合同是商業(yè)交易中必不可少的一環(huán)，它確保交易各方的權(quán)益得到保護。合同的簽署應當經(jīng)過充分的商議和協(xié)商，確保雙方達成共識。根據(jù)我司之前的合作經(jīng)驗，提供以下合同范本，供您參考。
醫(yī)院裝修施工合同篇一
工程發(fā)包方（甲方）：
工程承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱。
1.2工程地點：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：
1.5工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
1.6工程質(zhì)量：
1.7合同價款（人民幣大寫）：
第二條甲方工作。
2.1開工前天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73－－91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj300－－88）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用第種：
（1）固定價格。
（2）固定價格加％包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。
（3）可調(diào)價格：按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在天內(nèi)，結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應的約定。
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條獎勵和違約責任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的％支付滯納金。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方元，作為獎勵。
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
9.6未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。
第十一條其它約定。
第十二條附則。
12.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協(xié)議。
12.2本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件。
（1）施工圖紙或作法說明。
（2）工程項目一覽表。
（3）工程預算書。
（4）甲方提供貨物清單。
（5）會議紀要。
（6）設計變更。
（7）其他。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
代理人：代表人：
單位地址：單位地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵碼：郵碼：
開戶銀行：開戶銀行：
戶名：戶名：
帳號：帳號：
年月日年月日。
醫(yī)院裝修施工合同篇二
甲方：
乙方：
本著“自愿互利、真誠合作”的原則，為明確工程施工內(nèi)容和雙方責任，甲乙雙方根據(jù)本程的具體情況和施工環(huán)境的特點，經(jīng)雙方商定，達成以下合同條文，供雙方共同遵守：
一、工程概況。
1、工程名稱：室內(nèi)裝修工程。
2、工程地點：
3、工程范圍：室內(nèi)裝修，水工工程。
4、承包范圍：包工。
5、施工工期：本工程自__年__月__日開工，至__年__月__日。
二、承包造價及工程量：
各項造價詳見工程報價清單，工程量按最終實際工程量結(jié)算。
三、施工要求及驗收約定：
1、乙方在施工過程中，按照圖紙施工；
2、不得浪費材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按實際價格的二倍從工程款中扣除；
3、甲方材料出倉并經(jīng)乙方簽領后由乙方負責保管；
5、由于乙方施工錯誤造成材料損壞，其損壞材料按實際價格從工程款中扣除；
6、如果因甲方提供的材料及設備不合格而影響工程質(zhì)量，從而造成返工的費用由甲方承擔。
四、付款方式：
按實際工程量進度的付款，工程款完成后十五天付清總工程款。
五、雙方責任：
1、甲方的責任：協(xié)助乙方現(xiàn)場施工，并及時提供施工材料給乙方施工使用；
2、乙方的責任：安全施工，施工途中避免一切安全事故，發(fā)生工傷事故或造成第三方損失，由乙方自行承擔一切后果責任，與甲方無關(guān)。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方另議條文履行或協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
八、合同從雙方簽字之日起生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
醫(yī)院裝修施工合同篇三
簽定時間：__________________。
甲方(業(yè)主)：__________________。
乙方(承包方)：__________________。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況：__________________。
1.1工程施工地點：__________________。
1.2工程戶型：__________________。
1.3工程裝飾裝修面積：__________________。
(a)乙方包工、包全部材料(大包)。
(b)乙方包工、包部分材料主材甲方提供(半包)。
1.5合同總工期________日(以實際工作日計算);。
開工日期________年________月________日;
竣工日期________年________月________日。
1.6合同總價款：__________________。
金額小寫(人民幣)：__________________。
金額大寫：__________________。
二、雙方工作：__________________。
2.1甲方工作。
2.1.1開工前，同乙方進行現(xiàn)場交底?？辗课荩宄绊懯┕さ恼系K物。對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳x等采取保護措施，雙方書面確認。
2.1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方施工時間。
2.1.3向乙方無償提供施工需用的水、電、暖等設備，并說明使用注意事項，同物業(yè)辦理好房屋裝修手續(xù)，繳納物業(yè)押金，協(xié)調(diào)做好小區(qū)內(nèi)垃圾清理等工作，并承擔相應費用。在開工前到竣工后協(xié)調(diào)并辦理施工中第三方手續(xù),并承擔相應的各項費用。
2.1.4參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程及中期驗收、竣工驗收。
《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的`姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。(監(jiān)理工程師需提供資格證)。
隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
在室內(nèi)鋪帖一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載(一層無地下建筑除外)。
破壞廚房、衛(wèi)生間地面防水層和拆改暖氣、燃氣等管道設施。
強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
2.1.7凡必須涉及2.1.6款所列內(nèi)容的，甲方應持有房屋管理部門批準文件。
2.2乙方工作。
2.2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面認定。如甲方自行設計的，需提供全套設計方案及施工圖紙，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.2.2乙方指派(設計師)、(質(zhì)檢員)為乙方駐現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.3遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動室內(nèi)原有暖氣、燃氣等管道設施。
工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。
因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>
保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
2.2.5乙方負責提供施工中乙方所涉及材料的環(huán)保及質(zhì)量認證證書等相關(guān)資料。
