合同是商業(yè)活動中不可或缺的法律文書。合同的簽署應(yīng)當(dāng)確保各方的自愿和平等地位，避免存在強(qiáng)迫行為。請查看下面的合同示范，以便更好地了解合同格式。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇一
甲方承建的工程室內(nèi)_________天花吊頂單項(xiàng)工程，于_________年_________月_________日由甲方發(fā)包給乙方，采用包工包料方式進(jìn)行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)助及分工負(fù)責(zé)等原則，根據(jù)本工程的具體情況，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內(nèi)容：_________施工圖，標(biāo)準(zhǔn)層核心筒天花吊頂工程項(xiàng)目及設(shè)計(jì)變更的所有工作內(nèi)容。具體如下：600×600防水_________吊頂，采用白色噴塑t形凹槽龍骨;角線采用6cm石膏線條，油面漆二遍。
二、承包單價(jià)：根據(jù)施工圖紙，按實(shí)際吊頂面積計(jì)算。包工包料：_________吊頂每平方米_________元整;石膏線條每米_________元整。
三、雙方責(zé)任：
甲方責(zé)任：
1)提供乙方進(jìn)場人員的生活住宿條件，施工用電。
2)提供乙方進(jìn)場施工的垂直運(yùn)輸;消防、強(qiáng)弱電等專業(yè)的協(xié)調(diào)配合。
3)負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度及各項(xiàng)規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督、實(shí)施與管理。
乙方責(zé)任：
1)嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計(jì)變更通知要求施工，提供的各種材料必須與經(jīng)工程管理站認(rèn)定的樣板一致，進(jìn)場材料需經(jīng)項(xiàng)目部驗(yàn)收后方可使用。尊重和服從建設(shè)、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮。
2)嚴(yán)格本班組自身的安全生產(chǎn)教育。遵守執(zhí)行經(jīng)理部制訂的各項(xiàng)制度，提高工人的安全生產(chǎn)意識，保證不違反安全操作規(guī)程，避免發(fā)生安全事故。
3)絕對服從甲方的工程進(jìn)度安排。班組長必須在操作作業(yè)現(xiàn)場，未經(jīng)經(jīng)理同意，不準(zhǔn)離開工地。保證足夠的施工力量，負(fù)責(zé)組織工人進(jìn)退場，其費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4)愛惜甲方的一切機(jī)械設(shè)備，違章操作致使機(jī)械設(shè)備損壞的，其維修費(fèi)用及由此而引起的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：
工程質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范以及建設(shè)、監(jiān)理單位和甲方的要求。如果由于設(shè)計(jì)和管理指揮原因造成損失，所有經(jīng)濟(jì)全部由甲方負(fù)責(zé);由于操作者盲目蠻干、圖進(jìn)度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
五、工期：
根據(jù)甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本項(xiàng)目的施工任務(wù)。
六、付款方法：
乙方進(jìn)場后五天內(nèi)，甲方撥付50%的進(jìn)度款，工程完工后，甲方撥付至80%的款項(xiàng)。待工程驗(yàn)收合格后，十天內(nèi)結(jié)算并付清所有工程款。
七、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
八、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款時失效。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
甲方代表(簽)：_________。
乙方代表(簽)：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇二
甲方：_______________（發(fā)包方）。
乙方：_______________（承包方）。
為了明確職責(zé)，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，結(jié)合本工程具體狀況，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂如下條款，共同遵守。
三、工程范圍和資料：____________________________；
六、工程工期：__________________________________。
本工程采取下列第項(xiàng)方式承包。
1、按施工圖預(yù)算加簽證、加政策性調(diào)整結(jié)算；
2、包工不包料；
3、包工包料。
如采取全部包干金額，一般不得調(diào)整。但遇設(shè)計(jì)變更或政策性調(diào)整引起設(shè)備、材料價(jià)格的調(diào)整及人力不可抗拒的自然災(zāi)害，可調(diào)整合同工程價(jià)格。
一、工程款支付方式：___________________________。
二、由于工程設(shè)計(jì)變更而引起的工程量增減，價(jià)格按相關(guān)定額進(jìn)行增減，按實(shí)結(jié)算。
三、工程結(jié)算依據(jù)。
本工程在施工中，任何一方不得任意變更設(shè)計(jì)。如確需變更時，雙方協(xié)商，簽證協(xié)議后方可變更。
一、工程竣工后，雙方組織有關(guān)人員及時驗(yàn)收。
二、工程竣工驗(yàn)收后，甲方方可使用。未經(jīng)驗(yàn)收而使用則視為合格工程。
保修期個月，在規(guī)定的保修期內(nèi)，凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應(yīng)由乙方無償保修（因甲方使用不當(dāng)及人為損壞，不在無償保修范圍內(nèi)）。
