在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護民事法律關系。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
加工合同篇一
乙方:________________________
第一條 乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。
第四條 材料由_________方負責。
第五條 若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條 驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條 付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):________________
_________年________月_______日
乙方(簽章):________________
_________年________月_______日
加工合同篇二
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范gb5025-20__)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
加工合同篇三
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數(shù)據(jù)結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內,承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
加工合同篇四
供方(全稱):___________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據(jù)《民法典》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經(jīng)濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規(guī)定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:________
____年____月____日
加工合同篇五
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本加工合同。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、金額、交貨日期。
品名規(guī)格加工數(shù)量單位單價(元/件)金額(元)交期備注
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數(shù)量結算
二、質量要求,技術標準:乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數(shù)量加入。并要保證攪拌時間,以達到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求:甲方提供包裝。
六、結算方式及期限:現(xiàn)款現(xiàn)貨。
七、解決合同的糾紛方式:如果雙方發(fā)生合同糾紛,應協(xié)商解決。協(xié)商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項:此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
合同約定的標準,造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱(章):單位名稱(章):
委托代理人:委托代理人:
加工合同篇六
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網(wǎng))整理?!?/p>
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
加工合同篇七
委托方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:________________
項目產品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準:
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
年月日
加工合同篇八
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工產品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數(shù)量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供加工產品款式、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求并標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產期限等標準進行生產,不得以任何形式和理由拖欠數(shù)量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品,不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方,更不得提供給甲方的同行業(yè),否則,應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質量保證能力,確保加工、運輸過程的質量控制,保證所加工的產品符合質量標準。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日,乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬,雙方確認無誤后,甲方列入應付款科目,每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收,如發(fā)現(xiàn)質量有異,甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據(jù)樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數(shù)量交貨,每拖延一天,罰款500元。
