合同可以規(guī)范雙方的權責關系,降低交易風險,增強交易的可靠性。如何撰寫一份合同以確保交易的順利進行?以下是一些建議和技巧。如果您對合同法律要求和合同條款有任何疑問,請咨詢專業(yè)律師或相關機構(gòu)。
盤龍區(qū)工程施工合同篇一
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、質(zhì)量標準。
五、合同價款:
金額(大寫):元(人民幣)。
六、發(fā)包人向承包人承諾按協(xié)議約定的期限和方式支付協(xié)議價款及其他應當支付款項。
七、協(xié)議生效。
協(xié)議訂立時間:年月日。
協(xié)議訂立地點:
本協(xié)議雙方約定生效,本協(xié)議生效后承包方和發(fā)包人各持一份。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
年月日年月日。
盤龍區(qū)工程施工合同篇二
我單位擬新建xx大廈室內(nèi)裝修工程,為確保工程質(zhì)量、安全,提高經(jīng)濟效益,本著公開、公正、公平競爭的原則,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關規(guī)定,并報經(jīng)市計委批準,該工程項目擬采用公開招標形式招標,擇優(yōu)選定施工隊伍?,F(xiàn)將該項目的招標條件及投標要求說明如下:
1、工程名稱:xx大廈室內(nèi)裝修。
2、建設地點:xx路1。
3、計劃投資1700.00萬元,投資性質(zhì):單位自籌,已到位資金1700.00萬元。
4、功能布局:詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖。
5、工程類別整棟裝飾工程。
詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖(含燈飾、衛(wèi)生潔具及相應管線)。
1、本工程根據(jù)《招標投標法》等有關規(guī)定,按中標價、投標工期、投標質(zhì)量等級和本招標書的其它條款、以及《合同法》的有關規(guī)定由建設方與施工單位簽訂合同,采取包工、包料、包工期、包質(zhì)量的承包方式。
2、取費標準。
2-1、土建工程:按現(xiàn)行定額及其配套的取費標準,材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕08號文;取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文;人工調(diào)整暫調(diào)系數(shù)按x建定〔20xx〕第09號文進行調(diào)整,列入稅前報價;施工現(xiàn)場安全、文明施工及職業(yè)衛(wèi)生增加費執(zhí)行郴建定〔20xx〕第011號文。
2-2、安裝工程(含水電安裝、采暖通風、管線敷設):按現(xiàn)行定額取費,材料預算價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行。
2-3、裝飾裝修工程:按現(xiàn)行定額取費,材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕第08號文,取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文以及有關配套文件規(guī)定執(zhí)行。
1、本工程報價不含勞保統(tǒng)籌基金(開標前,建設方按有關規(guī)定預繳勞保基金,開標后按實際規(guī)模核算,多退少補并納入總造價)。
四、主要材料供應及質(zhì)量要求:材料的采購由業(yè)主和乙方共同考察后,經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理同意后方可使用。
本工程施工工期(日歷天數(shù))參照國家現(xiàn)行工期定額、結(jié)合業(yè)主實際情況確定為xxx天;投標人可根據(jù)自己的實際情況自行確定投標工期。
按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量標準施工,工程質(zhì)量必須符合工程設計和現(xiàn)行規(guī)范要求??⒐r,經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門核定,質(zhì)量等級必須達到優(yōu)良標準。
1、中標人不得將工程轉(zhuǎn)包;如發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包行為,由建管部門按規(guī)定予以查處,建設單位報經(jīng)市招標辦批準,有權從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。
2、嚴格按國家的有關規(guī)定和《合同法》的有關要求簽訂建設工程施工承包合同。
3、工程結(jié)算:本工程以中標價作為工程價款結(jié)算的依據(jù);增減部分(即招標時未予以計算或因設計變更增減的工作量),以及合同工期內(nèi)因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動,應予以調(diào)整。
本工程結(jié)算委托xxxxx審定。
4、工程價款的撥付:本工程在施工合同簽訂后、開工前10天,按中標價的10%預付工程備料款;其后,每月按上月實際完成的建安工作量的60%撥付。
工程款(含備料款、進度款)撥至中標價的60%時,停止撥付;其余40%待工程竣工驗收合格并符合合同要求,工程結(jié)算后兩年內(nèi)付清。
5、違約責任和獎罰辦法:
5-1、本工程實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,工程竣工驗收評定為優(yōu)良工程的,按中標價的2%獎勵;質(zhì)量等級未達到中標承諾的,按中標價的2%處罰。
5-2、本工程要求按中標工期完工;每提前或推遲一天交付使用,按中標價的萬分之二予以獎罰。
5-3、本工程如因建設方延誤工期,每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。
1、投標人在獲取招標書的同時應按規(guī)定向招標人交納投標保證金xxx萬元。
2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同,以保證投標人一旦中標,即按招標文件的有關規(guī)定簽約并完成其中標工程;對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應招標條件而予以拒絕,其投標保證金不予退還。
2-1、履約擔保形式:現(xiàn)金擔保。
2-2、擔保額度:采用現(xiàn)金方式,其履約擔保額度為xxxx萬元,投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。
2-3、履約擔保有效期:投標擔保的有效期為其中標工程經(jīng)認可的竣工工期。
3、工程現(xiàn)場勘察和招標答疑:
3-1、本工程于20xx年xx月xx日16:00時,在市交易中心召開發(fā)標會,并組織工程現(xiàn)場勘察。
3-2、本工程于20xx年xx月xx日09:00時,在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設計等尚不明確的問題提出意見,而后由招標人會同設計單位書面答復。
4、投標報價的取值:
投標報價的上限值為xxxx.00萬元;
投標報價的下限值為xxxx.00萬元。
5、投標書的編制、密封和投送。
5-1、投標書包括商務標書和技術標書。
5-2、商務標書的內(nèi)容包括:
經(jīng)理部組成人員明細表;以及其它需要說明的文件和證明材料。
5-2-2、商務標b:投標報價、承諾表。
將以上資料裝訂成冊,一式貳份(其中正本壹份,副本壹份)。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。
5-3、技術標書主要是施工組織設計;本項目需要投標人提供施工組織設計一式柒份;其要求如下:
5-3-1、技術標書中的章節(jié)編排按如下順序和要求制作:
盤龍區(qū)工程施工合同篇三
合同編號:甲方(發(fā)包單位):江蘇xx公司乙方(承包單位):無錫xx公司根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,雙方就鋼構(gòu)雨篷加工與安裝事項協(xié)商一致,簽訂本專業(yè)分包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
1.工程名稱:住宅小區(qū)一期工程(17樓)。
2.工程地點:安徽____市紅十字會醫(yī)院南邊。
3.工程結(jié)構(gòu):框剪結(jié)構(gòu)。
4.承包內(nèi)容:小區(qū)單元門的鋼構(gòu)雨篷加工與安裝。
二、承包形式:大包形式、包工包料、包安全、包質(zhì)量、包竣工驗收。
三、材料要求:
1、工字鋼、圓鋼管及玻璃爪等必須按照圖紙施工,并且必須達到國家標準要求。
2、玻璃采用66夾膠鋼化玻璃。
四、工藝要求:鋼結(jié)構(gòu)連接平整、防銹漆兩遍、面漆采用氟碳漆兩遍必須光澤顏色一致,面漆顏色以選樣為準。
五、加工、制作形式:按照圖紙加工安裝,乙方根據(jù)實際需要對圖紙進行修改時要及時通知甲方.
