法院買賣合同大全(19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-14 08:02:05
法院買賣合同大全(19篇)
時間:2023-12-14 08:02:05     小編:LZ文人

合同的簽署可以建立信任和信譽,優(yōu)化業(yè)務合作關系。在起草合同時,務必要準確表達各方的意圖和要求,以免發(fā)生誤解和糾紛。合同的具體格式和內容可以根據實際情況進行調整和修改。

法院買賣合同篇一

甲方(賣方):

合同編號:

簽訂地點:

乙方(買方):

簽訂時間:

依據《_合同法》及其相關法律、法規(guī),遵照*等、自愿、公*和誠實信用原則,經甲、乙雙方友好協商,訂立合同如下:

第一條紅木家具基本情況。

1、本合同單價為固定單價,已包含人工費、材料費、運輸費、裝卸費、檢測費、保險費、稅金、利潤及保修售后服務等所有費用,且已綜合考慮人工、材料、機械、關稅、匯率漲價及*政策性文件調整等風險因素(包括油費上漲),因此不因任何因素而調整,結算時不再調整。

2、數量如有變動,由乙方提前通知甲方,甲方在維持本合同單價不變的基礎上,按乙方要求將增加的貨物運送至指定地點,最終數量以乙方驗收合格并簽字確認的產品簽收單上所列數量為準。

第二條質量標準:

每件紅木家具應符合qb/t2385-20xx新版《*深色名貴硬木家具標準》規(guī)定的樹木名稱,產品標識和實際用材標準,且外觀特征符合甲方所提供的圖紙設計,甲方保證所有家具為全紅木家具,均用大葉紫檀木芯材(無白邊)制作。

第三條付款方式:

定貨時,甲方收取貨款總額50%的預付款,甲方貨交乙方時付清余款。

第四條交付方式和日期:

甲方送貨,乙方提貨,運費由甲方承擔。貨物應在自乙方支付預付款之日起六個月內交付至乙方指定地點。運輸途中(包括卸貨過程中)如有損壞或丟失,由甲方負責免費修復、調換及補足。

第五條貨物驗收:

甲方應在交貨時督促并協助乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收,若驗收合格,雙方簽字并蓋章;若驗收不合格或乙方對產品質量、規(guī)格、型號、數量等有異議,或發(fā)現貨物發(fā)生毀損的,甲方應在乙方限定時間內無償補齊或更換。本條款所指“驗收”僅指非專業(yè)人員通過外觀觀察及清點數量所能發(fā)現的數量短缺及損壞,不包括內在質量問題。

第六條雙方責任:

1、若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總價款的向乙方支付違約金,逾期超過10天的乙方有權單方解除合同,甲方應返還預付款;若甲方在交付貨物時出現貨物損毀、數量短缺、外觀瑕疵和質量問題的,甲方應及時更換補足;若貨物交付乙方后出現質量問題和其他驗收時無法從數量、外觀特征上發(fā)現的問題的,甲方應當賠償因此給乙方造成的損失。

2、甲方在交付貨物時應就貨物的.日常維護和注意事項盡到說明義務,因甲方未盡到相關義務導致乙方在使用過程中造成貨物損毀的,甲方應承擔乙方的所有損失。

第七條保修和售后服務:

貨物保修期為兩年,乙方提貨后在保修期內出現質量問題的,甲方應在接到乙方通知之日起7天內修理或更換,甲方逾期不予修理或更換的應賠償乙方相應損失,甲方修理不合格或無法更換的,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。

第八條合同爭議的解決方式:

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決,協商不成的可以向乙方住所地人民法院提起訴訟。

第九條本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽章之日起生效。

合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(簽章):

住所:

法定代表人:

委托代理人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

帳號:

乙方(簽章):

住所:

法定代表人:

委托代理人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

帳號:

法院買賣合同篇二

甲方:

乙方:

根據《_合同法》《_招標投標法》和前年招投標中標單位供煤業(yè)務的實際,甲乙雙方本著自覺自愿、互惠互利、公*合理的原則,共同配合搞好合作市城區(qū)集中供熱這項民生工作,確保供熱質量,在拖欠上年度煤款的情況下延續(xù)今冬明春供暖用煤,經充分協商一致重新變更簽訂以下供煤承包合同。

一、質量標準:

____年度鍋爐用煤主要指標(靖遠大礦)(最低大卡不能低于5500大卡/公斤)。

二、合同履約形式:

根據甲方的實際情況,以乙方承包形式,確保供暖期兩臺40t鏈條鍋爐和一臺40t循環(huán)流化床鍋爐供熱面積80萬*方米的全部用煤炭量(每噸單價610元,過磅萬噸)價款包定的額度,乙方實行盈虧自負。

三、交貨地點:

甘南合作熱力有限責任公司煤場。

四、供貨時間:

____年9月10日—____年4月30日。

供暖時間:____年10月1日—____年4月30日。

五、合同價款:

(含運費、裝卸費及煤款)并提供國家正式稅務發(fā)票。

六、付款方式:

1、____年10月底,付總價款____年12月底,付總價款____年1月底,付總價款15%。

4、____年2月底,付總價款10%。

5、____年3月底,付總價款10%。

6、____年9月底前,付總價款25%。

七、其它約定事項:

1、根據雙方談判的約定,本合同簽訂后甲方向乙方支付上年度欠款810萬元,乙方必須在本年12月10日前供煤____年度,實際供熱面積超出80萬*方米,超出部分另行計算,同時增加合同總價款。

2、此合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,自簽章之日起生效。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________。

法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

法院買賣合同篇三

買方(以下簡稱甲方):

賣方(以下簡稱乙方):

身份證號碼:_____________________。

茲為購買貨物,買賣雙方本著互惠互利,共同受益的原則,經過友好協商,根據《_合同法》的有關規(guī)定,雙方議定條件如下:

第—條合同標的。

買方自愿向賣方購買_____貨物,合同標的總額為____________元。

第二條合同貨物的單價、數量。

1.貨物名稱:________________。

2.型號規(guī)格:

3.貨物單價:_____元。

4.貨物數量:_________件。

總價為__________元(該價格包含運輸、保修、服務等費用)。

第三條質量要求。

合同貨物的質量應達到我國國家質量標準的要求,具體技術參數(詳見產品技術說明書)由賣方提供樣品備查,并提供技術資料及技術性能資料。

第四條合同貨物交付。

1.交貨時間和期限:賣方應于合同簽訂后_____日內將貨物交付于買方。

2.交貨地點:由甲方制定地點。

3.交貨方式:現場交接。

第五條結算與付款方式。

1.買賣價款議定每件人民幣__________元,共計人民幣_______佰元,于賣方交貨同時悉數付清。

2.合同的全部價款,由買方以現金現場交付于賣方負責人,或者以電匯、匯票方式將價款匯至賣方賬戶內。

第六條賣方責任。

1.賣方保證所供合同貨物與本合同第二條及所提供的樣品相符。賣方所提供貨物的數量少于合同規(guī)定的數量時,應于交貨后_______日內補足。賣方所交付貨物如與樣品不相同時,買方可要求更換或解除買賣合同,由此給買方造成的損失,由賣方負責賠償。

2.賣方應如期交付貨物,賣方如不能按期交付或僅能交付一部分,應于_____日前通知買方延緩日期;買方若不同意,可解除合同。

第七條買方責任。

1.驗收合格后,買方應立即交付價款。如買方不能付清,賣方可停止交貨,直至解除合同。賣方因此所受的損失,由買方賠償。

2.買方預知屆期不能付款的,可于_____日前通知賣方延緩交貨日期,倘賣方不同意時,買方可以解除合同;但若已經給賣方造成損害,應當賠償其損失。

第八條其他約定。

1.如因天災或其他不可抗力,致使賣方不能按期交貨或不能全數交付,可延長交貨期,但延緩日數應經雙方議定。

2.市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨價,或借故解除合同。

3.本合同可根據各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充合同,與合同具有相同法律效力。

4.任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動,不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任,不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。

5.除法律本身有明確規(guī)定外,后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更,經協商一致對本合同進行修改或補充,但應采取書面形式。