2.2.6乙方在開工前到竣工后的施工過程中協(xié)助甲方辦理各項第三方手續(xù)，但不承擔任何費用。
2.2.7甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
三、工期：__________________。
3.1工期延誤。
甲方不按時足額支付工程款(包括預收水電款、主材代購款、首期款、中期款等)。
甲方不能按約定提供開工條件。
工程變更和工程量變化。
甲供材料或應由甲方選擇或確認的材料未按期完成。
甲方同意工期相應順延的其它情況。
3.1.2由于甲方原因?qū)е轮型就９ぃ追綉a償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方________元。
3.1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_______元違約金。
四、工程價款支付：__________________。
開工日前三天，甲方支付總價款的_________%，計________元;工程量進度達_______%(完成水及部分電路隱蔽工程、吊頂骨架、門套、窗套及木制白茬制品基本制安完成;廚、衛(wèi)、臺墻地磚進場并開始施工)或工期過半，甲方再支付總價款的_____________%，計________元;竣工驗收合格當日內(nèi)，甲方支付總價款的________%，計________元。甲方未按時付款，應支付給乙方所欠款額每日__________%的滯納金。
五、材料供應：__________________。
5.1雙方材料約定。
雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》，并持有有關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的檢測合格報告。如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確定不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。
5.2甲方供應材料。
甲方供應的材料、設備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異的，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款賠償給甲方，并承擔由此造成的損失。
5.3乙方采購的材料。
5.3.1乙方采購的材料、設備，必須按設計說明及預算書中雙方約定的品牌、規(guī)格、型號、等級、顏色等購買，材料到施工現(xiàn)場未施工前通知甲方。雙方就材料、設備質(zhì)量及環(huán)保標準共同驗收，并由甲方書面確認。
5.3.2乙方采購的材料、設備與雙方確認的材料設備表不符，未經(jīng)甲方同意不得使用。
5.4無文字約定的材料，甲方均在施工現(xiàn)場驗收。有文字約定的材料或甲供材料，乙方按約定品牌、規(guī)格、價格等購貨。
六、工程變更：
6.1在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，需提前與乙方代表聯(lián)系，并簽定變更單乙方才可進行該項目施工。凡私自與施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方全權(quán)負責，乙方對此項目不負任何責任，并不負保修責任，甲方還因支付乙方由此發(fā)生的施工及材料費用。如給乙方造成重大損失的，甲方還應負責全部賠償。
6.2變更增項的超過合同總造價_________%的經(jīng)確認后，甲方應預先支付給乙方全部增項價款;變更增項未超過合同總造價________%的經(jīng)確認后，甲方應在支付乙方當期工程款時一并支付。變更減項的經(jīng)確認后，甲方在當次支付工程款時，返還減項部分價款的__________%，扣除_______%價款作為乙方的管理費(由于乙方設計或施工不合理發(fā)生變更減項的部分除外)。
6.3由于甲方中途減項，若此項目乙方材料已進場或已施工，則造成的工、料損失由甲方全部承擔。
七、質(zhì)量與驗收：__________________。
7.1工程質(zhì)量。
7.1.1工程以乙方施工圖紙、做法說明、設計變更、質(zhì)檢標準為依據(jù)。如標準與《天津市住宅裝飾裝修工程技術(shù)標準》(db-29-35-20__)發(fā)生沖突時，以此標準為依據(jù)。
7.1.2乙方應認真按照約定質(zhì)量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件，乙方應按原約定的要求返工、修改，并承擔由于自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。
7.1.4在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時，應當申請由相關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)予以認證;認證過程支出的相關(guān)費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。
7.2竣工驗收與保修。
7.2.1工程完工后，乙方應當通知甲方驗收并向甲方提交工程驗收通知單，水電驗收時進行施工現(xiàn)場線路實景拍照，進行施工現(xiàn)場線路記錄存檔，繪制水電竣工圖制作光盤提供客戶。如甲方不在驗收通知單上簽字,則以乙方的驗收通知單上填寫日期為通知日期。甲方自接到通知后按約定日期如期驗收并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過三日的視為竣工驗收已被確認。驗收合格日以乙方通知甲方驗收后的第三日為準。如甲方在乙方完工或接近完工時，甲方未辦理竣工結(jié)算手續(xù)，甲方未經(jīng)乙方同意以任何方式使乙方不能再進入施工現(xiàn)場，則視為驗收合格，驗收合格日為乙方不能進入現(xiàn)場日為準。
7.2.2竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂"解決竣工驗收遺留問題協(xié)議"(作為工程竣工驗收單附件)后，亦可先行入住。
有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為_______五年、終身維修。
7.2.4保修項目分類。
乙方購買的所有材料及現(xiàn)場制安的工程項目乙方全部保修。如吊頂、隔墻、現(xiàn)場制做家具，水、電管路、漆類等。
乙方購買的成品現(xiàn)場安裝的工程項目(如成品門、燈具、開關(guān)面板、成品櫥柜、潔具、廚具等)屬于制造商全保項目，乙方負責在工程結(jié)束時，乙方把這些項目制造商的質(zhì)保單、聯(lián)系電話等轉(zhuǎn)交給甲方，如發(fā)生質(zhì)量問題，甲方直接與制造商聯(lián)系保修，乙方負責全力配合甲方監(jiān)督制造商對該項目進行保修。保修期限以制造商承諾保修時間為準。
乙方負責購買的電器、設備(如空調(diào)、煤氣灶、按摩浴缸、淋浴房、電器總控開關(guān)、漏電保安器、熱水器、凈水器等)，工程結(jié)束時，乙方把這些項目制造商的質(zhì)保單、聯(lián)系電話等轉(zhuǎn)交給甲方，甲方直接與制造商聯(lián)系保修事宜、乙方全力協(xié)助、保修期限以制造商承諾保修時間為準。
甲供材料，乙方施工項目，不屬乙方保修項目。
7.2.5工程竣工驗收合格后，各類款項全部結(jié)算完畢，乙方向甲方提供工程保修卡，保修內(nèi)容以保修卡為準，各類款項沒有結(jié)算完，乙方不提供工程保修卡。如甲方拒絕結(jié)算，乙方不負責此項工程保修。
八、工程結(jié)算：
8.1甲、乙雙方于約定驗收日前三日內(nèi)進行結(jié)算工作。工程竣工驗收合格當日，甲方在施工現(xiàn)場將剩余工程尾款支付給乙方。雙方結(jié)算工作完成后，乙方撤場，將工程移交甲方。
8.2所有結(jié)算項目以雙方合同預算書內(nèi)項目及雙方簽定的變更簽證單為準。
8.3如有增項，增項金額按乙方預算書價計算。
8.4工程驗收合格，結(jié)算工作不能順利完成，乙方保留現(xiàn)場繼續(xù)駐留權(quán)利，至雙方結(jié)算工作完成。在此期間，造成的任何損失由甲方承擔。
九、安全和防火：
9.1由于甲方原因(如私自指揮工人違規(guī)操作、私自與工人達成施工協(xié)議等)造成的安全事故，甲方承擔一切損失。
9.2由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
十、違約責任：
10.1甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令和確認，不按合同約定履行自己的義務，或其它使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能履行合同，或因自身原因中途撤場不再履行合同，乙方應承但違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的___________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金(含水、電預收款)。
