2023年違約賠償協(xié)議書才有效(匯總9篇)

無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

違約賠償協(xié)議書才有效篇一

甲方(出賣人)：

乙方(買受人)：

鑒于：

1、年月日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》(合同編號(hào)：)，乙方購買xxx勁松路甲1號(hào)松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼)，乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應(yīng)于20xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的'《入住通知書》，甲方自20xx年5月20日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至20xx年5月19日。

5、乙方已于20xx年5月30日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。

6、自20xx年11月1日起至20xx年5月19日止，甲方逾期交房x日，對(duì)照《北京市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定，甲方按日計(jì)算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，于年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責(zé)任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協(xié)議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：________乙方：________

________年________月________日

違約賠償協(xié)議書才有效篇二

[解答]

如果適用定金責(zé)任，那么：依《擔(dān)保法》第91條規(guī)定：定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定，但不得超過主合同標(biāo)的額的20%.本題中約定定金2萬元，超過了主合同標(biāo)的的20%，超過部分無效，即有效定金為8×20%：1.6萬元，而0.4萬元為無效的定金，適用雙倍返還的定金罰則，那么可以要回1.6×2（定金罰則）+0.4（無效定金）+2（損失）=5.6萬元。

《擔(dān)保法》第89條規(guī)定：當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的`擔(dān)保。債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

2、依照上題闡述的原理，如果沒有損失則最多可以要回1.6×2（定金罰則）+0.4（無效定金）=3.6萬元。

違約賠償協(xié)議書才有效篇三

乙方：__________

經(jīng)雙方協(xié)商一致，現(xiàn)__________（甲方）與__________（乙方）就房屋漏水賠償事宜，本著平等、自愿、公平原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、 乙方因甲方房屋漏水造成如下?lián)p失：雙方就上述損失數(shù)額協(xié)商達(dá)成一致，共計(jì) 元。

二、經(jīng)雙方簽署協(xié)議后，甲方一次性支付乙方__________賠償費(fèi)用合計(jì)人民幣_(tái)_______元（大寫____元整）。

三、上述費(fèi)用支付給乙方后，由乙方自行安排處理，其安排處理的方式后果不再與甲方有任何關(guān)系。

四、甲方履行賠償義務(wù)后，乙方保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何賠償費(fèi)用要求。

五、甲方履行賠償義務(wù)后，此事處理即告終結(jié)。甲乙雙方之間不再有任何權(quán)利、義務(wù)。以后因這次賠償?shù)慕Y(jié)果亦有乙方自行承擔(dān)，甲方對(duì)此不再承擔(dān)任何責(zé)任。

六、本協(xié)議為雙方平等、自愿協(xié)商之結(jié)果，是雙方真實(shí)意思表示，且公平、合理。

七、本協(xié)議內(nèi)容甲乙雙方已經(jīng)全文閱讀并理解無誤，甲乙雙方明白違反協(xié)議所涉及后果，甲乙雙方對(duì)此協(xié)議處理結(jié)果完全滿意。

八、本協(xié)議為一次性終結(jié)處理協(xié)議，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字、捺手印后生效，雙方當(dāng)事人各應(yīng)以此為據(jù)，全面切實(shí)履行本協(xié)議，不得再以任何理由糾纏。

甲方：

乙方：

日期：

違約賠償協(xié)議書才有效篇四

你知道產(chǎn)品違約簽訂的賠償

協(xié)議書

甲方:

乙方:

20xx年xx月xx日，甲乙雙方訂立一份《合作協(xié)議書》，就船用配電箱等項(xiàng)目的開發(fā)生產(chǎn)銷售進(jìn)行合作，合作期限至20xx年xx月xx日止，現(xiàn)甲乙雙方因故終止該《合作協(xié)議書》，經(jīng)雙方初步賬目結(jié)算后充分協(xié)商一致，自愿訂立如下協(xié)議：

