范文為教學(xué)中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對(duì)大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
帶平臺(tái)的商品房篇一
甲方(賣方):________________
乙方(買方):________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在市區(qū)路號(hào)樓單元室(建筑面積平方米,儲(chǔ)藏室平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào))房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)出賣給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為;即人民幣小寫元。
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付定金三十萬元整,即小寫300000元。
四、乙方支付定金之日起2個(gè)月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項(xiàng)通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時(shí),乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在1個(gè)月前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨f元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款。
十、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十一、附加條款:
1、轉(zhuǎn)讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對(duì)房屋的修改。
甲方(簽名并蓋章):_________
乙方(簽名并蓋章):_________
_____年____月____日
帶平臺(tái)的商品房篇二
范文一
出賣人(以下簡稱甲方)______________________
買受人(以下簡稱乙方)______________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方出售的《_________》商品房事宜,訂立本合同。
第一條甲方通過土地使用權(quán)【出讓】【轉(zhuǎn)讓】【劃撥】方式取得_________區(qū)/市(縣)_________地塊土地使用權(quán),并依法進(jìn)行了土地使用權(quán)登記取得房地產(chǎn)權(quán)證,證書號(hào)為:_________,土地面積為:_________,土地用途為:_________.
甲方經(jīng)批準(zhǔn),在該地塊上投資建造《_________》【暫定名】【現(xiàn)定名】商品房,主體建筑物的建筑結(jié)構(gòu)為_________結(jié)構(gòu);建筑物地上層數(shù)為_________層,地下層數(shù)為_________層。
乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_________,商品房預(yù)售許可證號(hào)為_________.現(xiàn)房產(chǎn)權(quán)登記備案號(hào)為_________.
第二條乙方向甲方購買_______路_______幢(號(hào))______層______室(以下簡稱該房屋),政府批準(zhǔn)的規(guī)劃用途為_________
該商品房陽臺(tái)是【封閉式】,是【非封閉式】。
據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為_________平方米,其中套內(nèi)建筑面積為_________平方米、公用分?jǐn)偨ㄖ娣e為_________平方米。該房屋建筑層高為_________米。
該房屋建筑設(shè)計(jì)及平面圖見本合同附件2;該房屋建筑結(jié)構(gòu)、裝修及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)見本合同附件3;該房屋相關(guān)情況說明(抵押關(guān)系、資料關(guān)系、相鄰關(guān)系及小區(qū)平面布局)見本合同附件4;該房屋《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》、《使用公約》或有關(guān)承諾書見本合同附件5.
第三條乙方購買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價(jià)為人民幣_(tái)________元。(大寫)__________________.
根據(jù)甲方暫測的房屋建筑面積,乙方購買該房屋的總房價(jià)款暫定為人民幣_(tái)________元。(大寫)__________________.
第四條乙方購買該房屋的總房價(jià)款(含附件3中裝修、設(shè)備價(jià)格)是指該房屋和相應(yīng)比例的土地使用權(quán)的總價(jià)格。本合同約定的總房價(jià)款除該房屋建筑面積的暫測與實(shí)測不一致的原由外,不再作變動(dòng)。
第五條在該房屋交付時(shí),房屋建筑面積以青島市國土資源與房屋管理局認(rèn)定的測繪機(jī)構(gòu)實(shí)測面積為準(zhǔn),如甲方暫測面積與實(shí)測面積不一致時(shí),除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
1.按該房屋每平方米建筑面積單價(jià)計(jì)算多退少補(bǔ);
2.甲方同意當(dāng)暫測面積與實(shí)測面積的誤差超過+_________%(包括_________%),不向乙方收取超過部分的房價(jià)款;甲方同意當(dāng)暫測面積與實(shí)測面積的誤差超過+-_________%(包括+-_________%),乙方有權(quán)單方面解除本合同。乙方行使上述解除權(quán)時(shí),必須在雙方簽署《房屋交接書》之時(shí)或之前提出,否則視為放棄該項(xiàng)權(quán)利。
第六條簽訂本合同時(shí),該房屋建設(shè)工程(形象進(jìn)度)已建設(shè)到_________.乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定時(shí)間如期、足額將房款交付于甲方的預(yù)售款監(jiān)管帳戶(預(yù)收款監(jiān)管機(jī)構(gòu):_________、帳戶名稱_________、帳號(hào):_________)預(yù)收款按政府規(guī)定監(jiān)管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附件1中約定明確。
第七條乙方若未按本合同約定的時(shí)間足額付款,應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的萬分之______計(jì)算,違約金自本合同的應(yīng)付款期限之第二天起算至實(shí)際付款之日止。逾期超過______天后,甲方有權(quán)選擇下列第______種方案追究乙方責(zé)任。
1.甲方有權(quán)單方面解除本合同,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額為總房價(jià)款的_________%,甲方有權(quán)在乙方已支付的房價(jià)款中扣除乙方應(yīng)支付的賠償金額,剩余房款退還給乙方。如乙方已支付的房價(jià)款不足賠償?shù)?,甲方有?quán)追索。甲方如行使上述解除合同權(quán)的,應(yīng)當(dāng)自合同約定之乙方應(yīng)交付房款期限屆滿止的30日內(nèi)書面通知乙方,沒有通知或逾期通知的,視為放棄權(quán)利。
第八條簽訂本合同后,甲方不得擅自變更該房屋的建筑設(shè)計(jì)(見附件2),確需變更的應(yīng)當(dāng)征得乙方書面同意并報(bào)規(guī)劃管理部門審核批準(zhǔn),在獲得批準(zhǔn)之日起_________天內(nèi)與乙方簽訂本合同變更協(xié)議。
甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設(shè)計(jì),乙方有權(quán)單方面解除本合同。乙方解除合同的,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房價(jià)款的_________%違約金。
第九條甲方不得擅自變更已經(jīng)與乙方約定的小區(qū)平面布局(見附件4),確需變更的應(yīng)當(dāng)征得乙方書面同意。
甲方未征得乙方同意變更小區(qū)的平面布局,乙方有權(quán)要求甲方恢復(fù),如不能恢復(fù)的,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房價(jià)款的____%違約金
第十條甲方應(yīng)當(dāng)在_______年______月______日前,依照國家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定將取得的商品房綜合驗(yàn)收備案證明以及符合本合同約定的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原由,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,甲方可據(jù)實(shí)予以延期:
1.遭遇不可抗力,且甲方在不可抗力發(fā)生時(shí)采取了適當(dāng)救護(hù)措施,并在_______日內(nèi)書面告知乙方的;
第十一條甲方如未在本合同第十條約定期限內(nèi)將該房屋交付乙方,應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價(jià)款日萬分之_____計(jì)算,違約金自本合同第十條約定的最后交付期限之第二天起算至實(shí)際交付之日止。逾期超過____天,乙方有權(quán)選擇下列第____種方案追究甲方責(zé)任:
1.乙方有權(quán)單方面解除本合同。
第十二條該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,甲方應(yīng)在交付之日前______天通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù)。乙方應(yīng)在收到該通知之日起______天內(nèi),會(huì)同甲方對(duì)該房屋進(jìn)行驗(yàn)收交接。房屋交付的標(biāo)志為_________.