10.2若由于甲方違約，若此時乙方材料已進場或已施工，則造成的工、料損失由甲方全部承擔，并且甲方按房屋的銷售面積支付乙方設計費，費用為每平方米人民幣二十元正(設計費包含度尺費)。
10.3一切未經(jīng)雙方預算書內(nèi)文字確定的口頭承諾或口頭要求均不屬于有效的合同條款，乙方有權(quán)不予執(zhí)行該內(nèi)容(此條款同樣適用于設計﹑工藝做法﹑項目變更等方面)。雙方無約定的施工做法均按乙方標準做法施工。
十一、設計成果的版權(quán)：
11.1屬乙方設計的工程，設計成果歸乙方。乙方可以對該工程完工成品，施工過程及甲方入住后已有家具，陳x物的成品進行拍攝電視、錄象、照片，并且乙方有權(quán)在各種電視臺、電臺、媒體、雜志等進行廣告、學術(shù)發(fā)表。
11.2甲方不得未經(jīng)乙方同意與施工隊直接就裝飾工程的合作、中介、委派等活動進行洽談、實施，如有發(fā)生，乙方有權(quán)與甲方終止本合同的執(zhí)行且不承擔由此產(chǎn)生的后果、損失。另甲方已在乙方的未發(fā)生施工項目的資金，乙方有權(quán)扣留作為合同終止的補償，現(xiàn)場未施工材料歸乙方所有。
11.3雙方不得將對方設計提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的設計及施工項目。
十二、合同爭議解決方式：
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥的向天津市人民法院起訴解決。
十三、其它約定：
十四、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十五、組成本合同的文件包括：
15.1本合同條款及合同附件;。
15.2附件一(工程預算書及輔料清單);。
15.3附件二(水電改造協(xié)議及水電工藝做法說明);。
15.4附件三(主材材料代購協(xié)議及主材明細表);。
15.5附件四(效果圖及設計方案);。
15.6附件五(施工圖紙及水電路圖);。
15.7施工中的施工文擋;。
15.8竣工保修卡;。
15.9雙方有關(guān)本工程洽商的其它書面協(xié)議;。
15.10補充規(guī)定。
十六、其他：
16.1本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定(簽字、簽證、公證)后生效。
16.2本合同在竣工結(jié)算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關(guān)保修條款及知識產(chǎn)權(quán)條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修期滿后，有關(guān)保修條款終止，但維修及有關(guān)設計版權(quán)條款仍然有效。
業(yè)主：__________________(簽章)承包方：__________________(公章)。
醫(yī)院裝修施工合同篇四
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、建設部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、杭州市人民政府令第141號《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記，并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點：_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結(jié)構(gòu)：_____室_____廳_____結(jié)構(gòu)，建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期：工程期限_____天，從_____年_____月_____日開工，至_____年_____月_____日竣工。
1.總價款：_____(大寫)元(其中：設計費__元，管理費(_____%)元，稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后，甲方支付總價款的_____%，計_____元。年月日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;年月日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;年月日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后_____日內(nèi)一次付清。
1.甲方開工前，應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應當請具備相應資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
醫(yī)院裝修施工合同篇五
依照《中華人民共和國民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該______________________裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程地點：_______。
2、工程內(nèi)容：室內(nèi)設計和裝修施工。
3、工程造價：______________元(大寫)。
二、協(xié)議內(nèi)容：
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號_____________室裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務關(guān)系自行消除。
2、甲方支付首期款_______元。
3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計：
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請他人處理，并拒付垃圾清運費。
本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式貳份，由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
全權(quán)授權(quán)代表：_______。
___年___月___日。
全權(quán)授權(quán)代表：_______。
___年___月___日。
醫(yī)院裝修施工合同篇六
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱：_________。
1.2工程地點：_________。
1.3承包范圍：_________。
1.4承包方式：_________。
1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月_________日竣工。
1.6工程質(zhì)量：_________。
1.7合同價款(人民幣大寫)：_________。
第二條甲方工作。
2.1開工前_________天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔得驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用第_________種：
(1)固定價格。
(2)固定價格加_________%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格：按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后，甲方分_________次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_________天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_________天內(nèi)，結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應的約定。
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一)，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條獎勵和違約責任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_________%支付滯納金。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方_________元，作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求，全部蔌部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方_________元，作為獎勵。.