甲方：
一、工程開工前，應(yīng)交給乙方施工圖紙份，地質(zhì)勘察報(bào)告份，并組織原設(shè)計(jì)單位向乙方進(jìn)行技術(shù)交底和圖紙會審。
二、做好施工區(qū)域內(nèi)“三通一平”（水通、電通、路通、場地平）及地下原有管道、電路及其他障礙物的清理遷移工作。
三、確保乙方施工中的工作、生活環(huán)境，協(xié)助乙方協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)厝罕婈P(guān)系。
乙方：
一、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場布置，指定電源、水源、道路和材料堆放位置；
三、嚴(yán)格按照施工圖和技術(shù)說明書進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。按合同規(guī)定時間，如期完工并交付驗(yàn)收，如遇不可抗拒因素，合同工期順延。
乙方的職責(zé)：
一、工程質(zhì)量不貼合合同規(guī)定的，負(fù)責(zé)無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
二、工程未按合同規(guī)定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造價(jià)萬分之付違約金。
甲方的職責(zé)：
四、乙方驗(yàn)收通知書送達(dá)3日后不進(jìn)行驗(yàn)收的，按規(guī)定償付逾期違約金；
五、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款方法規(guī)定的延付金額每日萬分之償付乙方賠償金。
乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的職責(zé)和因此發(fā)生的費(fèi)用。非乙方職責(zé)造成的傷亡事故，由職責(zé)方承擔(dān)職責(zé)和有關(guān)費(fèi)用。
乙方應(yīng)禮貌施工，加強(qiáng)建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理，保障施工順利進(jìn)行。
二、甲方指定為工地代表；乙方指定為工地代表。
三、本合同未盡事宜，雙方另行解決。
四、本合同一式________份，甲、乙雙方各執(zhí)________份。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇三
以下簡稱甲方)。
(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)規(guī)定、條例，遵循平等自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就戍浦江xx、下坦河等河道整治工程項(xiàng)目承包事宜達(dá)成一致意見，簽訂本合同，共同遵守。
一、工程名稱：戍浦江xx、下坦河等河道整治工程。
二、工程地址：____市鹿____區(qū)藤橋鎮(zhèn)。
三、承包方式：勞務(wù)承包，按綜合單價(jià)以圖紙尺寸計(jì)算承包費(fèi)用。
五、承包單價(jià)及計(jì)量方式：
1、擋土墻及a型結(jié)構(gòu)底板采取綜合單價(jià)方式，施工費(fèi)單價(jià)135元，單價(jià)中包含機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)具設(shè)備、小型耗材、鋼筋制作及安裝、自拌混凝土及澆筑等與施工相關(guān)的費(fèi)用，合同期內(nèi)單價(jià)不做調(diào)整。
六、工程工期：____日歷天。
七、甲乙雙方職責(zé)：甲方職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)提供營業(yè)執(zhí)照、外出經(jīng)商管理證明等必需的資質(zhì)文件以及中標(biāo)人員資格文件。提供公司質(zhì)量、安全管理體系文件。
2、協(xié)助乙方完成施工報(bào)審報(bào)批及備案手續(xù)。
3、根據(jù)建設(shè)單位要求必要時派員協(xié)助乙方工作。
4、負(fù)責(zé)在溫州設(shè)立工程賬戶便于乙方結(jié)算。
5、監(jiān)督管理乙方開展各項(xiàng)施工生產(chǎn)活動。乙方職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)組織人員、材料、設(shè)備進(jìn)行施工生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的施工管理等相關(guān)事宜。
2、負(fù)責(zé)編制施工方案，完善施工過程控制資料及質(zhì)量保證資料。
3、按流程組織隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、完工驗(yàn)收及結(jié)算事宜。
4、協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)仃P(guān)系，保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
5、在甲方領(lǐng)導(dǎo)下對本工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全工作進(jìn)行全面管理。
八、付款方式：工程款結(jié)算采取按月結(jié)算方式，甲方在收到建設(shè)單位撥付的月工程進(jìn)度款后____日內(nèi)支付乙方工程款，支付金額為建設(shè)單位下?lián)苓M(jìn)度款的96%，其余4%作為管理費(fèi)用甲方收取。甲方總管理費(fèi)用的最高限額為中標(biāo)金額的4%，若工程造價(jià)達(dá)不到中標(biāo)金額，則按照實(shí)際完成造價(jià)的4%計(jì)取。甲方收取的費(fèi)用中，2%為甲方駐溫州分公司的管理費(fèi)用，另外2%為材料發(fā)票稅金及外經(jīng)證使用等費(fèi)用，甲方收取此項(xiàng)費(fèi)用后，材料發(fā)票由甲方開具，乙方不再提供材料發(fā)票等完稅證明材料。
九、其他未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
十、此合同一式叁份，甲方兩份，乙方壹份，自雙方簽字之日起生效，工程結(jié)束款項(xiàng)付清后自行失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇四