第九條不可抗力。

買賣雙方任何一方由于自然災害和不可抗力而影響本合同履行時,均應自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內向對方通報不能履行的理由,并自事件發(fā)生之日起三十日內,在取得有關主管機關證明后,經對方同意,允許延期履行、部分履行或者不履行。

第十條爭議的解決。

合同雙方當事人可以在下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。

1.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決,經協商未達成書面協議,則任何一方當事人均有權提交_____________仲裁委員會仲裁。

2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決,經協商未達成書面協議,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十一條通知:

1.合同要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。

2.前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起三日內,將變更后的地址通知另一方,否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。

第十二條合同的解釋。

本合同各條款的標題僅為方便而設,不影響標題所屬條款的意思。

第十三條保密。

一方對因本次合同而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務,不得向有關其他第三方泄露,但中國現行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經另一方書面同意的除外。

第十四條生效條件。

本合同自各方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。且各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

第十五條附則。

本合同共一式____份,具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)_____份,其他用于履行相關法律手續(xù)。

法院買賣合同篇四

電話:________________。

供貨方:________________。

電話:________________。

為增加甲乙雙方的責任感,確保實現各自經濟目的,依據《_民法典》規(guī)定及招投標文件之內容,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方購買達成如下協議:

一、合同標的。

1、商品名稱:________________。

2、單價:________________。

3、商品數量:________________。

4、單品總額:________________。

二、合同總金額:_______________萬元整。

三、付款時間及方式。

1、合同分_____批付款:在合同生效后_____天內,甲方向乙方支付合同總額_____%貨款。設備安裝調試完畢,并初步驗收_____周內,甲方向乙方支付合同總額_____%貨款。設備正常運行_____天,經雙方正式驗收合格后_____周內,甲方向乙方付合同總額_____%的貨款。質保期滿后付清余款。

2、在每期合同款項支付前天,乙方向甲方開具同等金額的增值稅發(fā)票。

四、交貨時間、地點、方式。

1、交貨時間:合同生效后_____日內交貨。

2、交貨地點:________________。

3、交貨方式:方負責貨物運輸。

4、貨運方式:運。

5、乙方將合同設備運至_________并經安裝調試、投入使用并經過甲方驗收合格后,方為設備交貨日期。

6、乙方應在合同設備發(fā)運后_____個工作日內將發(fā)運情況通知甲方,甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。

7、甲方提取合同設備時,應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包裝無損,方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發(fā)現合同設備包裝箱件數不符,應在_____個工作日內通知乙方,以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續(xù)。

8、甲方對乙方交付的合同設備,均應妥善接收并保管。對誤發(fā)或多發(fā)的貨物,甲方應負責妥善保管,并及時通知乙方,由此發(fā)生的費用由乙方承擔。

9、如甲方要求變更交貨地點,應在合同規(guī)定的交貨日期_____天前通知乙方。由于變更發(fā)貨地址增加的運保費由甲方承擔。

五、驗收時間、地點、標準、方式。

1、驗收時間:乙方應于合同生效后_____天內完成設備安裝調試,安裝調試完畢后,甲方應在_____天內安排初步驗收。設備于合同生效后_____天內通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。

2、驗收地點:________________。

3、驗收標準:________________。

六、現場服務。

1、供方現場人員應遵守需方廠規(guī)、制度,如有違規(guī),乙方負責。

2、供方現場人員食宿自理。

3、需方如需邀請供方開展非質量問題處理的技術服務,供應應予協助。

七、人員培訓。

乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行操作培訓、維修培訓、設備保養(yǎng)培訓,使之完全掌握全部使用技術,以便使甲方人員正常地使用、維修保養(yǎng)設備。

八、保修方式。

1、自設備經過雙方驗收合格之日起按生產廠家規(guī)定的條款進行保修服務,保修服務期限為_____年。保修期內,乙方必須在接到甲方保修通知后_____天內派人至甲方現場維修。

2、保修期內,如由于火災、水災、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞,乙方負責維修,設備材料成本費用由甲方承擔。

3、保修期后,乙方必須在接到甲方維修通知后天內派人至甲方現場維修。設備的維修、更換,甲方酌情收取成本費和服務費,收費標準另行約定。

九、違約責任。

1、甲方無故中途退貨,應支付乙方合同總額的_____%違約金。

2、甲方逾期付款,每逾期一天,應支付乙方合同總額_____‰的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的_____%。

3、乙方逾期交貨,每逾期一天,應支付合同總額_____%的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的_____%。逾期交貨超過_____天,視為交貨不能,乙方應_____倍返回甲方已付款項,甲方有權解除合同并要求乙方支付合同金額_____%違約金。

4、保修期內,乙方未能在合同約定的期限內履行保修義務,每遲延_____天,乙方向甲方支付合同金額_____%的違約金并賠償甲方其他經濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的_____%,乙方超過_____天仍未履行保修義務,甲方有權解除合同并要求賠償經濟損失。乙方未能在接到甲方通知_____天內將設備維修至正常使用的狀態(tài),甲方有權要求乙方換貨或解除合同并要求乙方賠償經濟損失。保修期后,乙方未能在合同約定的期限內履行維修義務,每遲延_____天,乙方向甲方支付合同金額_____%的違約金并賠償甲方其他經濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的_____%。

5、設備未按照合同之約定通過甲方驗收合格,每遲延_____天向甲方支付合同總額_____%違約金。超過天仍未驗收合格,甲方有權解除合同,乙方應立即返還已收款項并賠償甲方由此遭受的其他經濟損失。

十、不可抗力如發(fā)生不可抗力事件,受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明,并在事件發(fā)生后_____個工作日內,及時通知另一方。雙方同意,可據此免除全部或部分責任。

十一、合同變更未盡事宜,雙方協商解決。合同的變更及修改須經雙方同意,以書面形式變更。

十二、爭議解決方式雙方如發(fā)生爭議,應協商解決。如協商不成,任何一方應向_____方所在地人民法院提出訴訟。

十三、合同生效及終止合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權利義務履行完畢后,合同終止。

十四、合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力。

甲方:________________。

簽訂地點:________________。

_______年_______月_____日。

乙方:________________。

簽訂地點:________________。

_______年_______月_____日。

法院買賣合同篇五

甲方:

乙方:

經甲乙雙方在*等互利的前提下商議決定,甲方同意將自己自留地使用權轉讓給乙方,并達成如下協議:

一、轉讓土地四至界限及面積。

土地位置在至公路西側江旁。東至____公路;南至____界;西至____江;北至________地界。轉讓面積約為畝(甲乙雙方估算值,同意不需丈量)。

二、土地轉讓方式。

永久性。

三、轉讓價款及支付方式。

該宗土地轉讓價為:________元整(小寫___________元)。

付款方式:在甲乙雙方簽字畫押之日一次性付清。

四、甲乙雙方責任。

1、自簽訂合同之日起,土地使用權歸乙方,甲方無權干涉乙方對土地的使用權。

2、如有土地糾紛,由甲方全權負責解決,與乙方無關。若造成乙方經濟損失,由甲方按乙方所損失經濟總值賠償給乙方。

3、若甲方非法干預乙方使用權,擅自變更或解除合同,給乙方造成損失的,則處罰違約金計本合同轉讓費用加乙方后續(xù)所投入資金50倍賠償。

4、若村委會或村民小組在該宗土地所征收的任何費用由甲方從轉讓款中列支。

五、其他約定事項。

本合同一式六份,甲方一份、乙方三份、自然村小組各執(zhí)一份,村委會見證存檔一份。

六、甲、乙雙方約定的其他事項。

本合同未盡事宜,由甲乙雙方共同協商,達成一致意見,形成書面補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。望甲乙雙方及子孫后代共同遵守。此合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

甲方(出讓方)簽字:

村委會簽章:

乙方(受讓方)簽字:

村民小組簽章:

法院買賣合同篇六

根據《_經濟合同法》規(guī)定,經雙方協商一致,簽訂本合同。

一、銷售產品數量及款項:

二、交易方式為:甲方于合同簽訂后__日內(即_____月_____日前),預付全部貨款的_____%作為訂金給乙方,即人民幣_____元,其余的貨款,即人民幣_____元,甲方于發(fā)貨前(即_____月_____日前)付給乙方,乙方在收到貨款后于月日將貨發(fā)出;乙方遲發(fā)貨1日(24小時)將付全部貨款的%作為罰金給甲方。乙方并不承擔因此造成甲方的任何間接損失。但因甲方付款等其它原因造成的發(fā)貨延遲,乙方不承擔任何責任。