一、甲乙雙方自愿解除上述的《合作協(xié)議書》;

二、截至本協(xié)議書訂立之日止，甲乙雙方確認(rèn)賬目如下、由甲方支付給乙方合作經(jīng)營期間的收益，計(jì)人民幣xx萬元整，工資款等相關(guān)帳目均已結(jié)清。款項(xiàng)支付辦法、20xx年xx月18日前，甲方付給乙方xx萬元整;20xx年11月13日前，甲方付給乙方 萬元整;20xx年xx月13日前，甲方付給乙方 萬元整。如甲方逾期付款，按未付款項(xiàng)的日萬分之五計(jì)付違約金。

三、自本協(xié)議書訂立之日起，甲方和乙方的業(yè)務(wù)互不受對(duì)方的干涉，雙方的應(yīng)收款和應(yīng)付款等原來合作經(jīng)營期間的所有事務(wù)，概由甲方負(fù)責(zé)料理，應(yīng)收款歸甲方所有，應(yīng)付款由甲方負(fù)擔(dān)。

四、自本協(xié)議書訂立之日起，乙方應(yīng)把原來合作經(jīng)營期間的相關(guān)技術(shù)資料和

合同

五、甲乙雙方承諾:凡涉及到原《合作協(xié)議書》的所有事務(wù)以此為斷，甲乙雙方均不得再以任何理由挑起事端，如任一方挑起事端，由挑起事端方承擔(dān)全部則任。

本協(xié)議書一式三份，經(jīng)各方簽字或捺指印后生效。

甲方：

乙方：

見證方:

20xx年xx月xx日

甲方(出賣人)：都城物業(yè)發(fā)展有限公司

乙方(買受人)：勁松路甲1號(hào)松華園小區(qū) 單元 房業(yè)主

鑒于：

1、xx年 月 日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》(合同編號(hào)： )，乙方購買勁松路甲1號(hào)松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼)，乙方已向甲方支付購房款人民幣 元。

2、甲方應(yīng)于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住

通知書

5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。

6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止，甲方逾期交房201日，對(duì)照《北京市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定，甲方按日計(jì)算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣 元。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣 元，于xx年 月 日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責(zé)任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

________ 年________ 月________ 日

-------

甲方：________，性別：_______，漢族_______， ________年________ 月出生，現(xiàn)住_______ ，身份證號(hào)碼為: ________，聯(lián)系電話：________ 。

乙方：___________，性別：________，漢族， ________年 ________月出生，現(xiàn)住________ ，身份證號(hào)碼為:________ ，聯(lián)系電話________ 。

xx年11月6日晚上，甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動(dòng)勸酒過激時(shí)雙方摔倒后，以致甲方左腿受傷一事(手術(shù)后經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷：膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?，F(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過失程度，經(jīng)充分協(xié)商，自愿達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方一次性支付醫(yī)療費(fèi)人民幣xx0元(大寫：貳萬元整)給甲方。乙方根據(jù)甲方要求，提供相應(yīng)的票證供甲方辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。

二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關(guān)。

三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責(zé)任。

四、本協(xié)議一式三份，由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效，各方都必須承擔(dān)協(xié)議中各自義務(wù) 。

甲方：________ 乙方：________

監(jiān)督單位：________

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《箱式變電站購貨合同》，約定由乙方向甲方提供包含型號(hào)為_________變壓器在內(nèi)的箱式變電站，由于乙方現(xiàn)提供的型號(hào)與原合同約定不符，且未按規(guī)定在高壓開關(guān)安裝聯(lián)動(dòng)隔離板，導(dǎo)致該變電站經(jīng)供電局兩次驗(yàn)收均不合格。為了妥善解決相關(guān)事宜，減少乙方因此而造成的損失，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條關(guān)于變壓器型號(hào)的問題：