甲方：（以下簡稱甲方）。
乙方：（以下簡稱乙方）。
甲方委托乙方對_____________________工程的施工，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，保證工程順利完成，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)規(guī)定，甲，乙雙方本著誠信，公平互利的原則，經(jīng)協(xié)商簽訂如下合同條款，以資共同手信守。
1、分項(xiàng)工程名稱：_____________________工程。
2、實(shí)施地點(diǎn)：_____________________工程施工現(xiàn)場。
1、承包內(nèi)容：
2、承包方式：
3、承包價(jià)款：_______/噸。
4、付款方式：每月根據(jù)乙方完成的工程量結(jié)算付_______%的人工費(fèi)，剩余_______%的費(fèi)用等主體完工后，并經(jīng)監(jiān)理，業(yè)主驗(yàn)收合格后一次性付清。
1、工期要求。
2、施工質(zhì)量要求。
1）執(zhí)行國家，電力行業(yè)建筑工程規(guī)程規(guī)范、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方按照甲方批準(zhǔn)的項(xiàng)目進(jìn)行施工，并無條件接受甲方對施工質(zhì)量監(jiān)督管理。甲方提出增加或減少施工的項(xiàng)目，乙方應(yīng)積極響應(yīng)并執(zhí)行。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方核準(zhǔn)的施工進(jìn)度進(jìn)行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任務(wù)，從而影響整個進(jìn)度計(jì)劃，延誤一天考核_______元，依次累計(jì)考核。
3、施工現(xiàn)場乙方必須接受甲方的協(xié)調(diào)以及技術(shù)、安全、質(zhì)量管理和監(jiān)督，以及現(xiàn)場監(jiān)理人員對施工質(zhì)量的監(jiān)督。
4、乙方在確保工程質(zhì)量、安全情況下必須合理使用材料，不得浪費(fèi)。每項(xiàng)工程材料及使用設(shè)備、工器具損耗必須在定額損耗內(nèi)，超過部分甲方直接從工程款中扣。
5、鋼筋制作，綁扎，安裝工作中出現(xiàn)不符合驗(yàn)收要求的，影響質(zhì)量的每項(xiàng)考核_______元。
6、乙方施工中如不按施工規(guī)范施工，質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)而返工的后果自負(fù)，并扣除返工所用的材料費(fèi)后根據(jù)具體情況進(jìn)行考核。
7、下料前必須由技術(shù)人員開料單，不按料單下料，自作主張?jiān)斐衫速M(fèi)自行承擔(dān)。作到原材料、成品堆放整齊有序，墊方木或架板，不得直接放置地面，如有違規(guī)每次考核_______元。
8、如有違章操作，不照規(guī)章制度執(zhí)行造成的損失由鋼筋班組承擔(dān)，項(xiàng)目部并給予處罰。
9、鋼筋分部分項(xiàng)工程必須按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工，如有不合格項(xiàng)乙方返工施工達(dá)到要求，返工造成的一切后果乙方承擔(dān)，并每項(xiàng)處以_______元罰款。
1、進(jìn)入施工現(xiàn)場必須遵守電廠有關(guān)規(guī)定和安全規(guī)定，并遵守甲方各種管理規(guī)定，有違反者按照規(guī)定考核。
2、施工過程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料盡、場地清”，誰施工誰負(fù)責(zé)清理。材料工器具運(yùn)至統(tǒng)一地點(diǎn)堆放，嚴(yán)禁施工垃圾隨意堆放。
3、施工現(xiàn)場不準(zhǔn)酗酒，打架斗毆，聚眾賭博，偷盜材料，機(jī)具，尋釁滋事，干擾正常施工。輕者按照《國電石嘴山發(fā)電有限公司內(nèi)部治安管理?xiàng)l列》處理，嚴(yán)重者送交有關(guān)部門追究相關(guān)法律責(zé)任。
4、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場，應(yīng)加強(qiáng)安全管理，并接受甲方安全監(jiān)督，杜絕人身事故和設(shè)備施工事故發(fā)生。如果因自身原因發(fā)生各種安全事故造成的損失由乙方承擔(dān)，并按安全文明施工管理規(guī)定處罰。
5、施工現(xiàn)場的所有機(jī)械設(shè)備應(yīng)保持良好工作狀態(tài)，做到機(jī)凈，無故障、專人負(fù)責(zé)。
6、當(dāng)天加工剩余料頭、廢料清理到廢料池內(nèi)。作到文明施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)，有違章每次考核_______元。
7、現(xiàn)場必須正確佩帶安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，違規(guī)每次考核_______元。
8、未經(jīng)施工負(fù)責(zé)人同意擅自拆除腳手架，防護(hù)設(shè)施，安全標(biāo)志，警示牌、腳手架連接鉛絲連接卡者，每處處以_______元罰款。
9、不懂電器設(shè)備亂動者，亂接亂掛電線出現(xiàn)事故，責(zé)任自負(fù)，并處以_______元罰款。
10、施工中上下亂拋材料工具者，違章人罰款_______元/次。
11、罰款處理由安全員列出清單，批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)科實(shí)施，處理一經(jīng)做出必須執(zhí)行，再當(dāng)月工資中扣除。
（一）甲方職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)對乙方施工項(xiàng)目質(zhì)量、安全、工期進(jìn)行監(jiān)督協(xié)調(diào)管理。
2、協(xié)調(diào)解決施工中乙方不能解決的各種問題。
3、保證乙方所使用的.材料、機(jī)械、器具及時到位。
4、工程竣工后，按照合同規(guī)定及時辦理結(jié)算，支付合同款。
5、乙方施工中無故停工延誤工期，造成甲方損失甲方有權(quán)拒絕結(jié)算。
（二）乙方職責(zé)。
1、乙方必須遵守甲方管理制度，服從甲方管理人員管理。