在驗(yàn)收交接時(shí),甲方應(yīng)出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,甲方應(yīng)向乙方提供《商品房質(zhì)量保證書》和《商品房使用說明書》。同時(shí),甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方要求提供實(shí)測面積的有關(guān)資料。
甲方如不出示和不提供前款規(guī)定的材料,乙方有權(quán)拒絕接收該房屋,由此所產(chǎn)生的延期交房的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
由于乙方原由,未能按期交付的,雙方同意按第_______種方式處理:
1.乙方未按期接收房屋,從甲方通知的乙方應(yīng)當(dāng)接收房屋之日起承擔(dān)該房屋的物業(yè)管理費(fèi),并承擔(dān)該房屋毀損滅失的所有風(fēng)險(xiǎn);如果由此導(dǎo)致甲方承擔(dān)其他連帶責(zé)任,甲方除按照承擔(dān)連帶責(zé)任的實(shí)際損失進(jìn)行追討外,另可以按日追究乙方合同總價(jià)款_____%的違約金。
第十三條甲方應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后______日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由甲方提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。
如因甲方的責(zé)任,乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第_______項(xiàng)處理:
1.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內(nèi)將乙方已付房價(jià)款退還給乙方,并按已付房價(jià)款的_____%賠償乙方損失
2.乙方不退房,甲方按已付房價(jià)款的_________%向乙方支付違約金。
甲方在產(chǎn)權(quán)登記中應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)成就的,應(yīng)當(dāng)向乙方發(fā)出辦理產(chǎn)權(quán)登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_____日內(nèi),若乙方不履行其在辦理產(chǎn)權(quán)登記中所應(yīng)履行的義務(wù),導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第十四條該房屋的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房屋交付之日起由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)的,甲方應(yīng)當(dāng)發(fā)出書面催告書一次。乙方接收催告書后,未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗(yàn)收交接日第二日起該房屋的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)移至乙方承擔(dān)。
第十五條甲方保證在向乙方交付該房屋時(shí)該房屋沒有甲方設(shè)定的抵押權(quán),也不存在其它產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛。如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔(dān)所有責(zé)任,并按照《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十六條甲方交付的該房屋系驗(yàn)收合格的房屋。如該房屋的裝修、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到本合同附件3約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)要求甲方按實(shí)際的裝修、設(shè)備與約定的裝修、設(shè)備差價(jià)_________倍給予補(bǔ)償。如主體結(jié)構(gòu)不符合本合同附件3約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)單方面解除本合同,同時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
雙方商定對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定產(chǎn)生爭議時(shí),應(yīng)當(dāng)共同委托本市(或者國內(nèi))有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測并以該機(jī)構(gòu)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。一方向另一方發(fā)出共同檢測的書面意見后______日內(nèi),另一方不作答復(fù)的,視為同意對(duì)方可以單獨(dú)委托建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測,并同意該機(jī)構(gòu)做出的書面鑒定意見。
第十七條該房屋交付后,房屋權(quán)屬證明辦妥前,乙方認(rèn)為主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委托本市有資質(zhì)的建筑工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測。經(jīng)核驗(yàn),確屬主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,乙方有權(quán)單方面解除本合同,同時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十八條乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權(quán)利時(shí),應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方的書面通知起_____天內(nèi)將乙方已支付的房價(jià)款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計(jì)算)所有退還乙方,并承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償金額為總房價(jià)款的_________%,在退還房價(jià)款時(shí)一并支付給乙方。
前款及本合同其他條款所稱已支付的房價(jià)款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價(jià)款。
第十九條自該房屋驗(yàn)收交接之日起,甲方對(duì)該房屋負(fù)責(zé)保修。保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國務(wù)院頒布的《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》之規(guī)定,在本合同附件5中約定。
第二十條甲方已選聘_________物業(yè)公司對(duì)該房屋進(jìn)行前期物業(yè)管理,并與其簽訂了《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》(見附件五)因該房屋規(guī)劃用途為_________用房,甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》(見附件5)
第二十一條乙方購買的房屋及其相應(yīng)占有的土地使用權(quán)不可分離。自該房屋的房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起,甲方與_________訂的編號(hào)為_________的_________地塊的土地使用權(quán)出讓/轉(zhuǎn)讓合同中約定的(本合同甲方的)與該房屋相關(guān)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任轉(zhuǎn)移給乙方。
第二十二條本合同項(xiàng)下乙方享有的權(quán)益(房屋期權(quán)),乙方可以依法轉(zhuǎn)讓、抵押。乙方依法行使上述權(quán)利時(shí),甲方應(yīng)予協(xié)助。
第二十三條本合同一方按照本合同約定向另一方送達(dá)的任何文件、回復(fù)及其他任何聯(lián)系,必須采用用書面形式,且首先采用直接送達(dá)方式送達(dá),直接送達(dá)不能、或者另一方在省外、國外的可采用掛號(hào)郵寄的方式,送達(dá)本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址。如以直接送達(dá)的方式送達(dá),則于另一方簽收時(shí)視為已送達(dá);如以掛號(hào)郵寄的方式,在投郵后(以寄出的郵戳為準(zhǔn))第______日將被視為已送達(dá)另一方;若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達(dá)。
第二十四條該房屋買賣過程中所發(fā)生的稅費(fèi)按照法律、法規(guī)、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān)。
第二十五條本合同的補(bǔ)充條款、附件及補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的部分。本合同補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。本合同的正文、補(bǔ)充條款、附件以及補(bǔ)充協(xié)議中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準(zhǔn)。
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應(yīng)通過訂立變更協(xié)議進(jìn)行約定。
第二十六條甲、乙雙方在簽署本合同時(shí),對(duì)各自的權(quán)利和義務(wù)清楚明白,并愿按本合同約定嚴(yán)格履行,如一方違反本合同,另一方有權(quán)按本合同約定要求索賠。
第二十七條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方商定本合同生效之日起30日內(nèi)由甲方負(fù)責(zé)向房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理本合同登記備案手續(xù)。
若甲方逾期不辦理登記備案手續(xù)并造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十八條本合同登記備案后,如發(fā)生協(xié)議解除本合同的事實(shí)時(shí),在事實(shí)發(fā)生之日起30天內(nèi)雙方持解除合同的書面文件到_______房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。
第二十九條甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,選定下列第_______種方式解決:(不選定的劃除)
1.向_________裁委員會(huì)申請仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第三十條本合同壹式_________份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)_________份,_________各執(zhí)壹份。
甲方(簽字)______________
乙方(簽字)______________
范文二
賣房方(甲方):身份證號(hào)碼:
購房方(乙方):身份證號(hào)碼:
關(guān)于乙方向甲方購房事宜,雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲方將其擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的位于北京市_____________區(qū)___________的房屋(房屋全部權(quán)證編號(hào):________________________,建筑面積_____________平方米)以人民幣_(tái)____仟_____佰______拾____萬______仟_____佰_____拾______元整($________________)出售給乙方。乙方愿意以上述價(jià)格向甲方認(rèn)購該房,并以購得的上述房屋向______________________________銀行申請購房抵押貸款,以支付甲方應(yīng)收的房款。
二、甲方承諾:
1、向乙房申請購房貸款銀行或貸款銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)提供符合要求的房屋資料以備查核。
2、保證對(duì)出售的房屋擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)。如果該房屋為共有房屋,則必須取得其他全部共有人的同意出售書面文件。
3、保證該出售房屋未予出租。因出租所產(chǎn)生的任何問題由甲方承擔(dān)并負(fù)責(zé)解決。
4、自簽訂本協(xié)議起,保證將該房屋按約定價(jià)格售給乙方,期間不得反悔或?qū)⒎课莩鍪劢o第三人。
5、按照前述業(yè)務(wù)的需要,及時(shí)簽訂各項(xiàng)合同文件和辦理各種手續(xù)。
6、在辦理產(chǎn)權(quán)過戶時(shí),應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或貸款銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)持有。
三、乙方承諾:
1、向貸款銀行或貸款銀行認(rèn)可的機(jī)構(gòu)提供符合要求的資料以備查核,并依規(guī)定支付費(fèi)用。
2、保證按原約定價(jià)格向甲方購買前述房屋,并及時(shí)將貸款所得支付甲方之售房款。
3、將所購房屋向貸款銀行申請抵押貸款。
4、按照前述業(yè)務(wù)需要,及時(shí)簽訂各項(xiàng)合同文件和辦理各種手續(xù),并承擔(dān)各項(xiàng)費(fèi)用。
5、在辦理房屋過戶時(shí),應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或其認(rèn)可的機(jī)構(gòu)持有。
四、本協(xié)議以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批準(zhǔn)為正式生效條件。如果貸款銀行認(rèn)為乙方的借款申請不符合條件而不予批準(zhǔn),則甲,乙雙方可以解除本協(xié)議。甲方若向乙方收取定金,應(yīng)如數(shù)退還給乙方。