三、貨物如在運輸途中出現損壞,乙方有義務幫助甲方調換相同貨物,運輸等相。

關費用由甲方承擔;如確因產品本身質量問題,乙方負責調換相同質量合格的貨物給甲方,運輸及相關費用由乙方承擔,但乙方不承擔因此造成甲方的其它間接損失。

四、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。

五、本合同在執(zhí)行期間,任何一方違約,由雙方協商解決;協商無法解決的,向乙方所在地人民法院起訴,按《_經濟合同法》有關規(guī)定處理。

本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具備同等法律效力;本合同有效期自簽訂之日起至交易完成錢貨兩訖日止。

甲方:_______________。

法人代表:_______________。

代表:_______________(簽字)。

電話(傳真):_______________。

乙方:_______________。

法人代表:_______________。

代表:_______________(簽字)。

電話(傳真):_______________。

日期:_____年_____月_____日

法院買賣合同篇七

立合同單位供方:

需方:

經過雙方充分協商,簽訂本合同,以資共同信守。

(一)品名、規(guī)格、數量、金額及交貨日期。

(二)產品質量標準:按部頒質量標準。

(三)產品原材料來源:由供方解決。

(四)產品驗收方法:由需方按質量標準驗收。

(五)產品包裝要求:用木箱包裝。

(六)交(提)貨方法、地點及運費:由供方用火車托運到需方所在地,運費由需方負責。

(七)貨款結算方法:每批貨到全后十日內付款,通過工商銀行辦理托收。

(八)經濟責任:按《合同法》規(guī)定的原則執(zhí)行。如供方因產品規(guī)格、質量不符合合同規(guī)定,應負責包修、包換、包退,并承擔由此而支付的費用;因產品數量短少,不符合合同規(guī)定,供方應償付需方不能交貨的貨款總值5%的罰金;因包裝不符合要求造成的貨物損失,應由供方負責賠償;因交貨日期不符合合同規(guī)定,比照工商銀行延期付款的規(guī)定,每延期一天,按延交貨款總值0.03%由供方償付需方延期交貨罰金。如需方中途退貨,由需方償付供方退貨總值5%的罰金;需方未按合同規(guī)定日期付款,應比照工商銀行延期付款規(guī)定償付供方罰金。

(九)供需雙方由于人力不可抗拒和確非企業(yè)本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商和合同鑒證機關查實證明,可免于承擔經濟責任。

(十)本合同自簽訂日起生效,任何一方不得擅自修改或終止。如確有需要修改或終止,應經雙方協商同意,簽具修訂或撤銷合同的協議書。并報合同雙方業(yè)務主管部門和鑒證機關備案。

(十一)本合同正本兩份,供、需雙方各執(zhí)一份。副本四份,送供、需雙方業(yè)務主管部門各一份,鑒證機關、工商銀行各一份。

供方:上海某柴油機廠負責人:(蓋章)需方:濟南某汽車廠。

代表人:電話:負責人:(蓋章)。

圖文傳真(fax):代表人:電話:

開戶銀行:圖文傳真(fax):。

賬號:開戶銀行二賬號:

地址:地址:

鑒證機關:

法院買賣合同篇八

電話:

乙方(車庫買受人):

電話:

根據《_合同法》、《_城市房地產管理法》、《_拍賣法》、《_道路交通安全法》及有關法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,就買賣車庫達成如下協議:

一、乙方通過公開拍賣競得xx小區(qū)幢號車庫,屬結構。

二、乙方按規(guī)定付清成交款(大寫:),拍賣傭金(大寫:)。

三、甲方統一辦理《產權證》,車庫面積以產權部門登記為準,辦理費用由乙方支付。

四、甲方暫按小區(qū)物管費收費標準向乙方收取車庫物管費,即每平方建筑面積xx元。如遇調整物管費標準則按新標準收取。

五、甲方對車庫設施提供有償維護、修理。

六、乙方在使用車庫時,須遵守以下規(guī)定:

1、不準將車庫以經營用途使用;。

2、不準將車庫出售、租賃或以其它方式轉讓給xx小區(qū)以外的住戶或單位使用;。

4、禁止將車輛停放在車庫以外的樓前、樓后及其他公共場地;。

7、嚴格遵守物業(yè)管理條例及物管公司對小區(qū)管理的相關規(guī)定,自覺服從管理人員的管理。

乙方須與小區(qū)物管公司簽訂《車庫物業(yè)管理委托合同》。對違反以上規(guī)定行為,甲方授權的物業(yè)管理公司有權制止或處理。

七、本合同一式貳份,雙方簽字生效。未盡事宜雙方協商解決。

甲方:xx省房地產公司乙方:

代表:

法院買賣合同篇九

買賣合同中應根據標的物的類型,在合同中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。

數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程序等,各項須明確填寫,不得含糊。

第一條:合同對象數量:______________________。種類:______________________。交貨期:________年____月____日。依據________年____月____日雙方簽訂的關于合作的協議,在售方國國境車上交貨條件下售方售出,購方購入貨物。

第二條:價格本合同所售出貨物的價格以_________計算,此項價格系賣方國國境車上交貨,包括包皮、包裝和標記費在內。

第三條:品質。

1、按本合同所售出貨物的品質應符合_國家標準或_________,憑樣交貨的商品品質應符合雙方所確認的樣品。

履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。

如:有的合同對履行期限作出模糊約定,如一個月內履行完畢,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。

第四條:供貨期售方應在本合同規(guī)定的期限內發(fā)貨。在征得購方同意的情況下,售方有權按雙方商妥的數量和金額提前交貨。

在實務中,有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額,對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

另外,需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,盡量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾合同付款方。

第六條:支付本合同所供應的貨物之價款,由購方按照中國xx和_________銀行關于_________規(guī)定的辦法及_________以_________憑下列單據向售方支付:

1、賬單4份;。

2、蓋有售方國發(fā)站印章的鐵路運單副本1份;。

3、明細單3份;。

4、品質證明書1份。

第七條:保證和索賠。

1、賣方在提供的商品投入使用之后12個月內保證商品質量,但不超過供貨之日起18個月。

2、對貨物品質的異議應在發(fā)現缺陷后3個月內提出,如在保證期發(fā)現缺陷,提賠日期不能遲于保證期結束30天。

3、如商品在保證期內出現缺陷,供貨一方應排除缺陷或更換有缺陷的部分并負擔費用。

合同雙方一旦發(fā)生爭議,協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。

當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。

第九條:仲裁由本合同所產生或與本合同有關的一切糾紛,應盡可能通過雙方談判解決。如雙方不能達成協議,可提交被告國對外貿易仲裁機關審理,中方國家對外貿易仲裁為中國對外貿易促進委員會,_________方為_________商會。

第十條:不可抗力條款。

1、雙方任何一方發(fā)生不可抗力情況(如火災、自然災害、戰(zhàn)爭、各種軍事行動、封鎖、禁止進出口或不以雙方意志為轉移的其它情況),使本合同全部或部分義務無法履行時,履行本合同義務的期限可相應推遲,在此期間合同義務仍然有效。

2、如果不可抗力情況持續(xù)30天以上,其中一方有權通知另一方免除繼續(xù)履行合同義務,此時任何一方無權向對方提出補償可能的損失。

3、無法履行本合同義務方應將不可抗力情況發(fā)生和結束及影響合同義務履行情況立即通知對方。

違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執(zhí)行,避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定,支付違約金10萬元,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。

具體應明確,違反合同的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數字化,以便于向違約方主張。

第十一條:違約責任本合同簽訂后,任何一方違約,都應當承擔違約金____________元。若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

第十二條:其它條件本合同一式_____份,以中文、_________(語言)兩種文字書寫,兩種文字具有同等效力。(以下無正文)風險提示:證據保留。

注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發(fā)生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。

