在生活中，越來越多人會去使用協(xié)議，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。相信很多朋友都對擬合同感到非?？鄲腊伞Ｏ旅媸切【帋淼膬?yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
工程合同免費 工程合同質(zhì)保金規(guī)定篇一
承包方（以下簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》和《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務和責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、工程名稱： 二、工程地點：三、承包范圍和內(nèi)容：整個工程的全部工程樁，cfg總樁長樁67870.5m，水泥攪拌樁總樁長6182m。
1、本工程承包方式采用閉口包干性質(zhì)，包括總價及綜合單價均閉口包干。
2元（小寫）。注：按實際發(fā)生工程量結(jié)算。
其中：d500cfg綜合單價76元/m，d500水泥攪拌樁綜合單價35元/m。
（1）總價包干內(nèi)容包括但不限于（包工、包料、保水電費、包施工組織措施費、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工、包工資及材料價之任何市場差價、施工管理費、總包管理費、所有間接費、綜合費率、各類保險（含外來務工人員綜合保險）、利潤和國家規(guī)定的任何收費、稅金、必須的加班費、倉儲、運輸、因材料或設備遲到工地的窩工費、防止擾民措施費、翻槽及場地平整、渣土消納費用、樁基檢測費、文明施工費等）。乙方不得就該工程中各項措施費、保修等事宜再向甲方主張任何其他費用。
（2）除非另有規(guī)定，合同價款包括執(zhí)行和完成合同所描述工作的全部費用，不論它們是否在合同文件中有所說明。
（3）包干綜合單價不作任何調(diào)整，即合同單價不會因人工及物料費用或匯率之升降而調(diào)整，不會因工程量的增加或減少而調(diào)整。
（4）任何未列在工程量清單內(nèi)而卻是完成本工程內(nèi)容必須的項目，其價款已被包含在其他已填報價款的項目中，今后不作調(diào)增，任何的缺漏項與工程量統(tǒng)計錯誤（除非招標圖紙上沒有，而施工圖上有）皆由乙方承擔。
1、甲方現(xiàn)場代表天內(nèi)提供樁基礎施工圖份。
2、組織乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，并做好三方簽署的交底會審紀要，在 3 天內(nèi)分送有關單位， 5 天內(nèi)提供會審紀要和修改施工圖 3 份。
1、乙方現(xiàn)場項目經(jīng)理，乙方負責施工區(qū)域臨時道路、臨時設施、從甲方提供水電接駁點到施工現(xiàn)場水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作。
2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
3、編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃、材料設備、成品、半成品等進場計劃（包括月計劃），用水、用電計劃，在進場施工前5日內(nèi)送發(fā)包方，經(jīng)甲方確認后可進場施工。
4、現(xiàn)場提供監(jiān)理辦公區(qū)一處。
5、以上工作所需費用已包含在合同總價內(nèi)。
一、根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為，自年 2 月19 日開工至20xx年 3 月20日竣工驗收。
二、開工前
三、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
1、按施工準備規(guī)定，甲方不能提供施工場地，水、電源接駁點，影響進場施工；乙方自行處理地下障礙物或管線，但不包括乙方自行考慮車輛及道路的'修理；
2、不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大設計變更，提供的工程地質(zhì)資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度；
3、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上（每次連續(xù)4小時以上），影響正常施工；
4、不可抗力。
一、本工程質(zhì)量要求達到：工程質(zhì)量標準按設計及國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，一類樁達到90%（含）以上，不得出現(xiàn)三類樁。
按單體工程計：一類樁比率在85-90%之間，乙方賠償甲方本合同總金額的2%；一類樁比率在80-85%之間，乙方賠償甲方本合同總金額的3%；一類樁比率低于80%，乙方賠償甲方本合同總金額的10%；每出現(xiàn)一根三類樁，乙方賠償甲方合同總金額的5%，且由此產(chǎn)
生的補救措施的全部費用均由乙方承擔。
二、乙方應按國家和河北省現(xiàn)行規(guī)范和標準進行施工，并接受甲方派駐代表及監(jiān)理單位的監(jiān)督。
三、乙方在施工過程中必須遵守下列規(guī)范。