五、如果貸款銀行批準(zhǔn)的貸款金額不足申請貸款額的70%,則乙方有權(quán)解除本協(xié)議。否則,乙方應(yīng)履行本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。
六、違約責(zé)任
1、如果甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應(yīng)向乙方賠償因此受到的損失。
2、如果乙方違約,貸款申請獲準(zhǔn)后沒有向甲方購買房屋,應(yīng)向甲方賠償因此受到的損失。
七、本協(xié)議的定立,履行,接觸,變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。
八、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本協(xié)議壹式肆份,雙方各執(zhí)壹份。由乙方交貸款銀行或其認(rèn)可的機(jī)構(gòu)壹份。
十、特別約定:
甲方:(簽字蓋章)乙方:(簽字蓋章)
年月日年月日
帶平臺(tái)的商品房篇三
甲方:
乙方:
經(jīng)各方友好協(xié)商,本著平等、自愿、有償、誠實(shí)信用原則,就土地轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成協(xié)議如下:
一、地塊概況
1、該地塊位于__市__,土地面積為__平方米(折__畝)。宗地四至及界址點(diǎn)座標(biāo)詳見附件。
2、現(xiàn)該地塊的用途為商住用地,屬開發(fā)用地。
二、轉(zhuǎn)讓方式
1、甲方與乙方共同出資成立__房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱合作公司),甲方以所售賣的土地作價(jià)_萬入股認(rèn)繳注冊資本,占_股權(quán);乙方以貨幣出_萬一次性出資注冊資本,占_股權(quán)。
2、甲方所出讓的土地保證在合作公司營業(yè)執(zhí)照下發(fā)后,一個(gè)月內(nèi)辦理完成土地過戶至合作公司名下事宜。并確保該地塊的容積率大于等于_,綠化率不少于_,建筑密度不小于_,土地用途為商業(yè)、住宅用地。
2、土地的轉(zhuǎn)讓價(jià)為__萬元/畝,轉(zhuǎn)讓總價(jià)為人民幣_(tái)萬元。
3、乙方同意按以下時(shí)間和金額分四期向甲方支付土地價(jià)款:
第一期定金,地價(jià)款的_%,計(jì)人民幣_(tái)萬元,付款時(shí)間及條件:雙方簽訂協(xié)議書,且已辦好合作公司營業(yè)執(zhí)照手續(xù)和完成貨幣入資。
第二期,轉(zhuǎn)讓土地在國土局登記受理辦理過戶于合作公司名下時(shí),雙方簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,乙方再行支付地價(jià)款的_%,計(jì)人民幣_(tái)萬元。
第三期,辦結(jié)該土地的國有土地使用證后_個(gè)工作日內(nèi)支付地價(jià)款的_%,計(jì)人民幣_(tái)萬元,余下_%的尾款待土地辦理完規(guī)劃許可證后十天內(nèi)付清。
4、為保證前款第一期地價(jià)款的及時(shí)支付,甲方應(yīng)先行辦理合作公司購買轉(zhuǎn)讓土地的出讓協(xié)議,以確保過戶等工作的實(shí)施進(jìn)度與本協(xié)議相吻合。
5、該項(xiàng)目由乙方獨(dú)立運(yùn)作,盈虧自負(fù)。甲方愿意幫助乙方解決有關(guān)開發(fā)指標(biāo)、稅費(fèi)返還及政策協(xié)調(diào)。
三、違約責(zé)任
1、甲方誠邀乙方參與其___畝土地的第三方轉(zhuǎn)讓事宜,并承諾創(chuàng)造條件讓乙方取得該塊土地,若乙方未能取得該地塊,甲方愿意雙倍返還定金,計(jì)67萬元,甲方應(yīng)在確認(rèn)乙方不能取得該土塊的土地使用權(quán)之日起_個(gè)工作日內(nèi)支付此款。
2、乙方未能按時(shí)支付地價(jià)款,應(yīng)以每日未付部分的_作滯納金支付給甲方。如未能按時(shí)付款超過_個(gè)工作日,視同終止履行本協(xié)議,并有權(quán)處置已付定金。
3、甲方、乙方分別承擔(dān)合作公司注冊的相關(guān)費(fèi)用。
四、其他
1、在土地出讓過程中,乙方僅承擔(dān)應(yīng)由受讓方承擔(dān)的土地契稅和交易費(fèi)用,其他有關(guān)營業(yè)稅等均由甲方另行承擔(dān)。
2、乙方的開發(fā)建設(shè)應(yīng)依法律、法規(guī)和規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。
3、本協(xié)議未盡事宜,須經(jīng)各方協(xié)商解決,并簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
4、本協(xié)議在執(zhí)行過程中發(fā)生矛盾、爭議,經(jīng)協(xié)商無效時(shí),提請法院裁決。
5、本協(xié)議經(jīng)各方代表簽字蓋章后生效。
6、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方(蓋章):
代表:
乙方(蓋章):
代表:
年 月 日
帶平臺(tái)的商品房篇四
買方:_________(以下簡稱甲方) 賣方:_________(以下簡稱乙方) 雙方同意買賣下列房屋:_________區(qū)_________路_________弄_________號(hào)_________室,建筑面積共_________平方米。經(jīng)雙方設(shè)立條件如下:第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部價(jià)款共計(jì)人民幣:_______
買方:_________(以下簡稱甲方)
賣方:_________(以下簡稱乙方)
雙方同意買賣下列房屋:_________區(qū)_________路_________弄_________號(hào)_________室,建筑面積共_________平方米。
經(jīng)雙方設(shè)立條件如下:
第一條上述房屋由乙方售給甲方,全部價(jià)款共計(jì)人民幣:_________元。
第二條本契約簽訂之日起_________內(nèi),甲方應(yīng)將上列價(jià)款付與乙方,乙方收到全部價(jià)款后,應(yīng)將房屋在一個(gè)星期內(nèi)騰出交給甲方。
第三條本契約簽訂后,甲方應(yīng)向房屋主管部門申請辦理房屋所有權(quán)登記,所需費(fèi)用由甲方承擔(dān),在取得房屋所有權(quán)證后,產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。
第四條甲方應(yīng)遵守國家和本市有關(guān)房屋管理的政策和規(guī)定,未經(jīng)市有關(guān)部門及乙方同意,不得對(duì)上述房屋加層和改建。
第五條房屋基地及底層獨(dú)用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應(yīng)遵守國家和本市有關(guān)土地管理的政策和規(guī)定。從發(fā)給產(chǎn)權(quán)證之日起,甲方按國家規(guī)定向有關(guān)部門繳付房產(chǎn)稅(土地使用稅)。
第六條自本契約簽訂之日起,上述房屋的有關(guān)權(quán)利義務(wù)不論甲方住進(jìn)與否均歸甲方。并按照管理和維修費(fèi)用分擔(dān)原則,按月由甲方承擔(dān)管理和維修方面的有關(guān)費(fèi)用。
第七條本契約簽訂之日起,在兩年內(nèi)屬于原乙方使用不當(dāng)造成的質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)保修;屬于人為的損壞由甲方自行負(fù)責(zé)。
第八條本契約一式三份,乙方一份,甲方兩份(其中一份作產(chǎn)權(quán)登記附件)。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
帶平臺(tái)的商品房篇五
出賣人(以下簡稱甲方)姓名:_____________身份證號(hào):_____________買受人(以下簡稱乙方)姓名:_____________身份證號(hào):_____________經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方?jīng)Q定把位于怡德尚苑的5棟樓 5號(hào)車庫賣給乙方,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商如下,共同信守。
一、甲方出售房屋情況
1、甲方出售的車庫屬本人直接從開發(fā)商手中購買的物業(yè) 。
2、乙方同意購買甲方現(xiàn)有車庫及其物業(yè)現(xiàn)狀,并以本合同形式加以規(guī)定。
二、房屋價(jià)格及付款形式、交房方式
1、甲方出售此車庫的價(jià)格為人民幣 萬仟佰拾元整,簽本合同時(shí),乙方付給甲方定金 元,余款于日之內(nèi)交房時(shí)付清。
2、甲方交房時(shí),應(yīng)把從開發(fā)商手中購買房屋的原始發(fā)票,合同文本及車庫鑰匙及水電開戶憑據(jù)一并交給乙方。
3、甲方收取定金后,應(yīng)及時(shí)清理原來的各種費(fèi)用,結(jié)清之前該房發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)等及其相關(guān)的各種費(fèi)用。
三、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)確保上述房屋屬本人私產(chǎn),無產(chǎn)權(quán)債務(wù)糾紛。自本合同簽字之日前,該房屋若發(fā)生與甲方有關(guān)的房屋產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)糾紛概由甲方負(fù)責(zé),本合同簽定之后所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)由乙方負(fù)責(zé)。
2、本合同簽定后,乙方中途悔約的,應(yīng)及時(shí)通知甲方,購房定金歸甲方所有;若甲方悔約,應(yīng)及時(shí)通知乙方,并雙倍返還定金給乙方。
3、甲方售房后若悔約要收回房屋或因產(chǎn)權(quán)債權(quán)糾紛造成乙方無法擁有或使用該房屋,除了雙倍返還本金給乙方外,甲方還要自收乙方購房款之日起至乙方退房時(shí)止,按1.5分月息復(fù)利計(jì)算付給乙方。
四、本合同一式份,各方各執(zhí)份。
五、未盡事宜,協(xié)商解決。甲方簽字:_____________電話:_____________乙方簽字:_____________電話:_____________公證人:_____________________年____月 ____日
帶平臺(tái)的商品房篇六
賣方(以下簡稱甲方): 身份證號(hào):
買方(以下簡稱乙方): 身份證號(hào):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房并受讓山林、土地經(jīng)營權(quán)和水電路使用權(quán),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 甲方所售房屋權(quán)證號(hào)及座落位置、結(jié)構(gòu)、面積、附屬設(shè)施、家具及房產(chǎn)四界:甲方所售房屋位于 鄉(xiāng) 村 組 ,為 結(jié)構(gòu),建筑面積有 平方米 ,附屬設(shè)施有 ,主要家具有 。房屋所有權(quán)證號(hào)為 號(hào),土地使用證號(hào)為 號(hào) 。房屋四界為: 東至: 西至: 南至: 北至:
第二條 甲方隨同所售房屋轉(zhuǎn)讓的山林、土地的經(jīng)營權(quán)證書編號(hào)及相關(guān)地點(diǎn)、面積、四界為:
1、山林共 處 畝,權(quán)證編號(hào)為 號(hào) 。其中:
2、土地共 處 畝,權(quán)證編號(hào)為 號(hào)。其中:
第三條 甲方隨同所售房屋轉(zhuǎn)讓的水、電、路使用權(quán)狀況:
1、水:
2、電:
3、路:
第四條 甲方保證交接的該房屋產(chǎn)權(quán)及山林土地經(jīng)營權(quán)、水電路使用權(quán)沒有糾紛,如有糾紛,由甲方承擔(dān)全部職責(zé)。
第五條 房屋價(jià)格及其他費(fèi)用:
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設(shè)施、山林、土地、水、電、路等相關(guān)所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)、使用權(quán))
2、甲、乙雙方達(dá)成一致意見,相關(guān)稅費(fèi)各自負(fù)擔(dān)。
第六條 付款方式和房屋交付:
簽訂本合同后甲方即交付房屋及房屋相關(guān)證件,并協(xié)助乙方辦理完畢相關(guān)權(quán)證(《林權(quán)證》、《土地經(jīng)營權(quán)證》、《土地使用證》、《房產(chǎn)證》)轉(zhuǎn)讓手續(xù)的當(dāng)日付清房款。
第七條 違約職責(zé):
本合同自簽訂之日起即生效,雙方不得反悔,如有違約,違約方按房屋總金額10%支付違約金,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條 本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,其他三份交有關(guān)部門存檔。
甲方(簽字手印): 乙方(簽字手印):
甲方配偶(簽字): 乙方配偶(簽字):
見證人(簽字):
鑒證單位: 村村民委員會(huì) (印章)
年 月 日
附手續(xù)辦理及程序:
1、 乙方先辦理戶口遷移手續(xù)(村準(zhǔn)遷材料+派出所上戶)
2、 雙方持戶口薄、身份證、私章和甲方《土地經(jīng)營權(quán)證》與村干部(管審批和公章的)一同到財(cái)經(jīng)所辦理土地流轉(zhuǎn)手續(xù)。
3、 再雙方持戶口薄、原身份證、私章和甲方《林權(quán)證》與村干部(管審批和公章的)一同到林業(yè)站辦理林權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
4、 乙方到地稅所完契稅
5、 雙方持稅票、建房土地使用證,戶口本、身份證、私章與村干部(管審批和公章的)到土管所辦理土地使用證過戶手續(xù)。
(邊遠(yuǎn)地4、5兩項(xiàng)也可不辦,但要保管原甲方的土地使用證)
帶平臺(tái)的商品房篇七
設(shè)備轉(zhuǎn)讓方: (甲方) 身份證號(hào)碼:設(shè)備接收方: (乙方) 身份證號(hào)碼:現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方共同商定達(dá)成如下協(xié)議:
(1)因甲方設(shè)備多余,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓臺(tái)給乙方,工作小時(shí),出廠編號(hào)為,經(jīng)乙方負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員現(xiàn)場看機(jī)試機(jī)后,甲乙雙方達(dá)成協(xié)商價(jià)為人民幣:___________________,大寫( )。乙方本著互相信任的情況下預(yù)付現(xiàn)金人民幣:_______________。于年____月____日 將貨提走。
(2)甲方出售該設(shè)備提供該機(jī);出廠合格證、購機(jī)發(fā)票、進(jìn)口設(shè)備提供進(jìn)口報(bào)關(guān)單等有效證件備注:
(3)如該機(jī)是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負(fù)全部法律責(zé)任。
(4)如合格證、購機(jī)發(fā)票或者進(jìn)口報(bào)關(guān)單丟失,需在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)或者派出所開據(jù)證明:證明該設(shè)備屬甲方所有。
(4)如甲方以前和他人或合伙人有經(jīng)濟(jì)糾紛,產(chǎn)權(quán)問題將與乙方無關(guān)。
(5)甲方若購機(jī)時(shí)在按揭款未繳納完,私自出售給乙方后,要追繳任何責(zé)任和尾款補(bǔ)清由甲方負(fù)責(zé),如出售給乙方后,是甲方的原因,比如,甲方尾款未付清造成g衛(wèi)星定位系統(tǒng)鎖機(jī)后所造成的任何損失等誤工費(fèi)均由甲方負(fù)責(zé)賠償。
(6)甲方在自己的場地上負(fù)責(zé)將該機(jī)設(shè)備安全裝上乙方的運(yùn)輸車上。保證乙方順利離開,乙方將一次性付清余款,該機(jī)產(chǎn)權(quán)屬乙方所有。
(7)為了雙方共同遵守特訂立此協(xié)議。甲方需提供身份證復(fù)印件附合同上。
(8)此協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字按手印后立即生效。
(9)如該設(shè)備屬于兩人合伙制經(jīng)營或多人合伙制經(jīng)營,需所有人共同簽字,按手印生效。
(10)甲方收款帳號(hào):乙方轉(zhuǎn)款帳號(hào):甲方姓名: 乙方姓名:電話: 電話:單位:簽定日期:________年____月____日二手設(shè)備買賣合同范文三甲方(買方): 乙方(賣方):_地址: 地址:身份證號(hào):___ 法定代表人:電話:_________________________ 職務(wù):_________ ___ _____電話:根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽訂如下合同:甲方同意從乙方購買以下設(shè)備:其它:合同價(jià)款及支付方式:乙方以上各項(xiàng)設(shè)備的總價(jià)款為人民幣: 萬元整(_______元);
2.支付方式:合同簽訂后,甲方____日內(nèi)先向乙方支付設(shè)備款 萬元整(_________元),余款甲方在對(duì)以上各項(xiàng)設(shè)備驗(yàn)收合格后____日內(nèi)支付。
3.乙方開戶___ ______帳號(hào):__ _______
三、乙方合同簽訂之日起____日內(nèi)交付設(shè)備,甲方自行安排提取設(shè)備。
四、如在本合同簽訂后,乙方又把貨物處理他人或其他原因不賣給甲方,乙方將承擔(dān)合同中甲方已付金額的2倍作為違約金,作為賠償給甲方的損失。
五、乙方出售的以上設(shè)備,如是乙方偷盜或來路不明的,乙方將負(fù)全部法律責(zé)任;如乙方以前和他人或合伙人有經(jīng)濟(jì)糾紛,產(chǎn)權(quán)問題將與甲方無關(guān)。
六、乙方保證對(duì)其出賣給甲方的各項(xiàng)設(shè)備擁有完全處分權(quán),保證該設(shè)備沒有設(shè)定抵押及質(zhì)押,保證該設(shè)備未被查封,并免遭第三人追索,否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
七、違約責(zé)任:
1.本協(xié)合同一經(jīng)生效,雙方必須自覺履行,任何一方未按協(xié)議書的規(guī)定全面履行義務(wù),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)及交通費(fèi)等。
2.如乙方不能按期交付設(shè)備,每逾期一天,應(yīng)向甲方支付設(shè)備轉(zhuǎn)讓款總金額萬分之_____的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失,乙方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的,乙方必須另予以補(bǔ)償。
3.如甲方的原因,嚴(yán)重影響乙方實(shí)現(xiàn)訂立本合同書的目的,甲方應(yīng)按照設(shè)備轉(zhuǎn)讓款總金額萬分之_____向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失,甲方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的,甲方必須另予以補(bǔ)償。
八、有關(guān)費(fèi)用的負(fù)擔(dān):在本次設(shè)備轉(zhuǎn)讓過程中發(fā)生的.有關(guān)費(fèi)用(如公證,評(píng)估或律師等費(fèi)用),由______ ___承擔(dān)。
九、為了雙方共同遵守此合同,甲乙雙方都需提供身份證復(fù)印件和營業(yè)執(zhí) 照復(fù)印件附合同后。
十、爭議解決方式:因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,向 所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。十
一、此合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字按手印及蓋章后立即生效。十
二、補(bǔ)充:甲方(買方): 乙方(賣方):____日期:________年____月____日____日期:________年____月____日身份證號(hào):___ 法定代表人:簽訂地點(diǎn):___ ____________ 簽訂地點(diǎn)
帶平臺(tái)的商品房篇八
房屋座落位置:__________________________________ 建筑面積: _______ 買 、 賣雙方本著友好協(xié)商的原則簽訂本協(xié)議 : 賣方在交房之日把物業(yè)公司的所有費(fèi)用結(jié)清。 買方方在選定房屋時(shí),須繳納_____¥ 元房屋買賣定金。 所購買房款總額為 _____¥ 元 ( 包含公共維修基
房屋座落位置:__________________________________
建筑面積: _______
買 、 賣雙方本著友好協(xié)商的原則簽訂本協(xié)議 :
賣方在交房之日把物業(yè)公司的所有費(fèi)用結(jié)清。
買方方在選定房屋時(shí),須繳納_____¥ 元房屋買賣定金。
所購買房款總額為 _____¥ 元 ( 包含公共維修基金及固定裝修 ) 付款方式為一次性付款
賣方須在 _____年_____ 月 _____日前辦好免稅證明,賣方在收到全款后將本房屋交付買方。
費(fèi)用分擔(dān): 賣方負(fù)責(zé) 中介方的費(fèi)用 _____¥ 元(過戶時(shí)付清),印花稅。
買方負(fù)責(zé) 契稅,過戶費(fèi),印花稅。
違約責(zé)任:
1 . 如因賣方原因造成無法完成房屋買賣的,則買方有權(quán)收回定金并獲得定金的 _____% 作為賠償,定金的 _____% 歸中介方所有。
2 .如因買方原因造成無法完成房屋買賣的,賣方有權(quán)沒收乙方定金,并獲得定金的 _____% 作為賠償,定金的_____% 歸中介方所有。
買方簽字: _____________
賣方簽字: __________
中介方簽字:_____________
____年____ 月____ 日
帶平臺(tái)的商品房篇九
賣方(簡稱甲方):
身份證號(hào)碼:買方(簡稱乙方):
身份證號(hào)碼:
身份證號(hào)碼:
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方房產(chǎn)相關(guān)事宜簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在建筑面積為第號(hào))。
第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為:人民幣整(整(整(元整)。平方米,外加此房所帶的的一套住宅房屋,合同簽定之日,乙方向甲方支付購房定金人民幣乙雙方辦理過戶手續(xù)當(dāng)天,乙方向甲方支付購房款人民幣甲方向乙方正式交付房屋前,應(yīng)將該房屋之前所產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)等各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用全部結(jié)清,然后乙方一次性支付甲方剩余房款
計(jì)人民幣整(元整),與此同時(shí)甲方將房屋鑰匙交給乙方。
第三條甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù),手續(xù)辦理過程中所產(chǎn)生的稅費(fèi)和手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第四條甲方保證對(duì)該房產(chǎn)擁有合法產(chǎn)權(quán),并在交接時(shí)該房屋沒有任何產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛等瑕疵,如果交接后發(fā)生該房屋交接前存在的產(chǎn)權(quán)、財(cái)務(wù)等糾紛,均由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第五條甲、乙雙方合同簽定后,若甲方違約,應(yīng)由甲方向乙方支付違約金人民幣萬元整。若因乙方原因違約,購房定金歸甲方所有。若因甲方原因違約,甲方應(yīng)自違約之日起五日內(nèi)返還乙方已付房款,并按同期銀行貸款利率支付利息。
第六條本合同自雙方簽訂之日起生效。
本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。均具有同等法律效力。本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),由有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。
第七條本合同未盡事宜,甲乙雙方另行商定。
出賣方(甲方):姓名:身份證號(hào)碼:姓名:身份證號(hào)碼:地址:郵編:電話:
購買方(乙方):姓名:身份證號(hào)碼:姓名:身份證號(hào)碼:地址:郵編:電話:
日期:年月日
帶平臺(tái)的商品房篇十
出賣方:____________________,以下簡稱甲方;
購買方:____________________,以下簡稱乙方。
為確保雙方合法權(quán)益,根據(jù)國家有關(guān)房產(chǎn)的規(guī)定,經(jīng)雙方共同協(xié)商一致,制定以下條款,以資雙方共同信守執(zhí)行。
一、甲方將位于________小區(qū)(街)區(qū)________號(hào)樓單元室房產(chǎn)一套,系私人產(chǎn)權(quán)房(房產(chǎn)證號(hào)),建筑面積平方米,雙方同意按新測繪面積為準(zhǔn)。并與土地使用權(quán)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
二、房屋交易價(jià)人民幣_(tái)_______________元整。
四、雙方于________年________月________日以前到房管局辦理過戶手續(xù)。由房管局受理當(dāng)日,乙方應(yīng)付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗(yàn)收。
五、甲方售房以前所發(fā)生的水、電、煤氣等費(fèi)用由甲方付清,乙方不承擔(dān)。電表止碼數(shù)度,水表止碼數(shù)________立方,煤氣表止碼數(shù)________立方。
六、甲方確保此房產(chǎn)權(quán)明確和真實(shí)并合法,無任何糾紛、無抵押和債權(quán)債務(wù),否則出現(xiàn)糾紛由甲方負(fù)全部責(zé)任,并賠償乙方按成交價(jià)________%的經(jīng)濟(jì)損失。
七、甲方將此房出售后,此房一切事宜無權(quán)過問,并無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續(xù)或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發(fā)生的一切費(fèi)用,雙方協(xié)商由方承擔(dān),方不承擔(dān)。
八、此協(xié)議自雙方簽字起發(fā)生法律效力,雙方不得違約。如乙方違約定金不退,如甲方違約定金雙倍返還。并按成交價(jià)的________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
甲方:________________________乙方:________________________
_________年________月________日_________年________月______日
帶平臺(tái)的商品房篇十一
出賣人(甲方):________
買受人(乙方):________
依據(jù)國家、省、本市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條甲方出售、乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡稱房地產(chǎn)),房地產(chǎn)具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產(chǎn)權(quán)證號(hào)為:______
(二)房地產(chǎn)座落:______;房屋設(shè)計(jì)用途:______;結(jié)構(gòu):________;
(三)房屋建筑面積:______平方米。該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)面積______平方米。
(四)房屋平面圖和房地產(chǎn)四至范圍(附件一);
(五)該房屋占用范圍內(nèi)的國有土地使用權(quán)以【出讓】【劃撥】方式獲得。
甲方保證已如實(shí)陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況,乙方對(duì)甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解,自愿買受該房地產(chǎn)。