售方(簽字):________。

購方(簽字):________。

法院買賣合同篇十

要摘要:表見代理制度是基于被代理人的過失或被代理人與無權代理人之間存在特殊關系,使相對人有理由相信無權代理人享有代理權而與之為民事法律行為,代理行為的后果由被代理人承擔的一種特殊的無權代理。我國表見代理制度建立時間不長,還有不完善之處,有些問題還需要進一步的研究和探討。其中,相對人對義務人的選擇權問題、無權代理人的法律責任問題以及代理人的抗辯權問題便是亟待解決的問題,由于法律原因,我們在日常生活中要更加注意表見代理問題,對自己,他人及社會的利益負責。

致謝9。

1表見代理的法律定義與構成要件1.1表見代理的法律定義表見代理實質上是無權代理,是廣義無權代理的一種。若無權代理行為均由被代理人追認決定其效力的話,會給善意第三人造成損害,因此,在表見的情形之下,規(guī)定由被代理人承擔表見代理行為的法律后果,更有利于保護善意第三人的利益,維護交易安全,并以此加強代理制度的可信度。

表見代理,是指雖然行為人事實上無代理權,但相對人有理由認為行為人有代理權而與其進行法律行為,其行為的法律后果由被代理人承擔的代理。表見代理從廣義上看也是無權代理,但是為了保護善意第三人的信賴利益與交易的安全,法律強制被代理人承擔其法律后果。

1.2表見代理的構成要件1.須行為人無代理權成立表見代理的第一要件是行為人無代理權。所說無代理權是指實施代理行為時無代理權或者對于所實施的代理行為無代理權。如果代理人擁有代理權,則屬于有權代理,不發(fā)生表見代理的問題。

2.須有使相對人相信行為人具有代理權的事實或理由這是成立表見代理的客觀要件。這一要件是以行為人與被代理人之間存在某種事實上或者法律上的聯系為基礎的。這種聯系是否存在或者是否足以使相對人相信行為人有代理權,應依一般交易情況而定。通常情況下,行為人持有被代理人發(fā)出的證明文件,如被代理人的介紹信、蓋有合同專用章或者蓋有公章的空白合同書,或者有被代理人向相對人所作法人授予代理權的通知或者公告,這些證明文件構成認定表見代理的客觀依據。對上述客觀依據,依《合同法》第49條的規(guī)定,相對人負有舉證責任。在我國司法實踐中,盜用他人的介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書簽訂合同的,一般不認定為表見代理,但被代理人應負舉證責任,如不能舉證則構成表見代理。對于借用他人介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書簽訂的合同,一般不認定為表見代理,由出借人與借用人對無效合同的法律后果負連帶責任。

3.須相對人為善意且無過失這是表見代理成立的主觀要件,即相對人不知行為人所為的行為系無權代理行為。如果相對人出于惡意,即明知他人為無權代理,仍與其實施民事行為,就失去了法律保護的必要,故表見代理不能成立?!睹穹ㄍ▌t》第66條第4款規(guī)定,相對人知道行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權已經終止還與行為人實施民事行為給他人造成損害的,由相對人和行為人負連帶責任。

4.須行為人與相對人之間的民事行為具備民事行為的有效要件表見代理發(fā)生有權代理的法律效力,因此,表見代理應具備民事行為成立的有效要件,即不得違反法律或者社會公共利益等。如果不具備民事行為的有效要件,則不成立表見代理。

在構成表見代理的情況中,相對人相信行為人具有代理權,往往與本人具有過失有關,但表。

見代理的成立不以本人主觀上有過失為必要要件,即使本人沒有過失,只要客觀上有使相對人相信行為人有代理權的依據,即可構成表見代理。

表見代理依法產生有權代理的法律效力,即無權代理人與相對人之間實施的民事法律行為對于被代理人具有法律約束力,被代理人與相對人之間產生、變更或消滅相應的法律關系。

表見代理是指代理人雖然沒有代理權,但是表面上、客觀上具有使無過失的相對人相信他為有權代理人的正當理由的情況,且相對人主觀上為善意且無過失,因而可以向被代理人主張代理的效力。表見代理是一種無權代理行為,是一種沒有代理權的代理,它具備代理行為的表象卻欠缺代理權的行為。但是,由于相對人有足夠的理由相信代理關系的存在,被代理人不得以無權代理為由,否認代理行為所產生的法律后果,被代理人仍然要承擔相應的責任。

1.3判例分析。

1.3.1連續(xù)性交易中表見代理的認定的判例分析信息的儲存利用便利連續(xù)性交易中表見代理的認定,應綜合考量合同雙方之前及之后的行為特征予以認定——中國鐵路物資沈陽有限公司與天津市長蘆鹽業(yè)總公司買賣合同糾紛案2013年1月24日、2月4日,經案外人遼寧省臺安縣建平工業(yè)燃料有限責任公司(以下簡稱建平公司)聯絡及協商,天津市長蘆鹽業(yè)總公司(以下簡稱長蘆公司)與中國鐵路物資沈陽有限公司(以下簡稱沈陽公司)簽訂了兩份煤炭《產品購銷合同》,價款分別為4900萬元和3500萬元。長蘆公司交付煤炭后開具了8400萬增值稅專用發(fā)票。沈陽公司將銀行承兌匯票背書給長蘆公司后交付給建平公司。但建平公司未將該匯票交付長蘆公司,而是自行進行了貼現。建平公司法定代表人自稱其已得到長蘆公司的同意。

另查,在2012年8月7日、9日,長蘆公司與沈陽公司簽訂了兩份煤炭《產品購銷合同》,貨款共計9750萬元,沈陽公司亦是將承兌匯票背書后交由建平公司轉交長蘆公司,長蘆公司均已收到匯票。又查明,沈陽公司、建平公司、長蘆公司于2013年7月簽訂了煤炭買賣《三方協議》,約定長蘆公司先向建平公司支付6650萬元后,建平公司再支付給沈陽公司,沈陽公司將貨物過戶給長蘆公司。在《三方協議》簽訂前,沈陽公司曾向長蘆公司索要過8400萬元的收款收據。

長蘆公司起訴稱,沈陽公司未如約支付98000噸煤炭貨款,故請求判令立即支付貨款4900萬元并賠償損失。

遼寧省高級人民法院一審認為:長蘆公司如約履行了供貨義務,而沈陽公司未支付貨款,建平公司工作人員行為不構成表見代理,遂判決沈陽公司支付4900萬元貨款及逾期付款損失。沈陽公司不服,向最高人民法院提起上訴。

最高人民法院第二巡回法庭審理認為,長蘆公司與建平公司在本案前即存在著常年的合作與交易,涉案合同亦是通過建平公司的一手經辦而簽訂。在此前的大額交易中,亦是由建平公司代為轉交匯票而完成,在此后三方交易中,長蘆公司即使在向沈陽公司付款的情形下,也未提出涉案匯票從未收到這一主張。綜合行為人與本人在涉案協議履行之前的行為、涉案合同簽訂過程、合同履行過程中各方之態(tài)度等因素,足以認定長蘆公司與建平公司之間形成了委托代理之表象?;趯υ摫硐笾湃危ㄆ焦绢I取匯票的行為構成表見代理,應視為沈陽公司向長蘆公司付款完畢。一審法院對表見代理的認定僅僅限定在涉案單筆交易而忽視綜合分析各方當事人前后交易的整體情況,最終作出的結論屬于認定事實不清,適用法律錯誤,本院依法撤銷一審判決,駁回長蘆公司的訴訟請求。

進而形成內心確信,恰當運用自由裁量權予以認定買賣合同中,買方基于長期交易往來形成的合理信賴,依據交易習慣將剩余貨款支付給賣方此前長期授權負責收款的人員,該付款行為有效,賣方應承擔表見代理的后果。

1.3.2表見代理行為可以根據交易習慣認定的判例分析王忠東訴張健全買賣合同糾紛案。

2006年被告張健全向原告王忠東購買石材用于被告承建的晉江青陽大腳丫工程,期間雙方之間的資金往來,原告方由其手下俞斐負責收款。工程完工后,原、被告雙方于2006年11月24日相約于江頭建設銀行進行對賬,經結算被告已經支付青陽大腳丫工程款18.5萬元,尚欠原告4萬元未支付。對賬完畢后被告于當日通過銀行轉賬2萬元給原告,雙方確認被告尚欠原告2萬元,并由被告書寫欠條一張交原告收執(zhí),約定于2006年12月31日前還清。2006年12月26日,被告通過中國建設銀行自助柜員機轉賬人民幣2萬元入俞斐賬戶。此后,俞斐去向不明。