甲方接受乙方已安裝的型號(hào)為_________的變壓器，但附有如下條件：

1.乙方必須保證該箱式變電站的質(zhì)量優(yōu)良，能夠正常使用，保證該產(chǎn)品在本協(xié)議簽訂后能夠一次通過供電局的驗(yàn)收并合格，否則，甲方有權(quán)拆除已安裝的箱式變電站，另行購買其他產(chǎn)品安裝使用，除所造成的一切損失由乙方承擔(dān)，乙方還需賠償甲方雙倍于合同金額的賠償金。

2.自驗(yàn)收合格之日起一年內(nèi)，如該產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切損失，并賠償甲方雙倍于合同金額的賠償金。

3.本產(chǎn)品的保修執(zhí)行原合同第六條的規(guī)定，在保修期內(nèi)收到甲方通知后2小時(shí)內(nèi)必須派員維修，如經(jīng)通知未派員或未及時(shí)派員維修達(dá)十次以上，甲方仍有權(quán)退貨，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切損失。

第二條關(guān)于賠償問題：

由于該變壓器二次驗(yàn)收未能通過，乙方同意賠償甲方：

1.臨時(shí)增加的電線等費(fèi)用：_________元。

2.使用臨時(shí)變壓器造成的電費(fèi)價(jià)差：_________元(自_________年_____月_____日計(jì)至_________月_____日，_____月____日至驗(yàn)收通過并通電所發(fā)生的差價(jià)另計(jì))。

3.因驗(yàn)收不合格所產(chǎn)生的驗(yàn)收費(fèi)用由乙方承擔(dān)(不合格的原因是乙方過錯(cuò)造成的)，憑供電局驗(yàn)收費(fèi)單據(jù)支付。但最后一次驗(yàn)收合格所需費(fèi)用不由乙方承擔(dān)。

第三條爭議的解決

本協(xié)議各方當(dāng)事人對(duì)本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面協(xié)議，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第四條其他

本協(xié)議可根據(jù)各方意見進(jìn)行書面修改或補(bǔ)充，由此形成的補(bǔ)充協(xié)議，與協(xié)議具有相同法律效力。本協(xié)議自各方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。

本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有相同法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______代表人(簽字)：_______

_________年____月____日_________年____月____日

違約賠償協(xié)議書才有效篇五

買受人：______________以下簡稱乙方

根據(jù)國家有關(guān)房產(chǎn)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條乙方購買甲方坐落在_______________市__________街__________巷_________號(hào)的'房屋__________棟_______間，建筑面積為______________平方米。

第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格：______________元。

第三條付款時(shí)間與辦法

1．乙方應(yīng)于________年______月_______日前向甲方付清房產(chǎn)款項(xiàng)(交款日期以匯款時(shí)間為準(zhǔn))。

2．乙方面交給甲方現(xiàn)金______________元；其余______________元均由乙方按甲方提供的匯款地點(diǎn)、收款人匯給甲方。

第四條甲方應(yīng)于________年_______月________日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。

第五條稅費(fèi)分擔(dān)

1．甲方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收甲方的交易額____________％的交易費(fèi)；承擔(dān)公證費(fèi)、協(xié)議公證費(fèi)。

2．乙方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收乙方的交易額____________％的交易費(fèi)，承擔(dān)房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費(fèi)。

第六條違約責(zé)任

1．乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應(yīng)向甲方償付違約部分房產(chǎn)款____________％的違約金。

2．甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用，否則，每逾期一天，應(yīng)向乙方償付違約部分房產(chǎn)款______________％的違約金。

第七條本合同主體

1．甲方是______________、______________、______________、______________，共__________人，委托代理人____________即甲方代表人。

2．乙方是______________單位，代表人是______________。

第八條本合同經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)______________公證處公證。

第九條本合同一式______________份，甲方產(chǎn)權(quán)人各一份，乙方一份，______________房產(chǎn)管理局、______________公證處各一份。