2、乙方根據(jù)合同確定的承包范圍，在保證質(zhì)量，安全前提下按期完成承包范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目。
3、對施工過程中出現(xiàn)的問題，及時向甲方匯報(bào)。經(jīng)過甲方批準(zhǔn)后認(rèn)真事實(shí)解決方案。
4、在確保工程質(zhì)量，安全情況下合理使用材料，不得浪費(fèi)。
5、經(jīng)常檢查鋼筋加工機(jī)械，電路是否正常，有異常及時告知項(xiàng)目部，項(xiàng)目部安排專業(yè)人員檢修，保證機(jī)械不帶“病”工作。
1、本合同自雙方代表簽字蓋章后生效。工程款結(jié)清，保修期滿后合同自然失效，本工程保修期為_______天。
2、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
3、本合同履行中，甲乙雙方有關(guān)工程的洽商，變更等協(xié)議視為本合同組成部分。當(dāng)合同和文件內(nèi)容不一致時，在不影響工程正常運(yùn)行情況下雙方協(xié)商解決。
4、乙方在工地施工期間，須無條件服從甲方規(guī)章制度，如有違章應(yīng)接受處罰。不改者甲方有權(quán)中止合同，并按所發(fā)生工程費(fèi)的80%結(jié)算。
5、乙方在合同履行期間，因人力不足，質(zhì)量不能保證，延誤工期甲方有權(quán)中止合同，并按所發(fā)生工程費(fèi)的80%結(jié)算。
6、本合同一式兩份，甲，乙雙方個執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇五
為了加強(qiáng)項(xiàng)目施工安全管理，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針，確實(shí)做到安全生產(chǎn)，人人有責(zé)，特簽定本協(xié)議書。
一、工程概況。
1、工程名稱：________________________。
2、工程范圍：_________________________。
3、工程地點(diǎn)：_________________________。
二、乙方全體施工人員必須遵守國家規(guī)定的安全生產(chǎn)六大紀(jì)律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工規(guī)定》，熟知、掌握本工種的安全規(guī)程和操作規(guī)范。
三、乙方及其各班組要建立安全施工領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立專職安全員與甲方保持聯(lián)系，并定期對其職工進(jìn)行安全教育，經(jīng)常進(jìn)行安全施工檢查（特別是班前教育檢查），且和職工個人要簽定安全責(zé)任書，不簽者由此產(chǎn)生的一切后果均由乙方承擔(dān)。
四、為保證施工安全管理及安全責(zé)任，乙方必須明確現(xiàn)場管理人員：
五、乙方必須確保所有進(jìn)場施工的人員，年滿十八周歲且身體健康。老、弱、病、殘、孕、家屬、小孩及童工不得進(jìn)入現(xiàn)場，否則，產(chǎn)生一切后果均乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
六、乙方必須確保所有職工按規(guī)定正確使用防護(hù)措施，不得濫用或不用；保證進(jìn)入施工現(xiàn)場帶好安全帽，嚴(yán)禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工種操作人員持證上崗，嚴(yán)禁使用無證、不懂機(jī)電、設(shè)備操作技術(shù)的人員。若有違反，全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
七、乙方非現(xiàn)場施工人員禁止進(jìn)入施工規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，否則造成的一切后果由乙方個人自負(fù)。
八、乙方在施工期內(nèi)各班組及個人要增強(qiáng)安全意識，做好自身安全保護(hù)，出現(xiàn)大小事故均由乙方負(fù)責(zé)，甲方概不負(fù)責(zé)。（注：本條適用于由乙方自身各種原因引起的安全事故）。
九、在施工期間，由于乙方管理不嚴(yán)而對第三方造成傷害的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十、在施工期間，乙方人員與其他承包隊(duì)發(fā)生打架行為，各承包隊(duì)責(zé)任自負(fù)，并且甲方將按〈〈工地文明施工規(guī)定〉〉進(jìn)行處罰。
十一、乙方施工人員外出發(fā)生走失或任何不安全事件，責(zé)任由乙方自負(fù)，甲方概不負(fù)責(zé)。
十二、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各二份做為工程承包協(xié)議附件。
十三、若有新增內(nèi)容條款，作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。
十四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，承包施工結(jié)束后自行失效。
簽訂日期：________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_______________________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇六
于__年__月__日，(甲方)與(乙方)，簽訂安裝主機(jī)的項(xiàng)目合同。
1.安裝工程名稱：
2.工程地點(diǎn)：甲方_________________港口。
3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價(jià)單。
4.完工期限：本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內(nèi)，完成安裝工程，其中包括主機(jī)試驗(yàn)運(yùn)行。
5.安裝工程總價(jià)格：_____________美元整。
6.安裝工程付款進(jìn)度：
第6期：在工程驗(yàn)收合格后，甲方付給乙方工程總價(jià)余額的10%，即______________美元整。
7.違約罰款：因乙方原因未準(zhǔn)時完工時，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，應(yīng)付違約罰款，每天按總價(jià)的1%計(jì)算，即______________美元整。