原告王忠東訴稱:2006年被告張健全曾向其購買石材用于被告承建的晉江青陽的一項裝修工程,裝修完成后,原、被告于2006年11月24日相約于江頭的建設銀行進行對賬,經結算被告欠原告4萬元,對賬后被告向原告的銀行卡轉賬2萬元,同時向原告書寫欠條一張,約定于2006年12月21日前還清余下2萬元,原告將所有收貨單交付被告。約定期限屆滿后,經原告多次催討,被告拒不償還。請求:判決被告支付原告欠款人民幣2萬元及自2007年1月1日起至還款日止的同期銀行貸款利息。

被告張健全辯稱:所欠2萬元已經歸還給原告,不存在欠款事實,請求駁回原告的訴訟請求。

廈門市同安區(qū)人民法院認為,被告張健全向原告王忠東購買石材用于被告承建的晉江青陽大腳丫工程,尚欠原告石材款2萬元,有被告出具交原告收執(zhí)的欠條及雙方當事人的陳述為證,事實清楚,可以認定。本案爭議的焦點為:被告張健全于2006年12月26日向俞斐支付2萬元的行為是否系履行訟爭欠條項下的義務。根據原、被告雙方庭審確認,原告與被告就青陽大腳丫工程石材款的資金來往,均由原告手下俞斐收取款項。被告于2006年11月24日出具欠條承諾2006年12月31日前償還2萬元欠款后,于2006年12月26日通過中國建設銀行自助柜員機轉賬2萬元轉入俞斐賬戶。鑒于原、被告雙方于2006年11月24日出具的欠條內容未約定具體支付款項的方式,故被告基于長期交易往來形成的合理信賴,依據交易習慣將款項支付給原告方此前一直負責收取款項的人員俞斐并無不當。原告關于其已經告知被告不要支付款項給俞斐及被告與俞斐之間可能存在其他欠款關系的主張,沒有相應證據證明,缺乏事實依據。故本案訟爭欠條項下被告所欠原告2萬元的石材款已經得到清償。原告的訴訟請求缺乏事實和法律依據,不予支持。據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條之規(guī)定,判決如下:駁回原告王忠東的訴訟請求。

一審宣判后,王忠東不服,提出上訴。在審理過程中,王忠東向二審法院提出撤回上訴申請。廈門市中級人民法院經審查認為,王忠東申請撤回上訴,符合法律的有關規(guī)定,應予準許。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十條第一款第(五)項、第一百五十六條、《訴訟費用交納辦法》第十五條、第三十四條之規(guī)定,裁定如下:

準許上訴人王忠東撤回上訴。

(2)行為人一般應具有相應的民事行為能力;

(3)無權代理人所為的民事行為不是違法行為;

(2)。

(4)須行為人與相對人之間的民事行為具備民事法律行為成立的有效要件。在表見代理中,本人不得以行為人無權代理或自己沒有過失作為抗辯理由,也不是以行為人具有故意或過失為由而拒絕接受表見代理行為的法律后果。

本案中,雖然張健全未能舉證證明俞斐持有王忠東發(fā)出的證明文件,但根據原、被告雙方庭審確認,王忠東與張健全就青陽大腳丫工程石材款的資金來往,均由王忠東手下俞斐收取款項。張健全于2006年11月24日出具欠條承諾2006年12月21日前償還2萬元欠款后,于2006年12月26日通過中國建設銀行自助柜員機轉賬人民幣2萬元轉入俞斐賬戶。王忠東提出其已經撤銷了俞斐的代理權,代理行為已經終結了,其應當告知張健全,俞斐已不具備代理權,不要支付款項給俞斐,但王忠東沒有提供相應證據證明其已告知,而張健全基于長期交易往來形成的合理依賴,依據交易習慣將款項支付給此前一直以來負責收取款項的人員俞斐并無不當。俞斐最后一次收取2萬元貨款的行為已構成了表見代理。根據我國《合同法》第49條規(guī)定,行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同,相對人有理由相信行為人有代理權的,該代理行為有效。因此,俞斐收取2萬元貸款的行為產生的法律后果應由王忠東承擔,本案訟爭欠條項下2萬元的貨款已經得到清償。

1.3.3口頭買賣合同中的表見代理行為的成立的判例分析廈門市春宇達塑料制品有限公司訴廈門白鷺食品工業(yè)有限公司買賣合同糾紛案——口頭買賣合同中的表見代理行為視為有權代理廈門白鷺食品工業(yè)有限公司(以下簡稱“白鷺公司”)住所地位于廈門市海滄區(qū)新陽街道新光東路5號。2010年03月,白鷺公司與第三人廈門福第實業(yè)有限公司(以下簡稱“福第公司”)簽訂租賃合同,福第公司租用白鷺公司住所地四層作為住所。林金察系福第公司的法定代表人。

2010年05月,林金察與廈門春宇達塑料制品有限公司(以下簡稱“春宇達公司”)口頭約定由春宇達公司供應塑料托盤,按月與林金察進行結算,并開具以白鷺公司為購貨單位的增值稅專用發(fā)票。供貨后春宇達公司制作客戶抬頭為白鷺公司的對賬單,林金察簽字確認對賬單上的內容:春宇達公司供貨總額為56809.5元。增值稅專用發(fā)票由林金察簽收,再交付給白鷺公司。白鷺公司接收后進行了抵扣使用。白鷺公司通過銀行支付給春宇達公司三筆貨款,共轉賬24408.5元,轉賬事由均注明為貨款。

后春宇達公司訴至廈門市海滄區(qū)人民法院稱,林金察以被告白鷺公司的名義聯系原告春宇達公司開展業(yè)務往來,雙方口頭約定價格,被告應支付貨款合計56809.5元。被告轉賬支付給原告三筆貨款共24408.5元,尚欠原告貨款共計32401元。原告多次向被告催款未果,故訴至法院請求判令被告償還原告貨款32401元及逾期付款違約金。

被告白鷺公司辯稱:(1)原、被告之間不存在買賣合同關系,雙方互不負權利義務。林金察系福第公司的法定代表人,林金察與原告發(fā)生的交易不能代表被告。(2)銀行匯款單是被告受福第公司委托代為支付貨款,以此款項抵消被告欠福第公司的其他款項。

再次,被告白鷺公司接受了原告春宇達公司開具的與對賬單相對應增值稅專用發(fā)票,并進行了抵扣認證。雖然林金察不是被告白鷺公司的人員,但是林金察與被告的上述行為結合,足以讓原告春宇達公司有理由相信林金察有權代理被告白鷺公司。故對原告與被告之間存在買賣關系予以認定,要求被告白鷺公司支付貨款32401元。第三人福第公司自認應承擔付款責任,該自認行為不能對抗原告春宇達公司,但被告承擔責任后,可以另案向第三人福第公司追償。

本案涉及口頭買賣合同中表見代理行為的認定。表見代理本屬于無權代理,但因本人與無權代理人之間的關系具有外表授權的特征,致使相對人有理由相信行為人有代理權而與其進行民事法律行為。法律為維護交易安全,從促進交易的角度出發(fā),將其視為有權代理。

本案中,雖然原告未能舉證證明行為人林金察持有被告白鷺公司所發(fā)的證明文件,林金察也從未自稱是被告員工,但是在雙方締結和履行合同的過程中,原告依林金察要求出具的對賬單、增值稅發(fā)票等票據均是以被告白鷺公司為客戶名稱,林金察在對賬單上簽字確認,被告白鷺公司亦先后根據對賬單和增值稅發(fā)票支付了三筆貨款,且付款備注事由也注明為“貨款”,而非“代付貨款”。從現實生活中口頭買賣合同的交易習慣和通常標準來看,足以讓原告基于客觀事實對林金察有權代理被告白鷺公司產生合理信賴。因此,法院判決被告白鷺公司應對林金察的行為承擔法律責任。