2、質量與合同約定不符,導致產品報廢的,應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求,甲方有權要求乙方及時安排人員全檢,或由甲方安排專人全檢,由此產生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款,每推遲一天,罰款500元。
3、如乙方經(jīng)常不能滿足甲方質量要求和交期要求,除追究違約責任外,甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同,必須提前一個月通知甲方,否則,甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為,自年月日至年月日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本合同期內,如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規(guī)定的調整變化使本合同無法繼續(xù)履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議,應協(xié)商解決;協(xié)商不成,依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協(xié)議),附件(或補充協(xié)議)與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
地址:地址:
負責人簽字:
負責人簽字:
日期:日期:
加工合同篇九
加承合字第號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
加工合同篇十
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執(zhí)行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經(jīng)甲方確認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。
2、驗收方法(標準):
①按甲方的圖紙和技術要求執(zhí)行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協(xié)議執(zhí)行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協(xié)議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協(xié)議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,由雙方進行協(xié)商調解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工合同篇十一
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________地址:_______________________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:___________________簽訂地點:___________________
加工合同篇十二
甲方:
乙方:
甲方委托乙方加工 冷凍飲品 產品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數(shù)量、款式、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方指定的產品。
2、向乙方提供加工品品種、數(shù)量、質量要求、交貨時間等。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
4、甲方按照國家標準要求及甲乙雙方確定的樣板和標準進行貨品驗收,如經(jīng)驗收貨品質量不合格,甲方有權拒收。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求進行產品的組織加工。
2、按甲方確定的品種、數(shù)量、質量及生產期限等標準進行生產,不得以任何形式和理由改動或降低該標準。
3、保證產品質量符合所執(zhí)行國家標準的要求,保證合法使用食品添加劑。
4、保證提供的產品配方和工藝要求,符合《中華人民共和國食品法》、《中華人民共和國產品質量法》等國家相關法律法規(guī)的規(guī)定,并對其產品質量和安全性負責。
5、嚴守甲方的商業(yè)秘密,不得向任何第三方泄露。
6、本合同所簽訂的加工品的商標及圖案文字、款識為甲方所有,乙方不得擅自為他人生產或提供。按本合同要求生產的產品由甲方負責銷售,乙方不得擅自銷售。
第四條 委托方式、交貨地點、付款方式
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、技術標準后,向乙方發(fā)出委托加工通知單,乙方接到通知單后即按該單的要求進行生產,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收合格后入庫冷藏,交貨地點為甲方庫房。結算、付款方式由雙方協(xié)商確定。
第五條 驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品及質量指標,甲、乙雙方以此作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收,如發(fā)現(xiàn)質量有異(未及時冷藏除外),甲方應在收到貨物之日起5 日內書面通知乙方處理,乙方在接到甲方書面異議后,應在 3 天內負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第六條 違約責任
1、如乙方未按照本合同約定的時間交貨或貨物的數(shù)量、質量與合同約定不符,甲方有權拒收貨品。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方承擔。
2、如乙方擅自生產或銷售帶有甲方商標款識的產品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,乙方應立即停止,并賠償因此給甲方造成的后果和損失。