1、由乙方提供的主要原材料、設備、構(gòu)配件、半成品應按有關規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進行檢驗合格并經(jīng)甲方工程部及監(jiān)理公司共同驗收后方可用于工程。如采用不合格的材料，甲方、監(jiān)理有權(quán)制止使用，提出整改，并且乙方賠償甲方20xx-20000元/每次，并由乙方承擔全部的經(jīng)濟損失和責任，待整改合格后方可繼續(xù)施工。無論甲方或監(jiān)理單位是否發(fā)現(xiàn)，由于使用劣質(zhì)建材施工所引起的一切后果均由乙方負責并賠償甲方的損失。
2、隱蔽工程需經(jīng)甲方派駐代表及監(jiān)理工程師檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序。
3、按照環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、公安、市政排水、泥漿排放、消防等部門的有關規(guī)定，辦理與上述部門的有關手續(xù)，所發(fā)生的費用由乙方承擔并已包含在合同總價內(nèi)；
4、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應及時報告甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應送甲方和質(zhì)量監(jiān)督站備案；重大質(zhì)量事故的處理方案，應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、監(jiān)理公司、甲方等單位共同研究，并經(jīng)設計單位和甲方代表簽證后實施。
1、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
2、乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，甲方及現(xiàn)場監(jiān)理有權(quán)對承包方存在的安全隱患提出整改或停工整改，如提出整改問題后乙方未能按時整改完成的，乙方賠償甲方5000—10000元/每次。
1、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知工程部，同時按政府
有關部門要求處理，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
一、本合同為固定總價合同。如出現(xiàn)變更，設計變更部分綜合單價計算方法如下
1、施工條件及性質(zhì)與合同工程量清單的工作項目相同或類似的工作，應采用合同工程量清單內(nèi)填報的單價乘以變更工程量結(jié)算變更費用；
二、水電費掛表計量（所用水電費用、電損及管道損耗均已包含在綜合單價內(nèi)）。
三、由乙方施工原因（包括樁位偏移、斷樁、低樁等）引起的費用在乙方結(jié)算工程款中扣除。
四、付款方式：
1、本工程沒有預付款支付；
2、工程基礎驗收合格、樁基檢測合格后及辦理結(jié)算手續(xù)后，甲方向乙方支付至工程結(jié)算總價的95%；
3、相應結(jié)算總價的5%將作為保修金，在結(jié)算付款中扣留，保修金[無利息]在項目工程主體封頂起2年后結(jié)清。
4、以上付款，乙方須按甲方要求格式并根據(jù)工程進度情況提交申請付款報表，內(nèi)容應說明乙方按照合同約定有權(quán)得到的金額和具體明細組成，以上付款經(jīng)甲方審批后21日內(nèi)支付。
五、乙方應履行開國家正式發(fā)票的義務，否則甲方有權(quán)停止付款。
一、甲方交付的設計圖紙、說明和有關技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設計交底和三方會審做出會審紀要，作為施工的補充依據(jù)，甲、乙方均不得擅自修改。
二、施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方及時以書面形式通知甲方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。
三、甲方有關部門提出的修改要求需有關部門負責人確認。沒有經(jīng)過確認的變更單，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行。
四、因乙方原因造成的設計變更，增加的相關費用及損失由乙方承擔，減少相關費用，合同總價按實扣減。
五、乙方收到甲方“工程指令”等函件時，應立即組織人員配合甲方到現(xiàn)場就返工或增加內(nèi)容、部位、數(shù)量及工期等詳細情況進行現(xiàn)場核對。
六、如果涉及到返工，己方應立即停止原工作，并最遲應于次日與甲方相關工程師一起核定返工工作量。未能立即行停工而繼續(xù)施工的工作，不得計算返工費用。未能及時核實返工工作量，而在事后將原有工作當作全部完成而索賠返工費用的，甲方不予認可。
七、當設計變更和現(xiàn)場簽證實施完成后，需由監(jiān)理公司、甲方專業(yè)工程師、甲方代表、
共同簽字、確認，否則一律無效，如屬隱蔽工程，需在其覆蓋之前簽字確認，設計變更和現(xiàn)場簽證中必須附隱蔽前的照片。
八、乙方應在設計變更和現(xiàn)場簽證內(nèi)容工作發(fā)生并完成后七天內(nèi)向監(jiān)理和甲方提交設計變更和現(xiàn)場簽證資料一式四份。所有的設計變更和現(xiàn)場簽證單需使用甲方規(guī)定的標準表格。設計變更和現(xiàn)場簽證及其補充預算實行嚴格的時間限制，并嚴禁過后補辦的做法。未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理簽證單，則視為乙方自動放棄。
竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙及說明書、施工技術(shù)文件為依據(jù)。