(六)隨房屋同時(shí)轉(zhuǎn)讓的設(shè)備(非房屋附屬設(shè)備)及裝飾情況(詳見附件二)。
第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為(人民幣)為______元,(大寫):______元整。
乙方的付款方式和付款期限:
1、完成房屋買賣網(wǎng)簽備案的當(dāng)日,支付房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的____%;
2、完成房屋交付的當(dāng)日,支付房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的____%;
3、完成房屋產(chǎn)權(quán)過戶登記后的____日內(nèi),支付房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的____%;
4、出賣人完成交易房屋內(nèi)的戶口(戶籍)遷出后的當(dāng)日,支付房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的____%。
乙方交付房價(jià)款后,甲方應(yīng)開具收款憑證。
(或者付款方式和付款期限由甲、乙雙方在付款協(xié)議(附件三)中明確約定;實(shí)行二手房交易資金監(jiān)管的地區(qū),按照監(jiān)管地區(qū)的政策要求,另行約定)
第三條甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí),土地使用權(quán)按下列第___款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權(quán)的使用年限從______年___月___日起至______年___月___日止。甲方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方后,出讓合同載明的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定,乙方應(yīng)當(dāng)辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金。
(三)其他方式:
___________________________________。
第四條甲、乙雙方同意,甲方于______年___月___日前騰出該房屋并通知乙方進(jìn)行驗(yàn)收交接。乙方應(yīng)在收到通知之日起的___日內(nèi)對(duì)房屋及其裝飾、設(shè)備情況進(jìn)行查驗(yàn)。查驗(yàn)后簽訂房屋交接書。
第五條甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗(yàn)收交接期間,凡已納入本合同附件二的各項(xiàng)房屋裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的,應(yīng)按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設(shè)施估價(jià)值向乙方支付違約金。
第六條甲、乙雙方確認(rèn),在______年___月___日之前,【甲乙雙方共同】向______房地產(chǎn)交易中心申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。
甲方承諾,在乙方或者委托他人辦理轉(zhuǎn)讓過戶時(shí),積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時(shí)提供相關(guān)材料的,乙方按本合同第十條追究甲方的違約責(zé)任。
甲、乙雙方同意,自本合同簽訂后,甲乙雙方或其中一方均有權(quán)向房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理預(yù)告登記。
第七條上述房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移占有之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第八條本合同生效后,甲、乙雙方應(yīng)按國家及本市的有關(guān)規(guī)定繳納稅、費(fèi)。
房屋過戶過程產(chǎn)生的稅費(fèi),雙方依法繳納,按以下約定承擔(dān):_________________________________________。
在上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移占有前未支付的物業(yè)管理費(fèi)、水、電、燃?xì)?、通信費(fèi)等其他費(fèi)用,按本合同附件四約定支付。
第九條乙方未按本合同約定期限付款的,甲乙雙方同意按下列條款辦理。
(一)每預(yù)期一日,乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款的___%的違約金,合同繼續(xù)履行。
(二)乙方逾期未付款,甲方應(yīng)書面催告乙方,自收到甲方書面催告之日起的___日內(nèi),乙方仍未付款的,甲方有權(quán)單方解除合同,并書面通知乙方,自收到通知之日起的___日內(nèi)乙方未提出異議,合同即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應(yīng)向甲方按照前款規(guī)定支付逾期未付款的違約金,余款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應(yīng)在接到書面通知之起___日內(nèi)向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方應(yīng)支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由乙方據(jù)實(shí)賠償。
(三)____________
第十條甲方未按本合同約定期限交房付房屋的,甲、乙雙方同意按下列條款辦理。
(一)每逾期一日,甲方應(yīng)向乙方支付逾期已收款1%的違約金,合同繼續(xù)履行。
(二)甲方逾期未交付房地產(chǎn),乙方應(yīng)書面催告甲方,自收到乙方書面催告之日起的___日內(nèi),甲方仍未交付房地產(chǎn)的,乙方有權(quán)單方解除合同,并書面通知乙方,自收到通知之日起的___日內(nèi)甲方未提出異議,合同即行解除。甲方除應(yīng)在收到書面通知之日起___日內(nèi)向乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,還應(yīng)按已收款按每逾期一日___%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的,乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方應(yīng)支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由甲方據(jù)實(shí)賠償。
(三)由于甲方原因,包括但不限于甲方故意拖延或者不及時(shí)提供相關(guān)材料或者其他不合格事由等,導(dǎo)致該房屋未能按照本合同第六條的規(guī)定,辦理完畢轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)的,每逾期一日,甲方應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于房屋總價(jià)款1%的違約金,合同繼續(xù)履行。逾期超過___日,仍未辦理完畢轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)的,乙方有權(quán)單方解除合同,并書面通知乙方。甲方除應(yīng)在收到書面通知之日起___日內(nèi)向乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,還應(yīng)按已收款按每逾期一日___%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的,乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方應(yīng)支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由甲方據(jù)實(shí)賠償。
(四)____________
第十一條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下,訂立的補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議,為買賣合同不可分割的一部份。本合同補(bǔ)充條款與正文條款不一致的,以補(bǔ)充條款為準(zhǔn)。
如果按照交易房屋所在地的政策規(guī)定,房屋交易需要辦理網(wǎng)簽備案的,則雙方網(wǎng)簽備案的合同的交易條件應(yīng)與本合同保持一致。
第十二條本合同及補(bǔ)充條款自甲、乙雙方簽訂之日起生效。
第十三條本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的,按下列第___項(xiàng)解決。
(一)提交______仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同一式___份,甲、乙雙方各執(zhí)1份,房地產(chǎn)交易中心各執(zhí)1份(甲、乙雙方申辦權(quán)屬登記時(shí)提交),均具有同等法律效力。
補(bǔ)充條款:________________________________。
附件一:房屋平面圖及房地產(chǎn)四至范圍
附件二:隨房屋同時(shí)轉(zhuǎn)讓的設(shè)備及裝飾情況
設(shè)備:____________
裝飾:____________
關(guān)于設(shè)備及裝飾費(fèi)用按以下第___款辦理:
(一)以上所列設(shè)備和裝修費(fèi)用包含在本合同第二條約定的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款內(nèi),乙方不需另外支付費(fèi)用,甲方不得拆除并應(yīng)隨房屋交付乙方。
(二)以上所列設(shè)備和裝修費(fèi)用未包含在本合同第二條約定的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)內(nèi),乙方需另外支付費(fèi)用人民幣_(tái)_____元,在本合同第四條約定的房屋驗(yàn)收交接時(shí),由乙方向甲方支付,甲方不得拆除并應(yīng)隨房屋交付乙方。
附件三:付款協(xié)議
附件四:物業(yè)管理費(fèi)、水、電、煤、電訊等其他費(fèi)用的支付
物業(yè)管理費(fèi)、水、電、煤、電訊等費(fèi)用,在轉(zhuǎn)移占有前未支付和未結(jié)算的費(fèi)用由甲方承擔(dān);轉(zhuǎn)移占有后,使用該房地產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
甲方在本合同第四條約定的房屋驗(yàn)收交接后,與乙方共同辦理水、電、燃?xì)狻㈦娫?、有線電視等過戶手續(xù)。物業(yè)維修基金、水、電、有線電視、電話、燃?xì)獬跹b費(fèi)按以下第___款辦理:
(一)由甲方無償轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方無需另外支付費(fèi)用。
(二)由乙方另行向甲方支付,具體金額由甲、乙雙方辦理過戶手續(xù)時(shí)以各相關(guān)部門規(guī)定為準(zhǔn)。
甲方:________
身份證證號(hào):________
居住地址:________
代理人:________
聯(lián)系電話:________
【本人】【法定代表人】
(簽章)________
乙方:________
身份證證號(hào):________
居住地址:________
代理人:________
聯(lián)系電話:________
【本人】【法定代表人】
(簽章)________
帶平臺(tái)的商品房篇十二
協(xié)議雙方:_________________
甲方(受委托方):_________________鎮(zhèn)江市__________房產(chǎn)買賣有限公司
乙方(委托方):_________________
甲、乙方雙方本著“自愿,平等,信用“的原則,經(jīng)協(xié)商達(dá)成委托賣房協(xié)議如下:_________________
一、乙方應(yīng)如實(shí)填寫出售房屋登記表>>,并出示產(chǎn)權(quán)證及身份證,提供產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件。
二、乙方保證該房屋權(quán)屬清楚無爭議,無糾紛,并已征得共有人(或產(chǎn)權(quán)人)同意,否則造成不良后果均由乙方負(fù)責(zé)。
三、該方最終成交價(jià),由買賣雙方自主商定,甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達(dá)成買賣協(xié)議時(shí),須交甲方按成交價(jià)的1%的中介費(fèi),成交價(jià)低于伍萬元按500元收費(fèi)。
四、乙方也可同時(shí)委托他人或自行聯(lián)系賣房,但不得與甲方介紹的買方以各種借口私下交易,否則,應(yīng)承擔(dān)雙倍的中介服務(wù)費(fèi)(乙方賣房一旦可以成交,因乙方原因不能成交,乙方須按規(guī)定給付中介費(fèi))。
五、甲方應(yīng)通過媒體發(fā)布賣房信息。物色,篩選,推薦適合買方。帶客戶到乙方現(xiàn)場看房。如實(shí)傳遞買賣雙方的要求,積極周旋,直至買賣成交。
六、甲方還可以為乙方提供下列服務(wù):_________________起草房屋買賣協(xié)議、代辦產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過戶手續(xù);為定金、房款的收付提供信用賬戶,鈍化矛盾、調(diào)解糾紛,提供有關(guān)法律服務(wù)。
七、本協(xié)議壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章后生效,如雙方今后另行簽訂協(xié)議或委托書,本協(xié)議終止,權(quán)利義務(wù)關(guān)系以后簽協(xié)議為準(zhǔn)。
甲方:_________________鎮(zhèn)江__________房產(chǎn)買賣有限公司乙方:_________________
地址:_________________電話:_________________
委托代理人:_________________
身份證號(hào)碼:_________________
委托日期:_________________房屋買賣合同公證書
字第號(hào)
申請人:_________________甲:______________(基本情況)