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。
9.6未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙主方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁;當事人未在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。
第十一條其他約定。
_________。
第十二條附則。
12.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協(xié)議。
12.2本合同正本_________份，雙方各執(zhí)_________份。副本_________份，甲方執(zhí)_________份，乙方執(zhí)_________份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件。
(1)施工圖紙或作法說明。
(2)工程項目一覽表。
(3)工程預算書。
(4)甲方提供貨物清單。
(5)會議紀要。
(6)設計變更。
(7)其他。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽)：_________法定代表人(簽)：_________。
代理人(簽)：_________代理人(簽)：_________。
單位地址：_________單位地址：_________。
電話：_________電話：_________。
傳真：_________傳真：_________。
郵編：_________郵編：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
戶名：_________戶名：_________。
賬號：_________賬號：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
醫(yī)院裝修施工合同篇七
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
1.1、工程名稱：______________。
1.2、工程地點：______________。
1.3、承包范圍：______________。
1.4、承包方式：______________。
1.5、工期：____天，本工程自______年____月____日開工，于______年____月____日竣工。
1.6、工程質(zhì)量：______________。
2.1、開工前____天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、委托______監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命______為監(jiān)理工程師。其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部問辦理相應審批手續(xù)。
2.6、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、指派______為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算）。工期相應順延。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73-91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj30-88）等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
6.1、雙方商定本合同價款采用第____種：
（1）固定價格。
（2）固定價格加____%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括____________內(nèi)容。
（3）以可調(diào)價格:按照深圳市有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2、本合同生效后，甲方分____次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
撥款分____次進行，撥款____%金額。
6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在____天內(nèi)，結(jié)清尾款。
7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
9.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一大，按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方________元，作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
9.7、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
發(fā)包人：____________承包人：____________。
法人代表：__________法人代表：__________。
_______年____月____日_______年____月____日。
醫(yī)院裝修施工合同篇八
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點：__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu)：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款：____元，大寫(人民幣)：_____。
其中：
材料費：______，人工費：______。
管理費：______，設計費：______。
垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____。
其他費用：______。
經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
7、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。
二、關(guān)于材料供__________的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設備，__________為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并__________按時供__________到現(xiàn)場，乙方__________辦理驗收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方__________及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，__________按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，__________禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，__________按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方__________予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方__________按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
7、工程竣工：乙方__________提前三天通知甲方驗收，甲方__________自接到通知____日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方__________承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：
1、工程款付款方式列下表：
2、工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來，均__________出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項。
1、甲方工作：
(1)甲方__________在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部__________或部分__________房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù)，并承擔有關(guān)費用。
2、乙方工作：
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方__________予認可。如更換人員，乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設備管線。
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式：
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向____省建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁，如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除：
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，__________經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，__________按合同總價款5%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
十、其它約定：
十一、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方：
乙方：
醫(yī)院裝修施工合同篇九
申請再審人（一審被告，二審上訴人）：酈先生，性別，出生日期，民族，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
被申請人（一審被告，二審上訴人）：____________________云南電網(wǎng)__________局：_________________，住所地：_________________，統(tǒng)一社會信用代碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
負責人：王__________，該局局長。
被申請人（一審原告，二審上訴人）：肖__________，性別，出生日期：_________________，民族：_________________，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
被申請人（一審被告，二審被上訴人）：昭通__________公司：_________________，住所地：_________________，統(tǒng)一社會信用代碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
法定代表人：李__________，該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，具體理由如下：