3、如甲方未及時向乙方發(fā)出通知單,或未及時提供包裝物料,造成交貨延遲,其損失由甲方承擔。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。
第七條 合同有效期限
本委托加工合同期限為 壹年 ,自 年 月 日至 年 月 日止,生產期限以甲方通知單確定為準。
第八條 不可抗力
在本合同期內,如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規(guī)定的調整變化使本合同無法繼續(xù)履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條 爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議,應協(xié)商解決;協(xié)商不成,依法交由濟南市仲裁委員會裁決處理。
第十條 其他
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協(xié)議),附件(或補充協(xié)議)與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同篇十三
委托方(以下稱“甲方”): 地址: 郵編: 電話: 傳真: 法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
受委托(以下稱“乙方”): 有限公司 地址: 郵編: 電話: 傳真:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
為確保甲乙雙方權利和義務,保障本合同能夠順利進行,本著平等互利的原則,根據(jù)中華人民共和國《合同法》和《食品安全法》,結合甲乙雙方實際情況,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,特簽訂本協(xié)議。
本協(xié)議生效后,協(xié)議內容即取代雙方以前所有協(xié)商過程中達成的書面或者口頭的合同、協(xié)議和承諾。 一、委托加工內容及說明
1.甲方授權乙方根據(jù)甲方指令的數(shù)量、質量、時間,生產、包裝俏嘴巴品牌的“ ”系列產品。甲方委托乙方加工的產品由甲方全權負責銷售,乙方對所生產的合同約定的產品,不具任何處分權,乙方不得將“產品”銷售、贈與或抵押給任何第三人。
2.產品配料表及配料比例
說明:除食品添加劑無須標注配料比例外,不屬于乙方保密成分的所有主料均需標注配料比例。
3.產品相關信息
說明:產品單價為不含稅到岸價 二、訂單及交貨期
1.甲方將持續(xù)向乙方提供以箱為單位的月滾動需求計劃。將要生產的產品及其包裝、數(shù)量、交貨時間等事項,甲方以代加工訂單的形式提前1天通知乙方,乙方在收到訂單后的1個工作日內對訂單進行確認并回傳。
2.乙方須確保按生效的訂單之約定,在收到訂單后的3個工作日以內完成產品生產、發(fā)貨。 三、倉儲、物流及運輸
1.乙方必須按照訂單足額發(fā)貨。乙方負責將檢驗合格的代工產品運輸至甲方指定交貨地點交貨,運費乙方承擔。交貨地點為: 。
2.乙方負責聯(lián)系物流并把貨物運送到甲方指定倉庫,卸車由甲方承擔。
3.乙方同意無償為甲方提供適合“該產品”的原輔材料及成品存放的周轉倉庫。并無償提供裝運場地,且協(xié)助甲方在雙方協(xié)定時間內用叉車裝運“產品”。倉儲過程中原料、成品的損毀滅失風險由乙方承擔。
4.乙方提供的倉庫應符合食品儲存的相關要求。 四、付款方式及價格調整
1.合同簽訂后,甲方給付乙方 元的包材(含內膜及外箱)預付款,包材預付款待乙方發(fā)貨后由甲方在貨款中扣除。乙方接到訂單后安排生產,甲方接到貨物當日驗收合格后15天付清貨款或出貨金額達到15萬元時結算貨款,滿足其一乙方均可與甲方進行結算。(雙方周一對賬,乙方周二付款,逢國家法定節(jié)假日順延)。
2.如因客觀原因造成乙方生產成本上漲或下降的,乙方應提前一個月書面通知甲方。
3.因食品行業(yè)的特殊性,為了確保本協(xié)議能有效履行及最大限度的維護食品安全及保護消費者利益,甲方將從乙方加工款項中截留 萬元或其他約定 作為質量保證金。
4.雙方合同終止時,最后一批次質量保證金,在甲乙雙方無質量爭議并處理完所有客訴的情況下,由乙方向甲方品管部門提出相關申請,甲方經(jīng)品管部門核實無誤并履行相關流程和手續(xù)后,一次性支付給乙方。
五、驗收標準及方法
1.按照甲方品控部提供的質量標準進行驗收,請詳見本協(xié)議附件品質保證及食品安全協(xié)議。 2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除甲方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由乙方負責處理。
3.乙方產品本身質量問題及影響到食品安全的問題,甲方均不接受產品特采。乙方產品因某些問題在符合乙方內部品質要求的前提下需要特采的,乙方應提前書面知會甲方。
4.乙方固定克重產品實際凈克重低于標識克重時,甲方有權將次批次產品認定不合格,或直接拒收此批次產品,或按照甲方抽檢之最小克重按差值所占標識克重比例計算加工費用。
5. 乙方修改和產品相關的包括但不限于內外包裝、配料表或配料比例、營養(yǎng)成分表、保質期、生產日期等信息沒有征得甲方同意并簽字確認的,甲方有權將產品批退或認定為不合格。
6.甲乙對產品質量或檢測結果發(fā)生爭議時,可申請第三方檢測機構進行檢驗。 六、甲方權利及義務
1.甲方提供品牌為“俏嘴巴”的包裝圖案設計資料、品牌使用授權書及委托乙方印制代加工產品的包裝材料授權書,由乙方自行組織原材料、包裝物進行加工生產。
2.向乙方提供加工品種、款式、數(shù)量、質量要求、計劃通知單、訂貨確認單等。
3.甲方定期或不定期對乙方的生產標準、產品質量控制體系、生產現(xiàn)場管控、生產用原輔材料、資質文件體系等進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議。
4.產品的技術標準(包括質量要求):符合甲方品控部關于該產品的驗收標準。甲方按照甲乙雙方確定的樣板和質量標準進行驗收貨品。
5.甲方印刷性包裝材料上如印有乙方信息,僅限于在乙方進行產品加工時使用,如作他用,甲方應承擔法律責任。
6.甲方該產品廣告宣傳,應符合國家有關規(guī)定。甲方不得以乙方名義作任何形式廣告宣傳,否則若由此引發(fā)的任何不良后果,及由此造成的乙方經(jīng)濟損失,由甲方承擔。
7.產品發(fā)生質量事故時,甲方需及時通知乙方,并拿出相關處理意見告知乙方。 8.甲方應當按照本協(xié)議的規(guī)定支付乙方加工費。 七、乙方權利及義務