8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計(jì)劃時，總價(jià)之增減，應(yīng)按雙方規(guī)定之訂單計(jì)算。若需新增加工程量，雙方應(yīng)另行協(xié)商該項(xiàng)新增加工程之單價(jià)。若甲方因修改原計(jì)劃而將已完工部份工程或已運(yùn)抵工地之材料棄置，甲方在驗(yàn)收后，應(yīng)按雙方規(guī)定的單價(jià)對乙方已完成的工程費(fèi)用及材料費(fèi)，予以支付。
9.監(jiān)督進(jìn)度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進(jìn)度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導(dǎo)。乙方應(yīng)按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運(yùn)抵工地的材料及其他合理費(fèi)用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設(shè)備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災(zāi)害外，乙方應(yīng)對保管中的一切，負(fù)損害之全責(zé)。如遇不可抵抗的天災(zāi)人禍，乙方應(yīng)詳列損害實(shí)情，向甲方提出恢復(fù)原狀的價(jià)格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結(jié)束。
12.工程保證：除天災(zāi)或因甲方使用不當(dāng)?shù)脑蛲?，乙方?yīng)在甲方驗(yàn)收后保證工程質(zhì)量良好1年。
13.附帶條款：在工程進(jìn)行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應(yīng)由甲方完全負(fù)責(zé)。
14.附件：本合同附件應(yīng)視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：(1)圖樣;(2)估價(jià)單。
15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款：主機(jī)的保養(yǎng)--乙方應(yīng)在甲方驗(yàn)收后，提供免費(fèi)及定期對其保養(yǎng)服務(wù)1年，每六(6)個月派員一次維護(hù)正常運(yùn)行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：______________乙方：_____________。
由：_______________由：______________。
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經(jīng)洽談或招標(biāo)、投標(biāo)達(dá)成默契而簽訂合同。承包者必須根據(jù)工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工，而且在一定的時間內(nèi)承擔(dān)維修業(yè)務(wù)。為完成安裝施工任務(wù)，承包者還需提供施工設(shè)備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對工程進(jìn)度、質(zhì)量、保證、驗(yàn)收等承擔(dān)責(zé)任。業(yè)主必須按時支付工程進(jìn)度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實(shí)用的而且廣泛被人們所接受的經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合作方式。
歡迎登錄合同本站查看更多。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時圍墻工程的施工，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同：
一、工程范圍及內(nèi)容：
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;。
4、該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn)，c15砼墊層，300寬300高c20鋼筋砼地梁，墻體為240墻。墻身高度為500，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);。
2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。
三、工期：嚴(yán)格按照現(xiàn)場管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計(jì)劃，備足料具，組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質(zhì)保、安全完工，該工程從________年____月____日開始進(jìn)場，________年____月____日前完工。
四、工程價(jià)款及支付：
1、工程價(jià)款：a：本合同所承包的磚砌圍墻，單價(jià)為300元。
3.6萬元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7)，單價(jià)為200元,暫定總長為120,工程價(jià)款為。
1.2萬元左右。以上價(jià)格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
四、成品及半成品保護(hù)：
1、乙方對完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi))，乙方方可進(jìn)行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項(xiàng);。
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等，并提出整改的權(quán)利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排，解決征地問題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術(shù)問題，并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場管理，其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;。