原審以國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊，對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯，認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質(zhì)，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊，并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。
其次，建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案。
此外，參考最高人民法院（20xx）民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質(zhì)，故本案朱__________及其經(jīng)營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權(quán)益。
此致
__________高級人民法院。
申請人：_________________。
__________年___月___日。
醫(yī)院裝修施工合同篇十
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
1.工程地址：
2.居室規(guī)格：室廳廚衛(wèi)，面積。
3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢設計施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式：甲方參與采購材料，設備，家具，家電，乙方負責設計，施工安裝，并代付所有款項_。
5.工程開工日期：年月日
6.工程竣工日期：年月日
第二條：工程價款。
工程價款(金額大寫)。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的60%，當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的30%，剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費)。甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的`材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
1.工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
1.甲方責任。
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任。
1)應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(業(yè)主)：_________(簽章)乙方：_________(簽章)。
簽約日期：_________簽約日期：_________
醫(yī)院裝修施工合同篇十一
合同編號：
二零xx年月日。
發(fā)包方：(以下簡稱“甲方”)承包方：(以下簡稱“乙方”)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。
1工程名稱：。2工程地點:。3工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《工程材料祥單》)。4工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
5工程期限歷天，開工日期年月日,竣工日期年月日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
6合同價款：本合同工程款價為元，施工過程中無增加費用，如需要增加部分費用，必須由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增加該部分費用。
1開工前天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。
2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。
3負責提供施工所需的水源、電源;。
4負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;。
6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;。
7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。
8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。
1指派為乙方駐工地監(jiān)理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。
4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，雙方簽名確認，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
1由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的.，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。
2由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。
1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的55%，即元。
第二次：工程進度過半，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的30%，即元。
第三次：竣工驗收完畢，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的10%，即元。
第四次：工程完工及竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方應留乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%，即質(zhì)量保證金，其余余款結(jié)完。
4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12個月，無任何問題。
醫(yī)院裝修施工合同篇十二
依照《___建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的裝飾施工法則，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商洽談。就有關(guān)工程的裝飾事項達成如下協(xié)議：
一、工程概況。
1、工程地點：______。
2、工程內(nèi)容及做法，詳見雙方確認的工程預算表。
3、承包方式：雙方商定采取包工包料的方式，不包含部分以預算表清單為準。
4、工程期限：工程期限為_________天，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
5、工程造價計算方式：______。
本合同總造價為大寫：______元（元）。
6、付款方式：
（1）乙方工程施工隊進入甲方施工現(xiàn)場施工首付大寫：______元（元）。
（2）當工程施工進入總工程量的二分之一時，甲方再付乙方大寫：______元（元）。
（3）當工程施工進入總工程量的90%時，甲方再付乙方大寫：______元（元）。
（4）當乙方工程施工隊完成全部總工程量時，甲方驗收合格后，甲方再付乙方全部工程款大寫：______元（元）。
二、工程設計項目：
由乙方無償提供甲方。
三、雙方應盡的責任及義務。
1、甲方的責任及義務。
（1）開工前，甲方為乙方施工創(chuàng)造條件，騰空房間，清除影響工程的障礙物，部分滯留物件，甲方采取保護措施。
（2）提供施工期間的水源、電源并承擔相應的費用。
（3）協(xié)調(diào)施工隊與鄰里間的關(guān)系。
（4）協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理工作。
2、乙方的責任及義務。
負責對現(xiàn)場設施和工程成品的保護。
四、工程變更。
1、工程施工過程中由甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯(lián)系，并簽訂書面變更協(xié)議后方能進行該項目的施工。
五、工程驗收。
甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。
六、工程延誤：
對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認簽字，工期相應順延。
七、工程量變化和設計變更：
甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。
八、違約責任。
合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的10%作為違約金，支付給對方。
九、工程保修。
工程完工后，乙方要負責甲方對整個工程的調(diào)試和營運，若出現(xiàn)問題，乙方必須無條件進行維修和更換。
十、合同簽訂方式。
本合同以及附件一式兩份，甲乙雙方各持一份。
____乙方：______。
代表人：______代表人：______。
代表人身份證號：______代表人身份證號：______。
電話或手機：______電話或手機：______。
醫(yī)院裝修施工合同篇十三
承包方(簡稱乙方)：_____。
7)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況。
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點：__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu)：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款：____元，大寫(人民幣)：_____。
其中：
材料費：______，人工費：______。
管理費：______，設計費：______。
垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____。
其他費用：______。
經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
7、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。
二、關(guān)于材料供__________的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設備，__________為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并__________按時供__________到現(xiàn)場，乙方__________辦理驗收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方__________及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，__________按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的.材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，__________禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，__________按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：