六、結(jié)算方式:
1、950元2,該報價含設計、加工制作費、運輸、安裝和稅金。
2、最后以竣工實際面積結(jié)算并提供正式稅務發(fā)票。
3、付款方式:工程量完工驗收合格一次性結(jié)算,雨棚主鋼構(gòu)安裝完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,驗收合格后支付全部的10%,全部安裝費的5%為質(zhì)保金,________年后無質(zhì)量問題全額無息返還。
1、工期:合同簽訂后按甲方編制進度計劃實施。
2、暫停施工:甲方應以書面形式要求乙方停止施工,提出書面處理意見,乙方整改后以書面形式提出復工要求。
3、工期延誤:以下原因造成的工期延誤,經(jīng)甲方代表確認后,可考慮工期順延:
(1)施工現(xiàn)場未能達到開工條件;
(2)其它工種施工施工交叉而影響施工。
(3)發(fā)生重大設計變更,造成工程量增加或返工發(fā)生的天數(shù)。
(4)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
八、質(zhì)量標準符合以下有關鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范:
(3)質(zhì)量要求:使用的原材料符合國標及圖紙要求。
十、雙方義務:甲方義務:
(1)配合乙方協(xié)調(diào)設計單位確保圖紙無誤。
(2)甲方負責提供施工現(xiàn)場所需的施工條件、施工所需水、電。乙方義務:
(1)乙方負責提供施工所需的全部機械以及二級箱以下的電纜等,所有焊條、切割片、油漆、鋼絲刷等輔料。配合甲方完成監(jiān)理及施工所需的有關技術資料,檢驗資料和檢驗報告,報驗資料等等。
(2)乙方現(xiàn)場施工人員服從甲方及有關單位的管理。
(3)及時接受并完成監(jiān)理單位提出的整改意見。十。
乙方:無錫xx公司甲方代表(簽名):
乙方代表(簽名):甲方法人代表或授權人(簽名)。
乙方法人代表或授權人(簽名):地址:
地址:電話:
電話:開戶銀行:開戶銀行:帳號:
盤龍區(qū)工程施工合同篇四
發(fā)包方(以下稱甲方):
法定代表人:
身份證號碼:
承包方(以下稱乙方):
法定代表人:
身份證號碼:
依據(jù)《_合同法》及相關法律、法規(guī),結(jié)合________省有關規(guī)定及本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于《________》(合同編號________,以下簡稱原合同)甲乙雙方就其中未盡事宜經(jīng)充分協(xié)商,達成一致,形成本補充協(xié)議。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內(nèi)容:
4、工程承包方式:
5、工程范圍。
計劃竣工日期:____年____月____日。
工期總?cè)諝v天數(shù):____天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
1、暫估合同價款為____________萬元(人民幣大寫:____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量(綜合單價和暫估工程量見工程量附件)。
2、付款方式:按原合同相關條款執(zhí)行。
補充協(xié)議所列工程量為暫估工程量,工程量計算規(guī)則以經(jīng)甲方確認的實際工程量為準,按原合同計量條款執(zhí)行。
嚴格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質(zhì)量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質(zhì)量負有完全責任,并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現(xiàn)場情況進行施工監(jiān)督管理。
1、對本協(xié)議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用_法律。
2、本協(xié)議是原合同的組成部分,與原合同具有同等法律效力。本協(xié)議與原合同相抵之處,以本協(xié)議為準。
3、凡因本協(xié)議的簽訂、履行而發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)____份,承包人執(zhí)____份。
發(fā)包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
組織機構(gòu)代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
承包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
組織機構(gòu)代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
盤龍區(qū)工程施工合同篇五
甲方:
乙方:
身份證號碼:
甲方承建的農(nóng)田機械道路及河道工程,需使用挖掘機等機械作業(yè),乙方就近有機械,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就挖掘機使用等相關事項達成如下協(xié)議:
1、工程地點:
2、作業(yè)內(nèi)容:根據(jù)甲方需要挖掘機所能從事的作業(yè)。
3、機械型號:60型挖掘機。
4、計量方式:按實際工程進行計量,精確到分鐘,計時時間以及機械進入甲方指定地點,并指令開始工作時,甲方指定專人計量時間(說明:無論夜間或加班使用機構(gòu)計量方式不變)。
5、計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù),單價為_______/小時(合同期單價不再調(diào)整)。
6、付款方式:經(jīng)甲方及甲方相關人員驗收合格后一次性付清。
7、安全責任:乙方應加強安全檢查及防范工作,凡發(fā)生一切安全事故(包括車輛本身安全、駕乘人員安全對他人造成安全、開往或退出工地安全等)均由乙方負責(包括法律或經(jīng)濟責任)。
8、駕乘人員食宿自理,機械設備自行保管。
9、本協(xié)議一式二份,雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
盤龍區(qū)工程施工合同篇六
甲方:
乙方:
應甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現(xiàn)根據(jù)甲方要求,作相應增項。根據(jù)原施工合同精神,經(jīng)雙方協(xié)商,作如下補充協(xié)議:
一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量:
詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質(zhì)量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式:按原合同執(zhí)行。
六、其它:施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
簽約日期:年月日
盤龍區(qū)工程施工合同篇七
甲方:
乙方:
為確保哈爾濱公路主樞紐道外客運站項目按期開工,甲方委托乙方承擔本工程項目基坑降水工程,為工程基礎土方開挖及基礎施工做準備?,F(xiàn)雙方在平等自愿的原則基礎上就該工程事宜達成如下協(xié)議:
8.0米。
四、工程造價的確定根據(jù)招標文件以中標價格確定工程造價70.66萬元(人民幣);工程造價包括基坑降水工程費23.1萬元、辦理基坑降水手續(xù)費47.56萬元;上述工程造價在工期要求時間內(nèi)一次包死。
五、工程決算及付款方式:付款方式:施工降水設施完成后甲方支付乙方工程款工程總價90%;基坑降水要求工期結(jié)束后,乙方基坑降水達到要求標準,甲方將尾款一次性支付乙方。
六、雙方責任。
1、乙方中標后,乙方負責辦理基坑降水手續(xù)。
2、施工降水,超出降水工期要求以外的降水費用由甲方負責。
5、乙方應確保在總包單位基礎施工期間,作好維護及監(jiān)測工作,與總包單位作好配合;
6、乙方應作好現(xiàn)場文明施工工作;