一、承包方應按《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》和建設部《房屋建筑工程質(zhì)量保修方法》的有關規(guī)定，對交付甲方使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。
1、質(zhì)保期
2、乙方應按有關法律、法規(guī)等的規(guī)定，對交付甲方使用的本工程在缺陷保修期內(nèi)承擔本工程質(zhì)量缺陷保修責任。甲方可在認為有需要的任何時間發(fā)出指示，要求乙方修復在缺陷保修期內(nèi)出現(xiàn)任何缺陷，乙方應在收到該指示后的合理時間內(nèi)修復該等缺陷。
3、缺陷保修期屆滿且乙方根據(jù)指示已修復所有缺陷并令甲方驗收滿意時，甲方應簽發(fā)“缺陷報修完成證書”，乙方獲此證書后方視為保修工作完成。但該證書發(fā)出后，乙方仍須承擔按照法律、法規(guī)要求的保修責任和義務。
4、若乙方收到甲方指示后未能在2天內(nèi)履行其保修義務，甲方可以委托他人按照本合同約定的要求進行缺陷修復。所發(fā)生的費用由乙方直接支付或從本工程質(zhì)量保修金中扣除，同時甲方應以書面形式將這種情況通知乙方。
一、乙方責任：
1、施工原因造成工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工。并賠償由此給甲方造成的一切損失。
2、因乙方原因，未按合同約定按時竣工，每延期一天應賠償甲方合同總金額的千分之
工程合同免費 工程合同質(zhì)保金規(guī)定篇二
1.轉(zhuǎn)包合同。①概念。轉(zhuǎn)包合同，指承包人以營利為目的，將承包的工程"全部"交由第三人完成的行為。②法律效果。(a)轉(zhuǎn)包合同一律無效;(b)承包人非法轉(zhuǎn)包的，發(fā)包人有權(quán)解除建設工程施工合同(《建設工程施工合同解釋》第8條);(c)收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。
2.分包合同。
(1)合法分包合同。合法分包合同，指建設工程的承包方(勘察人、設計人、施工人)經(jīng)發(fā)包方同意后，依法將其承包的"部分"工程交給第三人完成的行為。合法分包應具備三個條件：①經(jīng)發(fā)包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主體工程;④分包人具有相應的資質(zhì);⑤只能分包一次，分包人不得再分包。
(2)違法分包合同。違法分包合同，指承包人違反法律的強制性規(guī)定而與第三人訂立的分包合同。下列違法分包合同均屬無效合同：①承包人將其承包的全部建設工程肢解后以分包的名義分別承包給第三人;②分包人不具有相應的資質(zhì);③承包人將自己承包工程的主體結(jié)構(gòu)分包給第三人;④分包人將其分包的工程再分包。
(3)分包人的連帶責任。無論是合法分包合同還是違法分包合同，工程質(zhì)量不合格的，分包人與承包人對發(fā)包人承擔連帶責任。具體而言：①分包合同有效的，分包人與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任(《合同法》第272條第二款)。②違法分包或者非法轉(zhuǎn)包的，因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議，發(fā)包人可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟(《建設工程施工合同解釋》第25條)。
下列建設工程施工合同無效：①非法轉(zhuǎn)包合同。②違法分包合同。③承包人未取得或超越相應資質(zhì)的。但是，承包人在建設工程"竣工前"取得相應資質(zhì)的，不按無效處理。④沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的。⑤建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。
1.實際施工人的工程價款請求權(quán)
(1)建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，實際施工人有權(quán)請求參照合同約定支付工程價款。
(2)建設工程施工合同無效，建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，經(jīng)修復后驗收合格的，實際施工人有權(quán)請求參照合同約定支付工程價款。修復后經(jīng)竣工驗收不合格的，實際施工人無權(quán)請求支付工程價款。
2.轉(zhuǎn)包、分包合同無效時的訴訟當事人。
(1)實際施工人可以僅以轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為被告起訴。
(2)實際施工人也可以直接以發(fā)包人起訴。此時，人民法院"可以"追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為"本案當事人"。需要注意兩點：①法院是"可以"追加，而不是"應當"追加。②法院可以追加發(fā)包人為"當事人"，即追加為無獨立請求權(quán)的第三人或者追加為共同被告(《建設工程合同解釋》第26條)。
(20xx-3-62)甲大學與乙公司簽訂建設工程施工合同，由乙為甲承建新教學樓。經(jīng)甲同意，乙將主體結(jié)構(gòu)的施工分包給丙公司。后整個教學樓工程驗收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是錯誤的?
