土方居間合同受法律保護嗎優(yōu)質(zhì)

格式:DOC 上傳日期:2023-08-29 05:00:32
土方居間合同受法律保護嗎優(yōu)質(zhì)
時間:2023-08-29 05:00:32     小編:翰墨

隨著法律觀念的日漸普及,我們用到合同的地方越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。

土方居間合同受法律保護嗎優(yōu)質(zhì)篇一

乙方(居間人):

聯(lián)系電話:

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托,負責就**省***工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。

土方居間合同受法律保護嗎優(yōu)質(zhì)篇二

聯(lián)系地址:

乙方(居間人):

聯(lián)系地址:

一、委托事項

1.1乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方單位“”參加該項目的議標招投標,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方中標并與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。

1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未中標或承接本項目,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。

二、乙方的義務(wù)

2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目招投標的信息、建設(shè)方股東與股權(quán)信息、建設(shè)方身份證明等,并有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。

2.2乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目和建設(shè)方的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬。

2.3乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。

2.4乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù),協(xié)助甲方做好標書的編制。如果能夠中標并達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。

三、甲方義務(wù)

3.1甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責標書的編制。

3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。

3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

4.2居間成功后,隨著建設(shè)單位撥付工程款的進度支付居間報酬。支付的居間報酬次數(shù)按建設(shè)方付款節(jié)點次數(shù)同步實施。

4.3甲方以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付居間報酬。

五、居間活動費用的承擔

居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用和勞務(wù)費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

六、保密事項

6.1甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。

6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。

七、合同終止

7.1本合同簽字生效后,如果20xx年7月1日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動終止。

7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。

7.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。

八、爭議解決方式

如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。

9.2本合同一式貳份,雙方各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。

土方居間合同受法律保護嗎優(yōu)質(zhì)篇三

聯(lián)系地址:

乙方(居間人):

聯(lián)系地址:

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托,負責就____省井岡山茨坪道路改造工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。

2、居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。

二、乙方的義務(wù)

1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,內(nèi)容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設(shè)單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬。

3、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。

三、甲方義務(wù)

1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設(shè)單位進行合同談判。

2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。

3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用為工程施工合同金額的10%,。外包單位若未按預計全額審批居間費用按8%計算。

2、居間成功后,居間報酬按發(fā)包單位支付結(jié)算工程款進度百分比進行結(jié)算支付,竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后____日內(nèi)全部結(jié)清。

3、甲方轉(zhuǎn)帳方式支付。

4、居間費用稅務(wù)各自承擔。

五、居間費用的承擔 居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。

七、合同終止

1、本合同簽字生效后,如果至________年____月____日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動終止。

2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。

八、爭議解決方式 如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。

合同簽訂地: 合同簽訂日:

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

土方居間合同受法律保護嗎優(yōu)質(zhì)篇四

工程居間合同在我國使用越來越多。工程介紹居間合同是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的工程居間合同范文,感謝您的欣賞。

甲方:

乙方:

一、甲方委托乙方,為其單位提供、招攬工程業(yè)務(wù),雙方其他業(yè)務(wù),不受此合同約束。

二、乙方負責為甲方提供信息并聯(lián)系,以促成甲方實際與建設(shè)方簽訂工程合同。

三、報酬及給付方式:在乙方促成的工程合同簽訂后,甲方承諾將工程單價 元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式:建設(shè)方每向甲方支付一筆工程款后三日內(nèi),甲方即向乙方支付相應的報酬,以此類推,直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付,需另給付乙方應付報酬的日萬分之五的滯納金。

四、乙方保證:在未促成甲方與建設(shè)方簽訂工程

施工合同

之前,不得向甲方收取任何費用。

五、目前確定乙方為甲方提供的工程為:

六、甲方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)履行與建設(shè)方簽訂的建設(shè)合同,因此合同與建設(shè)方發(fā)生任何糾紛與乙方無關(guān)。

七、甲方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)合法經(jīng)營,因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務(wù)喪失,甲方仍應參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。

