元整。

6、甲方根據(jù)本合同的約定在出證后超過30天不協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)的,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行合同,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣叁拾萬元。

第九條、合同無效的特別約定

若本合同無效,甲方特別聲明在本合同確認(rèn)無效的十日內(nèi)賠償乙方經(jīng)濟損失_______萬元整。

第十條、本合同發(fā)生爭議的解決方式

雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同后,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方一致同意向本合同的簽署地______________所轄地方法院______________區(qū)人民法院提起訴訟。

第十一條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方、乙方共同協(xié)商解決,與本合同具有同等法律效力。

本合同在雙方簽字之時生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。本合同一式叁份,甲方產(chǎn)權(quán)人共持一份,乙方一份,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

廣州個人商品房買賣合同書篇三

地址:____________

郵碼:____________

電話:____________

姓名:________

性別:____

出生:________年____月____日

國籍:____________

身份證號碼:____________

地址:____________

郵碼:____________

電話:____________

第一條甲方經(jīng)批準(zhǔn),取得位于____市用地面積____2的土地使用權(quán)。

地塊編號:____使用年期____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地興建樓宇,系____定名____,由甲方預(yù)售。

第二條乙方自愿向甲方定購上述樓宇的第____幢____號(第__層)。建筑面積____2,土地面積/2(其中:基底分?jǐn)俖___2、公用分?jǐn)俖___2、其他____2)。

第三條甲方定于____年__月__日交付乙方使用。

第四條甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價為:____單價元/2,總金額____幣____千____百____十____萬____千____百____十____元(小寫_____萬元)。

付款方式:乙方按甲方指定收款銀行:賬戶名稱:________________帳號:_______________分期(一次)付款(見附表一)。

第五條乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方有權(quán)追索違約利息。

如逾期____天以上,仍未付所欠款項和利息,甲方有權(quán)單方終止合同,將樓宇出售他人。

第六條甲方如未按本合同第三條規(guī)定的日期交付給乙方使用,應(yīng)按合同規(guī)定交付日第二天起計算付款利息,以補償乙方的損失。

第七條甲方出售的樓宇須經(jīng)××市建筑質(zhì)量檢驗部門驗審合格,并負(fù)責(zé)保修半年,如質(zhì)量不合格時,乙方有權(quán)提出退房,退房后甲方應(yīng)將已付款項及全部利息在30天內(nèi)退回乙方。

第八條甲乙雙方在樓宇交付使用并付清樓款后,簽訂《房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同書》,經(jīng)市府主管部門辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù),發(fā)給《房地產(chǎn)權(quán)證》,乙方才能獲得房地產(chǎn)權(quán)。乙方在使用期間,有權(quán)享用與該樓宇有關(guān)聯(lián)的公共通道、設(shè)施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設(shè)施和公共利益。

第九條乙方所購樓宇只作____使用,在使用期間不得擅自改變該樓宇結(jié)構(gòu)和用途,如有損壞應(yīng)自費修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關(guān)土地管理規(guī)定繳納土地使用費。

第十條預(yù)售的樓宇,乙方不許轉(zhuǎn)讓、抵押,否則,后果自負(fù)。

第十一條后面的附表一、二均為本合同內(nèi)容的組成部分。

第十二條本合同自簽訂蓋章之日起生效,如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,不能解決時,按下列項解決:1.由仲裁機關(guān)仲裁;2.由人民法院裁判;第十三條本合同正本一式四份,甲乙雙方、公證機關(guān)、房地產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)各一份。

甲方:____________

代表人:___________

_________年____月____日

乙方:____________

代表人:____________

________年____月____日

廣州個人商品房買賣合同書篇四

乙方(預(yù)訂方):______

甲、乙雙方遵循平等自愿和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方預(yù)訂商品房事宜,訂立本協(xié)議。

第一條乙方預(yù)訂_______區(qū)_______街(路)_____號《_________》項目______幢______層______室(以下簡稱該房屋)。

甲方已取得該房屋的商品房預(yù)售許可證(證書號:________________),并經(jīng)___________測繪機構(gòu)預(yù)測,該房屋建筑面積為________平方米,套內(nèi)建筑面積為_______平方米。

該房屋甲方定于____年____月____日交付給乙方。

第二條乙方預(yù)訂的該房屋每平方米套內(nèi)建筑面積單價為人民幣_____元,總房價為人民幣______元,乙方采取[一次性][分期][按揭]_____方式付款。

第三條乙方同意簽訂本協(xié)議時,支付定金人民幣_______________元,作為甲、乙方雙方當(dāng)事人訂立商品房買賣合同的擔(dān)保,簽訂商品房買賣合同后,乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房價款。