七、其他:本協(xié)議具有法律效力,雙方嚴格遵守。如果發(fā)生合同糾紛,雙方可向____市仲裁委員會申請仲裁。本協(xié)議壹式陸份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,建設單位兩份。
甲方:
法人代表:
授權委托人:____。
日期:________年____月____日
乙方:黑龍江xx公司法人代表:
授權委托人:____。
日期:________年____月____日
建設單位主管部門意見:建設單位(章)。
經(jīng)辦人:________年____月____日。
盤龍區(qū)工程施工合同篇八
發(fā)包方(甲方):貴陽金輝電力實業(yè)總公司。
承包方(乙方):貴州省遵義市正業(yè)電氣安裝工程有限責任公司。
第一條合同依據(jù)。
本合同的法律依據(jù)是_《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內(nèi)容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據(jù)進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內(nèi)容。
一、工程名稱:清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所內(nèi)。
三、工程范圍及內(nèi)容:。
1:清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2:清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條承包方式。
本工程甲方將工程以包工包料按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用20xx年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預算價格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字(20xx年價)的通知》;費用構(gòu)成執(zhí)行《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定》(20xx年版);根據(jù)貴州省電力公司電技經(jīng)[20xx年。
第四條雙方協(xié)作事項。
甲方負責:
一:甲方應協(xié)調(diào)好該工程與有關單位的聯(lián)系,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第五條違約責任。
按國家的相關法律法規(guī)追究對方的違約責任。
第六條發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式。
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協(xié)商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期。
本工程年月日前完工。
第八條工程承包方式。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十條工程造價。
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(),本工程包工包料按實結(jié)算。
第十一條合同份數(shù)。
本合同正本2份,雙方各執(zhí)正1份。
第十二條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:
負責人:(簽章)負責人:(簽章)。
日期:年月日日期:年月日
盤龍區(qū)工程施工合同篇九
發(fā)包方(以下稱甲方):
法定代表人:
身份證號碼:
承包方(以下稱乙方):
法定代表人:
身份證號碼:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī),結(jié)合________省有關規(guī)定及本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于《________》(合同編號________,以下簡稱原合同)甲乙雙方就其中未盡事宜經(jīng)充分協(xié)商,達成一致,形成本補充協(xié)議。
2、工程地點:
計劃竣工日期:____年____月____日。
工期總?cè)諝v天數(shù):____天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
1、暫估合同價款為____________萬元(人民幣大寫:____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量(綜合單價和暫估工程量見工程量附件)。
2、付款方式:按原合同相關條款執(zhí)行。
補充協(xié)議所列工程量為暫估工程量,工程量計算規(guī)則以經(jīng)甲方確認的實際工程量為準,按原合同計量條款執(zhí)行。
嚴格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質(zhì)量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質(zhì)量負有完全責任,并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現(xiàn)場情況進行施工監(jiān)督管理。
1、對本協(xié)議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
2、本協(xié)議是原合同的組成部分,與原合同具有同等法律效力。本協(xié)議與原合同相抵之處,以本協(xié)議為準。
3、凡因本協(xié)議的簽訂、履行而發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)____份,承包人執(zhí)____份。
發(fā)包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
組織機構(gòu)代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
承包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
組織機構(gòu)代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
盤龍區(qū)工程施工合同篇十
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方) 身份證號:
依照中華人民共和國《合同法》及其它有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則?,F(xiàn)將甲方經(jīng)營權在本合同期限內(nèi)供乙方以供經(jīng)營,甲、乙雙方就經(jīng)營合同有關事項協(xié)商一致,并達成如下條款:
一、承包經(jīng)營區(qū)域范圍:
二、承包經(jīng)營期限 年,自 年月 日起,至 年月日止,期間可享用甲方現(xiàn)有資質(zhì),即(公路工程施工總承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包貳級、市政公用工程施工總承包壹級、園林綠化貳級、)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進行投標承接工程。
三、承包經(jīng)營條件
(1)乙方每年必須確保固定上交甲方的經(jīng)營權使用 叁拾 萬元整,須在每年初交清(第一次在合同簽訂時一星期內(nèi)交清)。
(2)乙方投標承接工程后,必須按照甲方規(guī)定,另行上交相應比例的項目管理費(以中標價為準):即高速公路工程3% 、市政工程1.5% 、園林綠化工程2%。
四、在承包經(jīng)營期間:甲方下文任命乙方為分公司經(jīng)理,副經(jīng)理以下人員由分公司經(jīng)理自行聘任組成,并由分公司經(jīng)理報甲方備案。甲方所聘任成員在承包期滿或合同解除后即告解體。
五、乙方分公司的成立,甲方提供相關證件、證書、由乙方負責向當?shù)亟ㄔO、建筑主管部門和工商行政部門辦理注冊登記等手續(xù)。
六、甲方提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、介紹信、授權委托書等資料,為乙方辦理投標和施工事宜,相關費用由乙方承擔,乙方需要甲方編制標書的費用另行商定。