2買賣合同中行為人訂立合同的行為構成或者不構成表見代理的典型情形買賣合同中行為人訂立合同的行為構成或者不構成表見代理的典型情形要結合表見代理的構成要件和司法實踐。

2.1構成表見代理的情形一般認為下列情形行為人訂立合同的行為構成表見代理:

第一,行為人曾經是代理人并且與相對人發(fā)生過訂立合同行為,訂立的合同上加蓋有被代理人公章或合同專用章。

第二,行為人曾經是代理人并且與相對人發(fā)生過訂立合同行為,在訂立合同過程中提供了加蓋有被代理人印鑒的介紹信。

第三,行為人持有證明代理權的證書,并且按照一般商業(yè)習慣和理性認識無法從證書內容判定所訂立的合同超越了代理權范圍。

第四,被代理人曾有授予行為人代理權的表示,按照一般理性判斷該表示可以被相信。比如在公開場合聲明授予行為人代理權或者有書面公開通知授予行為人代理權,實際上沒有授予,相對人難以知曉。

第五,被代理人明知行為人以自己名義訂立合同,但不表示反對。

第六,被代理人應當知道行為人以自己名義訂立合同,但不表示反對。比如,被代理人將介紹信、公章、合同書交給行為人,或者出借給行為人,就屬于應當知道行為人會以自己名義訂立合同的情形。另外,當相對人已經將訂立的合同提交給被代理人,但因被代理人沒有閱讀而未向相對人表示反對,也屬于“應當知道”的情形。

2.1不構成表見代理的情形行為人訂立合同的行為不構成表見代理的典型情形有:

第一,違法行為。如果行為人所為的行為屬于違法行為,則相對人無論以何種證據予以證明,行為人均不能構成表見代理。因為違反法律的行為是不能授權的,即便法人或單位有授權,也沒有法律效力,何況行為人確屬無權代理,沒有代理權。

在擔保方面的規(guī)定。但某一次甲公司僅通過乙公司某執(zhí)行董事,即取得其在擔保合同上蓋章。該董事未經公司董事會授權,相對人也違反交易習慣,該董事的行為不能構成表見代理。

第三,已作合理通知后實施的行為。比如,某人代理權終止后,法人已向有業(yè)務往來的單位以合理形式,比如傳真形式,進行了通知,聲明某人代理權終止。這些業(yè)務單位在收到傳真后,不能再以傳真只有單位領導知道,其他人沒有看到為由,主張與該人訂立合同行為構成表見代理。判斷通知形式是否合理,主要依據當事人的約定和習慣,一般情況下向雙方約定的部門,比如辦公室,發(fā)書面通知視為合理通知。對方如能夠確認更好,如果沒有確認,只要通知已經按照雙方約定的、以符合常識的正常方式發(fā)出,對方否認收到通知的,應當由對方負責舉證。一般認為,登報不是充分的通知方式,要以其他證據輔助證明。

第四,違反法律規(guī)定的特殊授權要求的行為。如果法律明文規(guī)定對某一行為必須有特殊授權要求,當行為人實施該行為時,相對人沒有要求行為人提供法律規(guī)定的授權證明,相對人即屬于“沒有理由相信行為人有代理權”,主觀上屬于重大過失,不能構成表見代理。比如,我國修訂后的《公司法》規(guī)定公司為股東擔保必須經股東大會決議,股東大會決議通過后才能授權公司代表簽訂為股東擔保的擔保合同。如果相對人未要求行為人(比如公司董事)出示符合形式要求的股東會決議文件,公司董事擅自簽訂該類擔保合同,其行為不構成表見代理。

本人在知道行為人以其名義與第三人訂立合同而不作否認表示等。這些都表明本人是有過錯的。但是,設立表見代理制度的目的是保護交易的安全性,不至于使沒有過失的相對人勞而無獲。因此,相對人只要證明自己和無權代理人訂立合同時沒有過失,至于本人在無權代理人訂立合同問題上是否有過失,相對人有時難以證明。對于行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后仍然以本人名義訂立合同的情況下,但只要相對人有理由相信行為人有代理權,合同就有效。

法院買賣合同篇十一

法定代表人:_______________。

乙方:_______________。

法定代表人:_______________。

經甲、乙雙方友好協商,并依據《^v^城市房地產管理法》之規(guī)定,現就與乙方受讓甲方擁有的部分房地產有關事宜達成如下協議,望雙方共同遵守:

一、乙方擬受讓的房地產占地面積共計__________畝,四至見附圖。

二、因依據甲方現有房地產狀況無法進行土地使用權轉讓,故乙方同意在本合同第一條約定的范圍內出資建設廠房。

三、甲、乙雙方承諾:一但完成開發(fā)投資總額的__________%,雙方立即簽訂房地產轉讓合同,在該合同中雙方明確約定轉讓的土地價款為人民幣__________萬元。

四、甲、乙雙方均不得以任何理由違反本合同:

1、若甲方違約,除向乙方返還乙方已實際發(fā)生的工程款外,還需向乙方支付違約金__________元。

2.若乙方違約,則應向甲方支付違約金__________元。

五、乙方必須于本合同簽完后__________日內各甲方支付__________萬元房地產轉讓款,余款__________萬元在以后的房地產轉讓合同中再行約定。

六、為擔保上述款項及有可能因違約而發(fā)生的工程款違約金及簽定房地產轉讓合同,甲方愿將其擁有的__________畝國有土地使用權抵押給乙方,雙方在簽定抵押合同后至昆山市國土資源局辦理抵押登記手續(xù),該抵押合同是不可撤消的合同,主合同無效,抵押合同仍有效。

七、除非經甲、乙雙方書面確認,本合同不得擅自變更、解除。

八、在履行合同過程中若有爭議,雙方應友好協商;若協商未果,則各方均有權提交房地產所在地的法院以訴訟的方式解決。

九、本合同壹式貳份,甲,乙雙方各執(zhí)一份,并在雙方蓋章、簽字后生效。

1、土地四至圖。

2、抵押合同。

甲方乙方。

合同簽定地:

合同簽定時間:

法院買賣合同篇十二

9.1不可抗力定義:指在本協議簽署后發(fā)生的、本協議簽署時不能預見的、其發(fā)生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工,以及根據中國法律或一般國際商業(yè)慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。

9.2不可抗力的后果:

(1)?如果發(fā)生不可抗力事件,影響一方履行其在本協議項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行,而不視為違約。

(2)宣稱發(fā)生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方,并在其后的十五天內提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時間的足夠證據。

(3)如果發(fā)生不可抗力事件,各方應立即互相協商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。

(4)金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。

(5)遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責效力。

法院買賣合同篇十三

甲方:

社會統一信用代碼:

地址:

聯系方式:

乙方:

社會統一信用代碼:

地址:

聯系方式:

為明確甲、乙雙方的權利義務,充分發(fā)揮雙方優(yōu)勢,取得最大經濟效益,甲乙雙方在平等自愿、互惠互利的原則的基礎上,經雙方協商就甲方委托乙方作為本合同指定產品的區(qū)域經銷商事宜,達成如下協議:

第1條經銷產品。

甲方授權乙方銷售產品為:系列葡萄酒。

第2條經銷區(qū)域及渠道。

甲方授權乙方作為其產品經銷商的經銷區(qū)域為:地區(qū)。

乙方保證在其授權區(qū)域、渠道內進行封閉式銷售,不向其授權區(qū)域、渠道外供貨,并接受甲方監(jiān)督與管理,承擔違約責任。甲方保證上述區(qū)域、渠道不直接開發(fā)其他經銷商,確保乙方為合同產品在上述區(qū)域、渠道的獨家經銷權。