乙:______________(基本情況)
丙:______________(基本情況)
公證事項(xiàng):_________________商品房_______________合同
證詞內(nèi)容
一、必備要素
1.申請人全稱或姓名、申請日期及申請事項(xiàng)。
2.公證處審查(查明)的事實(shí)。包括:_________________
(1)甲方(賣方)及其代理人的身份、資格、及簽訂合同的民事權(quán)利能力和行為能力;
(2)乙方(買方)及其代理人的身份、資格、及簽訂合同的民事權(quán)利能力和行為能力;
(3)擔(dān)保人的身份、資格及擔(dān)保能力;
(4)合同標(biāo)的物的權(quán)屬情況及相關(guān)權(quán)利人的意思表示;
(5)出售房產(chǎn)(期權(quán))的基本情況。包括:_________________房產(chǎn)的名稱、坐落、房號(hào)、朝向、占地面積、建筑面積、使用面積、售價(jià)等;預(yù)售商品房要符合法律規(guī)定的條件;查無權(quán)利受限制的記錄等;
(6)是否履行了法律規(guī)定的批準(zhǔn)或許可手續(xù)。
(7)當(dāng)事人簽訂合同的意思表示是否真實(shí),是否對(duì)合同的主要條款取得了一致意見;
3.公證結(jié)論:_________________
(1)當(dāng)事人簽訂合同的日期、地點(diǎn)、方式等;
(2)當(dāng)事人簽訂合同的行為符合《中華人民共和國民法典》第五十五條的規(guī)定。
(3)合同內(nèi)容的合法性。
(4)當(dāng)事人在合同(協(xié)議)上的簽字、蓋章的真實(shí)性。
二、選擇要素
1.當(dāng)事人對(duì)合同內(nèi)容的重要解釋或說明。
2.當(dāng)事人是否了解了合同的全部內(nèi)容。
3.合同生效日及條件等。
4.公證員認(rèn)為需要說明的其他事實(shí)或情節(jié)。
5.附件。
中華人民共和國______省______(縣)公證處
公證員:_________________(簽名)
_________________年_____________月_____________日
帶平臺(tái)的商品房篇十三
房屋買賣合同民事上訴狀
上訴人(原審被告):_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮(zhèn)。法定代表人:_________________某某職務(wù):_________________董事長。被上訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區(qū)某某北路號(hào)111室。原審被告:_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號(hào)。負(fù)責(zé)人:_________________某某,經(jīng)理。
上訴請求:1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號(hào)民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。事實(shí)和理由:上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號(hào)民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對(duì)被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱:對(duì)原告的訴訟請求及事實(shí)和理由沒有異議,對(duì)原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是,對(duì)原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對(duì)于原告訴訟請求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對(duì)人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對(duì)題,更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見相同??墒牵撆袥Q卻斷章取義,未將被告的真實(shí)答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對(duì)不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤
(一)該判決對(duì)原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng),該事實(shí)在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時(shí)間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實(shí)是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題??墒聦?shí)是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無直接因果關(guān)系。另:該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實(shí)。上訴人不得不對(duì)本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實(shí)和法律依據(jù)。
本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價(jià)款,至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在,且對(duì)損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯(cuò)責(zé)任,更沒有按過錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對(duì)所謂本金的數(shù)額和來源予以查實(shí)確認(rèn),且對(duì)20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時(shí)效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的。同時(shí),該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對(duì)此,上訴人認(rèn)為,原審法院對(duì)本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對(duì)本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤,程序違法的嚴(yán)重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致某某市中級(jí)人民法院上訴人:_________________
某某建設(shè)集團(tuán)有限公司20_____ 年_____月_______日
帶平臺(tái)的商品房篇十四
協(xié)議雙方:
甲方(受委托方):
乙方(委托方):
甲、乙方雙方本著
一、乙方應(yīng)如實(shí)填寫<<出售房屋登記表>>,并出示產(chǎn)權(quán)證及身份證,提供產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件。
二、乙方保證該房屋權(quán)屬清楚無爭議,無糾紛,并已征得共有人(或產(chǎn)權(quán)人)同意,否則造成不良后果均由乙方負(fù)責(zé)。
三、該方最終成交價(jià),由買賣雙方自主商定,甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達(dá)成買賣協(xié)議時(shí),須交甲方按成交價(jià)的1%的中介費(fèi),成交價(jià)低于伍萬元按500元收費(fèi)。
四、乙方也可同時(shí)委托他人或自行聯(lián)系賣房,但不得與甲方介紹的買方以各種借口私下交易,否則,應(yīng)承擔(dān)雙倍的中介服務(wù)費(fèi)(乙方賣房一旦可以成交,因乙方原因不能成交,乙方須按規(guī)定給付中介費(fèi))。
五、甲方應(yīng)通過媒體發(fā)布賣房信息。物色,篩選,推薦適合買方。帶客戶到乙方現(xiàn)場看房。如實(shí)傳遞買賣雙方的要求,積極周旋,直至買賣成交。
六、甲方還可以為乙方提供下列服務(wù):起草房屋買賣協(xié)議、代辦產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過戶手續(xù);為定金、房款的收付提供信用帳戶,鈍化矛盾、調(diào)解糾紛,提供有關(guān)法律服務(wù)。
七、本協(xié)議壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章后生效,如雙方今后另行簽訂協(xié)議或委托書,本協(xié)議終止,權(quán)利義務(wù)關(guān)系以后簽協(xié)議為準(zhǔn)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
帶平臺(tái)的商品房篇十五
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買賣有關(guān)事項(xiàng),達(dá)成如下協(xié)議:
1、乙方購買甲方合法擁有的座落在___鎮(zhèn)___小區(qū)___號(hào)樓___單元___室,建筑面積為___平方米的房產(chǎn)一套。
2、雙方議定上述房產(chǎn)出售價(jià)格為人民幣_(tái)__萬元整。
3、甲方于__年_月__日收到乙方定金人民幣_(tái)__萬元整。
4、甲方負(fù)責(zé)為乙方辦理房屋過戶手續(xù),,辦理手續(xù)時(shí)間不得超過半年,否則按甲方違約處理。
5、甲方將過戶手續(xù)辦理完成后,交于乙方認(rèn)定手續(xù)齊全后,乙方一次性將房屋余款___萬元整交付甲方,甲方將房屋按時(shí)交付乙方。
6、本合同簽訂后,雙方不得違約,如有一方違約,則付給對(duì)方違約金人民幣_(tái)__萬元整。
7、甲方保證出售房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)的規(guī)定,并保證產(chǎn)權(quán)清晰,無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實(shí)有效,不含虛假內(nèi)容,若有違反上述約定造成的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
8、本合同履行過程中,如發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不成時(shí),可向有關(guān)有管轄權(quán)的人民法院起訴。
9、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效。
10、本合同共2頁,一式2份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方:_____________________乙方:_____________________
身份證號(hào):__________________身份證號(hào):__________________
身份證號(hào):__________________身份證號(hào):__________________
簽約日期:_____年___月___日簽約日期:_____年___月___日
帶平臺(tái)的商品房篇十六
本合同雙方當(dāng)事人:______________________________
賣方(以下簡稱甲方):_____________________________
(本人)(法定代表人)姓名:__________________________
國籍:________________________________________
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):_____________________
地址:________________________________________
郵政編碼:_____________________________________
聯(lián)系電話:_____________________________________
委托代理人:___________________________________
國籍:________________________________________
電話:________________________________________
地址:________________________________________
郵政編碼:_____________________________________
買方(以下簡稱乙方):______________________________
(本人)(法定代表人)姓名:___________________________
國籍:_________________________________________
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):______________________
地址:_________________________________________
郵政編碼:______________________________________
聯(lián)系電話:______________________________________
委托代理人:_____________________________________
國籍:__________________________________________
電話:__________________________________________
地址:__________________________________________
郵政編碼:_______________________________________
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為_____,建筑面積_____平方米(其中實(shí)際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_____平方米),房屋用途為_____;(房屋所有權(quán)證號(hào)、土地使用權(quán)證號(hào))(房地產(chǎn)權(quán)證號(hào))為_____。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定)面積。