八、乙方保證為甲方提供業(yè)務(wù)的合法性,對違法業(yè)務(wù),甲方有權(quán)拒絕,并不對乙方支付任何費用。

九、本合同對甲、乙雙方長期有效。

十、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。解決不成的,可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。

十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

雙方簽字:

甲方: 乙方:

年 月 日

甲方:

乙方:

一、甲方委托乙方,為其提供、招攬工程業(yè)務(wù),雙方其他業(yè)務(wù),不受此合同約束。

二、乙方負責為甲方提供信息并聯(lián)系,以促成甲方在 工程項目中標。

三、報酬及給付方式:在乙方促成的工程項目全部或部分中標后,甲方承諾將工程項目中標總價款的 %給付乙方作為報酬;給付方式: 項目全部或部分中標后 日內(nèi)甲方將工程項目中標總價款的 %一次性支付給乙方。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付,需另給付乙方應付報酬的日 分之 的滯納金。

六、甲方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)履行與建設(shè)方簽訂的建設(shè)合同,因此合同與建設(shè)方發(fā)生任何糾紛與乙方無關(guān)。

七、甲方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)合法經(jīng)營,因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務(wù)喪失,甲方仍應參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。

八、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。解決不成的,可向原告住所地或被告住所地人民法院提起訴訟。

甲方: 乙方:

年 月 日

甲方(委托人):

聯(lián)系地址:

乙方(居間人):

聯(lián)系地址:

聯(lián)系電話:

一、委托事項

乙方接受甲方委托,負責就**省工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。

二、乙方的義務(wù)

2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設(shè)單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。

4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。

5、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。 6、乙方領(lǐng)取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票,相關(guān)的所得稅由乙方自承擔。

三、甲方義務(wù)

1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設(shè)單位進行合同談判。

2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。

3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

2

頁,當前第

1

1

2

土方居間合同受法律保護嗎優(yōu)質(zhì)篇五

經(jīng)委托方和居間方當事人協(xié)商一致,本著誠實信用、互惠互利的原則,雙方訂立以下合同條款,共同遵守并執(zhí)行。

委托方:____________________________

居間方:____________________________

工程名稱:__________________________

工程地點:__________________________

第一條:事項確認

委托方確認是經(jīng)居間方介紹才獲得該工程項目信息,并確認居間方為委托方與礦主方龍里縣________公司簽訂該項目施工合同的居間人。

第二條:委托方責任

1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人,具有能夠承擔該工程項目的施工能力。

2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協(xié)議,誠實信用履行該工程項目的居間協(xié)議。

第三條:居間方責任

1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。

2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任,直至委托方與礦主方龍里縣________公司簽訂該工程項目的承建施工合同。

3、在施工期間,居間方應積極配合委托方處理,施工事務(wù)時,以及施工過程中委托方和礦主方的協(xié)調(diào)工作。

第四條:委托方與礦主方龍里縣

________公司簽訂該工程項目施工合同之日起,居間人的居間活動結(jié)束,此工程項目居間合同協(xié)議書雙方簽字生效,雙方不得任何理由反悔。

1、委托方與建設(shè)方簽訂該工程項目:重晶石開采,石方、土方的開挖。

2、委托方重晶石石方每立方,土方硅礦。

第五條:付款方式

1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。

2、委托方得到建設(shè)方的進度款時,在_____個工作日內(nèi)向居間方支付居間費。

3、該工程完工之后,委托方得到建設(shè)方支付的結(jié)算款后,_____個工作日內(nèi)一次性付清居間費,不得任何理由拖欠余款。

如委托人不按時支付居間費,居間人可憑此合同向人民法院起訴,_____或申請支付令。按工程并且要委托方與建設(shè)簽訂的工程項目總量計算,居間人所得的居間費,另外加收_____%的延遲費用。本合同支付完畢后此協(xié)議自然失效。

委托人:____________________

身份證:____________________

電話:_____________________

居間人:____________________

身份證:____________________

電話:_____________________

______年____月____日

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/3264546.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