七、乙方在承包經(jīng)營期間必須依法建立財務制度,所經(jīng)營的業(yè)務一切稅費均以甲方名義如期向有關部門繳納,并定期向甲方遞交財務報表和有關完稅憑證,隨時接受甲方的財務審計監(jiān)督。
八、乙方中標后應及時向甲方報告中標工程具體內(nèi)容,并向甲方遞交投標資料和中標通知書正本、施工合同正本、一套完整的施工圖紙以便存檔,工程竣工后一個月內(nèi),向甲方遞交相關的竣工資料備案。
九、乙方承包經(jīng)營期間,必須認真全面履行所承接的工程施工合同的各項條款(任務),按質(zhì)、按量完成合同內(nèi)容,并做好工程回訪服務,全面維護甲方信譽和合法權益,工程施工項目經(jīng)理部由甲方監(jiān)督乙方組建,若需甲方派駐工程管理及技工人員,工資、待遇由乙方負責。工程管理由乙方全權負責,工程款必須做到??顚S?,若乙方未能妥善處理好工程款用途,甲方有權對該項目賬戶予以管制。
十、乙方有責任編制項目管理實施規(guī)劃,建立健全質(zhì)量和安全保證體系,抓好現(xiàn)場的施工生產(chǎn),乙方在施工、經(jīng)營中發(fā)生的工傷事故、安全、質(zhì)量及拖欠員(民)工工資等其他侵權事件及經(jīng)營中發(fā)生的一切糾紛均由乙方承擔,因此對甲方造成的影響和損失,甲方有權向乙方追償。
十一、乙方必須認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和甲方的各項管理制度,負責協(xié)調(diào)當?shù)毓ど?、稅務、建設單位、監(jiān)理、質(zhì)檢及各級建設行政主管部門的關系,積極主動接受相關職部門的檢查與監(jiān)督,并及時向甲方反饋有關信息。
十二、乙方應有計劃地安排員工參加相關的培訓,具備條件的員工由甲方統(tǒng)一申報技術職稱,所需費用由乙方承擔。
十三、乙方必須對經(jīng)營的工程項目按照國家有關規(guī)定承擔相應的經(jīng)濟和法律責任。
十四、甲乙雙方應相互為對方保守商業(yè)秘密,乙方在確保甲方利益的基礎上有獨立確定投標價的權利。
十五、乙方在承包經(jīng)營期間,若不能自覺地履行上述職責及義務的,甲方有權終止合同,并且不退還當年上交的費用。
十六、違約責任
甲乙雙方應認真全面履行本合同,除不可抗力外違約的,責任方在賠償對方相應的損失后,必須另支付壹拾萬元違約金。
十七、其他條款
1、乙方超出本區(qū)域的投標須報經(jīng)甲方同意方可進行。
2、經(jīng)營承包期滿后,若乙方履行本合同情況良好,在同等條件下享有優(yōu)先續(xù)簽權。
3、本合同在實施過程中如有爭議且協(xié)商不成的,可依法向甲方所在地法院起訴。
4、本合同未盡事宜,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后,簽訂補充協(xié)議(合同),補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
5、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
法人代表簽字: 簽字:
年月 日 年月日(附身份證復印件)
盤龍區(qū)工程施工合同篇十一
建設單位(甲方)施工單位(乙方)。
根據(jù)《消防法》有關規(guī)定,甲方將關嶺縣招待所消防安裝工程承包給乙方施工安裝,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
(二、三、四、五層室內(nèi)簡易噴淋安裝,火災自動報警安裝及滅火器、標志燈、應急燈配置。)。
包工包料,包工價:人民幣陸萬元整(60000。00元)由甲方提供施工電源,并負責二相電連接到自動報警主機旁邊。
合同簽訂后甲方需付給乙方人民幣伍仟元訂金,余款伍萬伍仟元經(jīng)消防部門驗收合格后一次性付清尾款給乙方,如果消防部門驗收說不合格就不付錢。
20xx年8月,20xx年xx月xx日。
由違約方賠償對方一切經(jīng)濟損失。
甲方負責提供安全施工環(huán)境,施工過程中造成的安全事故由乙方負責。
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
xx年xx月xx日。
盤龍區(qū)工程施工合同篇十二
企業(yè)在對外開展各類業(yè)務活動的基本載體就是合同,有位法學家曾經(jīng)說過:“財富的一半是合同”,這形象地說明了合同在企業(yè)中的重要性。工程施工合同作為一種典型合同,具有它自身的特殊性和復雜性,標的物特殊、履行周期長,條款內(nèi)容多、涉及面廣,如何對其進行有效管理是擺在我們面前的課題。
整的、自成系統(tǒng)的管理方式。
1.對合同認識及重視不夠。
現(xiàn)階段,各施工企業(yè)基本上都是按合同管理的要求認真進行合同的標前及標后的評審,對合同的履約進行檢查,力求通過嚴格的組織程序、嚴密的合同評審,把自己能否按期履約、業(yè)主的能力及不穩(wěn)定狀態(tài)消滅在萌芽狀態(tài)。但在工程施工時如何有效地把合同貫徹執(zhí)行下去,有的單位執(zhí)行的不夠。另外,有些企業(yè)領導對合同管理的重要性認識不夠,沒有建立完善的合同管理機構(gòu)。企業(yè)領導對合同風險缺乏防范意識,沒有認識到合同管理是企業(yè)管理不可或缺的重要組成部分。因此在機構(gòu)設置、人員配備和經(jīng)費等方面支持不夠。
2.合同執(zhí)行力度不夠。
合同作為維系雙方當事人的紐帶,任何一方均須按合同辦事。但由于雙方均沒有按合同辦事,且又不進行及時、必要的經(jīng)濟技術簽證,造成雙方均違約。工期不能按期交工,工程款不能按時撥付,致使合同管理流于形式。
3.招標監(jiān)督機構(gòu)和合同管理機構(gòu)缺乏權威性。
中標結(jié)果的。合同管理機構(gòu)不僅應有監(jiān)督職能、仲裁職能,而且對不合理的條款應有糾正職能。
4.合同管理制度不健全,權責不分明。
有些企業(yè)沒有規(guī)定嚴謹統(tǒng)一的合同管理制度。由于缺乏統(tǒng)一的依據(jù),各部門權責不分明,意見很難統(tǒng)一,造成權力大家爭、責任大家推的局面。這是企業(yè)管理之大忌,最終將給企業(yè)帶來重大的隱患。
5.合同管理人員素質(zhì)不高。
一部分企業(yè)合同管理人員思想品德不過硬,文化水平不高,業(yè)務不精通,沒有受過正規(guī)的法律教育,缺乏系統(tǒng)的法律知識,無法對合同涉及的各項法律問題作出正確判斷,無法對合同進行有效的管理。
1.建立合同實施的保證體系。
(1)建立合同管理體系,配備高素質(zhì)的人才。
(2)加強法制宣傳教育力度,培養(yǎng)全面合同管理理念。大力貫徹全面合同管理觀念。
(3)組織項目小組成員和各工程小組負責人學習合同文件和合同分析文件,對合同的主要內(nèi)容做出解釋和說明,使大家對合同概況、主要精神、合同總目標有較為深刻的理解,樹立全局觀念,避免施工中的違法行為。
(4)將合同事件責任分解落實到人,并做出問題的說明完不成責任的影響和法律后果。
(1)對合同文件和各種工程文件資料進行分析整理,或通過對施工現(xiàn)場的直接了解得到反應工程實施狀況的信息。
(2)分析工程實施狀況與合同、合同分析文件等的差異和差異程度。如未完成合同責任、工期拖延、成本超支、質(zhì)量不合要求等。
(3)分析工程中存在的問題,評價合同履行情況,提出分析報告。
3.根據(jù)合同分析結(jié)果,實施有效的合同監(jiān)督。
(1)現(xiàn)場中對各工程小組、項目小組或分包單位工作的監(jiān)督,給它們以合同方面的幫助,如落實計劃、提供工作保證、協(xié)調(diào)他們之間的關系,對出現(xiàn)的問題進行合同方面的解釋。
(2)對建設單位及監(jiān)理單位進行合同監(jiān)督,協(xié)調(diào)與他們的關系,如督促他們完成合同職責,檢查對方合同責任情況,追究其違約責任,進行合同索賠與反索賠,處理合同糾紛。
(3)參與各種檢查驗收,并提出相應的報告。
(4)對各種來往信件、請示、簽字指令、會議紀要、索賠文件、合同變更文件等做合同方面的審查和控制,并記錄在案,及時預防行為的法律后果,彌補自己工作中的漏洞,而且有利于尋找對方工作中的漏洞,及時提出索賠要求。
(5)經(jīng)常性地解釋合同,對工程中出現(xiàn)的特殊問題進行合同擴展分析。
(6)收集、整理、保存各種工程資料。
(1)謹慎訂立合同、減少瑕疵合同以減少違約的發(fā)生。