3、在甲方未按本合同約定時間付款時，乙方有權(quán)拒絕施工;。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工，如違法施工發(fā)生安全施工，由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議，可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章后生效，同時具有法律效力。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇八
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛。
訴訟請求：_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;。
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇九
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，結(jié)合本工程的`具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
1、工程名稱：_________________________；
2、工程地點(diǎn)：_________________________；
3、工程內(nèi)容及承包范圍：祥見附表1。
4、承包方式：包工包料，依照合同單價(jià)和甲方代表簽證的實(shí)際完成工程量。合同報(bào)價(jià)中沒有的項(xiàng)目參照相近項(xiàng)目單價(jià)或雙方議價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，總工期為_______天。
滿足設(shè)計(jì)圖紙要求。
工程預(yù)算總造價(jià)：
1、甲方責(zé)任：
（1）乙方進(jìn)場施工的一切有關(guān)手續(xù)均由甲方負(fù)責(zé)辦理好，施工期間如有需要甲方出面協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。
（2）甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好工地的其他施工單位，盡快清理施工場地，確保施工順利進(jìn)展。
（3）負(fù)責(zé)向乙方支付工程費(fèi)用。
2、乙方責(zé)任：
（1）乙方必須按合同圖紙及簽證要求，保質(zhì)、保量施工。
（2）乙方必須遵守甲方工地規(guī)章制度，服從甲方管理。
（3）乙方必須最好安全生產(chǎn)工作，若違章作業(yè)發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
（4）乙方必須按合同工期完工。
對以下原因竣工日期推遲延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)工期相應(yīng)順延。
1、工程量變化或設(shè)計(jì)變更。
2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。
3、乙方原因經(jīng)甲方代表同意順延的其他情況。
工程完工，乙方向甲方提供竣工資料報(bào)告和主要材料產(chǎn)品合格證，甲方5天內(nèi)應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收、辦理有關(guān)簽證手續(xù)。
1、工程預(yù)算造價(jià)：依照合同單價(jià)（附表1）和實(shí)際完成工程量結(jié)算。合同報(bào)價(jià)中沒有的項(xiàng)目參照相近項(xiàng)目單價(jià)或雙方議價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
2、付款方式：
（1）合同簽訂之后，乙方進(jìn)場施工2天內(nèi)，甲方預(yù)付工程款金額為。
（2）工程竣工驗(yàn)收合格之日起，一個月內(nèi)一次性結(jié)清工程余款。
1、若乙方逾期交付使用，則按合同價(jià)的_____%天向甲方支付違約金，甲方有權(quán)從待付款中扣除。
2、若由于乙方原因無法按時按量完工交付使用，致使甲方受到業(yè)主處罰的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，甲方有權(quán)單方面終止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款，則按合同價(jià)的_____%/天向乙方支付逾期滯納金。
4、如一方違約，按合同總價(jià)的_____%支付給對方。
5、本合同經(jīng)雙方代表簽字，蓋章后生效，雙方共同遵守，未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商解決，如補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同同等效力。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
1.1工程名稱：_________________________。
1.2工程地點(diǎn)：_________________________。
1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質(zhì)量：達(dá)到國家規(guī)定的裝飾驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(jgj73―91)。
1.6結(jié)算方式：按雙方約定單價(jià)為結(jié)算依據(jù)。
注：(雙方約定單價(jià)明細(xì)為本合同附件)。
1.7合同價(jià)款：
(人民幣大寫)：____________________。
注：(按雙方約定單價(jià)和實(shí)際工程量為結(jié)算依據(jù))。
以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設(shè)計(jì)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工___小時以上(___周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)組織驗(yàn)收、并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。乙方應(yīng)向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗(yàn)收。