簽訂商品房買賣合同時,買賣單價應(yīng)以本協(xié)議第二條約定的單價為準(zhǔn)。

第四條甲、乙雙方商定,預(yù)訂期為____天,乙方于_______年_____月______日前到________與甲方協(xié)商簽訂商品房買賣合同。

超過預(yù)訂期,乙方未與甲方協(xié)商簽訂商品房買賣合同的,甲方有權(quán)解除本協(xié)議。

甲方解除本協(xié)議的,定金不予返還。

第五條甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、模型、樣板房所標(biāo)明的房屋平面布局、結(jié)構(gòu)、建筑質(zhì)量、裝飾標(biāo)準(zhǔn)及附屬設(shè)施、配套設(shè)施等狀況作為商品房買賣合同的附件。

第六條有下列情形之一,乙方拒絕簽訂商品房買賣合同的,甲方應(yīng)全額返還乙方已支付的定金。

2、甲乙雙方簽訂本協(xié)議后、簽訂商品房買賣合同前,由司法機關(guān)、行政機關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權(quán)利的。

1、甲方未以本協(xié)議第二條約定的單價作為商品房買賣價格的

2、甲方未遵守第五條約定的

3、甲方未告知乙方在簽訂本協(xié)議前該房屋已存在抵押、預(yù)租、查封等事實的。

第八條除本協(xié)議第六條、第七條約定的情形外,乙方在預(yù)訂期內(nèi)提出解除本協(xié)議的,無權(quán)要求甲方返還定金。

第九條其他約定。

第十條甲乙雙方簽訂商品房買賣合同后,本協(xié)議自行終止。

本協(xié)議一式_____份,甲乙雙方各持_____份,______、_______各執(zhí)一份。

1、向重慶仲裁委員會申請仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

甲方:(簽章)_______

乙方:(簽章)_______

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

廣州個人商品房買賣合同書篇五

真實案例:

某房地產(chǎn)公司在銷售其開發(fā)的商品房住宅小區(qū)時,在銷售廣告和宣傳資料中,強調(diào)“零公攤”為小區(qū)住宅的最大優(yōu)點,并通過與其他房屋的比較強調(diào)其性價比,還明確承諾聯(lián)排毫宅及獨棟別墅無公攤面積。20__年,王某與該房地產(chǎn)公司簽訂《商品房買賣合同》購買了該房屋。20__年,南寧市房產(chǎn)管理局向王某核發(fā)了涉訴房屋的所有權(quán)證書,產(chǎn)權(quán)證上在“附記”欄中注明其中之一含公攤面積10.29平方米。王某認(rèn)為,房產(chǎn)公司在銷售時承諾“零公攤”、而產(chǎn)權(quán)登記面積中卻有10.29平方米的公攤,這部分面積的房款被告應(yīng)予返還并支付利息。遂訴至法院,請求判如所請。

房產(chǎn)公司則答辯稱:一、原、被告雙方之間并沒有關(guān)于“零公攤”的約定;二、合同約定的計價依據(jù)是建筑面積,故無論是否計算公攤面積,均不改變王某所購房屋按建筑面積計價的標(biāo)準(zhǔn);三、在被告銷售房屋時,縣房產(chǎn)局所指定的測繪機構(gòu)作出的測繪結(jié)果中,該別墅確實是沒有公攤的;后因撤縣并市,改由市房產(chǎn)局核發(fā)房產(chǎn)證,重新指定了另一家測繪公司負(fù)責(zé)測繪,改變了測繪方法才造成產(chǎn)權(quán)登記面積中“公攤面積”的出現(xiàn),事實上,兩種測繪方法所得的房屋建筑面積是基本一致的。

法院經(jīng)審理認(rèn)為:原告與被告之間的《商品房買賣合同》合法有效。雖然合同條款中并未明確記載有“零公攤”的約定,但被告在銷售廣告和宣傳資料中,對“零公攤”作了具體的描述,并通過與其他房屋的比較強調(diào)其性價比,被告的這一承諾具體確定,對原告訂立《商品房買賣合同》及價格的確定有重大影響,應(yīng)當(dāng)視為要約,雖然未載入合同,也應(yīng)當(dāng)視為合同內(nèi)容。而根據(jù)涉訴房屋所有權(quán)證的記載,被告交付的房屋含有公攤面積,不符合“零公攤”的約定,被告應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。被告提供的證據(jù)尚不足以推翻具有公示效力的房屋所有權(quán)證書的記載。因此,原告要求被告返還公攤面積10.29平方米的購房款,符合法律規(guī)定,予以支持。

相關(guān)規(guī)定:

第三條 商品房的銷售廣告和宣傳資料為要約邀請,但是出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施所作的說明和允諾具體確定,并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的,應(yīng)當(dāng)視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣合同,亦應(yīng)當(dāng)視為合同內(nèi)容,當(dāng)事人違反的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

律師點評:

最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第三條的規(guī)定從很大程度上防止了開發(fā)商在商品房銷售廣告和宣傳資料中進(jìn)行虛假宣傳,但是適用此規(guī)定需要注意的是,并不是開發(fā)商在廣告中的所有宣傳承諾都可以作為最終簽訂的商品房買賣合同的內(nèi)容,根據(jù)規(guī)定商品房銷售廣告里的這種說明和允諾必須具體確定,且并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的,才能被法院認(rèn)定為合同內(nèi)容。另外廣告里的承諾必須不得違反我國法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定,否則即使承諾具體確定也會因為違反法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定而被法院認(rèn)定無效。

廣州個人商品房買賣合同書篇六

注冊地址:

營業(yè)執(zhí)照注冊號:

企業(yè)資質(zhì)證書號:

法定代表人: 聯(lián)系電話:

郵政編碼:

委托代理人: 地址:

郵政編碼: 聯(lián)系電話:

委托代理機構(gòu):

注冊地址:

營業(yè)執(zhí)照注冊號:

法定代表人: 聯(lián)系電話:

郵政編碼:

買受人:

【本人】【法定代表人】姓名: 國籍:

【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【 】

地址:

郵政編碼: 聯(lián)系電話:

【委托代理人】【 】姓名: 國籍:

地址:

郵政編碼: 電話:

第一條 項目建設(shè)依據(jù)

出賣人以 方式取得位于 、編號為 的地塊的土地使用權(quán)?!就恋厥褂脵?quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號】為 。

該地塊土地面積為 ,規(guī)劃用途為 ,土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。

出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】 。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為 ,施工許可證號為 。

第二條 商品房銷售依據(jù)

買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機關(guān)為 ,商品房預(yù)售許可證號為 。

第三條 買受人所購商品房的基本情況

第 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。

該商品房的用途為 ,屬 結(jié)構(gòu),層高為 ,建筑層數(shù)地上 層,地下 層。

該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。

該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共 平方米,其中,套內(nèi)建筑面積 平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e 平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明見附件二)。

第四條 計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該商品房價款:

1、按建筑面積計算,該商品房單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千百 拾 萬 千 百 拾 元整。

2、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千百 拾 萬 千 百 拾 元整。

3、按套(單元)計算,該商品房總價款為( 幣) 千 百 拾 萬 千百 拾 元整。

4、

第五條 面積確認(rèn)及面積差異處理

根據(jù)當(dāng)事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。

當(dāng)事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。

1、雙方自行約定:

(1)

(2)

(3)

(4)

2、雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。

第六條 付款方式及期限

買受人按下列第 種方式按期付款:

1、一次性付款。

2、分期付款。

3、其他方式

第七條 買受人逾期付款的違約責(zé)任

買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第 種方式處理:

按逾期時間,分別處理(不作累加)

(2)逾期超過 日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的 %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之 (該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。

本條中的逾期應(yīng)付款應(yīng)依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。

2、

第八條 交付期限

出賣人逾期交房的違約責(zé)任

1、按逾期時間,分別處理(不作累加)

(2)逾期超過 日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到研究室之日起 天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 (該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。

第十條 規(guī)劃、設(shè)計變更的約定

(1)該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向;

(2) ;

(3) ;

(4) ;

(5) ;

(6) ;

(7) 。

買受人有權(quán)在通知到達(dá)之日起15天內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達(dá)之日起15天內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。

買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起 天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按 利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。

第十一條 交接

商品房到達(dá)交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房作為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保護書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。

由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:

第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。

第十三條 出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任

1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。

2、

3、

第十四條 出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑運行的承諾

1、

2、

3、

4、

5、

如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1、

2、

3、

第十五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定

1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的 %賠償買受人損失。

2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。

3、

第十六條 保修責(zé)任

買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。

買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。

在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費用由購買人承擔(dān)。

第十七條 雙方可以就下列事項約定:

1、該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)

2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán);

3、該商品房所在樓宇的命名權(quán);

4、該商品房所在小區(qū)的命名權(quán);

5、;

6、;

第十八條 買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。

出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。

1、提交 仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

第二十條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(際件四)。

第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

出賣人 份,買受人 份, 份, 份。

第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。

第二十四條 商品房預(yù)售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向 申請登記備案。

出賣人(簽章): 買受人(簽章):

【法定代表人】: 【法定代表人】:

【委托代理人】: 【委托代理人】:

(簽章) 【 】:

(簽章)

年 月 日 年 月 日

簽于 簽于

廣州個人商品房買賣合同書篇七

委托代理人

1、甲乙雙方簽訂的上述商品房買賣合同于本協(xié)議書生效之日起正式終止。

2、本協(xié)議書自甲乙雙方簽訂之日起生效。

3、終止上述商品房買賣合同備案的手續(xù)費由方承擔(dān)。

4、本協(xié)議一式二份,由交易所留底存檔。

甲方:

乙方:

法定代表人/委托代理人:

法定代表人/委托代理人:

______年____月____日

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/3452444.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