1.乙方須提供營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、稅務登記證、組織機構代碼證等證照正本、副本及法人身份證等資料。
2.乙方負責提供所需的生產所用材料。
3.在初次生產產品前,乙方應將樣品相關指標(包括但不限于內外包裝樣式、感官指標、口味等)交由甲方確認無誤后方可安排生產。
4.本協(xié)議約定由乙方生產和包裝的“產品”,分別使用了甲方的商標和甲方的企業(yè)名稱。任何條件下,乙方不得侵犯也不得協(xié)助任何第三方侵犯上述權利人的相關知識產權和商號。
5. 當乙方應法律法規(guī)要求或內部管理需要修改包括但不限于產品內外包裝、配料表或配料比例、營養(yǎng)成分表、保質期、生產日期等信息時,乙方應在修改后征得甲方簽字確認。
6.乙方必須妥善保管含甲方商標和標識的“產品”, 材料及次品(包括成品及相關的各種材料),對殘次品必須按甲方要求銷毀以防流入市場。對上述“產品”、材料及次品處理不當致使外流的,將被看作侵犯知識產權,乙方將承擔賠償及侵權等法律責任,同時甲方有權立即終止協(xié)議。如果由于次品外流對第三方產生侵權責任或者給甲方的商譽造成損害的,由乙方承擔全部責任。
7.乙方無權在對外的宣傳中使用甲方的企業(yè)名稱和甲方的相關名稱、商標,也不得宣稱正在為甲方提供產品。
8.除非得到甲方的同意,乙方的企業(yè)名稱中不得包含甲方企業(yè)名稱,或者使用與甲方企業(yè)名稱、公司商標、名稱相近似的商標、名稱。
9.乙方在任何時候都不得制造、瓶裝、灌裝、出售、經(jīng)營任何帶有模仿或者侵害甲方企業(yè)名稱、商標的產品或與之發(fā)生任何牽連,若甲方無辜不接受有效訂單內的成品,乙方有權處理銷售。
10.乙方負責提供生產甲方產品所需的生產廠房(包括倉庫)、設備、勞動力、運輸工具、檢測儀器等必要的加工條件。
11.乙方負責按甲、乙雙方確認的生產計劃積極組織、協(xié)調、安排生產,并組織廠內人員積極配合甲方開展各項工作,并對期間出現(xiàn)的質量、安全事故負責。
12.乙方需在雙方約定的交期內交貨。 13.乙方有權按照協(xié)議約定收取代工費。 八、保密條款
1.甲乙雙方應保守此次合作的商業(yè)機密,如合作方式、配方、工藝流程、價格等不得向第三方透露。 2.協(xié)議約定的“產品”執(zhí)行標準、配方將被看作甲方的機密。該“標準”包括但不限于本協(xié)議列出的產品資料、訂單、甲方提供的包含“產品”相關信息的其他照片、文字、傳真。
3.本協(xié)議內容本身構成“機密”,雙方均不得在沒有對方書面同意的前提下透露任何與本協(xié)議相關的信息。
4.雙方均可以向各自的控股公司透露本協(xié)議的內容。除此之外,雙方根據(jù)本協(xié)議進行的訴訟,以及因為政府部門檢查而進行的披露也視為合理,不必承擔違約責任。 九、協(xié)議期限
本協(xié)議有效期自 至 ,于雙方簽字蓋章之日起生效。 十、違約責任
1.甲方超過30天未付清款項的,乙方有權單方解除合同。并且甲方還應當賠償由此給乙方所造成的一切損失。
2.乙方未按甲方要求的時間交貨(經(jīng)甲方確認),乙方應每天承擔此批貨款的2%違約金(不可抗拒力因素除外,需經(jīng)雙方協(xié)商確定)。甲方需按照雙方約定的期限付款,甲方未按時付款的須承擔2%的違約金,乙方有權推遲發(fā)貨或不發(fā)貨。
3.乙方所交產品品種、型號、規(guī)格、配料、質量等不符合合同規(guī)定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據(jù)產品的具體情況,由乙方負責換貨或退貨,并承擔退換或退貨而支付的費用;如需甲方安排返工處理,乙方需承擔因此產生的一切費用。乙方不能處理或者不能調換的,按不能交貨處理。
4.因產品質量或食品安全問題導致的違約或賠償按本協(xié)議附件品質保證及食品安全協(xié)議執(zhí)行。 5.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。
十一、協(xié)議終止及解除
1.雙方或任何一方因為洪水、火災、地震、戰(zhàn)爭或其它在簽訂協(xié)議時無法預見的、無法避免、無法克服的事故而導致的不能履行或延遲履行協(xié)議義務時,雙方互不追究對方責任。但是違約方應當盡快書面通知對方。
2.如果乙方持續(xù)一個月以上無法生產“產品”或生產的“產品”數(shù)量不能達到甲方生效訂單的80% ,甲方有權單方面解除本協(xié)議,若因此給甲方造成可期待利益損失的,乙方應全額予以賠償。
3.如果甲方在協(xié)議期內需解除合同,必須乙方包材用完后才能終止合同,否則需承擔相關責任。 4.協(xié)議解除或提前終止后,甲乙雙方應按以下條款處理該產品、原料及包裝材料:所有帶有甲方商標的原輔材料均由甲乙雙方點數(shù)后退回給甲方。任何未經(jīng)甲方同意乙方代購并帶有甲方商標的原輔材料,乙方負責按甲方要求處理,所有費用由乙方承擔。
5.如果有第三方有可能獲得乙方的生產、經(jīng)營管理控制權導致本合同履行不能的,乙方應于30天內以書面形式通知甲方,甲方允許乙方在此情況下單方面解除本協(xié)議。如乙方?jīng)]有提前30天內以書面形式通知甲方,若因此給甲方造成的損失,乙方應全額予以賠償。 十二、其他約定事項
1.甲乙雙方另行簽訂的包括但不限于品質保證及食品安全協(xié)議、質量承諾書等文件為本協(xié)議的附件,附件與本協(xié)議具有同等法律效力。
2.本協(xié)議未規(guī)定的未盡事宜,甲乙雙方可以進行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議有相同的法律效力。
3.本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
4.任何關于本協(xié)議的爭議首先由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的應向甲方所在地仲裁機構申請仲裁,任何一方不同意仲裁結果的,可向甲方所在地司法機構上訴。
十三、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方法人代表或公司代表簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
日 期: 日 期:
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/251118.html】