如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定面積(以下簡稱實(shí)際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時(shí),房價(jià)款保持不變。
實(shí)際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時(shí),甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1、乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按_____利率付給利息。
2、每平方米價(jià)格保持不變,房價(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。
第三條土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自___年___月___日至___年___月___日止。
以劃撥方式取得土地使用權(quán)的
房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)為_____;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方(必須或無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條價(jià)格。
按(總建筑面積)(實(shí)際建筑面積)計(jì)算,該房屋售價(jià)為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式。
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價(jià)款付給甲方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價(jià)款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時(shí)間付款,甲方對(duì)乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。
自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按_____計(jì)算。
逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。
屆時(shí),甲方有權(quán)按下述第____種約定,追究乙方的違約責(zé)任。
1、終止合同,乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。
甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。
2、乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價(jià)款向甲方追究違約利息。
按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在_____個(gè)月內(nèi)按_____利率計(jì)算;自第_____個(gè)月起,月利息則按_____利率計(jì)算。
逾期超過_____個(gè)月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_____種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1、終止合同,甲方按乙方累計(jì)已付款的_____%向乙方支付違約金。
乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。
2、甲方按乙方累計(jì)已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在乙方實(shí)際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。
如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實(shí)際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,甲方均在交易前辦妥。
交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅。
甲方(公章):________________ 乙方(公章):________________
法定代表人(簽字):___________ 法定代表人(簽字):___________
簽訂時(shí)間:_____年____月____日 簽訂時(shí)間:_____年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________________ 簽訂地點(diǎn):_________________
帶平臺(tái)的商品房篇十七
出賣人(甲方):身份證號(hào)碼:買受人(乙方):身份證號(hào)碼:甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。甲方保證本房屋無查封、無債務(wù)糾紛,提供的材料齊全、真實(shí)有效,
一、甲方自愿將其村證房位于 ____市___________ 區(qū)_______________________________________ 的房屋(建筑面積_________ 平方米)以人民幣_(tái)______ 仟_______ 佰_______ 拾_______ 萬_______ 仟_______ 佰_______ 拾_______ 元整(________元)的價(jià)款出售給乙方。(備注: )
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時(shí),甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時(shí),甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對(duì)—— 的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,合同簽訂日之前該房屋所發(fā)生的一切費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責(zé)任1 、甲方應(yīng)當(dāng)于----年-----月---日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1 天按房價(jià)總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過1 個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房價(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣----_元。2 、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過1個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí),乙方已付房價(jià)款的_________ 作為甲方的.損失賠償金。3 、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。4 、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?,甲方?yīng)按照市場評(píng)估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。5 、如因規(guī)劃部門導(dǎo)致房屋使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,涉及拆遷補(bǔ)償以甲方名義實(shí)施,補(bǔ)償款為乙方所有。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________ 種方式解決。1 、提交______________________________________仲裁委員會(huì)仲裁。2 、依法向——區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5 份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。甲方: 乙方:________年____月日________年____月____日見證人:________年____月____日
帶平臺(tái)的商品房篇十八
一:
甲方:
乙方:
身份證號(hào):
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
鑒于:甲方因出售房屋,需委托乙方提供法律服務(wù),故此,雙方經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成專項(xiàng)法律服務(wù)合同,合同如下:
第一條乙方接受甲方的委托,指派法律工作人員桑中華、劉華廣為甲方出售房屋提供法律服務(wù)。
第二條乙方為甲方提供如下2和4項(xiàng)法律服務(wù),每項(xiàng)服務(wù)按次收費(fèi),每次不超過半個(gè)工作日:
1.乙方在乙方辦公地為甲方解答房屋買賣相關(guān)的法律問題、審查房屋買賣合同,并提出法律意見,甲方向乙方繳納服務(wù)費(fèi)500元/次;
2.乙方與甲方共同參與房屋買賣合同談判,視談判結(jié)果出具法律意見,供甲方參考,甲方向乙方繳納服務(wù)費(fèi)1000元/次;
3.乙方應(yīng)甲方要求,調(diào)查買房所涉房產(chǎn)公司主體資格的合法性,甲方向乙方繳納服務(wù)費(fèi)500元/次;
4.甲方要求乙方提供其它法律服務(wù):甲方委托乙方全權(quán)代理甲方出售指定房產(chǎn)(樓款由甲方自己收取),甲方向乙方繳納代理服務(wù)費(fèi)__元/套。
第三條乙方必須認(rèn)真依法保護(hù)甲方合法權(quán)益。
第四條甲方應(yīng)當(dāng)向乙方如實(shí)提供辦理專項(xiàng)法律事務(wù)的相關(guān)材料,乙方接受委托后,若甲方不積極提供相關(guān)材料,或弄虛作假等情況,有權(quán)終止服務(wù),依約所收費(fèi)用不予退還。
第五條如乙方無故終止履行合同,依約所收費(fèi)用全部退還甲方,如甲方無故終止合同,乙方依約所收費(fèi)用不予退還。
第六條根據(jù)甲乙雙方協(xié)議,甲方應(yīng)向乙方繳納法律服務(wù)費(fèi)總額3000元(大寫叁仟元),其中差旅費(fèi)_________元,于本合同簽訂之日一次性交清。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
日期:年月日
日期:年月日
帶平臺(tái)的商品房篇十九
出賣人:_________________姓名:_________________
買受人:_________________姓名:_________________
根據(jù)《中華群眾國合約法》及有關(guān)法令、法例的劃定,為明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合約。
第一條甲方志愿將其房屋給乙方,乙方也已充分相識(shí)該房屋具體狀況,并志愿購買該房屋。現(xiàn)該房屋具體狀況如次:_________________
座落于______,建筑平面或物體表面的大______平方米;
房屋的占有權(quán)證號(hào)為______,國有地盤使用權(quán)證號(hào)為______;
該房屋占用規(guī)模內(nèi)的地盤使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。第二條上面所說的房產(chǎn)的生意業(yè)務(wù)價(jià)格為:_________________單價(jià):_________________群眾幣_(tái)_____元/平方米,總價(jià):_________________群眾幣_(tái)_____元整。
第三條乙方在______前應(yīng)向甲方給付定金群眾幣_(tái)_____元整。
上面所說的定金在乙方______付款時(shí)充抵房款。
第四條付款時(shí)間及方式乙方應(yīng)于本合約發(fā)生效力之日起______日內(nèi)將該購房合約范本房屋全部價(jià)款給付甲方。具體付款方式為:_________________
第五條甲方承諾在本合約發(fā)生效力之日起______日將房屋交給給乙方,并在交給房屋前騰空該房屋。
甲方應(yīng)在______前將其落戶居住于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
第六條甲方承諾并包管,依法享有本合約所售房屋共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,在本合約發(fā)生效力之日起______日內(nèi),共同向房屋權(quán)屬掛號(hào)構(gòu)造申請管理房屋占有權(quán)變更掛號(hào)手續(xù),依法取得房屋掛號(hào)在乙方名下的《房屋占有權(quán)證》;并在乙方領(lǐng)取《房屋占有權(quán)證》后,按有關(guān)劃定向地盤治理部門申請管理當(dāng)房屋地盤使用權(quán)變更掛號(hào)手續(xù)。
該房屋地盤使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定管理:_________________
□該房屋地盤使用權(quán)為出讓取得,其地盤使用權(quán)證所載權(quán)利和相關(guān)出讓合約的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
□該房屋地盤使用權(quán)為劃撥材料購銷合約范本取得,根據(jù)有關(guān)劃定,其轉(zhuǎn)讓需繳納地盤出讓金或地盤收入金的,雙方約定,該用度由□甲方承擔(dān)□乙方承擔(dān)。
除本條已有約定外,管理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi),由□甲、乙雙方按國度劃定各自承擔(dān)□甲方承擔(dān)□乙方承擔(dān)。
第八條房屋毀損、滅失的危害自□房屋正式交給之日□權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第九條該房屋正式交給時(shí),物業(yè)治理、水、電、燃?xì)狻⒂芯€電視、通信等相關(guān)雜費(fèi),按下列約定處置懲罰:_________________
第十條甲方包管已如實(shí)陳述本合約所售房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,包管該房屋在生意業(yè)務(wù)時(shí)沒有產(chǎn)權(quán)糾紛或影響雙方生意業(yè)務(wù)的不論什么法令障礙,有關(guān)按揭