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定綜合單價(jià)。
6.2、付款方式:。
第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上，付款___%。
第三次付款工程完成___%，付款___%。
第四次付款按雙方商定結(jié)算價(jià)格結(jié)清，付款___%。
第五次付款尾款___%質(zhì)保金___年。
凡由乙方采購的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進(jìn)行修改方案，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金。
9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.3、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
雙方另行簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
附則。
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止。
甲方：________________。
乙方：________________。
______年___月___日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十一
立協(xié)議單位：
_________(以下稱甲方)。
_________(以下稱乙方)。
甲乙雙方同意參建住宅，現(xiàn)就有關(guān)事宜協(xié)議如下：
1.參建房屋地點(diǎn)、面積。甲方在乙方的_________住宅建設(shè)基地參建住宅，計(jì)建筑面積_________平方米，得益比例為_________%，實(shí)得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下：
2.房價(jià)和付款方法：參建房屋造價(jià)，議定為每平方米建筑面積_________元，參建面積_________平方米，應(yīng)交付造價(jià)_________元，另外應(yīng)交付管理費(fèi)(代建費(fèi))每平方米_________元，合計(jì)應(yīng)交付造價(jià)連管理費(fèi)_________元，甲方應(yīng)于合同生效后_________天內(nèi)付清全部價(jià)款(包括管理費(fèi))直接解入乙方開戶銀行。
3.建筑材料：甲方應(yīng)承擔(dān)的鋼材、木材、水泥，按如下辦法交付：_________。
4.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工驗(yàn)收后，應(yīng)于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積，交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期，甲方應(yīng)予諒解。
5.房屋產(chǎn)權(quán)：甲方參建面積的房屋所有權(quán)，屬甲方所有。
6.違約責(zé)任：本協(xié)議簽訂生效后，甲乙雙方應(yīng)共同信守，不得悔約，否則應(yīng)負(fù)違約的法律責(zé)任。
7.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份，副本_________份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本_________份。
8.補(bǔ)充條款：_________。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________。
聯(lián)系人：_________聯(lián)系人：_________。
地址：_________地址：_________。
電話：_________電話：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
賬號：_________賬號：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十二
發(fā)包人（簡稱甲方）：
承包人（簡稱乙方）：
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內(nèi)容：
4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號：
5、資金來源：
承包范圍：
1、開工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式：_______。
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔(dān)費(fèi)用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，保證工程正常施工，如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法_____，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式；
2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。
3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。
4、保證施工場地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場。
1、工期進(jìn)度：承包人提供施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）和進(jìn)度計(jì)劃的時間：承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設(shè)計(jì)。每月_____日前提供下月工程進(jìn)度計(jì)劃。