(2)業(yè)主、承包商在合作中存在目標分歧的情形下,應借助各種制度安排來協(xié)調(diào)合作中的目標分歧以實現(xiàn)合作的潛在利益:包括工程監(jiān)理制度,質(zhì)量保修制,質(zhì)量事故處罰制度等。
(3)要讓監(jiān)理發(fā)揮良好作用,抑制承包商的風險。
(4)加快信用制度建立,提高故意違約成本。
(5)可重新定位工程合同主體的關系。
使合同管理貫穿于從投標到工程竣工的全過程,既有利于合同目標的實現(xiàn),又使技術和經(jīng)濟相結(jié)合,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。參考文獻:
[1]崔寶霞,黃焦偉.淺談建設工程施工合同管理[j].包鋼科。
技,20xx(s1).
作者簡介:
孫洋(1990-),男,湖北荊門人,現(xiàn)就讀于中南大學土木工程學院,主要從事土木工程方面研究。
劉漢云(1990-),男,湖南邵陽人,現(xiàn)就讀于中南大學土木工程學院,主要從事土木工程方面研究。
盤龍區(qū)工程施工合同篇十三
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
地點:.二、承包方式。
三、
四、合同價款。
五、付款方式。
六、總工期要求個工作日。
七、甲方責任。
1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責任。
1.乙方應按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗收要求。
建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優(yōu)先專屬展現(xiàn)同行交流。
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修。
1.乙方應按照圖紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質(zhì)量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法。
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;。
第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
盤龍區(qū)工程施工合同篇十四
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本消防工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。
2、工程地點:
3、工程內(nèi)容:貴溪汽車城室外道路、給排水管網(wǎng)施工,包含溝槽開挖、雨水、污水、廢水排水、強電、弱電、給水閥門檢查井(含消防給水閥門井)砌筑工程;給排水管道安裝、強電管路預埋、弱電管路預埋工程;給水閥門安裝;混凝土墊層施工(含消防設施基礎澆筑工程)、土方平衡、土方回填、土方外運、土方換填;道路基層、道路砼工程及路面裝飾面層施工等;本工程分二期施工,第一期從5#樓西南角至11#西北角連接10#樓東北角及1#樓東南角范圍內(nèi),第二期施工剩余項目范圍。(其中不包含消防給水管道安裝及設施安裝工程)。
4、承包形式。
1、開工日期:以甲方開工通知為準。
2、竣工日期:三、工程造價(竣工結(jié)算方式):
1、合同總價暫為元,大寫(人民幣)。
單價包干項目清單詳見附件1。
2、本次使用施工材料的規(guī)格、型號、技術參數(shù)及材料價格見附件2。
1、施工資質(zhì)應符合當?shù)毓芾聿块T要求,因上述問題造成的一切后果由乙方承擔;
2、乙方由擔任駐工地負責人,合同負責其承包范圍中的施工和管理,并對施工技術、質(zhì)量、工期、安全文明施工、防火、保衛(wèi)等進行全面負責。
3、乙方必須按甲方批準的進度計劃組織施工,接受甲方代表及監(jiān)理工程師對進度的監(jiān)督、檢查。工程實際進度與進度計劃不符時,乙方應按甲方代表及監(jiān)理工程師的要求提出改進措施,并報甲方代表及監(jiān)理工程師批準后實施。
4、施工用水、用電由乙方自行承擔費用,甲方負責提供接駁點。
1、乙方每月日前向甲方上報上月施工進度總量,甲方于每月日前按審批后的該期施工進度總量的70%支付進度款(每次付款前,乙方提供經(jīng)當?shù)囟悇詹块T認可的稅收發(fā)票)。
2、工程完成后經(jīng)甲方、監(jiān)理驗收合格,支付至該期工程合同總額的90%。
3、由政府相關部門驗收合格,辦理竣工結(jié)算后七日內(nèi)支付至決算總價的95%(同時提供至決算總造價全額的經(jīng)當?shù)囟悇詹块T認可的稅收發(fā)票)。
4、剩余的5%作為質(zhì)保金,保修期二年,保修期政府部門驗收合格后開始計算,二年后一次性無息付清。
施工用主要材料在進場施工前須報甲方審批。(主要材料相關資料詳見附件主材表)。
1.1乙方采購材料設備的約定:乙方必須在材料及設備進場前三天向監(jiān)理單位及甲方報送材料設備每月進場計劃,含材料設備名稱、品牌、規(guī)格/型號、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)地、數(shù)量、單價(主材須按甲方指定的品牌、規(guī)格、要求采購),經(jīng)監(jiān)理單位及甲方審定后方可購進,材料進場的同時,必須提供該材料的質(zhì)保書、出廠證明及檢測報告等,否則,甲方將不允許進場堆放。
工程設計變更須經(jīng)甲方、監(jiān)理和設計單位叁方代表簽字并蓋章確認后生效。
1、竣工驗收:
1、協(xié)調(diào)乙方與參建單位的關系,盡量為乙方的工作提供方便。
2、及時辦理工程款的結(jié)算與支付。
3、甲方在合同簽訂之后即免費向乙方提供經(jīng)總包審查的施工設計圖一式四份。
1、本消防工程未交付甲方前,負責對甲方成品工程的保護工作(未驗收交工、但甲方已使用的除外)。
2、整理本工程綜合要求的竣工資料共捌份(電子版壹份)交付建設單位;
3、保證施工場地符合環(huán)境衛(wèi)生的相關規(guī)定。
4、服從甲方、監(jiān)理單位現(xiàn)場管理及工期要求。
5、乙方必須在合同工期內(nèi)提供全部的配合工作。
6、乙方保證不損壞甲方已完成項目(含原市政工程),如有損壞,乙方自費予以修復并承擔相應的工期延誤責任。(除工程施工必須,但須報甲方、監(jiān)理審批)。
7、乙方負責本工程所用的材料(包括甲方限價材料)、半成品、成品的場內(nèi)運輸及看管、堆放、倉儲、裝卸車的工作,費用自理。
8、乙方項目經(jīng)理必須參加由甲方組織的工程例會,甲方提前一天通知。
1、按照國家有關施工、驗收規(guī)范執(zhí)行,并根據(jù)實際情況進行施工安裝,乙方確保工程質(zhì)量并通過相關政府部門驗收合格。
2、所有材料進場時乙方向甲方提供檢驗報告、合格證,甲方有權進行隨機抽樣并進行送檢,再次檢測費用由乙方承擔。
3、工程質(zhì)量達不到相關標準的,由乙方按甲方限定的時間返修至達到標準,工期不予延順,并由乙方承擔全部費用。
4、乙方應認真按照標準、檢驗、并按要求返工、修改、承擔由自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量未達到本合同約定的標準而發(fā)生的費用。
5、隱蔽工程具備隱蔽條件時,乙方進行自檢,并在進行隱蔽前24小時以書面形式通知甲方及監(jiān)理驗收。乙方準備驗收記錄,如驗收合格,甲方及監(jiān)理方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽,驗收不合格,乙方必須在二日內(nèi)修改完畢至重新驗收合格。
1、甲、乙雙方在履行合同期間,任何一方不得無故終止合同,違約方向?qū)Ψ浇患{人民幣伍萬元違約金。
2、甲、乙雙方在合同期間發(fā)生糾紛,友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可以申請工程所在地的仲裁機構(gòu)仲裁或直接向合同履行地人民法院提起訴訟。
1、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期(甲方要求的總工期、日歷天數(shù))或任何允許延長竣工期期限內(nèi)竣工,則每逾期一天乙方應向甲方支付3000元/天的違約金。