第3條價格體系。

乙方銷售甲方產品的價格如下。乙方應嚴格執(zhí)行雙方簽訂的價格標準,嚴禁低價銷售,如果甲方產品價格有任何變化,甲方將提前3日以書面形式通知乙方。

品名。

規(guī)格。

裸瓶經銷價。

建議供終端價。

備注。

乙方如需要甲方提供包裝,包裝價格見表格中備注,特殊需要另議。

第4條銷售任務與支持返利。

乙方承諾在本合同期內銷售本合同產品的總銷售回款為萬元,銷售回款目標從本合同生效之日起計算。其中:普通系列萬,比諾系列萬。

第5條往來結算。

甲方實行款到發(fā)貨,合同簽訂之日起乙方應交納人民幣作為竄貨保證金,并開具收據給乙方,終止合同退還給乙方。

第6條貨物運輸及交接。

乙方需提前1天向甲方申報發(fā)貨品種及數量,甲方安排發(fā)貨。

甲方負責將乙方《訂單》產品運抵乙方指定地點,乙方驗收后的貨物風險責任由乙方自行承擔。

乙方訂貨時,應提供準確無誤的收貨地址和收貨人及其相關信息,否則由此產生的相關損失,由乙方承擔。

因不可抗力原因導致甲方延誤交貨,甲方不承擔責任。

第7條產品質量。

甲方保證其提供的貨物符合國家有關的質量和衛(wèi)生標準。

發(fā)現產品質量問題,乙方應立即停止銷售,經甲方確認后配合甲方予以回收。

發(fā)現產品內在質量問題,二件以下且情況簡單的由業(yè)務人員驗收簽單并報甲方“銷售部”確認后報損退賠。二件以上且情況復雜,由甲方派質監(jiān)人員核查并給出處理結果,予以賠償或退換。乙方不得將問題產品私自處理,否則甲方將不予賠償或退換。若發(fā)現乙方弄虛作假,虛報質量問題,甲方有權按照乙方虛報產品價款的'倍支付違約金,直至終止本合同并取消經銷商待遇。

由于乙方保存貨物問題導致產品變質,甲方不予賠償或退換。

第8條市場開拓與渠道管理。

甲方有權對乙方的鋪市及銷售進度、銷售價格、網絡建設等與甲方產品銷售有關的工作進行監(jiān)督與管理,乙方有權對甲方業(yè)務人員監(jiān)督與管理,并有權向甲方提出意見和建議。

第9條區(qū)域責任與價格控制。

乙方必須建立健全具有良好終端控制能力的分銷體系,明確分銷商的責任銷售通路。

乙方及其分銷商不得在渠道上低價傾銷,未經甲方許可以低于甲方規(guī)定最低限價進行銷售的行為均視為低價沖擊市場行為,一經甲方查實,乙方同意承擔相當于所銷產品貨值一倍的違約金。

乙方承諾對其經銷的合同產品實行封閉式銷售,而不流向其他區(qū)域、渠道。否則,乙方同意按照當地經銷商的零售價予以回收,并自行承擔運費。

乙方須做好市場銷售預測,確保二周的最低銷售庫存,以防止市場斷貨事件的發(fā)生。

第10條法律效力。

本協議有效期自年月日起至年月日止。

本合同經雙方法定代表人或其授權人簽名并加蓋公章或合同專用章后生效。

未盡事宜,甲乙雙方協商形成合同補充協議,具有同等法律效力。

本合同一式兩份,各方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

第11條合同的解除或終止。

本合同期滿并且雙方決定不再延長本合同的期限。

雙方以書面形式通知,彼此同意解除本合同。

乙方連續(xù)個月未能完成協議任務,甲方有權解除和終止合同,并退還保證金。

因不可抗力原因導致任何一方無法履約。

第12條合同爭議解決方式。

如通過協商無法解決本合同項下的任何爭議,爭議由省市人民法院管轄。

簽署時間:年月日。

甲方:

法定代表人或授權代表:

乙方:

法定代表人或授權代表:

將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。

法院買賣合同篇十四

產品名稱,要按產品目錄規(guī)定正確填寫,不能用習慣名稱或自己命名。凡使用品牌、商標的產品應注明品牌或商標及生產廠家。

產品的品種是指大類產品的明細分類,同一大類產品,按其具體性能和具體用途可分為小類。如金屬切削機床,大類可分為銑床、車床、刨床等,根據需要還可細分為小類,如銑床,可分為龍門銑床、仿形銑床、萬能銑床等,產品品種,反映了需方對產品的技術要求。產品的規(guī)格是同一產品不同度量的標準,如糧食白酒是品名,45度、50度就是白酒的規(guī)格。在實際操作中,會遇到如何區(qū)別通用產品和專用產品的問題,解決的方法是按照國家已有的規(guī)定和買賣合同當事人雙方約定來劃分,必要時可由各有關生產主管部門認定。

2產品的技術標準(包括質量要求)。

產品的技術標準,有國家標準的按國家標準執(zhí)行;無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執(zhí)行;無國家和部頒標準的,按企業(yè)標準執(zhí)行。在合同中,必須寫明執(zhí)行的標準代號、編號和標準名稱。沒有上述標準或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按買賣雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執(zhí)行。

對成套產品,合同中要明確規(guī)定附件的質量要求;實際抽樣檢驗質量的產品,合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件后應封存樣品,由雙方當事人共同封存,分別保管,作檢驗的依據:

3.產品的數量和計量單位、計量方法。

產品數量的計量方法,按國家或主管部門規(guī)定的計量方法執(zhí)行;國家或主管部門沒有規(guī)定的,按供需雙方商定的計量方法執(zhí)行。對機電設備,必要時應當在合同中明確規(guī)定隨主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的設備,應當明確成套供應的范圍,并提出成套供應的設備清單。

產品交貨數量的正負尾差,合理磅差和在途自然減(增)量規(guī)定及計劃方法,有關主管部門有詳細規(guī)定,在合同中應按照有關規(guī)定明確注明合理的差額和計算方法。

4產品的包裝標準和包裝物的供應與回收。

產品的包裝標準是由有關部門對產品包裝的類型、規(guī)格、容量、印刷標志以及產品的盛放、襯墊、封袋方法等統一規(guī)定的技術標準。

產品的包裝,按國家標準或專業(yè)(部)標準執(zhí)行,沒有國家標準或專業(yè)(部)標準的,可按雙方商定的標準并在合同中具體寫明。

產品的包裝物,除國家規(guī)定由需方供應的以外,應由供方供應。可多次使用的包裝物,應按有關主管部門制定的包裝物回收辦法執(zhí)行;有關主管部門無規(guī)定的,由雙方商定包裝物的回收辦法并在合同中寫明。產品包裝費用也應寫明由哪方承擔。

5.產品的交貨方式、運輸方式。

產品的交貨方式根據《工礦產品購銷合同條例》有關規(guī)定一般應由供方實行送貨或代運。送貨、代運確有困難或者需方要求自提的產品,經供需雙方商定,可以由需方自提。實行送貨制的產品按國家主管部門規(guī)定的辦法執(zhí)行。沒有規(guī)定送貨辦法的,按雙方的協|義執(zhí)行。

人押送的,應在合同中明確規(guī)定;供需雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規(guī)定與運輸部門辦理交換手續(xù),作出記錄,雙方簽字,明確買賣雙方和運輸部門的責任。

運輸方式一般由需方提出,供方代為辦理發(fā)運,運費由需方承擔。供需雙方通過協商臺理選用運輸方式,運輸路線和運輸工具??偟囊笫强傔\費低,運速快,貨物安全到達。如果由于供方的原因,選擇了不合理的運輸路線和運輸工具,那么由此給需方造成的損失,應由供方負責賠償。

6.產品的交(提)貨期限。

送貨或代運的產品規(guī)定的交貨日期,以甲方發(fā)運產品時承運部門簽發(fā)的戳記日期為準,當事人有約定的,從其約定;合同規(guī)定甲方自提產品的交貨日期,以乙方按合同規(guī)定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規(guī)定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。

7產品的價格與貨款的結算。

產品價格,屬于國家定價的.,按國家定價執(zhí)行;不屬于國家定價的,或因對產品有特殊技術要求需要提高或降低價格的,按甲乙雙方的商定價格執(zhí)行。

產品交(提)貨時價格變化處理:執(zhí)行國家定價的,在合同規(guī)定的交(提)貨期內,遇國家調整價格時,按交貨時的價格執(zhí)行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執(zhí)行;遇價格下降時,按新價執(zhí)行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執(zhí)行;遇價格下降時,按原價執(zhí)行。由于逾期付款而發(fā)生調整價格的差價,由甲乙雙方另行結算,不在原托收結算金額中沖抵。執(zhí)行協商定價的,按合同規(guī)定的價格執(zhí)行。