工程師確認(rèn)的'時間：工程師收到后_____天內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見，逾期不批復(fù)則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔(dān)責(zé)任；由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延，發(fā)包人支付相應(yīng)的費(fèi)用。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
承包人在每月____日將下月采購的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購。采購的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價(jià)的?_________%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程尾款。
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收報(bào)告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗(yàn)收，如不組織驗(yàn)收，視為竣工驗(yàn)收報(bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗(yàn)收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數(shù)額支付工程款，甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息，并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。
2、雙方中任何一方違約，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門解決。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向__________________委員會申請_____。
發(fā)包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
承包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十三
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設(shè)備有限公司(以下簡稱乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下：
一、工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)。
1.發(fā)電機(jī)組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數(shù)：_____________。
2.技術(shù)指標(biāo)。
噪聲標(biāo)準(zhǔn)：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測量點(diǎn)選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房內(nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量，以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。
三、噪音治理措施。
采用機(jī)房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對機(jī)房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見施工圖和報(bào)價(jià)表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù)，承包整個工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。
五、完成期限。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場施工，整個噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項(xiàng)。
________________________________________。
七、工程費(fèi)用及支付辦法。
總工程費(fèi)用為：________________。
付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進(jìn)場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________。
承接方(乙方)：________________。
簽訂時間：______年______月____日。
基礎(chǔ)建設(shè)施工合同范本二建設(shè)單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡稱承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點(diǎn)：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價(jià)款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)。
第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)。
第八條：發(fā)包方義務(wù)：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條：承包方義務(wù)。
乙方負(fù)責(zé)：
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條：違約責(zé)任及獎勵條款。
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報(bào)送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開戶銀行：______開戶銀行：_______。
帳號：________帳號：_________。
簽約日期：____年__月__日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/19581992.html】