最終實際延誤的工期扣除工期違約金外,中間付款所扣除的工期違約金不予退還;若乙方竣工日期無法滿足甲方要求的竣工日期,但最終延誤的工期小于中間延誤的工期時,竣工決算除按最終實際延誤的工期扣除工期違約金外,中間付款所扣除的工期違約金按50~80%無息退還。
1、甲、乙雙方遵守社會市場規(guī)則,信守商業(yè)道德,保守商業(yè)機密,相互支付,相互配合。
2、合同中未盡事宜,雙方協(xié)商解決或按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
3、保修期內(nèi),乙方接到甲方的維修通知后二十四小時內(nèi)到場,超過或不來甲方有權請第三方施工,費用從保修金里扣除。
本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份、乙方執(zhí)兩份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方履行完合同規(guī)定的義務和責任后自行失效。
甲方(章)乙方(章)。
代表:代表:
簽訂日期:年月日
盤龍區(qū)工程施工合同篇十五
甲方:乙方:
甲方將________年期間的部分零星維修工程(每次的預算工程造價在20元以內(nèi))發(fā)包給乙方施工,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,簽訂以下合同:
一、工程地點:
隨甲方指定的施工任務確定,在主____區(qū)范圍。
三、工期:
四、本合同有效期:在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質(zhì)量標準:或包工包料,或單包工,質(zhì)量合格。執(zhí)行現(xiàn)行國家規(guī)范、標準。
六、工程價款和結(jié)算方式:以派工單上的約定為準。
七、付款方式:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后,憑發(fā)票一周內(nèi)付清全款。
雙方責任:
(一)、甲方責任:
1、協(xié)調(diào)工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
(二)、乙方責任:
1、按照雙方確定的維修方案,按時完成施工任務;工程保修期________年(如法律法規(guī)規(guī)定保修期超過________年的執(zhí)行法律法規(guī)的規(guī)定),保修期負責無償保修。
2、按規(guī)范要求組織施工;負責對施工人員進行安全教育和監(jiān)督;采取安全措施,做到安全文明施工?,F(xiàn)場若發(fā)生任何安全事故,概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托:履行本合同。
八、違約責任:按《民法典》有關規(guī)定執(zhí)行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
甲方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
乙方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
________年____月____日。
________年____月____日。
盤龍區(qū)工程施工合同篇十六
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利實施,根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī),現(xiàn)就該工程相關事宜經(jīng)雙方協(xié)商并達成如下條款,共同遵守。
1.2工程地點:
1.4工程期限:甲方將符合施工條件的場地交給乙方施工,時間暫定為20xx年月日,本工程工期為天,以甲方通知乙方進場時間為準開始計算工期。
承包方式為包工包料。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本工程合同總價約萬元包干(大寫整),雙方按此包干價進行結(jié)算。
1、乙方按照公路工程施工規(guī)范及設計要求進行施工,工程質(zhì)量。
等級為合格。
2、若雙方對工程質(zhì)量有爭議,共同商情公路工程質(zhì)量鑒定機構(gòu)進行質(zhì)量鑒定。鑒定費用由質(zhì)量爭議有過錯的一方承擔。
3、本工程質(zhì)量保修期為一年。若屬乙方原因造成的質(zhì)量問題,由乙方負責維修并承擔費用。若因不可抗拒的自然災害等原因造成的混凝土路面返工、修復,由甲方承擔費用,乙方可協(xié)助配合甲方進行返工及修復。
1、負責施工中的協(xié)調(diào)工作,確保施工的連續(xù)性。
2、負責乙方施工機械進入施工地點道路的及為施工機械順利進入施工地點做好協(xié)調(diào)工作。
3、提供良好的施工作業(yè)環(huán)境,排除干擾正常施工的各種因素。甲方應安排專人組織施工場地周圍的協(xié)調(diào)工作,配合乙方控制施工人員之外的其他人員進入施工現(xiàn)場。
4、組織業(yè)主單位、相關部門人員及時驗收。
5、按照合同約定按期足額支付工程款。
6、負責交付后的成品保護。
1、及時告知甲方施工日期、工程機械設備等進入施工場地的路線、施工現(xiàn)場的作業(yè)要求。
2、嚴格按照公路工程施工技術規(guī)范和設計要求施工,確保工程質(zhì)量合格。
3、負責提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料,砼路面檢測由乙方負責,費用由乙方承擔。
4、向甲方提供施工進度情況,接受甲方的檢查和抽檢。
5、遵守當?shù)赜嘘P部門相關施工時間、施工現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范要求,嚴格管理乙方施工現(xiàn)場人員,做到文明施工。
6、在施工過程中按操作規(guī)程安全文明施工,若因乙方在施工期間出現(xiàn)安全事故及造成的人身損害和財產(chǎn)損失,應由乙方全部賠償。若因此造成甲方損失(包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執(zhí)行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用)的,應由乙方賠償。
7、按合同約定收取工程款。
1、按照本合同約定的期限,及時組織并完成工程施工。
2、如因連續(xù)中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕さ模こ添樠印?/p>
乙方按合同內(nèi)容施工完畢并驗收合格后15日內(nèi),甲方支付乙方的全部工程款。質(zhì)保期為一年,質(zhì)保期中出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方修復。
1、工程施工完成后5日內(nèi),乙方應及時通知甲方,甲方須組織相關部門及人員進行驗收。
2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起日內(nèi)無正當理由不組。
織驗收,在該工程無任何質(zhì)量問題的前提下,視同本工程已驗收合格。雙方在15日內(nèi)須辦理完善工程結(jié)算手續(xù)。
3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內(nèi),雙方應辦理完善工程結(jié)算。
1、乙方工程延期的,除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響,從延遲之日起,向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。
2、一方有其他違約行為的,除承擔上述約定的違約責任外,另向守約方支付違約金5萬元。
1、在履行合同中雙方有爭議,應友好協(xié)商。協(xié)商未果的,雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權代理人簽字蓋章后生效,本合同正本兩份,副本四份,雙方各執(zhí)三份,具有同等效益。雙方結(jié)清賬務后,本合同自動失效。
以下無正文。
甲方(章):乙方(章):法定代表人:法定代表人:或:或:
委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:
開戶銀行:
賬號:
簽訂時間:傳真:開戶銀行:賬號:年月日。
盤龍區(qū)工程施工合同篇十七