產品貨款的結算:當事人在簽訂合同時,根據中國人民銀行頒布的《中國人民銀行結算辦法》和《異地托收承付結算辦法》的規(guī)定,選擇產品貨款、實際支付的運雜費和其他費用的結算方式、結算時間,并在合同中注明,同時還要注明雙方的開戶(結算)銀行和賬戶名稱、賬號。

采用托收承付方式結算的,合同中應寫明驗單付款還是驗貨付款。驗單付款的承付期為3天,從付款單位開戶銀行發(fā)出承付通知的次日算起(承付期內法定假日順延)。驗貨付款的承付期限一般為10天,從運輸部門向收貨單位發(fā)出提貨通知的次日算起。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的,應當在托收憑證上寫明,銀行從其規(guī)定。

8驗收方法。

合同中應明確規(guī)定驗收的方法,包括規(guī)定:驗收時間;驗收手段;驗收標準;由誰負責驗收和試驗;在驗收中發(fā)生糾紛后,由哪一級主管產品質量監(jiān)督檢查機關執(zhí)行仲裁等。

9對產品提出異議的時間和辦法。

需方在驗收中,如果發(fā)現產品質量不符合合同規(guī)定,應一面妥為保管,一面向供方提出書面異議。需方按以下規(guī)定辦理書面異議。

(1)產品的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定的,需方應在貨到后10天內(另有規(guī)定或當事人另行商定期限者除外)提出書面異議。

(2)對某些必須安裝運轉后才能發(fā)現內在質量缺陷的產品,一般從運轉之日起6個月內提出異|義,除主管部門另有規(guī)定或當事人另行商定提出異議的期限外。

(3)需方未按規(guī)定期限提出書面異議的,視為所交產品符合合同規(guī)定。

(4)如因需方使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

(5)供方在接到需方書面異|義后,應在10天內(另有規(guī)定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認。

(6)在書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;說明不符合規(guī)定產品的名稱、型號、規(guī)格、商標等,以及檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明。對不符合規(guī)定的產品提出具體處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項。

10.違約責任、不可抗力及其他條款。

其中農副產品買賣合同的基本內容略有不同:

(1)農副產品名稱、品種、數量、定價、交售時間。

(2)農副產品的質量和質量標準。

(3)產品交(提)貨時間、方式、地點。

(4)驗收。

(5)檢驗和檢疫。

(6)超欠幅度、合理損耗、正負尾差及計算方法。

(7)包裝、包裝物的供應和回收。

(8)貨款結算。

(9)違約責任、負責條款及其他條款。

法院買賣合同篇十五

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同補充條款:

一、甲方自愿將坐落在_________市_________區(qū)街_________小區(qū)_________號樓_________單元_________室(建筑面積_________平方米)出賣給乙方,乙方對此房產現狀無疑義。

二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫元整_________;即人幣小寫_________元整。

三、乙方在簽訂本合同時,支付定金_________元整,即小寫_________元整。

四、乙方自支付定金之日起日內,向甲方支付全部房款(定金從中扣除)。

五、甲方保證該房產無任何產權及經濟糾紛,否則由甲方承擔全部責任。

六、辦理房產證手續(xù)所產生的有關稅費由雙方各自承擔。

七、乙方向甲方付清全部房款后,甲方配合乙方辦理有關房產過戶手續(xù)。

八、甲方應在房產交易完成之日起_________日內將該房產交付乙方。

九、本合同簽訂后,如乙方違反本合同條款,乙方交納的定金甲方不予退還;如甲方違反本合同條款,甲方應退還乙方定金,并賠償給乙方與定金同樣數額的違約金。

十、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。如發(fā)生爭議,雙方可協商解決,協商不成的,可直接向當地人民法院起訴。

十一、附加條款:

身份證號:_________。

電話:_________。

_________年_________月_________日。

身份證號:_________。

電話:_________。

_________年_________月_________日。

法院買賣合同篇十六

二手房買賣合同,以下是由文書幫小編提供二手房買賣合同閱讀。

賣方:_______________(簡稱甲方)

身份證號碼:_____________________

買方:_______________(簡稱乙方)

身份證號碼:_____________________

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)

第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。

第三條付款時間與辦法:

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。

第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。

第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續(xù)費由______方承擔。

第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的`已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條本合同主體

1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________,代表人是____________.

第八條本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

第九條本合同一式份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。

第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條雙方約定的其他事項:

出賣方(甲方)_________________

購買方(乙方)__________________

身份證號碼:__________________

身份證號碼:___________________

地址:___________________

地址:____________________

郵編:___________________

郵編:____________________

電話:___________________

電話:____________________

代理人(甲方)_________________

代理人(乙方)_________________

身份證號碼:___________________

身份證號碼:___________________

見證方:

鑒證機關:

地址:

郵編:

電話:

法人代表:

代表:經辦人:

日期:____年____月____日

鑒證日期:____年____月____日

法院買賣合同篇十七

10.1雙方協商一致,可變更或終止合同。變更或終止合同應采用書面形式。

10.2發(fā)生下列情形之一的,一方可以終止合同:

(1)因不可抗力,致使合同目的不能實現。

(2)賣方未按合同約定期限交貨,經催告后10日內仍未交貨。

(3)貨物質量不符合約定,且賣方未按買方要求采取必要補救措施的,買方可以單方終止合同,有關損失由賣方承擔。

(4)買方無正當理由拒絕接收貨物的,賣方可以終止合同。

(5)合同變更或解除,不能免除違約方應承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。

法院買賣合同篇十八

茲為_______貨物欠款買賣,經雙方締結合同如下:

第一條甲方愿將_______貨_______件賣與乙方,約定_______年_______月_______日交付清楚。

第二條貨價議定每件幣______________元整(或依照交貨日交貨地的市價為標準)。

第三條乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚,不得有拖延短欠等情形。

第四條甲方如屆交貨期不能交貨,或僅能交付一部分時,于_______日前通知乙方延緩日期,乙方不允者可解除買賣合同,但須接到通知日起算_______日內答復逾期即視為承認延期。

第五條甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時,乙方可限相當日期催交貨,倘逾期仍不交時,乙方可解除合同。

第六條如因天災地變,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的,可以延緩至不能交貨原因消除后___日內交付。

第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。

第八條乙方逾交款日期不為交款的,甲方可以定相當期限催告交款,并請求自約定交款日期起算至交款日止,按每百元日折計算遲延利息。

第九條甲方所交付的貨品,如有不合規(guī)格或品質惡劣或數量短少時,甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

第十條乙方發(fā)現貨晶有瑕疵時,應即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務,倘甲方不履行義務時,乙方除可解除合同外并可請求損害賠償,甲方無異議。

第十一條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:

(一)提交______________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向____起訴。

第十二條其他約定事項:____________________________。

本合一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日。

乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日。

法院買賣合同篇十九

為維護消費者、經營者的合法權益,根據《中華人民共和國消費者保護權益法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國質量法》及有關規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。

1、預付款___________余款____________。

2、違約責任:

a、采用預付款方式,單方違約按家具合同總金額的0。01%扣除違約金;

c、遲延送貨或提貨的,違約方每日向對方支付延遲部分家具款的1%作為違約金;超過15天,甲方有權終止合同,乙方除全額返還甲方定金,并需每日按合同貨款的1%承擔違約金。

2、對于家具的數量、結構、顏色等表面瑕疵,甲方應在驗貨時當場提出異議,否則乙方不承擔責任。

甲方對已購商品不滿意,7日內在包裝和商品沒有損壞、不影響二次銷售的情況下,可以辦理換貨(定做商品、處理品除外),因換貨產生的運輸費及勞務費由甲方承擔。

家具“三包”有效期為一年。即90日內出現嚴重質量問題,甲方可以選擇退貨、換貨或修理;180日內出現嚴重質量問題,甲方可以選擇免費修理或換貨;三包有效期余下的時間內出現質量問題,乙方負責免費修理;“三包期限”計算方法按《北京市家具產品修理、更換、退貨責任規(guī)定》執(zhí)行。

甲方和乙方出現質量或服務糾紛,雙方應友好協商解決。甲方可到愛家投訴,或依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

合同簽訂日期:______年______月______日

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/19391668.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