甲方：______________ 乙方：______________

代表：______________ 代表：______________

地址：______________ 地址：______________

聯(lián)系電話____________ 聯(lián)系電話：__________

______年____月____日 ______年____月____日

違約賠償協(xié)議書才有效篇六

乙方(勞動(dòng)者)：____________

甲、乙雙方就乙方在20_____年_____月_____日上班時(shí)間受傷補(bǔ)償事宜，經(jīng)友好協(xié)商后，乙方要求與公司達(dá)成如下協(xié)議：

甲乙雙方對(duì)以上傷情及傷情對(duì)以后工作和生活產(chǎn)生的影響確認(rèn)無誤。

雙方協(xié)商一致，依據(jù)：《工傷保險(xiǎn)條例》、《河北省工傷保險(xiǎn)實(shí)施辦法》、《河北省工傷職工配置輔助器具管理暫行辦法》、《勞動(dòng)能力鑒定職工工傷與職業(yè)病致殘等級(jí)》等行政法規(guī)和法律文件達(dá)成以下賠償內(nèi)容。

1、(一)醫(yī)療費(fèi)(1)法律依據(jù)：《工傷保險(xiǎn)條例》第30條第3款。治療工傷所需費(fèi)用符合工傷保險(xiǎn)診療項(xiàng)目目錄、工傷保險(xiǎn)藥品目錄、工傷保險(xiǎn)住院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。(2)包括：住院期間、康復(fù)訓(xùn)練期間、工傷復(fù)發(fā)期間的醫(yī)療費(fèi)用。因乙方身體多處骨折，年齡較大，恢復(fù)期間及恢復(fù)后由此次工傷引起的并發(fā)癥和對(duì)身體帶來的負(fù)面作用進(jìn)行治療和康復(fù)，中間產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。并且甲方先行墊付治療和康復(fù)費(fèi)用。

3、生活護(hù)理費(fèi)，由于乙方生活大部分不能自理，因此乙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)向甲方提出生活護(hù)理費(fèi)用，直至乙方年滿60周歲共計(jì)__________=__________。

4、停工留薪期待遇：

第一、停工留薪期內(nèi)，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付;

第二、停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇;

第三、計(jì)算初始日期，20_____年_____月_____日

第四、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)月薪2100元

第五、生活不能自理的工傷職工在停工留薪期需要護(hù)理的，由所在單位負(fù)責(zé);

第六、停工留薪期內(nèi)因工傷導(dǎo)致死亡的，按因工死亡處理享受全部的工亡待遇;

甲方：__________

乙方：__________

經(jīng)辦人：__________

身份證號(hào)：__________

20_____年_____月_____日

違約賠償協(xié)議書才有效篇七

承接方(乙方、：*****身份證號(hào)：******

工程項(xiàng)目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行****苑***棟**單元***號(hào)的居室裝修，為保證居室裝修工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同、，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：***路**號(hào)，***苑**棟*單元*號(hào)

施工總面積以實(shí)測總面積平方米計(jì)算

2單元項(xiàng)目施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一、，附件(二、居室平面圖和附件(三、新房裝修項(xiàng)目明細(xì)。

3、委托方式：1、包清工方式，即甲方提供居室裝修所需全部材料，乙方提供居室裝修全部人工、工具及輔助器械并負(fù)責(zé)進(jìn)行裝修施工。2、單元項(xiàng)目采用滾動(dòng)施工方式，即居室裝修工程按附件(一、的單元項(xiàng)目菜單，甲方確認(rèn)一項(xiàng)，乙方裝修施工一項(xiàng)。