、抵押、租賃、稅項(xiàng)等,甲方均在合約發(fā)生效力前辦妥。發(fā)生效力后如有上面所說的未清事變,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第10月1日條乙方未按本合約的約定支付房價(jià)款的,按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:_________________
乙方過期支付房價(jià)款的,每一過期裝備購銷合約范本一天,按應(yīng)付未付房價(jià)款的極其之______支付違約金。乙方過期支付房價(jià)款超過______日,甲方有權(quán)排除本合約,甲方在排除合約之日起______日內(nèi)將已收房價(jià)款退還乙方,所收定金不予退還;并有權(quán)要求乙方支付總房價(jià)款百分之______的違約金。
謎底增補(bǔ)
第十二條甲方未按本合約的約定履行義務(wù)的,按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:_________________
1、甲方過期交給房屋的,每一過期一天,按總房價(jià)款的極其之______支付違約金。甲方過期交給房屋超過______日,乙方有權(quán)排除本合約。甲方應(yīng)在乙方排除本合約之日起______日內(nèi)將已收房價(jià)款和雙倍定金返還乙方,并按總房價(jià)款的百分之______支付違約金。2、如因甲方的存心或不韙造成乙方不克不及在本合約約定的時(shí)間內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______日內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按總房價(jià)款的百分之______支購銷合約范本大全付違約金。
謎底增補(bǔ)
第十三條本合約未央事宜,甲、乙雙方可另行訂立增補(bǔ)條款或增補(bǔ)和談。增補(bǔ)條款或增補(bǔ)和談和本合約的附件均為本合約不成分割的部分。
第十四條本合約自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生效力。
第十五條因本合約或與本合約有關(guān)的不論什么爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,□提交處理______仲裁委員會(huì)仲裁解決□依法由群眾法院訴訟解決
第十六條本合約一式______份。此中甲方執(zhí)______份,乙方執(zhí)______份,提交處理房屋權(quán)屬掛號(hào)構(gòu)造一份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
簽約日期:_________________簽約日期
帶平臺(tái)的商品房篇二十
______________________(以下簡稱賣方)
姓名:________________________________
身份證號(hào)碼:__________________________
地址:_______________________________
______________________(以下簡稱買方)
姓名:________________________________
身份證號(hào)碼:__________________________
地址:________________________________
____________________(以下簡稱經(jīng)紀(jì)方)
地址:________________________________
總機(jī):________________________________
經(jīng)賣方、買方及經(jīng)紀(jì)方協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議:
一、買賣標(biāo)的
買賣雙方經(jīng)協(xié)商須以下列條款通過經(jīng)紀(jì)方出售及購入位于_______________________(以下簡稱該房屋)之房屋。該房屋建筑面積為_______,其它附屬面積_______(以房產(chǎn)證面積或確權(quán)面積為準(zhǔn))。
二、成交價(jià)格
該房屋之成交樓價(jià)為單價(jià)_______元/平方米,其中附屬單價(jià)______元/平方米,總價(jià)______元,(大寫)______拾______萬______仟______佰______拾______元整。
三、付款方式(在中打“√”選擇)
a.一次性付款
(a)_______元須在簽本合約之同時(shí)付清作為認(rèn)購金;
(b)_______元須在簽房屋買賣合約前付清作為部分樓款,買賣合約須_______年_______月_______日之前簽妥;
(c)_______元須于買賣完成時(shí)(指房屋產(chǎn)權(quán)證書或購房合同已完備,下同)由買方付清作為樓價(jià)余款。
b.按揭付款
(a)_______元須在簽本合約之同時(shí)付清作為認(rèn)購金;
(b)_______元須在簽買賣合約時(shí)付清作為首期余款,買賣合約須于銀行同意按揭時(shí)簽妥;
(c)_______元須于買賣完成并辦妥他項(xiàng)權(quán)利登記后由貸款銀行直接撥入賣方銀行帳號(hào)作為樓價(jià)余款,銀行實(shí)際貸款額與原貸款額之間差額由買方以現(xiàn)金支付。
c.轉(zhuǎn)按付款
(a)_______元須在簽本合約之同時(shí)付清作為認(rèn)購金,賣方收款_______天內(nèi)向抵押銀行申請轉(zhuǎn)按揭手續(xù),并協(xié)助買方申請銀行貸款手續(xù)。
(b)_______元須在簽買賣合約時(shí)付清作為首期余款,買賣合約須于銀行同意轉(zhuǎn)按時(shí)簽妥;
(c)_______元須于買賣完成并辦妥他項(xiàng)權(quán)利登記后由貸款銀行扣除賣方所欠款項(xiàng)后將余款直接撥入賣方銀行帳號(hào)作為樓價(jià)余款銀行實(shí)際貸款額與原貸款額之間差額由買方以現(xiàn)金支付。
四、稅費(fèi)承擔(dān)及交割
a.買賣完成時(shí),賣方須負(fù)責(zé)將該物業(yè)交結(jié)/買方同意連同該物業(yè)現(xiàn)有之租約一起購入該物業(yè)。
b.該物業(yè)是以現(xiàn)狀售予買方,而買方已檢查該物業(yè),故買方不得借此拒絕交易。
c.在該物業(yè)交易完成之日(即交結(jié)),賣方須付清一切有關(guān)該物業(yè)之雜費(fèi)(如水電、管理、電話費(fèi)及有線電視費(fèi)等),并即時(shí)遷出該房戶口。
五、傭金及賠償
基于經(jīng)紀(jì)已提供之服務(wù),經(jīng)紀(jì)有權(quán)在此合約后向賣方收全_______元及向買方收全_______元作為傭金。
六、違約責(zé)任
b.經(jīng)紀(jì)代賣方所收之臨時(shí)認(rèn)購金,由賣方收妥及簽署本合約作實(shí)。如賣方拒絕收取該臨時(shí)認(rèn)購金及簽署本合約,則該筆認(rèn)購金在沒有任何補(bǔ)償情況下交回買方,買方將不得要求任何賠償。
c.如買方未能履行本合約之條款以至本合約不能順利完成,則已付之認(rèn)購金將由賣方?jīng)]收,而賣方有權(quán)再將該物業(yè)售予任何人,而賣方不可再為此而向買方進(jìn)一步追究責(zé)任或要求賠償損失。
d.賣方在收取認(rèn)購金后不依合約條款將該物業(yè)售予買方,則賣方除須退還所有買方已付之認(rèn)購金外,并須以同等數(shù)目之金額賠償買方以彌補(bǔ)買方之損失,而買方不可要求進(jìn)一步賠償或逼使賣方履行此合約。
七、其它
a.經(jīng)紀(jì)方負(fù)責(zé)跟進(jìn)有關(guān)買賣過戶等一切手續(xù),直到該房屋買賣完成為止。買賣雙方須提供齊全該房屋買賣所需之資料。
b.合約取代任何過往之三方在談判中的聲稱、理解、承諾與及協(xié)議。
c.本合約簽字或蓋章生效,一式三份均具同等法律效力,買方、賣方及經(jīng)紀(jì)各持一份。
八、補(bǔ)充
1.______________________。
2.______________________。
3.______________________。
買方:______________________
________年_______月_______日
賣方:______________________
________年_______月_______日
經(jīng)紀(jì)方:____________________
________年_______月_______日
賣方:_______年_______月_______日于_____________簽署
帶平臺(tái)的商品房篇二十一
賣方(甲方):身份證號(hào):買方(乙方):身份證號(hào):經(jīng)甲、乙雙方共同平等協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將位于縣鎮(zhèn)街的門面出售給乙方。
二、該房為結(jié)構(gòu),面積為㎡。原房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào)國有土地使用證號(hào)。三、房屋售價(jià)為元/㎡,成交總金額元。簽訂合同時(shí)乙方付購房款元,申辦兩證過戶手續(xù)時(shí)付清余款元。四、甲方賣的門面確實(shí)是自己的,且提供的兩證是真實(shí)合法的,否則視甲方欺詐。
五、雙方簽合同之日起不得反悔,即甲方按合同賣房,乙方按合同買房,反悔方為違約。
六、合同為雙方真實(shí)意愿,如有合同所指的欺詐、違約行為而造成無法及時(shí)過戶,則有錯(cuò)行為方應(yīng)向無錯(cuò)方付賠償金元,且獨(dú)自承擔(dān)一切后果。
七、若經(jīng)中介介紹成交的,則方付中介費(fèi)元,在簽合同時(shí)即付清。
八、若在辦理過戶手續(xù)中遇到手續(xù)不全、不清而不能及時(shí)辦理的,雙方予以諒解,但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充補(bǔ)全手續(xù)。
九、該房的裝修及屋內(nèi)設(shè)備清單十、雙方簽訂辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時(shí)限年月日,必須在簽訂合同的三十日內(nèi)到產(chǎn)權(quán)管理部門辦理過戶手續(xù),否則后果由拖延方負(fù)責(zé)。
十一、以上合同內(nèi)容若有未盡事宜,雙方協(xié)商為:
1、2、3、若內(nèi)容紙張不夠,可附紙?jiān)诤贤澈笱a(bǔ)充條款說明。
十二、本協(xié)議一式五份,甲、乙、中介各有一份,房、地產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)各一份。
以上合同以簽名蓋手印之日生效。
甲方簽名:乙方簽名:證明人(中介)簽名:
年月日
帶平臺(tái)的商品房篇二十二
甲方(出售方):__________________
乙方(購買方):__________________
為了確保房屋買賣雙方的合法權(quán)益,甲乙雙方現(xiàn)就住宅及儲(chǔ)藏室買賣自愿達(dá)成協(xié)議如下:
第一條經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方夫妻自愿將位于____________________________________的住宅壹套(建筑面積平方米)及儲(chǔ)藏室壹間(建筑面積__________平方米)出售給乙方。房屋所有權(quán)證號(hào)為:.甲方保證對(duì)其所售房屋擁有完全的所有權(quán),沒有抵押等各種負(fù)擔(dān)。
第二條上述住宅及儲(chǔ)藏室的出售價(jià)為人民幣_(tái)______________元整(¥__________元)(以下金額均為人民幣),此價(jià)格自甲乙雙方簽訂協(xié)議書之日起不得變更。
第三條付款方式:乙方先交定金__________元整;甲方在領(lǐng)到新房鑰匙之日起10日內(nèi),乙方支付甲方_____萬元整(¥__________元),剩余房款__________元整(¥__________元)于甲方交此房給乙方時(shí)由乙方一次性付清。
第四條甲方必須在領(lǐng)到新房鑰匙之日起_____日內(nèi)騰房給乙方。
第五條乙方支付甲方_____萬元款項(xiàng)時(shí)甲方須把此房房屋所有權(quán)證等證件原件及相關(guān)票據(jù)均由乙方保管。將來土地證發(fā)放后甲方必須立即配合領(lǐng)取并交由乙方保管,甲方將來必須積極配合乙方共同到房產(chǎn)部門辦理上述住宅所有權(quán)過戶手續(xù),并將新的《房產(chǎn)證》交給乙方。上述住宅一經(jīng)辦理所有權(quán)過戶手續(xù),房屋的產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)歸乙方所有,甲方不再擁有產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)等任何權(quán)利。
第六條自甲方騰房給乙方之日起,如遇拆遷等與此房相關(guān)的權(quán)利義務(wù)等均由乙方享有和承擔(dān),在此日之前由此房產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)均由甲方享有和承擔(dān)。
第七條上述住宅及儲(chǔ)藏室的交易過戶費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任:
(一)乙方未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將購買上述住宅、車庫的款項(xiàng)支付給甲方的,由甲方按日加收違約金__________元。
(二)甲方在收到乙方支付的購房款后未按規(guī)定時(shí)間騰房并將房產(chǎn)證交給乙方的,甲方除必須騰房并將房產(chǎn)證交給乙方,必須按日支付違約金__________元。
(三)自乙方要求甲方協(xié)助過戶之日起,甲方未在合理時(shí)間內(nèi)協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù)的,甲方除必須及時(shí)配合乙方過戶外,必須按日支付違約金__________元。
(四)房屋買賣協(xié)議簽訂后,甲方違約不出售上述住宅及儲(chǔ)藏室的,甲方除必須按乙方規(guī)定的時(shí)間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方_____萬元整(¥__________元)違約金;如乙方已付款但終止購房的,甲方只按已收款項(xiàng)的_____%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金壹萬元整。
第九條甲方交給乙方住房時(shí)須住房保持完好,并結(jié)清在此之前所發(fā)生的水電暖物業(yè)等所有費(fèi)用。
第十條本協(xié)議經(jīng)雙方夫妻均簽字后生效。本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/2137445.html】