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量治理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,通過協(xié)商簽訂本合同。
(一)工程名稱:_______________________________。
(二)工程地點:_____________________。
安全維護及整改。
工程造價為:____________元整。
5.1質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)。
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地點的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地點標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2017),《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價方法》,2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災難,工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方緣故造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期能夠按實際情況順延。
8.3因乙方緣故造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方緣故造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9.1工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預算價的80%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的97%,工程保修金留結(jié)算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量咨詢題15天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關治理要求,并做好安全治理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
盤龍區(qū)工程施工合同篇十八
甲方:_________________________乙方:_________________________甲乙雙方就甲方在_________樓,委托乙方貸資施工、貸資事宜,雙方經(jīng)協(xié)商一致,達成貸資施工合同,合同如下:
第一條甲方興建的綜合樓,位于____________________,建筑面積_________,建筑物_________層,總投資約_________元。
第二條乙方同意貸資施工,貸資額為人民幣_________元,貸資期從開工之日起計時間為________年,貸資計算按年息________計。
第三條計算時間從開工之日起,按乙方施工進度報表計算,累計核實。
第四條乙方貸資由乙方管理投入,按工程進度核實貸資額度達_________元時,甲方應及時支付工程款。
第五條償還貸資額本金及利息,________年期必須償還清,如過期有困難,按年息_________計算,但不能過期二個月,如過期二個月,甲方用建筑物裙樓一至二層抵押給乙方,每方米_________元,乙方有權自行處理。
第六條乙方已承建工程甲方_________________花園工程和擬建綜合樓工程,該兩項工程不論那個工程發(fā)生經(jīng)濟糾紛,均屬獨立的責權關系,即兩個工程之間的法律責任互不相關。
第七條陳述和保證7.1甲方的陳述和保證。
(1)其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司;
(3)本合同自簽定之日起對其構(gòu)成有約束力的義務。7.2乙方的陳述和保證。
(1)其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司;
(3)本合同自簽定之日起對其構(gòu)成有約束力的義務。
第八條違約責任8.1除不可抗力的原因外,任何一方違反本合同,應向?qū)Ψ街Ц逗贤s定工程總金額_________%的違約金。8.2任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使守約方遭受損失,則守約方有權要求違約方予以賠償。
第三方泄露,但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第十條補充與變更本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充協(xié)議,與合同具有相同法律效力。
第十一條合同附件11.1本合同附件包括但不限于:
(1)各方簽署的與履行本合同有關的修改、補充、變更協(xié)議;
(2)各方的營業(yè)執(zhí)照復印件、及相關的各種法律文件11.2任何一方違反本合同附件的有關規(guī)定,應按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。
第十二條不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同,應自不可抗力事件發(fā)生之日起____日內(nèi),將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發(fā)生之日起____日內(nèi),向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十三條爭議的解決本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條權利的保留任何一方?jīng)]有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動,不應被視為對權利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任,不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。
第十五條后繼立法除法律本身有明確規(guī)定外,后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應構(gòu)成影響。各方應根據(jù)后繼立法或法律變更,經(jīng)協(xié)商一致對本合同進行修改或補充,但應采取書面形式。
第十六條通知16.1本合同要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。16.2前款中的實際收到是指通知或通訊內(nèi)容到達被通訊人(在本合同中列x的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍16.3一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內(nèi),將變更后的地址通知另一方,否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。
第十七條合同的解釋本合同各條款的標題僅為方便而設,不影響標題所屬條款的意思。
盤龍區(qū)工程施工合同篇十九
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為:第二十五條“因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?!?/p>
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現(xiàn)行法律中,到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物,是一個過渡性的法律概念,其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定,“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質(zhì)證書?!?/p>