1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方__________予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方__________按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
7、工程竣工：乙方__________提前三天通知甲方驗收，甲方__________自接到通知____日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方__________承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：
1、工程款付款方式列下表：
2、工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來，均__________出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項。
1、甲方工作：
(1)甲方__________在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部__________或部分__________房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù)，并承擔有關(guān)費用。
2、乙方工作：
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方__________予認可。如更換人員，乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設備管線。
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式：
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向____省建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁，如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除：
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，__________經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，__________按合同總價款5%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
十、其它約定：
十
一、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
醫(yī)院裝修施工合同篇十四
根據(jù)《___合同法》及其他有關(guān)法律和行政法規(guī)，為進一步明確甲乙雙方的責任、權(quán)利、義務，保障雙方的利益，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方通過友好協(xié)商就門店裝修事宜達成一致，簽訂合同并共同遵守履行。
第一條：門店概況。
2、門面實際面積：_______平方米。
5、委托方式：__________________。
6、工程開工日期：______年______月______日
7、竣工日期：______年______月______日
第二條：工程價款。
雙方商定，本工程的價款為人民幣_________元（大寫____________元）。
第三條：質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應。
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付______%工程材料款和施工工費的______%；當工期進度過半（______年______月______日），甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。（注：施工工費包括人工費）。
2、支付方式為下列第_______種形式。
（1）現(xiàn)金支付。
（2）以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付費用。
開戶行：__________________________________。
戶名：____________________________________。
銀行賬號：________________________________。
（3）其他：_______________________________。
第六條：工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的_____%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方。
2、由乙方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由乙方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
第七條：工程驗收。
1、工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行工程驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在_____天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
第八條：違約責任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額_____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條其他約定。
1、本合同條款如與國家法律、法規(guī)、政策相悖時，以國家、法規(guī)、政策為準。
第十條：爭議解決。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成向____________人民法院起訴。
第十一條：合同生效及補充。
1、本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章方可生效。本合同一式_________份，其中甲方執(zhí)________份，乙方執(zhí)________份，具有同等效力。
2、對于本合同未盡事宜，雙方可隨時簽訂補充協(xié)議或以附件的形式對本合同中的有關(guān)問題作出補充、說明、解釋。本合同的補充協(xié)議和附件為其不可分的部分，與本合同具有同等法律效力。
醫(yī)院裝修施工合同篇十五
依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內(nèi)裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合家裝工程施工特點，雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
1、工程地址：安石路246號2棟4單元601室。
2、建筑面積：134㎡。
3、戶型：三室二廳二衛(wèi)，為平層。
4、承包方式：雙方商定采用下列乙方包工、包輔助施工材料、包部分主材（附1工程報價單）。
5、施工內(nèi)容：_________。（附1工程單）。
6、施工日期：______年___月___日至______年___月___日。
7、合同付款：人民幣______萬元整。竣工后據(jù)實復核結(jié)算。
8、支付方式：合同簽定后，甲方預付30%工程款______萬元整，工程竣工驗收合格后7日內(nèi)支付70%的尾款______萬元整。
雙方商定施工圖紙采取甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費人民幣_________元整。
1、若由甲方自行設計的，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現(xiàn)場交底。
2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單，并分別鑒字認可。
3、開工前為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括搬清家內(nèi)家具、陳設，和歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續(xù)及支付相關(guān)費用。
5、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
6、及時提供符合設計要求、正規(guī)廠家合格的自備材料和設備。
7、組織好工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。
1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全法和環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工，按期保質(zhì)完成裝修工程。
2、若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現(xiàn)場交底。
3、施工中不得拆改承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦理相應審批手續(xù)。
4、確保裝修質(zhì)量，尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問題，負責返工返修，費用自負。
5、遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。
6、保護好原居室內(nèi)的家具和陳設，保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責將垃圾運到指定地點。
7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方（第三方監(jiān)理也參加）共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
本工程實行工程監(jiān)理有乙方獨立監(jiān)理。
1、乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。
2、由于甲方原因?qū)е轮型就９?，工期順延。且每停工一天，由甲方按工程總造價的千分之一補償乙方誤工費。
3、若甲方增加工程內(nèi)容，按新增加工程量順延工期。
2、凡由乙方供應的材料、設備，其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及質(zhì)量標準須經(jīng)甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。
1、工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
2、無故未按期支付工程款的，工期相應順延。
3、若甲方中途要求變更設計，影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且無法調(diào)整的，損失由甲方承擔。