第二條：工程價(jià)款

工程價(jià)款以人工費(fèi)現(xiàn)金結(jié)算，計(jì)算方式為每平方米施工單價(jià)(元、×實(shí)測施工總面積(平方米、。居室裝修設(shè)計(jì)：人工費(fèi)15元/平方米×135、6平方米；綜合布線工程：人工費(fèi)500元；門窗工程：人工費(fèi)：100元/門，70元/窗；墻面工程：無縫及有縫墻磚，人工費(fèi)10元/平方米；地面工程：無縫及有縫墻磚，人工費(fèi)10元/平方米；墻面膩?zhàn)雍偷灼峁こ蹋喝斯べM(fèi)5元/平方米；衛(wèi)生間及廚房3層防水處理：人工費(fèi)15元/平方米；客衛(wèi)生間爐灰打墊層：人工費(fèi)18元/平方米；吊頂工程：人工費(fèi)20元/平方米；元。

第三條：質(zhì)量要求

1、居室裝修應(yīng)保證建筑工程質(zhì)量和房室結(jié)構(gòu)安全，符合物業(yè)管理、消防、供水、供電、燃?xì)?、環(huán)境保護(hù)等有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁拆改和損壞主體及承重結(jié)構(gòu)。

2、居室裝修不得涉及公共設(shè)施、公共空間，不得因裝修影響相鄰房的安全及使用環(huán)境。居室裝修不得改變給排水、供電、電訊、煤氣等原管線系統(tǒng)。

3、居室工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照成都市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。甲方若驗(yàn)收認(rèn)定不符合居室工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，可拒絕乙方繼續(xù)進(jìn)行本單元項(xiàng)目和后面單元項(xiàng)目的施工。

4、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)增加的費(fèi)用并另簽訂補(bǔ)充合同。因小區(qū)停水停電原因工期順延。

5、凡由甲方自行采購的材料，材料質(zhì)量由甲方自負(fù)：施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。甲方如自聘工程監(jiān)理，須在單元項(xiàng)目工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條：材料供應(yīng)

1、甲方所提供的居室裝修材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝修工程，非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。乙方如果挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。非經(jīng)甲方同意且情節(jié)嚴(yán)重的挪作他用甲方可向公安部門報(bào)案。

2、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場，如延期到達(dá)，居室裝修施工期順延。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方由于保管不當(dāng)而造成損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第五條：付款方式(注：施工人工費(fèi)按百分比付款、

1、合同一經(jīng)簽訂乙方應(yīng)按合同規(guī)定的日期進(jìn)入居室裝修現(xiàn)場施工，在規(guī)定的工期進(jìn)度內(nèi)完成裝修工作內(nèi)容。甲方在乙方各單元項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后結(jié)算支付該單元項(xiàng)目施工人工費(fèi)的90%;當(dāng)居室裝修全部竣工驗(yàn)收7天后甲方最后支付剩余施工人工費(fèi)的10%。

2、各單元項(xiàng)目竣工驗(yàn)收未合格，甲方有權(quán)拒絕支付乙方施工人工費(fèi)并要求乙方對(duì)未合格處進(jìn)行整改直到合格。

3、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同。增減項(xiàng)目的價(jià)款當(dāng)場結(jié)清。

4、各單元項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后及居室裝修全部竣工驗(yàn)收7天后甲方未按本合同規(guī)定支付施工人工費(fèi)的，每逾期一天按未付施工人工費(fèi)額的1%支付給乙方。

第六條：工程工期

1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按施工人工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。

2、由甲方自行挑選的材料因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期進(jìn)度的由甲方負(fù)責(zé)，工期進(jìn)度順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故并造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

3、施工中如果因甲方原因要求更改施工內(nèi)容而延誤工期的，由甲方負(fù)責(zé)，工期進(jìn)度順延。

4、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

第七條：工程驗(yàn)收

1、工程質(zhì)量驗(yàn)收：待各單元項(xiàng)目工程全部結(jié)束后及居室裝修全部竣工后，乙方和甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收，合格后雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

2、乙方應(yīng)在三天前通知甲方進(jìn)行各單元工程驗(yàn)收及居室裝修竣工驗(yàn)收。甲方逾期未驗(yàn)收則視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工程的竣工日期。

第八條：其他事項(xiàng)