解決這一問題,首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?!督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人,其中第一條第二項規(guī)定:“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的,應當根據(jù)合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定,認定無效?!?/p>
第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效?!钡诙鍡l規(guī)定:“因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?!钡诙鶙l規(guī)定:“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任。”
目前較為一致的觀點認為,實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人,包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人,而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為,實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同,并形成了事實上的權利義務關系,即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系,在這種情況下,才準許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人,以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護,該條對合同相對性原則的突破是有限度的,農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點,雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益,但從上述分析可以得出,該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊,通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此,審判實踐中,應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵,嚴格控制實際施工人的范圍,不宜單純根據(jù)字面含義,將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農(nóng)民工個人,應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利,而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款,加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是,審判實踐中,大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟,法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務,與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下,大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
盤龍區(qū)工程施工合同篇二十
甲方(全稱):
乙方(全稱):
本協(xié)議中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方于________年 ____月 ____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》(以下簡稱“原施工合同” )中的定義相同。 鑒于: 甲乙雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)實際情況,在原施工合同基礎上變更施工合同條款部分內(nèi)容,特訂立以下補充協(xié)議。
一、協(xié)議內(nèi)容變更部分為:
1、因乙方新購置一批自卸車輛,甲方應保證乙方土方總運量,不低于 方。
2、因甲方原因?qū)е萝囕v停工,每天補償車輛誤工費500元。
具體包括:
4、甲方保證施工工地內(nèi)有人發(fā)貨、驗收,因甲方工作不到位造 成乙方不能夠正常施工,因此造成乙方經(jīng)濟損失的由甲方按乙方實際生產(chǎn)的經(jīng)濟損失向乙方進行賠償。
3、付款方式及價格按原有施工合同條款執(zhí)行。如有新標段,價格另 議。
二、本協(xié)議生效后,即成為原施工合同不可分割的組成部分,與原施工合同具有同等的法律效力。 除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原施工合同的其余部分應完全繼續(xù)有效。 本協(xié)議與原施工合同有相互沖突時,以本協(xié)議為準。
三、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:乙方: (公章)
(公章) 法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人
________年____月____日________年____月____日
盤龍區(qū)工程施工合同篇二十一
身份證號碼:
乙方:______________。
身份證號碼:
為確保工程質(zhì)量、進度、安全及文明施工,明確甲乙雙方的責任和權利,按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)之規(guī)定,結(jié)合工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意訂立本合同并嚴格遵守履行。
1、工程名稱:武西高速桃花欲黃河大橋過路頂管工程。(具體位置雙方現(xiàn)場指定)。
2、質(zhì)量等級。
乙方必須按甲要求和有關操作規(guī)程、技術規(guī)程、技術規(guī)范施工;嚴格按照有關工程質(zhì)量標準、工程質(zhì)量控制標準、工程評定標準、工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準、施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準、工程質(zhì)量檢驗評定標準進行檢驗評定;工程質(zhì)量必須達到有關標準的合格等級。
3、合同價款:
3.1合同造價定為。
3.2簽約后,按照本合同約定的計價標準執(zhí)行,無論任何價格上漲或其他任何原因,雙方均不做任何調(diào)整。
4、工程結(jié)算:
4.1頂管長度以頂管的入土點到出土點的直線距離長度計算,出土點入土點的位置由雙方共同商定。
4.2每完成一處頂管工程付該處頂管工程的頂管費用,工程結(jié)束時頂管費用全部結(jié)清。
5.進度計劃:乙方于開始施工,中間不得間斷停工,隨時接受甲方檢查、監(jiān)督。
6、質(zhì)量與檢驗:乙方所頂?shù)墓艿溃仨毐WC管道暢通,無變形,乙方負責穿過12鐵絲,否則甲方將不同意接收。施工過程中如有拖斷等情況甲方不承擔任何費用及責任。
7、(1)乙方必須遵守《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》,按照國家和有關行業(yè)的規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、要求、方法及中華人民共和國國家標準《建筑施工安全檢查標準》jgj59-99和甲方安全生產(chǎn)管理制度等實施安全生產(chǎn)管理,確保安全施工。乙方應自行辦理其自身范圍內(nèi)的施工人員的意外保險。
7、(2)乙方必須設立施工現(xiàn)場安全管理部門并配備熟悉安全施工管理業(yè)務、經(jīng)過安全管理培訓的安全管理人員在現(xiàn)場施工。施工過程出現(xiàn)任何安全問題有乙方負責。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/19614317.html】