1、工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內(nèi)容為依據(jù)，以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（gb50210-20xx）為質(zhì)量評定的最低標準；以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》為室內(nèi)環(huán)境達標標準。
2、在水、電等隱蔽工程完工后，甲乙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。
3、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方不能及按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。
4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方（第三方監(jiān)理也參加）確認的質(zhì)量問題，由乙方負責返修（返工）并承擔費用和工期；在竣工驗收中確認的質(zhì)量問題，乙方負責返修（返工）并承擔費用，但不再承擔工期。
5、未辦理驗收交付手續(xù)，甲方使用房屋視為質(zhì)量驗收合格，由此引起的后果由甲方負責。
6、工程竣工后，乙方負責對所施工項目進行保修，保修期為貳年。
1、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，擅自決定拆改房屋結(jié)構(gòu)和煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由甲方承擔。
2、未經(jīng)有關(guān)部門批準，未辦理有關(guān)手續(xù)，乙方擅自拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由乙方承擔。
3、在施工過程中，甲方未與乙方代表協(xié)商私自要求工人更改施工內(nèi)容，所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔責任。
4、若因違反施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。
5、因一方原因，合同無法履行和繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若不辦理合同終止手續(xù)，擅自停止履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。（違約金按合同金額的10%支付）。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議可采取協(xié)商解決或申請法院調(diào)解。
發(fā)包人：____________承包人：____________。
法人代表：__________法人代表：__________。
_______年____月____日_______年____月____日。
醫(yī)院裝修施工合同篇十六
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
依據(jù)【民法典】以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的'具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權(quán)力、義務和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：德安縣楊橋工業(yè)園。
工程內(nèi)容：貼地面墻面磚、防水、衛(wèi)生間地面墻面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。
二、結(jié)算單價：
1、工程造價按600*600地面磚每平方米15元，地腳線每米3元，樓梯踏步每步40元包括三角，衛(wèi)生間每個800元，公衛(wèi)按地面平方350元/平方。灶臺每組80元，廚房墻面磚每平方20元。
2、工程完成后付總工程款的80%，剩余工程款驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須嚴格按照甲方要求施工。
2、工程質(zhì)量標準：按有關(guān)規(guī)定和本合同規(guī)定。經(jīng)甲方和有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗，工程質(zhì)量達到合格標準。
3、甲方可以隨時對工程作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查，乙方施工不符合雙方約定的要求或有關(guān)技術(shù)規(guī)定，甲方可要求乙方停工。
四、安全責任。
1、乙方必須加強施工人員安全管理，在施工過程中必須嚴格按照安全規(guī)范施工，如出現(xiàn)安全事故由甲乙雙方共同承擔。
五、雙方責任。
1、甲方責任：
2、乙方責任：
服從甲方現(xiàn)場質(zhì)量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內(nèi)容并交付使用，如出現(xiàn)漏水現(xiàn)象，經(jīng)檢查后是乙方技術(shù)問題，乙方應負全責。
六、爭議解決。
如雙方發(fā)生爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。
七、未盡事宜，雙方協(xié)商一致可以訂立補充條款合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
八、本合同自雙方簽字或蓋章后生效，本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
醫(yī)院裝修施工合同篇十七
身份證號:。
聯(lián)系電話:。
承包人(以下簡稱乙方):。
身份證號:。
聯(lián)系電話:。
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：____。
工程地點：_____________。
二、承包范圍。
外墻空口實算__________元每平米，包括：______________。
三、工程工期。
開工日期：______________
竣工日期：______________
注：____由甲方提供的材料、設備，因質(zhì)量、規(guī)格等不合格而影響工程質(zhì)量、工期，其返工費由甲方承擔;由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費由乙方承擔。
四、工程質(zhì)量標準。
1、工程以施工圖紙、工藝說明、設計變更為依據(jù)。
2、乙方應認真按照約定的技術(shù)質(zhì)量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查。如工程質(zhì)量達不到約定條件的，乙方應全權(quán)負責并應予以修改。
五、工程量。
按實際施工面積計算。
六、付款方式：____。
按工程進度付款。
七、施工期間發(fā)生安全事故甲方概不負責，由乙方自行承擔。
八、本合同共二份甲乙雙方各一份。
本合同雙方約定自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：____(公章)乙方：____(簽字)。
醫(yī)院裝修施工合同篇十八
甲方：__________(以下稱甲方)。
乙方：__________(以下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，賓館客房、大堂裝修達成協(xié)議如下：
1、甲方責任：甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工，報建手續(xù)，外界關(guān)系由甲方負責，水電到施工場地費用由甲方負責。
2、乙方責任：乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工，單價按每間客房、廁所計算，客房、廁所按報價單附件為準，所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工，甲乙雙方協(xié)商認可大堂報價后方可施工。
3、承包單價每間客房、廁所__________/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為__________元，本報價不含稅)。
4、安全責任：在施工期間，此項裝修施工過程中，現(xiàn)場由乙方管理，甲方協(xié)助，所有大小安全事故一切責任由乙方負責，與甲方無關(guān)，甲方不承擔任何經(jīng)濟責任。
5、付款方式：在簽合同之日起，甲方付給乙方啟動資金，其余工程款按工程量付款，工期在__________年__________月__________日開工至__________年__________月__________日完工，如甲方原因不能施工，工期順延，沒其它原因，乙方?jīng)]按期完工每天罰款__________元，在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方，在工程款內(nèi)預留5%作為保證金，如沒有質(zhì)量問題，余款5%的保證金在乙方，在保修期間，如有質(zhì)量問題，甲方提前一天通知乙方來人維修，如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。
6、承包協(xié)議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方簽字：__________。
身份證號碼：__________。
電話：__________。
__________年__________月__________日。
乙方簽字：__________。
身份證號碼：__________。
電話：__________。
__________年__________月__________日。
醫(yī)院裝修施工合同篇十九
承接方(乙方)：_______。
工程項目：甲乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝璜。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)以便共同遵守。
1、工程地址：______________。
2、居室規(guī)定，房型_______室_______廳_______廚。
(1)_______室，計_______平方米;。
(2)_______廳，計_______平方米;。
(3)_______廚房，計_______平方米;。
(4)_______衛(wèi)生間，計_______。
(5)_______陽臺，計_______平方米;。
(6)_______過道，計_______平方米。
(7)其他(注明部位)_______，計_______平方米?？傆嫞菏┕っ娣e_______平方米。
3、施工內(nèi)容：______________。
4、委托方式：______________。
5、工程開工日期：_______日
6、工程竣工日期：_______日
7、工程總天數(shù)：_______天。
工程價款(金額大寫)_______元。
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%，當工期進度過半(_______年_______月_______日)，甲方即第二次付施工工費的40%剩余10%尾款待甲方對工程竣工竣工驗收后結(jié)算，甲方在應付日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)算工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方簽訂補充合同并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人，增減項目的價款，當場結(jié)清。