甲方：

1、提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的居室裝修許可證、房屋平面圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。

2、提供大門鑰匙1把，消防滅火器1個(gè)。

3、居室裝修期間應(yīng)向鄰里打好招呼。

乙方：

1、遵守**苑物業(yè)管理部門的相關(guān)管理規(guī)定，不得在居室內(nèi)過夜住宿，煮飯等。

2、為其施工人員辦理***苑出入證件，督促施工人員主動(dòng)出示出入證件。

3、乙方應(yīng)為其工作人員提供居室裝修期間的各種勞動(dòng)保險(xiǎn)，在居室裝修期間的工傷事故由乙方全部負(fù)責(zé)。

4、負(fù)責(zé)合同履行并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)，不得在居室裝修期間在屋內(nèi)吸煙，佩證上崗，文明施工。每天完成施工后關(guān)閉總電源開關(guān)，關(guān)閉總水管開關(guān)，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人，萬一發(fā)生必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

6、嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，不得故意窩工或借故窩工。

7、在裝修施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日算起，為12個(gè)月。

第九條：違約責(zé)任

合同生效后，在合同履行期間，無正當(dāng)理由擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

第十條：爭議解決

1、本合同履行期間雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決?；驊{本合同和乙方開具的收款憑證向成都市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝修專業(yè)委員會(huì)投訴請(qǐng)求解決。

2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同的約定向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，或向人民法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，經(jīng)雙方同意后辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效

1、本合同和合同附件雙方蓋章簽字后生效。

2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件，補(bǔ)充合同、一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(業(yè)主、：(簽章、乙方：

住所（）地址：企業(yè)地址：

郵政編碼：郵政編碼：

工作單位：法人代表：

電話：電話：

簽約日期：

違約賠償協(xié)議書才有效篇八

在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，人們運(yùn)用到協(xié)議書的場合不斷增多，簽訂簽訂協(xié)議書是最有效的法律依據(jù)之一。那么協(xié)議書的格式，你掌握了嗎下面是小編為大家整理的違約賠償協(xié)議書范本，歡迎閱讀與收藏。

甲方(出賣人)：****都城物業(yè)發(fā)展有限公司

乙方(買受人)：****勁松路甲1號(hào)松華園小區(qū)xx單元xx房業(yè)主

鑒于：

1、xx年月日，甲、乙雙方共同簽訂了(北京市商品房預(yù)售合同)(合同編號(hào)：)，乙方購買***勁松路甲1號(hào)松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼)，乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應(yīng)于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的`(入住通知書)，甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。

5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。

6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止，甲方逾期交房201日，對(duì)照(北京市商品房預(yù)售合同)第十三條之約定，甲方按日計(jì)算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣xx元。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，于xx年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責(zé)任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協(xié)議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

________年________月________日

違約賠償協(xié)議書才有效篇九

甲方：，性別，民族，________年____月____日出生，職業(yè)，現(xiàn)住，身份證號(hào)碼，聯(lián)系電話：。

乙方：，性別，民族，________年____月____日出生，職業(yè)，現(xiàn)住，身份證號(hào)碼，聯(lián)系電話：。

（如一方為企事業(yè)應(yīng)寫明企事業(yè)單位名稱、地址、法定代表人）

年____月____日晚上點(diǎn)，甲方因，致使乙方受傷，后乙方在醫(yī)院治療?，F(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過錯(cuò)程度，經(jīng)充分協(xié)商，自愿達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲方同意一次性支付醫(yī)療費(fèi)及各種人身損害賠償費(fèi)用（或具體寫明賠償項(xiàng)目）人民幣元（大寫：元整）給乙方。

二、乙方今后出現(xiàn)其他問題甲方在承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（或?qū)懨鞑辉谧肪?、放棄。?/p>

三、________年后，乙方不再因此事追究甲方的任何責(zé)任。

四、本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

甲方：

乙方：

見證人：

年____月____日

【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/19716921.html】