a.乙、丙之間分包合同有效
b.甲可以撤銷與乙之間的建設工程施工合同
c.丙可以乙為被告訴請支付工程款
d.丙可以甲為被告訴請支付工程款，但法院應當追加乙為第三人
【答案】abd
(20xx-3-59)甲公司將一工程發(fā)包給乙建筑公司，經(jīng)甲公司同意，乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司，丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格，甲公司欲索賠。對此，下列哪些說法是正確的?
a.上述工程承包合同均無效
b.丙公司在向乙公司賠償損失后，有權(quán)向丁公司追償
c.甲公司有權(quán)要求丁公司承擔民事責任
d.法院可收繳丙公司由于分包已經(jīng)取得的非法所得
【答案】bcd
1.承包人優(yōu)先受償權(quán)的構(gòu)成要件
構(gòu)成要件有四：①建設工程合同有效;如果合同無效，承包人不享有優(yōu)先受償權(quán);②發(fā)包人不支付到期價款;③經(jīng)承包人催告后，發(fā)包人在合理期限內(nèi)仍未支付;④建設工程在性質(zhì)上適宜折價或拍賣。
2.承包人優(yōu)先受償權(quán)的行使
根據(jù)《關于建設工程價款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復》(20xx年6月)，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)具有以下效力與限制：①承包人有權(quán)以建設工程折價或者以拍賣建設工程的價款優(yōu)先清償發(fā)包人欠付的工程價款。②承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于普通債權(quán);也優(yōu)先于在建設工程上設定的抵押權(quán)。③消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的優(yōu)先受償權(quán)不得對抗買受人。④建設工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。
工程合同免費 工程合同質(zhì)保金規(guī)定篇三
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將##有限公司鋼結(jié)構(gòu)車間(四個車間)基礎工程承包給乙方施工。就此工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一. 工程名稱：##有限公司鋼結(jié)構(gòu)車間(四個車間)基礎工程。
二. 工作地點：￥￥
三. 承包范圍及施工內(nèi)容：甲方提供的圖紙范圍內(nèi)的全部基礎工程(四個鋼結(jié)構(gòu)車間的工程量)，乙方負責按圖紙要求對此工程基礎部分承包施工。
四. 技術(shù)要求及驗收標準：
1. 按照此工程施工圖紙技術(shù)數(shù)據(jù)，結(jié)合現(xiàn)場實際情況進行廠房基礎部分施工。
2. 要求不低于圖紙技術(shù)標準要求，保證圖紙要求各項技術(shù)指標達到合格標準要求。該工程所用材料應有合格證，符合國標標準，符合圖紙設計要求及規(guī)范。
3. 依照建筑工程地基基礎驗收標準及圖紙技術(shù)要求，按照合格標準驗收。在施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方應無條件無償?shù)恼尥戤叀?/p>
五. 承包方式：乙方包工包料，包安全、文明施工。
六. 工程量及工程價款：
工程總量為圖紙要求標準(四個鋼結(jié)構(gòu)車間的工程量)，工程總價： 。
七. 結(jié)算方式：
1. 乙方自籌工程所需材料及全部施工所需工機具、人員及現(xiàn)場臨電等事宜。
八、其它約定事項：
1、乙方的施工工期應按##的要求如期完成(天氣原因除外自開工之日起6日內(nèi))。施工所需鋼筋及混凝土應做試件質(zhì)量試驗，如因所用材料試驗不合格造成的一切損失由乙方負責。
九.此合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方代表人簽字，蓋章(畫押)生效。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/2538858.html】