1、工程質(zhì)量驗收，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收，雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期，但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
合同經(jīng)甲乙雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同的總價款的10%付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
1、本合同和合同附件雙方蓋章、簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件，補充合同)一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
醫(yī)院裝修施工合同篇二十
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》，雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方將工程分包給乙方施工。本著平等互利、協(xié)商一致的原則雙方就有關(guān)事項達成以下協(xié)議：
第1條總包工程概況：
1.1工程名稱：_________________。
1.2工程地點：_________________。
1.3整體工程開竣工日期：
第2條本分包合同承包范圍：按人工報價清單的工程項。
第3條承包方式：清包工（包工不包料）。
第4條合同工期：
4.1本項目施工期：_________________年_________________月_________________日止。
4.2根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況雙方確定本分包合同施工的詳細工程施工進度計劃，乙方應嚴格按施工進度計劃施工，保證每區(qū)段工作和整個分包工程按時完工，任一區(qū)段工作的延誤都應被視為工期延誤。
第5條合同價款。
5.1本工程合同款單價：按人工報價清單（報價清單作為合同的符件1）（不含稅價）。
5.2工程量計算原則：實際面積或人工報價清單說明。
5.3零工按每人每天_________________元結(jié)算（八小時制）。
第6條分項工程質(zhì)量要求：
6.1分項工程質(zhì)量達到國家驗收規(guī)范及建設方的驗收標準要求（建設方的驗收標準要求，作為合同的符件2）。
第7條甲方責任：
7.1分項工程開始施工前，甲方負責組織圖紙技術(shù)交底，審查乙方的裝修分項工程施工方案。
7.6協(xié)調(diào)本分包合同范圍內(nèi)分項工程施工與其它工序施工之間的關(guān)系。
7.7及時提供乙方施工所需指令、批文、圖紙洽商等有關(guān)工程文件。
7.8監(jiān)督檢查乙方施工，辦理驗收手續(xù)。
第8條乙方責任：
8.1按合同約定及甲方要求的`時間準時進場；
8.2按設計質(zhì)量要求編制施工方案，根據(jù)甲方月、周施工計劃組織施工。
8.3施工前先做樣板，經(jīng)甲方和監(jiān)理單位同意后方可進行大面積施工。
8.5明確工地負責人，并向甲方提供施工人員名單及本工種上崗證。
8.6負責分包工程的成品保護工作，并保證不損壞其它施工方的已完項目，如有損壞，乙方自費予以修復。
8.7乙方如果施工中途故意停工，影響工程施工進度，甲方有權(quán)解除合同，并不支費已完成工程量的所余工程款，并追究其法律責任。
8.8乙方如果中途自動退場的，甲方有權(quán)扣除乙方所有工程款，并保留對其追查法律責任的權(quán)力。
8.9分包方負責施工所用工具（含各種電鋸及鋸片、各種電鉆及各種型號電鉆頭、云石機及云石機介片、各種型號的開孔器、鋁合金靠尺、介刀介刀片、施工用手套、沙紙架、沙紙打磨機、切割機、磨機）及所用的電線、地拖線等，并保證所用工具性能良好，符合甲方的安全要求、形象要求及國家和當?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定。
8.10遵守甲方現(xiàn)場關(guān)于安全、文明施工、后勤衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。違反規(guī)定，造成的一切責任及損失均由乙方承擔。
8.11每天下午下班時乙方必須清理現(xiàn)場衛(wèi)生，否則每次罰款100元；
8.12負責配合甲方對本分包工程竣工驗收及資料的編制。
8.13乙方必須嚴格按照施工進度計劃施工，如因乙方人力不足或其他原因造成工期延誤，甲方有權(quán)按500元/天處罰。
第9條工程質(zhì)量與驗收：
9.1甲乙雙方根據(jù)建設方工程質(zhì)量評定標準和施工技術(shù)驗收規(guī)范進行施工和驗收。
9.2乙方隨時接受甲方對工程質(zhì)量的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，如乙方施工的工程未能達到建設方工程質(zhì)量標準和技術(shù)規(guī)范，應進行返工、修改并承擔返工修改的費用，工期不予順延。
9.3在分包施工中，乙方應服從甲方發(fā)出的任何工作指令，因甲方指令或其它非乙方原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量事故責任及經(jīng)濟支出或因甲方指令引起的合同外經(jīng)濟支出，均由甲方承擔。
第10條工程款支付：
10.1本分包工程進度款支付方式按月進度付款。
10.3保修期兩年?？⒐そY(jié)算時留5%保修金，保修期滿后十天內(nèi)結(jié)清。
第11條違約：
11.1甲方代表不能及時給出明確指令、確認、批準，不履行合同約定的有關(guān)責任，應承擔由此產(chǎn)生的一切違約責任。
11.2乙方施工質(zhì)量達不到建設方工程質(zhì)量要求、不履行合同約定的有關(guān)責任，應承擔由此給甲方造成的一切損失。
11.3因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前3天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
第12條安全及文明施工：
12.1乙方應按有關(guān)規(guī)定，對其施工人員進行安全教育及安全交底，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關(guān)費用。
發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關(guān)規(guī)定立即報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府有關(guān)部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件，發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
在有毒有害環(huán)境中施工，乙方應按有關(guān)規(guī)定自備相應的防護措施，費用由乙方自行承擔。
12.2乙方負責所承包工程施工的安全防護工作，配備專職安全員，對操作工人的安全生產(chǎn)負責。
12.3乙方在施工中所用的全部機具必須經(jīng)檢驗合格，并符合國家有關(guān)規(guī)定和機具安全使用標準。若乙方違反操作規(guī)程或使用不符合安全標準的各類機械設備及生產(chǎn)機具，而造成的一切安全事故，均由分包方自行負責，并承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失。第13條工期、質(zhì)量約定：
13.1由于乙方原因造成工期延誤，每拖延一天，乙方應向甲方交納1000元，乙方不預繳納的，甲方有權(quán)利直接在乙方工程合同款里扣除作為拖期罰款。
13.2甲方未能按時提供合格工作面或其他原因致使乙方不能按期施工，由此產(chǎn)生的一切損失由甲方承擔，并且每延誤一天甲方支付乙方實際發(fā)生的窩工損失費。
13.3因乙方原因致使本分包工程施工質(zhì)量不符合建設方的規(guī)定或質(zhì)量驗收達不到約定質(zhì)量標準，乙方應按甲方的要求進行拆除、剝離及重做，并承擔因此發(fā)生的所有經(jīng)濟支出以及因此給甲方帶來的經(jīng)濟損失。
第14條合同生效與終止。
14.1本合同自雙方簽字蓋章或簽字之日起生效；
15.2本合同在雙方完成約定工作內(nèi)容，工程款結(jié)算后即告終止。
第15條合同份數(shù)。
15.1本合同一式兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
甲方（蓋章）：_________________。
甲方代表簽字：_________________。
聯(lián)系電話：_________________。
乙方（蓋章）：_________________。
乙方代表簽字：_________________。
聯(lián)系電話：_________________。
日期：_________________
醫(yī)院裝修施工合同篇二十一
甲方：__________(以下稱甲方)。
乙方：__________(以下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，賓館客房、大堂裝修達成協(xié)議如下：
1、甲方責任：甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工，報建手續(xù)，外界關(guān)系由甲方負責，水電到施工場地費用由甲方負責。
2、乙方責任：乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工，單價按每間客房、廁所計算，客房、廁所按報價單附件為準，所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工，甲乙雙方協(xié)商認可大堂報價后方可施工。
3、承包單價每間客房、廁所__________/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為__________元，本報價不含稅)。
4、安全責任：在施工期間，此項裝修施工過程中，現(xiàn)場由乙方管理，甲方協(xié)助，所有大小安全事故一切責任由乙方負責，與甲方無關(guān)，甲方不承擔任何經(jīng)濟責任。
5、付款方式：在簽合同之日起，甲方付給乙方啟動資金，其余工程款按工程量付款，工期在__________年__________月__________日開工至__________年__________月__________日完工，如甲方原因不能施工，工期順延，沒其它原因，乙方?jīng)]按期完工每天罰款__________元，在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方，在工程款內(nèi)預留5%作為保證金，如沒有質(zhì)量問題，余款5%的保證金在乙方，在保修期間，如有質(zhì)量問題，甲方提前一天通知乙方來人維修，如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。
6、承包協(xié)議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方：
乙方：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/19022091.html】
